Upload
phamminh
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.
"APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA."
TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.
PRESENTA: MIGUEL ÁNGEL ROMERO SÁNCHEZ.
ASESOR: M. A. E. DANIEL ORTEGA OSORIO.
ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL POR LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CONFORME AL ACUERDO NÚM.
00954061, DE FECHA SIETE DE MARZO DE 1995.
MÉXICO D.F., AGOSTO DE 2010
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
AGRADECIMIENTOS:
A ESA GRAN INSTITUCIÓN "SECRETARÍA DE MARINA"
Por la gran oportunidad que me brindo para superarme en mi vida profesional, a través
de capacitarme con esta Maestría, reiterándole mi Subordinación y Respeto.
A MIS PADRE:
Por su inmenso y desinteresado apoyo a lo largo de mi vida y en esta nueva etapa de
superación personal, por hacer de mi un ser lleno de aspiraciones y sobre todo por su
gran amor incondicional.
A MI JEFE Y COMPAÑEROS DE TRABAJO:
Por su apoyo y compresión durante esta etapa del aprendizaje, pero sobre todo por ese
gran compañerismo que me demostraron durante la elaboración de este trabajo.
A DIOS por haber puesto en mi camino a esa dos grandes mujercitas.
A ti:
MI ESPOSA.
Porque sin tu gran apoyo, compresión y amor no hubiera podido culminar con esta
nueva etapa de'conocimiento.
Porque supiste aligerar mi carga de trabajo con detalles y cariño.
Pero sobre todo porque me comprendiste y regalaste demasiado tiempo de tu vida.
GRACIAS. TE AMO VERONICA
Y
A MI ANGELITO
MI HIJA.
Que en todo momento fuiste el motivo de inspiración, para poder llevar a cabo esta
Maestría y no obstante tu corta edad entendiste los momentos que no pude estar
contigo. Gracias hija por ser el Angelito que ilumina mi vida.
Te amo mi niña preciosa.
IV
"APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA."
RESUMEN.
La finalidad del presente trabajo es proporcionar al Residente de Obra, los conocimientos básicos
de la administración con el fin de proporcionarles una nueva herramienta durante la ejecución de
una obra pública dentro de la Secretaría de Marina con el fin de que estas concluyan en tiempo y
forma, así como no quebrante la normatividad en materia de obra pública vigente, para lo cual está
desarrollado en cinco capítulos.
En el capítulo uno, encontraremos definiciones de administración, con el fin de empezar a
familiarizar a los Residentes de Obra con esta área del conocimiento, sus principios y algunas
características claves para entenderla mejor.
En el capítulo dos nos enfocaremos a la escuela del proceso administrativo como complemento del
capítulo uno, servirá para identificar las etapas más comunes en citado proceso como lo son la
planeación, organización, dirección y control, para que sea utilizado como herramienta de la
Residencia de Obra para un mejor seguimiento y control durante la ejecución de una obra pública a
ejecutarse en la Secretaría de Marina.
En el capítulo tres en su parte medular nos muestra cómo se está llevando a cabo la administración
de las obras publicas en la actualidad, a través del área encargada de esa función, así como una
reseña histórica de esta noble Institución, con el fin de que personal ajeno a esta se forme un
panorama mayor de citada dependencia.
En el capítulo cuatro identificaremos quienes son los responsables directos déla ejecución de los
trabajos, a quienes va dirigido el presente trabajo cuáles son sus funciones y se especificaremos
que es una obra pública por contrato.
Y por último en el capítulo cinco se propone la aplicación de un proceso administrativo como
herramienta del Residente de Obra, con el fin de que se pueda implementar durante la ejecución de
las obras por contrato para que ayude a mejorar la parte administrativa de las construcciones y así
poder trabajar en armonía con la normatividad en materia de obra pública, indicando las funciones y
responsabilidades durante el proceso, así como la aplicación de herramientas de apoyo y control
para que el Líder de las obras entregue al final un producto de calidad a su o sus clientes finales.
"APPLICATION OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS AS A TOOL OF RESIDENT OF WORK DURING THE EXECUTION OF A CONTRACT FOR PUBLIC WORKS. CASE CONSTRUCTION CONTRACT IN THE SECRETARIAT OF MARINA"
ABSTRACT.
The purpose of this study is to provide the Resident Work, basic knowledge of management
to provide a new tool for the implementation of a public work within the Navy Department in
order that these be completed in a timely manner and does not violate the regulations on
public work force, for which it is developed in five chapters.
In chapter one, we will find definitions of administration, to begin to familiarize residents
work in this area of knowledge, principles and several key features to understand it better.
In chapter two we will focus to school to supplement the administrative process in chapter
one, will identify common stages in that process such as planning, organization, direction
and control to be used as a tool of Residence Work for better monitoring and control during
the execution of public works to execute at the Navy Department.
In chapter three in the central part shows how it is carried out by the administration of public
works at present, through the area responsible for that function, and a brief history of this
noble institution, so that anyone other than this will form a big picture of the Unit.
In chapter four we will identify those who are directly responsible for carrying out the work
Dela, whom it may concern this paper what their duties and specify that a public works
contract.
Finally, in chapter five is proposed to implement an administrative process as a tool of
resident work, so it can be implemented during the execution of works contract to help
improve the administrative part of the construction and so we can work in harmony with the
regulations on public works, indicating the roles and responsibilities during the process and
the implementation of support and control tools for the Leader of the works delivered to end
a quality product to his or their end customers.
INTRODUCCIÓN.
Todos sabemos que la manera más difícil de trabajar es cuando hay desorden, lo que
subraya la necesidad de brindar una herramienta que permita dar orden a las acciones de
los Residentes de Obra de la Secretaría de Marina, que le ayude a dar respuestas
inmediatas y certeras a las exigencias de sus superiores, que pueda verdaderamente,
llevar un control general de todas las actividades que se realizan en el proceso
administrativo de una obra pública por contrato, obteniendo con ello el placer de sentirse
orgulloso de su participación, con la seguridad de que su cliente, superiores, supervisores
y todos los participantes a quienes dirige, o que de él dependen, le quedarán agradecidos.
Existe diversidad de material bibliográfico dirigidos a la Residencia de Obra y sin duda
todos muy valioso, sin embargo mi apreciación basada en los que he leído o consultado,
es que carecen de aplicación práctica que facilite las labores administrativas a este
personaje es decir, que dichos textos abundan en lo teórico, descuidando la problemática
real a la que se enfrenta dicho profesionista, para la cual dentro de la Secretaría de Marina
no ha sido preparado.
En ocho años que he colaborado en esta Honorable Institución, dentro de lo
correspondiente a la "Coordinación Administrativa de Obras Públicas por Contrato", he
observado diversos fenómenos que inciden en la edificación de variados géneros
arquitectónicos, las cuales involucran, tanto a profesionistas, personal técnico y
administrativo, entre los que, a manera de ejemplo, pueden mencionarse: la escasa
capacitación del personal en todas las especialidades; deficiencias en la capacitación; los
valores del profesional y colaboradores, cuya prioridad está en lo económico y no en lo
laboral; la preponderancia de los resultados financieros, en contraposición con los tiempos,
costos y calidad que exige la construcción de un inmueble y, por supuesto, factores
culturales locales que repercuten directamente en el comportamiento de todos los actores
dentro de la obra.
La ejecución de obras de calidad, demanda la presencia de personal profesional calificado,
responsable, con alta autoestima, capaz de valorar y apreciar su trabajo y de sentirse
orgulloso por lo que hace y de cómo lo hace; características que lamentablemente no se
transmiten en las obras ni en las calles , sino que se descubren al hacer una reflexión
profunda del papel que cada uno juega en el campo laboral y que invariablemente está
íntimamente relacionado con los que juegan los demás, en la extraordinaria cancha que es
la obra. Se debe estar consciente que los errores y los aciertos de Residente y/o
colaboradores, repercuten en el quehacer de los demás actores de la obra, provocando
retrasos o tranquilidad, pérdidas o ganancias, conflictos o armonía.
Derivado de la revisión de la estructura administrativa de la gestión gubernamental que se
ha venido llevando desde el sexenio pasado y con una continuidad hasta la actualidad, se
han identificado acciones de carácter administrativo que no agregaban valor, así como la
duplicidad de funciones.
Con la finalidad de sanear lo antes mencionado, reducir costos en el aparato
gubernamental, así como eficientar la gestión administrativa federal y direccionar
adecuadamente los puestos de alta dirección con los grados jerárquicos correspondientes,
se determinó hacer una reestructuración en el órgano federal con lo cual aparecieron las
Direcciones Generales Adjuntas dependientes de las Direcciones Generales. Esto no
exceptuó a la Secretaria de Marina, en la cual, apareció entre otras, la DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS Y DRAGADO dependiente de la Dirección General de Servicios.
En la Secretaria de Marina se trató de implementar un sistema de Gestión de la Calidad,
en el cual se vieron involucradas todas las Direcciones y que si bien se han generaron una
serie de procesos sistemáticos operativos (PSO), estos pueden ser reforzados mediante
un proceso administrativo que sirva como herramienta a cada uno de los involucrados para
alcanzar la misión de la DIGAOD. Sin embargo se ha seguido trabajando así, lo cual ha
ocasionado que los PSO para el control y seguimiento de una obra por contrato realizadas
por la SEMAR no fluyan con intensidad en algunos líderes (Residentes de Obra)
encargados de la ejecución de las obras, ocasionando con esto una problemática al no
permitir llevar administrativamente las obras acorde a la normatividad vigente en materia
de obra pública, ocasionando un mal cierre administrativo.
Se ha observado, que falta un Proceso que oriente a llevar eficaz y eficientemente la
administración de una obra pública por contrato y hoy teniendo una visión de Administrador
entiendo la importancia que tiene alinear adecuadamente los objetivos hacia una misión
bien establecida mediante la implementación de un proceso que fortalezca a todos los
líderes que se encuentren desempeñando la función de Residentes de Obra así como
motivarlos para que visualicen el desarrollo de las obra no solo desde el punto de vista
material, sino consolidar en ellos una filosofía administrativa que los haga sentir suya la
idea de que la administración en una obra no es menos importante y por consiguiente debe
ir de la mano de la construcción para lograr entregarle a sus clientes un producto de
excelencia.
Si se crea una visión administrativa en los Residentes de Obra, a través de la
implementación de un proceso administrativo que les permita llevar un procedimiento
controlado de una obra pública por contrato, es factible que estas concluyan acorde a la
normatividad vigente.
"APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA."
ÍNDICE
Resumen 1
Abstract 2
Introducción 3
índice 6
CAPITULO 1.
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN.
Introducción capitular 10
1.1.1 Qué es la Administración 12
1.1.1 La Administración Pública 12
1.2 Por qué el Residente de Obra debe saber de Administración. 13
1.3 Arte, Ciencia o Disciplina 13
1.4 Requisitos Técnicos, Humanos y Conceptuales 14
1.5 Principios de Administración 16
1.6 Características clave para entender la Administración 18
Conclusión capitular 20
C A P I T U L O 2. PROCESO ADMINISTRATIVO.
Introducción capitular 22
2.1 Antecedentes históricos 22
2.2 Escuela del Proceso Administrativo 26
2.3 Criterio del proceso Administrativo 28
2.4 Planeación 29
2.5 Organización 31
2.6 Ejecución o Dirección 35
2.7 Control 49
Conclusión capitular 57
CAPITULO 3
LA ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA DE UNA OBRA PÚBLICA POR
CONTRATO EN LA SECRETARIA DE MARINA.
Introducción capitular 59
3.1 Un paseo por la historia de la Secretaría de Marina 60
3.2 Estructura vigente de la Secretaría de Marina 64
3.3 Misión, Atribuciones y Organización 65
3.3.1 Misión 65
3.3.2 Atribuciones 66
3.3.3 Organización 67
3.4 DIGAOD, la encargada de generar la obra pública en la SEMAR 68
3.5 La actualidad Administrativa de una Obra Pública por Contrato... 70
Conclusión capitular 73
CAPITULO 4
LA OBRA PÚBLICA Y SUS PRINCIPALES ACTORES.
Introducción capitular 75
4.1 LaObra Pública 75
4.2 Obras Públicas porContrato 77
4.3 Actores principales en una Obra Pública por Contrato 78
4.4 Residente de Obra 79
4.5 Superintendente de Construcción 81
4.6 Supervisión de Obra 82
4.7 Principios de Ética 84
Conclusiones capitulares 86
7
CAPITULO 5
DISEÑO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO A APLICARSE EN UNA OBRA
PÚBLICA POR CONTRATO EJECUTADA EN LA SEMAR.
Introducción capitular 88
5.1 Problema que presenta una obra por contrato para concluirse en.
tiempo y forma 88
5.2 La obra pública debe ser un trabajo de equipo 90
5.3 Compartamos un sueño 92
5.4 Como lograr eficientar la administración de una obra por contrato. 93
5.5 Comencemos el sueño 94
5.6 Aplicación del proceso administrativo como herramienta del residente
de obra, durante la ejecución de una obra pública por contrato 95
5.6.1 Funciones y responsabilidades de la Residencia de Obra
durante el proceso administrativo 98
5.6.2 Aplicación de herramientas de apoyo y control para el.
Residente de Obra 104
Conclusiones capitulares 115
CONCLUSIONES 117
BIBLIOGRAFÍA 119
GLOSARIO 121
ANEXOS 123
"APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA."
CAPITULO 1.
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN.
Introducción capitular.
1.1 Qué es la Administración.
1.1.1 La Administración pública.
1.2 Por qué el Residente de Obra debe saber de administración.
1.3 Arte, Ciencia o Disciplina.
1.4 Requisitos Técnicos, Humanos y Conceptuales.
1.5 Principios de administración.
1.6 Características clave para entender la administración.
Conclusión capitular. .
" ' < ! ' ' •
CAPITULO 1. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN.
Introducción Capitular.
En presente capítulo se hace un intento por compartir la teoría, los fundamentos y
técnicas de la administración. Con el propósito fundamental de presentar una
investigación con un enfoque práctico, que ayude a despertar la conciencia sobre la
importancia y las implicaciones de administración en toda organización en donde se
puedan desenvolver los funcionarios públicos que se desempeñen como Residentes de
Obra, con el fin de fomentar un espíritu de investigación que les ayude a crearse una
visón administrativa que les permita a la hora de realizar una obra pública por contrato
darle la importancia, no solo desde el punto de vista construcción sino también como
administradores de obra, permitiendo que se logren los objetivos planteados a través de
los recursos humanos, materiales, equipos y dinero, dentro de las restricciones de
tiempo, esfuerzo y costos predeterminadas.
1.1 Qué es la Administración
En la actualidad existen numerosas definiciones de la administración, una de ellas es:
lograr que se hagan las cosas mediante otras personas. Esta y la mayoría de las
definiciones tienen méritos y señalan aspectos de importancia de la administración, sin
embargo para el presente trabajo señalo las siguientes definiciones:
"el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la
mayor eficacia y el menor esfuerzo posible"1
"proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos
de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima
productividad"2
1 Munich Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión,
agosto 2004, pág. 25
2 ídem, pág. 26.
10
"La administración es un proceso, que consiste en las actividades de
planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para
determinar y alcanzar los objetivos planteados, apoyándose con el uso
adecuado de seres humanos, materiales, maquinaria y otros recursos."3
RECURSOS BÁSICOS
Los 6 elementos
Hombres y mujeres.
Materiales.
Maquinaria.
Métodos.
Dinero.
Mercados.
FUNCIONES FUNDAMENTALES
El proceso administrativo
Planeación Ejecución
\7 V
OBJETIVOS PLANTEADOS
Resultados finales
¿r\ z\
Organización Control
Fuente: George R. Terry, Stephen G.Franklin, "Principios de administración", Cia. Edit. Continental, S.A. de C.V. México, 2004, pág. 22
La figura anterior, muestra de manera gráfica la definición de administración, en donde
los seis elementos de la administración, o recursos básicos, como suelen llamarse,
están sujetos a las funciones fundamentales de la administración: Planeación,
Organización, Ejecución y Control, esto para lograr alcanzar los objetivo planteados.
3 George R. Terry, Stephen G.Franklin, "Principios de Administración", Cia. Edit. Continental, S.A. de C.V. México, 2004, pág. 22.
Debemos enfatizar que la administración es una actividad que convierte los recursos
humanos y físicos desorganizados en recursos útiles y efectivos.
"EL QUE TRABAJA CON DILIGENCIA PERO SIN MÉTODO, ARROJA CON UNA MANO LO QUE GANA CON LA OTRA."
Charle Caleb Colton. 1780.
Por lo anterior, espero que a cada uno de los "Líderes de Proyectos" (Residentes de
Obra) logren a través de este trabajo, embarcarse en una nueva aventura llamada
PROCESO ADMINISTRATIVO y sobre toda logre influir en cada una de las
dimensiones de su vida.
1.1.1 Administración Pública.
Administración pública es un término de límites imprecisos que comprende el conjunto
de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del
Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional
o local.
Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la ciudadanía con
el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste
con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata.
No obstante, el concepto de administración pública puede ser entendido desde dos
puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que
administra, o sea, al organismo público que ha recibido del poder político la
competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales.
Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad administrativa, o
sea, la actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de
existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con
los particulares para asegurar la ejecución de su misión.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Administración Pública A. C, en su marco
normativo, concibe a la "Administración Pública como fuerza integradora e instrumento
de cohesión social, con el propósito de reducir las tensiones en una sociedad
democrática que pretende, a la vez, alcanzar el mayor disfrute de las libertades, junto a
12
las posibilidades más amplias de igualar las oportunidades de desarrollo sociopolítico y
económico en el marco de pluralidad manifiesta entre la población mexicana."4
1.2Por qué el Residente de Obra debe saber de administración
En todo tipo de organización humana existe alguna forma de administración, en donde
todos resultamos afectados por la buenas o malas practicas administrativas, y en
consecuencia debemos aprender a reconocer y a influir en la calidad de la
administración que afecta a nuestras vidas.
La administración hace que los esfuerzos humanos sean productivos, lleva el orden a
los esfuerzos combinando los sucesos aislados y la información desarticulada en
relaciones significativas, estas relaciones operan después para solucionar los
problemas y alcanzar los objetivos.
"EL SER EXTRAORDINARIO, NO ES HACER UNA COSA EXTRAORDINARIA, SINO LO COTIDIANO HACERLO EXTRAORDINARIAMENTE BIEN." Autor desconocido.
1.3 Arte, Ciencia o Disciplina
Se ha dicho que la administración es una arte que lucha por convertirse en ciencia.
Otros sostienen que el estudio formal de la administración principio como ciencia, pero
ha sido contaminado por numerosos factores procedentes de varias disciplinas,
convirtiéndola, en el mejor de los casos, en una ciencia suave o carente de fuerza. En
realidad, la administración es una disciplina ecléctica con elementos de arte y de la
ciencia, como lo puede confirmar cualquiera que la practique.
Si la ciencia le enseña a uno a conocer, el arte enseña a hacer. En la obra pública por
contrato, los Residentes de Obra tienen que conocer y hacer cosas con eficiencia y
efectividad para tener éxito, de manera que son ciertamente una combinación científica
y artística únicamente en la práctica. El viejo refrán de que "el conocimiento es poder"
4 Marco Normativo del Instituto Nacional de Administración Pública, publicado por el consejo directivo 2008-2010, junio de 2009.
sólo es verdad en su aplicación. Todos nosotros conocemos a personas que son muy
inteligentes, pero flojas y poco dispuestas a aplicar sus conocimientos a la solución de
problemas y al logro de objetivos.
En cierto sentido se puede decir que el arte de la administración principia en donde
termina la ciencia de la administración. Primero se utilizan los hechos, se da preferencia
a lo conocido y se consideran los datos sobre los tangibles. Se emplean estas ayudas
científicas hasta sus límites, pero en cualquier caso dado pueden parecer inadecuadas.
Es entonces que el Residente de Obra debe recurrir a la habilidad administrativa
artística para desempeñar su puesto. La decisión de seguir adelante en un momento
más que otro, o actuar aun cuando se carezca de todos los datos convenientes,
muestran que está involucrado el arte en la administración.
1.4 Requisitos Técnicos, Humanos y Conceptuales.
Los Residentes de Obra que triunfen deben ser eclécticos, ya que deben poseer y estar
especializados en las áreas técnicas, humanas y conceptuales de la vida
organizacional.
La siguiente figura sugiere que los altos puestos administrativos requieren
conocimientos y habilidades más de carácter humano y conceptual, que conocimientos
técnicos. A niveles organizacionales más bajos, están involucradas necesidades más
técnicas y humanas, con menos énfasis en el trabajo conceptual.
_14J
N i v e l e s o r g a n i z a c i o n a l e s
S u p e r i o r
M e d i o
S u p e r v i s o r
H u m a n o
Téenicfflt
C o n o c i m i e n t o s y h a b i l i d a d e s q u e s e r e q u i e r e n
* L o s c o n o c i m i e n t o s y h a b i l i d a d e s q u e s e r e q u i e r e n v a r í a n c o n e l n i ve l o r g a n i z a c i o n a l .
Fuente: George R Terry, Stephen G Franklin, "Principios de administración", Cía Edit Continental, S A. de C V México, 2004, pág 26
Los conocimientos y habilidades técnicas incluyen entender y ser expertos en utilizar
una actividad específica, como un proceso procedimiento o técnica. Esto por lo general
consiste en un conocimiento especializado y la destreza para desempeñarse dentro de
esa actividad. La habilidad técnica capacita a una persona a desempeñar la mecánica
por un trabajo en particular.
El conocimiento y habilidad humanos, como su nombre lo sugiere, incluye las
habilidades para trabajar con otros y ganarse la cooperación de las personas en el
grupo de trabajo. Esto quiere decir que el Residente de Obra debe saber que hacer y
tener la capacidad de poder comunicar ideas y convicciones tanto a sus colaboradores
directos, como a todo el personal con que interactúa en la ejecución de una obra
pública y entender los pensamientos que los demás tratan de transmitir. Además el
Residente con conocimientos humanistas y habilidad entiende y reconoce las ideas que
15
se producen ante las situaciones y, a su vez, que ajustes o cambios en estas ideas
podrían hacerse como resultado de trabajar con otra personas.
Los conocimientos y habilidades conceptuales incluyen tener la habilidad para
visualizar la organización como un conjunto, entrever todas las funciones comprendidas
en una situación o circunstancia dada. Es este requisito conceptual el que hace que un
Residente de Obra reconozca las interrelaciones y los valores relativos de los varios
factores entrelazados en un problema administrativo.
Para conceptualizar el Residente de Obra requiere imaginación, amplios conocimientos
y la capacidad mental para concebir ideas abstractas. La aplicación de este requisito
puede implicar sugerir desde introducir tecnología de computadoras a las operaciones
de la organización hasta modificar o implementar formas de trabajo.
1.5 Principios de Administración.
Se define como un principio a una declaración o verdad fundamental que proporciona
una guía para el pensamiento o acción.
Utilizándolos los Residentes pueden ser capaces de lograr con más facilidad sus
objetivos y evitar cometer errores fundamentales en sus actividades.
Los principios que se enunciaran, son básicos pero no absolutos y conforme hayan más
investigaciones, surgirán nuevos principios se modificaran nuevos principios
administrativos y algunos serán descartados como no verdaderamente representativos
de la práctica administrativa actual.
El uso de principios de administración tiene como finalidad simplificar el trabajo
administrativo.5
5 George R. Terry, Stephen G. Franklin, "Principios de Administración", Cia. Edit. Continental, S.A. de C.V.
México, marzo 2003, Págs. 28
Principios de ia administración:
1. - Prácticas, lo que quiere decir que pueden serj aplicados casi en cualquier! momento de la vida de la organización y que serán] apropiados.
•PRINCIPIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN /
3.- Congruentes para conjunto de circunstancias similares en que se presentaran resultados similares y
4.- Flexibles, por que su aplicación habrá de tomar en cuenta diferencias o cambios particulares en las condiciones que afectan a la organización.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de George R. Terry, Stephen G.Franklin, "Principios de Administración", Cia. Edit. Continental, S.A. de C.V. México, marzo 2003, Págs. 27-28
1.6 Características clave para entender la administración.'
• La administración tiene un propósito. La administración trata con el logro de algo
específico, expresado como objetivo o meta. El éxito administrativo por lo general se
mide por el grado hasta el cual se alcanzan los objetivos. Esta existe debido a que es
un medio efectivo de hacer que se haga el trabajo necesario y el hecho de que algunos
profesionistas tengan colaboradores o subordinados a sus órdenes no los hace ipso
facto Residentes de Obra.
• La administración hace que sucedan cosas. Los Residentes de Obra centran su
atención y esfuerzos para producir una acción exitosa. Saben donde principiar, que
hacer para mantener las cosas en movimiento y como seguir. Los Residentes que
triunfan tienen ansia de alcanzar logros. Esto significa que en algunos casos la persona
que practica la administración puede encontrarse que no esta ganando un concurso de
popularidad, pero los miembros de su equipo de trabajo lo siguen respetando.
• La administración es una actividad, no una persona o grupo de personas. La
palabra manejar es más precisa y descriptiva que administración, sin embargo el uso
popular ha hecho de administrar el término ampliamente aceptado. La administración
no se refiere a personas, es una actividad como la de caminar, leer, nadar o correr. Las
personas que practican la administración pueden designarse como gerentes, jefes
ejecutivos, Residentes de Obra. Además la administración es una actividad distinta,
puede estudiarse, obtener conocimientos sobre ella y adquirir habilidades en su
aplicación.
• La administración se logra por, con y mediante los esfuerzos de otros. Para
participar en la administración se necesita renunciar a la tendencia normal de que el
Residente de Obra o líder de proyecto hagan solos todas las cosas y hacer que las
tareas se ejecuten por, con y mediante los esfuerzos de todos los colaboradores del
equipo. Esto es mucho más fácil de lo que parece. Por lo general una persona adquiere
destreza en un tipo especializado de trabajo y logra promociones mediante los
conocimientos y habilidades incrementados en este campo de especialización. Sin
embargo, llega el momento que una promoción adicional requiere cambiar del papel de
6 George R. Terry, Stephen G. Franklin, "Principios de Administración", Cia. Edit. Continental, S.A. de C.V. México, marzo 2003, Págs. 33
ÍS f
especialista al de miembro de la administración, la medida primordial del éxito se
convierte en fijar o asegurar un acuerdo sobre los objetivos adecuados y hacer que los
demás cumplan estos objetivos. El éxito con que se haga este cambio deliberado
determina el potencial del nuevo Residente de Obra.
Con frecuencia el mejor vendedor que es promovido a gerente distrital de ventas, sigue
siendo un vendedor por que no llega a comprender la diferencia administrativa entre
hacer que los vendedores vendan y saber cómo vender. En forma similar en la
administración Pública Federal, un Funcionario público (Ingeniero civil o Arquitecto)
experto en procesos constructivos y en la ejecución de una obra por contrato,
promovido para ser Residente de Obra, puede continuar siendo experto en sus
técnicas, sin tener éxito en el nuevo proceso administrativo.7
• Por lo general la Administración esta asociados con los esfuerzos de un
equipo de trabajo de alto desempeño, sin embargo, la administración también es
aplicable a los esfuerzos de un individuo. El énfasis de equipo se deriva del hecho de
que en una empresa cobra vida para alcanzar objetivos y estos son alcanzados con
más facilidad por un grupo de que por una persona.
• La Administración es intangible. Se le ha llamado la fuerza invisible, su presencia
esta evidenciada por el resultado de sus esfuerzos -orden, colaboradores entusiastas y
productividad adecuada—. Por extraño que parezca, su identidad entra en foco por su
ausencia o por la presencia de su opuesto directo, la mala administración ya que los
resultados de esta son claros.
• La Administración se ayuda, no se reemplaza, por la computadora. La
computadora es una excelente y poderosa herramienta, puede ampliar la visión de un
Residente de Obra y agudizar su percepción proporcionando más información en forma
más rápida para tomar decisiones clave. La computadora ha hecho que el Residente
pueda hacer análisis más allá de las capacidades analíticas humanas, ha obligado a
7 Adaptado de: George R. Terry, Stephen G.Franklin, "Principios de Administración", Cia. Edit. Continental, S.A. de C.V. México, marzo 2003, Págs. 34
estos a reexaminar sus procesos y criterios analíticos ante las increíbles facilidades de
procesamiento de datos y retroalimentación de las computadoras modernas.
Sin embargo, el residente debe aportar el criterio y la imaginación, así como evaluar el
significado de los datos en cada caso individual.
• La Administración es un medio extraordinario para producir un verdadero
impacto sobre la vida humana. Un Residente puede hacer mucho para mejorar el
entorno de trabajo, para estimular a los colaboradores a hacer mejores cosas y para
hacer que sucedan cosas favorables, puede lograr progresos, aportar esperanza y
ayudar a sus colaboradores a adquirir lo mejor de la vida.
Conclusión capitular.
Los conceptos, principios y características de la administración que se identificaron en
este capítulo, son enfoques que se han retomado de diversos autores, sin embargo
cada organización se administra de acuerdo a sus necesidades y lo verdaderamente
importante al conocer estos criterios es sus aplicación práctica. El líder de proyecto
evaluará que directrices administrativas serán las óptimas para determinado caso, el
criterio y el sentido común son indispensables para la aplicación de la teoría
administrativa.
Salvo en las grandes empresas que son las más avanzadas en cuanto a sistemas
gerenciales, la gran mayoría aplican sistemas administrativos inadecuados, obsoletos o
inaplicables a la realidad. De ahí la responsabilidad del Líder, al ser su misión la de
crear tecnología propia, adecuada a la situación socio-económica y cultural de la
Institución que le permita traer consigo cambios a las imposiciones de acciones sociales
e individuales encaminadas a la transformación de paradigmas, relativas a la nueva
aceptación de nuevas ideologías y valores, lo que podrían condicionar la actividad del
ser humano como elemento clave en la Secretaria de Marina permitiendo el logro de
una apertura hacia la integración de la evaluación administrativa en el ámbito del sector
público.
20
"APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA."
C A P I T U L O 2.
PROCESO ADMINISTRATIVO.
Introducción capitular
2.1 Antecedentes históricos
2.2 Escuela del Proceso Administrativo
2.3 Criterio del proceso administrativo
2.4 Planeación
2.5 Organización
2.6 Ejecución o Dirección
2.7 Control
Conclusión capitular
21
CAPITULO 2. PROCESO ADMINISTRATIVO.
Introducción capitular.
En el capítulo anterior definimos lo que es la administración, sus principios, y algunas
características con la intensión de generar un panorama más amplio de lo que es
"ADMINISTRAR" Sin embargo y debido a que el título de este trabajo es aplicación del
proceso administrativo como herramienta del Residente de Obra, durante la ejecución
de una obra pública por contrato, por tal motivo es necesario entender de igual forma de
donde sale o que es un proceso administrativo. En este capítulo se hablara de los
antecedentes en la práctica de la administración hasta llegar a examinar lo concerniente
al PROCESO ADMINISTRATIVO, con la finalidad de proporcionarles un entendimiento
y panorama más amplio de esta práctica administrativa que ha existido y hasta la fecha
se encuentra en organizaciones de todo tipo.
2.1 Antecedentes históricos.
La práctica de la administración he existido desde los tiempos más remotos. Los relatos
judeo-cristianos de Noé, Abraham y sus descendientes indican el manejo de gran
número de personas y recursos para lograr alcanzar una variedad de objetivos, muchos
textos administrativos citan a Jetro, el suegro de Moisés, como el primer consultor
administrativo, el enseño a Moisés los conceptos de la delegación, la administración por
excepción y el alcance del control. Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia
y Roma mostraron los resultados maravillosos de una buena práctica administrativa en
la conducción de asuntos políticos, en la construcción de caminos y estructuras
masivas y el desarrollo de sistemas elaborados de la contabilidad. La civilización
occidental ha sido afectada por las iglesias católicas y protestantes, que han
desarrollado estructuras organizacionales mundiales utilizando los conceptos
administrativos.8
George R. Terry, Stephen G.Franklin, "Principios de Administración", Cia. Edit. Continental, S.A. de C.V. México, 2004, pág. 42
La práctica administrativa en los negocios, en el gobierno y la iglesia permaneció
bastante estable a través del siglos XVIII con el nacimiento de la Revolución Industrial
en Inglaterra. Esencialmente esta Revolución produjo la sustitución del poder mecánico
por el poder humano vía la máquina de vapor, en unas pocas décadas se alteró de
manera dramática todo el cuadro de la actividad industrial. La mayor utilización de las
máquinas y el mejoramiento de los sistemas de transportes y comunicaciones
produjeron la centralización de las actividades de producción, el establecimiento de
nuevas relaciones entre patrones y empleados, y la separación entre consumidores y
productores. Bajo estas nuevas condiciones, el medio acostumbrado para establecer y
alcanzar los objetivos resultó insatisfactorio y dio origen a nuevos medios de
administración.
Con la Revolución Industrial se iniciaron los primeros experimentos científicos en la
práctica de la administración. A principios de 1900 Charles Babbage, en ocasiones
citado como el santo patrono de la investigación de operaciones comenzó a investigar
métodos para mejorar la productividad del trabajador con el uso de mediciones del
trabajo y determinación de costos, la participación de utilidades y planes de incentivos.
Babbage invento un antecesor de la computadora actual a la que llamo máquina de
diferencias que en realidad ejecutaba cálculos matemáticos y calculaba probabilidades
estadísticas.9
James Montgomery, un propietario gerente textil de Escocia en realidad escribió los
primeros textos administrativos. Eran demasiado técnicos y de estilos de miras
estrechas pero, no obstante se dirigían a los problemas de planeación, organización y
control en las primeras fábricas.10
A Robert Owens, un exitoso empresario textil, no gusto el proceso de la industrialización -
sobre todo con respecto a la especialización o división del trabajo - . Intento hacer resaltar
el elemento humano de cooperación en las fábricas que administraba, y trato de educar a
los trabajadores para que fueran generalistas con respecto al negocio de la empresa.
9 ídem. Pág.43 10 ídem.
Charles Dupin fue un educador industrial en Francia que fue unos de los primeros en
apoyar la enseñanza de técnicas administrativas más amplias en la universidad.
Recalco que los gerentes necesitan más que habilidades técnicas para maximizar la
producción.
Los ferrocarrileros fueron el primer y verdadero gran negocio en los EUA. El coronel
John Stevens obtuvo la primera franquicia de New Jersey en 1815. Daniel McCollum
intento crear una estructura organizacional formalista y un sistema para este gigante
industrial en expansión. Después, Henry Varnum Poor, pulió y promovió los principios
de McCallum a través del medio impreso, hizo destacar tres puntos principales en su
esfuerzo editorial:
> La organización sistemática es básica para toda administración y debe haber una
clara división del trabajo;
> La comunicación continua por medio de reportes es esencial para un control
efectivo, y
> La comunicación debe ser registrada para que se convierta en útil para decisiones
futuras.
Para finales del siglo XIX mucho se había escrito y practicado sobre la administración.
Sin embargo casi todo el material era muy localista, limitado a la industria particular del
autor - entrenador. En la misma forma, la mayor parte de él era técnico y solo en
ocasiones aludía a los amplios principios generales para todas las formas de
organización. Con el advenimiento de Frederick W. Taylor y la escuela de la
administración científica se inicio del estudio general de la administración como
disciplina afín a la física, la historia, las matemáticas y a otros campos de estudio. De
este y de otros desarrollos anteriores, han surgido numerosas escuelas de pensamiento
administrativo, como son:
a. La administración científica. b. De comportamiento. c. Social. d. Sistemas administrativos. e. Administración decisional. f. Medición cuantitativa. g. Proceso administrativo
24
•Época primitiva.
•Periodo agrícola. ^ ^
Antigüedad grecolatinar^
División del trabajo por edad y sexo. El hombre utiliza en forma reaumentaría la administración al trabajar en grupo, ejemplo: la caza del mamut.
Vida sedentaria. Aparición del estado. Desarrollo de grandes civilizaciones, apoyándose en la administración empírica del trabajo colectivo y de los tributos.
Aparición del esclavismo. Aplicación de la administración mediante una estricta supervisión del trabajo y sanciones de tipo físico.
•Administración, origen y desarrollo
Inicialmente la administración de los feudos se efectuaba de acuerdo a los criterios del señor feudal. Posteriormente los siervos se
i independizan, apareciendo los talleres •Feudalismo. - ^ artesanales.
Nuevas formas de administración: •estructura de trabajo extensas, niveles de supervisión escasos. Surgen los gremios, (antecedentes del
v sindicato.)
•Revolución industrial. K
•Siglo XX. J
Centralización de la producción. Auge industrial. Administración de tipo correctivo. Explotación inhumana del trabajador. Estructuras de trabajo más complejas. Surgen especialistas dedicados a manejar problemas de administración.
Gran desarrollo tecnológico e industrial. Surge entre otras la administración científica y proceso administrativo. Aparecen numerosos investigadores de la administración, teniendo está un desarrollo y proyección definitivos.
Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 23
25
No obstante como anteriormente se mencionó, han surgido numerosas escuelas de
pensamiento administrativo, en este trabajo y en específico en este capítulo se
examinara únicamente lo concerniente al PROCESO ADMINISTRATIVO, con la
finalidad de proporcionarle al Residente de Obra un mayor entendimiento y un
panorama más amplio de esta práctica administrativa que ha existido y hasta la fecha
se encuentra en organizaciones de todo tipo convirtiéndose en factor indispensable en
el manejo de cualquier tipo de empresa, ya que a través de ella se logra la obtención de
eficiencia, la optimización de los recursos y la simplificación del trabajo.
2.2 Escuela del Proceso A dministra tivo
Empecemos por definir al proceso como un conjunto de pasos o etapas necesarias
para llevar a cabo una actividad.11
Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la administración
como una actividad compuesta de ciertas subactividades que constituyen el proceso
administrativo único. Este proceso se considera a manera de núcleo esencial de la
administración y en lo general se ve como un formato efectivo para el Residente de
Obra que se inicia en la administración.
En una concepción más sencilla se puede definir al proceso administrativo como la
administración en acción, o también como:
"El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la
administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral."12
Cuando se administra cualquier empresa, se observa que existen dos fases: una
estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de
obtenerlos, y otra operativa, en la que se ejecutan todas las actividades para lograr lo
establecido durante el periodo de estructuración.
11 Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 31
Ídem.
A estas dos fases, también se les llama: mecánica y dinámica de la administración, en
donde la primera se considera como la parte teórica de la administración en la que se
establece lo que debe hacerse, es decir, se dirige siempre hacia el futuro. Mientras que
la dinámica se refiere a cómo manejar de hecho el organismo social. (Cuadro
sinóptico 1.1)
Cuadro sinóptico 1.1
r r
Planeación.-^
Mecánica."*\
ADMINISTRACIÓN DN.<
Dirección.
Dinámica. "S
V Control.
¿Qué se quiere hacer?
¿Qué se va a hacer?
., J ¿Cómo se va OrgamZacion.^a h a c e r ?
X Ver que se 1 haga.
¿Como se ha realizado?
Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta
reimpresión, agosto 2004, pág. 36
-»c f
Asimismo, las fases están constituidas por distintas etapas que dan respuesta a cinco
cuestionamientos básicos de la administración.
Fuente: Elaboración propia basad en, Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit.
Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 36
2.3 Criterio del proceso administrativo.
Existen diversas opiniones en cuanto al número de etapas que constituye el proceso
administrativo aunque, de hecho, para todos los autores los elementos esenciales sean
los mismos.
En este capítulo se analizara el criterio de las cuatro etapas, Planeación,
Organización, Ejecución y Control, debido a que es uno de los mas difundidos y
aceptados en el mundo de la administración y por que además, es uno de los que
ofrece mayor claridad para fines didácticos.
Estas cuatro funciones fundamentales, son el medio por el cual un Residente de Obra
con visión de administrador, se diferencia del que aun no se incursiona con este tema.
M:J
Una expresión matemática de estas cuatro funciones fundamentales de la
administración es: La planeación, para determinar los objetivos y los cursos de acción
que van a seguir; La Organización para distribuir el trabajo entre los colaboradores del
equipo de trabajo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias; La
Ejecución por los miembros de equipo para que lleven a cabo las tareas prescritas con
voluntad y entusiasmo y El Control de las actividades para que se conformen con los
planes. Una representación gráfica de lo anterior se muestra en la figura (a).
Figura (a).
PLANEACIÓN:
¿Qué es lo que va a hacerse? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ¿Cómo?
ORGANIZACIÓN:
¿Quién va a hacer qué? ¿Con qué relaciones con otros, con qué autoridad y cuál ambiente físico?
