CONTRATACIÓN DIRECTA N° 794/17 PLIEGO DE … · "2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” - Decreto PEN 9/2017 Hospital de Pediatría SAMIC “Dr. Juan P. Garrahan”. Pichincha

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” - Decreto PEN 9/2017

Hospital de Pediatría SAMIC “Dr. Juan P. Garrahan”. Pichincha Nº 1890 (1249). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: (54-11) 4941-8512/4308-4300 Int. 1526 | FAX: (54-11) 4308-0069/0928/5337

www.garrahan.gov.ar/compras

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 794/17 PLIEGO DE BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fecha de Apertura: 14 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas.

Objeto Provisión de materiales y mano de obra para las Reparaciones de Servicios Asistenciales, del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, sito en la calle Combate de los Pozos 1881 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada Oferente debe cotizar la obra completa, con los precios parciales según planillas de cotización y el precio total.

Los planos indican la posición de los elementos componentes de las instalaciones por lo que la ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones y será definitivamente establecida en el replanteo de obra.

1- Sistema de contratación:

El sistema de contratación será por AJUSTE ALZADO RELATIVO. El oferente cotizará un precio global preestablecido, a pagar por la obra totalmente terminada y en funcionamiento. Se consideran por tanto incluidos, todos aquellos trabajos que, aun no estrictamente especificados resulten necesarios para una obra completa de acuerdo a su fin. 2- Condiciones de contratación Alcance de los trabajos: El Oferente incluirá en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas. Comprende la ejecución de todos los trabajos, mencionados en estas especificaciones generales y en las particulares, como así también aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias del Gobierno de la Ciudad, de orden constructivo, o las emanadas por la Dirección de Obra (en adelante D.O.). La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución. De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a los materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la D.O. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de D.O., cualquier modificación en las instalaciones previstas que pudieran perjudicar las por él ya realizadas o las instalaciones a realizar. Queda en claro que cualquier demora por problemas de falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra. Antecedentes y obligaciones del Oferente Antecedentes Toda otra documentación, descripción, folletos y/o croquis, cronogramas requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, aunque no hayan sido transcriptas en el presente listado.




El Oferente debe entregar en el sobre de oferta, conjuntamente con toda otra documentación solicitada, los antecedentes comerciales, técnicos y de obras realizadas en los últimos 5 años, con funciones similares a que se licita. Los antecedentes de obras deben contar con información técnica que permita evaluar la envergadura de la misma, fecha de ejecución, y todos los datos que posibiliten verificar los antecedentes y resultados. El Oferente debe definir un Jefe de Obra, que estará en comunicación directa con la D.O. Se debe incluir en el sobre de oferta los CV de los profesionales, y matricula habilitante con Certificado al día del Consejo Profesional correspondiente. Los antecedentes profesionales deben responder a obras similares a las que se solicitan, efectuadas dentro de los últimos 5 años. Toda la documentación mencionada debe ser incluida en el sobre, a los efectos de poder evaluar la oferta. De estar incompleta la documentación solicitada, en forma parcial o total será pasible la desestimación de la oferta a solo juicio del Hospital. El Hospital se expedirá aprobando o solicitando su reemplazo según verificación de antecedentes. Todo Oferente que tenga dos rechazos en los antecedentes presentados perderá su calidad de tal, al solo juicio del Hospital. Subcontratos En la oferta, el Oferente deberá dar a conocer si va a tener o no subcontratos. El Hospital se expedirá aprobando o solicitando su reemplazo según verificación de antecedentes. Iniciada la obra no podrá en forma unilateral reemplazar el subcontrato o realizar subcontrataciones no declaradas en la oferta, solamente ante un caso de fuerza mayor con la documentación que así lo atestigüe y a considerar por el Hospital. 3- Plazo de Ejecución e Ingreso a Obra El plazo de ejecución comenzará a contarse a partir de la fecha de cobro del adelanto, dándose inicio a las consultas, confección y entrega del plan de trabajo definitivo y planos ejecutivos de obra, dentro de los siete (7) días corridos Para el ingreso a obra propiamente dicho, cualquiera sea la tarea a desarrollar, será necesaria la presentación y aprobación de la documentación requerida en el anexo sobre Higiene y Seguridad, y la coordinación de las tareas con la D.O. La obra se deberá terminar dentro de los noventa (90) días corridos contados a partir del cobro del adelanto. De existir atrasos de obra con respecto al cronograma, si las causas son ajenas al Adjudicatario no se computarán. En caso contrario se aplicarán las multas y descuentos según el presente. 4- Definición de horarios especiales en caso de trabajo con ruidos molestos Los días y horarios de trabajo serán acordados y aprobados por la D.O. En lugares que se hallen en funcionamiento o tengan acceso restringido, los trabajos se coordinarán diariamente, a fin de evitar inconvenientes a los servicios y sectores involucrados. Los trabajos que produzcan ruidos u olores fuertes como pegamentos, pinturas, etc. se deberán realizar de lunes a viernes a partir de las 16hs hasta las 22hs., sábados o domingos sin restricción de horarios. Los trabajos que no produzcan los inconvenientes mencionados podrán realizarse todos los días de 7hs a 22hs. 5- Personal Antes de iniciar los trabajos, y ante toda incorporación de personal, el Adjudicatario deberá informar a la D.O., la nómina de su personal que se desempeñará en el cumplimiento de esta licitación.




