Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
REPÚBLICA DOMINICANA
EDESUR DOMINICANA, S.A. “Año del Fomento a las Exportaciones”
GERENCIA DE COMPRAS
Pliego de Condiciones Específicas de Bienes y Servicios para el proceso de
Comparación de Precios de Obras No. “EDESUR-CCC-CP-2019-0044”
“Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos
de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur
Dominicana, S.A.”
10 de septiembre de 2019
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
Contenido
1. Antecedentes .................................................................................................................... 1
2. Objeto del Requerimiento ................................................................................................... 1
3. Procedimiento de selección ................................................................................................. 1
4. Fuente de Recursos ........................................................................................................... 1
5. Responsable del procedimiento ........................................................................................... 1
6. Cronograma de Actividades del Proceso. .............................................................................. 1
7. Presentación de la Oferta ................................................................................................... 3
8. Documentación a presentar “Sobre A”: ................................................................................ 4
9. Documentación a presentar “Sobre B”: ................................................................................ 7
10. Moneda de la Oferta e Idioma ............................................................................................. 8
11. Forma de Pago: ................................................................................................................ 8
12. Garantías del Proceso ........................................................................................................ 9
13. Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica ........................................................................ 10
14. Calificación Técnica ......................................................................................................... 12
15. Consultas ....................................................................................................................... 12
16. Ofertas anormalmente bajas............................................................................................. 13
17. Aplicación de la Normativa de Compras .............................................................................. 13
18. Adjudicación ................................................................................................................... 14
19. Empate entre Oferentes ................................................................................................... 14
20. Incumplimiento por parte del Adjudicatario ........................................................................ 14
21. Inicio de la Obra ............................................................................................................. 15
22. Recepción Provisional ...................................................................................................... 15
23. Recepción Definitiva ........................................................................................................ 15
24. Norma de seguridad Industrial .......................................................................................... 15
25. Norma de Medioambiente ................................................................................................. 16
26. Seguros ......................................................................................................................... 16
27. Anexos .......................................................................................................................... 17
Página 1
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
1. Antecedentes
EDESUR DOMINICANA S.A. (EDESUR), es una sociedad comercial, debidamente habilitada para
ejercer la actividad de distribución del servicio público de electricidad, dentro de una zona de
concesión de su exclusiva gestión, bajo contrato de otorgamiento de derechos suscrito con las
entidades competentes de la República Dominicana. La misma ha sido clasificada como Empresa
Pública No Financiera para los fines de la aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 2006,
su modificación y reglamentación complementaria (en lo adelante “Ley No. 340-06”); normativa que
rige sus procesos de selección de proveedores y contratistas.
2. Objeto del Requerimiento
Este documento responde al Pliego de Condiciones para participar en el procedimiento de
Comparación de Precios de Obras, con referencia No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044, a los fines de
presentar su mejor Oferta para “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos
de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”, que se detalla a
continuación:
DETALLE DEL REQUERIMIENTO OBRA CIVIL:
Lote Descripción Unidad de
Medida Cantidad
1 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN GRANITOS BOJOS DE HAINA OBRA 1
2 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO DE PRUEBA EN LOS
PRADOS OBRA 1
Este requerimiento surge con el objetivo de acondicionar ambas subestaciones a los fines de mejorar
las condiciones para la ejecución de los trabajos.
Los oferentes solo deberán participar presentando por 1 o ambos lotes.
3. Procedimiento de selección
La presente contratación se realizará por Comparación de Precios de Obras en Etapa Única.
4. Fuente de Recursos
Los fondos para financiar el costo del contrato objeto de la presente Comparación de Precios de
Obras, provienen de los recursos dispuestos por EDESUR para el año 2019.
5. Responsable del procedimiento
El responsable de este procedimiento es el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR. La
Gerencia de Compras de EDESUR fungirá como la unidad operativa de compras.
6. Cronograma de Actividades del Proceso.
Se recibirán ofertas desde el día siguiente al 75% del Plazo del proceso, hasta el 23 de
septiembre del año 2019 en horario desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Página 2
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
Los interesados podrán solicitar a EDESUR aclaraciones acerca del presente proceso y las
especificaciones técnicas integradas a la misma, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas, según el cronograma de actividades
anteriores. Las consultas la formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes
autorizados por escrito, dirigidas a la Gerencia de Compras dentro del plazo previsto, quien se
encargará de obtener las respuestas.
La Gerencia de Compras, para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias.
Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien
consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)
del plazo previsto para la presentación de las Ofertas, según el cronograma de actividades; y serán
notificadas a todos los Oferentes invitados y publicadas en el portal de EDESUR y en el administrado
por el Órgano Rector.
6.1 Visita al terreno
Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección obligatoria al lugar de
Emplazamiento de la(s) Obra(s) y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra
documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los
aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones
que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta.
Descripción Dirección Fecha Hora
ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO DE PRUEBA EN LOS PRADOS
Calle P, Santo Domingo, Distrito
Nacional
Jueves 12 de
septiembre del
2019
10:30 a.m. y el
recorrido
iniciará 11:00
a.m.
