CONTRATO No.: TECSUPTLAXCO-29-OO 1 -20tgCONCURSO No: LO-O 1 1MDE999-N2-2OL2

Clave: FT-OJ-1 1-00

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPo DETERMINADo QUE CELBBRAN PoR UNA PARTE EL INSTITUToTLAXCALTECA DE LA INFRAF,STRUCTURA rÍsrce ppucrtrvA, REPRESENTADA pOR EL c. HoMERo LUrs BARocro suÁnez, en sUCARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA TEL ITITE' Y EL INSTITUTO TECNOLOGICOSUPERIOR DE TLAXCO, REPRESENTADA POR EL CONTADOR PUBLICO AITIBAL GEORGE HARO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL,A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO", COMO CONTMTANTES Y POR LA OTRA LA EMPRESA, ETSAcoNsTRucclouts, s. A. DE c. v., e eUIEU EN Lo sUCESrvo sE LE DENoMINARÁ "p¡, coNTRATrsTA, REpRESENTADo poR FLoRTANSALAZAR MORALES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADoR UNIco, DE CoNFoRMIDAD coN LAS DECLARACIoNES Y CLÁUSULASSIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.'EL ITIFE', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLMCALA CONPORME AL DECRETO No. 26EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE coMERcIo DEL ESTADo, BAJo LA PARTIDA NUMERo 36I AFOJAS 63 FTE., DE LA SECCIÓN 4TA., VOLÚMEN CATORCE DEL DISTRITo DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARzo DE 2009.

B. QUE EL C. HOMERO LUIS BAROCIO SUÁNPZ, COMPARECE CON EL CARÁCTER DE DtREcToR GENERAL DE "EL ITIFE", Y CUENTACON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETODE CREACIÓN, QUE FACULTA A (EL ITTFE" CELEBRAR Y OBLIGAR A sU MANDANTE A ESTAR Y PASAR PoR LoS ACUERDoS QUE ENADELANTE SE ESTABLEZCAN.

C. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2? FRAccIoN T Y eo rRAccróN I DE LA LEY DE o¡nes pÚ¡r,rces ySERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE ELpRocEDrMIEt{To DE LrcrrAcróu púnr,¡ca,

D. CON FECHA lO DE ENERO DE 2013, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA ETSA CONSTRUCCTONES, S, A. DE C. V.,EN RAZÓN DE QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICoS Y EcoNoMIcoS SoLICITADOS EN LAS BASES DE LIcITACIoNY DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLTCA CONCURSO No. Lo-Ol lMDEggg-N2-2O12.

E. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULo 47, 48 FRAccIÓN II, DE LA LEY DE oBRAS PÚBLIcAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE SU REGLAMENTo, EL CONTRATISTAPRESENTARA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE coNTRATo, MEDIANTE LA PÓLIZA DE FIANZA, MISMA QUESE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO

F. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES NEcESARIAS PARAEL INICIO DE LOS TMBAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARÁ LAS DEMÁS QUE RESULTEN NECESARIASPARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

SEGUITDA. "EL INSTITUTO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

QUE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO (INSTITUTO) ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTMLIZADO DELGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD A LOESTABLECIDO EN SU DECRETO DE CREACION No. 9 ARTfCULO 1 Y 3 PUBLICADO EN EL PERIÓDICo OFICIAL DEL GOBIERNO DELESTADO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2005.

QUE EL C. P. ANIBAL GEORGE HARO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOCICO SUPERIOR DETLAXCO, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO OTORGADO POR EL C.P. MARIANO CONZÁLEZ ZARUR, GOBERNADORCONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, EL UBICADO EN PREDIo cRIsTo REY, Ex HACIENDA xAlosToc, c. P. 9o25o, TLAxco,TLAX.; CON RECISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ITSO5O33O732, SEGÚN CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL,

D, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉSDEL PROGRAMA FONDO FIIANCIERO PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATM 2O1r {FOPAOE 2O1rl.

TERCERA. "EL COI{TRATISTA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

ACREDITA LA LECAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 456I LIBRO 4VOLUMEil O, DE FECHA VEINTIDOS DE DICIEMBRT DE DOS MIL OCHO. OTORGADA ANTE LA FE DEL LEONARDO ADOLFO DANIELMOLINA YANO, NOTARIO PUBLICO NÚMERO t DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN E INSCRITO EN EL R!óIÁTRO PÚBLICO DE LAPROPIEDAD Y \E COMERCIO DEL CHIAUTEMPAN, TLAX., MEDIANTE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNI9Ó T}6 40/636*2, DE FECHAvErNrrsErs DpsK)Ro DE Dos MrL NUEVE. / / ,2\:ACREDTTA S\PERSbNALTDAD CON TESTIMONTO DEL TNSTRUMENTO PÚBLTCO NÚMERO 6392DrcrEMaR.E Dt DOS MrL ONCE OTORGADO,$E LA FE DEL LIC. LEONARDO ADOLFO DANrI

DE FE¿IIA VEINTIUNO DEYáÑO/NOTARIO PUBLICO

GOEIERNO OEL ESTAOO2011-2075 *usreffiffErurún¡rEElE¡rffian eÍl.Ell*¡Érñx3B

MrL ONCE OTORGADOATE LA FE DEL LlC. LEONARDO ADOLFO

': Sffill'+:Hl' /Lira y ortegu No. +\o,un,, ..n,Jolcal4 rlax. c.p. e0000 "r"/¿(^62 342e,462 ssa:

Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111Página I de 15

TLIXCA[A6OBIERNO DEt ESTADO

20L1-20L5 INF=-

rrilTn rort ¡cArtEcao€ rAI lm^EsrRirctu¡a F¡sra fDr¡carrvA

Clave: FT-OJ-11-00

CONTRATO No.: TECSUPTLNaCO-29-OO 1-2013CONCURSO No: LO-O 1 1MDE;999-N2-2OL2

D.

E.

NtlMERo I SANTA ANA cHIAUTEMpAT{ E INScRrro EN EL REGISTRo púBLrco DE LA pRoprEDAD y DEL coMERcto DEL DISTRITo DECHIAUTEI¡PAIÍ' TLN(. B,\JO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 4ú36*2 DE FECHA VETNTE DE ENERO DE DOS ltrIL DOCE Y SEIDENTIFICA coN CREDENCIAL PARA vorAR coN Folro o38oo2so227B6 y NúMERo TDENTIFICADoR (ocR) ooooo4a422g64.

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DEcLARA BAJo PRoTEsTA DE DEcTRVERDAD, No SE ENCUENTRA EN ALcUNo DELos suPUESTos EsrABLEcIDos EN EL ARTfcuLo st DE LA LEy DE oBRAs púsr¡ces y sERvIcIos RELActoNADos col{ LAsUISMAS.

ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMOMEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A No INVoCAR LA PRoTEccIÓN DE NINGÚN GoBIERNo EXTRANJERoBAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA ToDo DERECHo DERIVADo DE ESTE coNTRATo.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTo Y CUENTA coN LoS RECURSo HUMANoS, TEcNIcos,EcoNóMIcos Y MATERIALES NEcESARIoS pARA EJECUTAR LA oBRA oBJETo DE EsrE coNTRATo.

CUENTA coN EL REGISTRo QUE SE CITA A CoNTINUACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

I.REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBTTYENTES: E,COOaL?22E.LO Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE ARGENTINA No. 9 A, sEccroNTERCERA, TEOLOCHOLCO, TLAX. C. p. 9O85O.

HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORESQUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASI coMo LoS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA oBRAOBJETO DE ESTE CONTRATO.

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS PARAELESTADoDETLAXCALAYSUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOSANEXOS SIGUIENTES:

lr.1) RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA LICITACION, DICHO DOCUMENTOSERVIRÁ A CADA LICITANTE coMo coNSTANcIA oe necopclÓI.¡ DE LA DoCUMENTACIÓNQUE ENTREGUEN EN EL AcTo DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPoSICIoNES. LAFALTA DE PRESENTACIÓN DEL FoRMATo No sERÁ MoTIVo DE DESCALIFICACIÓN Y sEEXTENDERÁ UN ACUSE DE REcIBo DE LA DoCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE EN DIcHoACTO,

COMPROBANTE DEL REGISTRO EFECTUADO EN EL SISTEMA COMPRANETESCRITO EN EL MANIFIESTE L"A, DIRECCIÓN DE sU coRREo ELECTRÓNICo, EN cAso DECONTAR coN EL, ASI coMo PARA oIR Y RECIBIR ToDo TIPo DE NoTIFICACIoNES YDOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DECoNTRATACTóN y, EN su cAso DEL coNTRATo REspEcrrvo, MrsMo euE sERvrRA PARAPRACTICAR LAS NoTIFICACIoNES AÚN LAS DE CARACTER PERSoNAL, LAs QUE SURTIRÁNTODoS LoS EFEcTos LEGALES MIENTRAS No SEÑALE oTRo DISTINTo; (ANEXO AL1}ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SEENCUENTRA EN ALGUNo DE Los SUPUESToS QUE ESTABLECEN LoS ARTICULoS 5I Y78, DE LA LEy DE oBRAS PúBLICAS y sERVIctos RELActoNADos coN t,AS MISMAS,(ANEXO AL-2)ESCRITo DE PARTICIPACIÓN (ANEXo AL.3)ACREDTTACTON DEL CAPTTAL CONTABLE REQUERTDO (ANEXO AL-4)ESCRITO MEDIANTE EL CUAL I"{ PERSONA FISICA MANIFIESTA QUE CUENTA CONFACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA (ANEXO AL-s)MISMO QUE DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: ACTA DE NACIMIENTO (5

Años ANTERIoRES A LA FECHA) E IDENTrFrcAcroN oFrctAL VIGENTE (coN FIRMA yFOTOGRAFIA) EN ORTCTNALY COPIAESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTA QUECUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA(ANEXO AL-s) MISMO QUE DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: DE LA PERSONAMORALDECLARACION DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE PORSI MISMO o A TRAVES DE INTERPÓSITA PERSoNA, SE ABSTENDRÁ DE ADoPTARcoNDUcrAS PARA euE Los SERVTDoRES púBLIcos DE "EL rTrFE", TNDUZCAN oALTEREN I.AS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DELpRocEDIMIENTo DE CoNTRATACTóN y cuALeurER orRo AspEcro euE LE oroRGUECoNDICIoNES MÁS VENTAJoSAS, coN RELACIÓN A Los DEMAS PARTICIPANTES (ANEXoAL-6)

rr. r. 1)

tr.2l

rr.3)

rr.4)rL4)

II.5. l)

rr.s.2)

II.6\*\t

rl il.71

\.'.\.

