MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
BASES
LICITACION PBLICAPOR SUBASTA INVERSA
N 005-2007-CEP/MDT
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I y IP PARA LAS DIFERENTES
OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATATORATA 2007
COMIT ESPECIAL APROBADO MEDIANTE RESOLUSION DE ALCALDIA R.A N
710-2007-A/MDT
BASES ADMINISTRATIVAS
ADQUISICIN DE CEMENTO:1.- ASPECTOS GENERALES
1.1.- ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Distrital de Torata con domicilio legal en la
Calle Torata N 53 Torata - Moquegua, con RUC. No: 20171880115.1.2.-
OBJETO Y CANTIDAD DE LA CONVOCATORIA
El objeto del presente proceso es la adquisicin de Adquisicin de
Cemento Prtland Tipo I yIP para las obras: CEMENTO PORTLAND TIPO I
PARA LAS OBRAS:BOLSAS
ASFALTADO CARRETERA YACANO BAJO30,000.00
AMPLIACION Y REHABILITACION RESERVORIO COPLAY260.00
TOTAL CANTIDAD DE CEMENTO PORTLAND TIPO I30,260.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA LAS OBRAS:BOLSAS
MEJORAMIENTO ACEQUIA DE RIEGO COSCORE817.00
CONST. E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS ANEXOS RURALES DEL DIST.
DE TORATA250.00
AMPLIACION Y REHAB. Y REUBIC. LAGUNAS DE OXIDACION Y PLANTA DE
TRATAMIENTO MOLLESAJA CHICO YACANGO14,746.00
LINEA DE CONDUCCION TRASVASE TUNEL II RESERVORIO DE
YACANGO1,000.00
RESTAURACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA IGLESIA SAN
AGUSTIN DE TORATA5,548.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TORATA ALTA350.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TORATA
ALTA1,050.00
TOTAL CANTIDAD DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP23,761.00
1.3.- VALOR REFERENCIAL
El valor Referencial pata el ITEM 01 del presente proceso ha
sido establecido en S/. 650,590.00 (Seiscientos Cincuenta Mil
Quinientos Noventa con 00/100 Nuevos Soles), Precios Vigentes al
mes de Noviembre del 2,007. El precio incluye IGV, Gastos de
Transporte (Puesto en Almacn Central efectuando la descarga del
mismo), y otros tributos de ley que pudieran afectar el precio
final.
El valor Referencial pata el ITEM 02 del presente proceso ha
sido establecido en S/. 479,972.20 (Cuatrocientos Setenta y Nueve
Mil Novecientos Setenta y Dos con 20/100 Nuevos Soles), Precios
Vigentes al mes de Noviembre del 2,007. El precio incluye IGV,
Gastos de Transporte (Puesto en Almacn Central efectuando la
descarga del mismo), y otros tributos de ley que pudieran afectar
el precio final.ARTICULOESPECIFICACIONVALOR REF. 100%
ITEMDESCRIPCIONCANT.U. MED.P. UNIT.P.TOTAL
01CEMENTO PORTLAND TIPO I30,260.00BOLSAS21.50650,590.00
02CEMENTO PORTLAND TIPO IP23,761.00BOLSAS20.20479,972.20
TOTAL VALOR REFERENCIAL TOTAL1130,562.20
El valor referencial ser determinado en base al valor unitario
del cemento puestos en el Centro de Acopio de la Municipalidad
Distrital de Torata.
Solamente pasar al periodo de puja el postor que haya ofrecido
el menor precio y aquellos cuyas propuestas no lo hayan superado en
ms del 10%, salvo que no hayan calificado tres o ms postores en
cuyo caso se seleccionara a los que hubieran ofrecido los tres
mejores precios.
Las propuestas que superen en mas del 10% el valor referencial
sern devueltas tenindose como no presentadas en esta modalidad NO
se aplica el limite inferior del 70% del valor referencial.
LIMITE MXIMO DE LAS PROPUESTAS.
VALOR REFERENCIAL ITEM 01 AL100%110%
VALOR REFERENCIAL EN SOLES650,590.00715,649.00
VALOR REFERENCIAL ITEM 02 AL100%110%
VALOR REFERENCIAL EN SOLES479,972.20527,969.42
1.4 CODIGO
PARA EL ITEM 01 CEMENTO PORTLAND TIPO I:
Cdigo:B207100060001
PARA EL ITEM 02 CEMENTO PORTLAND TIPO IP:
Cdigo:B203400220001
1.5.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON
1.6.- SISTEMA DE CONTRATACIN
A Precios Unitarios POR CADA ITEM.
1.7.- MODALIDAD DEL PROCESO
Subasta Inversa presencial con puja mediante Lances Verbales
1.8.- DEL PLAZO DE ENTREGA.
