zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/000047/... · Web view(Formato N 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Licitación Pública Nº 011-2012-G.R.PASCO (Primera Convocatoria)

Nº 011-2012 G.R- PASCO(Primera Convocatoria)

CONTRATACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA, DEL

PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA

CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA

PROVINCIA DE PASCO - PASCO”

Cerro de Pasco, Noviembre del 2012

Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 1 de 149 Teléf.: 063-597060



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE

EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.1 CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas de OSCE. − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. − Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo




responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases serán presentadas por un período mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE1

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas

1 Este procedimiento deberá agregarse sólo si el monto del valor referencial es igual o mayor a trescientas (300) UIT.




por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASESEl Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10 CALIFICACIÓN PREVIASólo aquellos participantes que hayan sido aprobados en esta etapa, podrán presentar las propuestas técnica y económica, en el plazo establecido en las presentes Bases. Asimismo, en la sección específica se fijarán las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la calificación previa, en la que solo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contratar.

1.11 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTASTodos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,




incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario a la fecha de presentación de propuestas. (Formato Nº 01).

1.12 PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLa presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.2

1.13 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

2 Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.




a) La oferta económica, en nuevos soles3, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta4.

1.14 EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1 Evaluación TécnicaSe verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.15 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

3 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

4 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.




En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.12.3 de la presente sección.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.16 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.17 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.




CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo

del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado5. En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

5 Esta disposición sólo se consignará si el valor referencial del proceso de selección es igual o superior a seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT).




CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOSUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

NOTA 8 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

“La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se notificará de manera electrónica a través del SEACE. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE.”

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de

la liquidación final; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de

Proveedores; Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica; Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de

desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén




consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTALos postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTOEl postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.4 EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.5 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3.6 DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.




Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles6 y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.7 RESIDENTE DE OBRA7

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3.8 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR8 (según sea el caso) Persona natural9 encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

NOTA 9 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:De acuerdo con el artículo 190º del Reglamento: Será obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.

3.9 CUADERNO DE OBRAEn la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso10 al mismo.

6 Consignar la moneda en la cual se presentarán los citados costos.7 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no

haya formado parte de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento.

8 Deberá definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra.9 En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona

natural como supervisor permanente de la obra.10 De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno

de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.




Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.10 OCURRENCIASSon hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.11 ADELANTOS

3.11.1 ADELANTO DIRECTOLa Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente carta fianza como garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%)11 del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

3.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSSe otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%)12 del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente carta fianza como garantía.

3.12 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAEl plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda.b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación13

e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.

NOTA 10 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución contractual iniciará al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.13 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

11 La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.

12 La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.

13 Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo caso deberá consignarse como tal en las Bases.




3.14 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.15 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAQueda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.16 DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.




SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)




CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre : Gobierno Regional de Pasco – Sede CentralRUC : 20489252270Teléfono : 063 – 597060 Anexo 2048

1.2 DOMICILIO LEGALGobierno Regional de Pasco, sito en el Edificio Estatal No. 01 San Juan Pampa – Distrito de Yanacancha – Provincia de Pasco, Cerro de Pasco

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso tiene por objeto la contratación para la elaboración del expediente tecnico y ejecución de la obra, del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO”.

1.4 VALOR REFERENCIALEl valor referencial asciende a S/. 159’818,746.00 (Ciento cincuenta y nueve millones ochocientos dieciocho mil setecientos cuarenta y seis y 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto del 2012.

Cuyos componentes son:

a.Elaboración del Expediente Técnico---------------------S/. 2,600,000.00b.Obras Civiles------------------------------------------------S/. 91,741,944.00c.Equipamiento Hospitalario---------------------------------S/. 65,476,802.00d.TOTAL--------------------------------------------S/. 159,818,746.00

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial

S/. 143’836,871.40 S/. 159’818,746.00 S/. 175’800,620.60 Ciento cuarenta y tres millones ochocientos

treinta y seis mil ochocientos setenta y uno y 40/100 Nuevos

Soles

Ciento cincuenta y nueve millones

ochocientos dieciocho mil setecientos cuarenta y seis y 00/100 Nuevos

Soles

Ciento setenta y cinco millones ochocientos mil

seiscientos veinte y 60/100 Nuevos Soles

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.




1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando Nº 00 -2012-G.R.PASCO-GGR/DGA de fecha 28 de Agosto del 2012.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTOCódigo: 5 Denominación: Recursos Determinados.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUALLave en Mano: el contratista elaborara del expediente técnico, ejecutara la obra (Obras Civiles) y realiza los trabajos de preinstalación, suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento hospitalario.

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSEl requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.10 BASE LEGAL Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante la Ley. Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Directivas de OSCE Código Civil Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización, y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. D.S. Nº 043-2003-PCM, TUO de la Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la

Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA La obra se encuentra localizada en:

Distrito : Yanacancha.Provincia : Cerro de Pasco.Departamento : PascoRegión : Pasco

1.12 PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución es de 720 días calendario, comprendidos de la siguiente manera:

- Elaboración del expediente técnico-----------------------180 días calendario.- Ejecución de la obra y equipamiento---------------------540 días calendario.




CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria 2* de Agosto del 2012

Registro de Participantes Del 03 de Setiembre al 27 de Noviembre de 2012.

Formulación de Consultas a las Bases Del 03 de Setiembre al 07 de Setiembre del 2012

Absolución de Consultas a las Bases 11 de Setiembre del 2012Formulación de Observaciones a las Bases

Del 12 de Setiembre al 18 de Setiembre del 2012

Absolución de Observaciones a las Bases 21 de Setiembre del 2012

Integración de las Bases 26 de Noviembre del 2012

Presentación del sobre Nº 1-Calificacion Previa

El 06 de Diciembre del 2012El Acto Público se Realizara en el Auditorio del Gobierno Regional, sito en el Edificio Estatal Nº 01 San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco, a las

10:00 am horas.Evaluación de sobre Nº 1 – Calificación Previa Del 06 al 10 de Diciembre del 2012Resultado de la Evaluación del sobre Nº 1 – Calificación Previa El 11 de Diciembre del 2012

Presentación de Sobres Nº 2 y 3.

El 19 de Diciembre de 2012El Acto Público se Realizara en el Auditorio del Gobierno Regional, sito en el Edificio Estatal Nº 01 San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco, a las

10:00 am horas.Calificación y Evaluación de Propuestas Del 19 al 20 de Diciembre del 2012 Otorgamiento de la Buena Pro El 21 de Diciembre del 2012

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de los participantes se realizará en Secretaria de la Unidad de Procesos de Selección del Gobierno Regional de Pasco, sito en Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 hrs A 13:00 hrs y de 14:30 hrs a 17:30 hrs, previo pago de la suma de S/. 50.00 (Cincuenta y 00/100 nuevos soles) por derecho de participación, que deberá ser abonado en la Cta Cte Nº 501-012904 del Bco. de la Nación, dicho pago otorga derecho a recabar las bases y el estudio de pre inversion a nivel de factibilidad, al momento de registrarse como participante.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en la que constará: el número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Edificio Estatal Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha – Pasco, sede central del Gobierno Regional de Pasco, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 hrs A 13:00 hrs y de 14:30




hrs a 17:30 hrs, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2012-G.R.PASCO, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected], previa coordinación telefónica con la central telefónica del Gobierno Regional de Pasco Anexo Nº 2089.

2.4 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLas propuestas (Calificación Previa, Propuesta Técnica y Económica) se presentarán en acto público, en Edificio Estatal Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha – Pasco, sede central del Gobierno Regional de Pasco, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de un Notario.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario a la fecha de presentación de propuestas. (Formato Nº 01).

Los representantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

- SOBRE Nº 1 - CALIFICACION PREVIA

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen los documentos de Calificación Previa de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial devolverá los documentos al postor, salvo que este exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situación de subsanación en la Calificación Previa, se procederá de acuerdo al artículo 68° del Reglamento.

Después de abierto cada sobre de cada uno de los postores, que contiene los documentos de Calificación Previa, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de la documentación de Calificación previa.

En la fecha señalada en el calendario del proceso y en acto público, el Comité Especial dará a conocer los resultados de la Calificación Previa, precisando que postores acceden a la etapa de presentación de los Sobres que contengan la propuesta técnica y económica.

Las propuestas de Calificación Previa se presentarán en un (01) sobre cerrado y estará dirigida al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2012-G.R. PASCO, conforme al siguiente detalle:


mailto:[email protected]



SOBRE N° 01: Calificación Previa. El sobre será rotulado:

- SOBRE Nº 2 – PROPUESTA TECNICA Y SOBRE Nº 3 – PROPUESTA ECONOMICA

Las propuestas se presentarán en dos (02) sobres cerrados y estará dirigida al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2012-G.R.PASCO, conforme al siguiente detalle:

SOBRE Nº 2: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE PASCOEdif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - PascoAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2012-G.R.PASCO

EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO”

SOBRE N° 1: CALIFICACION PREVIANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR




SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR




SOBRE Nº 3: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 – CALIFICACION PREVIA:Conforme al sexto párrafo del artículo 39° del Reglamento, tratándose de un proceso de ejecución de obras cuyo valor referencial es superior a 25,000 UIT, corresponde establecer en las bases la etapa de calificación previa, que tiene por objeto determinar si los postores tienen capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en ejecución de prestaciones similares; y de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contratar; para lo cual se han establecido parámetros que debe cumplir, sin asignar puntaje; es decir, Cumple o No Cumple, declarándose Aptos a aquellos postores que cumplen con lo solicitado.

Se presentará en un (1) original y una (1) copia.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos14 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de Ejecutor de Obra, de tratarse de un Consorcio, este Certificado será presentado obligatoriamente por cada uno de los consorciados cuya obligación sea la ejecución de la obra y equipamiento; y Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de Consultor de Obra (en la especialidad de Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines), en caso de tratarse de un Consorcio, este Certificado será presentado obligatoriamente por cada uno de los consorciados cuya obligación sea la elaboración del expediente técnico.

ii) Declaración Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

iii) Declaración jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos solicitados en la Calificación Previa (numeral vi, vii, viii, ix y x).

14 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR




iv) Declaración Jurada simple de acuerdo al Artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Anexo N° 02En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio

v) Promesa de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación – Anexo N° 03

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

vi) CAPACIDAD ECONÓMICA:

Se requiere que el postor, individualmente o en consorcio, cumpla con poseer solvencia económica requerida en las bases, como uno de los requisitos de la calificación previa.

El postor demostrará que posee solvencia económica mediante la presentación de línea(s) de crédito bancaria(s) aprobadas por un monto mínimo de 10% el Valor Referencial equivalente a S/. 15, 981, 874.60 (Quince millones novecientos ochenta y un mil ochocientos setenta y cuatro con 60/100 Nuevos Soles), equivalente al 10 % del valor referencial, para la obtención inmediata de la fianza de fiel cumplimiento.

Para el caso de Perú, la emisión de líneas de fianzas será otorgada por los bancos autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.

De tratarse de empresas extranjeras, presentaran la(s) línea(s) de fianzas, otorgadas por banco(s) extranjero(s) de primera categoría, incluidas en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular Nº 027-2009-BCRP, de fecha 27 de noviembre del 2009, o la norma que la sustituya.

Si el postor es un consorcio, la línea de crédito puede ser presentada por cualquiera de los consorciados, o por la totalidad de los mismos cuya sumatoria sea equivalente a la línea de crédito disponible solicitada.

vii) EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

A. Experiencia del postor en la ejecución de obras en general

El postor acreditara obligatoriamente haber ejecutado Obras en General, en los últimos diez (10) años contados desde la fecha de culminación de la Obra hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias acreditadas deberán corresponder a obras cuya sumatoria de los montos finales de obra sea no menor a tres (03) veces el valor referencial correspondiente la ejecución de obra. El valor referencial de obra es de S/. 91’741,944.00.




Las experiencias serán acreditadas además de la copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepción y conformidad o la resolución de liquidación de obra, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, únicamente serán considerados los montos que correspondan a la participación del postor, los cuales deberán acreditarse con copia simple del contrato de consorcio y/o documento análogo. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Junio del 2012. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

Si la experiencia presentada excede lo mínimo requerido, dicho excedente puede ser utilizado en los criterios de evaluación.

B. Experiencia del postor en la elaboración de expedientes tecnicos y/o estudios de obras en general

El postor deberá acreditar obligatoriamente haber participado en los últimos 5 años (contados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha de convocatoria del presente proceso de selección) en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o proyectos a nivel de ejecución de obras en general, cuya montos finales actualizados de servicio acumulados sea no menor a siete (07) veces el valor referencial correspondiente a la elaboración del expediente técnico.

La experiencia será acreditada con copia simple del contrato y su respectivo certificado de conformidad del servicio o documento análogo, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente

Los montos finales de servicio deberán ser actualizados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Agosto del 2012. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término del servicio y luego se actualizará a la fecha solicitada.

Si la experiencia presentada excede lo minimo requerido, dicho excedente puede ser utilizado en los criterios de evaluación.

Se aclara que para listar la experiencia del postor en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios de obras en general o similar, pueden usarse formatos libre o en su defecto utilizar los anexos 06 o 07.

viii) EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PRESTACIONES SIMILARES

A. Experiencia del postor en la ejecución de obras similares




Obra Similar: se define como obra similar a las Obras de Edificación, que cuenten obligatoriamente como mínimo con todas y cada una de las siguientes actividades: Construcción de estructuras de concreto armado, Construcción de acabados arquitectónicos, Construcción de sistema contra incendio con equipos de bombeo, Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo, Construcción e implementación de sistema de voz y datos, Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores, Suministro e Instalación de grupo electrógeno, Construcción e Instalación de sub estación eléctrica, Suministro e Instalación de aire acondicionado y Sistemas de gases medicinales.

Para sustentar lo requerido en obras similares se podrá adjuntar documento oficial donde se indique las características de la edificación o documentación adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor.

El Postor deberá acreditar como experiencia similar, únicamente las obras similares ejecutadas en los últimos cinco (05) años, contados desde la fecha de culminación de la Obra hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias acreditas deberán ser referidas a obras cuya sumatoria de los montos finales de obra no sea menor a cuatro (04) veces el valor referencial correspondiente a la ejecución de obra. El valor referencial de obra es de S/. 91’741,944.00.


En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, únicamente serán considerados los montos que correspondan a la participación del postor, los cuales deberán acreditarse con copia simple del contrato de consorcio y/o documento análogo.

No serán aceptados contratos de suministros de equipos, y que para el caso de obras con contratos bajo la modalidad “llave en Mano” solo serán considerados los montos correspondientes a las obras civiles más no al equipamiento. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Agosto del 2012. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.


NOTA: Los contratos presentados para acreditar la experiencia en ejecución de obras similares no pueden ser presentados para acreditar la experiencia en la actividad, esta restricción solo es válida para la calificación previa, más no para los criterios de evaluación.

B. Experiencia del Postor en Equipamiento Hospitalario

El postor deberá acreditar una experiencia mínima en equipamiento de hospitales en los últimos 5 años (contados desde la fecha de culminación del contrato hasta la fecha de convocatoria del presente proceso) de por lo menos una (1.0) vez el valor referencial del componente equipamiento de la presente convocatoria. El valor referencial del equipamiento es de S/. 65’476,802.00.




Para el presente proceso de selección como experiencia en Equipamiento Hospitalario serán consideradas las siguientes experiencias: ventas y/o suministro y/o instalación de equipamiento biomédico el cual se acreditará con la presentación de copias simples de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. En dichos comprobantes se deberá demostrar haber vendido y/o suministrado y/o instalado bienes iguales ó similares al componente equipamiento hospitalario, objeto de la convocatoria, (entendiéndose en este caso por similar EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL).

Se aclara en caso de presentar documentación emitida por autoridad pública en el extranjero, se procederá según lo establecido en el artículo 62 del Reglamento.


C. Experiencia del postor en la elaboración de expedientes tecnicos y/o estudios de obras similares

El postor deberá acreditar obligatoriamente haber participado en los últimos 5 años (contados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha de convocatoria del presente proceso de selección) en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o proyectos a nivel de ejecución de obras similares, cuya montos finales actualizados de servicio acumulados sea no menor a siete (07) veces el valor referencial correspondiente a la elaboración del expediente técnico.



En caso dicha documentación no resulte suficiente para acreditar actividades mínimas requeridas para que sea considerada como obra similar, se deberá presentar documentación adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor. El Comité Especial previo a la firma del contrato podrá verificar la veracidad de dicha documentación.







ix) EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE SOPORTE EN RELACIÓN A LA OBRA A CONTRATAR

El equipamiento hospitalario esta conformado en su mayoría por equipos de alta tecnología, lo cuales requieren de trabajos de preinstalación, instalación y la puesta en servicio, históricamente se han registrado la mayor cantidad de inconvenientes y dificultades en este tipo de trabajos, por lo que el área usuaria en salvagurada de los interés de la Entidad, ha visto por conveniente solicitar que el Postor debe acreditar que cuenta con capacidad de soporte técnico en los siguientes tres niveles; infraestructura, recursos humanos y experiencia en mantenimiento, los cuales se detallan a continuación:

9.1 Infraestructura. Basados en el Principio de Economía, el postor únicamente para acreditar la disponibilidad de la infraestructura mínima (Laboratorio Electrónico) deberá presentar en la calificación previa la siguiente documentación:

- Si los equipos son propios, deberá presentarse una declaración jurada de propiedad de los equipos (para demostrar la propiedad del equipamiento del postor, se solicita obligatoriamente adjuntar la factura correspondiente o documento análogo), en el que se detalle el modelo, la marca y las especificaciones técnicas de los mismos, los cuales deben de cumplir con lo mínimo requerido, según el cuadro de especificaciones técnicas del equipamiento mínimo del laboratorio electrónico.

- Si los equipos serán alquilados, se deberá adjuntar el compromiso de alquiler con la empresa o empresas que cuenten con dichos equipos (para demostrar la propiedad del equipamiento del arrendador, se solicita obligatoriamente adjuntar la factura correspondiente o documento análogo), en los cuales se detalle el modelo, la marca y las especificaciones técnicas de los mismos, los cuales deben de cumplir con lo mínimo requerido, según el cuadro de especificaciones técnicas del equipamiento mínimo del laboratorio electrónico.

- Si los equipos serán comprados, se deberá adjuntar las cotizaciones, en las cuales se detalle el modelo, la marca y las especificaciones técnicas de los mismos, los cuales deben de cumplir con lo mínimo requerido, según el cuadro de especificaciones técnicas del equipamiento mínimo del laboratorio electrónico.

Especificaciones Técnicas del Equipamiento Mínimo del Laboratorio Electrónico

Nº DESCRIPCION CANTIDAD EQUIPO EN EL QUE SE USA FUNCION

1 Osciloscopio Digital de Frecuencia 20Mhz /2 canales 3 Ecógrafos / Resonadores /

Tomógrafo / Rayos XSirve para ver formas de ondas de

señales electrónicas

2 Telurómetro o medidor de resistencia de Tierra de 0-199 OHM 2 Rayos X / Tomógrafo /

ResonadoresSirve para medir el ohmeaje del sistema

del puesta a tierra




3 Medidor de Impedancia de 100khz a 70Mhz 1 Resonadores

Sirve para verificar que la impedancia de las bobinas de trasmisión y recepción estén dentro del rango que la fábrica

recomienda

4 Medidor de Campo Magnético de 13 Mhz 1 ResonadoresAsegurar que el campo magnético sea

homogénea y garantizar buenas imágenes

5 Microscopio de 2x a 4x 3 EndoscopiosSirve para verificar piezas y

componentes electrónicos milimétricos para un mejor diagnóstico

6 Llave mecánicas de precisión para equipos de endoscopia 1 Endoscopios Sirven para aperturar los equipos con

facilidad para evitar ser maltratados

7Multímetros digitales con voltaje máximo de 1000VDC y 1000VAC. Máxima frecuencia de 200Khz

7 Endoscopios / Ecógrafos / Tomógrafo / Rayos X

Sirven para medir voltajes, resistencias, corrientes, etc.

8 Phantom o simulador de tejidos para ultrasonido 2 Ecógrafos Sirve para simular tejidos y calibrar la

imagen

9 Phantom o simulador de tejidos para Tomografía 1 Tomógrafo Sirve para homogenizar la imagen y

verificar su resolución

10 OC FOCUSING UNIT FOR X Calibrador de imagen 1 Endoscopios Sirve para calibración de la imagen en el

equipo.

11 OB. LENS PRESS Calibrador de Lente de imagen 1 Endoscopios Sirve para calibración de la cámara CCD

12 TABLA DE ANGULACION 2 Endoscopios Sirve para medir el sistema de angulación de los endoscopios.

13 Phantom o simulador de tejidos para mamografía ( Plexiglass phantom) 2 mamógrafos Sirve para homogenizar la imagen

14 Phantom o simulador de tejidos para Rayos X 1 Rayos X Sirve para homogenizar la imagen

15 Pinzas Amperimétricas 1 Tomógrafo / Rayos X / Ecógrafos Sirve para medir la corriente

9.2 Recursos Humanos. El postor deberá presentar dentro de su propuesta técnica por lo menos 5 ingenieros electrónicos colegiados y habilitados, cada uno deberá presentar como mínimo dos constancias de haber ejecutado el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos en los dos últimos años (por el principio de vigencia tecnológica), de ellos por lo menos dos, deberán contar con el certificado IPEN vigente para manipulación y mantenimiento de equipos con fuente de emisión de radiación (Rayos X). Para ello deberá presentar los formatos correspondientes para cada profesional, además de copias de los certificados y/o constancias respectivos. 9.3 Experiencia. El postor deberá acreditar experiencia en mantenimiento y reparación de equipamiento biomédico mediante la presentación del formato correspondiente y la presentación de por lo menos 10 constancias de servicio técnico en equipamiento biomédico emitidas por entidades o empresas prestadoras de servicios de salud públicos y/o privados, según formato respectivo. (Anexo Nº 12)

x) CAPACIDAD TÉCNICA




El Postor deberá acreditar obligatoriamente en el contenido del sobre Nº1 - calificación previa los siguientes requerimientos de los profesionales.

PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO:

CARGO PROFESION REQUERIMIENTOS

01 Jefe de Estudio

Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Jefe y/o Gerente de Proyecto, en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 3 años. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista

en Arquitectura

Arquitecto colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Arquitecto en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 50% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista

en Estructuras

Ingeniero Civil colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en Estructuras en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 50% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista

en Instalaciones

Sanitarias

Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista

en Instalaciones

Eléctricas

Ingeniero Electricista o

Mecánico Electricista colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en Cableado Estructurado

Ingeniero Electricista o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero

Electricista colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia en Análisis y/o Diseño de Redes de Cableado Estructurado en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista

en Equipamient

o Medico

Ingeniero Electrónico o

Ingeniero Industrial o Medico o

Tecnólogo Medico

colegiado y

El profesional deberá contar con experiencia en Diseño y/o Implementación y/o distribución de equipamiento hospitalario y/o equipamiento biomédico en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.




habilitado

01Especialista en Costos y

Presupuestos


El profesional deberá contar con experiencia como especialista en Costos y Presupuestos en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 50% de tiempo de duración del servicio.

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:


01Residente de

obra


El profesional deberá contar con experiencia como supervisor, inspector y/o residente de obra, en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 3 años. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de

campo


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de campo en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de Metrados y

Valorizaciones


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de Metrados y valorizaciones en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de Instalaciones

Sanitarias

Ingeniero Sanitario

colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de instalaciones sanitarias en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 40% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.


Eléctricas



El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero en instalaciones eléctricas en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año.La participación del profesional será del 40% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de Equipamient

o Médico

Médico o arquitecto o

Ingeniero Industrial


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de equipamiento médico en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 40% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de Control de

Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y

El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de control de calidad en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor




Calidad habilitadode 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de Seguridad en

Obra


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de seguridad en obra en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

Profesional de nacionalidad extranjera: deberán presentar copia simple y legible del título profesional (de su país de origen) y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Asimismo previo a la firma del contrato el postor ganador de la buena pro deberá presentar el documento que acredite el inicio de trámites de su colegiación en el Perú.

Profesional de nacionalidad peruana: deberán presentar copia simple y legible del título profesional, y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Los profesionales que ejerzan labores propias de ingeniería, entre otras, lo cual se encuentra bajo el ámbito de la Ley Nº 28858 “Ley que complementa la Ley Nº 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República”. Al respecto, el artículo 4° de la referida ley dispone que el certificado de habilidad será exigido a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería en entidades privadas, públicas o independientes.

Por lo tanto los profesionales que participaran en la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, deberán encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente, al inicio de su participación en la elaboración del expediente tecnico y en la ejecución de la obra, el no cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolución de Contrato.

Se aclara que la colegiatura y el certificado de habilidad de los profesionales, sean nacionales o extranjeros, sean requeridos por la Entidad antes del inicio de la ejecución de la obra.

La experiencia solicitada para los profesionales, debe haber sido obtenida luego de que estos se encontraran colegiados.

LA NO PRESENTACIÓN U OMISIÓN EN LA PROPUESTA DE CALIFICACION PREVIA, DE ALGUNO DE LOS REQUERIMIENTOS Y/O ALCANCES SOLICITADOS EN EL SOBRE Nº 1 CALIFICACION PREVIA, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y SE TOMARA COMO NO PRESENTADO.


LA EXPERIENCIA PRESENTADA PARA ACREDITAR LO SOLICITADO EN EL SOBRE Nº 1- CALIFICACIÓN PREVIA, SIRVE TAMBIÉN PARA ACREDITAR LO SOLICITADO EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O PARA ACREDITAR LO SOLICITADO EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PERO NO PARA AMBOS.



2.5.2. SOBRE Nº 2– PROPUESTA TECNICA

El sobre Nº 2 contendrá la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

i) Declaración Jurada de Plazo de Ejecución. Anexo N° 04

ii) Declaración Jurada de Compromiso de los Profesionales Propuestos, a ser adjuntada en el presente Anexo N° 09, en caso de Consorcio podrá ser en nombre del Consorcio o de una de las empresas integrantes del Consorcio.

iii) Declaración jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos mínimos contenidos en el capítulo III – Terminos de Refrencia de la presente sección.

Documentación de presentación facultativa:

i) Experiencia en Obras en General: Relación de obras culminadas por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta tres (03) veces el Valor Referencial del componente Obra, materia de la Convocatoria; acreditados con copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepción y conformidad o la resolución de liquidación de obra, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 06: Relación de Obras en General.

Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo.

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Agosto del 2012. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

ii) - Experiencia de Obras Similares: Relación de obras culminadas por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la presente Licitación, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del Valor Referencial, acreditados con copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepción y conformidad o la resolución de liquidación de obra, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 07: Relación de Obras Similares.

Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo.




Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Agosto del 2012. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la experiencia en obras en general.


Para sustentar la obra similar se podrá adjuntar documento oficial donde se indique las características de la edificación o documentación adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor.