Debe indicar: Nombre y apellido, edad, clase y N° de documento, nacionalidad, domicilio, tarea que va a desempeñar, horario y certificado de buena salud o existencia de libreta sanitaria. Esta presentación debe ser presentada con 48hs de anticipación a la incorporación del personal a la obra. El personal deberá usar ropa de trabajo adecuada y en buenas condiciones de higiene. Cada uno debe llevar prendida en su ropa, en lugar visible una tarjeta identificadora con el nombre de la Empresa y su identificación personal. El Hospital se reserva el derecho de aceptar o no, a todo personal que no guardase el comportamiento adecuado o no respetase las reglamentaciones internas. Toda modificación en el plantel de personal debe ser notificado a la D.O. 6- Cuidados especiales El Adjudicatario debe tomar todos los recaudos para que su personal haga buen uso de las instalaciones, toda rotura o deterioro que produzcan por parte de ellos que afecte el patrimonio y/o funcionamiento del Hospital será responsabilidad total del Adjudicatario lo que significa absorber en su totalidad el costo económico por daños y perjuicios reparando o reponiendo lo dañado en forma inmediata dejándolo en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad al hecho, así como asumiendo los posibles daños emergentes. A - Todo daño producido, que sea de responsabilidad del Adjudicatario, será a cargo del mismo, en caso de no cumplir con la reparación en tiempo y forma, el Hospital lo realizará a su cargo considerando su costo económico y financiero y daño en el funcionamiento del Hospital. B - Si ante reclamos, el Contratista no responde en tiempo y forma, la D.O. del Hospital podrá llegar a suspender la obra total o parcialmente. Los días suspendidos se contabilizarán como atraso injustificado. C - Todo trabajo no realizado o realizado incorrectamente, no respondiendo a especificaciones técnicas ni a reclamos en tiempo y forma, lo hará realizar el Hospital cargando su costo al Adjudicatario, además de su incidencia en la calificación de la empresa. 7- Materiales, insumos herramientas y elementos de trabajo El Contratista debe declarar y asentar en remito toda entrada y salida de los materiales, insumos, herramientas y elementos de trabajo de su propiedad, las que estarán bajo su responsabilidad. Dicha declaración será verificada por personal de la D.O. y Vigilancia. (Formulario 14). 8- Forma de cotizar, presupuesto, plan de trabajos y curva de inversión: En la planilla adjunta se deberá cotizar cada ítem con su precio de material y mano de obra según corresponda, ampliando los ítems que el Oferente considere necesario, no pudiendo retirar ninguno de los detallados. Al precio unitario obtenido se le adicionará un coeficiente que contemple los gastos generales (directos e indirectos), beneficio, gasto financiero e impuestos, para conformar el precio final por ítem. Este coeficiente deberá ser desglosado indicando qué porcentaje del mismo corresponde a cada uno de los costos directos e impuestos. El Oferente debe aclarar la marca de los materiales y equipos que cotiza, respondiendo a las especificaciones técnicas dadas y a legislación y normativa vigente. Las obras se cotizarán según el sistema de Unidad de medida, quedando entendido que las certificaciones son por unidades realizadas. Dentro del monto cotizado se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los




documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. El Hospital podrá exigir al Contratista antes de la adjudicación de la obra, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el listado del pliego. Deberá incluirse el plan de trabajos y la curva de inversión como parte de la oferta para ser evaluados en conjunto con el presupuesto antes mencionado. La falta de cualquiera de estos ítems, en forma parcial o total podrá resultar en la desestimación de la oferta a solo juicio del Hospital. 9- Forma de Contratación Se adjudicará según los antecedentes solicitados y menor precio. Realizada la adjudicación de la obra y recibida la O.C. correspondiente, el Adjudicatario debe cumplir con la documentación administrativa y de Seguridad e Higiene en tiempo y forma. La demora en presentación de la documentación requerida se considerará como días de atraso no justificados para el inicio de obra. 10- Final de obra y Planos Conforme a Obra Terminada la obra contratada, de acuerdo a las reglas del buen arte, verificados con conformidad el funcionamiento de las instalaciones, retirado todos los elementos residuales, equipos y herramientas del Contratista, realizada la limpieza final de obra, entregados todos los Planos Conforme a Obra a conformidad de D.O., manuales, folletería técnica, memorias descriptivas que correspondan, la D.O. dará la Recepción de Obra Provisoria. 11- Manuales de mantenimiento A la recepción provisoria de los trabajos, el Contratista proveerá de manuales que contengan las características técnicas de los elementos que integran las instalaciones que forman parte del presente pliego, instrucciones para su mantenimiento, folletos, esquemas y todo otro elemento necesario para el correcto funcionamiento de las mismas. 12- Seguros El Adjudicatario deberá constituir los siguientes seguros, por las cantidades mínimas que para cada uno se consignan. Los mismos no implican limitación de la responsabilidad del Adjudicatario, quien la asumirá por el excedente de las sumas cubiertas hasta el monto total de las indemnizaciones a que hubiere lugar. Las pólizas deberán endosarse a favor del Hospital. a- De responsabilidad civil por los daños que como consecuencia de las actividades de la empresa o de su personal destacado en “El Hospital” sufran las personas, cosas y/o bienes de “El Hospital” y/o terceros. Monto mínimo $300.000 (Pesos Trescientos Mil) por cada siniestro, con clausula de reposición. A los efectos del Articulo 67 de la Ley de Seguros N°17.418 se deja constancia que “El Hospital” ha contratado un seguro de Responsabilidad Civil con Caja de Seguros S.A. Póliza a disposición. b- RIESGO DE INCENDIO: Que ampare todos los bienes muebles o inmuebles de propiedad del Hospital cedidos en uso durante la vigencia del contrato: $300.000 (Pesos Trescientos Mil), con clausula de reposición. A los efectos del Articulo 67 de la Ley de Seguros N°17.418 se deja constancia que “El Hospital” ha contratado un seguro de Incendio Nación Seguros S.A. Póliza a disposición.




Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. El tomador deberá endosar la póliza a favor del Hospital como beneficiario exclusivo, sin franquicia alguna. El Adjudicatario se obliga a contratar todos los seguros que exige el presente pliego con el expreso compromiso de la Aseguradora, obligándose a notificar al Hospital, de modo fehaciente al domicilio declarado en el contrato la falta de pago del premio, como así también la rescisión unilateral de cualquiera de las partes, con una antelación mínima de 30 días hábiles antes de hacer efectiva la baja de la cobertura. Todos los seguros no deberán contener clausulas de beneficio de excusión ni de división a favor de la Compañía Aseguradora. El premio de las referidas pólizas deber ser cancelado de contado y exhibir dicho comprobante a la Gerencia de Contabilidad de Gestión con 48hs de anterioridad al comienzo de la prestación. El contrato que suscriba el Adjudicatario con el Hospital, debe ser denunciado fehacientemente a la Compañía de Seguros contratada por el adjudicatario. 13- Seguridad e Higiene Ver Anexo. 14- Forma de pago y certificación Adelanto del 30% sobre las unidades a realizar, contra póliza de caución por igual importe al anticipado. La certificación será mensual, con desacopio proporcional del adelanto. Pago de certificación a los 30 días corridos de presentación, certificación a D.O. la que autorizará girando la Conformidad de Servicio al área administrativa del Hospital. La factura se debe entregar en Cuentas a Pagar. 15- Redeterminación de precios Se actualizará el precio de oferta según Decreto Nª 691/2016; cuando el desfasaje de precios desde el mes de la oferta a la fecha de entrega de obra en tiempo y forma, haya sido mayor al 5%, según el Índice General de Construcción del INDEC. Vencido el tiempo de entrega de obra con mora injustificada no se reconocerán mayores costos. 16- Garantía de obra El Adjudicatario debe dar garantía por las buenas condiciones de habitabilidad, el buen funcionamiento de las instalaciones y buen comportamiento de los materiales por 1 (uno) año, contado a partir de la fecha de Recepción Provisoria de Obra, estando el Hospital amparado por las leyes, decretos reglamentarios y normas vigentes correspondientes, ante todo incumplimiento, falla o vicio oculto, de instalaciones, materiales y/o construcción, haciendo uso el Hospital del Fondo de Garantía y reclamo si excede al mismo, siendo responsable de la operación, mantenimiento y servicio de emergencia de todas las instalaciones provistas o modificadas por él; sin que esto represente impedimento alguno de ser realizado por el personal calificado del Hospital. Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción total, el tiempo de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el caso de atraso del instalador, en cuyo caso será de aplicación lo expresado en el primer párrafo.