Solo se precisa visita obligatoria de levantamiento para esta subestación y la misma estará
coordinada por:
ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en
la Comparación de Precios de
Obras
Martes 10 de septiembre del 2019
2. Visita Técnica Obligatoria de
levantamiento en el terreno
ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO DE PRUEBA EN LOS
PRADOS Calle P, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Jueves 12 de septiembre del 2019, a las 10:30 a.m. y
el recorrido iniciará 11:00 a.m. Punto de encuentro en
la entrada de la Subestación. Observación: Debe
inscribirse en el registro de asistencia. Al finalizar la visita
se realizará una foto a todos los oferentes que estén
participando.
3. Período para realizar consultas por
parte de los interesados
Hasta el martes 17 de septiembre del 2019 8:15
a.m.
4. Plazo para emitir respuesta por
parte de la Gerencia de Compras
Hasta el jueves 19 de septiembre del 2019 12:07
p.m.
5. Recepción de Ofertas: “Sobre A” y
“Sobre B”
Desde el día siguiente al 75% del Plazo del proceso,
hasta el lunes 23 de septiembre 2019 en horario
desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Página 3
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
Para Obras Civiles es la Ing. Lilibel Peguero Ureña, Tel. Flota: 849-451-3039
7. Presentación de la Oferta
7.1 Por el Portal Transaccional de Compras Dominicanas.
A través del portal el oferente deberá anexar toda la información requerida para este proceso
escaneada en el portal transaccional luego de pasada la fecha de la Etapa de Preguntas y Respuestas,
hasta el día y hora final de presentación de ofertas indicada en dicho portal.
Si no posee el acceso al Portal Transaccional de Compras Dominicanas, puede:
Participar en los talleres que regularmente ofrece la DGCP para los cuales pueden remitir un
correo electrónico a [email protected]; así como también comunicarse al
teléfono: 809-682-7407, Extensiones: 3118 y 3084.
Visitar el canal de la red social YouTube donde están colgados varios videos sobre los pasos
para registrarse y presentar ofertas:
a) https://www.youtube.com/watch?v=c2w2Olu2P9Y
b) https://www.youtube.com/watch?v=BQhZ5iwAwG0
c) https://www.youtube.com/watch?v=rFckilWvR4g
d) https://www.youtube.com/watch?v=8W-X-2NMhBE
7.2 De manera Física en Torre Serrano
Para presentar ofertas de manera Física el oferente deberá hacerlo en dos (2) sobres cerrados y
sellados los cuales contienen la Oferta Técnica (sobre A) y la Oferta Económica (sobre B).
Los referidos sobres A y B estarán identificados conforme se describe a continuación:
i. El primero, “Sobre A”, será identificado como Oferta Técnica, el cual contendrá los elementos
de credenciales del oferente y la oferta técnica.
ii. El segundo sobre, deberá ser identificado como: “Sobre B”, que contendrá la oferta
económica, el cual sólo se considerará cuando el oferente hubiere cumplido con las
Especificaciones Técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos que
demuestren la idoneidad para la ejecución del requerimiento a desarrollarse.
“SOBRE A”/ “SOBRE B” (Según corresponda)
Nombre del Oferente/Proponente:
Dirección:
Responsable del procedimiento de selección:
EDESUR DOMINICANA, S.A.
Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)
Referencia del procedimiento: EDESUR-CCC-CP-2019-0044
“ADECUACIÓN OBRA CIVIL EN LAS SUBESTACIONES GRANITOS BOJOS DE HAINA Y PATIO
DE PRUEBA EN LOS PRADOS DE EDESUR DOMINICANA, S.A.”
El solo hecho de un Oferente/Proponente participar en el presente proceso, implica pleno
conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal
y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción
alguna, establecidos en la presente invitación, la cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y
vinculante.
Página 4
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de
una oferta para que se la mejore.
Para fines de subsanación de componentes aritméticos o numerarios, solamente se tomarán en
cuenta las posibilidades que a tales efectos se desglosan en el Artículo 92 del Decreto No. 543-12.
8 Documentación a presentar “Sobre A”:
El Sobre “A” deberá ser depositado en UN (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL”
en la primera página de la Oferta Técnica, más una (01) versión digital en un USB conteniendo la
información del Sobre “A”, junto con UNA (01) fotocopia simple de la misma, debidamente
marcadas, en su primera página, como “COPIA”.
Esta información debe estar en formato PDF y debidamente identificadas. El original y la copia
deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas
(numerar cada página) y deberán llevar el sello social de la compañía y/o firma para el caso de
persona física. La versión digital debe realizarse íntegramente de las versiones impresas
que estén debidamente firmadas y selladas.