- Experiencia del Postor en Equipamiento Hospitalario

Relación de servicios culminados por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial del componente equipamiento hospitalario, materia de la presente Licitación. Para el presente proceso de selección, como experiencia en Equipamiento Hospitalario serán consideradas las siguientes experiencias: ventas y/o suministro y/o instalación de equipamiento biomédico el cual se acreditará con la presentación de copias simples de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. En dichos comprobantes se deberá demostrar haber vendido y/o suministrado y/o instalado bienes iguales ó similares al componente equipamiento hospitalario, objeto de la convocatoria, (entendiéndose en este caso por similar EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL).

- Experiencia del Postor en la Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios de Obras Similares”

Relación de servicios culminados por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial del componente elaboración de expediente técnico, materia de la presente Licitación, la experiencia deberá corresponder a la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o proyectos a nivel de ejecución de obras similares, será acreditada con copia simple del contrato y su respectivo certificado de conformidad del servicio o documento análogo, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

iii) Experiencia del Personal Profesional PropuestoSe deberá acompañar el Anexo N° 08, debidamente documentado de la información sustentatoria (con copias simples del título profesional, certificados y/o constancias de colegiatura y certificados o constancias de trabajos realizados).




Residente de ObraSe evaluará el tiempo de experiencia como supervisor, inspector y/o residente de obra en ejecución de obras Similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.

Ingeniero de campoSe evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de campo en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.

Ingeniero de Metrados y valorizaciones Se evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de Metrados y valorizaciones en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.

Ingeniero de Instalaciones Sanitarias Se evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de instalaciones sanitarias en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.

Ingeniero de Instalaciones Eléctricas Se evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero en instalaciones eléctricas en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.

Ingeniero de Ingeniero de Equipamiento MédicoSe evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de equipamiento médico en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.

Ingeniero de Control de CalidadSe evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de control de calidad en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.

Ingeniero de Seguridad en Obra Se evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de control de calidad en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.

Profesional de nacionalidad extranjera: deberán presentar copia simple y legible del título profesional (de su país de origen) y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Asimismo previo a la firma del contrato el postor ganador de la buena pro deberá presentar el documento que acredite el inicio de tramites de su colegiación en el Perú.

Profesional de nacionalidad peruana: deberán presentar copia simple y legible del título profesional, diploma de colegiatura, y declaración jurada en la que manifieste encontrarse hábil en la fecha de presentación de propuestas, para el ejercicio de la profesión en Territorio Peruano y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Los profesionales que ejerzan labores propias de ingeniería, entre otras, lo cual se encuentra bajo el ámbito de la Ley Nº 28858 “Ley que complementa la Ley Nº 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República”. Al respecto, el artículo 4° de la referida ley dispone que el certificado de habilidad será exigido a todo profesional que desempeñe cargos en




actividades inherentes a la ingeniería en entidades privadas, públicas o independientes.

Por lo tanto los profesionales que participaran en la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, deberán encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente, al inicio de su participación en la elaboración del expediente tecnico y en la ejecución de la obra, el no cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolución de Contrato.


iv) Cumplimiento en la ejecución de obras, se evaluará en función al número de Certificados o Constancias que acrediten que aquellas se efectuaron y liquidaron sin que se haya incurrido en penalidades, las que deben corresponder a los Contratos de Obras presentados para acreditar su experiencia en Obras Generales y Similares; no pudiendo ser mayor de diez (10). Esta declaración será presentada en el Anexo N° 10: Cumplimiento de Ejecución de Obras sin haber incurrido en penalidad.

Se permitirá la acreditación del factor “cumplimiento de ejecución de obras” con otros documentos, tales como los Certificados de Obra, las Resoluciones o Actas de Liquidación del Contrato de Obra, entre otros, siempre y cuando en su contenido se señale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

La asignación de puntajes se precisa en el Capítulo IV – Criterios de Evaluación

2.5.2 SOBRE Nº 3 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 3 deberá contener la siguiente información obligatoria:

i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 11, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.15

ii) Garantía de seriedad de oferta (Carta Fianza) por un monto del 1% del Valor referencial:

DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL S/.

SERIEDAD DE OFERTA S/.

CONTRATACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA, DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL.

159,818,746.00 1,598,187.46

15 Especificar la fecha a la que corresponde el monto de la oferta económica, en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 1990-2008-TC-S2.




A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO”

La Garantía de Seriedad de Oferta que será mediante CARTA FIANZA deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén considerados en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La carta fianza debe señalar expresamente, entre otros que, corresponda a la Garantía de Seriedad de la oferta, denominación y numero del proceso de selección, asimismo deberá ser dirigida a nombre del Gobierno Regional de Pasco y deberá contener los datos exactos del postor: persona natural (nombres y apellidos), persona Jurídica (razón social), en el caso de consorcio (nombre de todas los persona naturales y/o empresas que integran el consorcio). El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de la propuesta.

Se aclara que en caso el comité especial requiera al postor reducir su propuesta económica (en caso este supere el 100% del valor referencial), la persona autorizada a aceptar o rechazar dicha solicitud, deben ser el representante legal del postor o el representante legal común del consorcio (si se tratase de un consorcio), el cual está consignado en la promesa formal de consorcio contenido en la propuesta técnica.

2.6 Determinación del puntaje totalUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOAdicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, deberá requerirse, 16 los siguientes documentos17:

a) Copia de DNI del Representante Legal;b) Copia Certificada de la vigencia del poder del representante legal de la empresa,

donde consigne el original de la firma y sello del Registrador Publico;c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado;16 Texto suprimido según Obs. Nº 03 Postor JOLU LP S.A.; Texto anterior: entre otros.17 Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar

algún otro.Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 35 de 149 Teléf.: 063-597060



d) Copia del RUC de la empresa;e) Código de Cuenta Interbancario (CCI);f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta

técnica.g) Constancia de capacidad libre de contratación.h) Declaración Jurada donde consigne el domicilio que debe estar situado dentro

del radio urbano donde se ubica la sede central del Gobierno Regional de Pasco. i) Desagregado de partidas y/o análisis de costos unitarios de la propuesta

económica.j) Calendario de avance de obra valorizado en concordancia con el cronograma de

desembolso económico y sustentado con el cronograma de ejecución de obra.k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución

de obra.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar carta fianza que acrediten ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, conforme lo establece el Art. 39° de la Ley, para efectos de garantizar lo siguiente:

- De fiel cumplimiento del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor ofertado, cuya garantía se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final.

2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación para la firma del contrato. La citada documentación deberá ser presentada en en Edificio Estatal Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha – Pasco, sede central del Gobierno Regional de Pasco

2.8 ADELANTOS

2.8.1 ADELANTO DIRECTO

Adelanto Directo para la elaboración del Expediente Técnico LA ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de Elaboración del Expediente Técnico, en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del monto contractual correspondiente a la elaboración del expediente técnico; contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente. La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de LA ENTIDAD, a nombre del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institución autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización. El contratista dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. EI adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.




La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la elaboración del expediente técnico. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

Adelanto Directo para la Ejecución de la Obra LA ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de ejecución de Obra, en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del monto contractual correspondiente a esta etapa; contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente. La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de LA ENTIDAD, a nombre del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institución autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización. El contratista dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de aprobación del expediente técnico, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la fecha del pago del Adelanto Directo no será considerada como inicio del Plazo contractual. EI adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.

La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

2.8.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSSe otorgará un adelanto para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, el que deberá estar de acuerdo con los volúmenes de la Obra y no deberá superar el cuarenta por ciento (40%) del monto contractual correspondiente a esta etapa. Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza Bancaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de exclusión, extendida par una entidad nacional o extranjera, facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros, a nombre del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último. La Garantía se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización. Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos, deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual correspondiente a la ejecución de obra, y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el Contratista. EI cual deberá ser sustentado con las órdenes de compra o guías de remisión respectivas. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.




Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.




CAPÍTULO III

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA, DEL PIP:“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA

PROVINCIA DE PASCO - PASCO”

OBJETO

El objeto de la presente es contratar la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA, DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO”, bajo el Sistema A Suma Alzada y por la Modalidad CONCURSO OFERTA, los cuales deberán ejecutarse sobre la base de la información técnica desarrollada en el estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad aprobado y declarado viable.

UBICACIÓN

La ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situado en:

Departamento : PascoProvincia : PascoDistrito : Yanacancha

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO”

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP Nº 173538.

1. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución para la elaboración del expediente técnico es Ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato y entrega del terreno.

2. Valor Referencial

El valor referencial para la elaboración del Expediente Técnico para ejecución de Obra, asciende a la suma de S/. 2’600,000.00 (Dos millones seiscientos mil con 00/100 nuevos soles), incluyendo impuestos de Ley Dicho monto es a todo costo.




3. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

La elaboración del expediente técnico deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuación:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006.

Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria. RM Nº 482-96-SA/I Norma técnica Nº 0021-MINSA/DGSP V.01 “Categorías de establecimientos de sector

salud”. R.M. Nº 1142-2004. Guía para la categorización de establecimientos de salud. Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de

elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en

términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, Normas de Control Interno para el Sector

Público. Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Junio 2000. Decreto Supremo N° 086-2000-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública. D.S. Nº 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,

Octubre 2002. Código Nacional de Electricidad, Año 2006. Norma de procedimientos R.D. Nº 018-2002-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas,

para la elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistema de Utilización en Media Tensión en Zona de Concesión de Distribución”

Normas de seguridad internacionales NFPA. “Guía para la reducción de la vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de

salud” OPS/OMS: 2004, documento que debe ser considerado como referencia. Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación,

remodelación y mitigación de riesgos en establecimientos de salud – MINSA. Ley General del Ambiente Nº 28611 D.S. Nº 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento. Ley N° 27157 de regularización de edificaciones del procedimiento para la declaratoria

de fabrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, publicada el 20 de Julio de 1999 y su Reglamento.

Decreto Supremo N° 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 27157 publicado el 12 de Mayo del 2005.

Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

Ley N° 29090 de regularización Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, publicada el 27 de Septiembre de 2007 y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008.

Norma TIA 942 (Centros de Computo) Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes Inalámbricas) ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y adendos “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 1: General

Requirements (Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales Parte 1: Requisitos Generales)

ANSI/TIA/EIA-568-B.2 and adenda




“Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 1: General Requirements (Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales Parte 2: Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado)

ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y adendos “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 3: Optical Fiber

Cabling and Components Standard” (Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales - Parte 3:

Norma de Componentes de Cableado de Fibra Óptica) ANSI/TIA/EIA-569-B y adendos “Commercial Building Standard for Telecommunications Canalizaciones and Spaces”

(Norma de construcción comercial para canalizaciones y espacios de telecomunicaciones)

ANSI/TIA/EIA-606-A y adendos “Administration Standard for Comercial Telecommunications/Infrastructures” (Norma de

Administración para Telecomunicaciones/Infraestructuras Comerciales) ANSI-J-STD-607-A y adendos “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications”

(Requisitos para Telecomunicaciones de Puesta y Unido a Tierra en Edificios Comerciales)

ANSI/TIA/EIA-526-7 “Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable Plant”

(Medición de la Pérdida de Potencia Óptica de la Planta Instalada de Cable de Fibra Monomodo)

ANSI/TIA/EIA-526-14A "Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plant” (Medición

de la Pérdida de Potencia Óptica de la Planta Instalada de Cable de Fibra Multimodo) IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y enmiendas

“Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 2: Earthing and cabling” (Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 5: Directrices de instalación y mitigación – Sección 2: Conexión a tierra y cableado)

ISO/IEC 11801:2000 Ed2.0 y enmiendas “Information technology - Generic cabling for customer premises” (Cableado Genérico

para Propiedades de Usuario) CENELEC EN 50173:2000 y enmiendas “Information Technology - Generic cabling systems” (Tecnología de la Información -

Sistemas de Cableado Genéricos) ISO/IEC 11801:2000 Ed2.0 y enmiendas 1.2 (SC 25N 1318) “Information technology - Generic cabling for customer premises” (Cableado Genérico

para Propiedades de Usuario) IEC 61156-5 and IEC 61156-6. Manejo del Alien Crosstalk para categoría 6 A y

categoría 7 A. IEC 61076-3-104. Estándar para conectores Categoría 7 ISO/IEC 11801:2002 Ed.2.0 amendment 1 draft class FA channel performance (per ISO/IEC JTC 1/SC 25 N 1255) ISO/IEC 11801:2002/amendment 1:2008




4. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

Teniendo como base el esquema arquitectónico del estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad, el CONSULTOR elaborará el expediente técnico a nivel de ejecución de obra, para ello deberá contar con los suficientes recursos físicos y humanos.

a) Deberá contar con la organización y tener capacidad económica necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

b) En su Oferta Técnica presentara la organización que utilizará para la elaboración del expediente técnico, considerando los plazos establecidos en el numeral 5, de los presentes términos de referencia.

c) Proporcionará y dispondrá adecuadamente de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

d) El CONSULTOR, contara de manera obligatoria con una oficina en la ciudad de Cerro de Pasco, puede ser en el Distrito de Yanacancha y/o Chaupimarca para fines de coordinación.

e) Entregar el cronograma de la elaboración de la consultoría Gantt, PERT CPM

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El expediente técnico se desarrollará sobre la base del estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad, aprobado y con declaratoria de viabilidad, que tiene como finalidad la construcción de una infraestructura de salud de 17,844.71 m2 ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión, refacción, equipamiento y capacitación del Hospital Regional Daniel A. Carrión de la provincia de Pasco.

Se aclara que la casa de Carrion el Modulo materno, no están considerados en el Programa Arquitectónico de 17,844.71 m2 indicado en el Estudio de Factibilidad.

Se aclara que en caso se exija cambios en el programa arquitectónico para alcanzar la finalidad del contrato, se actuara de acuerdo a lo establecido en el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL POSTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

6.1 EXPERIENCIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE OBRAS EN GENERAL

El postor deberá acreditar obligatoriamente haber participado en los últimos 5 años (contados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha de convocatoria del presente proceso de selección) en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o proyectos a nivel de ejecución de obras en general, cuya montos finales actualizados de servicio acumulados sea




no menor a siete (07) veces el valor referencial correspondiente a la elaboración del expediente técnico.

La experiencia será acreditada con copia simple del contrato y su respectivo certificado de conformidad del servicio o documento análogo, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientementeEn caso dicha documentación no resulte suficiente para acreditar actividades mínimas requeridas para que sea considerada como obra similar, se deberá presentar documentación adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor. El Comité Especial previo a la firma del contrato podrá verificar la veracidad de dicha documentación.



6.2 EXPERIENCIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE OBRAS SIMILARES

El postor deberá acreditar obligatoriamente haber participado en los últimos 5 años (contados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha de convocatoria del presente proceso de selección) en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o proyectos a nivel de ejecución de obras similares, cuya montos finales actualizados de servicio acumulados sea no menor a siete (07) veces el valor referencial correspondiente a la elaboración del expediente técnico.



En caso dicha documentación no resulte suficiente para acreditar actividades mínimas requeridas para que sea considerada como obra similar, se deberá presentar documentación adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor. El Comité Especial previo a la firma del contrato podrá verificar la veracidad de dicha documentación.

Los montos finales de servicio deberán ser actualizados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Agosto del 2012. En el caso de moneda extranjera se hará la




conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término del servicio y luego se actualizará a la fecha solicitada.

La experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos no puede ser utilizada para acreditar los criterios de evaluación. Si la experiencia presentada excede lo mínimo requerido, dicho excedente puede ser utilizado en los criterios de evaluación. Se aclara que para listar la experiencia del postor en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios de obras en general o similar, pueden usarse formatos libre o en su defecto utilizar los anexos 06 o 07.

NOTA: Los contratos presentados para acreditar la experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de obras similares no pueden ser presentados para acreditar la experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de obras en general.

7. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Postor deberá acreditar obligatoriamente en el contenido del sobre Nº 2 – Propuesta Técnica los siguientes requerimientos de los profesionales para la ejecución de la obra.


01 Jefe de Estudio


El profesional deberá contar con experiencia como Jefe y/o Gerente de Proyecto, en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 3 años. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en

Arquitectura

Arquitecto colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Arquitecto en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 50% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en

Estructuras


El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en Estructuras en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 50% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en Instalaciones

Sanitarias

Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.

01 Ingeniero El profesional deberá contar con experiencia como




Especialista en Instalaciones

Eléctricas

Electricista o Mecánico


Especialista en Instalaciones Eléctricas en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en

Cableado Estructurado

Ingeniero Electricista o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Mecánico


El profesional deberá contar con experiencia en Análisis y/o Diseño de Redes de Cableado Estructurado en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en

mecánica de suelos

Ingeniero civil geólogo y/o geotécnico colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en estudio de mecánica suelos en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en

estudio de impacto

ambiental

Ingeniero colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en estudio de impacto ambiental en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en

electromecánica

Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Electricista colegiado y habilitado

El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en electromecánica en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 20% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en Equipamiento

Medico

Ingeniero Electrónico o

Ingeniero Industrial o Medico o

Tecnólogo Medico


El profesional deberá contar con experiencia en Diseño y/o Implementación y/o distribución de equipamiento hospitalario y/o equipamiento biomédico en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración del servicio.

01Especialista en

Costos y Presupuestos


El profesional deberá contar con experiencia como especialista en Costos y Presupuestos en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 50% de tiempo de duración del servicio.






Por lo tanto los profesionales que participaran en la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, deberán encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente, al inicio de su participación en la elaboración del expediente técnico, el no cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolución de Contrato.



LA NO PRESENTACIÓN U OMISIÓN EN LA PROPUESTA TECNICA, DE ALGUNO DE LOS REQUERIMIENTOS Y/O ALCANCES SOLICITADOS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y SE TOMARA COMO NO PRESENTADO.

8. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

8.1 SERVICIOS A PRESTAR

El servicio consiste en elaborar expediente técnico a nivel de ejecución de obra del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO” el mismo que se desarrollará en el terreno de propiedad del mismo hospital que cuenta con título de propiedad dado por COFOPRI.

El proyecto se desarrollará sobre la base del estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del precitado Proyecto de Inversión.

FUENTES DE INFORMACION




El Gobierno Regional de Pasco proporcionará la siguiente documentación al CONTRATISTA que obtenga la Buena Pro:

- Copia del estudio de Preinversión a nivel de factibilidad.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

a) Complementar y contrastar la información en todas las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones Electromecánicas, Equipamiento, Seguridad. Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Equipamiento Informático entre otros) para lograr los objetivos del expediente técnico.

b) Coordinar el desarrollo y ejecución del proyecto con EL Gobierno Regional de Pasco.c) Preparar la documentación técnica, administrativa y requerimientos necesarios para

gestionar y obtener la licencia de construcción. Los pagos por derechos y gestiones corresponderán al Gobierno Regional de Pasco.

8.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

R eferidas a la oferta técnica

Para el adecuado desarrollo del proyecto, el CONTRATISTA contara con un JEFE DE ESTUDIO, que será el responsable de la conducción y cumplimiento del plan de trabajo a ser entregado necesariamente junto con su oferta técnica. El JEFE DE ESTUDIO tendrá a su cargo un grupo de profesionales responsables de cada especialidad (PROFESIONALES PRINCIPALES) formando un equipo de proyecto que coordinará directamente con la ENTIDAD.

R eferidas a las coordinaciones para la elaboración de los expedientes técnicos

Con el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el periodo de elaboración, el JEFE DE ESTUDIO velará por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizados y concordados entre sí. Por esta razón, cada vez que se presente un informe a la SUPERVISIÓN del Proyecto (de acuerdo a las entregas preestablecidas), este expediente deberá estar firmado por todos los especialistas participantes, el cual será elevado a LA ENTIDAD. Todos los documentos que se elaboren serán de fácil comprensión y lo suficientemente claros y precisos, de modo que se eviten errores de interpretación, especialmente durante el proceso constructivo.Además las entregas deben hacerse adjuntando el digital respectivo en la versión original (Word, Excel AutoCAD etc. Sin contraseñas de fácil acceso de lectura para la supervisión y la base de datos del presupuesto Backup)

R eferidas al proyecto

El expediente técnico se elaborará sobre la base de los requerimientos establecidos en el estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad y lo indicado en los presentes términos de referencia. La concepción de la edificación debe considerar y prever condiciones urbano-arquitectónicas, arquitectónicas, estructurales, funcionales, de servicios básicos y otras que permitan la mejor respuesta para una infraestructura de salud de mayor complejidad, respetando la normatividad vigente, así como las condiciones y características que le permitan cumplir con la denominación de Hospital Seguro, previendo futuras




modificaciones producidas por los cambios tecnológicos en el aspecto asistencial.

Relación volumétrica, altura de edificación, elevaciones y fachadas, relación funcional, circulación y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular interna y externa entre otros, serán evaluadas y analizadas por el CONTRATISTA, teniendo en consideración el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ordenanzas Municipales, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, Normas Técnicas vigentes además de otras por cada especialidad que sean necesarias para el presente caso.

Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir y mostrar vigencia tecnológica, debiendo ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

R eferidas a cada especialidad

El expediente técnico será elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las siguientes consideraciones:

a) Estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico y Arquitectónico.

I. Estudio de Mecánica de Suelos

El estudio de mecánica de suelos debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Títulos Normas y Anexos, debiendo presentar (según lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones), lo siguiente:

- Memoria descriptiva.- Planos y Perfiles de suelos.- Resultados de los Ensayos “In situ” y de Laboratorio.

El CONTRATISTA fijará la ubicación, el tipo y número de las muestras a extraer, al igual que el número de ensayos de campo y laboratorio a realizar, para la determinación precisa de las características de los parámetros del terreno sobre el cual se apoyará la cimentación proyectada, cumpliendo como mínimo con lo indicado en la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones para el programa de exploración. Será exigencia de la Supervisión y LA ENTIDAD la calidad del trabajo a presentar.

II. Levantamiento Topográfico

Se debe ejecutar el levantamiento topográfico del terreno, así como el levantamiento arquitectónico de las edificaciones existentes, desarrollando los planos que permitan elaborar el expediente técnico del proyecto (asimismo, de ser necesario, el expediente de demolición). En el caso del levantamiento arquitectónico, será suficiente mostrar la planta de distribución y los cortes con las secciones necesarias. El levantamiento topográfico deberá reflejar los accidentes del terreno, así como los elementos o construcciones que se encuentren ubicados en el sector comprendido para la localización de la futura construcción, indicando además los desniveles. Será exigencia de la Supervisión y de LA ENTIDAD, la calidad del trabajo a presentar. Considerará las coordenadas UTM.

Igualmente, el levantamiento topográfico debe incluir las cajas de agua, cajas de registro de desagüe, además de los buzones de desagüe, eléctricos y de




comunicaciones existentes, debiéndose tomar en el caso de cajas de registro y buzones de desagüe, las cotas de tapa y fondo. Asimismo, el levantamiento topográfico debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.El CONTRATISTA fijará en el terreno el BM de referencia para el inicio de las obras mediante un hito de concreto, indicando sus coordenadas de orientación, nivel referencial de inicio, estaciones de replanteo con sus coordenadas, así como los vértices que conforman el terreno con sus coordenadas, ángulos, niveles respectivos y distancias entre vértices. Asimismo, en la ejecución del levantamiento topográfico, el CONTRATISTA deberá monumentar por lo menos 4 puntos adicionales de tal forma que sean ubicados permanentemente y con facilidad en el replanteo para el inicio de las obras.

Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el CONTRATISTA debe indicar con precisión las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como mínimo 10,00 m más allá de los linderos existentes y en el caso de calles en todo su ancho. De existir construcciones vecinas, señalar el tipo de construcción, materiales, alturas y datos de la cimentación. Toda la información pertinente se consignará en un informe incluyendo la Memoria Descriptiva de los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones necesarias.

Finalmente, de acuerdo a su experiencia y a la ubicación del terreno, el CONTRATISTA deberá prevenir cualquier contingencia al elaborar su propuesta, siendo de su responsabilidad las consideraciones tomadas.

b) Arquitectura y Señalización

El proyecto se basará en el programa arquitectónico que forma parte del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad y Anteproyecto.

Siendo posible que, el CONTRATISTA introduzca mejoras o ajustes, siempre que no signifiquen una incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto establecido para el presente proyecto. De existir dicha propuesta de modificación, esta deberá ser técnicamente sustentada.

Será necesario que el CONTRATISTA realice la verificación de la ocupación del terreno, el entorno, dimensiones, obras existentes, materiales y otros, indicando su relación con las edificaciones existentes. Adicionalmente, el CONTRATISTA se encargará de realizar el levantamiento de la infraestructura e instalaciones que involucran el área de intervención existente así como aquellas que se considere pertinente para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y niveles del anteproyecto entregado.

El proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue implementarlas previo sustento técnico. Además, debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificación. Para el diseño y instalación del cableado estructurado para voz y datos, se deberán tener en consideración las Normas correspondiente de la EIA/TIA y certificaciones del UL y ETL. Asimismo, en el diseño e implementación del Centro de Cómputo se deberán tener en consideración las normas correspondientes de la Norma TIA 942

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 49 de 149 Teléf.: 063-597060



siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, el criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño básico.

Los techos y coberturas deberán tener una adecuada pendiente con un sistema de evacuación que facilite su mantenimiento. Deberá cumplir todas las condiciones técnicas funcionales, ambientales, ventilación, clima, ubicación y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se planteará ni utilizará materiales de poca duración, debiéndose tener en cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y de temperatura, así como la utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento y respondan a las condicionantes funcionales.

El proyecto deberá estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con las especificaciones técnicas de materiales y equipos adjuntos y que permitan una correcta y adecuada ejecución en obra, así como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento. El proyecto de Señalización deberá incluirse como parte del desarrollo del proyecto arquitectónico. El sistema de señalización a implementarse, la adecuación del logotipo y los colores institucionales deberá ser coordinado con la SUPERVISIÓN y la ENTIDAD. La señalización referida a la Seguridad estará comprendida en dicha especialidad, la cual deberá estar adecuadamente coordinada para definir sus respectivos alcances.

c) Estructuras

El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas y anexos del RNE.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollará de la siguiente manera:

I. Estructuración y dimensionamiento:

Análisis previo en coordinación con los profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.

II. Metrado de Cargas:

Sobre la base de la información obtenida, se determinarán las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

III. Análisis de Cargas Verticales:

Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio.

IV. Análisis Sísmico:

Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinará las solicitaciones máximas por cargas de gravedad y sísmicas que se




presentarán en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sísmica E.030.

V. Combinación para determinación de máximos efectos y diseño final:

Las cargas obtenidas se combinarán de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los máximos efectos de diseño.

VI. Diseño de los detalles de los elementos no estructurales.

VII. Diseño de Obras Exteriores.

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones del estudio de Mecánica de Suelos.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del componente estructural, como del componente no estructural.

Componente Estructural:

En ningún caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que deberá estructurarse de manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sísmica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de diseño sismorresistente NTE E-030.

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que sin formar parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del establecimiento y está conformado, entre otros, por las Líneas Vitales: Sistemas de Gases Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicación e Informática, las Redes y Sistemas de Agua, Desagüe, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberías y ductos en general. Adicionalmente incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial y Administrativo, así como a los Suministros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y distribución.