El plazo para la entrega del CEMENTO NO ser mayor a 03 (tres)
das calendario contados a partir de notificado el requerimiento por
parte de la residencia de obra a cargo (la cantidad ser segn
requerimiento de sta) previa notificacin de la Orden de Compra o
firma del contrato.
Dicha notificacin ser realizada por telfono, fax o por escrito,
segn sea las circunstancias; en caso que el proveedor no cumpla con
el plazo estipulado y/o ofertado, sea pasible de las penalidades
sealadas en el Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.1.9.- LUGAR DE ENTREGA.
Almacn de la Municipalidad Distrital de Torata, (a 24km de la
ciudad de Moquegua)
1.10.- DECREMENTO MINIMO
S/. 0.15 (Quince Cntimos de Nuevo Sol) para ambos ITEMS.2.- BASE
LEGAL
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.
Ley N 28927- Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2007.
Decreto Supremo N 083-2004-PCM Aprueba el Texto nico Ordenado de
la Ley 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N 084-2004-PCM Aprueba el Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27633 Ley de Promocin Temporal de Desarrollo Productivo
Nacional.
D.S. 003-2001-PCM Reglamento de la Ley N 27633
Resolucin N 324-2006-CONSUCODE PRE. Que aprueba el reglamento de
la modalidad de Subasta Inversa Presencial.
3.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN
ETAPASFECHA
Convocatoria 122/2007
Inscripcin de Participantes 13/12/2007 al 21/12/2007
Acto publico de Presentacin de Propuestas y Puja 26/12/2007 en
el Auditorio del Palacio Municipal a las 12:00 A.M.
Otorgamiento de Buena Pro 26/12/2007
3.1.- CONVOCATORIA
Se efectuar de conformidad con lo sealado en el Artculo 16 del
Reglamento de la Modalidad de seleccin por Subasta Inversa
Presencial, publicndose el presente proceso en el SEACE junto con
la Bases Administrativas.
La Comisin de Promocin de la Pequea y Micro Empresa PROMPYME
tendr acceso permanente a la informacin de los procesos de seleccin
registrados en el SEACE para su anlisis y difusin entre las micro y
pequeas empresas.3.2.- REGISTRO DE PARTICIPANTES
El Registro de participantes se efectuara desde el da siguiente
de la convocatoria en el SEACE y hasta un (01) da antes de la fecha
prevista para el acto pblico de presentacin de propuestas, puja y
otorgamiento de la buena pro.
Para Registrarse el proveedor que desee intervenir como
participante en el proceso de seleccin deber registrarse ante la
entidad, abonando la suma S/. 40.00 (Cuarenta con 00/100 Nuevos
Soles), recabando despus de dicho acto las bases
administrativas.
El Registro de los participantes se realizar en la oficina de
Tesorera de la Municipalidad Distrital de Torata sito en Calle
Torata N 53, Distrito de Torata, Provincia Mariscal. Nieto,
Departamento de Moquegua, de 8:00 a 15.00 horas, en las fechas
sealadas en el cronograma del proceso de seleccin.
Opcionalmente podrn registrarse realizando el deposito
correspondiente el Banco de la Nacin en la cuenta en soles N
0-144-000005 y remitiendo el voucher de deposito al fax N
053-476079.o al correo electrnico [email protected],
Para ambos casos deber hacer llegar sus datos de Inscripcin
conforme al Formato Nro. 01, adjuntando el voucher de depsito. Al
momento del Registro el proveedor deber de consignar la siguiente
informacin: Nombres y apellidos (persona natural), D.N.I., razn
social (persona jurdica), nmero de R.U.C., domicilio legal, N de
fax. Asimismo. La informacin consignada deber de ser legible.
De conformidad con el Art. 108 del D.S. 084-2004-PCM. Para
registrarse, la persona natural o jurdica que solicite participar
en el proceso de seleccin y solicite ser notificado
electrnicamente, deber consignar una direccin de correo electrnico
y mantenerla activa, a efecto de que las notificaciones que,
conforme a lo previsto en el reglamento deban realizarse.
Conforme lo establece el Art. 10 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, los postores estn
prohibidos de celebrar acuerdos, entre s o con terceros, con el fin
de establecer prcticas restrictivas de la libre competencia, bajo
sancin de quedar inhabilitados para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las dems sanciones que establecen las disposiciones
vigentes.
Las propuestas se presentarn en acto pblico en el Auditorio del
Palacio Municipal sito en Calle Torata N 053, en la fecha y hora
sealada en el cronograma3.5.- PRORROGAS O POSTERGACIONES
Conforme al Art. 84 del DS. 084-2004-PCM, la decisin que tome el
Comit Especial del presente proceso, con relacin a las prorrogas o
postergaciones, ser notificada a travs del SEACE, en la sede de la
Entidad y a los correos electrnicos de los participantes, que as lo
hubieran declarado (Formato N 01) de conformidad con lo establecido
en el artculo 87 del DS. 084-2004-PCM.