De haber conformidad con el resultado del trabajo se realizará la Recepción definitiva de Obra, al cumplirse los plazos mencionados. 17- Fondo de reparo Con cada certificación se retendrá el 5% en concepto de Fondo de Reparo, que será devuelto cumplida la recepción definitiva de los trabajos si así correspondiere. El Adjudicatario podrá optar por la sustitución de la retención en efectivo del Fondo de Reparo, por la contratación de una póliza de caución denominada “Póliza de sustitución de fondo de reparo”. El mismo será reintegrado luego de la Recepción Definitiva de Obra habiendo conformidad de la misma. La garantía mencionada, no inhibe al Hospital del amparo de las leyes, decretos reglamentarios y normas vigentes ante todo incumplimiento, falla o vicio oculto de construcción. 18- Descuentos y multas: Las multas se aplicarán sobre el monto total del contrato. Todo daño producido, que sea de responsabilidad del Adjudicatario, será a cargo del mismo, considerando su costo económico y financiero, si es que el responsable no lo ha realizado en tiempo y forma. -La D.O. podrá llegar a suspender la obra total o parcialmente, hasta que el Contratista regularice la situación, contabilizando los días como atraso injustificado. -Por día de atraso no justificado se aplicará una multa del 0,1% sobre el monto de obra no realizado a conformidad. -Por incumplimiento administrativo, técnico y/o de normativas, que no justifiquen suspensión del trabajo, se aplicará multa del 0,2% sobre el monto total de la obra. -Por cada vez que se haga un reclamo en forma fehaciente y no se obtenga respuesta satisfactoria en tiempo y forma, se aplicará una multa del 0,5 al 1% sobre el monto total de la obra. -Todo trabajo no realizado o realizado incorrectamente, no respondiendo a especificaciones técnicas ni a reclamos, será a cargo del Adjudicatario en su totalidad. De no realizarlo el mismo en tiempo y forma lo hará realizar el Hospital cargando su costo al Adjudicatario. 19- GENERALIDADES Todos los trabajos se realizarán respetando las reglas del buen arte, cumpliendo lo solicitado en el presente Pliego. A LOS EFECTOS DE LA OBRA TODAS LAS MEDIDAS TIENEN QUE SER VERIFICADAS “IN SITU” POR EL CONTRATISTA. En la oferta se debe indicar la marca y modelo o código de los equipos, sistema o materiales que se cotizan. 19.1 - Normas Serán de aplicación todas las normas indicadas en los distintos ítems de cada Renglón. Cuando se citan normas de aplicación extranjeras, deberá entenderse que son de aplicación las normas IRAM, AEA 90364, Última edición (Sección 710: Locales para Usos Médicos y Salas Externas a los Mismos, Sección 718: Lugares y Locales de Pública Concurrencia, Sección 771: Viviendas, oficinas y locales unitarios) u otras equivalentes y/o complementarias. 19.2 - Materiales En las Especificaciones Técnicas que se acompañan se exige que todos los equipos, elementos y materiales que se hayan de incorporar en las obras, sean nuevos, que estén sin usar, exentos de defectos de fabricación y sean los modelos más recientes, donde se hayan incorporado las últimas tecnologías.




El Contratista deberá proponer, con información técnica completa, todo cambio, detalle o cálculo solicitado a completar, para su aprobación. Todos aquellos trabajos que se realicen con materiales no aprobados por la D.O. se considerarán trabajos no autorizados. Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, IRAM, sin excluir otras específicas según necesidad. Entrega y Almacenamiento Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta sus usos abrigados de la intemperie y separados del suelo natural, correctamente estibados según las normas IRAM y las indicaciones que al respecto impartan los fabricantes y cada una de las secciones del presente Pliego. Sistemas Patentados Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. Requerimientos especiales Los materiales inflamables y similares deberán ser depositados en locales apropiados, donde no corran peligro éstos, ni el personal ni otros materiales y se deberá cumplir con la normativa correspondiente. En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos contra incendio que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se suministrarán estos elementos en la medida que lo exija la D.O. 19.3 - Calidad y marcas Deberán responder a lo contratado, siendo presentados para su aprobación a la D.O. antes de ser aplicados o instalados. En todos los casos en que se mencionan marcas es a los efectos de indicar calidad, correspondiendo a esa marca o similar. 19.4 - El Contratista debe presentar todo equipo, material o elementos antes de ser utilizado, para su aprobación. De igual modo proponer, con información técnica completa, todo cambio, detalle o cálculo solicitado a completar, para su aprobación. 19.5 - Plantel técnico en obra El Contratista tendrá un Jefe de Obra permanentemente en obra, el cual deberá ser un profesional matriculado según las incumbencias de las obras, el que tendrá a su cargo la coordinación y seguimiento de las tareas que le correspondan, o competan realizar, arbitrando los medios que correspondan a fin de no entorpecer, dilatar, postergar, etc. los trabajos, que deberán ser realizados en la obra para que la misma se corresponda con el fin para la cual fue proyectada. A su vez dicho profesional será el interlocutor válido, en cuanto al intercambio de información y/o de documentación con la D.O. y su plantel de asesores en lo que respecta a la faz netamente técnica que se deba desarrollar. 19.6 - Dirección de obra y medios de comunicación contractual Personal profesional de DEP (Departamento Estudios y Proyectos) realizará la Dirección de Obra y coordinación de los trabajos entre el Adjudicatario de esta licitación y el de otras




instalaciones así como con las actividades del Hospital y funcionamiento de las instalaciones centrales, que continúan en servicio durante las 24hs todos los 365 días del año. Como medio de comunicación de primera instancia se asentarán las inspecciones realizadas, indicaciones o consultas en Cuadernos de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido con folios numerados por triplicado. Los mismos deben ser provistos por el Contratista. 19.7 - Reuniones de coordinación El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con su Jefe de Obra y la de los Profesionales de cada área, a reuniones periódicas con la D.O. a los efectos de obtener la necesaria coordinación de los trabajos en ejecución o a ejecutar para el normal desarrollo del “Plan de Trabajos”. 19.8 - Ayuda a los gremios El Contratista de Obra Civil tiene a su cargo toda Ayuda a los Gremios, ya sea a sus subcontratistas o a los Contratistas de obras complementarias. 19.8.1 - Equipamiento en general Incluye el bajado, estibado y traslado horizontal de todos los elementos. 19.8.2 - Pintura Incluye el bajado y estibado de materiales de pintura, traslado horizontal y vertical de materiales de pintura, arme y desarme de andamios. 19.9 - Documentación técnica en obra El Contratista mantendrá en obra un juego de copias actualizadas de Planos de proyecto, Pliego de Especificaciones Técnicas y Cronograma de obra, así como el libro de Notas de Pedido, quedando el de Órdenes de Servicio en manos de la D.O. Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la aprobación de las obras. El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos de cada rubro, a la preparación de los planos de obra en las escalas adecuadas con las indicaciones que oportunamente reciba de la D.O. para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las instalaciones los que serán sometidos a la aprobación. Además, la D.O. podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la D.O. y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