Finalmente, también dentro de este componente tenemos a elementos arquitectónicos tales como: Divisiones y Tabiques Interiores, Fachadas, Falsos Cielo Rasos, Elementos Decorativos adosados al edificio, Recubrimientos, Vidrios, Antenas, etc. La reducción de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente el llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades comprometidas, así como también con la especialidad de estructuras, a fin que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificación pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud.




Para las líneas vitales se coordinará con los diseñadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desagüe, entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las áreas críticas. Para el caso del componente arquitectónico, se elaborará el anteproyecto de reforzamiento o aislamiento de los elementos no estructurales, procediendo luego a su desarrollo correspondiente, incluyendo los detalles constructivos para su realización.

d) Instalaciones Sanitarias

El CONTRATISTA debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el diseño del sistema correspondiente, de la nueva construcción, debiendo considerar lo siguiente:

-Diseño integral de las redes de agua y desagüe.

El CONTRATISTA debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

d.1 Sistema de Agua Fría:

-Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento.-Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua

para dotación diaria de consumo y reserva contra incendio.-Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de

distribución. Selección de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurización.

-Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

-Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua fría, tuberías de distribución a los puntos de utilización.

-Cálculo justificatorio de la red de agua para riego de jardines.-Soportes de apoyo y fijación de tuberías.-Protección y señalización de tuberías.

d.2 Sistema de Tratamiento de Agua:

-Cálculos y evaluación del nivel de tratamiento de agua necesario, para los servicios especializados que lo requieran.

-Desinfección del agua.-Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

d.3 Sistema de Agua Blanda:

-Cálculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regulación.-Cálculo justificatorio para el sistema de presurización para régimen normal de

distribución. Selección de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurización.




-Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

-Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua blanda, tuberías de distribución a los puntos de utilización.

-Soportes de apoyo y fijación de tuberías.-Protección y señalización de tuberías.

d.4 Sistema de Agua Caliente:

-Equipamiento de calentadores para agua caliente, producción y almacenamiento.-Distribución de tuberías, aislamiento, mando y retorno.-Sistema para retorno en la recirculación controlada.-Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red

de agua caliente, retorno de agua caliente, tuberías de distribución a los puntos de utilización.

-Protección y señalización de tuberías.

d.5 Sistema Contra Incendio:

-Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.-Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra

incendio.-Red para gabinetes de operación manual y uso interno.-Conexión de válvula siamesa, válvulas angulares e hidrantes para uso del cuerpo de

bomberos, de acuerdo al RNE.-Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red

de agua contra incendios, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio.

-Distribución general de extintores portátiles, apropiados para cada zona de servicio. De acuerdo a la Norma Técnica vigente.

-Protección y señalización de tuberías, de acuerdo a Normas ASTM.-En los tramos largos de la red deberán ser acopladas.

d.6 Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

-Se diseñarán dos redes de colectores, separadas en: Aguas grises procedentes de lavandería, cocina, duchas y lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos sanitarios.

-Red de ventilación sanitaria.-Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red

de desagüe y ventilación.-Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red correspondiente.-Trampas de grasa para cocina, cafetería y zona de mantenimiento con grasas.-Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.-Tanques para diluir aguas servidas con residuos químicos, de ser necesario.-Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o

aguas superficiales.-Cámara de recolección de desagües en sótanos y equipo de bombeo inatorable,

hasta la red de descarga.-Soportes de apoyo y fijación de tuberías.-Protección y señalización de tuberías.

d.7 Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises):




-Evaluación del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.-Cálculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios proyectados.-El nivel de tratamiento deberá tener un alto grado de asepsia para el uso de riego de

jardines internos.

d.8 Sistema de Agua Pluvial:

-Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo.-Montantes de evacuación de agua pluvial.-Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de

evacuación de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.-Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro punto de

evacuación.

d.9 Disposición de Residuos Sólidos:

-Acondicionamiento de centro de acopio para la disposición final de los residuos sólidos y áreas anexas.

-Transporte de residuos sólidos, sistemas y recolección.-Clasificación por tipos de residuos sólidos para disposición final.-Esterilización, trituración y compactación.-Especificación de equipos y accesorios.

d.10 Aparatos Sanitarios:

-Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología vigente.

-Deben cumplir las condiciones señaladas en el RNE para hospitales.-En los servicios públicos serán accionados con fluxómetros empotrados.-En los servicios especializados serán accionados con sensores electrónicos.-En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagüe, deberán incluir

tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagüe.-Codificación de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de

mantenimiento.

d.11 Equipos Electromecánicos:

-Cálculos de equipos, electrobombas (sistema de agua fría, sistema de agua caliente, sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefacción de ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua, tablero de control de electrobombas), tanques hidroneumáticos o bombas de velocidad variable y presión constante.

-Distribución de equipos de bombeo y equipos de presurización en sala de máquinas.-Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.-Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

e) Instalaciones eléctricas, Telecomunicaciones y Seguridad

e1. Sistema Eléctrico:

Establecer las necesidades del sistema eléctrico normal correspondiente, diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades de la nueva construcción.




-Diseño de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el área del proyecto.-Diseño integral del sistema de suministro de energía eléctrica normal y emergencia,

el cual comprenderá el sistema de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, ascensores y aire acondicionado y ventilación

-Suministro e instalación del grupo electrógeno con su respectivo tablero de transferencia automática. El grupo se considerará previendo la MD para el horizonte previsto en el estudio de Pre inversión.

-Diseño integral del sistema eléctrico en media y baja tensión, desde puesto de medición a la intemperie, red de media tensión, la subestación de transformación, tablero general y tableros principales o sub-tableros eléctricos de distribución, considerando la potencia y nivel de demanda de los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de protección, control y medición.

-Se debe de considerar la dotación de instrumentos de medición de parámetros eléctricos en el tablero general y sub-tableros generales.

-Diseño de banco de Condensadores con sistema de regulación automática para elevar el factor de potencia.

-Diseño integral de los montantes eléctricos verticales y horizontales de alimentadores a sub tableros eléctricos de distribución y fuerza desde el tablero general.

-Calculo justificativo del dimensionamiento de los alimentadores mediante el cálculo de capacidad de corriente y caída de tensión.

-Diseño integral de Tableros y Sub tableros de distribución y fuerza.-Diseño de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de

iluminación recomendados por las normas internacionales y estándares de infraestructura hospitalaria, selección de los artefactos de alumbrado indicando sus características técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación. Considerar la luz de balizaje en la parte más alta del edificio.

-En el diseño de las canalizaciones de cada uno de los sistemas eléctricos, se deberá considerar los elementos adecuados para los cruces de las juntas de dilatación si los hubiera.

-Diseño del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales.-Selección de la fuente de suministro de energía eléctrica) y diseño del sistema de

puesta a tierra y del Sistema Ininterrumpido (UPS) de Potencia para el Sistema de Cómputo, que incluye el Centro de Computo y Unidades críticas. (Por ejemplo: Salas de Operaciones, Partos, UCI, Emergencias, etc.)

-Distribución de equipos autónomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la seguridad para la vida y prever la evacuación.

-Diseño de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulación peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de control y funcionamiento automático, mostrar cálculo de caída de tensión.

-Diseño de las instalaciones eléctricas de alumbrado, tomacorrientes y salidas especiales del Helipuerto.

-El sistema de alimentación eléctrica, la fuente de suministro de energía eléctrica ininterrumpida, el sistema de protección por puesta a tierra, para los equipos de Salas de Operaciones, Partos, UCI, Emergencias, cómputo y de telecomunicaciones, incluido el centro de cómputo deben ser de preferencia independientes, desde el tablero general del hospital.

-Diseño del sistema de protección por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del sistema eléctrico en general. Considerar los pozos de tierra para pisos conductivos de las salas de operaciones y del centro de cómputo.

-Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar cotizaciones de los mismos.

e.2 Sistema de Telecomunicaciones y Seguridad:Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 55 de 149 Teléf.: 063-597060



-Distribución de teléfonos públicos de acuerdo a planos de equipamiento, previa coordinación con el concesionario local.

-Diseño del sistema de Canalización para el Sistema de Parlantes, Música y perifoneo sobre IP.

-Diseño de la red para el sistema de CATV - Video.-Diseño de la red para el sistema de CCTV. - PoE-Diseño de Telefonía sobre IP.-Diseño de la red para el sistema de voz de Llamada de Enfermeras sobre IP, con una

central por piso, con capacidad de acuerdo al numero de camas.-Diseño de la red del sistema de Relojes sobre IP - PoE-Diseño de Gestión y Monitoreo de red.-Diseño del Sistema de Alarma contra robos-Diseño del Sistema de Alarma contra incendios sobre IP para la utilización de

detectores de humo, detectores térmicos, alarmas audiovisuales y mandos manuales, interconectado con el sistema de protección contra incendios previsto en las instalaciones sanitarias. La central de alarma contra incendio se debe considerar en un ambiente donde el personal de vigilancia atienda las 24 horas.

-Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales y equipos, adjuntar cotizaciones de los mismos.

e.3 Sistema del Cableado Estructurado

-El Sistema de cableado estructurado y sus distintos componentes tanto activos como pasivos deberán soportar la trasmisión de voz, datos y video. Asimismo estará diseñado con arquitectura integral abierta que permita integrar en un solo cable los servicios de CCTV, CATV, Voz sobre IP, Video sobre IP y Alarmas con posibilidades de crecimiento y soporte de nuevas tecnologías. La solución debe soportar velocidades de transmisión de 10Gbps, con un ancho de banda de 1,000Mhz y apantallado en lo que se refiere al cable par trenzado.

-Diseño del sistema de cableado estructurado horizontal incluyendo la ubicación de los switches de distribución, canalización, salidas para voz y datos

-Diseño del sistema de cableado estructurado vertical incluyendo la ubicación de los switches principales y de borde; teniendo en cuenta esquemas de alta disponibilidad y balanceo de carga.

-El diseño del cableado estructurado deberá incluir gabinetes con alimentación eléctrica y sistema de enfriamiento para equipos activos y pasivos por cada piso, y montantes independientes para video, voz y datos. En todas las canalizaciones deberá dejarse instalado el cable guía.

-Diseño del cableado de la red de imágenes, el cual deberá tener en cuenta la ubicación de los equipos biomédicos e informáticos; así como la velocidad de acceso y la seguridad física y lógica,

-Diseño de la red inalámbrica para las zonas de captura y disponibilidad de información de manera móvil, como en emergencia, hospitalización, cuidados intensivos, entre otros.

-Los materiales empleados en el cableado estructurado de voz y datos deberá contar con certificación ISO9001:2000, que deberá ser certificado por el fabricante con una garantía minima de 20 años.

-En las pruebas de todos los canales de cables instalados en lo que respecta al cobre se deberá considerar los siguientes pruebas y avalado con la certificación de instalación respectiva.

Parámetro 250 MHz 600 MHz 800 MHz(1) 1000 Mhz




Pérdida de insersión 33.8 dB 54.6 dB 64.2 dB 67.7 dB

Pérdida NEXT 56.9 dB 51.2 dB 49.3 dB 47.9 dB

PS NEXT 53.9 dB 48.2 dB 46.3 dB 44.9 dB

ACR 23.1 dB -3.4 dB -14.9 dB -19.8 dB

PS ACR 20.1 dB -6.4 dB -17.9 dB -22.8 dB

ELFEXT 37.8 dB 31.3 dB 29.1 dB 27.4dB

PS ELFEXT 34.8 dB 28.3 dB 26.1 dB 24.4 dB

Pérdida del retorno 8.0 dB 8.0 dB 8.0 dB 6.0 dB

Retardo de Prop 545 ns 545 ns 545 ns 545 ns

Retardo de deslizam 30 ns 30 ns 30 ns 30 ns Nota: Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado deben ser calibrados en fábrica cada año Calendario por el fabricante del equipo de prueba de campo

e.4 Centro de Cómputo (Data Center)

Efectuar el diseño y dimensionamiento del Centro de Cómputo y sus Instalaciones teniendo como base la Norma TIA 942 referente a Centros de Cómputo, considerando en el diseño::

- Servidores de Domain Controller, Web, Correo, FTP, Base de datos- Servidor PACS- Servidor de Comunicaciones (Telefonía IP)- Servidor de Video IP (para las aplicaciones que lo requieran)- Servidor de Audio IP (para aplicaciones que lo requieran)- Sistemas de almacenamiento SAN o NASNota: El consultor deberá coordinar para el dimensionamiento y para sistema redundante u otros servidores.

e.5 Sistema de Aire Acondicionado de Precisión:

Efectuar el Diseño integral del sistema de aire acondicionado de precisión.

-Cálculo de las condiciones ambientales requeridas para el centro de cómputo.-Definición del tipo y capacidad de los equipos de aire acondicionado de precisión.-Definición del tipo de contingencia y redundancia con la que contará este sistema.-Suministro e instalación de los equipos de aire acondicionado de precisión.-Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales y equipos, adjuntar

cotizaciones de los mismos.

e.6 Sistema de Control de Acceso Físico:

-Diseño y dimensionamiento.-Especificaciones técnicas y cotización del equipo, dispositivos de control y materiales.-Suministro e instalación de equipos

e.7 Sistema de Iluminación:

-Diseño y dimensionamiento.-Especificaciones técnicas y cotización de los equipos de iluminación regular y de

emergencia así como materiales necesarios para su instalación.Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 57 de 149 Teléf.: 063-597060



-Suministro e instalación de equipos

e.8 Sistema de Contra Incendios:

-Diseño y dimensionamiento.-Especificaciones técnicas y cotización de los equipos y materiales.-Este sistema debe estar conectado a la Central de Alarmas contra incendios. -Suministro e instalación de equipos

e.9 Sistema de Cielo Raso y Piso Técnico:

-Diseño y dimensionamiento.-Especificaciones técnicas y cotización de los equipos y materiales.-Suministro de materiales e instalación

f) Instalaciones Mecánicas

f.1 Transporte vertical:

Efectuar el Diseño integral de los sistemas de aire acondicionado según lo establecido y detallado en el estudio de pre inversión a nivel de factibilidad.

-Cálculo de las condiciones de servicio del grupo de ascensores, montacamillas y montacargas, para lograr el intervalo de espera y capacidad de transporte, de acuerdo a las normas internacionales, teniendo en cuenta que transportará personal médico, funcionarios públicos, trabajadores, pacientes, visitas, camillas, sillas de ruedas y en algunos casos carga y otros servicios.

-Definición del tipo y capacidad indicando la velocidad de transporte.-Definición del pit que albergará las máquinas, en coordinación con proveedores de

los equipos.-Suministro e instalación de los ascensores.-Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales y equipos, adjuntar

cotizaciones de los mismos.

f.2 Sistema de Aire Acondicionado:

Efectuar el Diseño integral de los sistemas de aire acondicionado según lo establecido y detallado en el estudio de pre inversión a nivel de factibilidad.

-El Proyectista evaluará la mejor solución para cada zona /ambiente, que aseguren la temperatura y condiciones del ambiente.

-Considerar la Carga térmica propia de cada equipo, el número de ocupantes en cada ambiente y los factores referidos a la infraestructura.

-Cálculo de la carga térmica para invierno y verano.-Cálculo psicrométrico de calor latente y calor sensible.-Cálculo justificativo para determinación del tamaño y forma de los ductos de

suministro y retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación. Indicar caídas de presión y caudales por cada servicio.

-Determinación del tipo y capacidad de los equipos, indicando características técnicas y parámetros de funcionamiento.

-Dispositivos de protección, control de humedad y temperatura.-Definición de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.-Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.-Selección y ubicación del Sistema de Aire Acondicionado de Precisión para el Centro

de Cómputo.Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 58 de 149 Teléf.: 063-597060



f.3 Sistema de Ventilación Mecánica:

Efectuar el Diseño integral de los sistemas de ventilación mecánica según lo establecido y detallado en el estudio de pre inversión a nivel de factibilidad.

Se proyectará un sistema de ventilación mecánica mediante la inyección y/o extracción de aire, para lo cual deberá presentar lo siguiente:

-Número de renovaciones de aire por hora.-Selección de los equipos ventiladores e inyectores.-Cálculo justificativo para determinación del tamaño y forma de los ductos de

inyección y extracción de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación. Diseño de la campana extractora de vahos.

-Sistema y dispositivos de control y protección.-Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.

f.4 Sistema de Combustible Dual de Gas Natural y Petróleo Diesel N°2:

Establecer los requerimientos del uso de combustible de gas natural y petróleo Diesel No 2, considerando el equipamiento de 02 Calderas generadoras de Vapor y 02 Grupos Electrógeno, para lo cual se deberá proyectar la red de alimentación y tanques de almacenamiento y tanques diarios, para lo cual deberá presentar lo siguiente:

-Cálculo justificativo de las redes de combustible de gas natural y petróleo diesel Nº 2.-Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.-Los trámites de permiso (ITF) estarán a cargo del CONTRATISTA.

f.5 Grupo Electrógeno:

-Determinación de la capacidad del Grupo Electrógeno de acuerdo a la carga eléctrica de emergencia.

-Verificar las dimensiones del ambiente que alojará al grupo electrógeno, considerando la ventilación y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento.

-Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el grupo electrógeno, de acuerdo a características proporcionadas por el fabricante.

-Cálculo del volumen de aire de ventilación y aire fresco.-Diseño del sistema de isonorización de acuerdo a los niveles de ruido recomendado

por las normas internacionales para infraestructura hospitalaria.-Preveer expulsión del aire caliente y de gases de combustión.-Puntos de suministro y retorno de combustible.-Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y

materiales. Suministro e instalación del Grupo Electrógeno.

f.6 Servicio de Central de Esterilización:

-Efectuar el Diseño integral de los equipos tipo barrera sanitaria.-Cálculo justificativo de la capacidad de equipos.-Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

f.7 Servicio de Lavandería:

-Efectuar el Diseño integral de los equipos tipo barrera sanitaria.Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 59 de 149 Teléf.: 063-597060



-Cálculo justificativo de la capacidad de equipos.-Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

f.8 Servicio de Cocina:

-Efectuar el Diseño integral de los equipos a vapor.-Cálculo justificativo de la capacidad de equipos.-Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

f.9 Sistema de Oxigeno:

-Cálculo justificativo de la capacidad de la Central de oxigeno de acuerdo a la demanda y número de salidas, incluye manifold de dos bancadas con transferencia automática con dispositivos de control y protección.

-Diseño de la red, dimensionamiento de la tubería de cobre.-Especificaciones técnicas y cotización del equipo, dispositivos de control y materiales.-Suministro e instalación de equipos, manifold, cilindros, tuberías y accesorios del

sistema de oxigeno.

f.10 Sistema de Vacío:-Cálculo justificativo de la capacidad de la Central de vacío de acuerdo a la demanda

y número de salidas.-Diseño de la red, dimensionamiento de la tubería de cobre.-Especificaciones técnicas y cotización del equipo, dispositivos de control y materiales.-Suministro e instalación de equipos.

f.11 Sistema de Evacuación de Gases Anestésicos:-Cálculo justificativo de la capacidad de la Central de vacío para gases anestésicos de

acuerdo a la demanda y número de salidas.-Diseño de la red, dimensionamiento de la tubería de cobre.-Especificaciones técnicas y cotización del equipo, dispositivos de control y materiales.-Suministro e instalación de equipos.

f.12 Sistema de Aire Comprimido:-Cálculo justificativo de la capacidad de la central de Aire Comprimido de acuerdo a la

demanda y número de salidas.-Diseño y dimensionamiento de la red.-Especificaciones técnicas y cotización del equipo, dispositivos de control y materiales.-Suministro e instalación de equipos.

f.13 Sistema de Oxido Nitroso:

-Cálculo justificativo de la capacidad de la central de Oxido Nitroso de acuerdo a la demanda y número de salidas.

-Diseño y dimensionamiento de la red.-Especificaciones técnicas y cotización del equipo, dispositivos de control y materiales.-Suministro e instalación de equipos.

f.14 Refrigeración y conservación de alimentos:-Cálculo justificativo de la capacidad de las cámaras y antecámaras frigoríficas del

Servicio de Nutrición (carnes, verduras, lácteos y residuos).-Diseño y dimensionamiento de las cámaras y antecámaras.-Especificaciones técnicas y cotización de los equipos, dispositivos de control y

materiales.Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 60 de 149 Teléf.: 063-597060



-Suministro e instalación de equipos.

f.15 Conservación de cadáveres: establecido en estudio de pre inversión.

CONSIDERACIÓN GENERAL:

Toda información esencial empleada por los profesionales para el desarrollo del expediente técnico, será entregada con los documentos exigidos, debidamente fundamentada y documentada adjuntando un Informe de situaciones, conclusiones y recomendaciones.

g) Equipamiento

Comprende:

Diseño y Dibujo de los planos de Equipamiento (Distribución del equipo) considerando el Equipo Biomédico, el Mobiliario clínico y administrativo, el Equipo electromecánico, Equipos de Informática, Equipos de comunicaciones, Equipos de Refrigeración, Equipos complementarios en general. Los planos deberán considerar además los puntos de suministros de energía eléctrica, agua, desagüe, gases medicinales y otros; el listado de claves impreso en cada plano considerando el equipamiento propuesto en los planos de equipamiento.

Elaboración del listado integral del equipamiento por Servicios y Ambientes, considerando el equipamiento propuesto en los planos de equipamiento y el equipamiento necesario no considerados en los planos.

Elaboración de las especificaciones técnicas del equipamiento integral (de cada equipo)

Elaboración del presupuesto del equipamiento integral.

El expediente técnico deberá considerar todos los trabajos de pre-instalación y de acabados de la totalidad de equipos de los sistemas, independientemente de la responsabilidad a quien corresponda instalarlos.

Adicionalmente, se deberá presentar un listado consolidado con la información de los requerimientos de cada equipo según corresponda.

Todo el equipamiento deberá cumplir con las normas, certificaciones de manufactura, comercialización y seguridad nacionales e internacionales, además deberán ser de marcas de reconocida calidad, prestigio y vigencia tecnológica.

h) Seguridad

El Proyecto debe considerar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad, por tal razón deberá prever rutas de escape o evacuación, flujos, capacidad del local y determinar zonas de seguridad.

Deberá considerar la identificación y ubicación de sistema de red contra incendios señalización de evacuación, rociadores y/o sistemas alternativos en lo que corresponda, así como la ubicación de extintores, alumbrado de emergencia, señalética en general.




Téngase previsto todas las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad deberá considerar factores de evaluación de INDECI, además de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, el proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades contemplando los sistemas de protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares de calidad mínimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentarán por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.

Se deberá tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada seguridad radiológica. No se aceptarán acuerdos tácitos o exigencias implícitas. Adicionalmente, en la Memoria Descriptiva se deberá precisar los plazos de independencia funcional de los siguientes suministros con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxígeno (N° de Días) Petróleo, (N° de Días), otros suministros (N° de Horas / Días).

Se considerarán como parte integral del expediente, los documentos de caracterización de amenazas y los procedimientos de diseño específicos para cada una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento del hospital.

R eferidas a los criterios de mitigación de desastres

El diseño del proyecto debe garantizar los objetivos de protección para el establecimiento en condiciones normales y en situaciones de emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros. Por lo tanto, los objetivos de protección frente a estos fenómenos naturales, estarán referidos a la capacidad que debe poseer cada infraestructura para afrontarlos satisfactoriamente.

Se deberá garantizar la protección frente a los desastres de origen antrópico como incendios, explosiones, etc. Cada especialista del equipo del proyecto deberá establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su diseño o producto.Cada especialista en coordinación con el de Seguridad y de acuerdo a su ámbito de acción, deberá determinar los plazos de independencia funcional de los siguientes suministros con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de horas), Electricidad (N° de horas), Oxígeno (N° de Días) Petróleo (N° de Días) u otros suministros que se consideren necesarios.

El Estudio Definitivo a nivel de Expediente técnico para ejecución de obras implementará las condiciones y características para que la infraestructura del futuro Hospital cumpla con la denominación de Hospital Seguro, para lo cual la Entidad dispondrá la evaluación del proyecto bajo los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud con relación a la Seguridad Hospitalaria.

R eferidas al mantenimiento

El expediente técnico será elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios referidos al mantenimiento sostenido en el tiempo:

Se entenderá como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de acciones y políticas que contemplarán la operación de equipos electromecánicos, informáticos, de telecomunicaciones y médicos, mobiliario clínico y administrativo del Hospital, proponiendo un proceso capaz de sostener el estado de




funcionamiento original y de operación, así como del inmueble. Tomará como base las indicaciones de los proveedores, los manuales técnicos, los estándares de rendimiento, las capacidades preestablecidas y las condiciones de operación.

El CONTRATISTA, en procura de coordinar las rutinas de mantenimiento y seguridad, deberá contemplar entre otros:

Diseño funcional y uso de materiales adecuados que no dificulten el mantenimiento, que proporcionen seguridad y faciliten la limpieza y desinfección.

Proporcionar los manuales de mantenimiento y operación que les puedan facilitar los proveedores tanto de equipos como de materiales, en idioma español.

Establecer recomendaciones para los cronogramas de mantenimiento y chequeo de calidad a que se someterá la infraestructura.

Se definirán los niveles de profundidad de intervención del personal propio y el del fabricante o representante proveedor.

4. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONTRATISTA

4.1 Informe situacional

- Identificación y compatibilización de los estudios básicos del estudio de preinversión a nivel de factibilidad y de los aspectos de vulnerabilidad o de riesgo.

- Análisis de flujos vial y peatonal - Estudio de verificación de mecánica de suelos - Archivo fotográfico.- Planteamiento y conceptualización funcional, zonificación de servicios y tratamiento

volumétrico (anteproyecto en todas las especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas, instalaciones informáticas y de telecomunicaciones, redes de cableado estructurado y seguridad). Cuadro de áreas por unidades o servicios, diferenciando circulaciones y muros.

Comprende la presentación de los siguientes documentos:

- Memorias Descriptivas Generales del Anteproyecto (Todas las especialidades).- Anteproyecto Arquitectónico a escala 1:200 en general incluyendo alguna

infraestructura existente de ser el caso, así como el entorno, condicionantes y parámetros urbanísticos, viales, etc. También incluirá Plano de ubicación (indicando áreas y accesos); plano de planta general; elevaciones y cortes.

- Planos a escala 1:100 y concepción de diseño en todas las especialidades y la relación con su entorno.

- Cuadro de áreas por ambientes, diferenciando circulaciones y muros.- Presupuesto estimado del costo de la obra.

4.2 Estudio de Impacto Ambiental:

Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia.




La finalidad del estudio de Impacto Ambiental es determinar la relevancia del impacto en el medio ambiente que tendría una intervención de esta magnitud, estudio que consistiría en predecir y evaluar las consecuencias que este Proyecto puede ocasionar en la zona a implementar y específicamente en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos correspondientes.

Así por definición todo proyecto producirá, necesariamente, uno de los siguientes efectos:

- Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.- Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.- Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las

características de los ecosistemas.

Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se desarrolla el mismo. Generalmente estos son cuatro:

- Medio Físico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerado como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes

- Medio biológico referido a los elementos de la naturaleza considerado orgánicos, es decir la Flora y la Fauna

- Medio Socioeconómico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.

- Medio paisajístico y cultural, constituidos por el paisaje del área y por los elementos arqueológicos y de valor científico y cultural, así como la estrecha relación que debe guardar con la zonificación del terreno y contexto urbano del Distrito de Yanacancha.