\

Lira y Ortega No. 42

RETENCIÓNES O.O2 AL MILIAR PARA LA C.M.I.C. DDELEGACION TLAXCAI.A EN SU CASO YO.O5 AL MILLAR PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA (ANEXo AL-7)

l

OCR se¡srrotts¡Y¡u'psrs TodaE

-QColonia {lentro Tlaxcala.l-lax C.P 90000

Fax.: 01 (246) 162 0020 Ext. 1l I0l (246) 16234

Página 2 de 15

TT-ñXCAfuNGOBIERXO DEI ESTADO

2011-2015

,\

II.8

PT- 1

PT -2

PT- 3PT-4

PT_ 5

PT-6PT-7PT-8

PT-9

PT- 10

PT- 11

PT - 72PT- 13

PRECIOS UNITARIOS(CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS Y MORTEROS, ACARREOS, ANDAMIOS, ETC.).

ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.FACTOR DE SOBRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y

CARGO POR UTILIDAD.DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.ANÁLISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.DETERMINACIÓN NEI, CARGO POR UTILIDAD.ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR

PARTIDAS).PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCIÓN.PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEINSTALACIÓN PERMANENTE.PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO,ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA E.'ECUCIÓN DE LOS

TRAB,dJOS.PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN NBI, PERSONAL TÉCNICO,ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN YADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICIÓN.

DE LOS

DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

DE MATERIALES Y EQUIPO DE

PE- 11

PE-12

PE- 13

PE-14

p ñ''rs

$r*;i'#r*3,

INFCfryn-

TRABAJOS

PT- 14

PT- 15

PE-1PE_2

PE-3

PE-4PE-5

PE_6PE-7PE-8PE-9PE-10

¿

Liray Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala. Tlax. C.P" 90000Fax.: 01 (246) 162 0020 Ext. 11 1

CONTRATO No. : TECSUPTLAXCO-29-OO 1 -2O 13CONCURSO No: LO-O 1 1MDE999 -N2-2O12

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE ES DENACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO AL8)BASES DE LICITACIÓN Y MoDELo DE coNTRATo.ESPECTFTCACIONES PARTTCULARES, RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE (ORTGINAL Y

COPIA} DEL LIBRo 3 NoRMAS DE coNSTRUccIÓN E INSTALACIoNES c. A. P. F. c. E.y DEL cATÁLoco DE EsrRUcruRAS DE pREcIos UNITARIoS RENDIMIENToS c. A. p. F.C. E. ASf COMO PLANOS COMPLETOS.COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRAMANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTo DE LoS ACUERDoS ToMADoS EN LA JUNTA DEACLARACIONES.DATOS BÁSIcoS DE coSToS DE LoS MATERIALES.DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.DAToS BASICoS DE LA MANo DE oBRA.PRoGRAMA CALENDARIZADo DE E.JECUCIÓN DE Los(POR PARTIDAS).PROGRAMA CALENDARIZADo DE UTILIZACIÓNCONSTRUCCIÓN.PROCRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓNINSTALACIÓN PERMANENTE.PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSoNAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVOY DE SERVICIoS ENCARGADo DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DELOS TRABAJOS.IT¿RNI¡'BSTECIÓN DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.MANIFESTACIÓN DE LoS coNTRAToS EN VIGoR, CELEBRADoS coN LA ADMINISTRACIÓNPUBLICA Ó coN PARTICULARES Y CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSoNALTEcNIco ENCARGADo DE LA ADMINISTRACION DE LoS TRABAJoS QUE ACREDITE LAEXPEzuENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

IT¿RIvIpBstecIÓN PoR ESCRITo DE No ENCoNTRASE EN Los SUPUESToS DEL ARTICULO51 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS cON LAS MISMAS.PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

CARTA COMPROMISO.cATÁLoco DE coNcEpros, UNIDADES oe ueolclón, CANTIDADES DE TRABAJO,PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LAPROPOSICIÓN, EL PROPORCIONADO POR EL ITIFE.ANÁLISIS DE Los PRECIoS UNITARIoS DE ToDoS LoS coNcEPToS soLIcITADoS,ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DEFINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, AsÍ COMO SUS ANÁLISIS DE AUXILIARESBÁSIcoS, EN SU cAso. SERAN LoS ANALISIS DE Los coNcEPTos QUE INTERVENCAN EN

LA INTEGRACIÓN

1246) 462

Página 3 de 15

TTAXCALAGOAIERilO D€L ESfADO

2011-2016 lmClave: FT-OJ-11-00

CONTRATO No.: TECSUPTLA>(CO-29-OO 1-2O 13CONCURSO No: LO-OI 1MDE999-N2-2O12

RESUMEN DEL IMPoRTE ToTAL DE TA PRoPosIcIÓN.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE I"\ PRoPoSICIÓN,

PE-16PE- 17

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

clÁusuLAsryt*Ftr*.- oBJEro6EL TTIFE', ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA sU ToTAL TERMINACIÓN, Lc oBRA CoNSISTENTE EN

PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE oBLIGA A oBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LoESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO G DE LADECLARACIÓN SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPoSICIoNES EN MATERIA DE ASENTAMIENToS HUMANoS, DESARRoLLoURBANO, MEDIO AMBIENTE Y CoNSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ESTADo.

$dffiúF- PLAzo DEEJEcuctóNELcoNTRATIsTAsEoBLIGAAqIEcUTARI,eoeB4PNffiDIAsNATURALES.LAFEcHADEINIcIoDELosTHA¿gggERApl-ofa viÁreóueoBreni,iNnclóN er,onffiffW DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDoS EN ANEXoS, DEscRIToS EN EL APARTADo G DE LA SEGUNDADECLARACIÓN DEL PRESENTE coNTRATo.

I"{ EJECUCIÓN DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDo DESIGNADoS EL SERVIDoR PI]BLICo DE "EL ITIFE, Y ELREPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

ffiffi- MoNroEL MoNTo rorAl DE LA oBRA oBJEro DEL pRESENTE coNrRAro es oe $ffióZáffi** MAS EL rMpuEsro AL vALoR AGREGADo DE*ffiSglt_ II4tq-BtE rorAl D E $estirzSlgp'eÉ9d&óuircoE¡urÉiórÉsióüsift lüffiMISMoQUESEDETERMINÓCoNFoRMEALcATÁLoGoDEcoNcEProS,UNIDADEsDEMEDIcIÓN,cANTIDADESDE TMBAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE EL CONTRATISTAQUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

Hfrffi.ANTICIPo:EN LoS TERMINoS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIoNADoS coN LAS MISMAS. EL ITIFE OToRGARÁ A "EL

ANTICIPO POR LA CANTIDAD OSQUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADo, EL CUAL SERÁ TRASLADADo EN LoS TERMINoS

DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 3O.OO% (TREINTA POR CIENTO} DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL INsrITuro rEcNol,oclco SUPERIoR DE TLAxco oroRcARÁ A EL CoNTRATISTA EL ANTIcIpo EN UNA soLA EXHIBICIóN, ATENDIENDoAL PLAZO DE E.JECUCIÓN PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CoNTRATo, PREVIA RECEPCIÓN PoR "EL ITIFE, DE LA FACTURA YPREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO I DE LA CLAÚSULA NoVENA DE ESTE INSTRUMENTo, DENTRo DE Los 10DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIoN DE LA GARANTÍA.

DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER APLICADO POR EL coNTRATIsTA PARA REALIZAR EN EL SITIo DE LA oBRA, LA CoNSTRUCcIÓN DE sUSOFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIAY EQUIPOS DECONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA coMPRA v pRooucclÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LAADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIoS PARA LA RpRI.IzecIÓN DE LoSTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL INSTITUTO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SEÑALADO, EN FECHA PACTADA, sERÁ MoTIVo PARA DIFERIR ENIGUN-PLAZO EL PROGRAMA DE E.IECUCION DE LOS TRABA.JOS.

CUANDO EL COIYTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTiCIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, A ENTERAsATISFACCIóN DE EL ITrFE y EN pLAZo, TERMINos y coNDIctoNEs euE sE ESTABLECEN EN EL AIARTADo I DE LA clAusuta Ñovexn, I¡oPROCEDERA EL DIFER1MIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOSTRABAJOS EN I-A FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL coNTRATIsttv h, ITIFE AcEptAN euE, pARA LA AMoRTIZAcIóN DEL ANTtctpo pAcrADo EN ESTA cLcúsuLA, sE pRocEDERA DE LAsrGUrENrE r^rT.

\ ,4

oeR serqrrotto,¡E^,rFclrq Toqc.-vd-'

(246) 462 34Fax.: 0l (246) 462 0020 Ext. i I I

Página 4 de 15

GOSITRilO DTT ESTADO2011-2016 INFElwCONTRATO No.: TECSUPTLAXCO-29-OO 1-2O 13

CONCURSO No: LO-O 1 1MDE999 -N2-2O12Clave: FT-OJ-11-00

t.- EL IMPoRTE DEL ANTICIPo oToRGADo SE AMoRTIZARA DURANTE ELPLAzo DE E.JECUCIÓN PACTADo EN Lq CLAI:ISULA SEGUNDADE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACIÓN QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABA.JOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXSTA UN SALDO FALTANTE PORAMoRTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA EST]MACiÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO PORPARTE DE EL CONTRATISTA.