19.10 - Recomendaciones de bioseguridad y operativas en el ambiente hospitalario

Polvo: La obra se realizará en un hospital en funcionamiento, con pacientes habitando el espacio circundante. Este trabajo entra en la categoría de trabajo sucio, liberador de polvo, que al expandirse en el ambiente incrementa la contaminación bacteriológica del entorno. Toda abertura, ya sea de paso, de ventilación o de iluminación, existente en el Hospital, que comunique hacia el sector de obra, en cualquiera de sus niveles, deberá ser convenientemente sellada para evitar el ingreso de polvo, de acuerdo a lo indicado por la D.O. Será responsabilidad del Contratista la verificación diaria del buen estado de la estanqueidad de los cerramientos.




En caso de haber acceso a la obra desde el interior del Hospital, se deberán colocar trapos húmedos del lado interior y exterior (0,40m x 0,60m mínimo), a los efectos de limpiar el calzado. Los mismos deben ser mantenidos siempre húmedos y limpios.

El personal debe sacudir el polvo de la ropa de trabajo dentro de la obra antes de salir a la circulación interna del Hospital.

Se deben respetar sin excepción las normas internas sobre control de polvo, horarios de trabajo según ruido o vibraciones a ocasionar y las circulaciones de trabajo que se indique.

Para los trabajos, el Contratista deberá proveer los tableros de obra necesarios con llaves térmicas y disyuntores, cumpliendo con la reglamentación vigente, informando a la D.O. la potencia requerida antes del inicio de las obras, para dar tiempo a preparar la conexión de obra independiente del abastecimiento de los circuitos asistenciales.

19.10.1 - Limpieza diaria de obra La limpieza de obra debe ser diaria tanto de la obra como del obrador, con retiro de residuos orgánicos de alimentos con frecuencia diaria, los que irán embolsados en bolsas negras cerradas con doble nudo en la vereda para ser levantadas por el camión correspondiente de CABA. El desagote de los baños químicos por camión atmosférico cumpliendo con legislación vigente, frecuencia día por medio como mínimo y siempre el último día antes de un feriado o fin de semana. Retiro de escombros y/o sobrante de obra, semanal como mínimo. Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras. Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no interferir con el funcionamiento del Hospital. Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte. Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería. Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final. Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante. 19.10.2 - Limpieza final de obra Terminada la obra, se debe realizar una limpieza final de obra, interior y exterior con las áreas involucradas, el edificio debe quedar limpio, sin polvo ni elementos sueltos en su totalidad y en todos los niveles. El exterior con césped, donde se ubicará el obrador y baños químicos, debe quedar limpio, nivelado, sin restos de ningún tipo de material extraño. 20- Visita previa Se deberá efectuar visita previa al Hospital el día 06 de diciembre de 2017 a las 10:00 hs. Para ello deberán:




Retirar el Certificado Original de Visita en el Dto. Contrataciones, para que con un responsable del Dto. Estudios y Proyectos realicen la misma. Una vez concluida, el referido formulario deberá ser firmado por el representante autorizado de la Firma y el citado Dto. El cual se incluirá en el sobre oferta. Muy importante: Se desestimarán las ofertas presentadas por empresas que no realicen la visita. Se deberá incorporar en el sobre oferta el correspondiente Certificado de Visita. 21- Presentación y forma de las ofertas Personalmente en sobre cerrado en la Gerencia de Contrataciones y Suministros, oficina 5405 - Planta baja pasillo central - Pichincha 1890 – Ciudad de Buenos Aires. ¬Para optimizar el proceso de comunicación entre el Hospital y los oferentes y adjudicatarios, éste debe incluir en la oferta el formulario “Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación”, debidamente cumplimentado, en el que se manifiestan expresamente el o los números de Fax declarado/s por el oferente como instrumento de válida comunicación. Asimismo este formulario solicita declarar formalmente el conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones y el Reglamento de Contrataciones. La no presentación del Formulario o su parcial cumplimiento, significará, para el Hospital, el pleno conocimiento y aceptación de lo que en él se manifiesta. La presentación de las ofertas implica la aceptación de las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones. En el caso de no informarse número/s de Fax, se tendrán como válidas a todos los efectos, las comunicaciones remitidas a otros números de la firma que figuren en el resto de la oferta o en los registros internos del Hospital. Las propuestas deben presentarse por duplicado (sólo la oferta económica), no así el resto de la documentación. 22- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS El presente pliego corresponde a las Reparaciones generales de Servicios Asistenciales, a realizarse en el Hospital de Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan. Se realizarán reparaciones en varios sectores, por lo cual deberán hacerse en etapas, ya que los mismos continuarán en funcionamiento durante todas las obras. Se deberá realizar el plan de trabajos correspondiente, el cual deberá ser aprobado por la D.O., indicando cada local donde se intervendrá y las tareas que se realizarán en el mismo. Las mismas comprenden: reparación de muros (revoque, enduido, lijado), pintura, colocación de guardacamillas en muros, reparación y colocación de guardacantos en antepechos de ventanas interiores, colocación de revestimiento en paramentos. Será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no solo el cumplimiento de los plazos de obra acordados por contrato, sino todo trabajo que el mismo realice debiendo dar cumplimiento a los requisitos anteriores. Todo trabajo que por incumplimiento de lo señalado deba ser rectificado, será exclusivamente por cuenta y cargo del Contratista. 22.1 - Trabajos Previos: 22.1.1 - Estado Actual del Espacio a Intervenir: Actualmente, las áreas a intervenir se encuentran en funcionamiento en su totalidad. Se deberán realizar reparaciones de revoques en muros de mampostería, dejando las superficies en perfectas condiciones para recibir luego pintura o revestimiento, en concordancia con los existentes en cada sector a intervenir. Se colocarán guardacamillas y revestimientos tanto en tabiques de mampostería como en tabiques de placa de roca de yeso. En muros de mampostería interiores con ventanas fijas, se repararán los antepechos existentes y protegerán con guardacantos.