Se realizará este análisis teniendo en cuenta todos los elementos con los que actualmente cuenta dicha zona, a partir de allí se determinará la existencia o no de efectos de impacto potencial negativo, no obstante se debe de considerar en la etapa pre operativa un Plan de Contingencia ya incluido implícitamente durante la ejecución de las obras civiles, asimismo en la etapa operativa se identificarán impactos ambientales positivos en el medio socioeconómico debido que se beneficiará fundamentalmente al usuario por las mejoras en las condiciones de la atención inmediata al usuario externo y al usuario interno porque mejorará las condiciones de bioseguridad y confort.

Para lo cual, se debe desarrollar los siguientes temas:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1) Requisitos ambientales del proyecto Etapa pre operativa Etapa operativa

2) Identificación y calificación de impactos ambientales 3) Identificación y calificación de impactos viales4) Análisis y determinación de jerarquía de impactos ambientales y viales5) Formulación de medidas de mitigación

Etapa de ejecución de obra Etapa de operación del hospital




4.3 Levantamiento topográfico

Comprende la presentación de los siguientes documentos:Memoria descriptiva de los trabajos realizados.Plano de ubicación.Planos de plantas (distribución) y cortes con las secciones necesarias.Plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel representativas, curvas secundarias cada 0,20 m., con los siguientes datos:- BM de inicio, con el nivel y coordenadas de orientación.- Estaciones de replanteo con sus coordenadas de orientación.- Medidas de ejes y áreas reales en el sitio.- Medidas de los ángulos que forman los ejes y/o radios para arcos.- Indicar secciones, dimensiones y niveles de veredas y vías existentes.- Nombres de las calles alrededor de la propiedad.- Datos de la ubicación, dirección exacta, manzana, urbanización, distrito, provincia y

departamento.- De existir construcciones vecinas, señalar el tipo de construcción, materiales, alturas

y datos de la cimentación.- Indicar ubicación de las cajas de agua, cajas de registro de desagüe, de los buzones

de desagüe, eléctricos y de comunicaciones existentes, debiéndose tomar cotas de tapa y fondo.

- Se debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.

- Informe fotográfico interior/exterior, vistas de calles y construcciones vecinas.

4.4 Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación

Comprende la presentación de los siguientes documentos:

InformeMemoria DescriptivaResumen de las condiciones de cimentación.Información previa.Exploración de campo.Ensayos de Laboratorio.Perfil del Suelo.Análisis de la Cimentación:

- Nivel de Cimentación- Presión Admisible- Nivel de la Napa Freática.

Agresión del suelo a las estructuras.Parámetros necesarios para el Diseño de Muros de Contención.Diseño de Pavimentos considerando mejor alternativa de solución (flexible o rígida).Efectos de Sismo.Recomendaciones para el diseño de calzaduras.Resistividad Eléctrica del Terreno.Fotografías representativas de los trabajos.

Planos y perfiles de suelosPlano de Ubicación del Programa de Exploración.Perfil estratigráfico por punto investigado.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Conclusiones y recomendaciones.




4.5 Estudio definitivoArquitectura y Señalización:

Plano de ubicación, planos de trazado; planos del conjunto por niveles, techos, obras exteriores, cortes y elevaciones a escala 1/200; planos de distribución por niveles, techos, cortes y elevaciones a escala 1/50.

Planos de detalles a escala conveniente: servicios higiénicos, vestidores, ambientes especiales, carpintería, escaleras y/o rampas, cielos rasos, mobiliarios; detalles constructivos externos e internos, etc. Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajería, vanos y otros que se considere. Por lo menos cuatro perspectivas en papel fotográfico tamaño A3 a color con base rígida (dos exteriores y dos interiores).

Planos de señalética con denominación Sñ a escala 1/50, indicando señales, franja señalética, directorio, etc. Plano de detalles constructivos, otros. El proyecto se complementará con memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Estructuras:

Planos estructurales de cimentación, vigas, columnas, techos, detalles y en general de todos los elementos estructurales.

El proyecto se complementará con memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Instalaciones Sanitarias:

Planos básicos y de detalle de los sistemas proyectados: Redes de agua fría, agua caliente, retorno de agua caliente, red contra incendios, red de desagüe y tratamiento, ventilación, red de evacuación pluvial y sistema de riego de jardines.

El proyecto se complementará con memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Instalaciones Eléctricas, red de voz y datos y Comunicaciones:

Diagrama unifilar del sistema eléctrico general en baja tensión; diagramas unifilares de cada tablero de distribución y fuerza, cuadro de cargas, planos de distribución de alumbrado, tomacorrientes, comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el equipamiento informático y de telecomunicaciones.

Planos de recorrido de alimentadores generales, montantes horizontales y verticales, detalles de instalación. Comunicaciones: Música y Mensajes, Llamada de Enfermeras, monitoreo en UCI, Circuito Cerrado de TV - CCTV, TV-Video, Relojes, Alarma contra Incendios, Vigilancia y Seguridad. Indicar en planos tipo de artefactos de alumbrado, niveles de iluminación proyectados, cuadro de cargas, diagramas unifilares, detalles constructivos y de instalación.

Plano de distribución del sistema de cableado de voz y datos alámbrica e inalámbrica, incluye equipos de comunicación, gabinetes, montantes horizontales y verticales, detalles de instalación, salidas para equipos informáticos y de telecomunicaciones.




Instalaciones Mecánicas

Planos de aire acondicionado y ventilación mecánica, indicando cuadro de capacidades y características técnicas de los equipos, distribución de rejillas y difusores indicando dimensiones y caudales, recorrido de ductos, planos de detalles constructivos y de montaje.

Planos de distribución de equipos, Plano de red de combustible y de gas natural y de Petróleo diesel Nº 2, tanque de almacenamiento; ventilación del grupo electrógeno, insonorización, detalles constructivos y de instalación. El proyecto se complementa con: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos.

Planos de distribución de la red de vapor y retorno de condensado, servicio de central de esterilización, lavandería, cocina, cámara de refrigeración, central de vacío, central de oxigeno, central de aire comprimido, central de óxido nitroso, con detalles constructivos y de instalación. El proyecto se complementa con: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos.

Equipamiento:

Se entregará los planos de distribución de equipo en planta codificado a escala 1/50, listado de claves de equipos impresos en los planos

Listado del equipamiento integral por servicios y por ambientes.

Especificaciones técnicas del equipamiento integral.

Consolidado por grupo genérico, cotizaciones y presupuesto del equipamiento integral.

Seguridad:

Se entregaran Planos de evacuación y seguridad a escala 1/50, que llevarán la denominación EVS, en el que se identificará el equipamiento fijo o inamovible, rutas de evacuación, flujos, capacidad del local y zonas de seguridad.

Las rutas de evacuación se presentarán con línea continua y a colores, utilizando letras o números los que indicarán: Nº de personas por ambiente, capacidad por ruta y la capacidad total del local.

Planos donde se indique la ubicación de los sistemas contra incendios propuestos (extintores, rociadores, gabinetes contra incendio, iluminación de emergencia, botiquines, detectores de humo, alarmas, etc.) y la disposición de señalética de seguridad, así como la ubicación de los tableros eléctricos. Memorias descriptivas sustentatorias indicando cálculo de evacuación máxima de demanda, criterios utilizados y otros.

Plan de evacuación y seguridad

Se aplicaran las Normas de seguridad de INDECI y las normas y reglamentaciones correspondientes incluidas en el RNE y otras similares.

4.6 Requisitos para la presentación de los documentos que debe elaborar y presentar el CONTRATISTA

Documentos Escritos:Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 67 de 149 Teléf.: 063-597060



Por cada especialidad: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de materiales y procesos de ejecución o construcción, Memoria de Cálculo, Metrados sustentados por cada partida con la planilla respectiva y con los gráficos explicativos que se requieran, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios y Fórmula Polinómica en S-10 para Windows, Programación de ejecución de obra, Calendario Valorizado de obra, Diagrama de Barras tipo Gantt.

El CONTRATISTA debe presentar las especificaciones técnicas por cada partida, correspondiendo a cada uno de los materiales indicados en los planos.

Todos los originales llevarán la firma del CONTRATISTA. Gerente del Proyecto y del responsable de la especialidad correspondiente, al margen de cada hoja. Para cada expediente, presentará un (01) original y dos (02) copias, en pioner blanco formato A-4, con índice u hoja de contenido y la presentación por especialidades.

Se entregarán los archivos en CDs conteniendo toda la información gráfica y escrita y otros del expediente técnico.

Documentos Gráficos:

Planos básicos y de detalles por cada especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/100, 1/25, 1/10, 1/5,1/2 y otras que se considere previa coordinación con la supervisión.

Formato: Los originales se presentarán en papel tipo "Canson" transparente de 110 gr. y en formatos “A” (ISO/DIN) debiendo el CONTRATISTA proponer a la Supervisión el tamaño del formato final de entrega, procurando guardar correspondencia de presentación entre especialidades. Se presentarán un juego completo de los planos originales y dos juegos completos de copias en papel Bond de 90 gr. mínimo, doblados en formato A4 convenientemente foliadas, nítidas, firmadas y selladas por el CONTRATISTA y por el profesional responsable del diseño respectivo.

Los planos deberán estar elaborados en AUTOCAD 2007 y deberán ser presentados además, en CDs, grabados en archivos con extensión DWG. Estos planos deberán cumplir con lo Especificado en la “Normalización para elaboración de gráficos en Autocad”, documento que será entregado al CONTRATISTA.

Maquetas y Modelos:

Se usará material de primera calidad. La maqueta final tendrá protección acrílica transparente y base rígida.

Además se realizará la presentación digital virtual interna y externa del proyecto.

5. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Antes del inicio de sus actividades, el CONTRATISTA, deberá realizar coordinaciones con el Gobierno Regional de Pasco, en estas primeras reuniones definirán en forma conjunta el planteamiento de zonificación y esquema de diagramas de circulación, siempre teniendo como base el esquema arquitectónico del estudio de pre inversión, se programarán reuniones periódicas durante todo el desarrollo de las etapas del proyecto.

El plazo para la ejecución del estudio regirá a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. El CONTRATISTA programará las entregas de los informes de acuerdo al




cronograma siguiente:

5.1 PRIMER INFORME

Previas coordinaciones con EL SUPERVISOR, a los sesenta (60) días calendarios de suscrito el contrato, consistente en la entrega de dos copias de los documentos señalados en los ítems 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 además del Anteproyecto.

- Informe situacional, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico y Anteproyecto

Este informe deberá presentarse a la SUPERVISION, quién tendrá un plazo de hasta quince (15) días calendarios para revisar, coordinar e informar el resultado de su evaluación a el CONTRATISTA.

El Gobierno Regional de Pasco tiene la potestad de solicitar una exposición, del Anteproyecto general, en la cual participará el equipo completo de profesionales del CONTRATISTA de manera obligatoria y estarán presentes los usuarios. En caso de existir observaciones al informe, éstas se presentarán al CONTRATISTA, quién tendrá un plazo máximo hasta de diez (10) días calendario para subsanarlas.

5.2 SEGUNDO INFORME

A los sesenta (60) días calendario de aprobado el primer informe, consistente en la entrega de dos copias de los documentos señalados en el punto 4 (ítem 4.5): Planos a nivel de detalle de arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, electromecánicas, eléctricas, informáticas, de telecomunicaciones, instalaciones sanitarias, equipamiento y seguridad, a nivel de estudio definitivo, que incluye memoria descriptiva y memoria de cálculos en cada especialidad.


Este informe deberá presentarse con una exposición a la que deberán asistir los profesionales de cada una de las especialidades que conforman el grupo de trabajo del CONTRATISTA. En caso de existir observaciones al segundo informe, éstas se presentarán al CONTRATISTA, quién tendrá un plazo máximo hasta de diez (10) días calendario para levantarlas.El segundo informe no podrá ser presentado mientras exista observaciones al primer informe

5.3 TERCER INFORME

A los sesenta (60) días calendario de aprobado el segundo informe; consiste en la entrega del Expediente técnico a nivel de ejecución de obra, suministro y equipamiento integral, incluyendo memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, análisis de costos unitarios y presupuesto por especialidad según ítem 4.6.


En caso de existir observaciones al tercer informe, éstas se presentarán al CONTRATISTA, quién tendrá un plazo máximo hasta de diez (10) días calendario para levantarlas. El plazo total para la ejecución del estudio será de Ciento Ochenta (180) días calendario, en




el cual no se incluyen los plazos de revisión indicados en los párrafos anteriores.

Es responsabilidad del CONTRATISTA, que el Proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida en el Estudio de Pre Inversión, los presentes términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores u omisiones y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serán de su entera y exclusiva responsabilidad.

El plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, lo cual se encuentra establecido en las Bases del Contrato y Código Civil.

Todo cambio del personal profesional se hará previa aprobación del Gobierno Regional de Pasco. El profesional reemplazado presentará el perfil del profesional propuesto con características similares o que superen lo ofertado en la especialidad correspondiente.

En el caso, que el CONTRATISTA no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido en el cuaderno de seguimiento del estudio, se le aplicará la sanción y/o penalidades correspondientes de las bases del contrato.

Es obligación del CONTRATISTA, el estricto cumplimiento del Cronograma de ejecución del Estudio Definitivo, ejecución de Obra, provisión e instalación del Equipamiento electromecánico de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia.El tercer informe es la entrega del expediente final a nivel de inversión.El tercer informe no podrá ser presentado mientras existan observaciones al segundo informe.

6. FORMA DE PAGO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

La Forma de Pago del Expediente Técnico se efectuará en tres etapas de la siguiente manera, en concordancia con lo indicado en el Numeral 6. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO:

PAGOS FORMA DE PAGO

1er PAGO30% A LA APROBACION Y

CONFORMIDAD EMITIDO POR LA S.G.E.DEL INFORME Nº 01

2do PAGO30% A LA APROBACION Y

CONFORMIDAD EMITIDO POR LA S.G.E.DEL INFORME Nº 02

3er PAGO30% A LA APROBACION Y

CONFORMIDAD EMITIDO POR LA S.G.E. DEL INFORME Nº 03

4to PAGO

10% A LA APROBACION Y CONFORMIDAD EMITIDO POR LA S.G.E. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

7. EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico deberá tener la siguiente composición y presentación:

Volumen 01: Resumen ejecutivo




- Índice general de la documentación- Presupuesto resumen- Desagregado de gastos generales- Listado de planos por especialidad- Plazo de ejecución- Diagrama Gantt- Programación PERT-CPM- Cronograma valorizado- Listado del equipo mínimo del CONSULTOR

Volumen 02: Estudio de Impacto Ambiental

Volumen 03: Arquitectura y Señalización

- Memoria descriptiva de Arquitectura- Cuadro de Acabados- Memoria descriptiva de Señalización- Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura- Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Señalización- Presupuesto de Arquitectura y Señalización- Análisis de precios unitarios- Fórmula polinómica- Listado de insumos- Planilla de metrados

Volumen 04: Estructuras

- Memoria descriptiva- Memoria de cálculo- Especificaciones técnicas por partida presupuestal- Presupuesto- Análisis de precios unitarios- Fórmula polinómica- Listado de insumos- Planilla de metrados

Volumen 05: Instalaciones Sanitarias

- Memoria descriptiva y Memoria de cálculo- Especificaciones técnicas por partida presupuestal - Presupuesto- Análisis de precios unitarios- Fórmula polinómica- Listado de insumos y Planilla de metrados

Volumen 06: Instalaciones Eléctricas, de Trasmisión de voz y datos y Comunicaciones

- Memoria descriptiva- Memoria de cálculo- Especificaciones técnicas por partida presupuestal- Presupuesto- Análisis de precios unitarios- Fórmula polinómica.- Listado de insumos- Planilla de metrados




Volumen 07: Instalaciones Mecánicas

- Memoria descriptiva- Memoria de cálculo- Especificaciones técnicas por partida presupuestal- Presupuesto- Análisis de precios unitarios- Fórmula Polinómica.- Listado de insumos- Planilla de Metrados

Volumen 08: Equipamiento

- Memoria descriptiva - Especificaciones técnicas de cada uno de los equipos considerados en el proyecto.- Presupuesto Referencial- Listado de equipos por servicio y ambiente - Planilla de metrados

Volumen 09: Seguridad

- Memorias descriptivas- Planos de Evacuación y Seguridad - Plano de ubicación de sistema de red contra incendios, indicando capacidad de reserva

alternativa de agua, gabinetes contra incendio, detectores de humo, alarmas, etc. - Plano de ubicación de Equipo de Seguridad (Extintores, rociadores, Luz emergencia,

botiquines, Señalética de seguridad, ubicación de los tableros eléctricos)

Volumen 10: Planos

- Obras preliminares- Arquitectura- Señalización- Estructuras- Instalaciones Sanitarias- Instalaciones Eléctricas- Instalaciones Mecánicas.- Sistema de Voz y data- Equipamiento- Seguridad.

Maqueta detallada

Elaboración de 01 (Una) Maqueta correspondiente al NUEVO HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO con las siguientes características:

Escala 1:100 y/o escala conveniente, previa coordinación con el Gobierno Regional de Pasco.

Será desmontable en uno de sus niveles para que se aprecie el interior con detalles que permita la escala.

A colores. Tratamiento del piso y texturas de jardín, con niveles indicados en el plano.




Ambientación de jardines y áreas libres (personas, autos y árboles). Base rígida de Mapresa con bastidores de madera. Cobertura de acrílico (Cúpula).

Presentaciones digitales

Se desarrollaran presentaciones virtual-digitales del interior y exterior del proyecto.

Elaboración de una Animación 3D, con la siguiente estructura:

1. Tipo de Animación: Recorrido Virtual Peatonal, desde el exterior al interior del local y visión panorámica.

2. Resultado: Animación 3D.3. Tiempo de Duración mínimo: cinco (05) minutos.4. Tamaño y Resolución: Optima calidad, Tamaño 1024 x 768 Píxeles, Resolución 300

PPP5. Características: La animación contará en su desarrollo con los mejores efectos de

realismo virtual, como efectos de transparencia, reflejancia, materiales propios, destellos de iluminación e iluminación global de acuerdo a ubicación geográfica, fecha y época del año.

6. Formato de Video: Será entregado en Formato DVD y CD ROM.

Los costos de aprobación de la factibilidad de servicios ante los concesionarios de la zona, serán por cuenta del Gobierno Regional de Pasco.

8.- CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO

El CONTRATISTA debe proporcionar a la firma del contrato, a los coordinadores representantes del Ministerio de Salud, el cuaderno de seguimiento del expediente técnico a desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas páginas tendrán un original y dos copias una de las cuales será para el CONTRATISTA y otra para el Gobierno Regional de Pasco, permaneciendo el original en custodia del Supervisor. El cuaderno servirá para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a los avances del estudio, las cuales se realizarán por lo menos una vez a la semana, siendo responsabilidad directa del CONTRATISTA mantener actualizada la información sobre los avances del mismo. Cada anotación u observación deberá tener la rúbrica del representante autorizado del CONTRATISTA y del Supervisor, así como la fecha en la cual se efectuó la misma.

Nota: Es necesario que en el Acta de Instalación del cuaderno del seguimiento del expediente este firmado por todos los consultores adjudicados en el proceso de selección.

9.- LABORES POST-ESTUDIO

El CONTRATISTA, deberá atender las solicitudes, requerimientos u observaciones con la finalidad de cumplir los trámites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construcción.

Finalmente, asesorará al Gobierno Regional de Pasco y absolverá las consultas técnicas que le sean solicitadas en lo que al estudio técnico se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post obra y equipamiento.

Los costos por derecho de trámite, licencia de demoliciones, así como la licencia de construcción, serán por cuenta del Gobierno Regional de Pasco.




10.- RESULTADOS

El producto final en esta etapa será la entrega del expediente técnico de la Infraestructura y Equipamiento completo del Proyecto denominado” MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL

DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO – PASCO”.

CONCEPTOS GENERALES A SEGUIR POR EL CONTRATISTA

A continuación se presenta los conceptos generales a seguir por el CONTRATISTA durante el proceso de desarrollo del proyecto. Son de carácter general y donde sus términos no lo precisen el Gobierno Regional de Pasco tiene la autoridad respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y métodos de trabajo, a tener en cuenta.

Los criterios de diseño involucraran sin excepción las mejores prácticas de diseño hospitalario, empleando materiales de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de salud de la más alta complejidad, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Gobierno Regional de Pasco.

Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de materiales y procedimientos de construcción en muchas de las especificaciones refleja la suposición básica que es el CONTRATISTA el especialista y conoce las prácticas de diseño, construcción y equipamiento de establecimientos de salud de alta complejidad.

Todo equipamiento, material y procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación del Gobierno Regional de Pasco, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura hospitalaria de alta complejidad.

CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS PARA EL PROYECTO

La infraestructura del establecimiento de salud debe garantizar la confiabilidad y continuidad de la operación de sus servicios. Para la optimización de los espacios y el adecuado equipamiento, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. El diseño debe considerar el área libre de acuerdo a normativa vigente, para ser utilizada como áreas verdes, estacionamientos vehiculares de público y personal asistencial, igualmente patio de maniobras, y área de ambulancias.

b. Deben ser diseñados y construidos con los elementos necesarios para lograr un ambiente confortable, de acuerdo a la función, mobiliario, equipos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región.

c. Diseño de estructuras con una visión a futuro.

d. Los proyectos deben ser modulares y flexibles, con posibilidades de adaptación y crecimiento acordes a sus necesidades.

e. La interrelación eficiente de espacios y áreas debe optimizar tiempos y movimientos.




f. Incorporación de tecnologías que propicien las mejores condiciones de habitabilidad y confort.

g. Condiciones de accesibilidad y permanencia para las personas con discapacidad y de acuerdo a Normativa vigente.

h. Climatización por medio de sistemas pasivos, considerando la orientación solar, vientos predominantes y el estudio y análisis de los materiales de construcción.

i. La humanización de los ambientes considera la ventilación e iluminación naturales.

j. Utilización de sistemas constructivos e instalaciones tendientes a garantizar la integridad del inmueble y sus usuarios.

1. OBRA BÁSICA (ESTRUCTURAL)

Deberá cumplir con todas las exigencias para el tipo de establecimiento y teniendo como base el Reglamento Nacional de Edificaciones, estructura antisísmica; asimismo con todas las exigencias referentes a condiciones generales de seguridad y prevención de riesgo de incendio.El cálculo se hace extensivo a los elementos no estructurales, los que se coordinarán cuidadosamente con las condiciones que el diseño estructural imponga; deben ser capaces de permanecer estables ante movimientos sísmicos u otros eventos de desastre natural, para no disminuir la funcionalidad del establecimiento, asegurar la operatividad del equipamiento y la seguridad de las personas.Debe garantizarse estanqueidad y estabilidad ante la humedad, así como también ser estables y resistentes ante exigencias mecánicas que se deriven del uso y función de los recintos.

2.- ACABADOS

2.1 REVESTIMIENTOS DE PISOS:

Deben tener como características resistentes al tránsito intenso, estables en su constitución a través del tiempo y de fácil mantenimiento (limpieza).Debido al intenso tránsito de personal, equipamiento y las condiciones de aseo y limpieza, se recomienda el uso de baldosas de porcelanato, material inalterable, de gran resistencia a la abrasión (para reducir la cantidad de uniones) o similar previamente coordinado con la supervisión.En algunos ambientes, también son efectivos los revestimientos de PVC de alto tránsito con uniones termo selladas (continuos) o linóleos elaborados con materias primas naturales (fibras, resinas). Este tipo de piso debe emplearse en ambientes donde se requiere permanencia continua de personal. Su presentación es en rollos de mínimo 2.00 m. de ancho y con un espesor de 2 mm. ó 3,4 mm. Estos últimos poseen una capa de espuma de alta densidad de PVC, y una capa de poliuretano transparente.En Sala de Operaciones por la calidad de equipos que albergan, necesitan tener buena conductividad de la electricidad estática, por lo que se instalará un material con baja resistencia eléctrica. En este caso, el material debe contar con carbono, como uno de sus compuestos, que posibilita propiedades conductivas permanentes.Las láminas de cobre y el pegamento conductor seguirán las especificaciones y recomendaciones del fabricante.El encuentro entre el muro y el piso será con contra zócalo sanitario prefabricado de resina acrílica, material sólido no poroso que permita la limpieza.




En los ambientes de baños públicos, de pacientes o personal se pueden utilizar pisos de cerámica vitrificada con una superficie no absorbente, antideslizante, destinada, sometido a un proceso de moldeo y cocción. Asimismo, deberá tener una resistencia al desgaste, clase de utilización (PEI) no menor a 4, para resistir tráfico intenso.

2.2 REVESTIMIENTOS DE MUROS:Se emplearan materiales lisos que no favorezcan la acumulación de polvo, resistentes a ciclos de lavado permanentes. En los corredores se utilizará los enchapes de baldosas no menores a 0.40 x 0.40 m para evitar excesiva cantidad de juntas. En otras superficies como UCI, UCI, Tópicos de Emergencia, estaciones de enfermeras, salas de operaciones se utilizarán revestimiento continuo a base de poliuretano. En los ambientes de atención de pacientes y corredores por donde los trasladan deberá proveerse el uso de protectores ante impacto de camillas prefabricado de resina acrílica, material sólido no poroso.

2.3 REVESTIMIENTO DE CIELOS:Se recomienda el uso de revestimientos resistentes a ciclos periódicos de limpieza. En algunas áreas se puede incluir falsos cielos rasos descolgados que deben soportar solamente su peso, destinados a cubrir las tuberías vistas, armadura de soporte de techos o por efecto arquitectónico en los ambientes que se indican en los planos.

En áreas de atención al paciente, NO se puede usar revestimientos de cielos con falsos cielos modulares, desmontables, debido a: La imposibilidad de efectuar una limpieza adecuada en esas superficies La acumulación de polvo en áreas inaccesibles de los entércielos. Riesgo de desprendimiento de módulos sobre los pacientes en casos de movimientos sísmicos de

fuerte intensidad. En las áreas administrativas, estar de personal, etc. podrá llevar falsos cielos rasos modulares

desmontables; recomendándose el uso de planchas fabricadas en base a fibras minerales. Deberán ser lisos, sin porosidades, ni resaltes, de características incombustibles y que no produzcan humos tóxicos en caso de incendio.

Las planchas que se utilicen en recintos húmedos deberán tener revestimiento impermeable para impedir la absorción de humedad y evitar la formación de hongos en ellas.

2.4 PUERTAS:La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye el marco, la hoja, jamba, junquillos, etc.; así como su colocación. La unidad también comprende la colocación de la cerrajería.En general, salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con cedro selecto. El marco será de plancha de fierro doblada y pintada con esmalte al horno.El contraplacado de la puertas será de aglomerado de madera con enchape melamínico de 6mm o aglomerado de pulpa de madera (MDF) con enchape en lámina plastificada y plancha de acero inoxidable en las puertas de acceso de pacientes en camilla.El ancho de las puertas de acceso debe ser adecuado para el ingreso de pacientes en camillas de transporte, algunas veces, por cuatro o más operadores, incluyendo la premura con que se realiza el traslado en situaciones de emergencia.