II.- PARA LA AMoRTIZACIÓN DEL ANTICIPo EN LoS cASoS DE RESCISIoN DE coNTRATo, EL SALDo PoR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁA EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEACOMUNICADA A EL CoNTRATISTA, LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CoNTRATISTA No REINTEGRE EL SALDO POR AMoRTIZAR, EN EL PLAZO SEÑAIADO CON ANTERIORIDAD,DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AI, PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DETLAXCALA, coMo SI SE TRATARA DEL SUPUESTo DE PRÓRRoGA PARA EL PAGo DE CREDIToS FISCALES. LOS CARGOS SECALCULARÁN SoBRE LAS CANTIDADES No AMoRTIZADAS Y SE CoMPUTARÁN PoR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIÓ ELPLMO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTEzuOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES ADISPOSICIÓN DE EL ITIFE.

PARA CARANTIZPIR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DELANTICIPo coNvENIDo EN ESTA CLAÚSULAY SUs ACCESORIOS, EL CONTRATISTA sE oBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZAEN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO I DE LA CI"{ÚSULq, NOVENA DE ESTE CONTRATO.

coN oBJETo DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIALDEL ANTICIPo coNVENIDo EN ESTA CLAÚSULA, PoDRÁ DAR INFoRMACIÓN Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO.PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADESNECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPo MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DELoS PAGos o DoCUMENTACIÓN DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

liffiffi.- FoRMA DE PAGoLAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DEESTIMACIONES QUE ABARCARAN PER¡ODOS QUINCENALES Y CONCEPIOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOSDIAS v¡ERNEs. EL CoNTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE oBRA, I.4, ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓNQUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DEoBRA DENTRO DE Los 3 lrRrsl pÍ¡s xarun¡r,Es STGUIENTES DEBERA REVTSAR, y EN su cASo, AUToRTZAR LAS ESTIMACToNES. EN ELSUPUESTo DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS o NUMÉRICAS QUE No PUEDAN SER AUToRIZADAS DENTRO DE DICHO PLMO, ESTASSE RESoLVERAN E INCoRPoRARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA AUToRIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA,DESIGNADA PoR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LASMISMAS Y EN I,A BITÁCORA,

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE ELCoNTRATTSTA, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA ELESTADo DE TLAXCALA, coMo SI sE TRATARA DEL SUPUESTo DE PRORRoGA PARA EL PAGo DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SECALCULARÁN SoBRE LAs CANTIDADES No PAGADAS Y SE COMPUTARÁN PoR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO ELPLAZO HASTA LAFECHA EN QUE sE PoNGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPoSICIÓN DE EL CoNTRATISTA.

EN EL EVENTo QUE EL CoNTRATISTA HAYA RECIBIDo PAGoS EN EXcESo, DEBERÁ REINTEGRAR I.AS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,MAS LoS INTERESES CoRRESPoNDIENTES, coNFoRME AL PRoCEDIMIENTo EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,CoMo SI SE TRATARA DEL SUPUESTo DE PRÓRRoGA PARA EL PAGo DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LASCANTIDADES PAGADAS EN EXCESo DE CADA CASo Y SE CoMPUTARÁN PoR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA I.A FECHAEN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL ITIFE O EL INSTITUTO.

No SERÁN CoNSIDERADAS coMo PAGoS EN EXcESo, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEANCoMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

ffi- LUGARDEPAGoEL INSTITUTO, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE

ELA

SEP. .üA.. CESIÓN DE DERECHOS DE CoBRop¡, Ccii¡rn¡uste\oonÁ cEDER o cRAVAR sus DEREcHos DE coBRo, IARA Lo cuAL LAS eARTES DEBERÁN oBSERVAR EL stcutENTEPROCEDIMIENtrO, \\\.

el qoilfnlt\rA DEBERÁ IREsENTAR solrcrruD A EL rrrrE o EL rNsrrruro DE MANERA EXeRESA y poR ESCRITo, EN LAI. EL OON'trRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE O EL INSTITUTO DE MANERA EXPRESAY POR ESCRITO, EIunNiFIeSTe sU INTENCIÓN DE CEDER o GRAVAR ToDoS o EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA SOLICITUD

REFIERE LA CLAÚSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DcL{usuLA ocrAVA, ife,HffñÁ?on El.rnsrrruro, !¡¡ql ooutcllto úelcADo 'eñ pÉeoirTLñ:c.

\\J.'\Lira y ortega No.\t2 colonia centro Tlaxcala, Tlax. c.P. 90000 Tel.: 0l (246) 462 342

pnBsbNrARsÉ\A LA DrRrc",.. *mh;;''.; pÍ.ns op

!\i\ VDñ;"'iólliiffi /"

\ Página 5 de 15\ \

Fax.: 0l (246) 462 0020 Ext. i ll

TLAXCAL¡hGOBIERIO DEL ESTADO

2011-2015 IUFEIm¡mmrut***

Clave: FT-OJ-11-00

CONTRATO No. : TECSUPTLN(CO-29-OO 1 -20tgCONCURSO No: LO-O 1 1MDE999 -N2-2O12

ACOMPAÑANDO EL DOCUMENTO DoNDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LoS DERECHOS QUE SERAN MATERIA DEL FUTURoGRAVAMEN o cEsIÓN, Y Los TÉRMINoS DE ESTA.

EN LA SoLIcITUD DEBERÁ DECL,ARAR EL coI{TRATISTA BAJo IRoTESTA DE DECIR vERDAD, euE No HA CELEBRADo coNANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHoS o AcTo JURIDICo QUE SE TRADUZCA EN cEsIÓN A FAVoR DE TERCERoS DE DIcHoSDERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIoR DEBERA EXPRESARLo ASf Y APoRTAR ToDoS LoS DATOSY DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.

II. E¡, ITIFE RESOLVERÁ DE MANERA EXPRESA Y PoR ESCRITo, RESPECTo DE LA SoLICITUD DEL PUNTo ANTERIoR. DICHAREsoLUcróN DEBERÁ EMITIRSE poR EL rrrrE EN uN TERMINo DE rs (ernrcn¡ ohs IATURALES coNTADos A eARTTR DE LAPRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD PoR EL CoNTRATISTA.

III. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASI Lo ADMITE EL CoNTRATISTA, QUE EL ITTFE Y EL INSTITUTo No ASUME NINGUNARESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS PoR EL INCUMPLIMIENTo DEL coNTRATo, CONVENIo o AcTo JURfDIco A TRAVES DELCUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVoR, coNFoRME A Lo ESTIPULADO EN ELPRESENTE INSTRUMENTO.

IV. EL INSTTTUTO, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE EN cAso DE RESCISIÓN DE ESTE coNTRATo, LoS CREDIToS AFAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U oRDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGo:

AI CRÉDITOSA FAVOR DE LOSTRABAJADORES DEEL CONTRATTSTA.

bI CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

cI CRÉDITOS A FAVOR DE EL INSTITUTo Y EL ITIFE, TENIENDo PREFERENCIA DENTRo DE ÉsToS Los QUE RESULTEN DEFALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN oToRGADo A CUENTA DE ESTE coNTRATo A ELCONTRATISTA.

dl orRos CREDIToS A FAVoR DE TERcERos, DrsrINTos A Los MENctoNADos EN Los puNTos ANTERIoRES.

EL COI|TRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHoS DE coBRo SoLICITADA POR ELCONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PACO DE ESTIMACIONES, No PRoCEDERA EL PAco DE GASToS FINANCIERoS A QUE SEREFIERE EL PÁRRAFo cUARTo DE LA CLAUSULA QUINTA.

í¡ltÉ*trH. AJUSTE DE cosrosLAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE Los coSToS QUE INTEGRAN LoS PREcIos UNITARIOS PACTADoS EN ESTE coNTRATo,CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ocURMN CIRCUNSTANCIAS DE oRDEN EcoNÓMIco No PREVISTAS ENESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTo o REDUCCIÓN DE LoS coSToS DE Los TRABAJoS AÚN No E.JECUTADoS coNFoRME ALPROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTo PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE cosTos DETERMINADo PARA EL PRESENTECONTRATO, SERÁ EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULo 57 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL coNTRATo PARA oBTENER EL AJUSTE.

LA REVISIÓN, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DD cOSTo SEA AL ALZA, SERÁ PRoMoVIDA A SoLICITUD ESCRITA DE ELCoNTRATISTA, LA QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR DE LA DoCUMENTACIÓN CoMPRoBAToRIA NECESARIA, DENTRo DE UN PLMo QUE NoEXCEDA DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN, PoR EL BANco DE MExIco, DE LoS ÍNDICESNACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN n DEL ARTICULo 58 DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAs MISMAS, coNFoRME A LoS CUALES sE FUNDAMENTE EL,dJUSTE DE coSTOS QUESOLICITE Y QUE sÓLO PODRÁ REFERIRSE A LoS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. TRANSCURRIDo EL PLAzo MENCIONADOANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO.

EL ITITE DENTRo DE Los 60 ISESENTAI phs uITun¡T,Es SIGUIENTES, coNTADoS A PARTIR DE I.A RECEPCIÓN DE LA SoLICITUD DE ELCoNTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR E[, CoNTRATISTA, DEBERA EMITIR PoR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUEPRoCEDA. EN CASo DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDM PoR APRoBADA.

Lq APLICACIÓN DEL PRoCEDIMIENTo ANTES SEÑALADo SE DRTALLAN DEL ARTICULo 173 AL 184 EN Lo coNDUcENTE DEL REGLAMENTO DELA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS coN I-AS MISMAS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SpRÁ Reru,IzeDO POR EL ITIFE.PARA TALES EFECToS, LoS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE I-A, FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO ODECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE FJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DEEJECUCIÓN PACTADo EN EL PRESENTE coNTRATo, o EN cAso DE EXISTIR ATRASo No IMPUTABLE A EL CoITTRATISTA, coN RESPECTO AL

CUANDO EL SEA PoR CAUSA IMPUTABLE A EL CoNTRATISTA, PRoCEDERÁ EL A.JUSTE DE cosTo EXCLUSIVAMENTE PARATRABAJOS DE E.IECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

Colonia Centro Tlaxcala. Tlax. C.P. 90000 .l'el.: 0l (246) 46234

\

r No. b?\.