8.1 Documentación Legal (Credenciales)
La documentación concerniente al Sobre “A”, debe presentarse en CUATRO (4) encuadernados
segregados e identificables como Documentación Legal /Credenciales y Documentación Técnica,
conteniendo en cada una, los documentos que se indican a continuación:
- Persona Física:
i. Registro de Proveedores del Estado (RPE), sin perjuicio de lo indicado en el artículo 21 del
Reglamento No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). El Registro
debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose presentar
constancia en el sobre.
ii. Copia de su Registrado Mercantil actualizado emitido por la Cámara de Comercio y Producción
correspondiente.
iii. Copia certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que se encuentra
al día con el pago de sus impuestos.
iv. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
v. Copia de la Factura Eléctrica al día.
vi. Presentación de una Declaración Jurada debidamente legalizada ante Notario y registrada en
la Procuraduría General de la República, contentiva de las siguientes Declaraciones:
a) Que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios
no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido
suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos
precedentes.
b) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su
conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar
un Contrato adjudicado; así como de que no tienen juicios pendientes con el Estado
Dominicano o alguna de sus instituciones.
c) Que ni ellos ni el personal directivo forman parte de las personas inhabilitadas de contratar
con el Estado, conforme al Artículo 14 de la Ley No. 340-06.
d) Se certifique y de fe de que el Oferente, sus directivos, accionistas, afiliados o el personal que
pretende utilizar para la prestación de los servicios requeridos en caso de resultar
Página 5
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
adjudicatario, no mantienen o han mantenido en los seis (6) meses anteriores a la publicación
del llamado a licitación, relación laboral con EDESUR o cualquiera de las Empresas Eléctricas
Estatales.
e) Que no se encuentran inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas
(DGCP) para contratar con entidades sometidas a la Ley No. 340-06.
f) Se comprometen a presentar o actualizar los planes trabajo por lo menos cada trimestre
después de la firma del contrato.
g) Certificación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del Ministerio de Trabajo
de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 y 14.1 del
Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. En caso de no tenerla, deberá
presentar la solicitud de esta certificación y contar con la certificación a más tardar en la fecha
de entrada del Contrato o de lo contrario EDESUR pronunciará la cancelación de la
adjudicación y la terminación anticipada del Contrato, en razón a que ésta es una condición
precedente para su activación.
Persona Física:
i. Copia del Registro de Proveedores del Estado (RPE), sin perjuicio de lo indicado en el artículo
21 del Reglamento No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). El
Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose
presentar constancia en el sobre.
ii. Copia certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que se encuentra
al día con el pago de sus impuestos.
iii. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social, (si aplica).
iv. Copia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte (lo que aplique).
v. Copia de la Factura Eléctrica al día.
Para los consorcios:
Los Oferentes podrán participar en el presente proceso de forma individual o consorciada. En ese
sentido, aquellos oferentes que a la fecha presentación de ofertas no puedan acreditar por sí mismos
el cumplimiento de los requisitos mínimos de índole técnica que se establecen en el presente
documento, podrán hacerlo a través de su participación en un Consorcio. A tales fines, las entidades
agrupadas como Consorcios deberán presentar lo siguiente:
a) Original del Acuerdo notariado y legalizado por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo
su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada
miembro del consorcio, así como sus generales. Se proveerá toda la información que es
exigida para comprobar la solvencia económica y financiera, así como la idoneidad técnica y
profesional de sus integrantes.
b) La solvencia e idoneidad técnica, se podrá acreditar mediante la sumatoria acumulada de las
credenciales de cada uno de los miembros integrantes.
c) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado
por todas las empresas participantes en el consorcio.
d) Presentar todas las informaciones que se listan en los literales 8.2 y 8.3 y del numeral 8.1,
deberán ser depositadas individualmente por cada uno de los integrantes del
Consorcio, incluyendo la Declaración Jurada prevista en el numeral IV del literal
8.1, salvo aquellos requisitos que sean solventados solamente por una de las entidades del
Consorcio, en cuyo caso deberá hacerse esa salvedad expresa.
Página 6
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
e) Los fines sociales de las personas jurídicas que conformen el Consorcio, deberán ser
compatibles con el objeto contractual.
f) Para su validez y aceptación, en el Acuerdo de Consorcio deberá incluirse una cláusula que
indique que las personas naturales o jurídicas que forman parte del mismo, responderán
solidariamente por todas las consecuencias de su participación en el conjunto. Asimismo,
bajo pena de descalificación inmediata, las personas naturales o jurídicas que formasen parte
de un conjunto, no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de
otro conjunto.
g) En el caso de que resulte adjudicatario un consorcio, el contrato será suscrito por quienes
ejerzan la representación legal de cada una de las empresas participantes, las que quedarán
obligadas solidariamente ante EDESUR, sin perjuicio de la acreditación del representante o
apoderado único.
h) Los consorcios durarán como mínimo el tiempo necesario para la ejecución del contrato,
hasta su extinción y liquidación.
8.2 Documentación Oferta Técnica
La documentación técnica referente al requerimiento I de Adecuaciones la
conforman los siguientes documentos:
1) Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de
actividad:
a. Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
b. Formulario Información del Oferente. (SNCC.F.042).
c. Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049). Debe
anexar documento(s) probatorio(s) que sustente lo descrito en el formulario 049, tales
como: orden de compras, contrato, recepción provisional, definitiva de trabajos
realizados indicados en el formulario referencia SNCC.D.049.
d. Currículo del Personal Profesional propuesto(SNCC.D.045)/Experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048) para obra civil.
e. Copia de la matrícula profesional donde se especifique la fecha de la expedición.
f. Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
g. Plan y metodología de Trabajo
h. Cronograma de Ejecución de Obra, el cual contemple la ruta crítica.
i. Finiquitos o contratos de trabajos similares al establecido en este documento como:
Recepción definitiva o carta de recepción conforme en obras ejecutadas de naturaleza
similar.
j. Listado de partidas con volumetría y/o listado de cantidades. (Sin precio)
k. Ficha técnica de los productos y materiales a utilizar, donde se especifique lo ofertado
con el mayor detalle posible. Solicitamos anexar imágenes de los productos y
materiales relevantes ofertados.
