INFORME AUDITORÍA TÉCNICA N°012119052014-25-LAAM-0 …€¦ · En el presente periodo, el equipo auditor revisó el informe de Avance Mensual de mayo de 2017 emitido por Eletrans

REPORTE DE AVANCE MENSUAL N°012119052014-25-LAAM-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017

PÁGINA Página 1 de 14

INFORME AUDITORÍA TÉCNICA N°012119052014-25-LAAM-0

VERSIÓN FINAL

REPORTE DE AVANCE MENSUAL N°25 PROYECTO “NUEVA LÍNEA 2x220 kV LO AGUIRRE-

ALTO MELIPILLA, CON UN CIRCUITO TENDIDO”

CLIENTE: COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

AFR/JRR AGV PVV

11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar el avance mensual del Proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Lo

Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido” y las actividades de verificación realizadas para respaldar el

avance informado por la empresa Eletrans II S.A.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - A.

Melipilla, con un circuito tendido” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el periodo comprendido por el

mes de mayo de 2017.

Dentro de las actividades a verificar se encuentran:

Estado y porcentaje de avance de las actividades incluidas en el Cronograma del proyecto, indicando el

método de cálculo de dicho porcentaje.

Cronología de Eventos Relevantes acumulados.

Curva de avance del Proyecto o curva “S”.

3. REFERENCIAS

Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A.

Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y “Segundo

Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central

(SIC) / 14-04-2014.

Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy, que

incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Lo

Aguirre-Alto Melipilla Rev 2”.

Carta DE 01929-17 emitida el 05 de mayo de 2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional y dirigida a Ancare–

Energy SpA, cuya referencia indica “Obras Nuevas, contempladas en el Decreto Exento. N°82 de 2012, del

Ministerio de Energía. Informe de Cumplimiento Hito Relevante N°4”.

Carta DE 01951-17 emitida el 08 de mayo de 2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional y dirigida a Ancare–

Energy SpA, cuya referencia indica “Observaciones a Reportes de Avance Mensual N°24, versión preliminar,

Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A. Melipilla – Rapel” y “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con

un circuito tendido”, contempladas en el Decreto Ex. N°82/2012 del Ministerio de Energía.

Correo electrónico emitido el 22 de mayo de 2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional y dirigido a Ancare

Energy SpA, donde solicita un “Informe de Modificación de Hito”, que incluya una recomendación respecto

de la aprobación o rechazo de la solicitud de modificación de fecha comprometida para los Hitos Relevante N°

2, N°3 y N°5.

Correo electrónico emitido el 23 de mayo de 2017 por Ancare Energy SpA y dirigido al Coordinador Eléctrico

Nacional, notificando la fecha de entrega del informe de Modificación de Hito Relevante N°2, versión

preliminar.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


Correo electrónico emitido el 30 de mayo de 2017 por Ancare Energy SpA y dirigido a Eletrans II S.A., donde

solicita reunión extraordinaria dada la solicitud del CEN, con el fin de recabar antecedentes actualizados del

proceso de evaluación ambiental y concesión eléctrica definitiva.

Carta CO83430052017 emitida el 30 de mayo de 2017 por Ancare Energy SpA y dirigida al Coordinador

Eléctrico Nacional, a través de la cual se envía el Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4.

Informe mensual de proyecto / Periodo mayo de 2017 / fecha: 31 de mayo de 2017, revisión 0 emitido por

Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 07 de junio de 2017.

4. DEFINICIONES

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

SEA: Servicio de Evaluación Ambiental

ICSARA: Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones

5. DESARROLLO DEL REPORTE

5.1. Estado de Avance del Proyecto:

Durante el presente periodo se verificó la información entregada, por la empresa Eletrans II S.A., en el Informe

Mensual de Proyecto / período mayo de 2017 correspondiente al Proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre –

A. Melipilla, con un circuito tendido”, comparándolo con el Cronograma identificado como “Documento 14:

“Cronograma Proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido Rev 2”,

presentado por la empresa Eletrans II S.A. el 19 de octubre de 2015 a través de carta N° ST2 EEN/024 2015.