3.6.- CANCELACIN DEL PROCESO DE SELECCIN, PRORROGAS Y
POSTERGACIONES
Conforme al Art. 86 del D.S. 084-2004-PCM, la decisin que tome
la Municipalidad, con relacin a la cancelacin del proceso de
Seleccin, ser notificada a travs del SEACE, en la sede de la
Entidad y a los correos electrnicos de los participantes, que as lo
hubieran declarado (Formato N 01) de conformidad con lo establecido
en el artculo 87 del D.S. 084-2004-PCM.
El Comit Especial podr prorrogar o postergar las etapas del
proceso de seleccin la cual ser registrada en el SEACE modificando
el cronograma original. El Comit Especial comunicar dicha decisin a
los participantes o postores segn sea el caso.
4.- ACREDITACIN DE PARTICIPANTES
El Presidente del Comit Especial llamar a todos los
participantes en el orden en que se hubieren inscrito, con la
finalidad de que ellos o sus representantes acrediten que cuentan
con los poderes suficientes para presentar propuestas en Procesos
de seleccin.
Las personas naturales concurren personalmente o a travs de su
representante debidamente acreditadas ante el Comit Especial
mediante carta poder simple. Las personas jurdicas lo hacen por
medio de su representante legal o apoderado Acreditado con carta
poder simple.
De manera simultnea a la acreditacin, los participantes debern
presentar en el Sobre N 01 Original y 01 Copia (Sobre de
Habilitacin), lo siguiente:
1. Copia simple del Certificado de inscripcin vigente en el
Registro Nacional de Proveedores emitido por CONSUCODE.
(Obligatorio)
2. Declaracin Jurada conforme a lo establecido en el artculo 76
del Reglamento de la Ley; (ANEXO N 01) (Obligatorio)
3. Declaracin Jurada de ser micro o pequea empresa, de ser el
caso; (ANEXO N 02) (Opcional)4. Promesa de consorcio, de ser el
caso.(ANEXIO N 03) (Opcional)
5. Declaracin Jurada, de Pacto de Integridad , (ANEXO 04)
(Obligatorio)6. Declaracin jurada sealando que el bien ofrecido ha
sido o va a ser elaborado en territorio nacional, de acuerdo a la
Ley de Promocin del Desarrollo Productivo Nacional y normas
complementarias, de ser el caso. (Opcional) 7. Copia de
certificacin de cumplimiento de norma tcnica en la fabricacin del
cemento para cada item. (Obligatorio)
8. Copia del RUC (Actividad comercial la venta de cemento,
ferretera o similar) (Obligatorio)
El postor deber de presentar los documentos del numeral 1 al 8
en lo que le fuera aplicable, caso contrario se desestimar la
propuesta, quedando descalificada en sta etapa.
PRESENTACIN DE PROPUESTAS
Los participantes que hayan cumplido con presentar los
requisitos sealados en el numeral N 4, de las bases
administrativas, se les llamar para que presenten los sobres
cerrados que contienen la propuesta econmica las cuales debern
incluir todos los conceptos a que se refiere el quinto prrafo del
articulo 120 del Reglamento de la ley. LA MISMA QUE TENDRA QUE SER
PRESENTADA POR SEPARADO EN SOBRES INDIVIDUALES PARA CADA ITEM.Las
propuestas se presentarn en acto pblico en el Auditrium de la
Municipalidad Distrital de Torata sito en Calle Torata N 053, en la
fecha y hora sealada en el cronograma.
Las propuestas se presentaran en un solo sobre, debiendo estar
cerrados y contener el monto de su propuesta en funcin al valor
referencial unitario establecido en el numeral 1.3
Los sobres estar rotulados de la siguiente manera:
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o
parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser
llenado por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar
el sello y la rbrica del postor o su representante legal o
mandatario designado para dicho fin.
La informacin que proporcione el participante en sus propuestas,
tiene el carcter de declaracin jurada y por tanto deber ajustarse a
la verdad.
Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas
individuales ni conformar ms de un consorcio.
La propuesta econmica no es subsanable, debiendo coincidir lo
expresado en nmeros con lo expresado en letras.
En la propuesta econmica se deber considerar con dos
decimales.
La oferta econmica deber ser expresada en funcin al valor
referencial unitario establecido en las bases administrativas y
deber expresarse hasta en dos decimales. La oferta econmica deber
incluir todos los conceptos, incluido el costo de la carta fianza
de garanta de fiel cumplimiento.
5.- CLASIFICACIN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas que superen en ms del 10% del valor referencial,
sern devueltas por el Comit Especial, tenindolas por no
presentadas, no se aplica el lmite inferior del setenta (70%) del
valor referencial establecido en el Art. 33 de la Ley.