2.6 CRISTALES LAMINADOS




Comprende la provisión y colocación de cristales para puertas, ventanas, mamparas y otros elementos donde se especifiquen, incluyendo a la unidad todos los elementos necesarios para su fijación.La característica de estos cristales es la seguridad que brinda a los usuarios, debido a su adherencia a la lámina, que une las dos capas, y que evita el desprendimiento. Se emplea para Hospital en concordancia con la normatividad vigente.

NIVELES DE RUIDO ACEPTABLES:Especialmente en los ambientes de UCI, UCIN en donde es recomendable 40 dB durante el día y 30 dB durante la noche, como máximo permisible.En estos servicios, como estrategias efectivas se recomienda la disposición de pacientes en cubículos cerrados, trasladar sistemas de alarmas lejos de los pacientes o que sean del tipo luminoso, y educar al personal a hablar más suave.

2.8 SEGURIDAD:Sistemas de Alarmas y Detección contra IncendiosEl propósito de las condiciones de protección contra incendios es:.- Reducir al mínimo el riesgo de incendio. .- Evitar la propagación del fuego, tanto al resto del edificio, como desde un edificio a otro..- Facilitar el salvamento de los ocupantes de los edificios en caso de incendio..- Facilitar la extinción de los incendios.

Se debe evitar el uso de elementos de fachada que puedan crear un efecto de chimenea en caso de incendio, o que puedan impedir maniobras de rescate desde el exterior de los edificios, tales como parasoles, etc.Todo el establecimiento deberá contar con un sistema de protección de incendios, deberá accionar el funcionamiento de lámparas de emergencia que incluyan señalización para advertencia de las personas sobre la ubicación y dirección de elevadores, escaleras y áreas protegidas de incendio.Se debe instalar un sistema automático para detectar oportunamente cualquier principio de incendio y un sistema de alarma que permita alertar a los usuarios en forma progresiva y zonificada, según se establezca.

Extintores

Se dispondrán extintores, en una distancia no mayor a 15m, y que puedan ser utilizados en casos de emergencia.La ubicación debe permitir que sean fácilmente accesibles a cualquier persona y que no entorpezcan un corredor de circulación.

Pulsadores de alarma de incendio

Se dispondrá de pulsadores de alarma de incendio, de tal forma que no sea preciso recorrer más de 25m y por recorridos usuales de tránsito. Se instalaran a una altura que no sobrepase el 1.00m desde el piso, a fin que pueda ser accionado eventualmente por personas con discapacidad.

VARIOS:

Panel de instalaciones en cabecera

Conexiones para gases médicos, toma eléctrica y luces directo y/o indirecto. Fabricados utilizando perfiles de aluminio extrudido, con canales totalmente independientes que posibilitan conducir gases médicos, electricidad, servicios de baja tensión. Especialmente para salas de Centro Quirúrgico, observación y UCIN.




Panel suspendido para áreas críticas (con sistema de riel o de brazos)

Su construcción está basado en la utilización de perfiles de aluminio extrudido. Consta de una estructura fija con riel en la cara inferior que permite el movimiento horizontal de los equipos colocados en la bandeja. Otro movimiento, giratorio sobre su propio eje, facilita variar la posición del frente de la bandeja. Conexiones para gases médicos, toma eléctrica y luces directo y/o indirecto.Las principales características de estos equipos para ser utilizados en UCI son:Mayor seguridad y orden en las salas.Fácil manipulación que implica un menor esfuerzoUso ideal de espacio disponibleAmplio radio de acciónMáximo acceso al pacienteOptimiza la limpiezaEvita tropiezos con cables y mangueras

Columna de techo para área quirúrgicaCubierta exterior de acero inoxidable, terminación superficial pulida mate. Suministro de gases (oxígeno-aire comprimido-óxido nitroso) y vacío.Interruptor general termomagnético para suministro eléctrico de 220 VCA con tapa de protección rebatible.Línea de tomacorrientes de tipo y capacidad acordes a las necesidades.Módulos de alarma visual auditiva, de baja-alta presión de gases de suministro.Circuito de aspiración independiente de gases anestésicos.

3.- INSTALACIONES Las necesidades de dotar al Hospital del proyecto de la edificación adecuada para el desarrollo de las actividades asistenciales, requiere de instalaciones de agua, desagüe y energía electro mecánicas como líneas vitales, asimismo las redes de gases medicinales (sistemas de oxígeno, vacío, óxido nitroso, aire medicinal) necesarias para garantizar su funcionamiento.

3.1 Instalaciones SanitariasLas instalaciones sanitarias deberán cumplir con los lineamientos técnicos establecidos en el estudio de pre inversión a nivel de factibilidad y lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Considerando que los Establecimientos modernos utilizan aparatos sanitarios de alta presión es conveniente el sistema de Hidroneumático, es decir que además de la cisterna de almacenamiento de agua se tendrá que contar con equipos de bombeo para su distribución a los Servicios.Parte de esta agua tiene que procesarse, o ablandarse para la utilización en equipos de generación de Vapor y agua caliente, por consiguiente será necesario contar con los tanques de ablandamiento, tanques de almacenamiento de agua caliente y tanque de presurización para su distribución. Parte del agua será para garantizar un sistema contra incendio en todo el establecimiento.La disposición de aguas servidas, tendrá un tratamiento primario, con la finalidad de evitar la evacuación de algunos fluidos contaminantes directamente a la red pública de la ciudad.

3.2 Instalaciones Eléctricas, de Trasmisión de voz y datos y ComunicacionesLas instalaciones sanitarias deberán cumplir con los lineamientos técnicos establecidos en el estudio de pre inversión a nivel de factibilidad y lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Requerimiento de Potencia Eléctrica estimado de Demanda Máxima y del suministro de Emergencia.




Ambos suministros alimentan un tablero general a partir del cual se distribuyen alimentadores a tableros zonales.De los tableros zonales se distribuyen los circuitos derivados de utilización de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales.Para el equipamiento electrónico se deberá implementar la instalación de sistemas de protección contra micro cortes producidos en la red. Para este tipo de equipos que operen con sistemas On Line, se deberá instalar respaldos mediante UPS. Se deberá analizar y considerar la incorporación de estabilizadores de voltaje para equipos y/o circuito general, con la determinación de los porcentajes de variación de tensión apropiados que defina el estudio técnico y los requerimientos del equipamiento por cada Servicio.Obligatoriamente todas las áreas del Hospital deberán estar conectadas al circuito de emergencia.

Para la iluminación general se recomienda utilizar luminarias que emulen la luz solar y sistemas difusores eficientes, duraderos y que no interfieran con el confort de los pacientes. Iluminación baja en corredores, que puedan actuar como dispositivos de ahorro de energía durante la noche. Esta instalación constituirá un circuito independiente. Iluminación Clínica, las lámparas de procedimientos serán halógenas de luz fría, de diseño clínico, empotrada al muro cabecera de la unidad del paciente, con brazo extensor (Centro Quirúrgico), y en UCI empotrada al cielo raso con brazo extensor de movimiento múltiple.Iluminación en otros ambientes, para labores de lectura y larga permanencia, se recomienda un rango de color de luz que emule la luz del sol, asegurando un nivel de luminosidad de acuerdo a normativa.

Respecto a Telecomunicaciones se tendrá en cuenta lo siguiente:

Central de comunicaciones y cómputo que contendrá las centrales de los siguientes sistemas:Central de teléfonos interno-externos.Central de parlantes.Central de relojesCentral de alarma contra incendios para la red de alarma manual y automática con detectores de incendios.Central de circuito de televisión de orientación y recreación.Central de datos para la red de datos.Sistema de llamada de enfermeras en zona de Centro Quirúrgico.Este componente contará con los subsistemas siguientes:Suministro y Red PrimariaEmergenciaDistribuciónIluminaciónAlumbrado periféricoRed de computaciónTeléfonosParlantes para mensajes y músicaRelojesCircuito cerrado de televisiónLlamada de EnfermerasArtefactos de IluminaciónEquipos Electromecánicos.

3.3 Instalaciones Mecánicas

Las instalaciones deberán cumplir con los lineamientos técnicos establecidos en el estudio de pre inversión a nivel de factibilidad y lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.




Sistema de transporte vertical.Aire acondicionado en ambientes que requieren estrictas condiciones de asepsia, con renovación total y filtro absoluto:Centro Quirúrgico: zona rígida, quirófanos, sala de recuperación, UCI,UCINCentral de Esterilización.Ventilación Mecánica o Ventilación forzada por Inyección y/o Extracción:Casa de FuerzaImágenes: Sala de RX Patología ClínicaOxígeno y Vacío. Sistema centralizado con redes empotradas para salidas en:EmergenciaSalas de OperacionesSalas de RecuperaciónUCIUCINCentro QuirúrgicoRed de sistema dual GN-petróleo.




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO”

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará la obra con el fin de cumplir las metas previstas en el expediente técnico aprobado por la Entidad.

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de ejecución empezará a regir según lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respetando el Cronograma de ejecución establecido el expediente técnico el cual debería de corresponder a 540 días calendario.

2. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecución de obras civiles y equipamiento hospitalario, asciende a la suma de S/. 157’218,746.00 (Ciento cincuenta y siete millones doscientos dieciocho mil setecientos cuarenta y seis con 00/100 nuevos soles), incluyendo impuestos de Ley.

Obras Civiles------------------------------------------------S/. 91’741,944.00Equipamiento Hospitalario---------------------------------S/. 65’476,802.00

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Coordinar el desarrollo y ejecución del proyecto con la Supervisión contratada para tal fin y con la Gerencia de Infraestructura del Gobierno regional de Pasco.

4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

4.1 EJECUCIÓN DE LA OBRAEl Contratista ejecutará la Obra y el Equipamiento en estricto cumplimiento de los Expediente Técnicos. Las licencias y autorizaciones que sean necesarias para la ejecución de la obra serán tramitadas y canceladas por LA ENTIDAD. Asimismo, cualquier interferencia no atribuible al CONTRATISTA que surjan o se presenten durante la ejecución de las obras no será de responsabilidad del CONTRATISTA, por lo que LA ENTIDAD deberá asumir los costos y tramites que sean necesarios para normal desenvolvimiento del cronograma de obra.Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en los Expedientes Técnico.Los criterios de ejecución involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras de carácter hospitalario, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de salud de alta complejidad, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Gobierno Regional de Pasco.Por otra parte, los procedimientos de construcción refleja la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de salud de alta complejidad.




Todo procedimiento constructivo y de equipamiento indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación del Gobierno Regional de Pasco, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura y equipamiento hospitalario de alta complejidad.El Contratista presentará la relación de los profesionales participantes en cada una de las especialidades para la ejecución de la Obra y Equipamiento, reservándose la Entidad el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto.Los profesionales reemplazantes deberán sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.Los gastos que ocasione la participación de profesionales especialistas, personal técnico de apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, secretaria, etc) y otros recursos humanos que amerite para cumplir con los productos esperados, en los plazos propuestos se encuentran incluidos dentro del monto referencial y a cargo del Contratista.

4.2 ALCANCES E INTALACIONES TEMPORALESEl Contratista deberá, a su propio costo, construir los almacenes e instalaciones temporales que requieran, tanto para el cuidado de sus herramientas y materiales como para el progreso de su trabajo, retirándolas al terminar el Contrato.Para la provisión e instalación del equipamiento, el Contratista deberá prever los almacenes e instalaciones temporales necesarios hasta su instalación en la Infraestructura.

4.3 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES Y EQUIPOSEl Propietario no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales y/o herramientas del Contratista. Si éste lo desea puede establecer todas las guardianías que crea conveniente.

4.4 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALESCuando sea requerido por el Propietario, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito al Propietario. Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación significa que de surgir complicaciones entre los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el ContratistaSi el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar energía eléctrica, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía.Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

5. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

5.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTAEl Contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y área donde se ejecutará la Obra y Equipamiento objeto de la presenta Licitación; efectuar las evaluaciones e indagaciones que sean necesaria, sin limitarse a los documentos de la presente Licitación Pública; efectuar las verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y económica, tomando en cuenta las condiciones del lugar y área donde se ejecutará la Obra y el Equipamiento, los accesos, condiciones del transporte de personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposición, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta; identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y económica las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.




El Contratista ejecutará la Obra y Equipamiento de conformidad con los Expedientes Técnicos aprobados por LA ENTIDAD, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

5.1.1 CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCIÓNEl Contratista presentará un análisis detallado de la programación de ejecución de la Obra y Equipamiento, consecuentemente determinará el equipo técnico que será necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideración las características de orden climático y de cualquier otra índole, que se relacionen con el proceso su ejecución.En los casos que intervengan Subcontratista, el Contratista presentará a La Entidad lo siguiente:Relación de Subcontratistas.Relación de trabajos a subcontratar, los mismos que serán ejecutados en condiciones similares al as del Contrato Principal.La subcontratación debe ser acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo indicado en los presentes requerimiento técnicos mínimos.

5.1.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALESEl Contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta, cabal y completa de la Obra y Equipamiento en estricta concordancia con el Contrato y los demás documentos que forman parte del mismo, a satisfacción de la Supervisión.Deberá cumplir y atenerse estrictamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión sobre cualquier cuestión (estén o no mencionadas en el Contrato) que afecte el proceso de ejecución de la Obra y del Equipamiento. El Contratista se sujetará solamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión, respecto a la presenta Licitación.En el caso de surgir un defecto, omisión o insuficiencia de la Obra y/o Equipamiento, o que el Contratista no cumpla o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, éste está en la obligación de subsanar los posibles daños o perjuicios, que pudiera afectar al LA ENTIDAD.La información, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, así como los datos, detalles, pormenores y conocimiento del a Obra y del Equipamiento que el Contratista obtenga directamente de LA ENTIDAD o a través de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de carácter confidencial. El contratista no podrá dar a conocer ni sacara a publicidad ningún tipo de información, sin autorización expresa y por escrito de LA ENTIDAD.

5.1.3 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓNUna vez definida la fecha de inicio del proyecto, el Contratista deberá presentar a la Supervisión, el Cronograma de Construcción y Equipamiento adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobación. En estos documentos se indicará claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la Obra y del Equipamiento, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demás datos necesarios para la correcta, oportuna ejecución y control de la Obra y del Equipamiento. Conjuntamente con estos documentos el Contratista deberá entregar el Cronograma de empleo de personal, por categorías, el Cronograma de utilización de materiales y en general de todos los trabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales. La ruta crítica debe quedar plenamente identificada en la red de programación. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el código de la actividad, duración, inicios y términos más temprano y tardíos, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el Contratista presentara lo siguiente: Cronograma GANTT de ejecución de la Obra y Equipamiento adecuado a la fecha de

inicio contractual




Listado de todas las actividades arregladas por inicio más temprano. Listado de todas las actividades arregladas por holgura Listado de todas las actividades agrupadas por responsables (Contratistas,

Supervisión, LA ENTIDAD). Listado de todas las actividades agrupadas por sector del proyecto.

Una vez aprobados el Cronograma de Ejecución y el Plan General de los Trabajos por la Supervisión, serán considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los documentos de los Expedientes Técnicos. La presentación de los documentos mencionados y su aprobación, no exonerará al Contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del Contrato.El Contratista deberá revisar y actualizar el Cronograma de Construcción y Equipamiento cada vez que ocurra una reprogramación acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una copia del Cronograma de Construcción actualizada en el que se muestren los avances a la fecha, será mantenida por el Contratista en el sitio del proyecto y estará a disposición de LA ENTIDAD, de la Supervisión ó su Representante, en cualquier momento para su revisión.

5.1.4 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ EL POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO.

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de requerir prestaciones que aseguren la oportuna satisfacción de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos innecesario. En este sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cumplir adecuadamente con el servicio requerido. No obstante, en atención al Principio de Razonabilidad, en su determinación no se puede establecer características o requerimientos desproporcionados.De otro lado, y de conformidad con lo indicado en Reglamento de la Ley de Contrataciones, en la evaluación de las propuestas de los postores podrán calificarse aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento técnico mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado; de ahí que la experiencia presentada para acreditar los factores de evaluación deben ser adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos técnicos mínimos.

Dentro de este marco normativo, debe tenerse en cuenta que el Hospital materia de la presenta convocatoria, es un Hospital de gran importancia y mucha complejidad.

Es por ello que el Gobierno Regional de Pasco, en la medida que será responsable de tan importante proyecto, ha considerado necesario para garantizar la buena calidad en la construcción y equipamiento de dicho proyecto, la participación de empresas que por lo menos hayan Ejecutado obras similares.Debe tenerse en cuenta también que la obra materia de ejecución involucra dos componentes principales: construcción de edificación nueva y provisión e instalación del equipamiento.

Por lo expuesto, se define como Obra Similar a las Obras de Edificación, que cuenten obligatoriamente como mínimo con todas y cada una de las siguientes actividades: Construcción de estructuras de concreto armado, Construcción de acabados arquitectónicos, Construcción de sistema contra incendio con equipos de bombeo, Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo, Construcción e




implementación de sistema de voz y datos, Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores, Suministro e Instalación de grupo electrógeno, Construcción e Instalación de sub estación eléctrica, Suministro e Instalación de aire acondicionado y Sistemas de gases medicinales.

En concordancia con ello, se considera como Requerimiento Técnico Mínimo, que no es materia de calificación, pero es de cumplimiento obligatorio, lo siguiente:

A. EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL

El postor acreditara obligatoriamente haber ejecutado Obras en General, en los últimos diez (10) años contados desde la fecha de culminación de la Obra hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias acreditadas deberán corresponder a obras cuya sumatoria de los montos finales de obra sea no menor a tres (03) veces el valor referencial correspondiente la ejecución de obra. El valor referencial de obra es de S/. 91’741,944.00.


En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, únicamente serán considerados los montos que correspondan a la participación del postor, los cuales deberán acreditarse con copia simple del contrato de consorcio y/o documento análogo. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Agosto del 2012. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.


B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES


Para sustentar lo requerido en obras similares se podrá adjuntar documento oficial donde se indique las características de la edificación o documentación adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor.

El Postor deberá acreditar como experiencia similar, únicamente las obras similares ejecutadas en los últimos cinco (05) años, contados desde la fecha de culminación de la




Obra hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias acreditas deberán ser referidas a obras cuya sumatoria de los montos finales de obra no sea menor a cuatro (04) veces el valor referencial correspondiente a la ejecución de obra. El valor referencial de obra es de S/. 91’741,944.00.


En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, únicamente serán considerados los montos que correspondan a la participación del postor, los cuales deberán acreditarse con copia simple del contrato de consorcio y/o documento análogo.

No serán aceptados contratos de suministros de equipos, y que para el caso de obras con contratos bajo la modalidad “llave en Mano” solo serán considerados los montos correspondientes a las obras civiles más no al equipamiento. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Agosto del 2012. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

La experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos no puede ser utilizada para acreditar los criterios de evaluación. Si la experiencia presentada excede lo mínimo requerido, dicho excedente puede ser utilizado en los criterios de evaluación.

NOTA: Los contratos presentados para acreditar la experiencia en ejecución de obras similares no pueden ser presentados para acreditar la experiencia en ejecución de obras en general, esta restricción solo es válida para los requerimientos técnicos mínimos, más no para los criterios de evaluación.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

El postor deberá acreditar una experiencia mínima en equipamiento de hospitales en los últimos 5 años (contados desde la fecha de culminación del contrato hasta la fecha de convocatoria del presente proceso) de por lo menos una (1.0) vez el valor referencial del componente equipamiento de la presente convocatoria. El valor referencial del equipamiento es de S/. 65,476,802.00.

Para el presente proceso de selección como experiencia en Equipamiento Hospitalario serán consideradas las siguientes experiencias: ventas y/o suministro y/o instalación de equipamiento biomédico el cual se acreditará con la presentación de copias simples de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. En dichos comprobantes se deberá demostrar haber vendido y/o suministrado y/o instalado bienes iguales ó similares al componente equipamiento hospitalario, objeto de la convocatoria, (entendiéndose en este caso por similar EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL).





Se aclara en caso de presentar documentación emitida por autoridad pública en el extranjero, se procederá según lo establecido en el artículo 62 del Reglamento.

D. EQUIPO MINIMO

La disponibilidad del equipo mínimo será acreditada con aquellos documentos que sustentan la propiedad de los equipos, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler de los equipos o una declaración jurada en la que el postor se comprometa en caso de obtener la buena pro, disponer de dichos equipos para la ejecución de la obra. La antigüedad máxima de los equipos deberá ser no mayor a 10 años a la fecha de presentación de propuestas.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MÍNIMO

Nº DESCRIPCION

AÑO DE FABRICACIO

NCANTIDA

D

TENENCIA (PROPIO, LEASING, ALQUILER

U OPCION DE COMPRA)

1 Volquete 6x4 330 HP 10m3 4

2 Camión Cisterna 4X2 2,000 GLN 2

3 Mezcladora de Concreto Tolva 11p3 4

4 Vibradora de Concreto 4HP 2 40” 8

5 Cargador Frontal S/llantas 260-300 HP 1

6 Montoniveladora 125 HP 1

7 Campactador vibratorio tipo plancha 4 2

8 Rodillo Vib. Autop. 101-135 HP 10-12 TN 1

9 Rodillo Liso vibratorio Manual 0.8-1.1 TN 1

10 Estación Total 1


5.1.5 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ EL PERSONAL PROFESIONAL PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO.

El Postor deberá acreditar obligatoriamente en el contenido del sobre Nº2 – Propuesta Técnica los siguientes requerimientos de los profesionales para la ejecución de la obra.

CARGO PROFESION REQUERIMIENTOS01

Residente de Ingeniero Civil o Arquitecto, El profesional deberá contar con experiencia como




obra colegiado y habilitado

supervisor, inspector y/o residente de obra, en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 3 años. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de

campo


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de campo en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de Metrados y

Valorizaciones


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de Metrados y valorizaciones en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.


Sanitarias

Ingeniero Sanitario


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de instalaciones sanitarias en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 40% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.


Eléctricas



El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero en instalaciones eléctricas en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año.La participación del profesional será del 40% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de

Equipamiento Médico

Médico o arquitecto o Ingeniero Industrial


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de equipamiento médico en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 40% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de Control de

Calidad


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de control de calidad en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

01Ingeniero de Seguridad en

Obra


El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de control de calidad en ejecución y/o supervisión de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.






Por lo tanto los profesionales que participaran en la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, deberán encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente, al inicio de su participación en la elaboración del expediente técnico, el no cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolución de Contrato.




RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

a) El CONTRATISTA deberá contar con la Organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos y su Propuesta Técnica.

b) En su Propuesta Técnica mostrará la Organización que utilizará para la ejecución de la Construcción y Equipamiento del proyecto.

c) El CONTRATISTA proporcionará y dispondrá adecuadamente de una Organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias; así como, los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.




d) Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del CONTRATISTA, deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el Proyecto.

e) El proponente que obtenga la Buena Pro, deberá presentar a la firma del Contrato las copias simples de los Certificados de Habilidad de los profesionales que integran su Organización y que han sido materia de evaluación.

f) Tratándose de la construcción y equipamiento de un Hospital es recomendable que los profesionales asignados tengan amplio conocimiento de las leyes y normas nacionales sobre la materia.

g) Todo el personal asignado a la ejecución, deberá ser considerado con carácter de dedicación a tiempo completo por el tiempo, y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica, salvo los profesionales que por la naturaleza de sus servicios estén a tiempo parcial.

h) Para la prestación de los servicios de Ejecución, el CONTRATISTA empleara el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por la fuerza mayor, El CONTRATISTA deberá proponer a la SUPERVISIÓN y ésta derivarlo a la ENTIDAD con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio deberá reunir similar ó mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.

i) Debe tenerse en cuenta que EL SUPERVISOR con relación al CONTRATISTA, se considerará como Representante de la ENTIDAD.

j) El SUPERVISOR, previa coordinación e informe a la ENTIDAD, podrá solicitar cambios del personal del CONTRATISTA en cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

k) El personal del CONTRATISTA encargado de la seguridad de la obra, deberá observar y exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes en la Obra, debiendo todo el personal de trabajo, estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, lentes, etc.

l) El CONTRATISTA obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de la ENTIDAD.

5.1.6 PRUEBAS DE RECEPCION DE LA OBRA

Para la recepción de la Obra el Contratista deberá considerar, entre otros, el Protocolo de Pruebas durante la ejecución de la Obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de la Obra. Estos procedimientos podrán realizarse durante y al término de los trabajos y culminación de la Obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el Contratista y la Supervisión.




5.1.7 LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TÈRMINO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos y del lugar donde se ejecute la Obra. Antes de la aceptación final, el Contratista deberá remover todas las instalaciones de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a LA ENTIDAD en buenas condiciones y con la aprobación de la Supervisión. Los interiores de la Obra deberán estar Impíos de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la Obra.

5.1.8 DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS

Los desechos resultantes de la excavación, deberán ser depositados en la zona indicada por la Supervisión. Esta área para desechos deberá ser ubicada dentro de la distancia máxima prevista para este propósito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas según se estipula en el estudio de impacto ambiental.

5.1.9 VIGILANCIA

EI Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera. EI Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso común. EI servicio de guardianía se realizara durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que se establezcan.

5.1.10 RELACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS

EI Contratista tendrá presente que LA ENTIDAD podría ejecutar en áreas adyacentes, por sus propios medios o por otros Contratistas, trabajos cercanos a la zona de la Obra. EI Contratista deberá desarrollar su actividad de tal manera de no interferir en lo posible con los otros trabajos. En caso necesario, la Supervisión determinara los respectivos derechos y obligaciones de los distintos Contratistas, a fin de asegurar la debida ejecución de los trabajos.

5.1.11 SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO

EI Contratista no podrá transferir parcial o totalmente el Contrato. Sin embargo, con autorización expresa de LA ENTIDAD, podrá subcontratar hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato, correspondiéndole la responsabilidad total del mismo. Para ser Sub Contratista se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado y contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas. Para los aspectos no considerados en el presente ítem, se actuará conforme




a lo establecido en el Articulo N° 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La Entidad no reconocerá ninguna obligación contractual entre el Contratista y ningún Subcontratista. La subcontratación de Obras a servicios no eximirá al Contratista de la responsabilidad de dar entero a cabal cumplimiento al Contrato y de ninguna de sus obligaciones. Si durante la ejecución del trabajo LA ENTIDAD considera que un Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo lo notificara al Contratista y este estará obligado a tomar las medidas necesarias para la cancelación del trabajo con este Subcontratista. Los daños y perjuicios que se causen serán por cuenta del Contratista.

5.1.12 INFORMES MENSUALES Y REUNIONES

En forma mensual el Contratista entregará a la Supervisión en tres (3) copias, Informes de Avance en el que se detalle en general, el estado de los trabajos, problemas surgidos, estadísticas de las Obras, número de personal, equipo y otros, cuya forma de presentación será acordada con la Supervisión. Periódicamente se realizarán reuniones de coordinación sobre el estado situacional de la Obra entre la Supervisión y el Contratista, quien delegará en un Representante habilitado la asistencia y participación a dichas reuniones para tomar decisiones. La frecuencia de estas reuniones será definida por la Supervisión. EI avance mensual de la Obra deberá quedar registrado en un álbum fotográfico, el que será confeccionado por el Contratista. En este álbum debe mostrarse sobre todo el avance de las diferentes secciones de Obra, así como detalles particulares del suministro. EI tamaño de las fotografías será de 15 x 9 cm o similar y contarán con una descripción en cada fotografía, debiéndose entregar a LA ENTIDAD un (1) original a color con un CD, al final de la Obra.