Los interesados en participar en el proceso, pueden descargar el Pliego de Condiciones y todos
sus anexos, tanto del Portal Transaccional de Compras Dominicana, como el de Edesur
Dominicana; en caso de presentar inconvenientes, deberán traer una memoria USB en blanco a la
Gerencia de Compras, ubicada en la Calle Carlos Sánchez y Sánchez, esquina Tiradentes No. 47, 2do
Piso, Torre Serrano para que le sea grabada la información.
La no presentación según se requiera de alguno de los documentos solicitados, luego de la etapa de
subsanación será causa de descalificación.
Página 7
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
9 Documentación a presentar “Sobre B”:
9.1 Oferta Económica y Garantía de Seriedad de la Oferta
El Sobre “B” deberá ser depositado en UN (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL”
en la primera página de la Oferta Económica, más una (01) versión digital conteniendo la
información del Sobre “B” junto con UNA (01) fotocopia simple de la misma, debidamente
marcadas, en su primera página, como “COPIA”. Estas informaciones deben estar en formato PDF
y en formato modificable Excel debidamente identificadas. El original y las copias deberán estar
firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas (numerar cada
página) y deberán llevar el sello social de la compañía y/o firma para el caso de persona física. Las
versiones digitales deben realizarse íntegramente de las versiones impresas que estén
debidamente firmadas y selladas.
La Oferta económica, sólo se considerará para evaluación, cuando el oferente haya cumplido con
todas las especificaciones técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos
que demuestren la idoneidad del oferente para el suministro de los bienes y/o servicios a adquirirse.
La documentación concerniente al Sobre “B”, debe contener cada uno de los documentos que se
indican a continuación:
a) Formulario de Presentación de Oferta Económica. Anexo (SNCC.F.033).
b) Listado de materiales que se utilizarán para estas adecuaciones con sus precios unitarios,
norma 07-2007 y el ITBIS transparentado.
c) Análisis de costos
d) Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, a nombre de EDESUR DOMINICANA,
S.A. indicada en el Artículo 112 literal a) del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-
06, instituido mediante Decreto número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil
doce (2012), consistente en una Fianza1 emitida por una aseguradora de reconocida
solvencia en la República Dominicana o Garantía Bancaria por un importe del uno por ciento
(1%) del monto total de la oferta (incluyendo impuestos). De no presentar dicha garantía,
su Oferta quedará descalificada sin más trámite.
La Oferta económica, la cual sólo se considerará para evaluación cuando el oferente haya cumplido con todas las especificaciones técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos que demuestren la idoneidad del oferente para el suministro de los servicios a adquirirse.
Datos obligatorios que deben incluir en su oferta económica (Sobre B):
i. Tiempo de entrega requerido:
Adecuación Subestación Bojos de Haina: 30 días
Adecuación Subestación Patio de Prueba Los Prados: 30 días
ii. Validez de la Oferta: 90 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega.
iii. Condiciones de pago: 20% Anticipo y 80% restante a 60 días, luego del depósito y
verificación de la factura, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, y previa verificación
del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que
forman parte del proceso.
1 La Fianza debe contener los requisitos exigidos en virtud de la Ley No. 146- 02, sobre Seguros y Fianzas en la República
Dominicana.
Página 8
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
iv. Condiciones de Entrega: En sitio.
La oferta económica deberá contener el costo total de lo ofertado. Todos los costos aplicables al
suministro y/o ejecución de los trabajos, deberán estar incluidos en la oferta, así como los impuestos
que resulten aplicables, los cuales deberán estar debidamente transparentados en la misma. Los
precios deberán incluir solo dos (2) decimales después del punto, esto debido a que
nuestro sistema no admite más de dos (2) dígitos, para cumplir con lo solicitado,
recomendamos utilizar la fórmula de EXCEL “REDONDEAR”, con dos dígitos. El Contratista
no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de
los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.
NO SE ACEPTARAN OFERTAS ALTERNATIVAS, por lo que sólo pueden ofertar 1 cotización para
el proyecto en la contratación objeto de la presente invitación.
9.2 Garantía de Seriedad de la Oferta
Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, a nombre de EDESUR DOMINICANA, S.A.
indicada en el Artículo 112 literal a) del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, instituido
mediante Decreto número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012),
consistente en una Fianza2 emitida por una aseguradora de reconocida solvencia en la República
Dominicana o Garantía Bancaria por un importe del uno por ciento (1%) del monto total de la oferta
(incluyendo impuestos). De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más
trámite.