Lira y Ortega No.Fax.:01 (246)162 0020 Ext. 111

Página 6 de 15

TLAXCAUIGOAIERNO DEL ESTADO

20L1-20L6 lnrF!lwm%lu*",

Clave: FT-OJ-11-00LOS PRECIOS ORIGINATES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LoS TRABA.JoS oBJETo DEL PRESENTECONTRATO.EL AJUSTE sE APLICARÁ A Los cosros DIREcros, coNSERVANDo coNSTANTEs Los poRcENTAJEs DErNDrREcros y urrLrDADORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERÁ AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOSCONCEDIDOS.EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIoNES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA PoR EL CoI{TRATISTA, EN SUPRoPosIcIÓN.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE No sE ENcUENTREN DENTRo DE LoS PUBLICAD.S PoR EL BANco DEMEXIco, EL ITIFE pRoceoBRÁ A cALcuLARLos coxr'onue A Los pREcros euE rNVEslcuE, urILrzANDo Los LINEAMTENT.' yMEToDoLoGIA QUE EXPIDA EL PRoPIo BANco nB uÉxco.EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMTENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MDS EN QUEsE HAYA AUTORIZADo E-!^ryyllP coNcEDIDo, APLIcANDo AL rMpoRTE DE LAS Bsrruacioñes EL TNcREMENTo DEscLosADoCoRRESPoNDIENTE A DIcHos FAcroREs A CADA TIPO DE AJUSTE; oeelÉÑóose APLIcAR Los úLTIMos euE sE TENGAN AUToRrzADos.ToDoS LoS FACToRES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

fiffi.- cARANrlAsEL COITTRATISTA SE OBL¡GA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR I,A LEY DE OBRAS PÚBLICAS YsERVIclos RELAcloNADos-c-oN LAS.MISMAS, Y DEMÁs orsposiCroÑds Áóúrxrsrnerlv¡,s nplrcneies, ¡st coMo Lo pREvrsro EN ESrECONTRATo, LAs SIGUIENTES GARANTIAS:

I. PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXAcTA AMoRTIzACIÓN o DEVoLUcIÓN DEL ANTI.IP' QUE LE SEAoroRGADo PoR EL INSTITUTo, EN Los rÉMINos oe m cmúsum óu¡nre DEL pRESENTE rNsrRUMENTo.

LA PÓLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE PL IÁRRAFO ANTERIoR, DEBERÁ SER ENTREGADA PoR EL coNTRATISTA A EL ITIFE,DENTRO DE Los 1() (DrEzf DfAs NATURALES sIcuIENTEs, n lÁ FEcHA DE NorrFrcAcróN DEL FALLo DE ADJUDTcAcIóN yOTORGADA BA'JO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIEMTO CPNERI,.I AL PARA LA FIANZA GLOBAL Og CONTNNNSTAS Y PROVEEDORES AFAVoR Y A SATISFACCIóN DE EL IT¡FE co_N-vALoR DEL 100% (ctEN poR crENTo) DEL rMpoRTE TorAL DEL ANTrcrpo 5EñALAD.EN EL PRIMER PÁRRAFo DE LA CLqÚSULA CUARTA,

LAPÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PAne GARANTIZARLA CORREcTA INVERSIÓN, EXAcTA AMoRTIZAcIÓN o DEV'LU.IÓN T.TAL oPARCIAL DEL ANTICIPo coNVENIDo EN LA cLAUSULA cuARrA, sB cancemnÁ'c¡Áñ-Do il'óónrn.,lrrsr^ HA'A AMoRrrzADo ELIMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTOzuZACIÓN PON PSCRiTO OE PL ¡rrrS.II. PÓLTZADE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTo DE SUS oBLIGACIoNES DERIVADAS DEL PRESENTECONTRATO.

LAPÓLTZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE P! IÁRRAFO ANTERIOR, DEBEM SER ENTREGADA PoR EL coIfTRATIsTA A EL ITIFE,DENTRO DE Los ro (DIEzl DfAS NATURALES sIcutENTEs, n l¡ r'eci¡n DE NorrFIcAcróN DEL FALLo DE ADJUDTcAcTóN.

ESTAS PÓLIZAS DE FIANZAS DEBERÁ SER OTORGADA BAJO LOS coNVENIoS DE AFIANzAMIENTo GENERAL PARA LA FIANZAGLoBAL DE coNTRArlsTAs Y PRoVEEDORES A FAVoR Y A sATISFAccIó¡¡ oB ir, ñIii'Cói'vel,on DEL l0% (DrEz poR crENro)DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTRECUE T¡,pÓuzI DE FIANZA EN EL PLAzo PACTADo EN ESTE APARTADO, ILIrIFE o EL rNsrrruro EN Los rÉRMINos DE Lq, cLAUSum vlcesiuó-éün-nrn, eóon¡ osrlEñürñnn-m'i'escrcróNADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFTCATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE STRVTERONDE BASE PARA INTEGRAR Los PREcIos uNITARIos sE INcREMENTeñ, p¿ coNTRATrsra sE oBLrcA A ENTREcAR uN DocuMENToADICIONAL A LA FIANZA EN Los TERMINoS DEL ARTfcuLo 117 DE LA LEy FEDERAL DE rNsTrrucroNns DE FIANzAs, o BrEN,PRESENTARA UNA PóLIZA DE FIANzA EN LA QUE ooeBRÁ IrvorcÁnse guE Es coNJUNTA, soLIDARTA E TNSEpARABLE DE LA FIANZAOTORCADA PARA EL CONTRATO ORICINAL.

LAPÓLrzA DE FIANZA oroRcADA PARA GARANTIzARELCuMpLIMIENTo DE LAs oBLIcAcIoNEs DE EL coNTRATrsrA coN MorIVoDE ESTE coNTRATo, sE CANCELARÁ cUAND_o, -EN'TRE

orRos REeursrros, HAvA oroRGADo, poR uN plAzo DE 12 lDocElMEftEs, LA GARANTÍA DE vlcros oculTos y DE cuALeutER orRA npbpowseetllnnn.

Asl MISMO, EN Los rÉRMINos DEL ARTfcuLo 66 DE LA LEy DE oBRAS púBLrcAs y sERVrcIos RELAcroNADos coN LAs MrsMAS,PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE coNTRATo, EL coNTRATIsTA, A SU ELEcCIÓN, SE oBLIGA Acot\lsrITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE cRÉDIo lnnevocÁetE-pon BL EeuIVALENTE AL s% DEL MoNTo rorAlEJERCIDo DE Los rRABAJos, o BIEN, AIoRTAR REcuRSos iréu¡bob- poi uNA cANTIDAD EeSTyALENTE AL solo DEL MIsMo*T:9j,*tl?:l_TYls:5-^E:JPgAfMP.NlE_ggISrrurDos p¡n¡ brro, coñ sr oBJEro DE cAMNrrzAR DURANTE uN plAzo DEl?-tDogg\SEsEs PosTERIoRES A LA REcEpcróN DE Los rn¡eAios

"oil íftft"#"rfffi;:$5'"f$;l!l"1iffi;

PP^!IY[D]9:PE DEFEcros DE EJEcuctóN, vlclos oculros o óúÁr,óulen¡ orRA REspoNsRÉrr.roeo EN euE HUBrINCUryO \CONTRATISTA. ./

Sg*;su;sffiColonia Centro Tlaxcala.-flax. C.P. 90000 'j'el.: 0l

III

CONTRATO No. : TECSUPTLAXCO-29-OO 1 -2}tgCONCURSO No: LO-O 1 1MDE999-N2-2OL2

Página 7 de 15

Liray Ortega No.Fax.: 0l (246t 162 0020 Ext. ll I

(216) 462

T3.ilXCAt AGOBIERilO DEL €STADO

2011-2015 lnF=Immmwu*"

Clave: FT-OJ-11-00

CONTRATO No. : TECSUPTLA>(CO-29-OO 1 -20tgCONCURSO No: LO-O 1 1MDE999 -N2-2O!2

AI EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADo PoR UNA PÓLIZADE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER oToRcADA BAJoLOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES ASATISFAccIóN DE EL ITIFE coN vALoR DEL t(r/o (DIEz poR crENTo) DEL MoNTo rorAl E IERCTDo DE LA oBR,R.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APoRTACIÓN LIQUIDA DE RECURSoS EN UN FIDEICOMISo,TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS coNLAS MISMAS, EL CONTRATISTA PODRÁ RETIRAR SU APORTACIÓN, ADEMAS DE LoS RENDIMIENToS oBTENIDos, PARA Lo CUAL ELITII.E INSTRUIRÁ Lo PRoCEDENTE A LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADo PoR LA EXPEDICIÓN DE UNA CARTA DE cRÉDITo IRREVoCABLE,TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE eI, RnTicuIo 66 DE LA LEY DE oBRAS PUBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS coNLAS MISMAS, EL co[TRAT¡sTA PRoCEDERA A sU cANcELAcIÓN INMEDIATA.