5.1.13 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI Contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la Obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo LA ENTIDAD responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infracción de las mismas. EI Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la Industria de la Construcción en el sitio de Obra y/o campamentos que establezca por motivo de este Contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, LA ENTIDAD podrá retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantía a favor de esta que cubra dicho monto, hasta que la reclamación sea absuelta. EI Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean solicitados con sujeción al Contrato, debiéndole proporcionar a la Supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.




EI Contratista no podrá iniciar la ejecución de la Obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la Obra. EI Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por LA ENTIDAD y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente, a la Seguridad y Salud Ocupacional.

Será responsabilidad del Contratista que cualquier descubrimiento de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la Obra sea notificado de inmediato a la Supervisión, que notificará a la vez a LA ENTIDAD acerca del descubrimiento y determinará la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

5.1.14 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

• Daños a la Obra, a personas y a propietarios EI Contratista es responsable y tiene la obligación de proteger los trabajos ejecutados contra daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, a las personas y a las propiedades de terceros (incluyendo entre los terceros a LA ENTIDAD y a cualquier persona contratada por ella en relación ó no con la ejecución de la Obra), a los empleados u obreros suyos, incluyendo los de sus Subcontratistas, y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de fuerza mayor o fortuitas), que se verifiquen durante la construcción de la Obra y hasta la recepción de la misma. La responsabilidad del Contratista es acorde al Artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. De producirse daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista ya sea que provengan de actos u omisiones de el mismo o de otras causas imputables a él. En cualquier caso, el Contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dañado o perdido. EI tiempo que demande la reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de prórroga en el plazo de ejecución. Correrá por cuenta del Contratista y de acuerdo a Ley, las lesiones o muerte del personal del Contratista y las perdidas o daños que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción. Además el Contratista deberá proveer por su cuenta y costo la solución de los inconvenientes, y la reparación de los daños mencionados y deberá mantener indemne a LA ENTIDAD de todo reclamo por daños y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus Equipos o de Obras Provisionales, dentro y fuera de la Zona de la Obra; así como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promuevan, en relación a la ejecución de la Obra. Después de la Recepción de Obra esta quedará bajo la responsabilidad del LA ENTIDAD, salvo las anteriores responsabilidades del Contratista según lo establecido por el Artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. • Indemnizaciones requeridas por LA ENTIDAD EI Contratista cubrirá a LA ENTIDAD y a cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la Obra, de cualquier reclamación o pedido de indemnización




de los obreros y/o de los empleados del Contratista o de sus Subcontratistas, que surja o esté amparado por las leyes sociales, así como también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, órdenes, decretos o resoluciones. • Protección y Restauración de Propiedades EI Contratista no entrará en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos; será responsable por el cuidado de toda propiedad pública y privada de posible afectación por la Obra, y usará todas las precauciones razonables para impedir daño o desperfectos a ellas. Cuando o donde hubiera daño o desperfectos por acto imputable al Contratista, a la propiedad privada o pública, tendrá la obligación de reparar las propiedades dañadas hasta ponerlas en condición similar o igual a la que tenía antes de dañarlas, o de compensar los daños tan pronto como sea posible. • Seguridad Pública y en los Trabajos EI Contratista tomará todas las precauciones razonables para disminuir al mínimo los riesgos de pérdidas de vida o daños a la salud de las personas durante la ejecución de la Obra. Protegerá donde sea necesario el perímetro y zonas vecinas a todas las áreas de trabajo y de construcción de cualquier naturaleza, por medio de cercos u otras protecciones adecuadas e instalara donde sea necesario señales, luces, reflectores y guardianes. EI Contratista respetará y aplicará todos los reglamentos de seguridad aplicables a este tipo de Obras, proporcionando a su personal los elementos de protección necesarios, así como en el uso de su equipo de construcción, de talleres, campamentos, vehículos, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de las normas de seguridad para con su personal, incluyendo el de los Subcontratistas. Cuando en opinión de la Supervisión, cualquier operación, trabajo o condición laboral entrañase peligro para las personas y/o las propiedades, tal operación deberá ser inmediatamente interrumpida, debiendo el Contratista adoptar todas las medidas de seguridad antes de proseguir los trabajos. • Informe de Accidentes y/o de Acciones Judiciales EI Contratista dará aviso inmediato, dentro de un máximo de veinticuatro (24) horas, de cualquier accidente o hecho que se produjera durante la ejecución de la Obra, que determine perjuicios a terceros y/o a las propiedades o pudiera ocasionar daño a las mismas. Dicho aviso complementado será presentado a la Supervisión dentro de los cinco (5) días del suceso, mediante un informe escrito completo y preciso de los hechos. Asimismo, el Contratista deberá enviar inmediatamente a la Supervisión dos copias de cualquier citación, aviso u otro documento por él recibidos y que deriven de cualquier acción judicial, sentenciada ante cualquier tribunal, y que de un modo u otro, pudiera tener relación con el contrato o la ejecución del mismo.

5.1.15 MITIGACIÒN DEL IMPACTO AMBIENTAL

EI Contratista dará cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la Obra y




subsanará las observaciones que formule la Supervisión y/o las que formulen entidades oficiales de protección del medio ambiente. EI Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidas por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta a Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

5.1.16 LIMITES DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista no será responsable por: Cualquier daño o perjuicio que resulte de actos u omisiones de LA ENTIDAD o de cualquier persona contratada por ésta en relación con la ejecución de la Obra o de terceros (siempre que no sean provocados por el Contratista o por sus Subcontratistas).

Gastos de expropiación, derechos de servidumbre de paso. Lucro cesante o perdida de contratos que pueda sufrir la Entidad.

5.1.17 SEGUROS

EI Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases de Licitación, legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo exhibir ante LA ENTIDAD las Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la Obra y número de Licitación. Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente Contrato, el Contratista deberá tomar por su cuenta los seguros que se describen a continuación por los montos mínimos indicados, manteniendo su responsabilidad por el total de los daños: • Seguros por accidentes: póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecución del Contrato a todo su personal. Asimismo se consideraran como terceras personas al personal de la Supervisión y de LA ENTIDAD que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la Obra.

Deben mantenerse vigentes desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final de la Obra. • Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el Contratista, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual, Responsabilidad civil patronal y, Responsabilidad civil profesional. Esta póliza debe presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepción final de la Obra.

• Seguro contra todo riesgo: incluyendo incendios, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la naturaleza, aún los considerados de fuerza mayor, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones provisionales, equipos, bienes, materiales, etc. que se encuentren en el área de ejecución




de los trabajos, hasta su recepción, por un valor de reposición a nuevo, deberá tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales al almacén hasta la recepción de la Obra. Es responsabilidad del Contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos operantes y vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva.

Los seguros arriba mencionados no relevaran o disminuirán de ninguna manera las obligaciones contractuales y responsabilidades del Contratista en particular, en lo que se refiere a franquicias, exclusiones, deducciones, etc. que hubieran sido estipulados en las pólizas de seguros, así como el caso de que las compañías de seguros no pagaran las indemnizaciones por cualquier motivo que fuera. En ese caso, el Contratista deberá reembolsar a LA ENTIDAD las perdidas y daños que no hubieran sido indemnizados y LA ENTIDAD tendrá derecho a deducir de sus pagos, los montos correspondientes al Contratista. EI Contratista se compromete a hacer posible este endoso mediante afectación expresa de la compañía de seguros establecida en una cláusula de las pólizas de seguro. Conjuntamente con la solicitud del adelanto directo de Obra, el Contratista deberá entregar a LA ENTIDAD las pólizas de seguro mencionadas juntamente con una declaración de las compañías de seguros, certificando que las pólizas están vigentes y expirarán sólo después de haberlo notificado a LA ENTIDAD con noventa (90) días de anticipación. En este caso el Contratista deberá presentar nuevas pólizas siete (7) días antes de la fecha de expiración de las pólizas, que deberán estar de acuerdo con los requerimientos del contrato, sin ningún costo adicional para LA ENTIDAD. En el caso que el Contratista no acatara con las disposiciones del presente Ítem, LA ENTIDAD podrá rescindir el Contrato o cancelar los seguros que juzgue necesarios en nombre y a cuenta del Contratista. EI Contratista es el único responsable del cumplimiento de estos requisitos en el caso que empleara Subcontratistas en la ejecución de las Obras.

5.1.18 MANO DE OBRA

• Contratación de Personal EI Contratista tomará las providencias relativas a la contratación, alojamiento, transporte, alimentación, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales o extranjeros, en tanto sea necesario, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. EI Contratista no contratará personas de LA ENTIDAD, de la Supervisión, ni de otras entidades estatales, sin permiso escrito de dichas instituciones. • Instalaciones Provisionales de Campo EI Contratista proveerá a su costo las instalaciones en un área apropiada para todo su personal obrero, técnico, administrativo y el staff, relacionados con su Contrato, estará dotado de agua potable, electricidad, instalaciones sanitarias, servicios higiénicos,




comedor y de todos los otros servicios que el Contratista crea necesario y de conformidad con los reglamentos existentes. Asimismo proveerá además, instalaciones para la Supervisión equipados con oficinas y servicios, según relación a tratar con la Supervisión.

• Alimentación EI Contratista hará los arreglos necesarios para la provisión y suministro de comida a precios razonables, sin utilidad para él, para todas las personas empleadas por él o sus Subcontratistas y de la Supervisión en relación con este Contrato. Los empleados no están obligados a hacer uso del servicio dado por el Contratista.

• Observancia por parte de los Subcontratistas Corresponderá al Contratista plena responsabilidad de que sus Subcontratistas observen lo dispuesto en los ítems anteriores. • Seguridad Pública LA ENTIDAD gestionará cuando sea necesaria la concurrencia de la Fuerza Pública en el sitio, vías de acceso principal, transporte de materiales y equipos así como de depósitos transitorios de materiales, equipos de LA ENTIDAD y del Contratista.

Corresponde al Contratista y a la Supervisión solicitar a LA ENTIDAD el refuerzo necesario. EI costo de estos servicios será asumido por el Contratista. • Registros Relativos al Personal EI Contratista entregará a la Supervisión en sus oficinas, cada vez que la Supervisión lo solicite y en la forma que ella establezca, la planilla de personal empleado ó a ser empleado por el Contratista en el sitio, con la información exigida por las normas vigentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. • Legislación de Trabajo EI Contratista deberá respetar las disposiciones vigentes de la legislación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de todo el personal a su cargo para la ejecución de la Obra. La Supervisión verificará su cumplimiento.

5.1.19 EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES

• Seguridad Pública EI Contratista entregará antes del inicio de los trabajos, para aprobación de la Supervisión, un Cronograma de Utilización de los Equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, a criterio de la Supervisión, para cumplir con el cronograma de Obra, en el que deberá estar claramente indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a ser utilizados en la Obra.




EI Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la Obra y al cronograma de utilización de equipos, el equipo de construcción adecuado y suficiente, el que deberá ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad la Obra determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo momento, su disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera conveniente realizar la Supervisión.

• Calidad de los Materiales y Ensayo de los mismos Todos los materiales y la calidad de los servicios deberán estar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas insertas en el Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD y a lo estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a la fiscalización del Supervisor. Tales materiales y servicios serán periódicamente objeto de las pruebas de calidad que la Supervisión determine, bien sea en el local de fabricación, en el sitio de Obra o en ambos. Corresponde al Contratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, los trabajadores y los materiales que son normal mente necesarios para el examen, medición y la realización de los protocolos de pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad, peso o cantidad de cualquier material utilizado. EI Contratista deberá a su propio costo, obtener las muestras de materiales antes de que ellas sean incorporadas a la Obra para ser sometidas a ensayos conforme a las instrucciones que imparte la Supervisión. Las inspecciones y/o pruebas que realice la Supervisión no relevarán al Contratista de cualquiera de sus obligaciones previstas en el presente Contrato y la ejecución de la Obra. • Cartel de Obra EI Contratista asumirá los costos de los Carteles de Obra, que será uno (1) como mínimo, de 3.60 x 7.20 mt en dichos carteles de obra se colocaran el nombre de la Obra con las características que se indican a continuación. Materiales: Parantes y listones de madera cepillada o metal, panel de triplay o plancha metálica con pintura base, o gigantografía impresa en lona de material plástico resistente al rasgado.

EI arte y el texto serán coordinados con la Oficina de Imagen Institucional de LA ENTIDAD. 5.1.20 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

• Acceso al Sitio de los Trabajos y Lugares de Fabricación La Entidad y la Supervisión, así como cualquier persona autorizada por escrito, tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, así como a cualquier oficina y local donde se está desarrollando trabajos o de donde provengan los materiales, artículos manufacturados o equipos para empleo en las Obras, debiendo, el Contratista facilitar, en la mejor forma posible este acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas o inspecciones no deberán interferir con los trabajos del Contratista.




En las visitas a las fábricas el Contratista deberá estar acompañado de un representante del fabricante que tendrá cabal conocimiento de los aspectos técnicos materia de la inspección o pruebas. En caso de no estar el Contratista, el representante del fabricante deberá recibir las órdenes, instrucciones y observaciones de la Supervisión. • Inspección Previa de las Obras Ningún trabajo será cubierto ni rellenado sin previo examen y aprobación de la Supervisión, debiendo el Contratista proporcionar amplias facilidades para que la Supervisión los examine. EI Contratista notificará a la Supervisión mediante el Cuaderno de Obra cuando los trabajos estén preparados para examen, debiendo la Supervisión sin demora justificada, llevar a cabo la medición de las mismas y anotar los resultados en el respectivo Cuaderno de Obra. EI Contratista comunicará a la Supervisión, con la debida anticipación, la fecha y hora en que iniciará o re-iniciará un trabajo, sin lo cual no podrá iniciarlo reiniciarlo. En general, ningún trabajo podrá ser ejecutado sin la inspección y/o autorización escrita en el Cuaderno de Obra por la Supervisión. • Remoción de Materiales y Re-Ejecución de Servicios Inadecuados Corresponde a la Supervisión durante la realización de la Obra, la facultad de determinar por escrito las siguientes providencias, sin costo para LA ENTIDAD: La remoción del sitio, en el plazo que se especifique mediante notificación, de cualquier material que comprobadamente no esté de acuerdo con lo especificado en el Expediente Técnico del Contrato. La demolición y apropiada re-ejecución, independientemente de cualquier prueba previa o pago intermedio, de cualquier trabajo que al parecer de la Supervisión no esté de acuerdo con el Expediente Técnico del Contrato en cuanto a los materiales o a la calidad de servicio y trabajo. En caso de que el Contratista no cumpla en un plazo de diez (10) días una orden de la índole de este ítem, la Supervisión podrá mandar a ejecutar dichas órdenes y todos los gastos que esta medida origine, serán de cargo del Contratista. 5.1.21 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

La Supervisión, con autorización de la Entidad, cuando lo considere necesario, podrá ordenar la suspensión o intervención parcial o total de la obra, decisión que será impartida mediante orden escrita, causados por: • Trabajos defectuosos o no autorizados. • Negligencia cometida por el Contratista. • Atrasos en la ejecución de la Obra • Causa prevista en el Contrato. Que a criterio de la Supervisión sea necesaria para la correcta ejecución de la Obra, o en razón de condiciones meteorológicas o de otra naturaleza que afecten la seguridad o calidad de la Obra.




5.1.22 SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

EI Contratista no podrá entregar la Obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, elaborados por el mismo, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. Cuando el Contratista incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe o haya iniciado en forma efectiva la corrección de los mismos dentro del quinto día laborable de recibida la orden correspondiente, la Supervisión deberá comunicar a LA ENTIDAD, haciendo pasible al Contratista al pago de las penalidades por demora. Queda también establecido que LA ENTIDAD podrá autorizar la retención del total o parte del importe de las Valorizaciones de Avance de las actividades de Obra, para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la Supervisión. Desaparecida la causal anterior LA ENTIDAD instruirá para que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previa descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto de mora.

5.1.23 TRABAJO NOCTURNO Y EN FERIADO

A menos que lo prohíba la Supervisión por causa justificada, el Contratista podrá trabajar en turnos de noche, tiempo extra y en días Domingo y feriados. En estos casos el Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, debiendo el Contratista adecuarse a los reglamentos y legislaciones laborales vigentes en el Perú. EI Contratista deberá notificar a la Supervisión por escrito, con no menos de 24 horas de anticipación, sobre su intención de ejecutar trabajos en horas nocturnas, tiempo extra o en Domingo y feriados. AI trabajar en horas nocturnas, el Contratista deberá dotar a las áreas de trabajo a cielo abierto con suficiente iluminación para la seguridad de su personal y la correcta ejecución de los trabajos y su inspección correspondiente.

6. SUPERVISIÓN DE LA OBRA La Entidad será representada en el sitio de la Obra por la Supervisión, cuya designación será comunicada por escrito al Contratista. La Supervisión tendrá autoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los documentos contractuales y dentro de las facultades expresas que otorgue LA ENTIDAD, las cuales serán comunicadas oportunamente a las partes interesadas. Toda comunicación entre LA ENTIDAD y el Contratista en relación a la Obra será a través de la Supervisión. EI Residente de la Supervisión y sus profesionales asistentes se llamarán también la Supervisión.

6.1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN Para efecto de la Supervisión de Obra, LA ENTIDAD contratará a una firma Contratista especializada o Consorcio, que en resumen tendrá, sin ser limitativo, las siguientes funciones:




Efectuar la entrega del terreno al Contratista de la Obra. Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones y obligaciones del Contratista establecidas en el Contrato y sus anexos. Inspeccionar en forma permanente la ejecución de los trabajos. Solicitar y/o recibir la información del Contratista sobre los trabajos o cualquier situación que estando relacionada con estos, afecte de alguna manera la ejecución regular. Exigir al Contratista el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte de su oferta. Exigir al Contratista que los materiales empleados en general y equipos a instalar en la Obra, cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD. Cuando sea pertinente, deberá exigir se retire de la obra por cuenta del Contratista, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por ser de mala calidad, o por no cumplir adecuadamente lo especificado en el Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD, así como el desmonte y otros desechos. Exigir al Contratista que los métodos de trabajo utilizados, estén de acuerdo a las Especificaciones Técnicas consignadas en el Expediente Técnico aprobado, a la normatividad vigente y a la buena práctica de la Ingeniería y construcción. Exigir al Contratista el adecuado comportamiento de su personal en horas de trabajo y en tanto se encuentren dentro del área de la Obra. Efectuar conjuntamente con el Contratista las mediciones y verificaciones de los avances de las partidas, además de realizar los controles de calidad de materiales, equipos y procedimientos constructivos para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos. Absolver las consultas, interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra información técnica relacionada con la Obra y/o los trabajos relacionados con ella. No deberá, ni podrá relevar al Contratista de ninguna de las obligaciones indicadas en el Contrato. Aprobar las Valorizaciones Mensuales y tramitarlas ante LA ENTIDAD para su oportuno trámite de pago. Evaluar la procedencia de las solicitudes adicionales, reducciones y modificaciones del Plazo presentadas por el Contratista de ser pertinente, tramitándolas ante LA ENTIDAD con la correspondiente opinión técnica. Coordinar con el Contratista la realización oportuna del protocolo de pruebas de instalaciones y equipos en general, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD y participar en la realización de las mismas, validando finalmente su conformidad. 6.2 CONTROL Y SUPERVIGILANCIA DE LOS TRABAJOS La Supervisión ejecutará el control y súper vigilancia de la misma, exigiendo su conformidad con las condiciones previstas en los documentos contractuales y en las instrucciones que en cualquier forma u oportunidad y según las prescripciones del Contrato, hayan sido preparadas y/o aprobadas y comunicadas por escrito al Contratista. Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 101 de 149 Teléf.: 063-597060



EI Contratista podrá proponer durante el proceso de Ejecución de la Obra, los cambios que sean necesarios para cumplir con las disposiciones y objetivos del Contrato y sus documentos, sin que esto ocasione ningún costo adicional para LA ENTIDAD. Dichos cambios serán hechos en coordinación con la Supervisión, la cual comunicará este hecho a LA ENTIDAD, quien deberá autorizar tales cambios en forma previa a su ejecución, de ser el caso.

La aprobación de los planos elaborados por el Contratista no lo exonerará de ninguna de sus obligaciones para cumplir los requisitos del Contrato y sus documentos, ni de su responsabilidad. La Supervisión tendrá el derecho de inspeccionar los trabajos en el sitio o en el lugar de fabricación de materiales y equipos en cualquier momento, así como tener acceso a las oficinas, almacenes, talleres y depósitos del Contratista en cumplimiento de los términos contractuales. La Supervisión deberá llevar estadísticas relativas al empleo de mano de Obra, materiales y equipos del Contratista. Con esta finalidad el Contratista exhibirá todos estos documentos las veces que sean requeridos por la Supervisión. La Supervisión deberá exigir al Contratista que durante el proceso constructivo, mantenga en forma permanente y visible los hitos y señales que permitan su inmediata identificación y las verificaciones necesarias, para la adecuada inspección de los trabajos. La Supervisión deberá exigir al Contratista un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las medidas correctivas para evitar el eventual deterioro del Medio Ambiente. EI Supervisor dejará claramente establecido, la conformación final del terreno después de los trabajos preliminares, Obras provisionales, movimiento de tierras, etc.; de modo que no originen problemas a terceros ni se observe efectos al Medio Ambiente local. 6.3 FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN Las atribuciones del Representante de la Supervisión son las de inspeccionar y controlar la correcta ejecución de la Obra, exigir las pruebas y exámenes a los materiales a ser utilizados.

EI Representante de la Supervisión no tendrá autoridad para liberar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones derivadas del Contrato, ni imponer la realización de cualquier servicio u Obra que ocasione atrasos y/o gastos adicionales a LA ENTIDAD. Eventualmente, la Supervisión podrá delegar por escrito a su Representante cualquiera de las facultades o autorizaciones, debiendo informar al Contratista la delegación de facultades o autorización correspondiente. Toda instrucción o aprobación escrita dada por el Representante de la Supervisión al Contratista dentro de los términos de dicha delegación tendrá el mismo valor como si hubiera sido dada por la Supervisión con las siguientes salvedades: • EI no haber desaprobado el Representante de la Supervisión algún trabajo o materiales, no anulará ni disminuirá la facultad que tiene la Supervisión de desaprobar después dicho trabajo o materiales, y de ordenar que los mismos sean derribados, eliminados o deshechos. • En caso que el Contratista no concuerde con las decisiones del Representante de la Supervisión, podrá llevar el asunto directamente a la Supervisión, el cual deberá anular o confirmar tal decisión, así como decidir de otra forma. Sin perjuicio de las salvedades anteriores si en opinión del Representante de la Supervisión ocurriera una emergencia que pusiera en peligro la seguridad de la Obra y/o de sus trabajadores, el puede ordenar directamente al Contratista a realizar trabajos o tareas que puedan en la opinión del Representante de la Supervisión disminuir o eliminar tales riesgos. Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 102 de 149 Teléf.: 063-597060



EI Contratista cumplirá con todas las instrucciones dadas por el Representante de la Supervisión. EI Representante de la Supervisión evaluará y determinará la procedencia y monto del trabajo adicional aprobado acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que este sea necesario para alcanzar los objetivos de la Obra.

7. CUADERNO DE OBRA En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por la Supervisión y por el Ingeniero Residente.

Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Su utilización es acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EI Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas para LA ENTIDAD, otra para el Contratista y la tercera para la Supervisión. EI original del cuaderno debe permanecer en Obra, bajo custodia del Contratista y a disponibilidad permanente de la Supervisión, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la Obra, el original quedara bajo custodia de LA ENTIDAD. En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según sea el que efectúo la anotación. EI Cuaderno de Obra será cerrado por la Supervisión cuando la Obra haya sido recibida definitivamente por LA ENTIDAD. El Contratista anotará en el Cuaderno de Obra, lo siguiente: • Para decisión del Supervisor: Consultas y observaciones relacionadas al proceso, de acuerdo al cumplimiento del Contrato del Contratista. • Para informe del Supervisor: Reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso, que excedan la capacidad de decisión del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento. • Para conocimiento del Supervisor: Trascripción del texto de sus gestiones, que en directa relación a su contrato, haya formulado ante LA ENTIDAD.

• Comunicación del Término de Obra y solicitud de recepción de la misma. • Las consultas y planteamientos del Contratista de orden técnico que no afecten el presupuesto y plazo contractual, deberán ser respondidas por la Supervisión en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios. La Supervisión anotará en el Cuaderno de Obra lo siguiente: • Para cumplimiento del Contratista: órdenes y observaciones, así como las respuestas a las consultas, pedidos de aclaración que hubieran sido formulados dentro de los cinco (5) días calendario de planteados. • Para conocimiento del Contratista: Opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el tramite dado, dentro de los siete (7) días calendario de formulado.




• Para conocimiento del Contratista: Trascripción de las directivas específicas recibidas de LA ENTIDAD y las disposiciones administrativas genéricas, que en su concepto, tengan vinculación con los trabajos. • Los planteamientos o comentarios que los funcionarios de LA ENTIDAD tengan a bien formular en las visitas de inspección que realicen.

8. DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Los trabajos deberán ejecutarse conforme a las Especificaciones Técnicas, Planos y otros documentos entregados al Contratista, que conforman el Expediente Técnico, los que debidamente revisados y visados por la Supervisión y aprobados por LA ENTIDAD, forman parte del Contrato.

Es obligación inexcusable del Contratista actuar de conformidad con estos documentos. El Contratista deberá evaluar la vigencia tecnológica del equipamiento a instalar antes de su adquisición para la evaluación de la Supervisión y de la Entidad, para que se adopten las acciones correspondientes para que el nuevo hospital cuente con un equipamiento de tecnología de última generación, este procedimiento podría derivar en deductivos o adicionales de obra, según cada caso específico.

Cualquier discrepancia entre los planos y las Especificaciones Técnicas del EQUIPAMIENTO, o entre las cifras del EQUIPAMIENTO y planos, deberá ser puesta en conocimiento de la Supervisión por el Contratista, en cuyo caso prevalecerá el listado valorizado de equipos del Expediente Técnico.

Cualquier discrepancia entre los planos y las Especificaciones Técnicas y dentro de estos mismos, o entre las cifras y planos, deberá ser puesta en conocimiento de la Supervisión por el Contratista.