Solamente pasaran al periodo de puja el postor que haya ofrecido
el menor precio y aquellas cuyas propuestas no lo hayan superado en
ms del 10%, salvo que no hayan calificado al perodo de puja tres o
ms postores, incluido el mejor, en cuyo caso se seleccionara a los
que hubieran ofrecido los tres mejores precios cualquiera que sea
el monto ofrecido.
6.- PERIODO DE PUJA
Solamente pasarn al Perodo de Puja los postores que hubieran
clasificado, conforme lo establece el numeral cinco (5) de las
presentes Bases Administrativas, dichos postores participarn
realizando lances verbales, teniendo como precio base
El presidente del comit especial invitar al postor que haya
presentado la propuesta de menor precio a dar inicio a la puja
realizando lances verbales y luego a los dems postores en el orden
de prelacin que hayan ocupado en la clasificacin de propuestas,
siguiendo la secuencia de menor a mayor precio. Un postor ser
excluido de la subasta inversa cuando, al ser requerido para
realizar un lance verbal, manifieste expresamente su
desistimiento.
Los postores al momento de los lances verbales, debern de
considerar el decremento mnimo establecido.
Durante el periodo de puja, los postores podrn realizar
coordinaciones internas que consideren pertinentes, ya sea por va
telefnica u otra, con la finalidad de hacer propuestas serias.
Cuando un postor sea requerido para realizar un lance verbal,
contar con no mas de tres minutos para dar una respuesta de lo
contrario se dar por desistido.
Durante el Perodo de Puja los Postores no podrn conversar entre
ellos, dicho hecho ser considerado como concertacin lo cual est
prohibido, el Comit o el Juez de Paz, de detectar tal situacin
requerirn a los postores a que desocupen el ambiente, quedando en
ste acto descalificados.
7.- DETERMINACION DEL PUNTAJE.
Una vez terminado el periodo de puja se asignara (100) cien
puntos a la propuesta de menor precio y al resto de propuestas
validas el puntaje inversamente proporcional en funcin al ultimo
precio ofrecido.
Seguidamente se asignara la bonificacin especial establecida por
la ley de promocin del desarrollo productivo nacional y normas
complementarias, al puntaje obtenido por los postores que hayan
presentado la declaracin jurada solicitada en el punto N 5 numeral
(e).
8.- OTORGAMIENTO Y CONCENTIMIENTO DE LA BUENA PRO.
La buena pro se otorgar al postor que haya obtenido el mayor
puntaje.Si se presenta un solo postor con propuesta valida, se le
otorgar la buena pro de acuerdo a lo establecido en el primer
prrafo del Artculo 32 de la ley.
En caso de empate el otorgamiento de la buena pro se efectuara
con preferencia de la pequea y micro empresa o en su defecto a
travs de sorteo en el mismo acto.
El otorgamiento de la buena pro quedara automticamente
consentido si hasta el cierre del acto publico, ningn participante
hubiera dejado constar en actas su intencin de impugnar el
proceso.
El otorgamiento de la buena pro a propuestas que superen el
valor referencial hasta el lmite sealado en el Artculo 33 de la
Ley, quedar supeditado a la asignacin suficiente de recursos
aprobada por el Titular de la Municipalidad Provincial de
Torata.
La publicacin del consentimiento de la Buena Pro se efectuar al
da siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la
Buena Pro, ste ser publicado en el SEACE.
9.- VALIDEZ DE LA OFERTA
Las ofertas debern tener validez hasta la firma del
contrato.
10.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan durante la ejecucin contractual
sern resueltas mediante conciliacin y/o arbitraje.
EL COMIT ESPECIAL
FORMATO N 01
INSCRIPCIN DEL PARTICIPANTE
LICITACION PBLICA POR SUBASTA INVERSA: LPSI-005-2007-CE/MDT
ADQUISICIN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I Y IP PARA LAS DIFERENTES
OBRAS DE LA MUNICIPALIDADDATOS DE REGISTRO
PARTICIPANTE :
______________________________________________________________________________
con RUC N:
_____________________________________________________________________________
con domicilio legal
:______________________________________________________________________
con telfono o telefax
:____________________________________________________________________REPRESENTANTE
LEGAL:
___________________________________________________________________
con DNI N:
______________________________________________________________________________
NRO. DE RECIBO UNICO DE INGRESOS: .
RGIMEN DE NOTIFICACIONES
( ) Autorizo al Comit Especial del Presente procesos de
Seleccin, para que me notifique al correo electrnico que sealo:
________________________________________________________________,
conforme al artculo 87 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
( ) Autorizo al Comit del Presente proceso de Seleccin, para que
me notifique personalmente en la sede del MUNICIPALIDAD.