¡üMffi- DISPoNIBILIDAD DEL INMUEBLEEL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE EL CoIiITRATISTA, UNA VEz oTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A PLENASATISFACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL o LoS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A cABo LoS TRABAJoS MATERIA DE ESTECONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAzo LA FECHA oRIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DELoS TRABAJoS, LA ENTREGA DEBERÁ CoNSTAR PoR EscRITo.

ffi*.. REPRESENTANTES DE LAS PARTESEL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR EscRITo Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE Los TRABAJoS, EN ELSITO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME A Lo ESTABLECIDo EN LA CLAÚSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DEcoNSTRUcctóN, EL cuAL DEBERA TENER poDER pARA cuMpLrR coN Los rÉRMINos y coNDrcroNES pAcrADos EN EL coNTRATo, EN LoRELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, o EN SU cASo LASOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PoDRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPo.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULo 53 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS coN LASMISMAS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAÚSUI.A SEGUNDA DESIGNA PoR ESCRITo, coMo SU REPRESENTANTE EN LA oBRA PARATRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS o DERIVADoS DE ELLos A I.A RESIDENCIA DE oBRA Y QUE TENDRÁ LASFACULTADES Y oBLIGACIoNES QUE SEÑALA EL PRECEPTo INDICADo.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO O EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DESUPERVISIÓN, VIGII.ANCIA, CONTROL Y nevIslÓ¡¡, EL CoNTRATISTI, oToRGARÁ A ÉsTE LAS FACILIDADES, DocUMENToS Y DATosNECESARIOS, SIN EMBARCO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUToRIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LoS ASUNToS RELACIoNADOS coN LoSTRABA.JOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE oBRA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFo SEGUNDo DE ESTA CLAÚSUL,q,.

p.€ffiQff.- REcEpcróN DE Los TRABAJosr.. TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN TOTAL, EL CoNTRATISTA NoTIFICARÁ A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACoRA o PoR oFIcIo, LATERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA Lo CUAL ANEXARÁ LoS DocUMENToS QUE Lo SoPoRTEN EINCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE CASTOS APRoBADoS, MoNTo EJERCIDo Y cRÉDITos A FAVoR o EN coNTRA. ELITIFE, DENTRo DE uN pLAZo DE 30 ITREINTAI pfes rerunar,Es, VERIFICARÁ euE LA tenultnclóN DE Los MIsMos y euE Los rMBAJosSE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FTNALTZAR LA VERIFICACTóN DE Los rRABAJos, EL rrrFE coNTAM coN uN pt-pzo DE ls leurNcEl ohs rnrun¡r,Es PARA pRocEDER ASU RECEPCIÓN FÍSICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ EL ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN CoRRESPoNDIENTE, QUEDANDo Los TRABAJOSBAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL CoNTRATISTA EXHIBIRÁ LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULo 66 DE LA LEY DEoBRAS ptlBLtcAS y sERvtctos RELAcIoNADos coN LAS MISMAS. REctBIDos FistcAMENTE Los rRABAJos, LAS PARTES DEBERÁNELABoMR, DENTRo DE uN PLAzo DE 3tr (TRE¡r{TA¡ oÍas lylrunnr,Es¡, EL FrNreurro DE Los rRABAJos, EN EL euE sE HARÁN coNSTARLOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESczuBIENDo EL coNCEPTo GENERAL QUE LESDIO ORIGÉN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDo RESPECTo AL FINIQUITo, o SI EL CoNTRATISTA No ACUDE coN EL ITIFTpARA LA ELABoRAcTóN DEL FINIeUITo DENTRo DELpLAzo rNDrcADo, EL rrrFE pnbcepenÁ A ELABoRARLo, DEBTENDo coMUNIcAR ELRESULTADo A EL coNTRATrsrA DENTRo DE Los 10 (DrEzf otas neruner.Es srcurENTEs A LA FEcHA DE su EMrsróN. UNA vEzNoTIFIcADo EL RESULTADO DEL FINIQUITo A EL CoNTRATISTA, ESTE TENDRÁ UN PTAzo DE 10 IDIEZI pfls xITun¡¡,Es PARA ALEGAR LOQUE A SU DERECHo coRREsPoNDA. sI TRANSCURRIDo DIcHo PLAzo No REALIZA GESTIÓN ALGUNA, EL FINIQUITo sE TENDRÁ PORACEPTADO.

UNA VEZ ELABoRADo EL FINIQUITo, EL ITIFE DARÁ PoR TERMINADo EL coNTRATo, DEIANDo UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONESQUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PIJBLICAS Y SERVICIOSRELACIoNADoS coN LAS MISMAS, PoR Lo QUE EL CoNTRATISTA No PRESENTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CoN POSTERIORIDAD ASU FORMALIZACIÓN.

TOTAL, EL ITIFE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE EL CoNTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTEDETERMINADO ELOFRECIMIENTO OFORMA SIASUMIDOS POR

2.- TRATANDoSELOS TRABAJOS

CoNSIGNACIÓN RESPECTIVA, o BIEN, SoLICITARÁ EL REINTEGRo DE Los IMPoRTES RESULTANTES,ANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y

EN EL CONTRATO.

PARCIAL, PREVIo ACUERDo PoR ESczuTo ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCIÓN A LASDEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE TL ITIFT EXISTAN TRABA.JOS TERM

$f*ffiTs$a#nia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 l-el.: 01 (246) 4623429

Fax.: 0l (246) 462 0020 Ext. l l ll

MEDIANTE SUDEBIENDO, ENOBLIGACIONES

y Ortega No. 42'\.

Lfta

8de15

TI.AXCAIAGOBIERNO D€L ESTADO

20L1-20L5 luF-Imwrmrx,.-"

Clave: FT-OJ-11-00IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRÁN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDADCON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR Lo cunl- Lgve}¡iARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CoRRESPoNDIENTE,NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN sE TRATE, PoR PARTE DE EL IT¡FE, EL g9NTRATI5TA SER33iB1,$S?ijfJ??t:?X"T*Aros FALTANTES, MAL n¡ecureobé, vicros ocunos, peCó oe Lo TNDEBTDo o cuALeurER orRA

ftGtrruffiñ ' .- suMrNrsrRosI'- EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZÓN DELTIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) Los PERMISOS NECESARIOS PARA su EJEcuclóN, TALES coMo DE coNsrRUccIóN, DEREcHos DE vlA, cRUcEs coN v¡AS DEFERRoCARRIL o CARRETERAS FEDERALES, coN'LfNEAS op óolt¿ul,ucncro¡¡ o-irñér',tir-óN ó of'óuÁió-uién""pnoprEDADPRIVADA.

b) EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LÍNEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITLJYAN OBSTÁCULOS PARA ELDESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

cl Los GASTOS DE INDEMNIZACIóN QUE sE oRIctNEN PoR Los coNcEpros rNDrcADos EN Los pÁRRAFos ANTERToRES, sERANPAGADOS DIRECTAMENTE POR EL COI{TRATISTA.

d) LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN PERMANENTE EN LA oBRA.

E) A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS.IT{IERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE oBLIGADA A PRoPoRcIoNARLE EL ITITE PARA LAE"lECUclóN DE LA oBRAY TRANSPoRTARLoS, BAJo su nle5ió,bdsDE Los ALMAcENES y/o BoDEcAs DE LA zoNA DE TRABAJ6HASTA LoS LUGARES DE LA INSTALACIÓN.

f} VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CONLAS ESpEcIFrcAcroNES DE Los pEDrDos conRpspo¡¡orenies.

g} ESTABLECER, CONSERVAR Y MANE.JAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES YEQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TNT"IEIÉN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDEREPERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAO NN VERIRICER EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DESU ALMACENAMIENTO.

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATEzuALES Y EQUIPOS SOBRANTES,cL{sIFIcÁNDoLos E INVENTARIÁNDOLOs coNVENIENTEMENTE EN col¿penecróñ'cóñ-xiliñsrer.ADos, MEDTANTE ENTREGA ENLOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TMBA.JO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

i) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUEDEBA ENTREGAR LOS MISMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATEzuALES Y EQUIPOS.

ffil[.- cAMPAMENToYBoDEGAS:EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRÁ A EL CoNTRATI5TA, QUE UTILISE, PREVIAAUToRIZACIÓN PoR ESCRITO DE EL rrlrE, Los TERRENos DISroNTBLES EN LAS cencanfns óB r,e oeRA y euE .EAN pRoprEDAD ocoNrRoLADos PoR EL 11¡19-9I-19Í Lo PREFIERE, EL courRArlsm poonÁ uirilzenii'nñerós"íü pnopreonD pARrrcuLAR o F^rrDALPARA INSTALAR sus cAMPAyPrylgs Y BoDEcAS, pERo EN rALES cAsos Heneióñ-sü'c-üiñi,iio1-ARREclos euo sEAN NEcESARTosCON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS CASTOS RELATIVOS A ESTOSARREGLOS.EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMRTERÁ A I,r APROBACIÓN DE EL ITIFE LA I,OCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS QUE PRETENDEUTILIZAR, LA QUE EN SU CASO, DARÁ LAAUTORIZACIÓN CONNBSPOÑóTBÑTC.

-

EL CoNTRATISTA coNsrRUIRÁ PoR su CUENTA Y coN cARco A sus cosros INDIREcros, Los cAMpAMENTos, oFrcrNAS, B'DEGAS,PoLVozuNES o slTlos PARAALMACENAMIENTo DE Expl.osrvos, our iequiERA pARA LA n¡ecúclól¡ oe Ln oeRA.

SERÁN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES coRRESPoNDIENTEs A TALES INSTALAcIoNE', TENIEND.OBLIGACIÓN DE RETIRARLE A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARAsERVIcIos MEDIcos SEAN DEL TIPO ADEcuADo PARA nsocurün coNDIcroNES Rezo¡lRet,p's DE coMoDrDAD, sEGURIDAD E HrcrENE,DURANTE IA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NEcESARIAS PARA EL MANTENIMIENTo Y EL oRDEN DE SUSINSTALACIONES.