Esta Garantía deberá presentarse con una vigencia mínima de NOVENTA (90) días calendario
contados a partir de la fecha de entrega de la oferta. Las ofertas que no cumplan por lo menos
con el plazo aquí establecido serán eliminadas sin más trámite.
Adicional a la documentación en físico, el Oferente deberá entregar:
Una (1) versión digital en CD o memoria USB, que contenga en formato Excel los presupuestos y
análisis de costos por el proyecto ofertado del “Sobre B”. En el mismo CD o memoria, en otra carpeta
colocar toda la documentación indicada en cada punto del “Sobre A” en formato PDF, debidamente
rotulada.
10 Moneda de la Oferta e Idioma
Los Oferentes presentarán su Oferta en Pesos Dominicanos (RD$), a excepción de las empresas
extranjeras, las cuales podrán presentar su oferta en Dólares Americanos (US$).
El idioma oficial del presente proceso es el español. Por lo tanto, la totalidad de los documentos
presentados en la oferta, así como las correspondencias y demás documentos generados en el
proceso, deben ser presentados en este idioma, o de encontrarse en idioma distinto, deberán contar
con la traducción al español.
11 Forma de Pago:
En observancia del Artículo 108 del Reglamento No. 543-12, EDESUR otorgará un anticipo el cual no
excederá al veinte por ciento (20%) del valor contratado, luego de la firma del Contrato y
2 La Fianza debe contener los requisitos exigidos en virtud de la Ley No. 146- 02, sobre Seguros y Fianzas en la República
Dominicana.
Página 9
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
contra entrega de la Garantía de Buen Uso del Anticipo indicada en el Art. 112, literal c), del
Reglamento No. 543-12.
El ochenta por ciento (80%) restante, será pagado a partir de los sesenta(60) días, luego de
emitida la factura correspondiente a cada cubicación entregada, debidamente revisada y aprobada
por EDESUR, y previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en
virtud de los documentos que forman parte del proceso.
En el entendido de que estas son condiciones predeterminadas y establecidas para el presente
proceso, conjuntamente con su oferta económica, el oferente deberá especificar su aceptación a las
mismas o de lo contrario su oferta no será considerada.
12 Garantías del Proceso
Para garantizar el mantenimiento de sus compromisos como oferente, así como el posterior
cumplimiento de sus obligaciones contractuales como eventual adjudicatario, el oferente deberá
constituir garantías en las formas y condiciones que se detallan a continuación:
Garantía de Seriedad de Oferta
Los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre que contiene
la Oferta Económica “Sobre B”. Esta garantía puede consistir en una (1) fianza emitida por una
aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana; o una (1) garantía bancaria. En
cualquiera de los dos casos, la garantía será por un importe no inferior al uno por ciento (1%) del
monto total de la oferta (incluyendo ITBIS). Esta garantía será emitida en favor de Edesur
Dominicana, S.A., por un tiempo de vigencia desde el XX/XX/2019 hasta XX/XX/2019 mínimo,
pudiendo ser prorrogada a requerimiento de Edesur Dominicana, S.A
Queda expresamente establecido, que la omisión en la presentación de la garantía de
seriedad de la oferta, cuando la misma fuera insuficiente, o ha ya sido presentada en
inobservancia de alguno de los requisitos exigidos conforme al artículo 114 del
Reglamento 543-12, se aplicará la desestimación de la oferta de que se trate sin necesidad
de proveer motivaciones adicionales.
Las garantías de seriedad de la oferta, serán devueltas tanto al adjudicatario como a los demás
oferentes participantes una vez sean integradas las garantías de fiel cumplimiento de los contratos
resultantes de este proceso.
Garantía de Fiel Cumplimiento
Los Adjudicatarios estarán obligados a constituir una Fianza emitida por una aseguradora de
reconocida solvencia en la República Dominicana o una Garantía Bancaria (con la condición de ser
está incondicional, irrevocables y renovables), en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del cuatro por ciento (4%) para Grandes
empresas y un UNO por ciento (1%) para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del
monto total del Contrato a intervenir, en favor de EDESUR siempre que remitan la Certificación
que emite el MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) sobre calificación
como empresa MIPYMES. Esta certificación debe estar vigente.
Si un oferente es adjudicado para ambos lotes, deberá presentar por separado la Garantía de Fiel
Cumplimiento para cada Subestación. La falta de entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento por
parte del Oferente Adjudicatario, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la
ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta y a las demás acciones que legalmente
corresponden.
Página 10
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
Las garantías de fiel cumplimiento del contrato, serán devueltas una vez cumplido el mismo a
satisfacción de EDESUR, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.
Garantía de Vicios Ocultos
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas
por él a satisfacción de EDESUR, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por
ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.
Esta garantía deberá ser por un período de tiempo de garantía ofertado, contados a partir de la
Recepción Definitiva de la Obra, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que
surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía
deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera
satisfacción de la Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículo 1792 y
siguientes del Código Civil Dominicano.