En la siguiente tabla se indican las fechas establecidas para el cumplimiento de los Hitos Relevantes de acuerdo

a este nuevo cronograma:

Tabla N°1: Hitos Relevantes ITEM DESCRIPCIÓN FECHA

1 Hito Relevante 1: Seguros contratados y Estudios que determina las especificaciones de detalle del Proyecto. 15-10-2014

2 Hito Relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva. 30-11-2016

3 Hito Relevante 3: Construcción de las fundaciones (Al menos de un 50% de las fundaciones) 03-11-2017

4 Hito Relevante 4: Pruebas de equipos 02-05-2017

5 Hito Relevante 5: Entrada en Operación 15-10-2018

Se realizó reunión técnica con el personal de la empresa Eletrans II S.A., con el objetivo de verificar el avance del

proyecto y constatar las justificaciones que lo respalda.

La metodología utilizada para determinar el avance programado y los criterios de medición definidos por la

empresa Eletrans II S.A. para calcular el avance real del proyecto, no han sido modificados.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


Tabla N°2: Ponderación Peso Actividad Global

Se mantiene la ponderación asociada al presupuesto económico, la cual se indica en la siguiente tabla: ITEM DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN

1 Adjudicación y Licitación de Contratos 1,00% 2 Ingeniería Básica y Detalles 3,60% 3 Estudio Impacto Ambiental 4,60% 4 Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 4,40% 5 Seguros 0,35% 6 Suministro de Equipos y Materiales 32,50% 7 Construcción, Montaje y Pruebas 53,35% 8 Entrada en Operación 0,20%

Total 100%

En el presente periodo, el equipo auditor revisó el informe de Avance Mensual de mayo de 2017 emitido por

Eletrans II S.A., no detectando inconsistencias en el avance real reportado en el periodo, registrando en este un

avance acumulado programado del proyecto al mes de mayo de 2017 de un 56,85% con un avance programado

del periodo de 7,19%. El avance real acumulado declarado en el mismo informe presenta un avance de un

42,56% y un avance real del período de un 0,0%.

El avance de las partidas ejecutadas y en ejecución hasta mayo de 2017 se indica en la tabla N° 3 a continuación.

Tabla N°3: Resumen Avance Ponderado Programado y Real a mayo 2017

ACTIVIDAD DURACIÓN

[DÍAS] COMIENZO FIN PONDERACIÓN

AVANCE ACUMULADO

PROGRAMADO PONDERADO

REAL PONDERADO

Adjudicación y Estudios Preliminares 168 16-10-2013 01-04-2014 1,00% 1,00% 0,90%

Ingeniería Básica y Detalles 420 25-03-2014 18-05-2015 3,60% 3,60% 3,60%

Estudio de Impacto Ambiental 1052 14-01-2014 30-11-2016 4,60% 4,60% 2,80%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres

1516 02-04-2014 26-05-2018 4,40% 4,33% 2,67%

Seguros 79 30-06-2014 16-09-2014 0,35% 0,35% 0,35%

Suministros de Equipos y Materiales 510 16-12-2015 08-05-2017 32,50% 32,50% 32,05%

Construcción, Montaje y Pruebas 669 01-12-2016 30-09-2018 53,35% 10,45% 0,00%

Entrada en Operación 130 07-06-2018 14-10-2018 0,20% 0,00% 0,00%

AVANCE PROYECTO 56,85% 42,56%

Las partidas “Ingeniería Básica y Detalles” y “Seguros” finalizaron en periodos anteriores.

Las partidas que presentan atraso respecto al avance acumulado programado son:

• “Suministro de Equipos y Materiales” con un 99,22% de avance real acumulado, respecto de un 98,37% de

avance programado.

• “Adjudicación y Estudios Preliminares” con un 90,00% de avance real acumulado, respecto de un 100% de

avance programado.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


• “Estudio de Impacto Ambiental” con un 60,87% de avance real acumulado, respecto de un 100% de avance

programado.

• “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres” con un 60,61% de avance real acumulado, respecto de

un 98,86% de avance programado.

• “Construcción, Montaje y Pruebas” no registra avance real, respecto de un 19,58% de avance programado

acumulado.