$r*ru'*s

CONTRATO No.: TECSUPTLAXCO-29-OO 1-2O 19CONCURSO No: LO-O 1 1 MDE9gg -N2-2OL2

C¡rlonia Centro Tlaxcala" Tlax. C.P. 90000 l-el.: 0l (246) 46234,\ Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111

\

tAS REDES DE DRENAJE ?-E--!9^s-E-Dll'lclos QUE coNsrRUYA, No DEBERÁN DEscARcAR EN slrros o EN FoRMA TNcoNVENTENTE coNRELACION A OTROS CAXPAMENTOS O IUCNNES HABITADOS O QUE PUEDAIV I,,TOT¡VER IE COITRUINÁóIÓN OBI, NCUA DE LA ZONA.

p3g*gfgql-_loTfresrpulAcroNEs ESpEcÍFrcAS ,.PRoGRAMAS'- rr' córrne\rsrl,!-E-o-B!lcA_4 EtEcurAR Los TRABAJos DE AcuERDo coN Los eRoGRAMAS DE 6BRA gu" a,*"^ooffiLAS PARTES colr,lo añxosbB rxreon¡N ¡ esrE comnnro. vvr! Lvo r^vu*¡vrnD uÉ ub,.,. VvE rt*Mr / /

na9de15

TLAXCALAtLI2 Llalt LLn LLt=tGOBIERNO DEL €STADO

2011-2016 CONTRATO No.: TECSUPTLAXCO-29-OO 1 -20tgCONCURSO No: LO-O 1 1MDE999-N2-2O12

Clave: FT-OJ-11-00

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AI PERSONAL OBRERO Y TECNTCO LOS ELEMENTOS NECESARTOS A FIN DE QUE CUMPLANCON I-{S CONDICIONES DE SEGUzuDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO DEBERÁ USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES coMo MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJEcUcIÓN DE LAOBRA.

g¡rÁcon¡.- EL ITIFE, A TRAVÉS DE su RESTDENCIA DE oBRA, LLEVARÁ uNA BITÁcORA, euE sERÁ EL IN5TRUMENT6 rEcNIco DE coNTRoLDE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CoNVENCIoNAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTEEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNT6S IMP9RTANTES QUE SE DESARR9LLEN DURANTE LAEJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS ESTIMAcIoNES REALIzADAS, SUSPENSIoNES Y oTRAS cIRcUN5TAN6IAS QUE SEPRESENTEN DURANTE SU E"IEcuciÓN, ASIMISMO SE ASENTARÁN Y RESOLVERÁN pRoBLEMAS ESpECiFIcoS DE CARÁcren rÉCÑlCo vADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN, HASTA LA CONCLUSIÓN, oBLIGANDoSE A FIRMAR DICHA BITÁcoRA LoSREPRESENTANTES DE LAS PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITÁCORA CONSTITUIRÁEL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA E.JECUCIÓN DE LOSTRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL nÍSTITUTO, EL ITItr'E Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITÁCORA ES DE CARÁCTER OBLIGATORTO y QUE ES UNINSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFo DEL ARTfcULo 122 DEL REGLAMENTo DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EOUIPO.. EL COITRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN BUENAS CONDICIONESDE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA MISMA.

RETENCIONES.. EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL INSTITUTO O EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LOSIGUIENTE:

RETENCION DE 2 AL ItrILLAR PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIONDE TLAXCALA, SI SE ENCUENTRE REGISTRADO COMO MIEMBRO DE DICHA CÁMARA.RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO PARA LA VIGILANCIA, INSPECCIÓNY CONTROL QUE SERÁ DESTINADO PARA LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE).LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DÉCIMO NOVENA DE SANcIoNEs PoR INCUMPLIMIENTo DEL PRoGRAMA.

nffii4*UG¡.- DIScREpANcTAs DE cARÁcrER rEcNrco y ADMtNrsrRArrvoEN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LLDGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉcNIco YADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES g6M/IENEN EN QUELOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DEcIMo PRIMERA, SE NOTIFIQUEN PoR ESCRITo LA DISCREPANCIA,INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE AcLARAcIoxds eI, DIA SIGUIENTE oe RBcIeIpR I,eNorlFIcAclÓN Y EN uN TÉRMlNo No MAYOR A 10 (DrEzl oÍ.¿,s ¡r¿{gr¿ps sE pRocuRE LLEGAR DE coMúN acÚeipo A LA MEJOR solucroN PARA LASPARTES.

LA RESOLUCIÓN A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO cUAL SE LEvANTARÁ LA MINUTA C6RRESP9NDIENTE, QUESERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONocIENDo DESDE AHoRA ToTAL v ALTDEZ A DIcHo ACUERDo.

EN E! SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN ALA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES CoMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARÁCTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES 69NVIENEN EN SQMETER A UN PR96EDIMIENT9 DERESOLUCIÓN, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR OISCRBPÁ¡¡CNS, ENTRE ELLAS:

N SUMINISTRO DE MATERIALES* INTERPRETACIÓN DE Los PLANOS DE coNsrRUccIóN, coNSERVAcIoN y MANTENIMIENTO* INTERPRETACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIoN, CONSERVACIoNY MANTENIMIENTO* DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLÁUSULA NO SE REFIERE AL PRoCEDIMIENTo DECONCILIACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

Affiji¡üffili-Émn.- cESroN DE DEREcHosEL CoNTRATISTA No PODRÁ CEDER EN NINGúN cASo A orRAS pERSoNAS FisIcAS o MoRALEs, yA sEA EN ToDo o EN pARTES, LosDERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOSBJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA SEPIIMA .

EL COI{TRATISTA No PODRÁ EJECUTAR LA oBRA o PARTE DE LA MISMA poR orRo, sALVo EN Los supuEsTos y coN ApEGo A LosREQUIslros PREVISTO$ EN EL ARTÍcuLo 47 DE LA LEy DE oBRAs púBLrcAS y sERvrcros RELAcroNADos coN LAS MISMAS.\\DÉ,c-i!ilffipTav4,- caso FoRrurro o FUERZA MAyoR

lm

,. i,, ItrJ i..\

\ \Lira y ortega No. 42 \olonia centro Tlaxcala, Tlax. c.p. 90000 Tel.: 01 (246) 462 34

\

l!.-c3.s9 fg_qglfqp IECZ+ yryol ES roDo HEcHo DE LA NATuRALEZA o Acro DEL HoMBRE, rMpREVrsrBLE o TNEVTTABLE, euE srNCULPA O NEGLIGEIS¡A DEALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALCUNA O TODAS LAS OBLICACIONES A S¡'cARco, o EL oPoRTvNo cUMPLIMIENTo DE LAS MTSMAS o LA FoRMA coNVENIDA pARA DIcHo cuMpLrMrENTo DE coNFoRMroao cofBz

Página l0 de 15

Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. i11

TLIXC*L¡LGOAIERilO DEI ESTAOO

20tL-2016 lnF-lmffiTt¡t-.CONTRATO No. : TECSUPTLAXCO-29-OO 1 -2OLg

CONCURSO No: LO'O 1 1MDE;999-N2-2OL2

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUEMA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS No LIMITATIVA, LoSSIGUIENTES EVENToS, SIEMPRE QUE sE CUMPLAN Los REQUISIToS INDICADoS EN EL PARRAFo SIGUIENTE:

.i. INCENDIOS;* TERREMOTOS:* GUERRAS;* INUNDACIONES;* SABOT,{.JES;.:. HUELGASDECIARADAS;* CICLONES;* MOTINES O DISTURBIOS;* CATÁSTROFES DE TRANSPORTES MARITIMoS, FERRoVIARIOS, AEREoS o TERRESTRES;.:. PARo DE FÁBRICA(S) PoR CAUSAS No IMPUTABLES A EL CoNTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DE.IARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVASOBLIGACIONES, QUEDARÁ LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE coN DIcHo CUMPLIMIENTo, RELATIVA A LA INDEMNIZACIÓNDE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A I"q OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTo SE CUMPLAN I-As SIGUIENTES CoNDICIoNES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPIE LAS MEDIDASURGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSIÓN DE SUS EFECToS o DAÑos A LAS PERSoNAS o BIENES DE LA oTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUEMA MAYOR ACREDITE A SATISFACCIÓN DE LA oTRA MEDIANTE LAS CoNSTANCIASIDÓNEAS, LA EXISTENcIA, DURAcIÓN Y EFECTOS DE DIcHo cAso FoRTUITo o FUERzA MAYoR.

I"{ PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRÁ DE EXIGIR INDEMNIZACIÓN ALGUNA O DE APLICARSANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA I,A PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN ELPÁRRAFo rERcERo DE EsrA cLÁusuLA, INcLUyENDo LAs pENAs coNvENcroNALES pREVIsrAs EN EL pRESENTE coNTRATo, y DE sERAPLICABLE SE ESTABLECERA DE COMÚN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA,

CADA PARTE REPoRTARÁ INDIVIDUALMENTE LAs coNsEcuENcIAS EcoNóMrcAS euE pRoDUzcA EN sus REspEcrrvos pATRrMoNros ELCASO FORTUITO O FUEMA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPoSIBLE LA REALIZACIÓN DE LA oBRA, LAs PARTES ESTÁN DEACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA DoNDE HAGA CoNSTAR EL ESTADo QUE GUARDAN Los TRABAJoS ENDICHO MOMENTO.

No sE CoNSIDERARÁN coMo cAsos FoRTUIToS o DE FUERZA MAyoR, Los RETRASoS EN r.A EJEcucróN DE LA oBRA euE PUEDANORIGINAR I,AS CONDICIONES cLIMAToLÓGIcAs NoRMALES DE LA zoNA.

nffii$ffi$.- SANcIoNES poR INcuMpLrMrENro DEL pRocRAMAA FIN DE VERIFICAR SI EL CONTRATISTA ESTÁ REALIZANDO LAS OBRAS OB.IETo DE ESTE coNTRATo DE ACUERDo coN Los PRoGRAMASDE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACIÓN DE Los INsUMos, EL ITIFE CoMPARARA MENSUALMENTE ELIMPORTE DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILTZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERONREALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL E.JECUTADA SE TENDRA PoR No REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFo ANTEzuoR, EL IMPoRTE DE LA oBRA REALMENTELIECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE,EL ITIFE RorBNoRÁ UN TorAL DEL clNco poR cIENTo (s%l DE LA DIFERENCTA DE DIcHos IMpoRTEs, lr¿ul,rtpuceo¡ poR EL NúMERO DEMESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DESUMINISTROS Y LA UTILIZACIÓN DE INSUMOS, HASTA EL DE LA REVISIÓN. PoR Lo TANTo, MENSUALMENTE sE HARÁ RETENCIÓN oDEVOLUCIÓN QUE CoRRESPoNDA, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN ToTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA coMPARAcIÓN CoRRESPoNDIENTE AL ÚLTIMo MES DELPROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPoRTE SE APLICARA EN BENEFICIo DE EL ITIÍ.E A fTULo DE PENACONVENCJONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA. ESTA PENAcoNVENcroNAL sE DETERMINARÁ úNICAMENTE EN FUNcIóN DE Los rRABA.Jos No F^tEcurADos coNFoRME AL pRocRAMA coNVENrDo.