Cualquier interpretación por el Contratista sin esta determinación por la Supervisión será por cuenta y riesgo del Contratista. En caso que el Contratista estuviera en desacuerdo con cualquier plano o instrucción y que hubiera notificado a la Supervisión al respecto, y que la Supervisión insistiera en la ejecución de los trabajos de acuerdo a dicho plano o instrucción, el Contratista será relevado ante LA ENTIDAD de sus responsabilidades que resultaran de la adopción de dicha solución, más no así de proceder correctamente de acuerdo a esta. Para cualquier detalle o información que no apareciera claramente en los planos, Especificaciones Técnicas del Estudio Definitivo o documentos contractuales, el Contratista deberá pedir con un tiempo razonablemente anticipado y en todo caso antes de la ejecución del trabajo, las instrucciones por escrito de la Supervisión, dándose por satisfecho con las mismas. 9. INICIO, PLAZOS Y TÉRMINO DE LA OBRA 9.1 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA El plazo de la misma empezara a regir una vez se cumplan las siguientes condiciones:

• Que se designe la Inspección o Supervisión, según corresponda;




• Que se haya hecho la entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la Obra por LA ENTIDAD con fines de ejecución de obras, con las instalaciones habilitadas a pie de parcela. • Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.• Que se haya entregado el adelanto directo al Contratista, de haber sido solicitado por este.

9.2 PLAZOS • Plazo Total

La Obra y Equipamiento será terminada dentro del plazo fijado en el Contrato, el mismo que se encuentra indicado en los correspondientes Cronogramas de Obra. • Prórroga del Plazo del Término de las Obras En caso de que se produzca trabajos adicionales de cualquier naturaleza u otras circunstancias especiales de cualquier tipo, incluyendo fuerza mayor, que justifique la prórroga del plazo establecido para que el Contratista concluya la Obra, la Supervisión determinara la extensión de esta prórroga y la informará a LA ENTIDAD, a fin de aplicar el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado.

EI Contratista, sólo tendrá derecho a solicitar que se conceda prórroga en el Plazo de Ejecución de la Obra, como consecuencia de las siguientes causas y de las cuales se hayan dejado constancia en el Cuaderno de Obra: • Demora en la aprobación del trazo parcial o total de la Obra. • Atrasos y/o paralizaciones causadas por demoras en el pago de valorizaciones. • Demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos, en el mercado nacional debidamente comprobado. • Demora por paralizaciones ordenadas por LA ENTIDAD. • Demoras en la absolución de consultas, que afecten el plazo de ejecución de la Obra. • Por ejecución de Obras adicionales o modificación de parte de las Obras, que afecten la Ruta Crítica del Diagrama PERT o CPM de la Obra (Cronograma de la Obra). • Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a las partes tales como: Desastres naturales que afecten directamente el ámbito de la Obra, incendios no provocados por el Contratista, huelgas generales, conflictos bélicos, rebeliones, revoluciones.• Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que se hubiesen otorgado.

Sólo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada modifique y afecte la Ruta Critica del Calendario de Avance de Obra, de tal forma que comprometa la terminación de las partidas afectadas y sea imposible su ejecución programada contractualmente. Para que proceda una ampliación de plazo, el Contratista deberá anotar en el Cuaderno de Obra, durante la ocurrencia de la causal, las circunstancias que, a su criterio, ameriten ampliación de plazo y dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cese de la causal invocada, el Contratista solicitara la ampliación de plazo, cuantificando y sustentando las razones que la fundamentan, para que sea admitido al análisis de la Supervisión.




La Supervisión emitirá pronunciamiento técnico sustentatorio dentro de los siete (7) días naturales siguientes de formulado el pedido y emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a LA ENTIDAD, la que resolverá sobre dicha ampliación en un máximo de diez (10) días calendario, contados desde la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerara ampliado el plazo. La ampliación de plazo obligara al Contratista a presentar a la Supervisión un Calendario de Avance de Obra actualizado, en un plazo que no excederá de diez (10) días de aprobada aquella, debiendo la Supervisión enviarlo a LA ENTIDAD, junto con un informe en el que exprese su opinión. 9.3 VALORIZACIONES Las mediciones de trabajo efectuados durante cada periodo y la determinación del avance de las distintas actividades de la obra, deberán ser efectuadas por la Supervisión y el Contratista, el ultimo día de cada mes. En todo caso y en todo momento, la Supervisión podrá ejecutar cualquier medición, para lo cual el Contratista dará todas las facilidades necesarias, así como proveerá personal, materiales y equipos que sean necesarios. Los procedimientos y formatos necesarios para la ejecución de las mediciones serán acordados oportunamente entre el Contratista y la Supervisión. En base, a las mediciones del porcentaje de avance de las actividades de la obra, el Contratista y la Supervisión elaborarán mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que tendrán el carácter de pagos a cuenta, y que contendrán las cantidades de obras ejecutadas en el mes. A este monto se agregara el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos: porcentaje de avance de las actividades de la obra consensuadas por las partes, Ensayos de Laboratorio, Pruebas de Rotura de Concreto, Copia del Cuaderno de Obra, los pagos de los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal. Todos los documentos deberán tener la firma de la Supervisión y Residente de la Obra. La Supervisión aprobara las Valorizaciones dentro de los cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización y la remitirá a LA ENTIDAD, la cual revisará la valorización presentada; procederá a su aprobación dentro de los siete (07) días siguientes a su recepción verificando el descuento de: • La amortización del adelanto directo • La amortización del adelanto otorgado para la adquisición de materiales. • Cualquier ajuste motivado por errores detectados en valorizaciones pagadas anteriormente, de conformidad a su carácter de pago a cuenta. • Descuentos o retenciones por mandato judicial o por el Contrato. LA ENTIDAD cancelará la valorización mensual dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores a la aprobación del mismo. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, el contratista tendrá derecho al pago de intereses; aplicándose la tasa del interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. Si la demora en el pago de una valorización, sin razón justificada, excediera de sesenta (60) días calendario de presentada, el Contratista podrá reducir el ritmo o paralizar la Obra. Si el incumplimiento se ampliara treinta (30) días calendario más, es decir, se llegará a totalizar noventa (90) días calendario a partir de la fecha de recepción de la valorización, el contratista podrá proceder a la resolución del Contrato. Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 106 de 149 Teléf.: 063-597060



VALORIZACIONES DEL EQUIPAMIENTO MEDICO

a. El Contratista deberá solicitar, con el sustento apropiado, la valorización del equipamiento hospitalario y/o electromecánico que haya sido debidamente adquirido y/o importado al país y que se encuentre ubicado en un almacén que deberá reunir las características mencionadas en el literal d. siguiente.

a. La valorización favorable permitirá el pago del 95% de los precios unitarios del valor ofertado que corresponda a cada uno de los bienes que integran el equipamiento hospitalario y/o electromecánico que se encuentran debidamente almacenados por el CONTRATISTA. En este caso, se deberá agregar separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor ofertado y deducir los importes relativos a la amortización de los adelantos otorgados, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento.

b. El 5% restante de los precios unitarios que corresponda al equipamiento hospitalario y/o electromecánico será valorizado cuando los bienes respectivos hayan sido transportados al lugar de ejecución de los trabajos e instalados apropiadamente en la obra y, además, el CONTRATISTA haya llevado a cabo las actividades de capacitación para el uso adecuado de dicho equipamiento.

c. La valorización será aprobada en la medida que se compruebe, con el sustento respectivo, que el equipamiento hospitalario y/o electromecánico está ubicado en un almacén debidamente autorizado dentro del territorio nacional, en el cual los bienes respectivos se encuentren adecuadamente protegidos contra posibles pérdidas, daños y deterioros. Específicamente se deberá acreditar que el almacén está ubicado en una zona estratégica de fácil acceso, con posibilidad de almacenaje simple y/o depósito aduanero, con seguridad durante las 24 horas del día, con vigilancia con sistema por videocámaras, con almacenes cerrados y techados, con apropiada infraestructura para operaciones y manipuleo, y con un conveniente control de plagas y saneamiento.

d. El Contratista deberá presentar al Supervisor la documentación que permita evidenciar la existencia de un seguro contra todo riesgo que proteja al equipamiento hospitalario y/o electromecánico de los riesgos de pérdida, daño o deterioro durante el tiempo en el que se encuentren almacenados en forma previa a su instalación en la obra.

e. En forma previa a la aprobación de la valorización, el Supervisor y el CONTRATISTA suscribirán un “Acta de Verificación y Custodia” del equipamiento hospitalario, donde se dejará constancia de la existencia, ubicación y condiciones de almacenamiento de los bienes materia de valorización y de la obligación del CONTRATISTA de mantener la custodia del referido equipamiento hasta que se produzca su instalación en la obra.

Queda establecido que la transferencia del riesgo de pérdida del equipamiento hospitalario y/o electromecánico no se habrá efectuado con la aprobación de la valorización solicitada, en la medida que el almacenamiento del equipamiento en mención se realiza bajo su entera responsabilidad y solamente se entenderá que la entrega se ha perfeccionado luego de la recepción de la obra sin observaciones.Asimismo, el Supervisor quedará facultado para llevar a cabo las inspecciones que considere convenientes para comprobar que las condiciones de almacenamiento del equipamiento hospitalario y/o electromecánico descritas en el “Acta de Verificación y Custodia” se mantienen de manera adecuada.De ser necesario, la información contenida en el Calendario Valorizado de Avance de Obra y demás anexos contractuales deberá actualizarse en función de la aprobación de la valorización del equipamiento hospitalario y/o electromecánico”

9.4 DEDUCCIONES Y RETENCIONES




Las deducciones están referidas a las amortizaciones de los adelantos y a los reajustes que no corresponden por estos conceptos, respectivamente. Las amortizaciones del adelanto directo se harán mediante descuentos proporcionales, iguales a las que fueron otorgadas, en cada una de las valorizaciones de obra, con posterioridad a la entrega de los indicados adelantos.

9.5 ATRASOS En caso de atraso en la finalización de la Obra por causa imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada de Avance de Obra vigente y en el plazo de levantamiento de observaciones en el proceso de recepción de la misma, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de supervisión, lo cual genera un mayor costo el Contratista asumirá el pago del monto equivalente a los mayores servicios de supervisión, en base a los precios del Contrato de la Supervisión. Dichos pagos serán deducidos de las valorizaciones, pago final o en la Liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las retenciones o garantías, si estas no fueran suficientes.

10. OBRAS ADICIONALES Y REDUCCIONES EI Contratista al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta ni recortar los alcances de los servicios solicitados en los Términos de Referencia. Si el contratista considera que por causas de fuerza mayor debidamente justificadas o por alguna instrucción, información, revisión, enmienda o adición a los planos, especificaciones técnicas u otros documentos entregados después de la fecha de suscripción del contrato, se genere un presupuesto adicional, deberá notificarlo a través del cuaderno de obra, dentro de un plazo no mayor a siete (07) días calendario de presentadas las causas o de recibirlas las variaciones mencionadas. Sólo procederá la ejecución de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobación escrita correspondiente de LA ENTIDAD y siguiendo los lineamientos indicados en los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos, en los casos en que el valor de aquellas restándole los presupuestos deductivos, no supere el quince por ciento (15%) del Monto del contrato. LA ENTIDAD no reconocerá los costos de las Obras Adicionales que se generen como consecuencia de los errores, deficiencias u omisiones en el Expediente Técnico elaborado por el Contratista, los mismos que serán asumidos en su totalidad por este. En los casos distintos a lo descrito en los párrafos precedentes se sujetará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

EI Contratista deberá proseguir la Obra con los cambios ordenados siempre que cuente con la aprobación de LA ENTIDAD. 11. RECLAMOS Y PLANTEAMIENTOS Los reclamos y planteamientos del Contratista, vinculados directamente a la Obra, deben formularse en el Cuaderno de Obra, como condición indispensable para que puedan ser atendidos.




Los reclamos y planteamientos del Contratista, que no hubieran sido atendidos por la Supervisión, conforme a su naturaleza dentro del término previsto en el ítem 4.0 CUADERNO DE OBRA, facultan al Contratista a dirigirse directamente a LA ENTIDAD, la que resolverá dentro del término de diez (10) días calendario como máximo, de presentada la comunicación del Contratista. Si LA ENTIDAD excediera el plazo antes indicado y afectara el Plazo de Ejecución de la Obra, se tomará en cuenta para la prórroga correspondiente, en tanto, afecte la Ruta Critica. Todos los reclamos deberán canalizarse a través de la Supervisión, según lo indicado en el ítem 4.0 Cuaderno de Obra.

12. PROVISION E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO

El Proponente deberá considerar el recurso físico adecuado para el desarrollo de los trabajos de suministro, instalación y puesta en operación del equipamiento, debiendo demostrar que posee un almacén para el acopio de todos los equipos durante el proceso de instalación

12.1.- CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO, INSTALACON Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá considerar como parte del servicio a proporcionar las siguientes prestaciones/actividades:

• Suministro, instalación y montaje hasta la puesta en operación de todos los bienes, equipos y accesorios, detallados en el Equipamiento hospitalario, contenidos en el expediente técnico.

• Se deberá suministrar cualquier elemento, dispositivo o accesorio que sea indispensable para el uso destinado del equipo aún cuando no se indique explícitamente en las Especificaciones Técnicas requeridas.

• Embalaje de todo el suministro según las normas internacionales de transporte de carga.• Realizar todos los trabajos de preinstalación, teniendo en cuenta las condiciones adecuadas,

para que los equipos sean instalados en los ambientes y servicios de la obra de acuerdo con lo solicitado por el fabricante.

• Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el código nacional de electricidad, así como ser capaces de funcionar sin transformador externo, con el voltaje de la energía que alimenta las diferentes instalaciones de la obra.

• Realizar la Instalación completa de los equipos ofertados en los ambientes y servicios de la obra, llevando a cabo las pruebas técnicas, puesta en servicio y servicio post venta de los mismos durante el periodo de garantía técnica.

• Suministro de manuales técnicos completos de operación, servicio técnico e instalación del equipamiento propuesto. Los manuales deberán ser originales del fabricante, en idioma castellano. De encontrarse en otro idioma, deberá tener la traducción al castellano.

El proponente adjudicado, deberá proporcionar por cada equipo un (1) juego de la documentación antes mencionada y además entregar un video de operación y mantenimiento en formato DVD por cada equipo

El juego de manuales comprende:Manual de Operación, con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo.




Manual de Servicio Técnico, con información detallada de: Diagrama de bloques, esquemas de circuitos electrónicos, esquemas de partes mecánicas, funcionamiento y calibración, etc. Incluyendo un listado y catálogo de piezas, repuestos y accesorios debidamente identificados con códigos del fabricante y catálogos ilustrativos.Planos y procedimientos de montaje / instalación.Programa de mantenimiento preventivo, que deberá contener las actividades a realizarse, indicando la frecuencia y duración de las mismas. Asimismo se deberán indicar las probabilidades de que se produzcan averías y sus soluciones.

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO HOSPITALARIO

Se deberá cumplir con los procesos de tratamiento de las partes metálicas del mueble, que garantice que el mueble cuente con una superficie que pueda soportar la corrosión, radiación solar, a los solventes y resistente a los impactos. Este tratamiento tendrá los siguientes procesos:

a) Proceso de limpieza general de la superficie metálica, hasta la eliminación total de los elementos grasos y óxidos superficiales. Se deberá indicar en la oferta el proceso, los materiales y líquidos a ser utilizados.

b) Proceso de fosfatizado y sellado para evitar la formación de nuevos óxidos.

c) Proceso de soldadura deberá ser tecnología MIG ó superior para partes metálicas y TIG ó superior para acero inoxidable.

d) Proceso de pintado y secado al horno (180 ºC mínimo): pintura en polvo tipo híbrido (epoxi y poliéster), pintado electrostático, que genere una capa de espesor promedio mínimo de 60 micras, el color final de la pintura a definirse, debiendo indicarse la marca de la pintura, este proceso será aplicado a las partes metálicas del mobiliario, excepto al cromado y acero inoxidable.

PARA EL CASO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Las piezas de instrumental, deberán estar fabricadas en acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, el instrumental quirúrgico deberá tener un acabado satinado o mate y debe permitir el lavado con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo.

Otros que considere el Proveedor necesarias para el buen mantenimiento y conservación de los equipos.

• Deberá demostrar que posee un taller o laboratorio de mantenimiento de los equipos propuestos, con las herramientas e instrumentos acordes al caso.

• Capacitación sobre la operación y mantenimiento preventivo de rutina, según los requerimientos del Numeral 3.7 y 3.10, para lo cual el proponente deberá presentar el cronograma y sylabus para la capacitación.

• Seguro “contra todo riesgo” que cubra cualquier siniestro durante el transporte hasta el lugar de la obra, la instalación, las pruebas técnicas, así como durante la instalación y puesta en servicio de los bienes.

• Identificación; En cada equipo deberá ir grabado en placa metálica, en bajo relieve y en lugar visible que no entorpezca el manejo o reconocimiento de otros datos, lo siguiente:

Logo de ENTIDAD




L.P. N° ……………………..Nombre del equipo………….Fecha de Instalación:………..Periodo de garantía.................Proveedor………………………Dirección y teléfonos………….

Esta placa deberá estar firmemente unida al cuerpo de los bienes y equipos, de preferencia remachada

• Mantenimiento preventivo durante el período de garantía técnica

12.2.- CALIDAD DE LOS EQUIPOS

En el Expediente Técnico de Equipamiento se establece las Especificaciones Técnicas de Equipos y Bienes, que determinan los requisitos técnicos generales aplicables a los equipos que el Contratista debe suministrar como parte del Contrato.Todos los equipos suministrados y los ensayos deberán corresponder a los señalados en las Especificaciones Técnicas o la instrucción del Supervisor cuando en aquellos no se haya expresado nada al respecto, en cuyo caso los equipos serán sometidos a ensayos de acuerdo con las instrucciones del Supervisor, los cuales deberán realizarse en los respectivos lugares de fabricación, o en el sitio de las obras o en laboratorios específicos.El Contratista deberá proporcionar al Supervisor todo el apoyo necesario para comprobar la calidad de los equipos y/ o sistemas a instalar

12.3.- INSPECCIONES / ENSAYOS

La Supervisión y la Entidad deberá tener en todo momento, libre acceso a cualquier lugar donde se fabriquen los equipos, debiendo recibir del Contratista toda clase de facilidades para practicar sin restricciones la inspección y ensayos de tales equipos y materiales.

Todos los costos correspondientes a la realización de los ensayos, pruebas y exámenes correrán a cargo del Contratista, siempre y cuando estos ensayos hayan sido previstos en las Especificaciones Técnicas, así como también todos aquellos ensayos que no hayan sido mencionados expresamente, pero cuya necesidad pueda considerarse como sobreentendida en conexión con los diferentes trabajos, o se establezcan en las normas técnicas aplicables a pedido de la Supervisión o de la ENTIDAD. Se considera que el precio de los ensayos, pruebas y exámenes están incluidos en los precios unitarios y/o globales de los diversos ítems correspondientes a los suministros del Contrato.

Es obligatoria la prueba de puesta en operación en vacío de todo el Hospital, antes de la entrega final a la ENTIDAD.

12.4.- CONDICIONES DE RECEPCION Y ENTREGA

El Proveedor estará obligado a elaborar y entregar a la Entidad, dentro del plazo de 30 (treinta) días calendarios anteriores a la culminación del plazo contractual, el PROTOCOLO DE PRUEBAS recomendado por el fabricante del bien.




El Protocolo de Pruebas, Programa de Mantenimiento Preventivo, Procedimientos de Mantenimiento Preventivo, Formato de Valorización, el Programa y Desarrollo de Capacitación de Usuario y Servicio Técnico será revisado por la Entidad, en coordinación con el Proveedor y podrá ser ajustado antes de la entrega de los equipos. Asimismo el Proveedor deberá detallar los instrumentos, insumos y medios físicos que suministrará y empleará para efectos de la prueba.

La conformidad de Recepción de los equipos estará sujeta al cumplimiento de los siguientes aspectos:

Presentación obligatoria del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), vigente a la fecha de recepción, instalación y prueba operativa del equipo.

Constatación de integridad física, especificaciones técnicas, instalación, funcionamiento, última versión del firmware de ser el caso.

Constatación de la entrega de los juegos de manuales en medio Físico y en archivo digital, según lo establecido en las Bases.

Presentación de la Prestación del Programa de Mantenimiento Preventivo. Constatación de la entrega del Programa de Mantenimiento Preventivo. Constatación del procedimiento del Mantenimiento Preventivo. Constatación de entrega del Formato de Protocolo de Pruebas en función a las sugerencias

del fabricante y entrega del resultado de las pruebas. Constatación del resultado del Protocolo de Pruebas. Constatación que el equipo se encuentre correctamente identificado Constatación de la entrega del "Certificado de Garantía" con la vigencia estipulada en la

Oferta Técnica. Entrega del formato con los costos unitarios de los insumos, accesorios, piezas, partes y

componentes del equipo instalado. Constatación de la entrega en el lugar de los videos de operación y mantenimiento, según lo

establecido en las presentes condiciones de adquisición Constancia de haber efectuado el programa de Capacitación al personal usuario y técnico.

La conformidad será emitida una vez que se realicen todos los procedimientos descritos. Para tal fin, los representantes designados por la ENTIDAD y el proveedor suscribirán el Acta de Conformidad de Recepción, Instalación y Pruebas Operativas para el equipo suministrado. De incumplirse con alguno de los aspectos mencionados no se suscribirá dicha acta.

La conformidad de recepción del equipo no invalida el reclamo posterior por parte del Gobierno Regional de Pasco por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las especificaciones técnicas u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables en la recepción de los equipos.

12.5.- GARANTIA TECNICA DE LOS EQUIPOS

Los Equipos con componentes y accesorios, tendrán una garantía contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal, en las condiciones imperantes en el Establecimiento de Salud. La garantía de estos equipos tendrá una vigencia mínima de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas Mínimas.

La vigencia de la garantía será contada a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Conformidad de la Recepción, Instalación y Pruebas Operativas de los equipos

12.6.- CAPACITACION

La capacitación del personal asistencial deberá abarcar el manejo, cuidado y la conservación de los equipos con sus componentes y accesorios.




La capacitación se realizará en el lugar designado por el Gobierno Regional de Pasco.El proveedor tendrá un plazo de 30 días para ejecutar la totalidad de la capacitación, y realizará los siguientes tipos de capacitación: Capacitación en el correcto manejo, operación, funcionamiento, cuidado y conservación

básica de los equipos: dirigido a profesionales de la salud. Capacitación especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y Reparación del equipo:

dirigido al personal Profesional y Técnico.Esta capacitación se llevará a cabo una vez durante la instalación y puesto en funcionamiento del equipo.El contratista deberá entregar un “Certificado de Capacitación” a cada una de las personas que hayan aprobado el examen de capacitación impartida.Durante el primer mantenimiento preventivo por garantía técnica, el Proveedor quedará obligado a proporcionar, dos (2) módulos de refuerzo de la capacitación Teórico-Práctico al personal asistencial que designe, indicando la programación y cronograma en que efectuará esa capacitación.

El personal profesional o técnico especializado que está indicado en el Anexo “Declaración Jurada de Personal de Soporte Técnico”, se hará cargo de la instalación, capacitación de usuario y servicio técnico, mantenimiento preventivo de los equipos materia del presente proceso de adquisición.

12.7.- LAS ACTIVIDADES MÍNIMAS A DESARROLLAR PARA LA CAPACITACIÓN DE USUARIO SON

Presentación y orientación en el Manejo de las partes de los equipos.Reconocimiento y empleo de los accesorios y componentes del equipo.Practica dirigida del empleo del equipo médico, con reconocimiento de todos los componentes.Uso adecuado de accesorios de calibración de ser el caso (si lo indica el manual del bien), para el correcto funcionamiento del equipo.Seguridad de los equipos.Evaluación: Examen Práctico de uso y conservación.Las actividades mínimas a desarrollar para la capacitación técnica son: Presentación y orientación en el Manejo de los Equipos. Auto test necesario para el funcionamiento para equipos de ser el caso (si lo indica el manual

del equipo). Reconocimiento y empleo de accesorios y componentes del equipo. Uso de herramientas dedicadas al servicio técnico del equipo. Actividades de mantenimiento preventivo de los equipos. Uso de insumos de limpieza exigidas por el fabricante para la conservación de los equipos. Detección de fallas y código de errores de los equipos. Manejo de los instrumentos y/o accesorios para calibración de los equipos que lo requieran. Seguridad eléctrica de los equipos y de los usuarios de los equipos. Cambio de repuestos de alta rotación en los equipos. Cambio de fusibles y elementos de seguridad del equipo. Evaluación: Examen Práctico de servicio técnico.

12.8.- GARANTIA BASICA DE SUMINISTRO INSUMOS, MATERIALES Y REPUESTOS

El Proveedor emitirá un documento de compromiso de suministro de insumos, materiales o repuestos que le permita cubrir posibles cambios y/o reposiciones.

12.9.- GARANTIA TECNICA DE LOS EQUIPOS




Los Equipos Médicos, electromecánicos, mecánico e instrumental con componentes y accesorios tendrán una garantía contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal, en las condiciones imperantes en el Hospital. La garantía de estos equipos tendrá una vigencia, de 24 meses a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción de la obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento.

Para la reparación de los Equipos con sus componentes y accesorios durante el periodo de garantía, el Proveedor tendrá en consideración las siguientes condiciones:

Inicialmente el Contratista tendrá el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para la reparación del equipo, sin necesidad de reemplazarlo con otro de similares características o contratar los servicios de un tercero.

Si el equipo no ha sido reparado durante el plazo inicial de diez (10) días hábiles establecidos a partir de la notificación, el Contratista tendrá un plazo adicional máximo de treinta (30) días hábiles para culminar la reparación, siempre y cuando dentro de los diez (10) días hábiles iniciales hubiese reemplazado el equipo con otro de similares características o contratado los

servicios de un tercero durante el tiempo que demore el término de la reparación. Los gastos en que incurra el Contratista correrán por su cuenta.

Si pasado los diez (10) días hábiles iniciales mencionados en y el proveedor no ha reemplazado el equipo o contratado los servicios a un tercero, se someterá a la sanción establecida en las Bases.

Si pasado los 30 (treinta) días hábiles adicionales a los mencionados el Proveedor no entrega el equipo reparado, se someterá a la sanción establecida en las Bases.

La aplicación de la sanción no exime al adjudicatario de ninguna de las obligaciones establecidas para el periodo de Garantía Técnica.

El Acta de Recepción de la Obra y el Acta de Conformidad de la Recepción, Instalación y pruebas Operativas de los equipos (ítem 12.5) y el Acta de Recepción de la Obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento (ítem 12.9) son un mismo documento, ello porque la modalidad de ejecución de contrato es de: Llave en mano, es decir, la responsabilidad del contratista no se agota únicamente en entregar el expediente técnico, sino de efectuar de forma conjunta tanto la elaboración del expediente como la ejecución de la Obra, razón por la cual las Actas deberán emitirse en un solo documento, pues la conformidad solo se consigue cuando se haya efectuado la ejecución total y definitiva del presente contrato.

12.10.- MANTENIMIENTO

El Contratista deberá tener en cuenta que, a la entrega de los Equipos con sus componentes y accesorios, quedará obligado a presentar un programa y los procedimientos de mantenimiento preventivo, que deberá ejecutar dentro del período de mantenimiento de cada equipo, según los periodos de atención y la lista de actividades indicadas por el fabricante en su respectivo manual de servicio técnico. Se precisa que el Contratista podrá, previa coordinación con la ENTIDAD, mejorar dicho programa de mantenimiento preventivo, de acuerdo a las condiciones de funcionamiento del equipo.Se tendrá en cuenta que el periodo de mantenimiento preventivo de los equipos, deberá coincidir con el periodo de garantía ofertado. Es decir, si el Contratista que cotiza oferta un periodo de garantía mayor que el mínimo solicitado, el periodo de mantenimiento preventivo se incrementará en igual proporción.