El avance en el periodo, para las partidas principales que se encuentran en ejecución, es el siguiente:

Adjudicación y Estudios Preliminares:

Esta partida no registró avance en el mes de mayo de 2017, manteniéndose un avance real acumulado de

90% respecto al avance programado acumulado que corresponde a 100%. Esta partida debería finalizar una

vez que Eletrans II S.A. licite y adjudique la Inspección Técnica de Obras, servicio que se ejecutará con

posterioridad durante la construcción del proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental:

Esta partida no registró avance en el mes de mayo de 2017, manteniéndose un avance real acumulado de

60,87% respecto al avance programado acumulado de 100,00%.

Con fecha 07.04.2017, por medio de Resolución N° 17038 el Servicio de Evaluación Ambiental emitió el

ICSARA N°2 del proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, donde se otorga plazo

hasta el 07.07.2017, para que el adjudicatario responda a las preguntas de ese ICSARA.

Al cierre del periodo, Eletrans II S.A. informa que se han desarrollado 154 preguntas de un total de 205

preguntas planteadas en el ICSARA N°2.

Eletrans estima la presentación de la Adenda N°2 durante el mes de julio de 2017 y la obtención de la

Resolución de Calificación Ambiental para los meses de Noviembre o Diciembre de 2017.

Una vez obtenida la RCA y posterior a la Instalación de Faena, ELETRANS II S.A. informa que las empresas

contratistas comenzarán a trabajar en forma paralela en todos los frentes de trabajo.

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:

Esta partida, no registró avance durante el periodo respecto del mes anterior, presentando un avance real

acumulado de 60,61%, versus un avance programado acumulado de 98,86%. El avance acumulado de esta

partida está compuesto por las siguientes actividades:

- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, registran un avance real acumulado de 100%,

igual al avance programado acumulado, finalizadas en periodos anteriores.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 29,40%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. Este atraso se debe a que las dos actividades que la componen

registran un atraso respecto al avance programado. Estas actividades corresponden a:

o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 44,30%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%. El avance real acumulado corresponde a

66 escrituras con firma de un total de 149 escrituras, siendo que de acuerdo a lo programado esta

actividad debería presentar 149 escrituras con firma.

o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, no registra avance real siendo el avance programado

acumulado de 100,00%. Esta actividad de acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. corresponde a

los bienes de uso público o propiedad fiscal.

- “Concesión Eléctrica”, registra un avance real acumulado de 57,04% respecto a un avance programado

acumulado de 84,38%. El ítem asociado a esta actividad y que actualmente se encuentra en ejecución

corresponde a “Tramitación Decreto Concesión”, que registra un avance real acumulado de 27,10%

respecto a un avance programado acumulado de 100%.

De lo anteriormente expuesto, se mantiene lo informado en periodos anteriores respecto a que la principal

causa del atraso de esta partida se debe al menor avance real acumulado respecto al programado en la

actividad “Negociación de Servidumbres”, cuya mayor incidencia en el atraso la presenta el ítem “Otras

servidumbres legalmente constituidas” (no registra avance) que corresponde a tramos de bienes de uso

público. El atraso de esta actividad es de 100% respecto a lo programado. De acuerdo a lo informado por

Eletrans II S.A. el avance de la actividad se regularizaría cuando se obtenga la concesión eléctrica de la línea.

El otro ítem que genera un atraso significativo es “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, el cual

registra una desviación respecto de lo programado de 55,7%, presentando un avance real acumulado de

44,30%.

A continuación, se indica el resumen de los tramos presentados por Eletrans II S.A. en la solicitud de división

de la concesión definitiva y el grado de avance de negociación al 31 de mayo de 2017:

Tabla N°4: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea LAAM

SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA LO AGUIRRE - ALTO MELIPILLA

TRAMO N° DE

PREDIOS

N° PROPIETARIOS

1

LONGITUD DEL

TRAMO (m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 5) OBSERVACIONES

TRAMO 1

52 17

25.369 45,4% 52 45,4% 2

Notificaciones a propietarios

completadas por Adjudicatario

1 El número de propietarios por tramo presentado por Eletrans II S.A. difiere de lo indicado por el equipo auditor en periodos anteriores (a excepción de bimestre agosto-septiembre), particularmente, para los Tramos 1, 4, 8, 11 y 12. Eletrans II ratifica el número de propietarios, indicando que la información anteriormente presentada por el equipo auditor no estaba validada.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA LO AGUIRRE - ALTO MELIPILLA