22.1.2 - Replanteo de la obra: El replanteo se hará de acuerdo a lo que establezca la D.O. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc., serán por cuenta del Contratista. La D.O. controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el Contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la D.O aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. El Contratista también es responsable de cualquier trabajo mal ubicado por errores en el replanteo, cualquiera sea su origen, y siendo corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista. Antes de comenzar los trabajos de electricidad, sistemas, etc. se debe dar aviso a D.O. para coordinar los cortes del abastecimiento con la seguridad de no afectar el servicio a locales habitados. 22.1.3 - Obrador: El obrador debe ser materializado por el Contratista, en placas de madera terciada o similar, con puerta con cierre de seguridad y baño químico. Por fuera debe ser pintado con látex para exteriores en color blanco e identificado con nombre de la empresa y obra. Como opción se podrán instalar contenedores metálicos adaptados para obrador, guarda de herramientas y materiales, subcontratistas, talleres, etc. El sitio se definirá en forma conjunta con la D.O. Las instalaciones del tipo eléctricas o sanitarias deberán cumplir mínimamente con las normas de seguridad. Locales para acopio y deposito de materiales: No se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos materiales que puedan deteriorarse por ello, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc. Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. 22.1.4 - Cierre de obra: Será responsabilidad del Contratista la verificación diaria del buen estado de la estanqueidad de los cerramientos, quedando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de conservación. Se realizarán los correspondientes cerramientos de obra, según secuencia de trabajo aprobada por la D.O. Interior: Previo a la iniciación de los trabajos se deberá limitar la zona, realizando cerramientos estancos al polvo, según planos y secuencia de trabajo a definir en obra. Se emplearán placas de roca de yeso con su correspondiente estructura metálica, con los encuentros sellados y encintados. Se realizarán con estructura independiente, no se podrán perforar piso ni paredes que no estén involucrados en la obra. Las placas del lado de la obra se deberán fijar con tornillos, masillar y encintar encuentros, y pintar con látex blanco como terminación hacia las áreas que continúen en funcionamiento, para evitar las superficies pulverulentas. Se deberá garantizar el sellado de todos los perímetros y uniones. La D.O. podrá exigir, en cada caso, doble cierre con cámara intermedia, para mayor seguridad en áreas restringidas. No podrá realizarse ninguna tarea de obra hasta que dicho cerramiento no esté completamente realizado, con aprobación por parte de la D.O. La D.O. indicará el recorrido de entrada de materiales y personal, y salida de escombros y otros elementos, según los horarios a definir dentro de los estipulados para dichos trabajos. El Contratista estará obligado a mantener los cuidados y la estanqueidad requerida por dicho cerramiento a fin de evitar molestias en las zonas adyacentes.




Se deberá cerrar perimetralmente todo sector involucrado, a fin de disminuir la entrada de polvo generada por la obra. Se ejecutará lo indicado en planos, cuidando que todos los cerramientos queden prolijamente terminados y debidamente sellados. Se deben respetar sin excepción las normas internas sobre control de polvo, horarios de trabajo según ruido o vibraciones a ocasionar y las circulaciones de trabajo que se indique. Por normas internas del Centro Quirúrgico se encuentra terminantemente prohibida la circulación de personal y materiales por dentro del mismo. Estas instalaciones involucran también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, protecciones del tipo denominado media sombra, etc. a los fines de asegurar la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella. Al retirar los cerramientos de obra se deberá reparar y pintar con igual color al existente todo daño producido, dejándolo en el mismo estado en que se encontraba. 22.1.5 - Unión de las obras nuevas con las existentes: Con respecto a la adecuación de las partes en contacto entre las áreas existentes y nuevas, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: -La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes. -La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras licitadas con las existentes. Todo material previsto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de calidad, tipo y forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos y/o existentes, según corresponda a juicio de la D.O. No se aceptará bajo ningún concepto que por causas imputables al Contratista deba dejar de funcionar un servicio del Hospital. Tomará las previsiones necesarias a fin de no afectar la estabilidad de las construcciones y el normal desarrollo de las actividades de la zona existente, debiéndose evitar el pasaje de polvo del área de obra al área operativa del Hospital. Por otra parte el Contratista tendrá a su cargo el estudio y la ejecución de los empalmes de todas las instalaciones a fin de que conformen una única red, no permitiéndose bajo ningún concepto el corte de suministro a las áreas existentes. 22.2 - Albañilería: Se entienden incluidos en estos trabajos, estén o no especificados en la documentación, todos aquellos exigidos por otros rubros que sean necesarios para completar la obra. Se consideran también incluidos la colocación de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas. 22.2.1 - Materiales: Todos los materiales que se empleen en la construcción serán nuevos, de primera calidad y llevarán en lugar bien visible, su marca de fábrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia, salvo los que comúnmente no lo tengan, tratándose de materiales envasados, lo serán en el envase original perfectamente cerrado con cierre de fábrica. Los materiales, substancias, etc. que no se ajustaran a las disposiciones precedentes y las que siguen o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la D.O., debiendo el Contratista retirarlos de la obra en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. 22.2.2 - Tolerancias: Los trabajos deben ser realizados cuidadosamente y con precisión, respetando las posiciones, niveles y dimensiones indicados en los planos y especificaciones especiales y no deberán superar las tolerancias:




a) Variaciones con respecto a la cota de proyecto: 0,5cm b) Variaciones de las medidas planimétricas: 1,0cm c) Variaciones de las dimensiones transversales: 0,5cm 22.2.3 - Revoques y enlucidos: Remiendos: El Contratista ejecutará todos los revoques o remiendos necesarios por el deterioro propio del edificio según indique la D.O. en cada caso. Se deberán realizar todas las tareas de mejoras de muros interiores, tales como enduido, lijado, y preparación de las superficies para recibir pintura y/o revestimientos en cada caso. Antes de aplicar cualquier revoque se harán los siguientes preparativos: -Retoque de juntas, limpiándolas perfectamente. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano, color, libre de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. Las aristas en todos los ambientes serán vivas y rectilíneas. En los distintos planos no presentarán alabeos. Los jaharros tendrán como mínimo 15mm de espesor, y los enlucidos no más de 5mm de espesor. Se trabajará de manera que su superficie sea uniforme, para lo cual se aplicará sobre el revoque grueso, un revoque fino de yeso con 30% de cemento. Para cualquier tipo de revoque el Contratista preparará las muestras que la D.O. requiera hasta lograr su aprobación. En las aristas de las mochetas de vanos, antepechos y esquinas salientes de muros a reparar, se colocarán guardacantos. 22.2.4 - Revestimientos: El material deberá ser lavable (no poroso), idealmente minimizando juntas y uniones, antideslizantes y resistentes al tránsito intenso. Los trabajos comprenden la ejecución de todos los revestimientos, con provisión de los materiales y accesorios correspondientes para cada caso e incluyendo todas las tareas necesarias para su completa realización. Todas las piezas de revestimiento deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros, sin defecto alguno. Se desecharán todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista el costo que eventualmente pudiera significar la reposición de piezas o reconstrucción de partes ya realizadas. Por tanto, se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como la incidencia respectiva en concepto de colocación de terminaciones especiales. De producirse o constatarse cualquier defecto, la D.O. ordenará el desmontaje de las partes defectuosas exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida. 22.2.4.1 - Revestimiento homogéneo en rollo: Se revestirán los paramentos hasta el nivel de dintel de puertas, o el que indique la D.O. en cada caso, con revestimiento homogéneo en rollo, espesor 2.5mm, color a definir por la D.O. En la cotización se deberá incluir todos los insumos (adhesivos, selladores, terminación poliuretánica, etc.) y accesorios correspondientes (esquineros, guardacantos, etc). Se exigirá con acabado de poliuretano, fabricando en base a productos orgánicos y reciclables, color a definir por la D.O. Deberá presentar perfecto calce, alineación, cuadratura y nivelación entre paños. Los materiales serán de primera calidad; no se aceptarán piezas o elementos defectuosos.




Se deberá garantizar que no se produzca ningún tipo de aglobamiento ni desprendimiento de los laterales, en cuyo caso la D.O. exigirá el retiro y recolocación del revestimiento. Se replantearán los cortes de manera tal de que haya la menor cantidad de juntas de unión y recortes posibles. Deberá contar con clasificación como material de baja emisión de VOC, según estándares ambientales de certificación "LEED", "GREENGUARD" o "BLUE ANGEL". Propiedades mecánicas: El material deberá ser de fácil limpieza, apto para espacios asépticos, resistente a productos de limpieza de base química, y al tránsito de equipamiento médico pesado y a golpes y/o rozamientos producidos por el desplazamiento de equipos en un espacio reducido. Propiedades químicas: Deberá ser libre de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y PBTs (Toxinas Bio acumulativas Persistentes) y no contener PVC. Comportamiento ante el fuego: Además de poseer propiedades ignífugas, tendrá que garantizarse la baja emisión de gases tóxicos en caso de incendio (cianuro, etc.) siendo libre de halógenos y demás compuestos contaminantes en caso de combustión. Terminación: Se deberá considerar una superficie de baja reflexión de la luz (<40%). El color, tono y modelo será definido por la D.O., en base a las propuestas presentadas por el Contratista. Aplicación: Previo a la colocación del material, se deberá garantizar que la superficie sea lisa, rellenando o reparando los huecos y/o desniveles que puedan existir, considerando que el material copia en forma exagerada las imperfecciones de la misma. Se utilizarán adhesivos de contacto recomendados por el proveedor con el método de aplicación según especificaciones del mismo. El material deberá ser libre de COV (formaldehidos, compuestos clorhidratados tales como neoprene, etc.), no tóxico y no carcinogénico. Solo se admitirán pegamentos al agua. No se aceptaran adhesivos que contengan tolueno. Se recomienda que la colocación y la preparación de los sustratos estén a cargo del fabricante o proveedor. Se deberá garantizar que no se produzca ningún tipo de aglobamiento ni desprendimiento de los laterales, en cuyo caso la D.O. exigirá el retiro y recolocación del revestimiento. Cordón de soldadura: En base a las especificaciones del proveedor, en la unión entre paños se preverá el espacio para colocar el cordón de soldadura, cuyo color será al tono del revestimiento. El cordón será del mismo proveedor que el resto del material. Sellador: Todo el perímetro, terminaciones y contacto con marcos de ventanas, rejillas, puertas, etc., terminará con sellador poliuretánico rasante, perfectamente peinado, previa limpieza de la superficie de aplicación. Previo al inicio de los trabajos, se deberá garantizar la ventilación natural del sector donde se realizarán las tareas, mediante la apertura de todas las aberturas hacia el exterior, dirigiendo el aire afuera por medio de extractores. Se cubrirán herméticamente todas las rejillas y difusores del sistema de aire acondicionado durante la aplicación del producto. Sin la debida ventilación, la D.O. no autorizará la realización de estas tareas. En las aristas convexas se terminará con guardacanto plástico, color al tono del material. Para la realización de zócalos sanitarios, aristas y ángulos redondeados se colocarán las prótesis




recomendadas por el fabricante con las fijaciones indicadas, manteniendo perfecta continuidad en todo su desarrollo. Las terminaciones y uniones sobre muros, marcos de carpinterías y zócalos, se realizarán con sellador poliuretánico, color a definir por la D.O. 22.2.4.2 - Guardacamillas: Se colocarán sobre todos los paramentos indicados en planos e indicaciones que oportunamente imparta la D.O. Los trabajos comprenden la provisión y colocación de las protecciones, con los accesorios correspondientes para cada caso, incluyendo todas las tareas necesarias para su completa realización. Todas las piezas serán de primera calidad. Deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros, sin escolladuras ni defecto alguno 22.2.4.2.1 - Hoja termoplástica alto impacto: Se proveerán y colocarán guardacamillas de aleación de PVC/Acrílico extruida “Kydex”, de "Pawling" o similar, modelo WG-6C color 253 “Parachmen". Con sistema "RED-E-Clip", con gran resistencia el impacto. Serán de 15cm de altura, en con aristas y terminaciones en extremos redondeadas, aplicado con anclajes de PVC cada 0,40m. Se colocarán a 90cm de altura a eje, medidos desde piso terminado. Los ángulos salientes y entrantes serán resueltos con piezas accesorias que garanticen la continuidad de la superficie, sin filos ni partes huecas, y sin tornillos a la vista. Los guardacamillas serán continuos, empalmando las piezas, de acuerdo a la longitud a cubrir, sin dejar espacio entre tramo y tramo. Las piezas accesorias solo se utilizarán en ángulos, esquinas e interrupciones por vanos. Todos los bordes se deberán sellar con sellador poliuretánico. 22.2.5 - Pintura: Se utilizarán pinturas ecológicas que deberán responder a las normas IRAM y estarán de acuerdo con las especificaciones contractuales. Será de marca "Alba", "Colorín" o "Sherwin Williams", de primera calidad. Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la D.O los revise. Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1020-1, 1020-2, 1109-A1, 1109-A10, 1022-1,1022-2, 1023, 1197 y 1198. Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. b) Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. d) Secado: La película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor tiempo posible según la calidad del acabado. e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de dispersar. En muros y cielorrasos previo enduido, lijado, limpio, perfectamente nivelado y con aplicación de fijador, se pintarán con tres manos de pintura satinada al agua en tonos similares a los existentes. Normas de Ejecución: Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, el contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la D.O.




El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. Las capas de acabado se aplicarán una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación en contrario de la D.O. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de zócalos, marcos, etc. Los trabajos preliminares a cumplir con el Contratista son: - Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijará convenientemente, y luego deberá pasarse por la superficie un cepillo de paja o cerda. - Previo aplicación de capa alguna, se efectuará una inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las superficies. Se aplicará pintura de terminación, 2 ó 3 manos según necesidad, debiendo quedar la superficie perfectamente cubierta y pareja. En todos los casos se debe respetar las especificaciones técnicas de aplicación de cada producto. 22.2.5.1 - Interior en locales generales: Pintura para interior látex satinado al agua semimate color ídem existente, en paredes interiores con grueso y enlucido de yeso con cemento reforzado. Se procederá a la limpieza, enduído total, lijado, repaso del enduido, lijado, fijador y dos o más manos de pintura con rodillo color blanco. 23- Mantenimiento de Oferta Cuarenta y cinco (45) días hábiles. 24- Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación Firmada y sellada por persona debidamente autorizada. 25- Certificado Fiscal Deberá cumplimentarse Resolución General 1814/AFIP/2005. Se recuerda que conforme dicha norma toda oferta igual o superior a $50.000.- deberá contar con el Certificado Fiscal para Contratar independientemente del monto adjudicado.-

DCS

Dr. NORBERTO MIYADAIRA

Abogado Jefe Dpto. Contrataciones

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C.

"PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN"




ITEM RUBROS UN. CANT. M. DE OBRA MO * cant MAT. Material*cant SUBTOTAL COEF. Pase *

1 TAREAS PRELIMINARES

1,1 Cierre de obra interior, protecciones, sellados y andamios Gl. 1 -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,2 Replanteo Gl. 1 -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,3 Obrador Gl. 1 -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,4 Plan de Seguridad e Higiene Gl. 1 -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,5 Seguimiento en obra Seguridad e Higiene Gl. 1 -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$

2 REVOQUES

2,1 Revoque interior grueso y enlucido de yeso (reparaciones: incluye enduido y lijado) m2 30 -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$

3 REVESTIMIENTOS

3,1 Revestimiento Homogeneo en rollo m2 200 -$ -$ -$ -$ -$ -$

3,2 Guardacamillas alto impacto ml. 50 -$ -$ -$ -$ -$ -$

3,3 Sellador poliuretánico (incluye mano de obra) ml. 150 -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$

4 PINTURA

4,1 Satinado al agua color marfil para interiores m2 100 -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$

5 LIMPIEZA DE OBRA

5,1 Limpieza diaria, final y retiro de materiales mes 3 -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$

COSTO DIRECTO -$

COEFICIENTE DE PASE = x (De aplicación sobre el costo directo, contempla gastos generales +

costo finaciero + beneficios + Impuestos

* COSTO TOTAL (COSTO OBRA + GG + CF + BENEF + II. BB. + IVA) -$




ANEXO I

CONDICIONES DE INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS

DOCUMENTACIÓN

Para ingresar a trabajar al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C Prof. Dr. Juan P. Garrahan el contratista

principal deberá presentar al Sector de Higiene y Seguridad, con cinco días hábiles de antelación al

inicio de las actividades, la documentación exigida en el Chek- list (Documento dinámico de

relevamiento de Obras) y ANEXOS Complementarios.

Las copias de las mismas quedarán en poder del encargado o supervisor designado a la supervisión

de las tareas a realizar por el contratista. (Supervisor Interno)

El mismo tiene carácter obligatorio. El NO cumplimiento de lo expuesto en tiempo y forma

faculta al Hospital Garrahan a impedir el acceso del Contratista o Subcontratista.

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO

1. Con una antelación mínima de cinco días (hábiles) al ingreso al Hospital, se efectuará una reunión

inicial con la contratista en la que se repasarán y aclararán todos los temas vinculados con la obra o

servicio a prestar y las condiciones exigidas por el Hospital Garrahan, dejando constancia firmada en

la reunión inicial con contratistas.

Esta reunión es obligatoria de realizar para las obras comprendidas en el Decreto 911/96 (Res. 35,

Res. 51, Res. 319; Res. 231 y reglamentaciones complementarias)

“En caso de Obras mixtas” (Personal propio y del Contratista se aplicará la misma modalidad, previa

evaluación de las características especificas de cada Obras)

El contratista deberá cumplir con la normativa legal vigente en materia de Higiene y Seguridad en el

trabajo Ley 19587, Decreto 351/79, y reglamentaciones complementarias vigentes.

Participaran de la misma:

El representante del trabajo, obra o servicio del Hospital Garrahan

El representante de Higiene y Seguridad del Hospital Garrahan

El responsable de Higiene y Seguridad del contratista.

El responsable de la obra, del contratista y/o subcontratista

El responsable del sector donde se ejecute la actividad del Hospital Garrahan

2. El Contratista deberá presentar ante la empresa responsable de la seguridad física del Hospital

(vigilancia, dejando una fotocopia) el listado en donde consten en forma detallada todas las

herramientas y equipos de su propiedad que ingresen o egresen al Hospital Garrahan, el mismo

deberá contar con el membrete correspondiente al nombre de la empresa y firma del Titular de la

misma.




3. El contratista deberá presentar con la documentación obligatoria para su ingreso, la clausula de no

repetición a favor del Hospital Garrahan, deslindándose toda responsabilidad al Hospital Garrahan

por accidentes, incidentes o enfermedad profesional que aquejaran al personal de la contratista.

4. El Contratista deberá dejar (en Vigilancia) un listado del personal que ingresa de la empresa con

Nombre, Apellido y DNI declarado ante la ART (cobertura de riesgo de trabajo).

5. Todo el personal del Contratista deberá tener visible su tarjeta de identificación personal. (Nombre

de la empresa, Nombre y apellido, Nro. de CUIL, categoría laboral)

6. El contratista deberá informar a Higiene y Seguridad con 48 hs de antelación las Altas y/o bajas

del personal existente en la obra. Cumpliendo con los puntos 3, 4, 6.

7. Números de emergencias médicas de la ART – Centros de derivación (Cartelera en el Obrador).

8. Constancia de exámenes médicos preocupacionales con declaración de apto físico.

9. El Contratista se deberá acoplar al Plan de Emergencia y Evacuación del Hospital Garrahan,

debiendo exhibir en el obrador el cartel del “ROL DE LA EMERGENCIA”.

10. El Contratista y su personal no podrán realizar obras, tareas y /o maniobras que pudieran

comprometer la seguridad de los empleados del Hospital, del público y pacientes, como así también

los bienes e inmuebles.

La falta de cumplimiento u omisión que se detecten de los puntos mencionados, faculta al Hospital

Garrahan, a aplicar las sanciones que considere conveniente, suspensión de obra, resección del

contrato de acuerdo a la gravedad de los hechos.

Consideraciones:

Para trabajos de EMERGENCIA exclusivamente y que se presentaran fuera de los horarios

administrativos, el Permiso de Ingreso podrá ser autorizado por el solicitante/representante del

trabajo, que deberá confeccionar el Anexo III de la presente, luego de verificar la documentación

solicitada en el Anexo I.




ANEXO II INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS

Empresa……………………………… Obra…………….. Fecha de Inicio: ---/---/--

Fecha de finalización ---/---/--- Extensión de obra ---/---/---- Clausura---/---/---

Contratista principal:……………………………………………………………………

Subcontratista principal…………………………………………………………….......

Comitente Contratista Año: Mes:

REQUERIMIENTOS PARA INGRESO DE CONTRATISTAS Si NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

1)Nomina del personal con N° de CUIL

2)Cobertura de Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) / Trabajadores Independientes, seguro de

accidentes personales exigidos por ley.

3) Póliza con cláusula de no repetición a favor del Hospital Garrahan

4) Programa de seguridad Único. Res. SRT 35 (Aprobado por ART)

5) Programa de Seguridad Res. SRT 51 (Aprobado por ART)

6) Plan de trabajo Seguro (Para tareas menores a 7 días, tareas no repetitivas.) Res.319

7) Exámenes médicos-Libretas sanitarias

HIGIENE Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES (Cap. 21)

8) Responsable / Empresas tercerizadas :

9) Responsable / Personal propio (Htal. Garrahan):

Cronograma de visita del Prof. de H y S (Res. 231.Art17, Cap.3) (Res.550/11 )

10) Comitente. Responsable a cargo: …………………………………………………………………….

11) Contratistas-Sub contratistas. Responsable a cargo:…………………………………………………

Durante la Ejecución de la Obra

12) Baños químicos y vestuarios adecuados / Limpieza y orden

13) Extintores Triclase 10KG.

Higiene y Seguridad / Elementos de Protección Personal / Identificación de la

empresa

14) Cascos

15) Calzado de seguridad (De acuerdo al riesgo Tarea)-Res.1904/07

16) Guantes, mitones, mangas (de acuerdo a los riesgos/tareas)




Comitente Contratista Año: Mes:

SI NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

17) Mascara/ semimascara (de acuerdo a los riesgos/tareas)

18) Arnés

19) Ropa de Trabajo

20) Protectores auditivos , endoaurales, de copa (de acuerdo a los riesgos/tareas)

21) Pantallas transparentes/Pantallas visor oscuro para el filtrado de radiaciones.

22) Protección ocular

23) Entrega de planilla de los elementos de EPP (Firmado por el Profesional de H y S)

Señalización

24) Colocación de carteles indicadores (ejemplo: N° de teléfono ART)

25) Residuos: orgánicos en bolsa negra / Residuos diarios fuera Línea Municipal.

Contención de material particulado (Normas de bioseguridad)

26) Cerramiento/Instalación de Tabiques

27) Ante -cámara

28) Humidificación de acceso a la obra/Tapetes húmedos

FINAL DE OBRA

29) Retiro de todos los rezagos sobrantes de la Obra

30) Evitar dejar recipientes que puedan acumular agua (Prevención del Dengue)

31) Orden y Limpieza

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Para dar contrato de obra con firmas de los representantes

Director de Obra…………………………………………………………………

Encargado de Obra……………………………………………………………….

Prof. Higiene y Seguridad comitente: …………………………………………...

Prof. Higiene y Seguridad contratista: ………………………………………….

Observaciones: Estos requisitos serán en función de las características específicas de cada una de las obras.




ANEXO III – Procedimiento de Ingreso para Contratistas FECHA

EMPRESA CONTRATISTA RAZON SOCIAL

DIRECCION TELEFONO / FAX

RESPONSABLE DE LA EMPRESA

ART TELEFONO

LUGAR DE TRASLADO POR EMERGENCIAS

TELEFONO

TIPO DE TRABAJO PROGRAMADO

EMERGENCIA

GARANTIA

SECTOR DE TRABAJO

LUGAR

EQUIPO/MAQUINA

TRABAJOS A REALIZAR

FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL GARRAHAN

FECHA DE FINALIZACION DE LAS TAREAS

CANTIDAD DE PERSONAS

SUPERVISOR DE LAS TAREAS POR EL HOSPITAL GARRAHAN

FIRMA ACLARACION FECHA RESPONSABLE DEL TRABAJO SECTOR DE TRABAJO


2015 - “Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”. Decreto PEN 28/2015


Hospital de Pediatría SAMIC “Dr. Juan P. Garrahan”. Pichincha Nº 1890 (1249). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: (54-11) 4941-8512/4122-6108/6339 | FAX: (54-11) 4308-0069/0928/5337


HOSPITAL “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

Anexo lll –Rol de Emergencia

ANTE EMERGENCIAS NO MEDICAS* EN EL

HOSPITAL

LLAMAR AL

3000 EN CUALQUIER DÍA Y HORARIO

OTROS TELEFONOS UTILES

HIGIENE Y SEGURIDAD MEDICINA DEL TRABAJO BOMBERO VIGILANCIA

1744 1267/1271 1496 1216

*(Incendio, Humo, Derrames, Amenazas de Explosivos, Desorden Civil,

Temporales, etc.)




Hospital de Pediatría SAMIC “Dr. Juan P. Garrahan”. Pichincha Nº 1890 (1249). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: (54-11) 4941-8512/4122-6108/6339 | FAX: (54-11) 4308-0069/0928/5337


ANEXO III FICHA TECNICA DE PRODUCTOS QUIMICOS

FECHA

HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

NOMBRE QUIMICO: SINONIMOS:

Nº CAS:

FORMULA:

MASA MOLECULAR:

Nº NU:

SIMBOLO DE PELIGROSIDAD:

TIPOS DE PELIGRO / EXPOSICION PELIGROS / SINTOMAS AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA

CONTRA INCENDIOS

INCENDIO

EXPLOSION

EXPOSICION

INHALACION

PIEL

OJOS

INGESTION

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

UTILIZACION DEL PRODUCTO SECTOR DONDE SE UTILIZA:

UTILIZADO COMO:

PRODUCTO PURO:

PRODUCTO DILUIDO:

% DE DILUCION:

METODO DE APLICACIÓN PROPUESTO: DATOS IMPORTANTES

ESTADO FISICO, ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

PELIGROS FISICOS RIESGO DE INHALACION

PELIGROS QUIMICOS EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA

PROPIEDADES FISICAS

PUNTO DE EBULLICION SOLUBILIDAD EN AGUA: e

PUNTO DE EBULLICION (SE DESCOMPONE): PRESION DE VAPOR, kPa A 20ºC:

PUNTO DE FUSION: DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR ( AIRE = 1):

DENSIDAD RELATIVA (AGUA = 1):

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

EL VALOR LIMITE DE EXPOSICION LABORAL APLICABLE NO DEBE SER SUPERADO EN NINGUN MOMENTO DE LA EXPOSICION EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCION SI NO OBSERVACIONES DELANTAL BOTAS PROTECCION FACIAL PROTECCION OCULAR PROTECCION RESPIRATORIA GUANTES EPP A USAR EN CASO DE EMERGENCIA

Documents

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 794/17 PLIEGO DE … · "2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” - Decreto PEN 9/2017 Hospital de Pediatría SAMIC “Dr. Juan P. Garrahan”. Pichincha