Bases LPN 009-09 - comesa.mx€¦ · Web viewCONVOCATORIA SECCIONES Y ANEXOS. SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA INVITACIÓN. INTRODUCCIÓN. 1. Programa de eventos del procedimiento

COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

IO-018TQA001-NXXX-2012SERVICIOS DE INSPECCIÓN CON EQUIPO INSTRUMENTADO DEL EX-LPG

DUCTO DE 12” Ø JÁLTIPAN – SALINA CRUZ, COMO PARTE DE SU ADECUACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL A

LA REFINERÍA DE SALINA CRUZPÁGINA 1 DE 73

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-018TQA001-E10-2017

“Reparación de caminos rurales que incluye el material Pétreo de revestimiento (grava de 1½” a fino), con servicio de regado y recuperación de cunetas que se llevara a cabo con moto conformadora 12F modelo 2007 o superior, vibro compactador de 10 toneladas modelo 2007 o superior y pipa de agua de 10000 litros modelo 2010 o superior en la Brigada BARCODON 3D, segunda etapa.”



IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 2 DE 73

CONVOCATORIA SECCIONES Y ANEXOS

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA INVITACIÓN.

INTRODUCCIÓN

1 Programa de eventos del procedimiento de la invitación.

2 Plazo de ejecución de los servicios y fecha estimada de inicio.

3 Consideraciones para la elaboración de la proposición.

4 Formas de participación.

5 Moneda e idioma de las proposiciones.

6 Visitas al sitio de realización de los servicios.

7 Aclaraciones de la convocatoria a la invitación.

8 Modificaciones a la convocatoria de invitación.

9 Documentos que integran la proposición.

10 Costo de preparación y entrega de la proposición.

11 Revisiones preliminares.

12 Preparación y presentación de las proposiciones.

13 Acto de presentación y apertura de proposiciones.

14 Causas de desechamiento de las proposiciones.

15 Evaluación, adjudicación y fallo, utilizando el criterio de Modo binario en la evaluación de las proposiciones, conforme a la fracción I del artículo 63 del Reglamento de LOPSRM.

16 Cancelación, suspensión o nulidad de invitación desierta.

FPGADQ-01-07 Revisión 00



IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 3 DE 73

17 Firma del contrato.

18 Anticipo.

19 Penas convencionales, retenciones y sanciones

20 Forma de pago.

21 Ajuste de costos

22 Garantías.

23 Subcontratación.

24 Compromiso de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

25 Programa de cadenas productivas.

26 Inconformidades

27 Bitácora electrónica

28 Información de carácter confidencial

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.

1 I.- Generalidades.

2 II.- Alcance general del servicio.

3 III.- Actividades involucradas.

4 IV.- Desarrollo.

5 V.- Equipo y herramienta.

6 VI.- Curriculum de los profesionistas técnicos a su servicio.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 4 DE 73

7 VII.- Curriculum de la empresa.

8 VIII.- Señalamiento de los servicios que haya realizado.

9 IX.- Sistemas informáticos.

10 X.- Sistema de calidad.

11 XI.- Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios.

12 XII.- Antigüedad.

13 XIII.- Requisitos que deberá cumplir el contratista en la ejecución de los trabajos.

14 XVI.- Política.

15 XV.- Normatividad.

16 XVI.- Producto esperado.

17 XVII.- Otras obligaciones de la contratista

Especificaciones Particulares de los Servicios.

1- Introducción.

2.- Alcance general de los trabajos.

SECCIÓN III: CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.

1. Documentación distinta de la parte técnica y económica.

2. Contenido de la Proposición (parte técnica y económica).

3. Listado de verificación del contenido de la proposición.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 5 DE 73

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.

1.- Criterios de evaluación técnica.

2.- Criterios de evaluación económica.

3.- Criterios de adjudicación.

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO

1.- Modelo de Contrato.

2.- Texto de Garantía de cumplimiento.

3.- Solicitud de afiliación a cadenas productivas




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 6 DE 73

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 26 fracción I, 27 fracción II, 30 fracción I, 41 y 42 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 64 fracción II de su Reglamento, demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V. en adelante “COMESA” a través de la Gerencia de Recursos Materiales y el Departamento de Compras, emite la presente convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IO-018TQA001-E10-2018, misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la contratación de la obra pública sobre la base de precios unitarios referente a: “Reparación de caminos rurales que incluye el material Pétreo de revestimiento (grava de 1½” a fino), con servicio de regado y recuperación de cunetas que se llevara a cabo con moto conformadora 12F modelo 2007 o superior, vibro compactador de 10 toneladas modelo 2007 o superior y pipa de agua de 10000 litros modelo 2010 o superior en la Brigada BARCODON 3D, segunda etapa.”.

I. La forma en que los invitados deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato será:

a) Tratándose de personas físicas, copia por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía y clave del Registro Federal de Contribuyentes.

b) Tratándose de personas morales, escrito mediante el cual manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes (Formato DA-3) para comprometer a su representada de acuerdo a lo establecido el artículo 61 fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

c) Así mismo el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él la cual deberá asentarlo en apartado correspondiente del Formato DA-1.

II. Participación de proveedores nacionales.- De conformidad con lo señalado en el artículo 30 fracción I de la LOPSRM se establece únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana

La SFP en ejercicio de sus atribuciones, podrá solicitar por conducto del Órgano Interno de Control en “COMESA”, la documentación que considere conveniente para acreditar la veracidad de la manifestación bajo protesta que realice cualquier proveedor de conformidad con lo señalado en esta regla.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 7 DE 73

III. Los trabajos se realizarán dentro del área que abarca el polígono de estudio de la Brigada de Exploración Sísmica BARCODON 3D.

IV. Domicilio de “LA CONVOCANTE”: Mariano Escobedo No. 366, piso 3, Colonia Anzures, C.P. 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.; Teléfono 5278.29.60 Ext. 1321.

V. “LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato de obra pública a precios unitarios, de acuerdo al modelo contenido en esta convocatoria de Invitación.

VI. Para cubrir las erogaciones que se deriven en este Contrato, mediante partida presupuestal 33901, así como con la autorización presupuestal de la Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgada mediante oficio número 307-A.-4930 de fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), emitido por la S.H.C.P.

.

VII. Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente invitación el área responsable de la ejecución de los trabajos, de las bases técnicas y de la evaluación técnica de las proposiciones que se reciban será la Dirección de Servicios de Exploración y el área responsable de la contratación será el Departamento de Compras y que realizará la evaluación económica de las proposiciones de manera conjunta con la Dirección de Servicios de Exploración.

VIII En esta invitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 de la LOPSRM; sin embargo para efectos del artículo 48 del RLOPSRM, aquellos invitados que se encuentren en los supuestos respectivos del artículo 51 de la LOPSRM, deberá realizar la solicitud de la autorización correspondiente al Titular del Órgano Interno de Control de COMESA en un plazo de cuando menos ocho días naturales previos al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, debiendo trasladar copia a la convocante de dicha solicitud y de la autorización correspondiente.

Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en la fracción IV del Artículo 51 de la LOPSRM no podrán participar, personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos del Título Sexto de la LOPSRM o del Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la LOPSRM, que pretendan participar en el presente procedimiento de contratación, deberán manifestar




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 8 DE 73

bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra pública a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, además de que la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes.

IX. Experiencia y Capacidad Técnica.- La experiencia y capacidad técnica que se requiere para participar en la invitación será conforme a lo solicitado en la Sección IV Criterios de Evaluación Técnica.

X. Disponibilidad de la Convocatoria.- La Convocatoria estará disponible en el Departamento de Compras, ubicado en el domicilio de “LA CONVOCANTE”, el horario de consulta es de 08:30 a las 13:30 y de las 15:30 a 16:30 horas, en días hábiles, de acuerdo con el calendario señalado en el numeral 1 de la Sección I de esta convocatoria.

XI. Vigencia del procedimiento licitatorio.- De acuerdo al artículo 27 de la LOPSRM, La invitación a cuando menos tres personas inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento licitatorio.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 9 DE 73

1. Programa de eventos del procedimiento de invitación.

EVENTO FECHA Y HORA LUGARVisita al sitio No se realizara visita al lugar de los trabajos.

Junta de aclaraciones 16-enero-201809:00 Horas

Sala de licitaciones de la convocante, ubicada en Mariano Escobedo No. 366, piso 4, Colonia Anzures, C.P. 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.

Presentación y apertura de las proposiciones

18-enero-201809:00 Horas

Fallo 23-enero-201809:00 Horas

Firma del contrato15 días naturales siguientes a la

notificación del falloUnidad Jurídica ubicada en Mariano Escobedo No. 366, piso 9, Colonia Anzures, C.P. 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.

2 Plazo y vigencia de ejecución de los servicios y fecha estimada de inicio

La fecha para inicio de los servicios objeto de esta invitación será a partir del día 29 de enero de 2018.

La vigencia de estos servicios será a partir de la fecha de su firma y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes.

3 Consideraciones para la elaboración de la proposición.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria de invitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de la LOPSRM. Los licitantes no podrán condicionar en forma alguna las proposiciones.

Cada interesado que desee participar en el procedimiento de invitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en la convocatoria de invitación. Los invitados deberán de tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de los trabajos y/o servicios de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán los servicios, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de los trabajos y/o servicios. Una prórroga podría reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar los servicios.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 10 DE 73

El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir los servicios a entera satisfacción de “COMESA”, de acuerdo con los alcances, especificaciones que se les proporcionaron y los precios contenidos en su proposición en caso de ser ganador de la invitación.

El contratista será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en esta convocatoria de invitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.

4 Formas de participación.

Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LOPSRM, a elección del licitante, podrá presentar su proposición por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

Los interesados que a su elección opten por participar en esta invitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), en caso de no contar con la certificación correspondiente, deberán acudir a las oficinas de la SFP con el propósito de que obtengan, la certificación del medio de identificación electrónica.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la invitación en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

En ningún caso se aceptará más de una proposición por licitante.

Únicamente se aceptarán proposiciones por los medios antes descritos.

5 Moneda e idioma de las proposiciones.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 11 DE 73

De conformidad con el artículo 30, fracción I, 31, fracción VI de la LOPSRM, así como el 34, fracción IV y 184 fracción II de su Reglamento, los licitantes deberán presentar su proposición en moneda nacional.

Las proposiciones y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma español, excepto que se trate de catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados en idioma inglés o en el idioma del país de origen, pero deberán acompañarse de una traducción simple al español.

6 Visita al sitio de realización de los servicios.

No habrá visita al sitio de prestación de los servicios (se enviara la ubicación geográfica generada en Google).

7 Aclaraciones de la convocatoria a la invitación.

Para una mejor conducción de los eventos de la invitación, se solicita a los licitantes que a los actos de las juntas de aclaraciones asista sólo un representante por licitante; lo anterior por razones de seguridad para el caso de que se presente alguna contingencia y se requiera desalojar la sala.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la invitación, por si o en representación de un tercero, manifestando bajo protesta de decir verdad en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del representante, dichas personas serán consideradas licitantes.

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la invitación.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante.

A efecto de cumplir con lo que establece el tercer párrafo del artículo 35 de la LOPSRM, las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones en “CD” ó “USB” y si es a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión 2010 o anterior.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 12 DE 73

La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante que se formulen a través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío.

La junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventos del procedimiento de invitación. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será optativa.

“COMESA” podrá celebrar el número de juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien deberá ser asistido por un representante del área requirente de los servicios, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la presente convocatoria a la invitación.

El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión o citar a una nueva junta en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuará con la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante atenderá dichas solicitudes para responderlas.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta, la que deberá ser firmada por los representantes de “COMESA” y por cada uno de los licitantes que estén presentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, “COMESA” podrá entregar una copia de dicha acta a los asistentes y al finalizar cada acto, “COMESA” fijará por un término no menor de cinco días hábiles en el domicilio de “LA CONVOCANTE”, en el tablero del Departamento de Compras, un ejemplar del acta correspondiente o el aviso de referencia y difundirá dicha acta en CompraNet, para efectos de notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto; dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Es responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de la convocatoria a la invitación.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 13 DE 73

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de “COMESA”, que se establezcan en la(s) Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones deberán ser tomadas en cuenta por los licitantes para la elaboración de su proposición. Para una mejor conducción del proceso de la invitación, “COMESA” proporcionará a los licitantes copia(s) de aquella(s) parte(s) que fue (fueron) modificada(s) o afectada(s) en su contenido con motivo de precisiones realizadas por “COMESA” ó derivadas de las respuestas otorgadas.Para el caso de los licitantes que a su elección opten por su participación a través de medios remotos de comunicación electrónica, sus repreguntas podrán ser presentadas utilizando el programa informático que la SFP les proporcione y hasta la hora prevista para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

Asimismo se darán por notificados del acta que se levante en la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de CompraNet independientemente de que pueda acudir al domicilio de “COMESA”.

“COMESA” no recibirá, ni dará respuesta a ninguna pregunta adicional posterior a la última Junta de Aclaraciones. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

Si derivado de la (s) junta (s) de aclaraciones se programa una última junta de aclaraciones para realizarse en la fecha límite, “COMESA” recibirá preguntas hasta 24 (veinticuatro) horas antes de la realización de la última junta de aclaraciones.

8 Modificaciones a la convocatoria de invitación.

“COMESA” podrá modificar la convocatoria de invitación, por cualquier razón, sea a iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por cualquiera de los licitantes, hasta inclusive el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones de conformidad con el Artículo 34 de la LOPSRM; sin embargo, cuando derivado de la junta de aclaraciones se modifique la fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, su publicación no será necesaria, debiéndose modificar igualmente el periodo, que será hasta el séptimo día natural previo a la nueva fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

9 Documentos que integran la proposición.

Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:

9.1 La documentación distinta a la parte técnica y económica que acompaña a la proposición, la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 14 DE 73

9.2 Propuesta técnica integrada conforme a los requerimientos establecidos en la Sección III de esta Convocatoria y especificaciones señaladas en el Documento 2 de las mismas.

Propuesta económica, elaborada conforme a los elementos establecidos en la Sección III de esta Convocatoria y especificaciones señaladas en el Documento 2 de las mismas y demás condiciones generales establecidas en esta Convocatoria de invitación.

10 Costo de preparación y entrega de la proposición.

Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus proposiciones. “COMESA” en ningún caso será responsable por estos costos.

11 Revisiones preliminares

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LOPSRM y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, “COMESA” efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados así como a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, solicitada en esta invitación y procederá a cerciorarse de la inscripción de los licitantes en el registro único de contratistas a que se refiere el artículo 74 Bis de esta Ley. Esta revisión será optativa para los licitantes, los cuales deberán realizar una solicitud de revisión preliminar a “COMESA” al menos con 2 días hábiles de antelación a la fecha señalada en el programa de eventos del procedimiento de invitación.

La revisión preliminar de la documentación mencionada en el párrafo anterior, no exime a los licitantes de presentarla en sus proposiciones, La citada revisión, será sin perjuicio a lo establecido en esta convocatoria, a la invitación y demás disposiciones aplicables a la misma.

12 Preparación y presentación de las proposiciones

El licitante en la preparación y presentación de su proposición, la cual deberá ser completa, uniforme y ordenada en atención a lo requerido por “COMESA”, debiendo utilizar los formatos e instructivos, o bien, en sus formatos siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos por “COMESA”, y preferentemente en el orden señalado.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 15 DE 73

Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en la convocatoria y en el programa de eventos de la invitación, para la presentación de proposiciones.

Ninguna proposición podrá ser modificada después de su presentación.

Los precios unitarios e importes deberán calcularse y expresarse en dos decimales.

Las proposiciones podrán presentarse a elección del licitante, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, debiendo considerar lo siguiente:

12.1 Proposiciones por escrito.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no se desecharán proposiciones cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos (Anexo C) y los programas solicitados, (Anexo D-T) los cuales deberán ser firmados en cada hoja. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se desechará la proposición.

Todas las fojas de la proposición original deberán estar firmadas en forma autógrafa con tinta indeleble, por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de proposiciones conjuntas sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.

Cada proposición deberá presentarse en un sobre completamente cerrado (en caso necesario y para facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 16 DE 73

cerradas). Debiendo identificar claramente el sobre de la proposición en su parte exterior, como se muestra a continuación:

PROPOSICIÓN DEL LICITANTE: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-018TQA001-E10-2018

Las proposiciones no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.

No serán aceptadas proposiciones telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.

Para agilizar la conducción del procedimiento de invitación se recomienda a los licitantes presentar su proposición en carpetas separadas identificando claramente la documentación técnica y la económica; rotuladas en la misma forma que el sobre de la proposición y siguiendo preferentemente el mismo orden del documento denominado Constancia de documentación presentada incluido en la sección III de esta convocatoria.

Así mismo para facilitar el proceso de revisión y captura de las proposiciones económicas en los sistemas institucionales y en su caso, para fines de pago de resultar ser el licitante ganador, se solicita a los licitantes entregar en disco compacto los siguientes archivos electrónicos:

Anexo “D-T” Programa calendarizado para la ejecución de los servicios

Anexo “C” Catálogo de conceptos

Anexo “H” Analisis de Precios unitarios de cada entregable

Formato “15” Desglose de indirectos

Los archivos relacionados anteriormente deberán contener la misma información que entreguen en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el no entregar este disco compacto no será motivo de desechamiento de su proposición.

12.2 Proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 17 DE 73

Los Licitantes deberán presentar sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme a lo establecido en el Acuerdo de fecha 16 de junio de 2011, por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, deberán sujetarse a lo siguiente:

a) Deberán elaborarse en formatos WORD, EXCEL o PDF, o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera.

b) Preferentemente, deberán identificarse, cada una de las páginas que integran las proposiciones, con los datos siguientes clave del registro federal de contribuyentes y número de licitación, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las propuestas técnicas y económicas.

c) El medio de identificación electrónica para que los licitantes hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

d) El sobre será generado, mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, a través del programa informático que la Secretaría de la Función Pública les proporcione, una vez concluido el proceso de certificación correspondiente.

13 Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Para una mejor conducción de los eventos de invitación, se solicita a los licitantes que al acto de presentación de apertura de proposiciones, asista un solo representante por empresa licitante; lo anterior por razones de seguridad para el caso de que se presente alguna contingencia y se requiera desalojar la sala.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (Formato DA-6), por lo que en ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en el registro único de contratistas; en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones de los licitantes de conformidad con el procedimiento siguiente:




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 18 DE 73

13.1 En presencia de los asistentes, el servidor público de “COMESA” facultado para tales efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de invitación.

En ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada o en su caso, después de la nueva fecha y hora indicada en el acta respectiva de la junta de aclaraciones. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, una vez que éstas hayan sido presentadas en este acto, ni modificar o retirar su proposición o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de invitación hasta su conclusión. Los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando menos treinta (30) minutos antes de iniciar el acto, tiempo en el cual se estima que los licitantes se identifiquen ante el personal de vigilancia y obtengan el acceso a las instalaciones.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

13.2 Se solicitarán en primer término, sean abiertas las proposiciones recibidas por medios remotos de comunicación electrónica y en su caso se imprimirá el catálogo de conceptos; posteriormente las proposiciones de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto.

En el supuesto caso de que algún licitante presente en el acto su proposición por escrito y también haya enviado su proposición por medios remotos de comunicación electrónica, “COMESA”, tomará como válida ésta última.

El servidor público facultado por “COMESA” para presidir el acto, procederá a realizar una revisión cuantitativa, y hará constar la documentación presentada por los licitantes en el documento denominado “constancia de documentación presentada”, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que aún en el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición o le faltare algún requisito, ésta no será desechada en este acto de presentación y apertura de proposiciones.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la LOPSRM, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación y en su caso se indicará en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 19 DE 73

La determinación de “COMESA” sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de la convocatoria a la invitación, se basará sólo en los documentos presentados; sin embargo, “COMESA” podrá solicitar por escrito al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. El servidor público que presida el acto será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

No será necesaria la presencia de los representantes de los licitantes que hayan enviado su proposición por medios remotos de transmisión electrónica.

13.3 Dentro de los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán uno, que en forma conjunta con el servidor público facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total de los servicios objeto de la invitación.

Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada proposición. El análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de las mismas.

13.4 Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se deberá asentar el nombre de los licitantes e importes totales de las proposiciones que fueron aceptadas para su evaluación cualitativa, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no restará validez o los efectos de dicha acta, así mismo se fijará copia de la misma o un aviso de referencia a partir de esa fecha y durante al menos cinco días hábiles en el domicilio de “COMESA” como en el sistema CompraNet, para efecto de su notificación. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora de la junta pública en que se dará a conocer el fallo de la invitación, el cual podrá ser diferido en términos del artículo 37 de la LOPSRM.

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica podrán obtener el acta del evento del acto de presentación y apertura de las proposiciones mediante la funcionalidad del programa informático módulo licitante de CompraNet que permite obtener el Acta Técnica.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 20 DE 73

No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre y cuando hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en esta convocatoria de invitación.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de “COMESA”, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto será suspendido y se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo en el caso en que el sobre de la proposición contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante, caso en que tomará por no presentada dicha proposición.

La SFP podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de “COMESA”.

Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, su proposición no será desechada. El servidor público que presida el acto, cuando tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al Órgano Interno de Control de COMESA, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 78 de la Ley. Si al licitante de que se trate se le adjudica el contrato correspondiente y de manera previa a la formalización del mismo la autoridad competente determina la falsedad de su información, la convocante deberá abstenerse de suscribir el citado contrato.

Si no se recibe proposición alguna o todas las proposiciones presentadas fueren desechadas, se declarará desierta la invitación, situación que quedará asentada en el acta respectiva.

14 Causas de desechamiento de las proposiciones.

Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

14.1 La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

14.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la invitación que afectarían la solvencia de la proposición;

14.3 Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 21 DE 73

14.4 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley;

14.5 La falta de presentación de los escritos o manifiestos bajo protesta de decir verdad solicitada en esta convocatoria.

14.6 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en esta convocatoria de invitación;

14.7 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “COMESA”;

14.8 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria de invitación.

14.9 La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes;

14.10 Las proposiciones que contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo

14.11 Que la proposición no sea presentada en uno o varios sobres cerrados.

14.12 Que los documentos de la proposición solicitados para firmar en todas sus hojas Anexos “A”, “B”, “C”, “H” y “15” exista alguna que no se encuentre firmada.

14.13 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

14.14 Que presenten correcciones, tachaduras o enmendaduras o hayan sido elaboradas con lápiz.

14.15 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la LOPSRM;

14.16 Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en la convocatoria de invitación por “COMESA” y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las proposiciones o la realización de los trabajos.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 22 DE 73

15 Evaluación, adjudicación y fallo, utilizando mecanismos de Modo Binario en la evaluación de las proposiciones.

15.1 “COMESA” de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la LOPSRM, los aplicables del RLOPSRM, y en los criterios señalados en la sección IV de esta convocatoria de invitación, hará la evaluación legal y técnica detallada de las proposiciones recibidas y una vez que se tenga conocimiento del resultado de dicha evaluación, procederá a realizar la evaluación económica detallada de aquellas propuestas que no hayan sido desechadas, evaluando el cumplimiento de los requisitos legales a través de la Unidad Jurídica, los técnicos a través del área responsable de la ejecución de los trabajos y el cumplimiento de los requisitos económicos a través del Departamento de Compras. “COMESA” podrá solicitar por escrito al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte legal, técnica o económica de su proposición.

15.2 “La Dirección de Servicios de Exploración” de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la LOPSRM, los aplicables del RLOPSRM, y en los criterios señalados en la sección IV de esta convocatoria de invitación, hará la evaluación técnica detallada, de las proposiciones aceptadas y una vez que se tenga conocimiento del resultado de dicha evaluación, procederá a realizar la evaluación económica detallada de aquellas propuestas técnicas que no hayan sido desechadas, evaluando el cumplimiento de los requisitos técnicos a través del área responsable de la ejecución de los servicios y el cumplimiento de los requisitos económicos a través del Área responsable de la Contratación y utilizando mecanismos de puntos y porcentajes para la evaluación de las proposiciones, asignándole una ponderación total del 60% para la proposición parte técnica y una ponderación total del 40 % para la proposición parte económica.

15.3 Al finalizar la evaluación de las proposiciones “COMESA” emitirá un resultado técnico y otro económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas por los licitantes. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos solicitados se calificarán como “solventes”, desechándose las restantes.

15.4 “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la LOPSRM y en los criterios señalados en la sección IV de esta convocatoria de invitación.

15.5 En junta pública se dará a conocer el fallo de la invitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 23 DE 73

invitación y podrá diferirse hasta treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente de conformidad con el artículo 37 fracción III de la LOPSRM. Asimismo, el servidor público que preside el acto, proporcionará a cada licitante por escrito, las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora.

El representante de “COMESA” levantará un acta donde conste la participación de los interesados y la información relativa al fallo, la que deberá ser firmada por los representantes de “COMESA” y por cada uno de los licitantes que estén presentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, “COMESA” podrá entregar una copia de dicha acta a los asistentes y al finalizar el acto, “COMESA” fijará por un término no menor de cinco días hábiles en la dirección de “COMESA” en el tablero del Departamento de Compras, un ejemplar del acta ,, asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto;

En sustitución de esta junta, “COMESA” podrá optar por notificar el fallo de la invitación por escrito a cada uno de los participantes. En su caso, adjunto a la comunicación antes referida, “COMESA” proporcionará a cada licitante un escrito que indique las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 83 de la LOPSRM.

16 Cancelación, suspensión o nulidad y/o invitación desierta.

16.1 Cancelación

“COMESA” podrá cancelar la invitación en cualquier tiempo debido a caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de los trabajos y/o servicios y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “COMESA”. La determinación de dar por cancelada la invitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 24 DE 73

16.2 Suspensión o nulidad

La SFP, en ejercicio de sus facultades, podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en términos de los artículos 88 y 92 de la LOPSRM.

16.3 Invitación desierta

“COMESA” procederá a declarar desierta la invitación de conformidad con el primer párrafo del artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los siguientes supuestos:

16.3.1 Cuando no haya tres propuestas susceptibles de evaluarse técnicamente

16.3.2 Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de la convocatoria de invitación o sus precios de insumos no fueren aceptables;

16.3.3 Los precios de insumos de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, es decir, cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los servicios, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

17 Firma del contrato

La adjudicación del contrato obligará a “COMESA” y a la persona en que hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha establecida en el programa de eventos del procedimiento de invitación, el acta de presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento del fallo de la invitación que conste por escrito, por lo que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LOPSRM.

A más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previo a la firma del contrato, el licitante que resulte adjudicado deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición y presentará los documentos siguientes:

17.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente;




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 25 DE 73

17.2 Registro Federal de Contribuyentes;

17.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial vigente del mismo;

17.4 Comprobante del domicilio fiscal. 17.5 Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante ganador para poder formalizar cada contrato, deberá seguir las siguientes instrucciones:

Deberá presentar ante “COMESA”, en el Departamento de Compras ubicado en el domicilio de la Convocante, previo a su formalización, el documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, referente al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, esto de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011.

17.6 Opinión sobre el cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social en sentido positivo vigente emitida por el instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad al contenido del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, de fecha 10 de diciembre de 2014, publicado en el D.O.F. el día 27 de febrero de 2015.

Se recomienda, a los licitantes ganadores tener en cuenta estas indicaciones, para que realicen previamente los tramites que consideren convenientes, ya que si el licitante ganador no entrega la opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal o si lo entrega posterior a la fecha establecida para la formalización del contrato; COMESA se abstendrá de formalizar el contrato y procederá de conformidad, a lo establecido en los artículos 47 párrafo segundo y 78 último párrafo de la LOPSRM, remitiendo a la SFP la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

En el caso de que dentro del presente procedimiento de contratación se interpusiese alguna inconformidad que conlleve a la suspensión del procedimiento, una vez resuelta la inconformidad, será necesario el licitante ganador lleve a cabo nuevamente el trámite correspondiente para la obtención del documento actualizado.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 26 DE 73

17.6 Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

17.7 En el caso de no haber entregado en el acto de presentación y apertura de proposiciones el disco compacto solicitado en el numeral 12.1 de esta convocatoria, deberá proporcionarlo con los archivos electrónicos en Excel (versión 2010 o anterior) que contengan la información de su proposición contenida en (Catálogo de conceptos “Anexo C”).

Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la LOPSRM.

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la SFP.

18 Anticipo.

“COMESA” no otorgará anticipo alguno para la realización de los servicios objeto de la invitación.

19. Penas convencionales, retenciones y sanciones

Penas convencionales.

Las Partes acuerdan que en caso de que existan atrasos en la prestación de los servicios conforme al programa de ejecución convenido, por causas imputables al “CONTRATISTA”, “COMESA” le aplicará las penas convencionales siguientes:

1. Por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el “Programa de Ejecución de los Servicios”, mismo que se encuentra agregado al presente Contrato como ANEXO III. En caso de que el “CONTRATISTA”, dentro del plazo de ejecución de los servicios y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales establecidas y aprobadas en el “Programa de Ejecución de los Servicios”, “COMESA” le aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que será equivalente al cero punto cinco (0.5%) sobre la diferencia acumulada mensual de los servicios programados y los realmente ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención, “COMESA”, al realizar la comparación entre los servicios ejecutados contra los servicios programados, encuentra que el “CONTRATISTA” no ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente:




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 27 DE 73

A. Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.

B. Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.

C. Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder de “COMESA”.

Cuando “COMESA”, de conformidad con lo anterior, reintegre al “CONTRATISTA” algún monto retenido por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.

Llegada la fecha pactada para la terminación de los servicios, “COMESA” verificará que el “CONTRATISTA” haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, “COMESA” encuentra que el “CONTRATISTA” no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto continuarán en poder de “COMESA” y tendrán el carácter de definitivas.

No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los servicios, “COMESA” opte por exigirle al “CONTRATISTA” la conclusión de los mismos y, consecuentemente, aplicarle las penas convencionales establecidas en el numeral dos (2) de la presente Cláusula, “COMESA”, hará efectivas las mismas contra el importe, de las retenciones definitivas hasta donde el importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser suficiente el importe de las retenciones definitivas, “COMESA” descontará al “CONTRATISTA” de las estimaciones en trámite, las cantidades por concepto de las penas convencionales señaladas en el numeral dos (2) de esta Cláusula.

2. Por atraso en el cumplimiento en la fecha programada para la conclusión total de los servicios. En caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los servicios en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que “COMESA” podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente Contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los servicios; misma que se hará efectiva en la estimación correspondiente.

De esta forma, Las Partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, “COMESA” aplicará el cero punto cinco (0.5%) del importe equivalente a los servicios faltantes por prestar. Para efectos de la determinación del importe de los servicios pendientes de prestar, Las Partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance mensual a la fecha de corte para el pago de las estimaciones en la prestación de los servicios que realice el “CONTRATISTA” hasta su total ejecución.

La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los servicios correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 28 DE 73

Las penas convencionales establecidas en esta Cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Ambas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere el “CONTRATISTA”. Si en ninguno de los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el “CONTRATISTA” se obliga a entregar a “COMESA” mediante Cheque Certificado el monto correspondiente a dichas penas, de lo contrario el “CONTRATISTA” admite que “COMESA” haga efectiva la garantía de cumplimiento.

Si “COMESA” exige el cumplimiento del presente Contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, el “CONTRATISTA” deberá de presentar el consentimiento expreso de la institución afianzadora respecto a las garantías del presente Contrato, en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento de la obligación.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la prestación de los servicios dentro del plazo, o cuando el “CONTRATISTA” se encuentre prestando los servicios con atraso vencido el plazo, así como por cualquier otra causa no imputable al “CONTRATISTA”, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.

Retenciones

En caso de atraso en la ejecución de los servicios durante la vigencia del programa de ejecución convenido, COMESA aplicará retenciones económicas a la estimación que corresponda a la fecha en la que se determine el atraso, la cual será calculada en función del avance en la ejecución de los servicios conforme a las fechas de las cédulas de avance y pagos programados.

El importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución convenido. La Residencia, notificará al contratista por medio de la bitácora, respecto del atraso de los servicios conforme al programa convenido, para que ésta en un plazo no mayor de 15 días naturales aporte las pruebas y alegue lo procedente.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los servicios pactados en el contrato y quedaran servicios pendientes por realizar, éstas seguirán en poder de COMESA. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado el COMESA, de conformidad con el artículo 88 del RLOPSRM




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 29 DE 73

Si una vez concluida la totalidad de los servicios y determinadas las penas convencionales resulta saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas, COMESA devolverá dicho saldo a el contratista, sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución estipulado, las retenciones económicas se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.

Cuando COMESA reintegre al contratista algún monto retenido, no se generará gasto financiero.

El contratista al que se le adjudique el contrato, aceptará que le sea deducido de cada una de las estimaciones que se generen, el cinco al millar por concepto de prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de las obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, estipulado en el artículo 1919 de la Federal de Derechos.

Sanciones

Cuando el contratista incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause daños y prejuicios graves a COMESA , o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del contrato o durante la vigencia del mismo, se hará acreedor a las sanciones establecidas en los artículos 77 y 78 de la LOPSRM.

20 Forma de pago.

“COMESA” pagará en Moneda Nacional, el monto de las estimaciones entregadas y aceptadas, no mayor a 20 días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la residencia de obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente en ventanilla única.

Para el caso de pago en moneda extranjera, COMESA, pagara al licitante adjudicado el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio publicado en el Diario oficial de la Federación, en la fecha que se realice el pago.

El pago al contratista, se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe el mismo, para lo cual éste se obliga a entregar a más tardar a la firma del Contrato, los datos de la cuenta bancaria donde se depositará el pago y, de ser necesario, actualizar oportunamente sus datos.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 30 DE 73

Una vez realizado el pago al licitante adjudicado, tendrá diez (10) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

Todas las facturas que el licitante adjudicado presente deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado.

21 Ajuste de costos.

El ajuste de costos será procedente conforme lo establecen los artículos 56, 57 y 58 de la LOPSRM.

22 Garantía de cumplimiento.

El licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de “COMESA”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, garantía por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato a favor de “COMESA” a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional.

Para la presentación de la garantía se deberá apegar a los textos de garantías que se encuentra en la sección V de esta convocatoria a la invitación. En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibida la garantía

En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento, el contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad con lo establecido en la cláusula de “Garantías” del modelo de contrato.

Dichos documentos deberán ser emitidos por la misma institución que expidió la garantía original.

“COMESA” no acepta la entrega de garantías enviadas por fax, mensajería, servicio postal o correo electrónico.

23. Subcontratación.

Para la presente invitación no se permite la subcontratación.

24. Compromiso de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 31 DE 73

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. (Nota informativa Sección V)

25. Programa de cadenas productivas

Se hace de su conocimiento el acuerdo que COMESA tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de COMESA, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por COMESA, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas. . (Solicitud en Sección V)

Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

26. Inconformidades

Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito o en su caso, a través de medios remotos de comunicación electrónica, mediante el programa informático que les proporcione la Secretaría de la Función Pública en términos de lo dispuesto en las Reglas Décima y Décima Primera del ACUERDO o ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en la Ciudad de México, Distrito Federal o bien ante el Órgano Interno de Control en la entidad Convocante ubicado en Mariano Escobedo No. 366, piso 2, Colonia Anzures, C.P. 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

De conformidad con el artículo 84 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 77 de la LOPSRM.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 32 DE 73

27. Bitácora electrónica

La elaboración, control y seguimiento de la bitácora que se utilice para ejecución de los servicios objeto de esta invitación se llevará a través de medios electrónicos.

Por tal motivo, la “Dirección de Servicios de Exploración” y el licitante que resulte adjudicado se comprometen a realizar las gestiones necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la bitácora electrónica en la realización de los servicios materia de la presente invitación.

A tal efecto, previamente al inicio de los servicios, la “Dirección de Servicios de Exploración” y el licitante que resulte adjudicado, deberán obtener y habilitar los certificados digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de la bitácora.

28 Información de carácter confidencial

Los licitantes deberán de especificar en sus propuestas la información de carácter confidencial, para los efectos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y Lineamientos correspondientes.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 33 DE 73

SECCIÓN II

INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO

PARTIDA CONCEPTOUNIDAD

DE MEDIDA

Cantidad

1


M3 7,000

El Suministro de Material Pétreo de Revestimiento (grava de 1½” a fino)”, para la Brigada BARCODON 3D, tiene el objetivo de cumplir en materia de saneamiento de caminos de terracería donde transitan las unidades vehiculares utilizadas para realizar las distintas actividades operativas del Estudio Sismológico en cuestión.

1. Alcances del servicio

El material pétreo será pagado por M3 suministrado; por lo cual el proveedor adjudicado debe considerar en su propuesta económica los costos para el traslado de material, maquinaria, combustibles y recursos humanos así como las condiciones climatológicas para el suministro del mismo.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 34 DE 73

Por lo anterior el contratista, desde el inicio de los trabajos, deberá contar con la maquinaria y entregar el material pétreo en los lugares indicados por el personal de COMESA para la reparación de caminos Rurales con grava 1 ½ a fino, con servicio de Regado y Recuperación de Cunetas, para lo cual empleará el siguiente equipo:

a) Moto conformadora 12F modelo 2007 o superior.b) Vibro compactador de 10 toneladas modelo 2007 o superior.c) Pipa de agua de 10000 litros modelo 2010 o superior.

COMESA no pagará ningún costo adicional por los conceptos antes citados, ni por cualquier otro que se requiera para el suministro del material.

En las áreas donde se esté realizando el suministro, el proveedor adjudicado, deberá colocar letreros de precaución y conos para control vehicular de 38”.

El proveedor adjudicado deberá proporcionar a su personal prendas de protección personal overol, casco y botas, para la realización de los trabajos, los cuales deberán ser portados por dicho personal durante la ejecución de los trabajos propios del contrato.

2. Suministro y calidad de los materiales.

El proveedor adjudicado proporcionará el material objeto de la presente Convocatoria de acuerdo a las necesidades de reparación que requiera el camino y hasta dar cumplimiento al total de KM del catálogo de conceptos, con la calidad y los espesores necesarios para la correcta reparación del camino.

a) Garantía de suministro de materiales.

El suministro de material pétreo deberá estar garantizado contra vicios ocultos o deficiencia en la calidad del mismo. En caso de que el material pétreo no cumpla con la especificación requerida en la presente justificación no será recibido, hasta que el material cumpla con lo solicitado en el catálogo de conceptos.

b) Transporte.

El proveedor adjudicado tendrá bajo su cargo y responsabilidad la transportación de la maquinaria, de los bienes (Grava de 1½” a Fino) y de los combustibles, que se




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 35 DE 73

suministrarán, desde su lugar de origen (banco de grava) hasta el lugar de entrega de los mismos. Por lo que se refiere al equipo a utilizar la movilización de vuelta hasta el lugar de origen será bajo responsabilidad del proveedor así como los gastos que se generen por este concepto.

c) Inspección en recibo

El área de “COMESA” que realizará la supervisión del suministro será la Gerencia de Operación Terrestre Sur, a través de su titular o en su caso a quien éste designe para tales efectos. Dicha supervisión se llevará a cabo en el lugar para el cual fue requerido el material objeto de esta justificación a través del jefe de brigada, del supervisor de caminos de COMESA y del área de seguimiento de contratos de la brigada.

d) Equipamiento de maquinaria

Además de cumplir con las especificaciones técnicas descritas para los equipos que se requieren para el concepto 1, los equipos que proporcione el Contratista para la ejecución de los trabajos deberán estar acondicionados de acuerdo a lo siguiente:

Número económico en laterales, parte trasera y toldo del equipo. El número económico de los laterales y la parte trasera deberán tener una altura mínima de 20 cms. y los del toldo 40 cms.

e) Botiquín de primeros auxilios 100% de Nylon impermeable el cual deberá de contener como mínimo los elementos básicos para brindar los primeros auxilios al personal en caso de accidente en tanto llega personal capacitado para dar atención médica especializada para este rubro.

Lámpara de emergencia con baterías Kit de Herramientas Mata chispas Faros de halógeno color ámbar de 50 watts delanteros y traseros Alarma de reversa. Extintor PQS de 5 Kg. 4 conos para control vehicular de 38” Manual de Operación del Equipo.

En su propuesta técnica-económica el licitante deberá presentar álbum fotográfico y copia de las facturas de los equipos propuestos. Las facturas deberán estar a nombre del Contratista.

En caso de que los equipos propuestos sean subarrendados podrá presentar las facturas a nombre del Contratista, debiendo presentar junto con ellas el Contrato de Servicio




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 36 DE 73

correspondiente el cual deberá estar vigente y la vigencia de este debe cubrir el periodo de ejecución de los trabajos que COMESA requiere.

f) Seguros

El Contratista deberá contar con una póliza de seguro con cobertura amplia para maquinaria y equipos que utilice en el desarrollo de los trabajos para en caso de robo, pérdida o daño permanente durante la vigencia del contrato, siendo su responsabilidad llevar a cabo los trámites correspondientes ante la aseguradora y autoridad correspondiente, en caso de que el vencimiento de las pólizas de seguro sea dentro del periodo de los trabajos por ejecutar, deberá renovarla en tiempo y forma a fin de evitar que no se tenga ni un solo día sin póliza de seguro.

En caso de siniestro se notificará al personal designado por el Contratista adjudicado, para que acuda al lugar de los hechos y realice todos los trámites necesarios con la aseguradora y autoridades correspondientes.

En caso de robo, daño o perdida permanente el Contratista adjudicado deberá sustituir el equipo por otro de características iguales en un plazo máximo de 72 horas previa verificación y autorización de COMESA, aplicando la pena convencional correspondiente si rebasan el plazo señalado. Las penalizaciones se calcularán incluyendo los trabajos que se dejaron de prestar dentro de las 72 horas.

g) Verificación de la maquinaria

Un día antes de la fecha de inicio de la ejecución de los trabajos, el Contratista adjudicado deberá presentar el equipo para su respectiva inspección física y recepción.

En caso de que algún no cumpla con la especificación técnica y el equipamiento requerido por COMESA, ésta no se dará por aceptada y el Contratista no podrá ejecutar los trabajos hasta en tanto no presente el equipo con las especificaciones técnicas y de equipamiento establecidas.

En tanto el Contratista no presente el equipo de acuerdo a lo establecido se aplicará la penalización correspondiente

h) Mantenimiento preventivo y correctivo




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 37 DE 73

El Contratista adjudicado deberá garantizar que la maquinaria para el desarrollo de los trabajos, se encuentra en perfecto estado para su operación, además de garantizar contra deficiencias de calidad y rendimiento, durante el periodo que duren los trabajos.

El contratista adjudicado deberá presentar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo antes de la fecha de inicio de la ejecución de los trabajos.

El Contratista contará con un plazo de un (1) día para la realización del mantenimiento preventivo. En caso de exceder el plazo establecido se aplicará la penalización correspondiente, considerando el plazo establecido.

En caso de que el (los) equipo (s) no funcione correctamente o sufra algún daño permanente o parcial, el Contratista contará con dos (2) días para su reparación o en caso contrario deberá sustituirla. Si el (los) equipo (s) no queda reparado o sustituido dentro del plazo señalado el Contratista se hará acreedor a la penalización correspondiente considerándose para ello los dos días iniciales.

El mantenimiento preventivo y/o correctivo del (los) equipo (s) que se utilizará para el desarrollo de los trabajos objeto de la presente justificación, incluyendo las refacciones necesarias para mantener la maquinaria en óptimas condiciones de operación, serán con cargo al Contratista Adjudicado.

El contratista no podrá realizar ningún tipo de reparación el área de trabajo.

En el caso de que algún equipo requiera ser remolcada desde el lugar donde presentó la falla hasta el lugar donde se realizará la reparación correspondiente, el traslado será con cargo al Contratista Adjudicado.

i) Resguardo del (los) equipo(s)

Será responsabilidad del Contratista lo conducente para el resguardo del (los) equipo(s) al concluir la jornada de trabajo.

j) Plantilla de personal

Para la prestación del Servicio el Contratista deberá considerar de manera permanente (durante el periodo de ejecución de los trabajos) por lo menos la siguiente plantilla de personal

Operadores para los equipos. Los operadores deberán de acreditar por lo menos un año de experiencia en el manejo del equipo, para lo cual el Contratista deberá presentar Currículum Vitae, así como cartas de recomendación o constancias que acrediten su




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 38 DE 73

experiencia. El contratista debe considerar el personal necesario para operar dos frentes de trabajo por cada concepto.

El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupe para atender los trabajos que se le encomienden, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores.

Asimismo, el Contratista reconocerá y aceptará que con relación a la ejecución de los trabajos, actuará exclusivamente como Contratista independiente, por lo que será el único responsable de las obligaciones derivadas del contrato, así como del cumplimiento de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social que se generen con terceras personas, liberando a COMESA de cualquier responsabilidad solidaria y reclamación que se genere.

El Contratista adjudicado será el único responsable por los daños y perjuicios causados al personal y bienes de “COMESA”, así como de terceros derivados de la negligencia, impericia, dolo, mala fe u omisión por parte de su personal.

“COMESA, se reserva el derecho de exigir al Contratista adjudicado la remoción inmediata del responsable ante la Brigada de suministro de material pétreo, previa justificación por escrito, si considera que la actuación de la persona autorizada no es satisfactoria y de que él o los subsecuentes representantes que el Contratista adjudicado designe sean igualmente aceptados por COMESA.

k) Certificado médico

El personal que designe el Contratista para la prestación del servicio, deberá presentar un Certificado Médico firmado por un Médico con cédula profesional; el cual estará contenido en el expediente clínico que resguardará el personal de SSIPA de COMESA en la Brigada. La información será manejada con discreción y confidencialidad, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica (NOM-004-SSA3-2012), del expediente clínico).

El Certificado médico debe contar como mínimo con:

1. Certificación médica de aptitud física.2. Estado de salud.3. Descartando enfermedades infectocontagiosas o crónico degenerativas

descontroladas o descompensadas y factores de riesgo.4. Orientación en promoción de la salud.5. Evaluar el estado de salud para el desempeño de sus actividades




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 39 DE 73

El certificado médico deberá tener una antigüedad máxima de un mes a la fecha de presentación y será entregado al responsable de SSIPA en la Brigada. El certificado deberá entregarse junto con la relación de altas al IMSS. COMESA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento al licitante adjudicado, la actualización del Certificado Médico, pudiendo ser cada 6 meses.

Con todo lo anterior se da cumplimiento al requisito solicitado en el numeral VI.6.1. del anexo SSIPA

En caso de que alguna de las personas contratadas para la prestación del servicio padezca enfermedades crónicas degenerativas controladas, el Contratista deberá presentar un comprobante oficial y válido del médico familiar o especialista del IMSS, de una institución pública de salud o médico particular, de que la persona en cuestión está en tratamiento y su padecimiento está controlado, quedando bajo su responsabilidad contar con el medicamento que requiera durante su periodo de trabajo.

Es obligación del Contratista notificar por escrito al servicio médico de COMESA sobre el personal a su cargo que por prescripción médica debe hacer uso de alguna sustancia controlada o droga, adjuntando copia de la prescripción suscrita, en el entendido de que si no lo hace se aplicará la restricción de ingreso. Requisito SSIPA, numeral VI.3 y VI.6.2

l) Alta de personal ante el IMSS**

El Contratista deberá entregar al responsable de SSIPA en la Brigada, dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes al inicio del servicio y posteriormente de manera bimestral, una copia de la relación de la plantilla de personal contratada para la prestación del servicio, indicando el nombre de la persona, puesto y numero de seguridad social. Requisito anexo SSIPA numeral IV.1.1

Anexo a la relación antes mencionada el Contratista deberá adjuntar una copia del comprobante de pago de las aportaciones ante dicho Instituto de Seguridad, mediante las cuales acreditará que el personal que contrató para la prestación del servicio está debidamente registrado ante el IMSS.

Asimismo, cada vez que se contrate personal de nuevo ingreso deberá entregar la relación actualizada con las altas correspondientes, a más tardar al sexto día hábil de realizada la contratación. Del mismo modo el Contratista estará obligado a entregar la Autorización Permanente al personal que no sea de la región, y anexar copias a la relación que se entregue al responsable de SSIPA en la Brigada.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 40 DE 73

Quedará bajo responsabilidad del Contratista cualquier trámite de alguna eventualidad que se presente con su personal, entre ellas de manera enunciativa no limitativa se mencionan: el traslado a una unidad de salud, atención médica especializada. Requisito anexo SSIPA numeral VI.1 y VI.3.

m) Equipo de protección personal

El Contratista debe de proporcionar el equipo de protección personal y queda obligado a utilizar durante el desarrollo de sus actividades, a continuación se enlista de forma enunciativa más no limitativa, de acuerdo a lo establecido por la NOM-017-STPS-2008 Requisitos en el anexo SSIPA numeral IV.2.2. y del V.11.1. al V.11.3.6.

Overol 100% algodón de colores distintos al rojo y el naranja utilizado por COMESA y distintos a los colores utilizados por PEMEX. El overol deberá llevar el logotipo de la empresa del licitante adjudicado, el cual deberá estar ubicado a la altura de la bolsa izquierda del pecho.

Casco de seguridad en color naranja. Calzado de seguridad de piel con casquillo y suela antiderrapante. Lentes de seguridad en las actividades que impliquen riesgos de lesiones o daños a los

ojos. Para el caso de que se realicen actividades de soldadura deben utilizar botas dieléctricas,

careta, peto y guantes de carnaza. Guantes para el manejo de las herramientas mecánicas y de acondicionamiento.

n) Hospedaje y alimentación

Será responsabilidad del Contratista proporcionar hospedaje y alimentación al personal designado para la prestación del servicio.

o) Identificación de personal**

Todo el personal del Contratista, deberá portar en lugar visible el gafete que acredite su identidad y puesto o función, con fotografía y datos generales, los datos del gafete deberán ser apegados a lo establecido en las normas de administración de personal de “COMESA”, mismas que serán proporcionadas al Contratista al inicio del servicio para su cumplimiento. Requisito anexo SSIPA numeral IV.1.2.