TRAMO N° DE

PREDIOS

N° PROPIETARIOS

1

LONGITUD DEL

TRAMO (m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 5) OBSERVACIONES

TRAMO 2

2 1 992 1,8% 2 1,8% 2



TRAMO 3

5 3 4.337 7,8% 2 7,3% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 4

4 1 70 0,1% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 5


TRAMO 6


TRAMO 7


TRAMO 8


TRAMO 9

1 1

153 0,3% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 10


TRAMO 11


TRAMO 12


TRAMO 13


TRAMO 14

1 1 117 0,2% 1 0,2% 2



TRAMO 15


TOTAL 160 67 55.913 100% 107 77,4% -

Tabla N°5: Indicación para “Estado de Tramo”.

Nº ESTADO DEL TRAMO

1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario

3 Última oposición de los propietarios presentada

4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada

5 Conformidad de la SEC

6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría

7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial

8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados

9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados

10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


La información antes indicada no incluye la Variante Mallarauco.

La longitud total acumulada de la línea, considerando la modificación de trazado denominada “Variante

Mallarauco” se encuentra incorporada en las tablas de avance asociadas a las gestiones de negociación

correspondientes a las tablas N°s 6, 7 y 8 que a continuación se detallan.

Tabla N°6: Cuadro Avance Mensual Estado de Negociaciones

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones al 31/05/2017

Mes

Número de Predios Según Actividad

En Catastro En Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escrituras

Real / Prog Real / Prog Real / Prog Real / Prog

R.ac / Pr.ac R.ac / Pr.ac R.ac / Pr.ac R.ac / Pr.ac

Mar-17 0/0 0/0 0/11 0/12

149/149 134/149 67/149 66/149

Abr-17 0/0 0/0 2/0 0/0

149/149 134/149 69/149 66/149

May-17 0/0 0/0 0/0 0/0

149/149 134/149 69/149 66/149

Tabla N°7: Cuadro Avance en la Constitución de Servidumbres

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre al 31/05/2017

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (m) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida2 9 18.616 30%

Con acuerdo vigente 60 31.704 52%

Total 69 50.320 82%

Tabla N°8: Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbres

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre al 31/05/2017

Lsc (km) NT3 Lm (km/tramo)

Con servidumbre constituida4 18,6 11 1,7

Considerando acuerdos 31,7 6 5,3

En donde: Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas NT: Número de tramos continuos con servidumbres constituidas Lm = Lsc/NT

2 De acuerdo a lo indicado por la empresa Eletrans II S.A., servidumbre constituida corresponde a predio que cuenta con firma de escritura y

ésta se encuentra inscrita en CBR. 3 Respecto al número “NT” indicado en la tabla N°8, la empresa Eletrans II S.A., lo determina a partir del listado de propietarios afectados

por la línea de transmisión, que incluye la identificación de cada propiedad con su Rol. El número “NT” se define como la cantidad de propiedades (Roles) que, siendo continuos, tienen servidumbres constituidas o han llegado a un acuerdo previo a la firma de la constitución de la servidumbre.

4 Ver Nota 5.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


Suministros de Equipos y Materiales:

Durante el presente periodo, esta partida registró avance real acumulado de 99,22%, respecto a un avance

programado acumulado de 100%.

El avance del periodo se relaciona a la actividad “Equipos y Materiales Línea de Transmisión, Seccionamiento

y Normalización” que registró un avance de 98,75% respecto al avance programado de 100,0%.

Construcción, Montaje y Pruebas:

Esta partida no registra avance real, encontrándose retrasada en un 19,58% respecto al avance total

programado, considerando que debió comenzar el 01 de diciembre de 2016 con la actividad “movilización a

obra e instalación de faena”.

5.2. Cumplimiento de Hito Relevante:

En relación al Hito Relevante N°2, como se ha informado en periodos anteriores, Eletrans II S.A. solicitó la

postergación de la fecha de su cumplimiento para el 02 de abril de 2018, lo cual a la vez afecta el cumplimiento

de los Hitos Relevantes N°3 y N°5, por lo que propuso nuevas fechas para ellos. A continuación, se presenta una

tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016 de Eletrans, indicando el contenido de los Hitos, su fecha

original y su solicitud de prórroga.