( ) Declaro que conforme al Artculo 87 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. los actos realizados
dentro del proceso de seleccin se entendern notificados a partir
del da siguiente de su publicacin en el SEACE.
dedel 2007
Firma del Representante Legal
Nota: El presente formato debe ser desglosado, llenado
debidamente y entregado en la unidad de Seleccin de Procesos de
Inversin Publica de la Municipalidad, al momento de registrarse
como participante
ANEXO N 01DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO CONFORME AL ART. 76
LICITACION PBLICA POR SUBASTA INVERSA: LPSI-005-2007-CE/MDT
ADQUISICIN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I Y IP PARA LAS DIFERENTES
OBRAS DE LA MUNICIPALIDADSeores:
Comit Especial
Municipalidad Distrital de Torata
Presente.-
El POSTOR: Con RUC Nro:
y domicilio legal en:
representando por el Sr. (a)Con DNI Nro:
DECLARO BAJO JURAMENTO que:
1. No estamos impedidos de participar en el proceso de seleccin
ni para contratar con el Estado, conforme al Artculo 9 de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2. No tenemos sancin vigente segn el registro nacional de
inhabilitados para contratar con el Estado.
3. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones
y procedimientos del proceso de seleccin.
4. Somos responsables de la veracidad de los documentos e
informacin que presentamos a efectos del proceso.
5. Nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el
proceso de seleccin y a suscribir el contrato, en caso resulte
favorecida con la Buena Pro.
6. Conocemos las sanciones contenidas en la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, as como
en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
dedel 2007
Nombre, sello y Firma del Representante Legal del POSTOR
ANEXO N 02
DECLARACIN JURADA DE SER UNA PEQUEA O MICROEMPRESA
LICITACION PBLICA POR SUBASTA INVERSA: LPSI-005-2007-CE/MDT
ADQUISICIN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I Y IP PARA LAS DIFERENTES
OBRAS DE LA MUNICIPALIDADSeores:
Comit Especial
Municipalidad Distrital de Torata
Presente.-
El POSTOR:Con RUC Nro:
y domicilio legal en:
representando por el Sr. (a)Con DNI Nro:
DECLARO BAJO JURAMENTO que:
Mi representada rene las caractersticas establecidas en los
Artculos 2 y 3 de la Ley 28015 Ley de Promocin y Formalizacin de la
Micro y Pequea Empresa, que establece que las MYPE deben reunir las
siguientes caractersticas concurrentes:
El nmero total de trabajadores:Niveles de ventas anuales:
Por tanto, de acuerdo con lo sealado en el Artculo 5 concordante
con el Artculo 20 del Reglamento de la citada Ley, aprobado
mediante Decreto Supremo N 009-2003-TR del 9 de octubre de 2003,
deber tenerse acreditada la condicin MICRO O PEQUEA EMPRESA Indicar
micro o pequea empresa, segn corresponda) de mi representada..
de2007
Nombre, Sello y Firma del Representante Legal del POSTOR
ANEXO N 03
PROMESA DE CONSORCIO
(Solo aplicable para Consorcios)
LICITACION PBLICA POR SUBASTA INVERSA: LPSI-005-2007-CE/MDT
ADQUISICIN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I Y IP PARA LAS DIFERENTES
OBRAS DE LA MUNICIPALIDADComit Especial
Municipalidad Distrital de Torata
Presente.-
El POSTOR 01: con RUC Nro:
y domicilio legal en:
representando por el Sr. (a)con DNI Nro:
con poder inscrito en la ficha Nro.asiento Nro:
El POSTOR 02: con RUC Nro:
y domicilio legal en:
representando por el Sr. (a)con DNI Nro:
con poder inscrito en la ficha Nro.asiento Nro:
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en
forma irrevocable, para preparar y presentar una propuesta conjunta
como CONSORCIO al presente Proceso, responsabilizndonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del
citado proceso. Por el presente documento los suscritos declaramos
que hemos convenido irrevocablemente, en asociarnos con el
siguiente porcentaje de participacin:
_________________________________ _____________%
_________________________________ _____________%,
Para presentar una propuesta conjunta al proceso de la seleccin
referido, responsabilizndonos solidariamente por la buena ejecucin
de la prestacin y las obligaciones derivadas del Contrato
respectivo en caso de obtener la Buena Pro y este quede consentida,
nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio y elevar en
tal caso a Escritura Pblica el presente documento, segn lo
establecido en la Directiva N 003-2003-CONSUCODE/PRE aprobada
mediante Resolucin N 063-2003-CONSUCODE/PRE.