12.11.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO




El mantenimiento preventivo deberá de coberturar a los Equipos con sus componentes y accesorios, de acuerdo al programa y los procedimientos de mantenimiento preventivo aprobado por la ENTIDAD, la que designará un representante(s) a cargo de las coordinaciones con el Contratista para este efecto.El protocolo de pruebas deberá ser remitido dentro del plazo de entrega e instalación del equipo y conjuntamente con la entrega de manuales.El mantenimiento de los Equipos médicos con sus componentes y accesorios, será efectuado en el lugar en que se encuentren instalados en forma coordinada con la ENTIDAD, debiendo asegurar el correcto funcionamiento de los mismos, para ello ejecutará el Programa y los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo, haciéndose cargo de lo siguiente:

Inspecciones o revisiones globales y específicas de los equipos. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. Limpieza, lubricación, engrase e impermeabilizado. Pruebas de funcionamiento. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento. Cambio de piezas, partes y otros especificados en el manual del fabricante, según la

frecuencia o periodicidad establecida en el mismo, sin costo adicional para la ENTIDAD, suministrados por cuenta del Contratista durante el periodo de garantía técnica.

Otras que demande el mantenimiento preventivo.

Es responsabilidad del Contratista, el correcto funcionamiento de los equipos bajo su cobertura durante la vigencia del contrato. Las fallas que presenten los equipos serán de responsabilidad del Proveedor y serán asumidas por éste, salvo que demuestre que han sido ocasionadas por el usuario.

El Contratista, en la fecha prevista, coordinará con la ENTIDAD, el inicio de la ejecución de la actividad del mantenimiento programado, de tal manera que no se interrumpa la labor del servicio usuario.

Ejecutará el mantenimiento utilizando los medios y recursos aceptados por la ENTIDAD, según el Formato de los Procedimientos de Mantenimiento aprobados por la misma.

Concluido el trabajo demostrará al usuario y a la ENTIDAD la eficiencia del mantenimiento ejecutado. Si el servicio no se ajusta al requerimiento autorizado, el Contratista, subsanará o concluirá la actividad de mantenimiento dentro del plazo perentorio que disponga la ENTIDAD.

La ENTIDAD dará por concluida la actividad de mantenimiento, si el trabajo e información de la actividad de mantenimiento se han cumplido de acuerdo a lo programado, firmando un acta o ficha en señal de conformidad, caso contrario, la ENTIDAD aplicará las sanciones administrativas correspondientes

Se aclara que en el presente proceso de selección se deben presentar las garantías de:- Garantía básica de suministro de insumos, mantenimiento y repuestos- Garantía técnica de los equipos.- Garantía de servicios de mantenimiento preventivo.

Cabe señalar que todas las garantías mencionadas deben coincidir en su periodo de vigencia ofertado, debiendo tener como tiempo de vigencia el periodo de 24 meses, tal como se encuentra establecido en las Bases del Proceso, toda vez que este es el periodo, que la Entidad ha encontrado como pertinente para poder garantizar que no exista ningún tipo de falla técnica en relación a los equipos ofertados.




13. RECEPCIÓN DE LA OBRA Cuando la Obra esté concluida, el Contratista solicitará en el Cuaderno de Obra el nombramiento de la Comisión de Recepción, para lo cual deberá elaborar los planos post-construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la Recepción de la Obra, previa conformidad por parte de la Supervisión. EI Contratista, mediante su ingeniero residente, solicitará en el Cuaderno de Obra la Recepción de la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual la Supervisión, verificará la culminación de las obras y de encontrarlas conforme extenderá el documento de Terminación de Obra, teniendo un plazo no mayor de cinco (5) días naturales para comunicar este hecho a LA ENTIDAD, el que en un plazo máximo de siete (7) días naturales de recibida la comunicación de la Supervisión, procederá a designar un Comité de Recepción de Obra, de los cuales por lo menos dos (2) miembros serán Ingenieros y/o Arquitectos, y por el Supervisor, además estará conformado, de ser necesario, por los especialistas de acuerdo a la naturaleza de la Obra ejecutada. La Comisión de Recepción de la Obra, en un plazo máximo de diez (10) días naturales de su designación, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas, y efectuara las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista y su Residente. De existir observaciones por parte de la Comisión, estas se consignaran en el Acta correspondiente y no se recibirá la Obra. EI Contratista dispondrá de sesenta (60) días calendario para subsanarlas, el cual se computara a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones, no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las sanciones que correspondan o podrá dar lugar a que la entidad resuelva el Contrato por incumplimiento. En caso que el Contratista o su Ingeniero Residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en el acta; el Comité de Recepción elevará a LA ENTIDAD todo lo actuado, con un Informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. LA ENTIDAD deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en el mismo plazo. De persistir la discrepancia, se someterá a los mecanismos de solución de controversias. En ningún caso, se exonerara al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervisión o el LA ENTIDAD. 14. LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO EI Contratista presentara la Liquidación de la Obra ejecutada, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, suscrita por el representante legal del Contratista. La Liquidación presentada por el Contratista será elevada a LA ENTIDAD.

La Liquidación de Obra: impresa y en medio magnético debe contener como mínimo: • Memoria Descriptiva • Planos Post Construcción (02 Juegos), con firmas de los profesionales responsables. Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 116 de 149 Teléf.: 063-597060



• Cuaderno de Obra • Pruebas y Ensayos • Constancia de no adeudar suma alguna al Sistema Nacional de Pensiones y Seguro Social del Perú, y que además no tiene pendientes reclamaciones por concepto de remuneraciones y/o beneficios sociales de sus trabajadores Liquidación Financiera: la que contendrá como mínimo: Comprobantes de pago de Valorizaciones mensuales. La Supervisión elevará a LA ENTIDAD un informe respecto a la liquidación presentada por el Contratista en un plazo no mayor de quince (15) días naturales. LA ENTIDAD emitirá su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días naturales de presentada la Liquidación por el Contratista, quien podrá observarla de considerarlo pertinente. Si LA ENTIDAD no estuviera conforme con la Liquidación del Contratista practicará otra con la documentación sustentatoria y con los cálculos detallados, la misma que será notificada al Contratista. Si el Contratista no entrega la Liquidación en el plazo indicado, LA ENTIDAD la elaborará en idéntico plazo, siendo de cargo del Contratista los gastos en que se incurra para su elaboración, los cuales serán deducidos de cualquier suma adeudada al Contratista ó en su defecto de la garantía de fiel Cumplimiento del Contrato. LA ENTIDAD remitirá la liquidación al Contratista para que pueda observarla dentro de los quince (15) días naturales de recibida. La Liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra, dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la Liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días naturales de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los siete (7) días naturales siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje según corresponda. En caso de Arbitraje es acorde al Artículo 215 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el Contrato quedara concluido debiendo cerrarse el expediente de la Liquidación Final de Obra. Previo al pago del saldo de Liquidación Final, LA ENTIDAD descontará del importe del mismo, los siguientes conceptos: - Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra, consignadas como saldo en contra del Contratista. - Reposición por daños atribuidos al Contratista si hubiera. - EI porcentaje correspondiente a la recuperación de los adelantos, valorizaciones y pagos efectuado por LA ENTIDAD acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, si hubieran saldos pendientes. - Las multas y penalidades, si hubieran. En caso que los montos a deducir superasen los pagos a efectuar de acuerdo con la Liquidación Final, LA ENTIDAD comunicará de inmediato al Contratista para que en un plazo de diez (10)




días calendario efectúe el pago del saldo correspondiente, de no cumplir con ello se procederá a la ejecución de la Fianza de Cumplimiento del Contrato y retener los montos no percibidos. 15. GARANTIAS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EI Contratista debe garantizar a LA ENTIDAD, el cumplimiento del Contrato y la buena ejecución de los trabajos, para lo cual entregará a LA ENTIDAD una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada a LA ENTIDAD por el postor ganador antes de la suscripción del Contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por el diez por ciento (10%) del monto del Contrato y tener vigencia por el plazo de ejecución de la Obra hasta la recepción provisional. EI medio de garantía será una Carta Fianza Bancaria por la suma equivalente al 10 % del Monto de Contrato, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficia de excusión, a nombre de la Contratista y a favor de LA ENTIDAD y de realización automática al solo requerimiento de este último, emitida por Empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Para que LA ENTIDAD proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratista debe haber cumplido lo siguiente:

Que se haya suscrito el Acta de Recepción Final de la Obra. Que haya entregado la Liquidación Final de obra.

Cumplido con lo indicado en el párrafo anterior, la garantía será devuelta una vez que se haya aprobado la Liquidación Final del Contrato. Queda claramente establecido que la recepción de la Obra no exonera al Contratista de sus responsabilidades, siendo responsable por las fallas por vicio oculto de construcción o de materiales, por un plazo no menor de siete (7) años siguientes a la recepción de la Obra.

Si se llegara a producir la situación descrita en el párrafo precedente, LA ENTIDAD iniciará las acciones legales para obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios. 16. MONTO DEL CONTRATO Considerando que el Contrato se pacta bajo el sistema de suma alzada y modalidad llave en mano, el monto del contrato es conforme a la propuesta económica presentada por el Contratista, el cual incluye el Impuesto General a las Ventas. EI monto del Contrato comprende el costo directo de la Obra, materiales, transporte, herramientas, beneficios sociales, gratificaciones, obras provisionales, pólizas de seguros de obras, derechos de explotación de materiales, gastos de protección, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos de materiales, gastos generales directos e indirectos, impuestos y utilidades, y en general todos los demás gastos que conlleven a la eficaz ejecución de los trabajos contratados, a entera satisfacción de LA ENTIDAD.




Dicho monto cubre además todos los bienes y servicios que debe prestar o suministrar el Contratista; así como el costo de materiales menores no mencionados en los documentos de la Licitación, pero necesarios para la terminación de la Obra. 17. PRECIOS Por tratarse de una licitación bajo el Sistema a Suma Alzada y modalidad Llave en Mano, el Contratista garantiza la correcta ejecución de la obra y el equipamiento.

18. IMPUESTOS EI Contratista será responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las Leyes del Perú.

19. ADELANTOS Adelanto Directo para la elaboración del Expediente Técnico LA ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de Elaboración del Expediente Técnico, en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del monto contractual correspondiente a la elaboración del expediente técnico; contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente. La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de LA ENTIDAD, a nombre del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institución autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización. El contratista dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. EI adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista. La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la elaboración del expediente técnico. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

Adelanto Directo para la Ejecución de la Obra LA ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de ejecución de Obra, en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del monto contractual correspondiente a esta etapa; contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente.




La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de LA ENTIDAD, a nombre del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institución autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización. El contratista dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de aprobación del expediente técnico, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la fecha del pago del Adelanto Directo no será considerada como inicio del Plazo contractual. EI adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.

La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

Adelantos de Materiales Se otorgará un adelanto para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, el que deberá estar de acuerdo al cronograma de adquisición de materiales y no deberá superar el cuarenta por ciento (40%) del monto contractual correspondiente a esta etapa. Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza Bancaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de exclusión, extendida par una entidad nacional o extranjera, facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros, a nombre del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último. La Garantía se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización. Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos, deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual correspondiente a la ejecución de obra, y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el Contratista. EI cual deberá ser sustentado con las órdenes de compra o guías de remisión respectivas. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.




CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓNPRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

A. Factor “Experiencia en obras en general” 18 Relación de obras culminadas por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un monto acumulado equivalente de a tres (3) veces el Valor Referencial de la Obra materia de la Convocatoria. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 06: Relación de Obras en General.

VRO: Valor referencial del componente obra

Mayor o igual a 3 veces el VRO 20 puntosMayor o igual a 2 veces el VRO hasta menos de 3 veces el VRO 15 puntosMayor o igual a 1 veces el VRO hasta menos de 2 veces el VRO 10 puntosMayor a 0 veces el VRO hasta menos de 1 veces el VRO 05 puntos

Se aclara que la experiencia solicitada en obras en general deberá ser adicional a lo solicitado en los requerimientos tecnicos minimos.

20 puntos

B. 1. Factor “Experiencia en obras similares” Relación de obras culminadas por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la presente Licitación, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del Valor Referencial. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 07: Relación de Obras Similares.

VRO: valor referencial del componente obra

Mayor o igual a 1 vez el VRO 10 puntosMayor o igual a 0.75 veces el VRO hasta menos de 1 vez el VRO 08 puntosMayor o igual a 0.5 veces el VRO hasta menos de 0.75 veces el VRO 06 puntosMayor o igual a 0.25 veces el VRO hasta menos de 0.5 vez el VRO 04 puntosMayor o igual a 0.15 veces el VRO hasta menos de 0.25 veces el VRO 02 puntos

Se aclara que la experiencia solicitada en obras similares deberá ser adicional a lo solicitado en los requerimientos tecnicos minimos.

NOTA:La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general

30 puntos

18 Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberá acompañarse la documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio, de lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.




B.2 Factor “Experiencia del Postor en Equipamiento Hospitalario”

Relación de servicios culminados por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial del componente equipamiento hospitalario, materia de la presente Licitación. Para el presente proceso de selección, como experiencia en Equipamiento Hospitalario serán consideradas las siguientes experiencias: ventas y/o suministro y/o instalación de equipamiento biomédico el cual se acreditará con la presentación de copias simples de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. En dichos comprobantes se deberá demostrar haber vendido y/o suministrado y/o instalado bienes iguales ó similares al componente equipamiento hospitalario, objeto de la convocatoria, (entendiéndose en este caso por similar EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL).

VRE: valor referencial del componente equipamientoMayor o igual a 1 veces el VRE 10 puntosMayor o igual a 0.5 veces el VRE hasta menos de 1 vez el VRE 06 puntosMayor a 0 veces el VRE hasta menos de 0.5 veces el VRO 03 puntos

Se aclara que la experiencia solicitada en equipamiento hospitalario deberá ser adicional a lo solicitado en los requerimientos tecnicos minimos.

B.3 Factor “Experiencia del Postor en la Elaboración de Expedientes Tecnicos y/o Estudios de Obras Similares”

Relación de servicios culminados por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial del componente elaboración de expediente tecnico, materia de la presente Licitación, la experiencia deberá corresponder a la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o proyectos a nivel de ejecución de obras similares, será acreditada con copia simple del contrato y su respectivo certificado de conformidad del servicio o documento análogo, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente

VRET: valor referencial del componente expediente tecnicoMayor o igual a 1 veces el VRET 10 puntosMayor o igual a 0.75 veces el VRET hasta menos de 1 veces el VRET 08puntosMayor o igual a 0.5 vez el VRET hasta menos de 0.75 veces el VRET 06 puntosMayor o igual a 0.25 veces el VRET hasta menos de 0.5 vez el VRET 04 puntosMayor a 0 veces el VRET hasta menos de 0.25 veces el VRET 02 puntos

Se aclara que la experiencia solicitada en elaboración de expedientes tecnicos deberá ser adicional a lo solicitado en los requerimientos tecnicos minimos.

C. Factor “Experiencia del personal propuesto” Se acreditará con constancias o certificados de trabajo. (ANEXO N° 8)

Residente de Obra

35 puntos




Se evaluará el tiempo de experiencia como supervisor, inspector y/o residente de obra en ejecución de obras Similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.

Mayor o igual a 12 meses 07 puntosMayor o igual a 06 meses y menor a 12 meses 04 puntosMayor a 00 meses y menor a 06 meses 01 puntos

Ingeniero de campoSe evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de campo en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.


Ingeniero de Metrados y valorizaciones Se evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de Metrados y valorizaciones en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.


Ingeniero de Instalaciones Sanitarias Se evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de instalaciones sanitarias en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.


Ingeniero de Instalaciones Eléctricas Se evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de instalaciones eléctricas en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.


Ingeniero de Ingeniero de Equipamiento MédicoSe evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de equipamiento médico en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.





Ingeniero de Control de CalidadSe evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de control de calidad en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.


Ingeniero de Seguridad en Obra Se evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de seguridad en obra en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtención del título profesional, con un máximo de 12 meses.


Se aclara que la experiencia solicitada para los profesionales deberá ser adicional a lo solicitado en los requerimientos tecncios minimos.

La experiencia a acreditar no podrá ser la misma, es decir, deberá ser distinta y mejorar aquello requerido como requerimiento técnico mínimo, a efectos de no contravenir lo dispuesto en el citado artículo 43º del Reglamento.

D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”Se acreditará con certificados o constancias que acrediten que la Obra se efectuó y liquidó sin que se haya incurrido en penalidades. Estos certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. (ANEXO N° 10)Se utilizará la siguiente fórmula para la evaluación:

PCP= PF x CBCNC

Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postorPF = Puntaje máximo del FactorNC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la

experiencia del postor CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la

prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

Notas: 1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la

15 puntos




normativa.PUNTAJE TOTAL 100

PUNTOSPARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.




CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 5 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusión de cláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento, podrá incluirse éstas, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº ………………………………. para la ejecución de la obra………………………………, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO Con fecha ………….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de …………. (indicar denominación del proceso), convocada para la ejecución de la obra …………….(indicar), a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.




CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro ……………(consignar plazo)19 días siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de ……. (consignar) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años20

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES21

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato F x plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

19 Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo, referida a la entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

20 Texto implementado según Obs. Nº 07 Postor JOLU LP S.A.21 De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del

artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 127 de 149 Teléf.: 063-597060



Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRALa recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA 23

Dado que la ejecución de la Obra supera el año fiscal, se establece que la ejecución de la obra está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes, conforme lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27º de la Ley Nº 28411.”

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

22 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.

23 Texto implementado según Obs. Nº 07 Postor JOLU LP S.A.Edif. Est. Nº 1 – San Juan Pampa – Yanacancha - Pasco Página 128 de 149 Teléf.: 063-597060



“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

NOTA 7 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.

FORMATOS Y ANEXOS




FICHA DE REGISTRO Y CONSTANCIA DE REGISTRO DEL PARTICIPANTE

CONTRATACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA, DEL PIP:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL

DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO”

NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA JURÍDICA O PERSONA NATURAL):NÚMERO DEL RUC Nº:

DOMICILIO LEGAL:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL(de ser el caso):

NÚMERO DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL (de ser el caso):

TELÉFONOS Y FAX:

RÉGIMEN DE NOTIFICACIONESDe conformidad con lo establecido en el Artículo 25º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado

( ) Autorizo al Comité Especial del proceso de selección LICITACION PUBLICA Nº 00-2012-G.R.PASCO, que notifique al siguiente correo electrónico:

FECHA:

FIRMA DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL (de ser el caso)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………CONSTANCIA DE REGISTRO

SELLO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE (por parte del Área de Procesos de Selección.)







FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha), ………………..

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº …….Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° ………………………………, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor




ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono Fax

(Fecha),…………………..………

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.




ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº---, para la PARA LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA, DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO”, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal





ANEXO Nº 03

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº …….Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la LICITACIÓN PÚBLICA N° ----, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación ……………………… ………………………

OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación …………………….. ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

(Fecha), …………………………………………




ANEXO N° 04

DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº ---Presente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA, DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL. A. CARRION DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO - PASCO”, de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:720 DÍAS CALENDARIO, comprendidos de la siguiente manera:

- Elaboracion del expediente técnico-----------------------180 dias calendario.- Ejecución de la obra-----------------------------------------540 dias calendario.

(Fecha), …………………………………..






ANEXO N° 05

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MÍNIMO

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declaro que mi representada se compromete en caso de obtener la buena pro disponer de las Maquinarias y Equipos, cuya relación se adjunta en el cuadro siguiente, para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos, y calendario de utilización, precisados en el Expediente Técnico.

Nº DESCRIPCION

AÑO DE FABRICACIO

NCANTIDA

D

TENENCIA (PROPIO, LEASING, ALQUILER

U OPCION DE COMPRA)

1 Volquete 6x4 330 HP 10m3 4

2 Camión Cisterna 4X2 2,000 GLN 2

3 Mezcladora de Concreto Tolva 11p3 4

4 Vibradora de Concreto 4HP 2 40” 8

5 Cargador Frontal S/llantas 260-300 HP 1

6 Montoniveladora 125 HP 1

7 Campactador vibratorio tipo plancha 4 2

8 Rodillo Vib. Autop. 101-135 HP 10-12 TN 1

9 Rodillo Liso vibratorio Manual 0.8-1.1 TN 1

10 Estación Total 1

(Fecha), …………………………………..

____________________________________Firma y sello del Representante Legal





ANEXO Nº 06RELACION DE OBRAS EN GENERAL

Postor: ________________________________________________________________________________________________

CONTRATISTA Descripción de la Obra Cliente

Fecha MontoDe la

liquidación Consorcio % Particip.

IPC(*) Monto

actualizado a mes del Valor Referencial

Nº de FolioInicio Término

A la fecha de Término de la

obra

A mes del Valor

Referencial

(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de junio del 2011. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo establecido, previos a la fecha de la presentación de propuestas. Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los

montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad, siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra. En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de consorcio u otro documento emitido

por el contratante.

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor




ANEXO Nº 07RELACION DE OBRAS SIMILARES

Postor: ________________________________________________________________________________________________

CONTRATISTA Descripción de la Obra Cliente

Fecha MontoDe la

liquidación

Consorcio % Particip.

IPC(*) Monto

actualizado a mes del

Valor Referencial

Nº de Folio

Inicio TérminoA la fecha

de Término de la obra

A mes del Valor

Referencial

(*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor

(IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo establecido, previos a la fecha de la presentación de propuestas. El valor mínimo de cada obra es el 15% del Valor Referencial. Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los

montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad, siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra. En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará Contrato de Asociación u otro documento emitido por el

contratante. Asimismo se aceptará obras que han sido ejecutadas en consorcio cuyo monto total de la Obra es mayor del 15% del Valor Referencial de esta licitación, pero que al aplicarle el porcentaje de participación resulta un monto igual o menor del 15% de este Valor Referencial, teniendo en cuenta el Pronunciamiento Nº 318-2005/GTN.

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor




ANEXO N° 08EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el presente formato para cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples del diploma de Titulo Profesional, y los certificados y/o Constancias de estudios y trabajos realizados.

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:__________________________________

CARGO POR OCUPAR: ______________________________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO

OBTENIDOFECHA DE

GRADO (mes – año)

COLEGIATURA

Nº Fecha Nº Folio

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Nº DEORDEN OBRA

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑADO

PERIODOInicio

Término

Duración

Nº Folio

123456789

10Notas:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado, y menos para sustentar experiencia del personal profesional propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.

FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________

Firma y sello del Representante Legal





ANEXO Nº 09

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Licitación Pública Nº -----

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

(Fecha), …………………………………..

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

__________________________________Firma y sello del Representante Legal


Nota: Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado, y menos paras sustentar experiencia del personal profesional propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.




ANEXO N° 10

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº -----Presente.-

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

N° NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTO SUSTENTATORIO

PÁGINA N°(del / al)

NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS

NOTA:Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.

(Fecha), …………………………………..

___________________________________Firma y sello del Representante Legal


Se permitirá la acreditación del factor “cumplimiento de ejecución de obras” con otros documentos, tales como los Certificados de Obra, las Resoluciones o Actas de Liquidación del Contrato de Obra, entre otros, siempre y cuando en su contenido se señale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades.




ANEXO N° 11

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

Señores:COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el estudio de preinversion a nivel de factibilidad, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)

Elaboracion del expediente tecnicoObras Civiles

Equipamiento Hospitalario

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

(Fecha), ………………………………………






ANEXO N° 12

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTOBIOMÉDICO

El postor deberá demostrar su experiencia en mantenimiento y reparación de equipamiento biomédico mediante la presentación de por lo menos 10 constancias de servicio técnico en equipamiento biomédico emitidas por entidades o empresas prestadoras de servicios de salud

Nº EMPRESAS OBJETO DEL CONTRATO(a)

CONSTANCIA

SI NO123456789

10

…….………………………….…………………..Firma y sello del representante legal





INFORME SUSTENTATORIO DE LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE PROVEEDORES EN LA CAPACIDAD DE CUMPLIR CON LO MINIMO EXIGIDO EN LAS BASES

El comité especial ha elaborado el presente informe fundamentado en las siguientes consideraciones:- Experiencia del Postor en Equipamiento Hospitalario

El presente requerimiento ha sido establecido por el área usuaria teniendo en consideración la necesidad primordial de que los postores que participen en el presente proceso de selección cuenten con experiencia en equipamiento hospitalario, ya sea en la construcción de hospitales bajo la modalidad llave en mano o solamente el equipamiento hospitalario de hospitales ya construidos o en funcionamiento.Es importante aclarar que dicho requerimiento ha sido establecido teniendo en consideración la existencia de pluralidad de postores en el mercado para la convocatoria del respectivo proceso de selección, ya que en los últimos cinco años, entidades públicas como: los Gobiernos Regionales, el Ministerio de Salud y ESSALUD han convocado y otorgado la buena pro para la construcción y equipamiento de hospitales, a continuación citamos parte del Informe emitido por el MINSA (Ente rector del sector Salud) en la Licitación Pública Nº 001-2012-MINSA:




- Evaluación del Equipamiento y/o Infraestructura Física y de Soporte en Relación a la Obra a Contratar.




El presente requerimiento ha sido establecido por el área usuaria teniendo en consideración que el equipamiento hospitalario está conformado en su mayoría por equipos de alta tecnología, lo cuales requieren de trabajos de preinstalación, instalación y la puesta en servicio, históricamente se han registrado la mayor cantidad de inconvenientes y dificultades en este tipo de trabajos, por lo que el área usuaria en salvaguarda de los interés de la Entidad, ha visto por conveniente solicitar que el Postor debe acreditar que cuenta con capacidad de soporte técnico en los siguientes tres niveles; infraestructura, recursos humanos y experiencia en mantenimiento.Infraestructura: Basados en el Principio de Economía, el postor únicamente para acreditar la disponibilidad de la infraestructura mínima (Laboratorio Electrónico) deberá presentar documentación en la cual se evidencia la disponibilidad de los equipos solicitados.Recursos Humanos: para demostrar la pluralidad de profesionales que cumplan con los requisitos establecidos, citamos parte del Informe emitido por el MINSA (Ente rector del sector Salud) en la Licitación Pública Nº 001-2012-MINSA:




Experiencia: para demostrar la pluralidad de empresas que cuenten con experiencia en mantenimiento y reparación de equipamiento biomédico, citamos parte del Informe emitido por el MINSA (Ente rector del sector Salud) en la Licitación Pública Nº 001-2012-MINSA:




Atentamente,

___________________________ ________________________Lic. Justo Pastor Suárez Minaya Econ. Carlos Saldaña Zevallos Presidente Miembro Titular

________________________Lic. Lorenzo Rodríguez Vega Miembro Titular


Documents

zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/000047/... · Web view(Formato N 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado