INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI17 … · Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por mail de fecha 06.04.2017. - Informe Mensual de proyecto /Periodo abril de 2017

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI17-AMRA-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017

PÁGINA Página 1 de 15

INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI17-AMRA-0

VERSION FINAL

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 17 PROYECTO “NUEVA LÍNEA 1x220 kV ALTO MELIPILLA

- RAPEL”

CLIENTE: COODINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

AFR/JRR AGV/DEB PVV

21-06-2017 21-06-2017 21-06-2017


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral del

Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto Melipilla – Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto Melipilla –

Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el periodo comprendido entre los meses de marzo y abril de

2017.

3. REFERENCIAS

- Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A.

Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y “Segundo

Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central

(SIC) / 14-04-2014.

- Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy, que

incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto

Melipilla - Rapel Rev 2”

- Informe Mensual de proyecto /Periodo marzo de 2017/ fecha 31 de marzo de 2017, revisión 0 emitido por

Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por mail de fecha 06.04.2017.

- Informe Mensual de proyecto /Periodo abril de 2017/ fecha: 30 de abril de 2017, revisión 0 emitido por

Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por mail de fecha 04.05.2017.

- Carta CO75706032017 emitida por Ancare Energy SpA el 06.03.2017 y dirigida a Eletrans II S.A., cuya referencia indica “Proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre-Alto Melipilla, con un circuito tendido” y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla-Rapel”. Minuta N°3 AMRA – LAAM: Hito N°4, Comentarios Protocolos Pruebas FAT Rev. 2”.

- Carta ST2 EEN001 2017 emitida por Eletrans II S.A. el 07.04.2017 y dirigida a Ancare Energy SpA, cuya

referencia indica “Proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un circuito tendido” y

“Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”. Envía Antecedentes con Respuesta a Minuta N°3

“Comentarios de Ancare Energy a protocolos de pruebas FAT Rev.2 para Cumplimiento de Hito Relevante

4””.

- Carta ST2 EEN002 2017 emitida por Eletrans II S.A. el 11.04.2017 y dirigida a Ancare Energy SpA, cuya

referencia indica “Proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un circuito tendido” y

“Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”. Envía Antecedentes Complementarios a Minuta N°3”.

- Carta GG-EII0038/2017 emitida por Eletrans II S.A. el 27.04.2017 y dirigida al Coordinador Eléctrico Nacional,

cuya referencia indica “Solicita aprobación del Hito Relevante N°4 “Prueba de Equipos” en Proyectos “Nueva

Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un circuito tendido” y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla –

Rapel””.

- Carta CO80627042017 emitida por Ancare Energy SpA el 27.04.2017 y dirigida a Eletrans II S.A., cuya

referencia indica “Proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre-Alto Melipilla, con un circuito tendido” y


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


“Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla-Rapel”. Minuta N°4 AMRA – LAAM: Hito N°4, Comentarios Protocolos

Pruebas FAT Rev. 3”.

4. DEFINICIONES

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

SEA: Servicio de Evaluación Ambiental

RSEIA: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

ICSARA: Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones.

RCA: Resolución de Calificación Ambiental

PAC: Participación Ciudadana

CEN: Coordinador Eléctrico Nacional

5. RESUMEN EJECUTIVO

a) Estado y porcentaje de avance de las Obras en ejecución:

a.1. Adjudicación y Estudios Preliminares:

Terminadas todas las actividades que comprenden esta partida a excepción de “Adjudicación Inspección

Técnicas de Obras” quedando pendiente la etapa de licitación y adjudicación de la Inspección Técnica de

Obras, servicio que se ejecutara durante la construcción del proyecto.

a.2. Ingeniería:

En agosto de 2015, finalizó esta partida.

a.3. Estudio de Impacto Ambiental:

Esta partida se encuentra atrasada, registra un avance real acumulado durante el periodo marzo – abril

de 2017 de 60,87% respecto a un avance programado acumulado de 100%, en comparación con el

bimestre anterior la partida no registra avances.

Con fecha 07.04.2017, por medio de Resolución N° 17038 el Servicio de Evaluación Ambiental emitió el

ICSARA N°2 del proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, donde se otorga

plazo hasta el 07.07.2017, para que el adjudicatario responda a las preguntas de ese ICSARA.

Al cierre del periodo, Eletrans II S.A. informa que se han desarrollado 57 preguntas de un total de 205

preguntas planteadas en el ICSARA N°2.

Se mantiene lo informado en periodos anteriores, donde Eletrans II S.A. no ha recibido respuesta a la

carta N° GG-EII0127/2016 de fecha 28 de octubre de 2016 y dirigida al Ministerio de Energía, donde

solicita ampliar el plazo para el cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha propuesta para el

cumplimiento de Hito Relevante N°2 corresponde al 02 de abril de 2018.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


a.4. Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:

Esta partida se encuentra atrasada. Durante el presente bimestre se registró avance real en las

actividades “Negociación de Servidumbres” y “Concesión Eléctrica”, generando un avance real de 0,33%

respecto al bimestre anterior, llegando a un avance real acumulado de 71,02% respecto a un avance

programado acumulado de 98,07%. Una de las causas del retraso es la sub-actividad “Otras

servidumbres legalmente constituidas” que hasta abril de 2017 no ha registrado avance real. Dicha sub-

actividad corresponde a tramos de bienes de uso público y el avance se regularizaría una vez obtenida la

concesión eléctrica de la línea. Por otro lado, la sub-actividad “Elaboración de Escrituras y Firmas

Voluntarias”, si bien tiene un avance real de un 0,98% respecto del bimestre anterior, se encuentra

atrasada en un 30,7% respecto a su avance programado acumulado.

a.5. Seguros:

Actividad finalizada.

a.6. Suministros de Equipos y Materiales:

Esta partida evidencia un leve retraso, registrando un avance real acumulado de 99,60% respecto a un

avance programado acumulado de 100,00%. En comparación al periodo anterior, se produce un avance

de 0,53% El avance registrado en el periodo corresponde al avance real en la actividad “Equipos y

Materiales Línea de Transmisión, Seccionamiento y Normalización” debido al término de las pruebas

FAT de las estructuras (finalizado en marzo 2017) y aisladores (finalizado en abril 2017), donde la

empresa Alumini hizo entrega de los certificados de conformidad.

El retraso de la partida Suministros de Equipos y Materiales está dado por la actividad “Adquisición

Otros Suministros y Materiales de Líneas” la cual presenta un avance del 75%, quedando pendiente y en

desarrollo la ferretería del conductor.

a.7. Construcción, Montaje y Pruebas:

Esta partida no registró avance real encontrándose atrasada en un 7,34% respecto al avance

programado acumulado, debido a que con fecha 01 de diciembre de 2016 debió iniciarse la

“Movilización a Obra e Instalación de Faena” lo que no ocurrió.

a.8. Cumplimiento de Hitos Relevantes:

Al cierre del bimestre, Eletrans II S.A. no ha recibido respuesta a su carta N° GG-EII0127/2016, emitida

con fecha 28 de octubre de 2016 y dirigida al Ministerio de Energía, cuya referencia indica “Solicita, por

fuerza mayor, modificación del D.S. Nº 6T de fecha 09 de septiembre de 2013, publicado por el Diario

Oficial el 16 de octubre del mismo año”.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


A continuación, se presenta una tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016, indicando el

contenido de los Hitos, su fecha original y su solicitud de prórroga.

Tabla 1: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6 T a Ministerio de Energía. Carta Nº

GG-EII0127/2016.

HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto

Hito Nº 1 Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle de los Proyectos.

365 días corridos. (16 de octubre de 2014).

Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC

766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016)*.

Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.

02 de abril de 2018.

Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones

1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).

Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.

Hito Nº 4 Prueba de equipos 1295 días corridos. (02 de mayo de 2017).

Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).

Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.

Respecto al Hito N°4, con fecha 06.03.2017 Ancare Energy SpA emitió la carta CO75706032017, en

donde por medio de la “Minuta N°3 AMRA – LAAM: Hito N°4, Comentarios Protocolos Pruebas FAT

Rev.2” se da respuesta a la carta de Eletrans II S.A. ST2 EEN013 2016 del 14.12.2016 que se refiere a los

comentarios realizados por el equipo auditor en la Minuta N°2.

Por su parte, Eletrans II S.A. con fecha 07.04.2017 emitió la carta ST2 EEN001 2017 donde envía

antecedentes en respuesta a la carta CO75706032017. Seguido a ello por medio de carta ST2 EEN002

2017, Eletrans II S.A. con fecha 11.04.2017 hizo envío de antecedentes complementarios a la referida

Minuta N°3.

Una vez revisados los últimos antecedentes complementarios enviados por el adjudicatario, el equipo

auditor a través de carta CO80627042017 emitió la “Minuta N°4 AMRA – LAAM: Hito N°4, Comentarios

Pruebas FAT Rev.3”, donde indicó sus comentarios finales para el cumplimiento de Hito.

Finalmente, con fecha 27.04.2017 Eletrans II S.A. mediante carta GG-EII0038/2017 hizo entrega al CEN

de la totalidad de los antecedentes que dan cuenta del cumplimiento del Hito Relevante N°4, revisados

previamente por el equipo auditor.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


El avance de las principales actividades del proyecto se indica en la tabla siguiente:

Tabla 2: Cuadro de Avance de las principales Actividades del Proyecto al mes de abril de 2017.

Descripción Inicio

Actividad Fin

Actividad

Avance Acumulado Programado

Avance Acumulado

Real Ponderación

Avance Acumulado Ponderado

Programado

Avance Acumulado Ponderado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares

16-10-2013 01-04-2014 100,00% 90,00% 1,00% 1,00% 0,90%

Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,00% 100,00% 5,10% 5,10% 5,10%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 60,87% 4,60% 4,60% 2,80%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres

02-04-2014 20-06-2018 98,07% 71,02% 4,80% 4,71% 3,41%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,00% 0,30% 0,30% 0,30%

Suministros de Equipos y Materiales

11-11-2015 03-04-2017 100,00% 99,60% 38,90% 38,90% 38,74%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 7,34% 0,00% 45,10% 3,31% 0,00%

Entrada en Operación 06-06-2018 13-10-2018 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00%

Acumulado Proyecto 100% 57,92% 51,25%

b) Singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos:

El proyecto presenta un avance real acumulado de 51,25% respecto de un avance acumulado programado de

57,92%. Las partidas que presentan retrasos respecto del avance acumulado programado corresponden a

“Adjudicación y Estudios Preliminares”, “Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión

y Servidumbres” y “Construcción, Montaje y Pruebas”.

El atraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” es lo que imposibilita el cumplimiento de los plazos

comprometidos por el adjudicatario del proyecto de acuerdo al cronograma vigente.

Eletrans II S.A. a la fecha no ha recibido respuesta a la carta N° GG-EII0127/2016 de fecha 28 de octubre de

2016 y dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicitó ampliar el plazo para el cumplimiento de Hito

Relevante N°2. La nueva fecha propuesta para el cumplimiento de Hito es el 02 de abril de 2018.

El Servicio de Evaluación Ambiental a través de resolución N° 170358 de fecha 07.04.2017, publicó el ICSARA

N°2 del proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental otorgando plazo hasta el 07.07.2017 para

que Eletrans II S.A. responda a las 205 preguntas planteadas en el ICSARA N°2.

c) Cumplimiento de Características técnicas comprometidas:

Ancare Energy SpA por medio de cartas CO75706032017 del 06.03.2017 y CO80627042017 del 27.04.2017

envió las Minutas N°3 y N°4, respectivamente, con comentarios a las pruebas FAT necesarias para el

cumplimiento del Hito Relevante N°4 “Prueba de Equipos”. Dichos antecedentes fueron enviados

posteriormente por Eletrans II S.A. mediante la carta GG-EII0038 dirigida al CEN para la aprobación del Hito.

Fuera del alcance del presente periodo, el Coordinador Eléctrico Nacional con fecha 05.05.2017 emitió la

carta DE N° 01929-17 donde solicita al equipo auditor la realización del Informe de Cumplimiento de Hito

Relevante N°4, el cual será tratado en mayor detalle durante la emisión del próximo reporte.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


d) Análisis Desarrollo del Proyecto:

A partir de diciembre de 2016, el proyecto comienza a registrar atraso respecto a su programación,

principalmente, debido a los retrasos de la partida “Estudio de Impacto Ambiental”, ya que no se logró la

obtención de la RCA en la fecha programada y, por ende, el cumplimiento del Hito Relevante Nº 2 lo que ha

impedido el correcto desarrollo del proyecto de acuerdo a su cronograma inicial.

Debido a lo anterior, Eletrans II S.A. solicitó al Ministerio de Energía, mediante carta Nº GG-EII0127/2016

emitida el 28 de octubre de 2016, la reprogramación del Hito Relevante Nº 2, lo que retrasa el inicio de las

actividades constructivas repercutiendo en el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5. En su carta,

Eletrans II S.A. informa los motivos porque hasta la fecha de esa carta “ha sido imposible obtener las

Resoluciones de Calificación Ambiental para los Proyectos”, justificando la modificación de los sobre la base

de causas de fuerza mayor a pesar, a su juicio, de haber mantenido una debida diligencia para cumplir sus

obligaciones.

6. AVANCE DEL PROYECTO:

El proyecto presenta un avance real ponderado acumulado de 51,25%, inferior al avance programado ponderado

acumulado (57,92%). El avance real en el bimestre correspondió a un 0,22%, siendo que el avance programado

para el mismo periodo correspondía a un 4,65%.

Las partidas que actualmente se encuentran en ejecución y que registraron avance real en el presente bimestre

son “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Suministro de Equipos y Materiales”. Las partidas

“Adjudicación y Estudios Preliminares” y “Estudio de Impacto Ambiental no presentaron avances en el periodo.

El avance en cada partida se indica a continuación:

a) “Adjudicación y Estudios Preliminares” presenta un avance acumulado real de 90%, respecto a un avance

programado acumulado de 100%. Al igual que lo informado en periodos anteriores, el retraso en esta partida

se debe a que no se encuentra adjudicada a la empresa que realizará la inspección técnica durante la

construcción del proyecto. El equipo auditor no visualiza que el atraso de esta partida represente un riesgo

para el cumplimiento de los plazos comprometidos.

b) “Ingeniería Básica y Detalles” presenta un avance acumulado real de 100%, finalizado durante agosto de

2015.

c) Las actividades asociadas a la partida “Estudio de Impacto Ambiental” registran un atraso de un 39,13%

respecto al avance programado acumulado de 100,00%. Durante el periodo no se registraron avances

manteniendo su avance en un 60,87%, sin embargo, con fecha 07.04.2017 el SEA publicó el ICSARA N°2 del

proceso de evaluación. Finalizado el periodo Eletrans II S.A. informó que se encuentran desarrollando las

respuestas a las preguntas planteadas en el ICSARA N°2, teniendo como plazo para la entrega de las

aclaraciones el 07.07.2017


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


d) La partida “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres” registró un avance en el bimestre de

0,33%, alcanzando un avance real acumulado de 71,02% respecto a un avance programado acumulado de

98,07%, generándose un atraso en esta partida de 27,05%.

El avance real acumulado de esta partida está compuesto por las siguientes actividades y subactividades:

- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, actividades finalizadas en periodos anteriores.

- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 46,00%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. Este atraso se debe a que la subactividad “Otras servidumbres

legalmente constituidas” no ha registrado avance real y presenta un atraso de 100% respecto al

cronograma vigente, generando el atraso en la partida. Así también, la subactividad “Elaboración de

Escrituras y Firmas Voluntarias” se encuentra retrasada en un 30,7%. Cabe señalar, que los avances

indicados corresponden al trazado de la línea por 101 predios y que no considera la variante Culiprán.

El avance en las subactividades de esta partida es:

o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 69,3%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%. El avance real acumulado corresponde a

70 escrituras con firma de un total de 101 escrituras, siendo que de acuerdo a lo programado esta

subactividad debería presentar 101 escrituras con firma.

o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, no registra avance real siendo el avance programado

acumulado de 100%. Esta subactividad de acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. corresponde a

los bienes de uso público o propiedad fiscal, no registrando avance para esta subactividad.

- “Concesión Eléctrica”, registra un avance real acumulado de 57,35% respecto a un avance programado

acumulado de 76,80%. El ítem asociado actualmente en ejecución corresponde a “Tramitación Decreto

Concesión”, que registró un avance real en el periodo de 0,5% correspondiente a las notificaciones que

han quedado registradas a través de las firmas notariales de escrituras durante el proceso de negociación

de servidumbres para la línea, llegando a un avance real acumulado de 39,7% respecto a un avance

programado acumulado de 78,6%.

Se mantiene lo informado en periodos anteriores respecto a que la principal causa del atraso en esta partida

se debe al menor avance real acumulado respecto al programado en la actividad “Negociación de

Servidumbres”, cuya mayor incidencia en el atraso la presenta el ítem “Otras servidumbres legalmente

constituidas” (no registra avance), la cual corresponde a tramos de bienes de uso público. De acuerdo a lo

informado por Eletrans II S.A. el avance de esa actividad se regularizaría una vez obtenida la concesión

eléctrica de la línea.

Como información complementaria para esta partida, en la Tabla N°3 se muestra el resumen de los tramos

presentados en la solicitud de división de la concesión definitiva y el grado de avance de negociación, al 30

de abril de 2017. Cabe señalar, que el listado mostrado en esa tabla no incluye la variante Culiprán.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


Tabla N°3: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea AMRA

SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL

TRAMO N° DE

PREDIOS N°

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL

TRAMO (m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 4) OBSERVACIONES

TRAMO 1

19 24 26.401 45,2% 19 45,2% 2

Notificaciones a propietarios

completadas por Adjudicatario

TRAMO 2

5 4 2.535 4,3% 1 1,2% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 3

5 8 1.364 2,3% 5 2,3% 2



TRAMO 4

7 1 663 1,1% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 5


TRAMO 6


TRAMO 7

119 158 15.961 27,3% 1 0,3% - Solicitud Concesión e trámite de Admisión

por la SEC

TRAMO 8

1 1 844 1,4% 1 1,4% 2



TRAMO 9


TRAMO 10


TRAMO 11


TRAMO 12


TRAMO 13


TRAMO 14


TRAMO 15

1 1 - 0,0% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 16


TRAMO 17


TRAMO 18


TRAMO 19


TRAMO 20



VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL

TRAMO N° DE

PREDIOS N°

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL

TRAMO (m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 4) OBSERVACIONES

TRAMO 21


TOTAL 175 230 58,377 100,0% 28 56,00% -

Nota: La disminución del número de predios con servidumbres firmadas y porcentaje de longitud de línea con

servidumbres firmadas, se debe a que se había incorporado por error en los Tramos 2 y 5 las escrituras firmadas de

los propietarios que corresponden al Tramo 7 (variante Culiprán), cuya admisibilidad se encuentra en tramitación en

la SEC.

Tabla 4: Indicación para “Estado del Tramo”.

Nº ESTADO DEL TRAMO

1 Solicitud Concesión admitida por la SEC

2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario

3 Última oposición de los propietarios presentada

4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada

5 Conformidad de la SEC

6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría

7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial

8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados

9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados

10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados

La información antes indicada no incluye la Variante Culiprán. Con fecha 09 de noviembre de 2016 Eletrans II

S.A. solicitó la concesión eléctrica definitiva de la variante Culiprán sin tener respuesta a la fecha.

La longitud acumulada hasta febrero de 2017 (incluida la variante Culiprán) se encuentra considerada en las

tablas de avance asociadas a las gestiones de negociación.

e) Respecto a la partida “Seguros” esta se encuentra finalizada en septiembre de 2014.

f) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, registró avance real de 0,53% en el bimestre,

teniendo un avance real acumulado de 99,60% respecto a un avance programado acumulado de 100,00%; sin

embargo, la partida se encuentra atrasada en un 0,4% debiendo haber finalizado el 03.04.2017.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


El avance del periodo se produjo en la actividad “Equipos y Materiales Línea de Transmisión, Seccionamiento

y Normalización”, con el término de las pruebas FAT de aisladores, lo cual se comprueba con la entrega de

los certificados de conformidad por el subcontratista Alumini.

En cuanto a los pendientes para el término de la actividad, se encuentra en desarrollo la ferretería del

conductor con un avance del orden del 75%.

g) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, no se registró avance real en el presente bimestre

encontrándose retrasada respecto con la reprogramación del inicio de esta partida (01-12-2016), la cual

tiene un avance programado acumulado de 5,71%.

h) Respecto a la partida “Entrada en Operación”, no hay actividades en ejecución, siendo esto concordante con

el avance programado para el periodo reportado en el presente informe.

i) Hitos Relevantes: En relación al Hito Relevante N° 2, Eletrans II S.A. solicitó su modificación para el 02 de abril

de 2018, lo que afecta el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5, proponiendo nuevas fechas para

su cumplimiento. Durante el presente bimestre no se recibió respuesta a esa solicitud.

Respecto del Hito Relevante N°4, Eletrans II S.A. por medio de su carta GG-EII0038/2017 del 27.04.2017 hizo

entrega de los antecedentes que dan cuenta del Cumplimiento de Hito Relevante N°4 sobre la base de los

comentarios del equipo auditor emitidos durante el proceso de revisión de protocolos de pruebas FAT.

A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades del proyecto:

Tabla 5: Cuadro de Avance de Actividades del Proyecto

Actividades Inicio

Programado Actividad

Fin Programado

Actividad


Avance Acumulado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,0% 90,0%

Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación 16-10-2013 16-10-2013 100,0% 100,0%

Movilización (organización, recursos iniciales) 16-10-2013 14-11-2013 100,0% 100,0%

Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,0% 100,0%

Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Cttos.) 15-11-2013 14-12-2013 100,0% 100,0%

Adjudicación Contratista EPC Subestaciones 14-01-2014 27-02-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión 14-01-2014 27-02-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental 15-12-2013 13-01-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Inspección Técnica de Obras 14-01-2014 12-02-2014 100,0% 0,0%

Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,0% 100,0%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,0% 60,87%

Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,0% 100,0%

Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,0% 35,0%

Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable 30-11-2016 30-11-2016 100,0% 0,0%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 02-04-2014 20-06-2018 98,07% 71,02%

Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,0% 100,0%

Estudios de Títulos 02-04-2014 21-03-2016 100,0% 100,0%

Negociación de Servidumbres 02-04-2014 31-03-2017 100,0% 46,00%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias 02-04-2014 31-03-2017 100,0% 69,3%

Otras servidumbres legalmente constituidas 11-06-2014 26-11-2016 100,0% 0,0%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


Actividades Inicio

Programado Actividad

Fin Programado

Actividad


Avance Acumulado

Real

Concesión Eléctrica 08-09-2015 20-06-2018 76,80% 57,35%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva 08-09-2015 08-09-2015 100,0% 100,0%

Tramitación Decreto Concesión 09-09-2015 19-06-2017 78,6% 39,7%

Decreto de Concesión 20-06-2017 20-06-2017 0,0% 0,0%

Imposición Servidumbre 21-06-2017 20-06-2018 0,0% 0,0%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,0% 100,0%

Suministros de Equipos y Materiales 11-11-2015 03-04-2017 100,0% 99,60%

Preparación de Bases de Licitación Suministros 11-11-2015 10-12-2015 100,0% 100,0%

Equipos y Materiales Subestaciones 11-12-2015 03-04-2017 100,0% 100,0%

Equipos Primarios 11-12-2015 03-04-2017 100,0% 100,0%

Equipos Control, Protección y SSAA 10-01-2016 20-10-2016 100,0% 100,0%

Equipos Comunicaciones 09-02-2016 19-12-2016 100,0% 100,0%

Equipos y Materiales Línea de Transmisión, Seccionamiento y Normalización

11-12-2015 27-02-2017 100,0% 98,81%

Estructuras 11-12-2015 07-02-2017 100,0% 100,0%

Conductor 10-01-2016 27-02-2017 100,0% 100,0%

Aisladores 09-02-2016 02-02-2017 100,0% 100,0%

Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas 07-08-2016 02-02-2017 100,0% 75,0%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 5,71% 0,00%

Movilización a Obra e Instalación de Faena 01-12-2016 17-03-2017 100,0% 0,0%

Construcción Obras Civiles SE Alto Melipilla Troncal 01-01-2017 14-06-2017 38,20% 0,0%

Caminos de Acceso 21-12-2016 28-06-2017 32,5% 0,0%

Fundaciones Estructuras de la Línea 26-03-2017 19-04-2017 0,10% 0,0%

Entrada en Operación 06-06-2018 13-10-2018 0,0% 0,00%

A continuación, se adjunta la curva S del proyecto.

Figura 1: Curva S Proyecto Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

Respecto al Hito Relevante N°2, programado inicialmente para el 30 de noviembre de 2016, el cual no fue

cumplido debido al retraso en la obtención de la RCA, Eletrans II S.A. informó que a la fecha no ha recibido

respuesta a su carta N° GG-EII0127/2016 dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicita por razones de

fuerza mayor, la modificación del D.S. N°6T de fecha 09 de septiembre de 2013, y a consecuencia de ello se

solicita además la modificación de fechas de cumplimiento de los Hitos Relevantes N°3 y N°5 que se verán

directamente afectados.

La fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°4 programada para el 03.05.2017 se da por aprobada con la

entrega de los antecedentes por parte del adjudicatario mediante carta GG-EII0038/2017 emitida el 27.04.2017.

Posterior al cierre del periodo, el CEN por medio de carta DE 01929-17 de fecha 05.05.2017 solicitó al equipo

auditor el informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4 sobre la base de los antecedentes entregados por el

adjudicatario.

8. ESTADO DEL PROYECTO:

De las actividades desarrolladas por el equipo auditor, se informa que respecto a:

8.1. Características Técnicas del Proyecto

En el periodo marzo - abril 2017, el equipo auditor por medio de cartas CO75706032017 del 06.03.2017 y

CO80627042017 del 27.04.2017 envió a Eletrans II S.A. las Minutas N°3 y N°4 con comentarios a las pruebas

FAT. Posteriormente Eletrans II S.A. emitió la carta GG-EII0038/2017 dirigida al CEN con los antecedentes

necesarios para el cumplimiento del Hito Relevante, dando cumplimiento a la fecha estipulada por cronograma.

8.2. Cronograma del Proyecto

El equipo auditor verificó, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales reportados

por la empresa Eletrans II S.A. respecto a las actividades del cronograma del proyecto, detectando que:

El proyecto presenta un avance real acumulado inferior al avance programado, debido a que las partidas

“Construcción Montaje y Pruebas”, “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, “Suministros de

Equipos y Materiales”, “Estudio de Impacto Ambiental” y “Adjudicación y Estudios Preliminares”, presentan

atraso respecto al avance programado vigente.

El equipo auditor considera que los atrasos actuales en las partidas “Adjudicación y Estudios Preliminares” y

“Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres” no representan un riesgo asociado al no

cumplimiento de los plazos comprometidos para el proyecto.

El retraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” provocó el incumplimiento del Hito Relevante Nº 2,

en consecuencia, no se logrará el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5, por lo cual el proyecto

no se podrá poner en operación en la fecha programada (14.10.2018). ELETRANS II S.A. formalizó una


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


solicitud de nuevas fechas para el cumplimiento de los Hitos mencionados, lo que deberá ser analizado por la

autoridad. Para la entrada en operación del proyecto se solicita como nueva fecha el 30.04.2020 (Hito

Relevante N°5), lo que implica un atraso de 562 días. A la fecha no se ha recibido respuesta a la solicitud de

modificación de plazo del Hito Relevante N°2 por parte de la autoridad. En particular, para la entrada en

operación del proyecto se propone como nueva fecha el 30 de abril de 2020 (Hito Relevante Nº 5).

8.3. Gestiones ante Organismos Públicos

Eletrans II S.A. informa que con fecha 20 de febrero de 2017, se hizo ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental

de la Adenda N°1 que responde al ICSARA N°1 y el anexo correspondiente a la participación ciudadana.

Durante el mes de marzo de 2017 Eletrans II S.A. y sus empresas asesoras elaboraron las respuestas a las

observaciones que los diferentes organismos del Estado con competencia ambiental publicaron del proceso de

revisión de la Adenda N°1, al 31.03.2017 se pronunciaron 22 de 25 servicios.

Durante el mes de abril de 2017 no se registran gestiones ante organismos públicos.

8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto

Se mantiene la siguiente estructura organizacional presentada por Eletrans II S.A. para el proyecto.

8.4.1. Administración General del Proyecto:

Se mantiene el señor Cristián Maldonado como Jefe de Proyecto, quien es apoyado en la gestión del

proyecto por las siguientes empresas:

- Empresa Heredia y Santana quienes tienen la función de “Project Management Office”

- Empresa ESINEL quienes tienen la función de revisión de ingeniería.

- Empresas Poch Ambiental S.A., SGA, Entorno Social y Ambios, quienes tienen la función de la Gestión

Ambiental del proyecto.

- Empresa Plan OK, quienes realizan la función de Gestión Documental

- Empresa NYSA, quienes realizan la función de Gestión de Servidumbre y Concesión

8.4.2. Ingeniería, Suministros de Equipos y Materiales, Construcción, Montaje, Pruebas y Entrada en Operación:

La empresa Eletrans II S.A. tiene adjudicada estas actividades a las siguientes empresas:

- Proyecto Nueva línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel a la empresa Alusa.

- Proyecto Ampliación S/E Rapel 220 kV a la empresa ABB.

- Proyecto S/E Alto Melipilla 220 kV a la empresa ABB.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 21-06-2017


9. CONCLUSIONES:

De acuerdo a las actividades realizadas y a las evidencias obtenidas durante el periodo informado, el equipo

auditor concluye que, hasta la fecha, el proyecto presenta un avance inferior al programado. Los eventos

descritos y relacionados con las actividades de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” imposibilitaron el

cumplimiento del Hito Relevante Nº 2, por lo que el proyecto no se podrá poner en operación en la fecha

programada (14.10.2018).

ELETRANS II S.A. solicitó al Ministerio de Energía prorrogar las fechas de cumplimiento de los Hitos Relevantes

N°2, N°3 y N°5, con lo que la fecha de puesta en operación del proyecto se atrasa en 562 días, hasta el

30.04.2020.

Respecto a los requerimientos técnicos establecidos para el proyecto el equipo auditor emitió comentarios a los

protocolos de pruebas FAT recibidas del adjudicatario como antecedentes para el cumplimiento del Hito

Relevante N°4.

10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 26-05-2017 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.

0 21-06-2017 Final Se emite en versión final sin realizar modificaciones, de acuerdo a correo electrónico emitido el 16-06-2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional.

11. ANEXOS

- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.

- Anexo 2: “Documentos Verificados”.

- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual marzo 2017”.

- Anexo 4: “Indicadores Principales abril 2017”.

Documents

INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI17 … · Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por mail de fecha 06.04.2017. - Informe Mensual de proyecto /Periodo abril de 2017