El adjudicatario garantizará que si durante el periodo antes citado los trabajos sufren algún tipo de
deterioro o daño alguno producto de una ejecución inadecuada, se compromete a reparar tales daños
a su entero costo y a satisfacción de EDESUR. Si por la naturaleza de los servicios ejecutados, resulta
necesario un tiempo de respuesta inferior al establecido en el presente acápite, la empresa
contratista se compromete a prestar el servicio en el tiempo requerido a EDESUR.
Tabla Períodos de Vicios Ocultos y /o desperfectos en el Proyecto
ÍTEM PROYECTO GARANTIAS
SOLICITADAS
1 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN BOJOS DE HAINA 12 MESES
2 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO DE PRUEBA LOS PRADOS
18 MESES
Responsabilidad Civil.
Una Garantía Bancaria o Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil correspondiente, la cual ascenderá
a CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$5,000,000.00), en un plazo de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación.
El Adjudicatario será el único responsable por los daños y perjuicios sufridos por las personas que
laboren en la ejecución de estos trabajos, así como por todos los daños y perjuicios que la ejecución
de los mismos pueda causar a terceras personas y/o propiedades. Asimismo, asumirá la totalidad de
los riesgos y compromisos que se originen por la ejecución de la obra. A tales efectos, LA
CONTRATISTA hace formal entrega de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General por el
valor antes indicado, suma ésta que no exime a LA CONTRATISTA del pago de la totalidad por los
daños que pudiere causar.
13 Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica
Las propuestas deberán contener la documentación indicada en la tabla de más abajo, las cuales,
serán evaluadas bajo la modalidad de CUMPLE/NO CUMPLE.
Página 11
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE NO CUMPLE
a. Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049). Debe anexar documento(s) probatorio(s) que sustente lo descrito en el formulario 049, tales como: orden de compras, contrato, recepción
provisional, definitiva de trabajos realizados y/o carta de referencia que sustenten los trabajos indicados en el formulario referencia SNCC.D.049.
SI NO
b. Currículo del Personal Profesional propuesto(SNCC.D.045)/Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) para obra civil.
SI NO
c. Copia de la matrícula profesional donde se especifique la fecha de la expedición.
SI NO
d. Certificado de vigencia de la matrícula profesional. SI NO
e. Plan y metodología de Trabajo SI NO
f. Cronograma de Ejecución de Obra, el cual contemple la ruta crítica.
SI NO
g. Finiquitos o contratos de trabajos similares al establecido en este documento como: Recepción definitiva o carta de recepción conforme en obras ejecutadas de naturaleza similar.
SI NO
h. Listado de partidas von volumetría y/o listado de cantidades SI NO
i. Ficha técnica de los productos y materiales a utilizar, donde
se especifique lo ofertado con el mayor detalle posible. Solicitamos anexar imágenes de los productos y materiales relevantes ofertados.
SI NO
a) Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049).
Para efectos del presente proceso, el proponente cuya empresa haya realizado obras en los últimos
tres (3) años, que hayan sido entregadas satisfactoriamente, presentándose las constancias
respectivas. Se otorgará un CUMPLE a la empresa que presente Experiencia como contratista en
trabajos similares.
b) Currículo del Personal Profesional Propuesto (SNCC.D.045) / Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048).
El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales que se encargarán de la dirección de
los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración
de los trabajos.
Encargado de Obra o Residente en Obra:
El oferente deberá presentar currículum de un profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura el
responsable directo de la ejecución material del proyecto para servir de puente entre el jefe o
residente de obra y los operarios que han de realizar los trabajos de construcción con los
conocimientos técnicos necesarios para vigilar la adecuada ejecución in situ de la obra.
c) Certificado de vigencia de la matrícula profesional:
El oferente deberá presenta documento vigente que especifique la fecha de expedición.
Página 12
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
d) Cronograma de ejecución de la obra:
Los Oferentes/Participantes deberán presentar un cronograma de obras con el tiempo estimado (días
calendarios) de ejecución con sus respectivas actividades y el personal de soporte. Presentación en
físico y digital.
Los tiempos de ejecución establecidos en los cronogramas deberán ser descritos de manera
específica (escrita en letra y número), tanto en meses de duración como en días calendarios. Estos
tiempos serán utilizados como referencias, sin limitar la eficiencia de los oferentes.
Tabla de tiempo de ejecución /entrega:
ÍTEM PROYECTO TIEMPO PROMEDIO DE EJECUCIÓN/ENTREGA
1 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN BOJOS
DE HAINA 30 días calendarios máximo
2 ADECUACIÓN SUBESTACIÓN PATIO
DE PRUEBA LOS PRADOS
30 días calendarios máximo
Nota: El tiempo total de la ejecución para todas las actividades no podrán exceder un tiempo de 30
días calendario.
e) Plan de trabajo:
El Plan de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de tareas) deberá cumplir con
los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para los
trabajos, con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
f) Listado de partidas con volumetría o listado de cantidades:
El oferente deberá presentar su presupuesto en los listados de partidas anexo a este Pliego de Condiciones sin alterar el orden, descripción y cantidad.
14 Calificación Técnica
Para que un oferente/proponente pueda acceder a la fase de evaluación de su Oferta Económica, el
mismo deberá acreditar lo siguiente:
Haber cumplido con la presentación completa de su documentación de Credenciales bajo las
condiciones exigidas en los presentes Términos de Referencia.