SI EL CoNTRATISTA NO CONCLUYE TA oBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL coNTRATo, TAMBIÉN coMo PENA coNVENcIoNAL DEBERÁCUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%I SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOSTRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, oPoRTUNAMENTE Y SE APLICARÁ soBRE LoS MoNToS DEL CoNTRATo, CoNSIDERANDo LoSAJUSTES DE COSTOSY SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SI EL COT{TRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN ELPERIODO OE ECU¡T+fo'CION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCoNTANDo LoS IMPoRTES DE LoS TRABAJoS QUE SE VAYANEJECUTANDO HA\TA \S FECHAS DE CORTES PRoGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LoS AVANCES DE oBRA, DEL PERÍODOCORRESPONDIENTh I

\Liray OrtegaNo.42 C\nia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P" 90000 Tel.: 0l (246) 46234

\ Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111 ,

ll de 15

TLAXgALAGOBIERNO DET ESTADO

201L-2016 CONTRATO No.: TECSUPTLAXCO-29-OO 1 -2OLgCONCURSO No: LO-O 1 1MDE;999-N2-2O12

Clave: FT-OJ-11-00

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERÁN CUANDo oCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CoT{TRATISTA; LADETERMINACIÓN DEL ATRASO sE REALIZARÁ coN BASE EN LAS FEcHAs pARCTALES DE TERMTNAcION, r,unoas eN sL pRóóRAMe oee¡BcucIÓIv coNVENIDo.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS, EN Los PÁRRAFoS ANTERIoRES, IL INSTITuTo o ELITIFE PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLo. PARA DETERMINAR l-A,S RETENcIoNES Y, EN SU cASo, LAAPLICACIÓN DE LA SANCIÓN ESTIPULADA, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMoRAS MoTIVADAS PoR cAUSAs IMPUTABLES A EL ITIFE,CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARÁ AL PROGRAMAR LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIOPROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL TNSTITUTO.O EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSCON LAS MISMAS Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE PoR REscINDIR EL coNTMTo PoR cAUSASIMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, ABSTENIENDoSE DE cUBRIR Los IMPoRTESRESULTANTES DE TRABAJOS E.JECUTADOS, AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITo SSRRE5PgNDIENTE, Lo QUE SEEFECTUARA DENTRO DE Los 30 ÍTREINTAI oÍ¡s rerunlr,Es srcutENTES A LA FEcHA oB ¡¡olplc¡ctól¡ pB le RESCISIoN.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

vfffiq.- suspENsróNTEMPORALEL ITIFE PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJoS coNTRATADos PoR SUALQUIER SAUSAJUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN su cASo, LA TEMeoRALIDAD DE LA suspENslóll, ln gue No poDRÁ pnoRRobnnse o sBRINDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARÁ LA SUSPENSIÓN A EL CONTRATISTA, SEÑALANDo LAS CAUSAS QUE LA M6TIVAN, LA FESHA DESU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE C6NSIDERAR EN Lo RELATIVS A SUPERSoNAL, MAQUINARIAY EQUIPO DE CoNTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE g6MPRENDA LA SUSPENSIÓN, sIN M6DIFISAR ELPLAzo DE E.JEcUcIÓN coNVEN]Do.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEz HAYAN DESAPAREcIDO LAS cAUSASQUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ÉsTE PAGARÁ A EL coNTRATIsTA LoSTRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LoS SUPUESToS ESTABLEcIDoS EN ELARTfcuLo 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIcAS Y sERVIcIos RELActoNADos coN Lq,s MrsMAS, srEMpRE quE Osioli-EAN nnZote¡lns,ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIoNEN DIRECTAMENTE CoN ESTE CoNTRATo.PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERÁN CoNSIDERAR coMo BASE PARA sU cÁLcULo, LOSPROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DEAJUSTE AUToRIZADo ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANcIADA, QUE opeBRÁ LEVANTAR EL ITIFE.

vrülQ$iii,C ñ¡!.- rERMrNAcróN ANrrcrpADACON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DETLAXCALAY SUS MUNIC]PIOS, EL INSTITUTO O EL ITIFE PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE coNTRATo cUANDoCONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE I,OS TN¡EruOS, Y SBDEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN,NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPOMLIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR,coMUNIcANDo DICHA DECLARACIóN poR EScRrro A EL coNTRATrsrA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL INSTITUTO O EL ITIFE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMARINMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS E.IECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIoNES RESPEcTIVAS,LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCTADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LAOBRA. DICHA AcrA sE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENcIA DE FEDATARIo púBLICo. AsrMrsMo, sE DEBERÁN np¡l,lZnn Las ÁÑórncror.¡esCORRESPoNDIENTES EN LA BITÁCoRA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTARPOR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPIA POR LATERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD AEL IrIFE QUIEN RESoLVEIA-SPNJRo DE Los 15 (QUINcEI oÍes wntun¡¡,Es srcurENrEs e r,a necBÉcróN DE r,es l'¿rsüÁ; eÑ ceso oeNEGATIVA SERÁ NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDIcIAL LA DEcLARAToRIA coRRESPoNDIENTE, PERo SIEL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE EL CONTRATISTA.\cuANDo sE Dq.t.o\ tt*"t"oDo ANTIcTPADAMENTE EL coNTRATo, EL rNsr¡TUTo eAGARÁ A EL coNTRATrsrA Los TRABAJ95EJECUTADOS, Aq COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TÉRMINOS PREVISToS EN EL ARTICULo 67 DE LA LEY DE OBRASPUBLICASY SERVIQIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE ÉSTos SEAN RAZoNABLES, ESTEN DEBIDAMENTE coMPRoBADoSY SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

Sr*ffitru#Cqlonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 Tel.: 0t (246) 462

lm

Liray Ortega No.Fax.: 0l (246) 462 0020 Ext. 111

TI.AXCAL/L

CONTRATO No.: TECSUPTLN(CO-29-OO 1 -20_1-3CONCURSO No: LO-O 1 1MDE999-N2-2OL2

Clave: FT-OJ-1 1-00

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁ OBSERVAR LAS REGLAS QUEPARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE oBRAS PUBLICAS Y SERVIcIos RELACIONADOSCON LAS MISMAS.

vrcÉSrtfioislxiutrDA.- RESpoNSABILTDAD DE EL coNTRATISTADEL ACERO DE REFUERZO

LoS AcERoS PARA coNcRETo HIDRÁULICo A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SoN LoS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DEELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS,

EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERÁ SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE REcoNocIDA CALIDAD. NINGÚN ACERODE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERÁ AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES,CON RESULTADOS SATISFACTORIOS, EL CONTMTISTA DEBERÁ INDICAR CUÁL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA AEMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHOACERO. POR CADA LOTE DE IO TON. O FRACCIÓN, FORMADO POR BARMS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMo GRADO, UNMISMO DIÁMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARÁ UN ESPEC¡MEN PARA ENSAYE DE TENSIÓN QUE No SEA DE LoSEXTREMOS DE LAS BARRAS. SI EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO ENLA NORMA NOM-B.457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRÁ USAR ELLOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER cAso sB epurT¡n¡( le c¡ne¡¡tÍ¡ poR EscRrro DEL FABRTCANTE DE euE EL AcERo cuMpLE coN LANORMA CORRESPONDIENTE.

CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACEROPARA CONCRETO HIDRÁULICO, DEBERÁN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORAToRIo, PARA QUE EL I.T,I.F,E. DECIDASOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERÁ LLEGAR A LA oBRA SIN oXIDACIÓN PERJUDICIAL, EXENTo DE ACEITES oGRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HoJEADURAS Y DEFORMACIoNES DE LA SEccIÓN.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ANEXAR A LA ESTIMACIÓN CORRESPoNDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIoNAR LA MARCADEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECoNocIDA CALIDAD o EN SU oBpBcio, SE DEBERÁ CUMPLIR coN LAREALIZACIÓN DE LoS ENSAYES NECESARIoS PARA SU AUToRIZACIoN.

DE LOS CONCRTTOS

LOS CONCRETOS HIDRÁULICOS SE DESIGNARÁN DE ACUERDO CON LA CARGA UNTTARIA DE RUF/|URA LA COMPRESTóN (F.'C) FTJADA EN ELpRoyEcro. EL coNTMTrsrA oBTENDRÁ LAS PROBETAS DE ENSAYE coN LA FREcUENctA eUE EL r.T,r.F.E. coNsrDERE NECESARIo. sl ALEFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA RESISTENCIA, DEBERÁREMOVERSE ODEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARÁ MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A coMPRESIoN ENCILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C.83, EN UNLABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS(srNArPl.

CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRÁ EXTRAER Y ENSAYARCORMONES, DE ACUERDO CON LA NORMA NOM.C.169, DEL CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROSQUE NO CUMPLIERON. SE PROBARÁN 3 CORAZONES POR CADA INcUMPLIMIENTO CoN LA CALIDAD ESPECIFICADA.

CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F-c 250kg/cm2, EL CONTRATISTADEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LoS EQUIPOS oB pRueeÁ EFECTUADoS PoR UNLABOMTORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). LoS INFORMES DECALIBRACIÓN SE PRESENTARÁN PoR EL CoNTRATISTA CUANDo INCRESE SU ESTIMAcIoN

EL COIYTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA OBRAMOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LASPARTES DE DICHOS TMBAJOS SB P¡'BCTÚPN A SATISFACCIÓN DE EL ITIFE ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOSDEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PoR INoBSERVANCIA o NEGLIoENCIA DE SU PARTE SELLECUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE VICIOS ocULToS SEÑALADA trN ELAPARTADO III DE LA CLÁUSULA NoVENA DE ESTE CoNTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LoSTRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN o DE FABRICACIÓN.