Designamos
Sr(a)....................................................................,
como representante legal comn de la participacin en consorcio y
fijando nuestro domicilio legal comn
en.............................................. (*) a los efectos
de suscribir con la Direccin de Alistamiento, el contrato de
adquisicin de bienes correspondientes.
dedel 2007
Nombre, Sello y Firma del Representante Legal del POSTOR
01Nombre, Sello y Firma del Representante Legal del POSTOR 02
ANEXO N 04
PACTO DE INTEGRIDAD LICITACION PBLICA POR SUBASTA INVERSA:
LPSI-005-2007-CE/MDT
ADQUISICIN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I Y IP PARA LAS DIFERENTES
OBRAS DE LA MUNICIPALIDADComit Especial
Municipalidad Distrital de Torata
Presente.-
De mi consideracin:
Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo
juramento, que:
Confirmamos que no hemos ofrecido u otorgado, ni ofreceremos u
otorgaremos, ya sea directa o indirectamente a travs de terceros,
ningn pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja
inadecuada, a funcionario pblico alguno o a sus familiares o socios
comerciales, a fin de obtener o de ser el caso mantener el Contrato
materia de la Adjudicacin Directa Pblica mencionada en la
referencia.
Confirmamos que no hemos celebrado ni celebraremos acuerdos
formales o tcitos, entre los postores o terceros, con el fin de
establecer prcticas restrictivas de la libre competencia.
Queda establecido que el incumplimiento del presente pacto de
integridad o compromiso de no soborno por nuestra parte generar
nuestra inhabilitacin para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades emergentes.
Atentamente,
----------------------------------------------------
Firma y Sello del Representante Legal
CONTRATO DE COMPRAVENTA
N -2007/MDT
LPSI. N 005-2007-CEP-MDT, ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I
y IP PARA LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TORATA
Conste por el presente documento, el contrato de compraventa
para la adquisicin de Cemento Portland Tipo IP para la Obra .. que
celebran de una parte, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, con
RUC N 20171880115, con domicilio legal en la Calle Torata N 053 del
Distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de
Moquegua, debidamente representada por su Alcalde Sr. HIGINIO ZOILO
CABANA DAZ, identificado con DNI N 04409121, quien acta conforme a
las facultades otorgadas por la Ley Orgnica de Municipalidades y a
quien en adelante se le denominar LA MUNICIPALIDAD; y de la otra
parte la Empresa .., inscrita en la Partida Electrnica N .. del
Registro de Personas Jurdicas de la Zona Registral N XIII Sede .,
con RUC N ., con domicilio legal en .. , debidamente representada
por .., identificado con DNI N .., a quien en adelante se le
denominar EL CONTRATISTA; de acuerdo a los trminos y condiciones
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES BASE LEGAL
LA MUNICIPALIDAD es una Persona Jurdica de Derecho Publico, que
se encuentra regida por la Ley Orgnica de Municipalidades y por lo
establecido en la Ley N 28927, Ley de Presupuesto del Sector Pblico
para el Ejercicio Fiscal del ao 2007, siendo necesario realizar las
adquisiciones de bienes y la contratacin de servicios de
conformidad con el Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y por su Reglamento aprobado mediante
DS. N 083-2004-PCM y por D.S. N 084-2004-PCM respectivamente as
como por el Reglamento de la Modalidad de Seleccin por Subasta
Inversa Presencial.
EL CONTRATISTA es una persona jurdica debidamente constituida,
dedicada a la venta de bienes similares a los del presente proceso
de seleccin.
LA MUNICIPALIDAD convoc al proceso de seleccin de ADJUDICACION
DIRECTA PBLICA POR SUBASTA INVERSA N 009-2007-CE/MDT, para
contratar a una persona natural o jurdica que se encargar de
proveer de Cemento Portland Tipo I y IP, para la siguiente
obra:
.
As mismo se seala que el presente Contrato se rige por el
siguiente marco legal:
D.S. N 083-2004-PCM, TUO de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado (en adelante T.U.O. de la LEY).
D.S. N 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley N 26850 Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante el
REGLAMENTO).
Reglamento de la Modalidad de Seleccin por Subasta Inversa
Presencial.
Ley N 28927 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ao
fiscal 2007.
Bases del Proceso de Seleccin.
Dems normas complementarias relativas a la contratacin
pblica.
CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO
Mediante el presente documento EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a favor de LA MUNICIPALIDAD, los siguientes
suministros:CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LAS OBRAS:BOLSAS
TOTAL CANTIDAD DE CEMENTO PORTLAND TIPO I
CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA LAS OBRAS:BOLSAS
TOTAL CANTIDAD DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP
El sistema de Contratacin ser a Precio Unitarios para cada
ITEM.
CLAUSULA TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO
Por el presente contrato LA MUNICIPALIDAD se obliga a favor de
EL CONTRATISTA a dar en pago total como contraprestacin del objeto
del presente contrato, la suma de S/. (. 00/100 Nuevos Soles),
monto que incluye todos los tributos de ley, gastos de traslado
hasta el almacn de la MUNICIPALIDAD (centro de acopio), as como
descarga de los bienes y cualquier otro gasto que influya sobre el
objeto del presente contrato.