Haber cumplido completamente con la presentación de la documentación que contiene los
componentes de su Oferta Técnica, tal y como se detallan en los presentes Términos de
Referencia; y obtener un cumplimiento en TODOS los aspectos de los Criterios de Calificación
Técnica.
15 Consultas
Los interesados podrán solicitar a EDESUR aclaraciones acerca de la presente invitación a presentar
oferta y las especificaciones técnicas integradas a la misma, hasta la fecha indicada en el cronograma
de actividades.
La Gerencia de Compras, para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias,
hasta la fecha indicada en el cronograma de actividades.
Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE)
administrado por la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, salvo lo dispuesto
Página 13
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
en el artículo 21 del Reglamento número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce
(2012). El Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose
presentar constancia en el sobre.
16 Ofertas anormalmente bajas.
La Entidad Contratante rechazará las ofertas que se comprueben que tienen precios o partidas
anormalmente bajas. En los casos en que el equipo de peritos confirme que una oferta resulta factible
por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla previa
tramitación del procedimiento que establece este acápite.
Durante la etapa de evaluación económica de las ofertas, el equipo de peritos deberá identificar en
su informe preliminar, las ofertas que a su juicio tengan elementos que la hagan presumir como
anormalmente baja, en razón de sus precios totales, parciales o de alguno de sus componentes
específicos. La presunción de anormalidad de una oferta, debe surgir del análisis objetivo del
contenido de la misma y nunca será resultado de un ejercicio de comparación con las demás ofertas
evaluadas.
Cuando el equipo de peritos hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de
anormalidad, a través de la Gerencia de Compras se requerirá de forma clara y precisa al
Oferente/Proponente que las hubieren presentado que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios y/o de costos, o cualquier otro parámetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Esta solicitud se deberá realizar durante la
etapa de evaluación de las ofertas económicas y se otorgará el plazo máximo posible al oferente
para que pueda cumplir con la entrega de la información requerida.
El equipo de peritos recomendará al Comité de Compras y Contrataciones, el rechazo de las ofertas
afectadas de la presunción de anormalidad, cuando la justificación suministrada por el
Oferente/Proponente no logre explicar satisfactoriamente el bajo nivel de los precios y costos
propuestos de manera que se permita determinar que con los mismos es posible llevar a cabo la
prestación de los servicios requeridos en los términos de la calidad y continuidad exigida, así como
de razonable rentabilidad para su postor.
Si las explicaciones y justificaciones aportadas por el Oferente/Proponente mitigan la presunción de
anormalidad de los precios y costos de la oferta evaluadas, se permitirá su mantenimiento en el
proceso competitivo de selección. No obstante, cuando resulte adjudicataria una oferta que haya
estado incursa en el procedimiento de análisis descrito precedentemente por presunción de
anormalidad, la Entidad Contratante establecerá en el Contrato mecanismos de supervisión y
seguimiento detallado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar que no haya una
merma en la calidad o continuidad de los servicios contratados, ni tampoco posteriores solicitudes
de revisión de precios y costos que no tengan su causa en eventos imprevistos.
17 Aplicación de la Normativa de Compras
Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se
seguirá el siguiente orden de prelación:
1) La Constitución de la República Dominicana;
Página 14
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-
06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
3) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el Reglamento No. 543-12,
de fecha 6 de septiembre del 2012.
4) La presente invitación a presentar ofertas, incluyendo adendas o enmiendas, debidamente
conocidas y aprobadas por el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR.
5) La Oferta Adjudicada.
6) La Orden de Compra
Todos los documentos que presente el Oferente dentro del presente proceso, deberán estar firmados
por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.
18 Adjudicación
La Adjudicación será decidida a favor de los Oferentes/Proponentes cuyas propuestas cumplan con
los requisitos exigidos y sean calificadas como las más convenientes para los intereses
institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las
demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.
En este sentido, el oferente adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos, con dos
juegos identificados como ORIGINAL y COPIA de lo siguiente:
i. Copia de los Estatus Sociales (debidamente registrados en la Cámara de Comercio y
Producción correspondiente).
ii. Copia de la última Acta de Asamblea General o Reunión del Consejo de Administración en la
cual se nombra a la persona con capacidad para asumir derechos y obligaciones en
representación de la Sociedad.
iii. Documento que acredite que el representante legal del Oferente pueda o habilite para asumir
obligaciones y derechos en su nombre.
iv. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la empresa, o en caso
de ser extranjero de su pasaporte.
En atención a lo establecido en el Artículo 5 Párrafo III, de la Ley No. 340-06 de fecha dieciocho (18)
del mes de agosto del año dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06 de fecha seis (6) del mes de diciembre del
año dos mil seis (2006), EDESUR DOMINICANA se reserva el derecho de adjudicar a aquellos
oferentes que mantengan o hayan tenido algún historial de incumplimiento sin importar el nivel y el
tipo, con EDESUR DOMINICANA, S.A.
EDESUR, notificará la adjudicación dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la
expedición del acto administrativo de adjudicación.