Tabla 9: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6T a Ministerio de Energía. Carta Nª GG-

EII0127/2016.

HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto

Hito Nº 1 Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle de los Proyectos.

365 días corridos. (16 de octubre de 2014).

Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC

766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016) *.

Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.

02 de abril de 2018.

Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).

Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.

Hito Nº 4 Prueba de equipos 1295 días corridos. (02 de mayo de 2017).

Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).

Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.

Respecto al Hito Relevante N°2, con fecha 22.05.2017 el Coordinador Eléctrico Nacional solicitó al equipo auditor

un Informe de Modificación de Hito el cual contenga una recomendación respecto de la aprobación o rechazo de

la propuesta del adjudicatario, teniendo en cuenta la situación actual del proyecto y su impacto en los Hitos

Relevantes N°3 y N°5. Por su parte, Ancare Energy SpA comprometió el envío del informe de modificación para el

día 09.06.2017

Posterior a ello, el equipo auditor solicitó a Eletrans II S.A. una reunión de carácter extraordinario con el fin de

recabar los últimos antecedentes existentes respecto del Estudio de Impacto Ambiental y Concesión Eléctrica


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


Definitiva. Dicha reunión fue llevada a cabo fuera del alcance del presente periodo con fecha 06.06.2017, por lo

que se ahondará en mayor profundidad en una próxima entrega.

Respecto del Hito N°4, con fecha 05.05.2017 el Coordinador Eléctrico Nacional por medio de su carta DE

N°01929-17 y dirigida a Ancare Energy SpA, solicitó el Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4

considerando la solicitud de aprobación del Hito por parte del adjudicatario del proyecto, emitida por medio de

su carta GG-EII0038/2017 del 27.04.2017 adjuntando los antecedentes que dan cuenta del cumplimiento.

Finalmente, con fecha 30.05.2017 y mediante carta CO83430052017, Ancare Energy SpA envió el Informe de

Cumplimiento de Hito Relevante N°4, versión preliminar, concluyendo que el Hito se encuentra cumplido, ya que

los protocolos reflejan el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos.

5.3. Avances Acumulados del Proyecto:

A continuación, se entrega detalle de las actividades que respaldan el avance informado por Eletrans II S.A.:

Tabla N°10: Detalle Avance

ACTIVIDAD TAREA INICIO

PLANIF. TERMINO PLANIF.

AVANCE PROG ACUM.

AVANCE REAL ACUM.

COMENTARIOS

Adjudicación y Estudios

Preliminares

Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación

16-10-2013 16-10-2013 100,00% 100,00%

Movilización (organización, recursos iniciales)

16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Contratos.)

15-11-2013 14-12-2013 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Subestaciones

29-01-2014 29-03-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión

15-12-2013 24-03-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental

15-12-2013 13-01-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Inspección Técnica de Obras

15-12-2013 13-01-2014 100,00% 0,00% No registró avance en el

periodo.

Ingeniería Básica y Detalles 30-03-2014 03-01-2015 100,00% 100,00%

Estudio de Impacto

Ambiental

Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,00% 100,00% Ingreso de EIA al SEA el 01-

06-2016

Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,00% 35,00%

No registró avance en el periodo. Se ingresó la Adenda N°1 al SEA el

20.02.2017 Decreto de Aprobación EIA 30-11-2016 30-11-2016 100,00% 0,00%

Tramitación Decreto de Concesión y

Servidumbres

Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,00% 100,00%

Estudios de Títulos 02-04-2014 01-03-2016 100,00% 100,00%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias


periodo. Otras servidumbres legalmente constituidas

28-08-2014 12-02-2017 100,00% 0,00%

Presentación de Solicitud al Min de Energía de la Concesión Definitiva

19-08-2015 19-08-2015 100,00% 100,00%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


ACTIVIDAD TAREA INICIO

PLANIF. TERMINO PLANIF.

AVANCE PROG ACUM.

AVANCE REAL ACUM.

COMENTARIOS

Tramitación Decreto Concesión 20-08-2015 30-05-2017 100,00% 27,10% No registró avance en el

periodo.

Seguros

30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,00%

Suministro de Equipos y

Materiales

Preparación de Bases para Compra de Suministros

16-12-2015 14-01-2016 100,00% 100,00%

Equipos y Materiales Subestaciones 15-01-2016 08-05-2017 100,00% 100,00% Paño de Línea GIS y Diagonal GIS 15-01-2016 08-05-2017 100,00% 100,00% Equipos Control, Protecciones y

SSAA 15-01-2016 25-10-2016 100,00% 100,00%

Equipos Comunicaciones 15-01-2016 24-11-2016 100,00% 100,00% Equipos y Materiales Línea de Transmisión

15-01-2016 14-03-2017 100,00% 98,75%

Estructuras 15-01-2016 14-03-2017 100,00% 100,00% Conductor 15-01-2016 14-03-2017 100,00% 100,00%

Aisladores 15-01-2016 08-01-2017 100,00% 100,00% La partida finalizó en el

período anterior. Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas


periodo. Construcción,

Montaje y Pruebas

01-12-2016 30-09-2018 19,58% 0,00%

5.4. Cronología de Eventos Relevantes Acumulados.

De acuerdo a lo informado por la empresa Eletrans II S.A., se constata que:

Fecha Eventos

16-10-2013

Publicación Diario Oficial de la República de Chile, de Decreto N°6 en el cual “Fija Empresa Adjudicataria de los Derechos

de Explotación y Ejecución de las Obras Nuevas denominadas: Nueva Línea 1x220 kV A. Melipilla – Rapel y Nueva Línea

2x220 kV Lo Aguirre– A. Melipilla, con un Circuito Tendido, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema

Interconectado Central”

31-07-2014 Eletrans II S.A., a través de carta N°GG EII028/2014, envía a CDEC-SIC programa modificado del Proyecto.

26-08-2014 Ingreso electrónico de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental.

29-08-2014 Formalización de presentación de EIA al Servicio de Evaluación Ambiental (Carta Conductora GG EII032/2014)

05-09-2014

Servicio de Evaluación Ambiental, emitió la Resolución Exenta N°0774/2014, en la cual resuelve acoger a trámite el

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel y Nueva Línea 2x220 kV Lo

Aguirre – Alto Melipilla con un circuito tendido", presentado por ELETRANS II S.A.

25-09-2014 Eletrans II S.A. informa cumplimiento de Hito Relevante N° 1 “Seguros Contratados y Estudio que determina las

especificaciones de detalle del Proyecto”, a través de su carta N° GG-EII038/2014.

03-10-2014

CDEC SIC a través de su carta DP N° 910/2014, solicitó a la empresa Eletrans II S.A. aclaraciones a los Estudios

presentados en su carta N° GG-EII038/2014, correspondiente a los proyectos “Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla-Rapel”

y “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre-Alto Melipilla, con un circuito tendido”.

13-10-2014 Eletrans II S.A., a través de su carta GG-EII043/2014, da respuesta a los requerimientos del CDEC SIC solicitados en su

carta DP N°0910/2014.

15-10-2014

CDEC SIC a través de su carta DP N° 938/2014, solicitó a la empresa Eletrans II S.A. aclaraciones a las Pólizas de Seguros

presentados en su carta N° GG-EII038/2014, correspondiente a los proyectos “Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla-Rapel”

y “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre-Alto Melipilla, con un circuito tendido”.

16-10-2014 Eletrans II S.A., a través de su carta GG-EII045/2014, da respuesta a los requerimientos del CDEC SIC solicitados en su

carta DP N°0938/2014.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


Fecha Eventos

05-11-2014

Servicio de Evaluación Ambiental, emite la Resolución Exenta N°1035/2014, en la cual resuelve poner término

anticipado a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos "Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla –

Rapel” y “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla con un circuito tendido", presentado por la empresa

ELETRANS II S.A.

22-12-2014

Equipo Auditor a través de carta N°15422122014, solicitó a la empresa Eletrans II S.A. indicar las acciones que tomará

debido a la emisión de la resolución exenta N°1035/2014 emitida por el SEA e indicar el impacto de ésta en el actual

cronograma del proyecto.

07-01-2015

La empresa Eletrans II S.A., emite carta N° ST2 EEN/012 2015, en respuesta a carta N° CO15422122014 de Ancare

Energy, en la cual se le solicita indicar las acciones que tomará debido a la emisión de la resolución exenta N°1035/2014

emitida por el SEA e indicar el impacto de ésta en el actual cronograma del proyecto.

12-01-2015 Equipo Auditor emite Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°1, en versión final con fecha 12-01-2015

23-12-2014 La empresa Eletrans II presentó la Solicitud de de Concesión Eléctrica Definitiva para la Línea de Transmisión Lo Aguirre-

Alto Melipilla.

27-03-2015

La empresa Eletrans II S.A. informa al equipo auditor, que el Sr. Antonio Muñoz (Gerente de Proyecto) ha dejado sus

funciones relativas a los contratos “Nueva línea 2X220 kV. Alto Melipilla- Lo Aguirre, con un circuito Tendido” y “Nueva

Línea 1X220 kV. Rapel-Alto Melipilla”, asumiendo provisoriamente estas funciones el Subgerente General de Eletrans II

S.A., el señor Julio Herrera Mahan, con el apoyo de la Gerente de Contratos Sra. Bernardita Espinoza. Lo anterior se

comunicó a través de carta N° GG-EII-028 2015 del 27 de marzo de 2015.

27-03-2015 La empresa Eletrans II S.A. presentó la solicitud de declaración del interés nacional del proyecto a la Corporación

Nacional Forestal.

20-04-2015 La empresa Eletrans II S.A. a través de su carta ST2 EEN/014 2015, solicita al equipo auditor, pronunciamiento sobre

Configuración de Diagonal en GIS Subestación Lo Aguirre.

27-04-2015 La empresa Eletrans II S.A. realizó exposición de la solicitud de la declaración del interés nacional del proyecto ante la

comisión evaluadora de la Corporación Nacional Forestal.

19-05-2015 La Corporación Nacional Forestal emite la Resolución N°207/2015, a través de la cual califica de Interés Nacional el

Proyecto.

20-05-2015

Resolución exenta N° 8493, emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el 20 de mayo de 2015, a

través de la cual se declara admisible la solicitud de concesión eléctrica definitiva presentada por la empresa ELETRANS

II S.A., para la línea denominada “Nueva Línea de 2x220 kV Lo Aguirre- Alto Melipilla, con un circuito tendido””.

18-06-2015

El equipo auditor a través de carta N° CO22715062015 responde a la solicitud de pronunciamiento sobre Configuración

de Diagonal en GIS Subestación Lo Aguirre, realizada por Eletrans II S.A. a Ancare Energy en su carta ST2 EEN/014 2015.

En esta carta el equipo auditor solicita aclaraciones a aspecto indicados en dicha solicitud de pronunciamiento.

23-07-2015 La empresa Eletrans II S.A. a través de su carta ST2 EEN/018 2015, envía aclaraciones al equipo auditor respecto a su

presentación de solicitud de pronunciamiento sobre Configuración de Diagonal en GIS Subestación Lo Aguirre.

05-08-2015 La empresa Eletrans II S.A. informa al equipo auditor la incorporación del nuevo Gerente de Proyecto, Sr. Cristian

Maldonado, quien asume dicho cargo a partir del 03-08-2015.

18-08-2015

El Equipo Auditor a través de su carta N° CO24318082015, cierra el proceso de revisión de la presentación de Eletrans II

S.A., incluidas en sus cartas ST2 EEN/014 2015 y ST2 EEN/018 2015, indicando que la división de la diagonal propuesta

por Eletrans II S.A. para la conexión del primer circuito, respeta la configuración de la conexión establecida en las Bases

de Licitación del Proyecto y cumple con las correspondientes condiciones establecidas en la Oferta Técnica de Eletrans II

S.A.

19-08-2015

La empresa Eletrans II S.A., a través de su carta N°GG-EII080/2015 envía al CDEC SIC su Propuesta de modificación de

fecha de Hito N°2 para los proyectos “Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla- Rapel y Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A.

Melipilla, con un circuito tendido”

25-08-2015 Eletrans II S.A. ingresa el nuevo EIA al SEA

01-09-2015 El SEA emite Resolución Exenta N°1124/2015 en la cual informa que resuelve admitir a trámite el EIA presentado por

Eletrans II S.A.