ARTICULOESPECIFICACIONVALOR OFERTADO
ITEMDESCRIPCIONCANT.U. MED.P. UNIT.P.TOTAL
01CEMENTO PORTLAND TIPO IBOLSAS
02CEMENTO PORTLAND TIPO IP BOLSAS
TOTAL VALOR REFERENCIAL TOTAL
Los montos sealados anteriormente no estn sujetos a formulas de
reajuste alguna.
CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION
El plazo de entrega total de los bienes ser a los . das
calendario, contados a partir del da siguiente de la firma del
presente contrato.
Dicha entregas sern en el almacn de la Municipalidad Distrital
de Torata (centro de acopio).
En caso que los bienes proporcionados por EL CONTRATISTA, no se
adecuen a lo solicitado en las bases, este deber efectuar el cambio
y reposicin al solo requerimiento de LA MUNICIPALIDAD.
CLAUSULA QUINTA.- OPORTUNIDAD Y FORMA PAGO
LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar a EL CONTRATISTA el monto
correspondiente por el total de las remesas entregadas, previa
presentacin de la factura y gua de remisin, requirindose adems de
la conformidad respectiva por parte de la Residencia de Obra
responsable y del encargado del almacn de la MUNICIPALIDAD de ser
el caso.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
6.1.- DEL CONTRATISTA
a) EL CONTRATISTA, no podr ceder parcial o totalmente su posicin
contractual, teniendo responsabilidad total sobre la ejecucin y
cumplimiento del contrato, salvo disposicin expresa de LA
MUNICIPALIDAD.
b) EL CONTRATISTA declara que se somete y tiene pleno
conocimiento de todo lo estipulado en las bases y dems documentacin
del expediente de contratacin.
c) EL CONTRATISTA no podr subcontratar con terceros la obligacin
de entrega de una parte o del total de los bienes, sin previa
autorizacin escrita de LA MUNICIPALIDAD, asumiendo toda la
responsabilidad EL CONTRATISTA.
d) EL CONTRATISTA, no podr alterar ni sustituir parcial o
totalmente las caractersticas de los bienes a adquirir materia del
presente contrato.
e) EL CONTRATISTA garantiza la calidad del objeto del presente
contrato, asumiendo plena responsabilidad en caso que, por defecto
en la calidad de los bienes, si estos produzcan daos y/o perjuicios
a terceros o a LA MUNICIPALIDAD.
f) EL CONTRATISTA deber entregar los bienes objeto del presente
contrato, de acuerdo con lo sealado en su propuesta.
g) EL CONTRATISTA deber informar a la MUNICIPALIDAD respecto de
cualquier irregularidad o contratiempo que se produjera con ocasin
de la ejecucin del presente contrato a fin de realizar las
subsanaciones respectivas y/o la toma de decisiones oportunas; as
mismo la ampliacin del plazo contractual deber ser solicitada
dentro del perodo de vigencia del contrato y deber de ser
debidamente sustentada para su aprobacin.
6.2.- DE LA MUNICIPALIDAD
a) Pagar la contraprestacin por la entrega de los bienes
adjudicados en la forma, monto y dentro del plazo de ley, previa
conformidad.
b) LA MUNICIPALIDAD no esta obligada a recibir los bienes
adjudicados, fuera del plazo contractual, o si al anlisis
tcnico-visual estos presentan condiciones evidentes de inadecuada
calidad o algn tipo de deterioro o variacin en cantidades y
caractersticas diferentes a las adjudicadas, entre otras
irregularidades de entrega.
c) La conformidad de recepcin de los bienes adjudicados no
invalida el reclamo posterior por parte de LA MUNICIPALIDAD por
defectos o vicios ocultos conforme a la legislacin vigente.
CLAUSULA SETIMA- PENALIDADES
El retraso injustificado en la ejecucin de la prestacin, por
parte de EL CONTRATISTA determinar la aplicacin de una penalidad
por cada da de atraso injustificado, hasta por un monto mximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato.
La penalidad se aplicar y se calcular de acuerdo a la siguiente
frmula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato
0.40 x plazo en das
Donde F= 0.40 para plazos menores a 60 das
Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA
MUNICIPALIDAD podr resolver el contrato por incumplimiento previa
notificacin y sin perjuicio de las acciones administrativas y
legales pertinentes.
En caso de incumplimiento de los plazos establecidos EL
CONTRATISTA, quedara constituido en mora en forma automtica, no
siendo necesario el requerimiento por parte de LA
MUNICIPALIDAD.
CLAUSULA OCTAVA - DE LAS GARANTIAS
A la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA presenta la
siguiente garanta:
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N D540-18919 emitida por el
Banco de Crdito, por el monto de S/. 0.00, con una vigencia hasta
el.