0l

GOBIERNO OET ESTADO2011-2016 il=FE

Iilsrm¡roruxc r¡BEuiEFFn nttrucrur r¡5rcaÉDr.E¡nvA

RÁ A SUJETARSEDAD, USO DE LAASÍ coMo A LAS

01

ASI MISMO, EN VIRTUD DEQUE EL CoNTRATISTA ES EL ÚNIco RESPONSABLE DE LA LIECUCIÓN DE LoS TRABA ToDos Los REGLAMEnTbs v óRDENES DE LAS AUTORIDADES CoMpETENTES EN MATERTA DE coNSTRUcctvÍA PúBLICA, enore&c¡ów Éqoloclcn y-DE MEDIo AMBTENTE euE RIJAN EN EL ÁMBrro FEDERAL, ESTATAL oINSTRUCCIONES QUE 4L EFEGIO LE SENALE EL ITIFE. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICI9INOBSERVANCIA SERÁN\,q CARGb DE EL CoNTRATISTA. ,/

oh *esnrrollo,+TtrFslrcE Togor\>4d-'

Liray OrtegaNo. 42 Collrnia Centro Tlaxcala. "Ilax. C.P. 90000 Tel.: 01I Fax.: 01 (24ó) 4620020 Ext. iil

\r\

2 3429.462 5500

RESULTAREN POR SU

46)

Página l3 de l5

WTL*[xcALf,GOBIERNO DEL ESTADO

2011-2076 CONTRATO No.: TECSUPTLAXCO-29-OO 1-2O 1 gCONCURSO No: LO-O1 1MDE999-N2-2O12

Clave: FT-OJ-1 1-00

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLq\ZO, CUBIERTO POR LA CARANTIA, EL ¡TIFE DEBERÁNOTIFICARLO PoR EScRlro A EL CoNTRATISTA,.PARA QUE ÉsrE HAGA LAS coRRECCtoNES o REposrctoNES q6RRESp9NDIENTES,DENTRo DE uN PLAzo MÁxlMo DE 30 (TREINTA¡ oÍ.l,s.xarunal,Es, TRANSCURRTDo ESTE TÉRMtNo srN euE sE HUBIERAN REALTZADo, ELIT¡FE PROCEDERÁ A HACER EFEcrlvA tR ceRAnrin. st LA REeARACTóN REeutERE DE uN pLAZo MAyoR, LAS pARTES pooñÁrvCONVENIRLO, DEBIENDo CoNTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PACO DE LASCANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPoNDA A JUIcIo DE LA PRIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LASGARANTfAS CONSTITUIDAS coNFoRME A ESTE coNTRATo.

vtcÉsluo-rpncER¡.- RELActoNES LABoRALESEL CoNTRATISTA coMo EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE ocUPE coN MoTIVo DE LoS TRABAJoS MATERIA DE ESTECONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPoSIcIoNES LEcALES Y DEMÁS oRDENAMIENToSEN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL COI{TRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUESUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTM O EN CONTRA DE EL INSTITUTO O EL ITIFE EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETODE ESTE CONTRATO.

vrci:s¡luo cuARTA.- RESctsróN ADMINTsTRATtvAEL INSTITUTO O EL ITIFE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTMTIVAMENTE ESTE coNTRATo PoR EL INCUMPLIMIENTo DE LAS oBLIGACIONES DEEL CONTRATISTA, O POR INTERES GENERAL.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, cUANDo POSTERIORMENTE A LA FECHACONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES,TMBAJADORES O EQUIPO DD CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA oBRA RECHAZADA, QUE No CUMPLA coN LASESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ coMo CUALQUIER oTRo SUPUESTo DE LoSQUE SE PREVEN EN EL I27DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CoN LAS MISMAS.

CUANDO EL INSTITUTO O EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL coNTRATo, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENo DERECHo Y SINNECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARq' ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTo QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFoSIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, sERÁ NECESARIo QUE ACUDA ANTE LA AUToRIDADJUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

EL INSTITUTO O EL ITIFE NOTIFICARÁ A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTo DE RESCISIÓN DE coNTRATo, EN FORMAFEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZI oÍ.es T¡Ásu,ps, coNTADoS A PARTIR DE LA FECHAEN QUE REcfBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISION, EXPoNGA Lo QUE A SU DERECHO coNVENcA, Y APORTE, EN SU cASo, LAS PRUEBASQUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CoNTRATISTA RESPECTO DEL INIcIo DEL PRoCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, SESEÑALARÁN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR PoR RESCINDIDo EL CoNTRATO, RELACIoNÁNDoLoS coN LASESTIPULACIoNES EsPECÍFICAS QUE SE coNSIDEREN HAN SIDo INcUMPLIDAS.

TMNSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LoS ARGUMENToS Y PRUEBAS QUE HUBIEM HEcHo VALER ELCONTRATISTA, RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRo DE LoS Ts {QuÑcpl oÍ¿,s TTÁs¡Tps SIGUIENTES AQUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDo Lo ANTERIoR, EL INSTITUTo o ITIFE PoDRÁ EXIGIRLE A EL MISMO ELCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERAFEHACIENTE SU DEcISIÓN DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE coNTMTo.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISIÓN DEL coNTRATo PoR PARTE DE EL ITIFE, ÉSTA PRoCEDERÁ A TOMARINMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE cARGo DEL INMUEBLE Y LAs INSTALACIONES RESPECTIVAS,LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATTSTA, ACTA CIRCUNSTANCTADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LAOBRA, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN.

EL CONTRATISTA DSTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITTFE, EN UN PLMO DE rO (DIEZI OÍ¡,S n¡tUn¡¡,ES CONTADOS A PARTIR DE LAFECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIDNTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LAREALIZACIÓN DE LOS TMBAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y No LIMITATIVA EN ESTÁ CLÁUSULA Y EN LA DÉcIMo NOVENA RELATIVAA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROCRAMA, EL ITIFE, EL INSTITUTo Y EL CoNTRATISTA CoNVIENEN EN QUE AQUÉLLAPROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LoS IMPoRTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOSAUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESP0NDIENTE, Lo QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRo DE LoS 30ITRTINTAI OÍ¡S TETUN¡IES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DIcHo FINIQUITo DEBERÁ PREVERSE ELSOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS ASÍ coMo Lo RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LoS MATERIALES IPOS QUEEN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A EL CoT{TRATISTA. ASI MISMo, EL ITIFE PoDRÁ HACER CONSTAR EN NIQUITO, LA

LOS EQUIPOS,CUANDO SEAN

#gEFgffi srm¡ror¡¡g¡¡qcrxrrefgnlEifü.rn.l ¡Gfl€n'r¡¡E

- ''t: Sf*ixxsu*-

Lira y Ortega No. 42 \,lrnio Centro rlx.utu, Tlax. C.P. 90000 Tel.: 0l\, F'ax.: 0 tr (246) 462 0020 Ext. 1 1 I2 5500

Página 14 de

af\

t5

GOAIERNO DET ESTADO2At1-2076 CONTRATO No.: TECSUPTLAXCO-29-OO 1 -20tg

CONCURSO No: LO-O 1 1MDE999-N2-2OL2Clave: FT-OJ-1 1-00

EL INSTITUTo' EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACIQN AL MONTO O qLAZO DE ESTE CONTRATO O SUSANEXos, DDBERÁ REALIZARSE PoR ESCRITo MEDIANTE t¡ ceipeR¡cróN DEL coNVENro coRRESpoNDIENTE coN LAS NUEVASCONDICIONES. ÉSTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJo LA RESPoNsABILIDAD DEL TITULAR DEL AREARESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LoS TRABAJoS, ops¡ÉNoo EL REsIDEI{TE DE oBRA y EL supERTNTENDENTE op cousrnuccrérsusTEl{TARro El{ UN DICTAMEN TÉcMco QUE FUNDE y MoTwE LAs cAUsAs euE Lo oRIcIt{At{.

NO SE OTORGARÁ ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMIN95 DEL ART¡SULS 59 DE LA LEY DE 6BRAS PÚBLIqAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTMTO.

l¡IdÉSjüólr$p:¡rl.- DoMrcrlrosEL ITIFE EN LIRAY ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. p. 90000 TLAXCALA, TLAX.EL ¡NSTITUTO EN PREDIO CRISTO REY, EX HACIENDA XALOSTOC, C, P, 9O25O, TLAXCO, TLAX.EL CONTRATISTA, EN CALLE ARGEI{TINA No. 9 A, SECCION TERCERA, TEOLOCHoLCO, TLAX, C. p, 9OSSO.

vIGf:s¡Mo SÉPTIMA,- PREDoMINIO DEL CONTRAToLAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTECONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERÁ LO SEÑALADo EN EL CLAUSULADO.

VIGÍJSIUO OCT"AVA.- LEGISLACIÓNLAS PARTES SE OBLICAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA E.IECUCIÓN DE LA oBRA oBJETo DE ESTE coNTMTo A TODAS Y CADAUNA DE LA CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TÉRMINoS, LINEAMIENToS, PRoCEDIMIENToS Y REQUISIT9S QUE ESTABLESELA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DIdPoSIcIoNES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLEToRIAMENTE, EL cÓDIGo CIVIL FEDERAL, ELCODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,

WGÉÁIMo I{ovENA.- JURISDIccIÓN Y TRIBUNALES CoMPETENTESPARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTMTO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTEESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA od I.os TRIBUNALES DE LA CIUDAD DETLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERACoRRESPONDERLE PoR RAZÓN DE su DoMIctLIo PRESENTE o FUTURo o poR cuAleurDR orRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADASDE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTOCONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TL¡iK., A CATORCE DEENERO DE DOS MIL TR.ECE.

FLORIAN SALAZAR MORALESADMII{ISTRADOR UNICO

ilugFE=iffi rrmrrcr¡¡¡s¡r¡a¡¡,ryrSresltrnt fGif¡Elf.¡EE

(246) 462 3429.462 ss00

PoRl"EL INSTITUTo"

\1\ii

,l

S$sruxr*:,Clofurnia Centro Tlaxcala. Tlax. C.P. 90000 Tel.: 01

Fax.: 0l (246) 462 0020 Ext. lllLira y Ortega Na. 42

Página l5 de l5