No se permitirá el ingreso a las instalaciones de la Brigada a personal que no esté debidamente identificado.

p) Índices de accidentabilidad**




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 41 DE 73

Dentro de los tres primeros días de iniciado el servicio en la Brigada, el Contratista, deberá entregar al responsable de SSIPA por parte de COMESA el Formato 2 del anexo SSIPA, en el que se designará a la persona responsable de reportar las estadísticas de accidentabilidad. Requisito anexo SSIPA numeral V.9.3.

De manera mensual, dentro de los primeros cinco días del mes, el Contratista, deberá entregar al responsable de SSIPA por parte de COMESA, debidamente requisitados, el Formato 1 del anexo SSIPA “Resumen estadístico mensual sobre incidentes/accidentes de trabajo”. Requisito anexo SSIPA numeral V.9.2.

Sólo en el caso de que ocurra algún accidente o incidente en el que se vea involucrado personal del Contratista, éste deberá notificarlos al responsable de SSIPA por parte de COMESA. La notificación deberá realizarse inmediatamente por teléfono o radio de comunicación y por escrito dentro de las 24 horas siguientes, llenando el Formato 3 del presente Anexo SSIPA ”Reporte de incidentes/accidentes industriales o personales, de Arrendadores o Contratistas”. Los incidentes/accidentes son: los ocurridos sin o con pérdidas de tiempo, de tránsito, personales, industriales y ambientales. Requisito anexo SSIPA numeral V.9.1.

En caso de incidentes y accidentes, el Contratista, debe otorgar las facilidades necesarias a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes. Requisito anexo SSIPA numeral V.9.4

q) Seguridad, salud ocupacional y protección al ambiente del personal del Contratista**

El Contratista queda obligado a presentar 5 (cinco) días naturales previos al inicio de la ejecución del servicio y cuando exista personal de nuevo ingreso, al responsable de SSIPA en la Brigada, en copia y original para cotejo, de constancias que acrediten que su personal cuenta con capacitación en los siguientes temas, los cuales se citan de manera enunciativa, no limitativa. Requisito anexo SSIPA, numeral III.1. y III.5.

Uso y manejo de extintores Primeros auxilios Manejo de residuos peligrosos RIG PASS AST H2S

Las constancias deben ser avaladas por una institución pública o privada acreditada para ello, debiendo ser de por lo menos un año previo a la presentación de éstas.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 42 DE 73

r) Cumplimiento a la Normatividad Interna de COMESA**

Dentro de los primeros 5 días de iniciado del servicio y con la periodicidad que se requiera, personal de SSIPA en la Brigada impartirá una inducción de las políticas internas de la Entidad y lo referente al Anexo SSIPA aplicable al servicio. La fecha, lugar y hora de la inducción serán notificados por oficio generado por el Jefe de Brigada, considerando no afectar las actividades del personal relacionadas con la prestación del servicio. La inducción se comprobará con lista de asistencia. Requisito anexo SSIPA, numeral III.3.

Entre los temas que se impartirán se mencionan:

Política del cuidado del medio ambiente, cuidando flora y fauna de la región donde se preste el servicio. Requisito anexo SSIPA numeral VII.1.1 VII.2.1 y. VII.2.2.

Política sobre uso de sustancias controladas y alcohol Norma de Alcohol y Drogas COMESA.

Pláticas para el personal que ingresa por primera vez a las instalaciones, Respetar cercas, bardas y puertas de acceso de las instalaciones o a cualquier otro tema en materia de trabajos con riesgo, seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.

Platica sobre el hábito de fumar y la prohibición de fumar dentro de las instalaciones de COMESA. Requisito anexo SSIPA, numeral V.3.

Platica sobre la prohibición de verter sustancias nocivas líquidas, aguas sucias, materiales y residuos en cuerpos de agua. Requisito anexo SSIPA, numeral VII.5.1.

Por otro lado, como parte de las políticas internas de COMESA el personal del Contratista que conduzca vehículos queda obligado a conocer y aplicar la Política de uso y Conducción de vehículos. Requisito anexo SSIPA, numeral IV.2.6., IV.2.7., IV.2.8., IV.2.9., IV.2.10., IV.2.11.

Para dar cumplimiento a esta política, todo el personal del Contratista que maneje vehículos para la prestación del servicio queda obligado a tomar el “Curso de manejo Seguro” que imparte el personal de SSIPA de la Brigada. Dicho curso se llevará a cabo tres días previos al inicio de la prestación del servicio con el objeto de que al inicio de éste todo el personal este acreditado para conducir vehículos de acuerdo a lo establecido en la política interna de COMESA. La fecha, lugar y hora del curso exactas serán notificados por oficio generado por el Jefe de Brigada.

Una vez concluido el curso el personal de SSIPA de la Brigada entregará una licencia interna de manejo a quienes aprueben el curso. El personal que no apruebe el curso no podrá manejar vehículos para la prestación del servicio.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 43 DE 73

En caso de rotación de personal el Contratista notificará al área de SSIPA para que esta a su vez programe el curso correspondiente.

s) Unidades vehiculares para la prestación del servicio

El Contratista deberá considerar un vehículo de apoyo para la prestación del servicio, así como el trasporte para el traslado de su personal desde el sitio de pernocta hasta el sitio de los trabajos y viceversa, entre otras actividades para los que se requiera para la ejecución de los trabajos.

t) Requerimientos para las unidades vehiculares del Contratista**

Todos los vehículos del Contratista utilice para la prestación del servicio deberán de cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Contar con un sistema de posicionamiento global (GPS) mismo que deberá estar operando todo los días durante la prestación del servicio. El personal de SSIPA en la Brigada podrá tener acceso, cuando lo requiera, a la información del GPS para su monitoreo. Requisito del Anexo SSIPA numeral IV.2.13.

b) Contar con todos los cinturones de seguridad en buen estadoc) Los neumáticos deberán tener mínimo 3 mm. de dibujo de rodamientod) Contar con verificación ambiental, debiéndose actualizar la verificación cuando

corresponda. El Contratista queda obligado a presentar al responsable de SSIPA en la Brigada, comprobante de verificación de las unidades que utilice para la prestación del servicio. Requisito del anexo SSIPA VII.6.2

e) En caso de tratarse de unidades tipo pick-up, éstas deben estar acondicionada (s) con Roll Bar de 3’’ de diámetro atornillado a la batea, de una sola pieza (rolado en frio) tubo de propiedades mecánicas, el travesaño del Roll Bar debe estar a una altura de 10 centímetros del toldo de la cabina, la cedula del tubo No. 40 en color negro con retro-reflejante en el travesaño. Requisito del anexo SSIPA IV.2.12.

u) Plan de respuesta a emergencias**




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 44 DE 73

Al inicio del contrato el Contratista deberá identificar sus peligros y evaluar sus riesgos para la elaboración de Plan de Respuesta a Emergencias para la protección de su personal y bienes; de tal manera que aminore los efectos en caso de presentarse una contingencia.

Deberá implementar un plan para cada una de las siguientes materias: salud, seguridad industrial y protección al ambiente.

El Plan de Respuesta a Emergencia deberá ser entregado al responsable de SSIPA en la Brigada dentro de los primeros 30 días naturales posteriores al inicio del servicio en la Brigada. Requisito anexo SSIPA, numeral V.10.1., V.10.2., V.10.3. y V.10.4.

Cuando se le solicite y bajo la coordinación de personal de COMESA, el Contratista, deberá colaborar en la atención de emergencias que se tengan que llevar a cabo en la instalación donde desempeñen sus actividades Requisito anexo SSIPA, numeral V.10.5.

v) Lugar de ejecución de los trabajos

Los trabajos se realizarán dentro del área que comprende el polígono de Estudio de la Brigada Barcodón 3D, ubicada en el Municipio de Altamira Tamaulipas.

w) Programa de Ejecución

Los trabajos del concepto 1 se ejecutarán de acuerdo al avance de los trabajos de adquisición de Datos Sísmicos, por lo que en función de ello COMESA emitirá instrucciones de trabajo en donde indicará la fecha y sitio para la ejecución de los servicios de referencia.

Mediante instrucciones de trabajo que quedaran documentadas en la bitácora electrónica de obra, COMESA indicará al Contratista las áreas a sanear, estableciendo el plazo de ejecución por área designada.

En caso de no cumplir con lo establecido en la instrucción de trabajo para cualquier concepto, se aplicará la penalización correspondiente.

3. Penalizaciones:

En caso de que se dejen de prestar los trabajos por causas imputables al Contratista, este se hará acreedor a la aplicación de una penalización equivalente al 5% (cinco por ciento) por la cantidad de trabajos que se dejó de ejecutar de acuerdo a la instrucción de trabajo.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 45 DE 73

4. Garantías

4.1 Fianza de cumplimiento de contrato

Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas, Fracción II, el Contratista deberá entregar una fianza de cumplimiento de contrato equivalente a un porcentaje del 10% del monto de contrato como lo establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de COMESA. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

4.2 Garantía de la obligación de responder por los defectos y vicios ocultos de la calidad de los servicios y cualquier otra responsabilidad

Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas, concluidos los trabajos y entregados de acuerdo al acta de entrega física de los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos y de los vicios ocultos que resultaren en los mismos, o la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el Contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del Contratista.

Dicha fianza es al término de los trabajos, y el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo.

5. Entregables

El Contratista adjudicado deberá entregar en Jefatura de Brigada de COMESA, lo siguiente:

El reporte de los M3 de material entregado de manera calendarizada (diario, semanal y mensual), mismo que servirá como soporte de facturación.

Instrucciones de trabajo En las estimaciones que se generen deberán anexarse como soporte álbum fotográfico de

los lugares donde se trabaja con el antes y el después.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 46 DE 73

6. Facturación y forma de pago

6.1 Forma de pago

“El monto a pagar por los servicios objeto del presente Contrato se calculará mediante la formulación de estimaciones que comprenderán los entregables, conforme a la fecha programada en cada uno de ellos, y serán presentadas por el “CONTRATISTA” a la residencia de los servicios, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que será el último día del mes; si las estimaciones no son presentadas en el término antes señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos y/o costos financieros por parte del “CONTRATISTA”. La fecha de presentación de las estimaciones a la residencia de los servicios deberá registrarse en la Bitácora. La residencia de los servicios para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince (15) días naturales siguientes a la fecha de presentación ante ésta de las correspondientes estimaciones y dentro de los primeros tres (3) días indicará al “CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las estimaciones por servicios prestados deberán pagarse por parte de “COMESA”, bajo su responsabilidad, dentro de los veinte (20) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de los servicios y que el “CONTRATISTA” haya entregado la factura correspondiente en la Ventanilla Única de “COMESA”, fecha que se hará constar en la Bitácora de los servicios y en las propias estimaciones.

7. Devoluciones:

COMESA, se reserva el derecho de verificar que los equipos presentados por el Contratista cumplan con las especificaciones, características y requerimientos técnicos establecidos, cuando los equipos no cumplan con dichas especificaciones técnicas, el Contratista deberá de sustituir en un plazo no mayor a 72 horas y sin costo para COMESA, el total de los equipos que no cumplan con los requisitos solicitados.

Si durante la ejecución de los trabajos, los equipos presentan fallas que impidan el correcto desempeño de las labores, el Jefe de Brigada mediante escrito notificará y solicitará al Contratista que realice la sustitución de los equipos, en el supuesto de que el Contratista




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 47 DE 73

Adjudicado no realice la sustitución a que está obligado en los términos señalados en el párrafo que antecede, se procederá aplicar las penas convencionales que correspondan.

8. Verificación de la calidad del servicio

COMESA, se reserva el derecho de verificar que la ejecución de los trabajos ejecutados por el Contratista cumplan con las especificaciones, características y requerimiento técnicos establecidos en el contrato, Cuando los equipos no cumplan con las especificaciones establecidas en las bases de licitación, el Contratista deberá de sustituir en un plazo no mayor a (72) setenta y dos horas y sin costo para COMESA. En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

9. Lugar, Plazos y Condiciones de entrega

El suministro deberá ser proporcionado dentro del área que abarca el polígono de estudio de la Brigada de Exploración Sísmica BARCODON 3D; en un horario de 07:00 a 17:00 horas, todos los días durante la vigencia del periodo del contrato. Al proveedor adjudicado se le entregará un plano de ubicación del área que abarca el proyecto sismológico en cuestión.

El suministro deberá comenzar a proporcionarse a partir de su adjudicación y hasta agotar el monto estipulado en el contrato.

En caso de no suministrarse el material, el proveedor adjudicado se hará acreedor a la penalización equivalente al 0.5% del suministro dejado de entregar por cada día calendario de atraso, de igual forma si el material suministrado no cumple con las especificaciones vertidas en el contrato.

10. Alcance de los Servicios

Derivado de la actividad sustantiva se requiere el suministro de material pétreo para el continuo saneamiento de caminos, ya que éstos son accesos que utilizan los vehículos propiedad de la Entidad para el traslado de personal y equipos, no repararlos repercutiría en el desarrollo y avance de los trabajos de adquisición sísmica comprometidos.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 48 DE 73

SECCIÓN III

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.

1. Documentación distinta a la parte técnica y económicaDESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE

SE SOLICITAASPECTOS QUE SERÁN

EVALUADOS

Formato DA-1 Manifestación de domicilio.

Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

Que el contenido del documento cumpla con la información solicitada en el formato DA-1, con excepción de datos del fax y correo electrónico que son opcionales en caso de contar con ellos.

Formato DA-2 Manifestación de los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la LOPSRM.

Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que el licitante no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la LOPSRM, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.En el caso de omisión en la entrega de esta manifestación o que de la información y documentación con que cuente al Secretaría, se desprenda que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, “LA CONVOCANTE” se abstendrá de firmar el contrato correspondiente.

Que el contenido del documento cumpla con la información solicitada en el formato DA-2.Para el caso de proposiciones conjuntas se verificará que cada uno de los integrantes del Grupo requisite debidamente el escrito mencionado en el párrafo anterior y lo incluya en su proposición.

Para el caso de dispensa conforma a lo dispuesto en el artículo 51 fracción II de la LOPSRM, la autorización previa y específica para contratar con servidores públicos, o bien, con las sociedades de las que dichos servidores públicos formen parte, se verificará que haya sido solicitada ante el titular del órgano interno de control en COMESA, en un plazo de cuando menos ocho días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Formato DA-3 Manifestación de facultades del representante.

Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos

Que el contenido del documento cumpla con la información solicitada en el formato DA-3, con excepción de datos del correo electrónico que es opcional en caso de contar con él.Para el caso de proposiciones conjuntas se verificará que cada uno de los integrantes




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 49 DE 73

siguientes: del Grupo requisite debidamente el escrito mencionado en el párrafo anterior y lo incluya en su proposición.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE SE SOLICITA

ASPECTOS QUE SERÁN EVALUADOS

1 De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

2 Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Formato DA-5 Copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y tratándose de personas morales, de la persona que firme la proposición

Que el contenido del documento cumpla con la información solicitada en el formato DA-5.

Formato DA-6 Escrito bajo protesta de decir verdad para Intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Que el contenido del documento cumpla con la información solicitada en el formato DA-6.

Formato DA-7 Declaración de Integridad y Compromiso con la Transparencia.

Su no presentación será motivo de desechamiento de la proposición.

Que el contenido del documento cumpla con la información solicitada en el formato DA-7.En caso de Proposición Conjunta, se verificará que las personas físicas o morales, que forman parte de la misma presenten en forma individual esta Declaración, debidamente requisitada.

Formato DA-9(Opcional)

Manifestación de confidencialidad de documentos.Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de

Que el contenido del documento cumpla con la información solicitada en el formato DA-9; en el entendido que su presentación




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 50 DE 73

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición.

es opcional para el licitante, por lo que su omisión o deficiencia en la integración de la información solicitada, no será motivo de desechamiento de su propuesta.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 51 DE 73

FORMATO DA-1

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.P r e s e n t e.

Asunto: Manifestación de Domicilio.

En referencia a la convocatoria de invitación a cuando menos tres personas Nº. IO-018TQA001-E10-2018 que COMESA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en:

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

Calle: No. Colonia:

Ciudad: Código Postal: Estado y País

Teléfono: Fax: E-Mail:

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL]




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 52 DE 73

FORMATO DA-2



Asunto: Declaración sobre el artículo 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En referencia a las bases de invitación a cuando menos tres personas Nº. IO-018TQA001-E10-2018 que COMESA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en:

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículo 51 y 78 de la LOPSRM, y que por mi conducto no participan en este procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 31, fracción XIV, de dicha Ley.

Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones en términos de Ley que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.




[NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL] FORMATO DA-3




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 53 DE 73



Asunto: Manifestación de facultades del representante. (Forma en que el licitante acredita su existencia legal y personalidad jurídica.)

En referencia a la convocatoria de invitación a cuando menos tres personas Nº. IO-018TQA001-E10-2018 que COMESA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los servicios consistentes en: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], en apego a lo estipulado en el artículo 31 fracción XIII de la LOPSRM artículo 36 primer párrafo del RLOPSRM, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente invitación para efectos de la suscripción de las proposiciones y en su caso firma del contrato para lo cual indicamos los datos relativos a Constitución del licitante y a la personalidad del representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.2. Denominación o razón social.3. Descripción del objeto social de la empresa.4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante:

1. Nombre.2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la

Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).3. Clave del Registro Federal de Contribuyentes4. Dirección de Correo Electrónico.

Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones en términos de Ley que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.




[NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL]




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 54 DE 73

FORMATO DA-6


ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA. (ARTÍCULO 31, F-XII LOPSRM)

__________________a _____ de ___________________ de 20__


Me refiero a la invitación a cuando menos tres personas Nº. IO-018TQA001-E10-2018, que COMESA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: ” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”, en la cual manifiesto que mi representada (nombre de la empresa) desea intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones; para lo cual manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada para participar en esta invitación.

Atentamente

_______________________________[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL]




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 55 DE 73

FORMATO DA-7

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación No. xxxxxxxx convocado para xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que acuerdan suscribir COMESA representado en este acto por El Lic. Juan Fernando Meza Zavala, en su carácter de Presidente de la invitación, a quien en lo sucesivo se le denominará “COMESA" y _____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", de conformidad con las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.

Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS

I.- Del “licitante”

1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal. 3. Elaborar su proposición a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos

públicos destinados al proyecto. 4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su proposición los

elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia. 5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido

en el proceso de contratación 6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su

caso, la realización del proyecto. 7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la

nación.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 56 DE 73

8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros.

9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.

II.- De COMESA

1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para PEMEX, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto.

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación.

5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la

empresa. 7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la

sociedad y la nación.

DECLARACIONES

(Artículo 31 fracción XXXI de la LOPSRM)

I.- Del “licitante”

Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de COMESA, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.

La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.

Por “COMESA”

_________________________Lic. Juan Fernando Meza Zavala

Por el “licitante”

_________________________Nombre y firma del representante legal




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 57 DE 73

FORMATO DA-9

Asunto: Manifestación de confidencialidad de documentos.

(Nombre del representante Legal), en representación de (Nombre del Licitante o Proposición Conjunta), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifiesto que la información y/o documentos que se listan más adelante, mismos que integran la Proposición, presentadas en el proceso de invitación a cuando menos tres personas Nº IO-018TQA001-E10-2018, se entrega con carácter

LISTA DE DOCUMENTOS

Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica

Parte II: Parte técnica Parte III: Parte económica

Atentamente,

_______________________Nombre del licitante

Nombre completo y firma del representante legal




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 58 DE 73

2.- Contenido de la proposición:

Parte técnica:

Anexos:

ANEXO “A” UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS

ANEXO “B” TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE TRABAJO

ANEXO “B-1” TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE TRABAJO

ANEXO “D-T” PROGRAMA TÉCNICO DE EJECUCIÓN

ANEXO “E” LISTADO DE EQUIPO A UTILIZAR

ANEXO “M” CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

ANEXO “S” OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LOS PROVEEDORES O LICITANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN

INSTALACIONES DE COMESA-PEMEX

ANEXO “S-1” DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA

CONTRATISTAS DE COMESA QUE DESARROLLEN TRABAJOS EN INSTALACIONES DE

PEMEX REFINACIÓN

Parte económica:

Anexos:

ANEXO “C” CATÁLOGO DE CONCEPTOS

ANEXO “D-E” PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES

ANEXO “H” ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANEXO “Q” ANÁLISIS DE COSTO-HORA DEL EQUIPO

Formatos:

FORMATO 1 DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA

FORMATO 2 DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

FORMATO 3 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SIS

CONDICIONES AMBIENTALES

FORMATO 4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO

FORMATO 5 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 59 DE 73

FORMATO 6 METODOLOGÍA CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

FORMATO 7 ORGANIGRAMA PROPUESTO

FORMATO 8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

FORMATO 10 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MANOS DE OBRA DIRECTA O INDIRECTA

FORMATO 11 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

FORMATO 12 CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE

FORMATO 13 TABULADOR DE SALARIOS PROPUESTO

FORMATO 14 FACTOR DE SALARIO REAL

FORMATO 15 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

FORMATO 16 TABULADOR DE SALARIOS REALES

FORMATO 17 CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

FORMATO 18 CÁLCULO DE LA UTILIDAD




IO-018TQA001-N346-2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA 60 DE 73

SECCIÓN IV:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley y 63, 64 y 65 de su Reglamento, los criterios para la adjudicación del Contrato objeto de esta invitación, será binario, como se indica a continuación:

a) Consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.

b) Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos de “COMESA”, el Contrato se adjudicará al licitante que presente la propuesta cuyo precio unitario, resulte el solvente más bajo.



IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 61 DE 73

SECCIÓN V

MODELO DE CONTRATO




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 62 DE 73

2.- TEXTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

FORMATO DE TEXTO

Nombre o razón social de la institución de fianzas.

Se constituye fiadora hasta por la suma de $ (monto de la fianza) (número, letra y moneda) ante, a favor y a disposición de Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V. para garantizar por ______________________________ el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato número ____________________, sus anexos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el fiado en términos del contrato.

El contrato citado tiene por objeto ____________________________ y su monto asciende a la cantidad de $__________________ (número, letra y moneda)

Esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y garantiza el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato y sus anexos, por parte de nuestro fiado, las cuales deberán ser realizadas en los plazos que para tal efecto se establecieron en el mismo.

Esta fianza también responde de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el fiado en términos de las obligaciones derivadas del contrato.

En caso de que sea necesario prorrogar el plazo señalado o conceder esperas y/o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, esta institución de fianzas, a petición del fiado, prorrogará la vigencia de la fianza en concordancia con las prórrogas, esperas, o convenios de ampliación de plazo otorgados hasta en un 20% de la vigencia original del contrato, debiendo emitir los documentos modificatorios correspondientes. Cuando el plazo de ejecución del contrato supere el 20% de la vigencia original, la institución afianzadora podrá discrecionalmente otorgar el documento modificatorio que garantice el porcentaje en exceso al 20%.

Esta institución de fianzas reconoce que el monto garantizado por esta fianza puede modificarse como consecuencia de la formalización de convenios de ampliación al monto, la institución afianzadora podrá discrecionalmente otorgar el documento modificatorio que garantice el porcentaje en exceso al monto originalmente garantizado, por lo que el fiado deberá solicitar a la afianzadora el endoso correspondiente.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 63 DE 73

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por la institución de fianzas, por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

Esta fianza garantiza hasta por el monto en que fue emitida la total ejecución y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, aún cuando parte de ellas se subcontraten, incluyendo los pagos en exceso más sus intereses correspondientes, que supone que el beneficiario efectúe un pago por error sin existir obligación alguna para hacerlo. Esta fianza se expide de entera conformidad con las cláusulas del contrato garantizado y sus anexos.

Esta fianza garantiza igualmente la obligación del proveedor de responder por cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el fiado en términos de las obligaciones derivadas del contrato, por un periodo de 6 meses a partir de que se suministren los bienes o concluya el servicio prestado o de la fecha de terminación del contrato, lo que ocurra primero.

El pago de la fianza es independiente del que se reclame al fiado por concepto de penas convencionales, estipuladas en el contrato garantizado.

La institución de fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El beneficiario dispondrá de un término de doce meses para formular la reclamación respecto de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato, el que se computará a partir de la fecha de notificación al proveedor de la rescisión decretada por su incumplimiento o de la fecha de terminación del contrato, lo que ocurra primero, la que se computará a partir del vencimiento del plazo máximo de 30 días naturales que el beneficiario otorgue a nuestro fiado o en su caso, el acordado entre el fiado y el beneficiario, para efectuar las correcciones, reparaciones y/o reposiciones necesarias.

En aquellos casos en que el beneficiario y nuestro fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o reposiciones, esta institución de fianzas deberá otorgar su anuencia por escrito, a petición del fiado.

La institución afianzadora manifiesta que la reclamación de la fianza quedará integrada a partir de su presentación si al escrito inicial en que se formula se acompaña en copia simple de la siguiente documentación:

1. Para cumplimiento:

a) Póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 64 DE 73

b) Contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.c) Documento de notificación al fiado de su incumplimiento.d) La rescisión del contrato y su notificación.e) Finiquito.f) Cuantificación del importe reclamado.

Únicamente, en el caso de que en términos de lo dispuesto por el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el fiado proporcione a la institución de fianzas oportunamente elementos y documentos relacionados con la obligación principal garantizada, que afecten la cuantificación de la reclamación, o bien, su improcedencia total o parcial, incluyéndose en este caso las excepciones que la institución de fianzas pueda oponer al beneficiario de la póliza de fianza, la institución de fianzas tendrá el derecho de solicitar algún documento adicional a los que se señalan en los incisos que anteceden.

La institución de fianzas se compromete a pagar hasta el 100% del importe garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La institución de fianzas acepta expresamente pagar al beneficiario hasta el 100% del importe garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en reclamaciones originadas por incumplimiento a obligaciones establecidas a cargo del fiado, para el caso en que el contrato haya sido adjudicado en proposición conjunta sin importar si se constituyó una sociedad o sociedad distinta, ya que cualquiera que sea el número de integrantes, la institución de fianzas reconoce que frente al beneficiario asume una responsabilidad única, independientemente de los términos en que aquellos se hubieran obligado, entre sí y/o con la institución de fianzas, atendiendo a lo previsto por el artículo 20 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Esta institución de fianzas tendrá un plazo hasta de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia.

La institución de fianzas enterará el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aún cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 65 DE 73

reclamada, el beneficiario devolverá a la institución de fianzas la cantidad pagada en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.

Esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva que haya causado ejecutoria por autoridad o tribunal competente.

La institución de fianzas se obliga a abstenerse de oponer como excepción para efectos de pago de ésta fianza, la de compensación del crédito que tenga su fiado contra el beneficiario, para lo cual hace expresa renuncia de la opción que le otorga el artículo 2813 del Código Civil Federal, en la inteligencia de que su fiado ha realizado en el contrato garantizado la renuncia expresa al beneficio de compensación en términos de lo que disponen los artículos 2197, en relación con el 2192 fracción I del citado código.

Esta fianza no es excluyente de la exigibilidad que el beneficiario haga valer en contra de nuestro fiado por cualquier incumplimiento derivado del contrato que pueda exceder del valor consignado en esta póliza.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurridos doce meses contados a partir de la fecha de notificación al proveedor de la rescisión decretada por incumplimiento, o de la fecha de terminación del contrato, lo que ocurra primero; y seis meses para presentar la reclamación por defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad del servicio, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado, la que se computará a partir del vencimiento del plazo máximo de 30 días naturales que el beneficiario otorgue a nuestro fiado o en su caso, el acordado entre el fiado y el beneficiario, para efectuar las correcciones, reparaciones y/o reposiciones necesarias.

Esta institución de fianzas quedará liberada de su obligación fiadora únicamente si el beneficiario solicita expresamente y por escrito la cancelación de la presente garantía.

Esta institución de fianzas se obliga a atender las reclamaciones firmadas por el beneficiario, mismas que deberán contener los siguientes datos: fecha de la reclamación; número de póliza de fianza relacionado con la reclamación recibida; fecha de expedición de la fianza; monto de la fianza; nombre o denominación del fiado; nombre o denominación del beneficiario y de su representante legal debidamente acreditado; domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones; descripción de la obligación garantizada; referencia del contrato fuente (fechas,




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 66 DE 73

número de contrato, etc.); descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y el importe de lo reclamado que nunca podrá ser superior al monto de la fianza.-------Fin de texto-------




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 67 DE 73

NOTA INFORMATIVA

3.- Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertos verificará entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de

la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los

actores comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos

relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 68 DE 73

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorías no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia pero también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Articulo 222

Cometen el delito de cohecho:




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 69 DE 73

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas las mismas se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 70 DE 73

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas independientes o de participación estatal en cualquier orden o nivel de gobierno así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo II de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 71 DE 73

4.- SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

El programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión.

Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios:

Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de Crédito Pyme que Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos.

Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores.

Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presénciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas.

Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros boletines electrónicos.

Cadenas Productivas ofrece:

Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico

Obtener liquidez para realizar más negocios Mejorar la eficiencia del capital de trabajo Agilizar y reducir los costos de cobranza Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800

NAFINSA (62 34 672)

Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita Recibir información Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal

Características descuento ó factoraje electrónico:

Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) Descuento aplicable a tasas preferenciales Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al

intermediario financiero de su preferencia

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL


http://www.nafin.com.mx/



IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 72 DE 73

¿Qué es el directorio de compras?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.

Dudas y comentarios vía telefónica,

Llámenos al teléfono 5089 6107 ó al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

1.- Carta Requerimiento de Afiliación.

Debidamente firmada por el área usuaria compradora

2.- **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

3.- **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc., Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Completa y legible en todas las hojas.

4.- **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5.- Comprobante de domicilio Fiscal

Vigencia no mayor a 2 meses Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio) Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento,

comodato.




IO-018TQA001-E10-2018


PÁGINA 73 DE 73

6.- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros) La firma deberá coincidir con la del convenio

7.- Alta en Hacienda y sus modificaciones

Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal) En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

8.- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

9.- Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

Sucursal, plaza, CLABE interbancaria Vigencia no mayor a 2 meses Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

A) Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 2 convenios con firmas originales

B) Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

(** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:

Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.


Documents

Bases LPN 009-09 - comesa.mx€¦ · Web viewCONVOCATORIA SECCIONES Y ANEXOS. SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA INVITACIÓN. INTRODUCCIÓN. 1. Programa de eventos del procedimiento