CLAUSULA NOVENA.- RESOLUCIN DE CONTRATO
9.1.- LA MUNICIPALIDAD podr resolver el contrato de conformidad
con el Art. 225 del D.S. 084-2004-PCM, en los casos que EL
CONTRATISTA:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido
para ello.
b) Haya llegado a acumular el monto mximo de la penalidad por
mora en la ejecucin de la prestacin a su cargo; o
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucin de la
contraprestacin, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacin.
9.2.- De conformidad con el Art. 224 del DS. 084-2004-PCM, LA
MUNICIPALIDAD podr poner fin al contrato por un hecho sobreviviente
a la suscripcin del presente contrato:
a) Por mutuo acuerdo.
b) Por incurrir EL CONTRATISTA en acciones u omisiones que
afecten el cumplimiento del
presente Contrato.
c) Otras que seale LA MUNICIPALIDAD.
9.3.- De conformidad con el Art. 224 del DS. 084-2004-PCM, LA
MUNICIPALIDAD podr resolver el contrato en forma parcial sin pago
de indemnizacin por ningn concepto, siendo la liquidacin realizada
solo por la parte efectivamente ejecutada; dicha resolucin parcial
podr efectuarse por los siguientes factores relevantes al objeto
del contrato:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente corroborada que
hiciera imposible la continuacin de la prestacin, en este caso se
liquidara la parte del contrato efectivamente ejecutado, siempre y
cuando sta sea de utilidad para LA MUNICIPALIDAD.
b) Si se detectara falsedad en la informacin presentada por EL
CONTRATISTA.
c) Por la subcontratacin no autorizada por LA MUNICIPALIDAD,
cesin o transferencia del contrato.
d) Por restricciones presupuestales.
La resolucin por las causales sealadas se realizar mediante
Carta Notarial, observando el trmite previsto en el Artculo 226 y
227 del DS. 084-2004-PCM. La resolucin del Contrato operar con
independencia y sin perjuicio de las acciones legales que
correspondan.
CLAUSULA DECIMA.- SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que deriven de la ejecucin e interpretacin
del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e
invalidez, sern resueltos mediante arbitraje de derecho, de
conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y
adquisiciones del estado.
El laudo arbitral es definitivo e inapelable, tiene el valor de
cosa juzgada y se ejecuta como sentencia.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que a tomado conocimiento
y se compromete a cumplir las obligaciones sealadas en el presente
contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DCIMO SEGUNDA.- DOCUMENTOS INTEGRANTES
Forman parte integrante del presente contrato:
a) Las Bases del proceso, las propuestas tcnica y econmica
presentadas por EL CONTRATISTA y dems documentos presentados
(declaraciones juradas, cartas, etc.)
b) El acta de Otorgamiento de Buena Pro.
c) Todos los dems documentos derivados del proceso de seleccin y
del presente contrato que forman parte del expediente de
contratacin.
CLAUSULA DECIMO TERCERA.- DOMICILIO
Las partes sealan como sus domicilios los que aparecen en la
introduccin del presente Contrato, a donde debern cursarse todas
las comunicaciones entre ellas. Las partes se comprometen a dar
aviso anticipado, por escrito de cualquier modificacin en sus
domicilios.
CLAUSULA DECIMO CUARTA.- DISPOSICIN COMPLEMENTARIA
En los extremos no estipulados en el presente contrato, debern
regirse por lo sealado por el Texto nico Ordenado de la Ley N
26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento aprobados por los Decretos Supremos N 083-2004-PCM y N
084-2004-PCM, respectivamente, as como por las modificaciones
realizadas en dichos dispositivos legales y por el Reglamento de la
Modalidad de Seleccin por Subasta Inversa Presencial.
Ambas partes declaran que en la celebracin del presente contrato
no ha existido causa, error, dolo o vicio capaz de invalidarlo y en
seal de conformidad lo firman en cinco ejemplares, en el Distrito
de Torata a los .das del mes de . del ao dos mil siete.
...
POR LA MUNICIPALIDADEL CONTRATISTA
C.c. Secretaria General, Gerencia Municipal, Gerencia Asesora
Jurdica, Subgerencia Logstica, Interesado
.EMBED Word.Picture.8
SOBRE No. 01: SOBRE DE HABILITACIN
Sres.: Municipalidad Distrital de Torata
Atentamente: Comit Especial
LPSI. N 009-2007-CEP-MDT, ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I
y IP PARA LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TORATA
POSTOR:....................................................................................................
SOBRE No. 02: OFERTA ECONMICA
Sres.: Municipalidad Distrital de Torata
Atentamente: Comit Especial
LPSI. N 009-2007-CEP-MDT, ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I
y IP PARA LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TORATA
POSTOR:....................................................................................................
_1194878977.doc