09-09-2015 CDEC SIC a través de carta D.P. N°0732/2015 solicita al equipo auditor emitir Informe de Modificación de Hito.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


Fecha Eventos

19-10-2015 Eletrans II S.A. a través de carta N°ST2 EEN/024, entrega antecedentes complementarios a los adjuntados a carta N°GG-

EII080/2015.

26-10-2015 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito N°012119052014-MHR01-LAAM-AMRA-PRE” en versión

preliminar.

29-10-2015 SEA emite Resolución Exenta N°1427, en la cual informa que se pone término (anticipado) al procedimiento de

evaluación de impacto ambiental del EIA ingresado en agosto de 2015 por Eletrans II S.A.

18-11-2015 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito N°012119052014-MHR01-LAAM-AMRA-PRE1” en versión

preliminar, a solicitud del CDEC SIC de acuerdo a carta D.P. N°905/2015.

08-01-2016 CDEC SIC a través de carta D.P. N°0033/2016 aprueba propuesta de modificación de Hito Relevante N°2, presentada por

Eletrans II S.A. en agosto de 2015.

14-01-2016 Eletrans II S.A. solicita a la SEC la división en 15 tramos de la solicitud de concesión realizada el 23 de diciembre de 2014

y declarada admisible por este organismo el 20 de mayo de 2015, a través de Resolución exenta N°8493.

26-01-2016 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito N°012119052014-MHR01-LAAM-AMRA-0” en versión final de

acuerdo a carta D.P. N°055/2016 emitida por el CDEC SIC.

01-06-2016 Eletrans II S.A. ingresa al SEA el EIA denominado “Línea de Transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla –

Rapel”.

08-06-2016 El SEA a través de la Resolución Exenta N° 0721/2016, resuelve declarar admisible a trámite el EIA presentado por la

empresa Eletrans II S.A. el 01-06-2016.

01-08-2016 Eletrans II S.A. a través de carta N° ST2 EEN007 2016, informa a Ancare Energy el cumplimiento del Hito Relevante N°4.

01-09-2016 El SEA emitió el primer ICSARA (N° 161154) al EIA presentado por Eletrans II S.A.

28-10-2016 Eletrans II S.A., a través de carta N° GG-EII0127-2016, solicita al Ministerio de Energía la modificación de los Hitos

Relevantes establecidos en el decreto D.S. N° 6T 2013 del Ministerio de Energía.

24-11-2016 Eletrans II S.A., solicita al SEA aumentar el plazo para responder al ICSARA N°1 del EIA del Proyecto, hasta el 28 de

febrero de 2017.

29-11-2016 SEA, mediante Resolución Exenta 1377, acogió para estudio la solicitud de aumento de plazo para responder al ICSARA

N°1 presentada por Eletrans II S.A.

20-02-2017 Eletrans II S.A. ingresa al Servicio de Evaluación Ambiental la Adenda N°1 del primer ICSARA y el anexo PAC

correspondiente a la participación ciudadana.

07-04-2017 El SEA emitió el segundo ICSARA al EIA presentado por Eletrans II S.A.

27-04-2017 Eletrans II S.A., mediante carta GC-EII0038/2017, presenta antecedentes que dan cumplimiento el Hito Relevante N°4

“Prueba de Equipos”.

30-05-2017 Ancare Energy emite “Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4, N°012119052014-CHR04-AMRA-LAAM-PRE” en

versión preliminar de acuerdo a carta DE N°01929-17 emitida por el Coordinador Eléctrico Nacional.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 11-07-2017


5.5. Curva de Avance del Proyecto o curva “S”

Gráfico 1: Curva “S”, a mayo de 2017.

6. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 28-06-2017 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.

0 11-07-2017 Final Se emite en versión final sin realizar modificaciones de acuerdo a correo electrónico emitido el 10-07-2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional.

Documents

INFORME AUDITORÍA TÉCNICA N°012119052014-25-LAAM-0 …€¦ · En el presente periodo, el equipo auditor revisó el informe de Avance Mensual de mayo de 2017 emitido por Eletrans