19 Empate entre Oferentes
En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente
procedimiento: El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en
presencia de Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de
sorteo.
20 Incumplimiento por parte del Adjudicatario
Se considerará incumplimiento por parte del Adjudicatario, lo siguiente:
Página 15
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
a. Si el Proveedor no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa
satisfacción de EDESUR.
b. Si el Proveedor viola cualquier término o condiciones de la orden de compra o servicios
correspondiente.
El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá para
el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a
contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar, sin perjuicio de las acciones que
pueda interponer en contra del proveedor que incumplió.
21 Inicio de la Obra
Una vez formalizado el correspondiente Contrato u Orden de Compras entre la Entidad Contratante
y El Contratista, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al plazo de ejecución y
plan de trabajo presentados en su Propuesta Técnica.
22 Recepción Provisional
Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en
este Pliego de Condiciones Específicas, el Contratista hará entrega de la misma al personal designado
por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión. Se levantará el Acta de Recepción
Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue,
quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional. De existir
anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda,
en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.
23 Recepción Definitiva
Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá
a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare
conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción
Definitiva de la Obra. En atención al Artículo 104 del Reglamento 543-12 de la Ley 340-06, PÁRRAFO:
las contrataciones de obras quedarán perfeccionadas cuando se reciba la obra definitiva.
Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con
todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Si la supervisión
no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los
requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva,
formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien
acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.
La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la
recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad
de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya
cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.
24 Norma de seguridad Industrial
Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad
Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de
Página 16
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
Seguridad Social. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del
personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las
recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que
considere necesaria.
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor
para velar por el cumplimiento de dichas medidas.
Los requerimientos mínimos para realizar los trabajos en las subestaciones son:
Botas de seguridad dieléctrica certificado por al menos una de las siguientes normas (ASTM
I/75 C/75, ASTM F2413-11, ASTM F2412-11, ASTM F1116-03, ASTM F1117-03, EN 50321,
EN 345).
Camisas o chalecos con reflectivos.
Lentes de seguridad certificados por ANSI.
Casco de seguridad dieléctrico certificado por al menos una de las siguientes nomas (ANSI Z-
89.1-2015, CSA Z94.1, EN 397, ES42E).
Guantes rústicos para tareas diversas certificado por al menos una de las siguientes normas
(ANSI/ISEA 105, de fabricación de guantes contra riesgos mecánicos, IEC 338).
El Contratista deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en
la Obra en un plazo no mayor a 24 o 48 horas de estos haber ocurrido, las causas de los mismos y
las medidas correctivas para evitar que se repitan. El Contratista será responsable de todos los
accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de
su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista.
El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de
la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de
los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.
Adicionalmente se debe cumplir con lo siguiente:
1. El contratista será responsable de la logística para la obra, resguardo de materiales, equipos
y herramientas.
2. El contratista deberá suplir a todo su personal de los equipos de seguridad personal y colectiva
necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo a su función tales como: botas,
chalecos, guantes, cascos protectores y lentes, entre otros. Será responsable del buen uso de
los mismos y de su buen estado durante todo el tiempo que dure la ejecución de los trabajos.
3. El contratista será responsable de la formación en temas de seguridad de su personal y del
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes, para estos tipos de trabajos. EDESUR
impartirá una charla de inducción para los fines de los proyectos a ejecutarse. Norma de
Medioambiente
El Oferente debe cumplir con las normas medioambientales que están establecidas por el Ministerio
de Medioambiente, disposiciones de los gobiernos municipales, la normativa de medioambiente de
EDESUR y Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo, para los trabajos solicitados en este proceso.
25 Seguros
El adjudicatario obtendrá y mantendrá un seguro que cubra pérdidas y reclamaciones que surgieren
de fallecimiento, o lesión ocasionada a toda persona empleada por él, cualquier subcontratista o
Página 17
Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0044 para la “Adecuación Obra Civil en las Subestaciones Granitos Bojos de Haina y Patio de Prueba en los Prados de Edesur Dominicana, S.A.”
tercero, de tal modo que EDESUR esté indemnizada; a tal fin, el adjudicatario debe depositar copia
de las pólizas de seguros correspondiente en EDESUR.
26 Anexos
Ver anexos los documentos que forman parte integral de este pliego de condiciones:
1. Certificación de Fondos. 2. Solicitud de compras. 3. Formulario de Presentación Oferta económica
(SNCC.F.033).
4. Presentación de Oferta (SNCC.F.034) 5. Formulario Información del Oferente.
(SNCC.F.042).
6. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) / Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048).
7. Especificaciones técnicas Obra Civil
8. Formulario Experiencia como contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049).
9. Planos 10. Borrador de Contrato.
11. Declaración Jurada.
Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Proceso de
Referencia, escribir al correo: [email protected], los datos de contacto son los siguientes:
Yohemmy Martínez Serrano Analista de Compras y Contrataciones Dirección de Logística EDESUR Dominicana, S.A. 2do Piso, Torre Serrano Tel.: 809-683-9292 • Ext. 72247 Flota: 829-421-6118
www.edesur.com.do