EJECUCIÓN:
Hacer que los colaboradores quieran trabajar, de buena voluntad y con entusiasta cooperación
CONTROL:
Un seguimiento para ver que el trabajo planeado se está haciendo con propiedad y, de no ser así, aplicar las medidas correctivas adecuadas.
Fuente: George R. Terry, Stephen G.Franklin, "Principios de administración", Cia. Edit. Continental, S.A. de C.V. México, marzo 2004, Págs. 58
2.4 Planeación.
Antes de iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible determinar los
objetivos que pretende alcanzar el grupo social, así como las condiciones futuras y los
elementos necesarios para que este funciones eficazmente. Esto sólo se puede lograr a
través de la Planeación.
Carecer de estos fundamentos implica grandes riesgos, desperdicio de esfuerzos y de
recursos y una administración por demás fortuita e improvisada.
29
Por estas razones es que la planeación precede a las demás etapas del proceso
administrativo, ya que planear implica hacer la elección de las decisiones más
adecuadas acerca de lo que se habrá de realizar en el futuro. La planeación establece
las bases para determinar el elemento riesgo y minimizarlo. La eficacia en la ejecución
depende en gran parte de una adecuada planeación, y los buenos resultados no se
logran por si mismos: es necesario planearlos con anterioridad.
Algunos autores han definido a la planeación como:13
Agustín Reyes Ponce. La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que
ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de
operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempo y números necesarios para su
realización.
George R. Ferry. Planeación es la selección y relación de hechos, así como la
formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación
de las actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados
deseados.
José Antonio Fernández Arena. La planeación es el primer paso del proceso
administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias
pasadas y se esbozan planes y programas.
La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social,
ya que a través de ella se prevén las contingencias y cambios que puede deparar el
futuro, y se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. Por otra parte, el
reconocer hacia dónde se dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor los
esfuerzos.
Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la planeación son:
13 Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 63
Proporcionar el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional
de los recursos.
Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más no los
elimina.
Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las
mayores garantías de éxito.
Mantienen una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir, y un afán de lograr
y mejorar las cosas.
Condiciona a la empresa al ambiente que le rodea.
Actividades importantes de las funciones de la Planeación:
• Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.
• Pronosticar.
• Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo.
• Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.
• Establecer un plan general de logros, enfatizando la creatividad para
encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo.
• Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.
• Anticipar los posibles problemas futuros.
• Modificar los planes a la luz de los resultados de control.
2.5 Organización.
Desde siempre el ser humano ha estado consiente de que la obtención de eficiencia
sólo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos lo recursos
que forman parte del grupo social; esta actividad corresponde a la etapa del proceso
administrativo denominada organización.
Una vez que se ha establecido "lo que se quiere hacer", dicho de otra manera: los
objetivos a alcanzar durante la etapa de planeación, será necesario determinar "como
31
hacerlo", qué medidas utilizar para lograr lo que se desea; esto sólo es posible a través
de la organización.
La palabra organización tiene tres acepciones: una etimológica que proviene del griego
órganon que significa instrumento; otra que se refiere a la organización como una
entidad o grupo social; y otra más que se refiere a la organización como un proceso.
Si se analizan estos tres significados se puede concluir que, en esencia, las tres
involucran la ¡dea de una estructura, aunque con diferentes implicaciones; en este
capítulo se estudiara la organización como un proceso o etapa de la administración.
Desde el anterior punto de vista, la organización es a la empresa lo que la estructura a
un edificio en construcción, ya que la organización establece la disposición y
correlación de tareas que el grupo social debe llevar a cabo para lograr sus objetivos,
proveyendo la estructura necesaria a fin de coordinar eficazmente los recursos.
Para emitir una definición formal de este concepto se revisarán algunas de las
definiciones más reconocidas:14
Agustín Reyes Ponce. Organización es la estructuración de las relaciones que deben
existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos
de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y
objetivos señalados.
Eugenio Sisto Velasco. Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para
alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso
funciones, autoridades, responsabilidad y jerarquía y estableciendo las relaciones que
entre dichas unidades debe existir.
De la anteriores definiciones se puede definir que la "Organización" es el
establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los
recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y
Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 107
agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del
grupo social.15
Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son:
Es de carácter continuo: jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa
y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, contratación nuevos
productos, etc.), lo que obviamente redunda en la necesidad de efectuar cambios en la
organización.
Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del
grupo social.
Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades
eficientemente, con un mínimo de esfuerzos.
Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando
la productividad.
Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y responsabilidades.
Principios de la organización.
Podemos considerar los siguientes principios para proporcionar la pauta para
establecer una organización racional y los cuales se encuentran íntimamente
relacionados entre sí:
o Del objetivo. Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización
deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Al organizar es
necesario tener presente que la finalidad primordial de la organización es promover la
eficiencia, simplificar el trabajo y no complicarlo.
o Especialización. Este principio afirma que el trabajo de un apersona debe limitarse,
hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad.
Munich Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 108
o Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la
comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y
responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo
hasta el nivel más bajo. Este principio establece que la organización es una jerarquía.
o Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido,
debe responder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad.
o Unidad de mando. Este principio establece que at determinar un centro de autoridad
y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe, y que los colaboradores no
deberán reportar a más de un superior, pues el hecho de que esta persona reciba
órdenes de dos o más líderes sólo ocasiona fugas de responsabilidad, confusión e
ineficiencia.
o Difusión. Para maximizar las ventajas de la organización, las obligaciones de cada
puesto que cubren responsabilidades y autoridad, deben publicarse y ponerse, por
escrito, a disposición de todos aquellos miembros del equipo de trabajo que tengan
relación con las mismas.
o Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al límite de colaboradores que
deben reportar a un líder, de tal manera que este pueda realizar todas sus funciones
eficientemente.
o De la coordinación. Las unidades de una organización siempre deben mantenerse
en equilibrio. Un ejemplo de esto puede ser que de nada servirá contar con un
departamento de mercadotecnia y finanzas muy eficientes, si la transportación es tan
mala que la compañía difícilmente desplaza sus mercancías. En otra parte al
administrador debe buscar el equilibrio adecuado en todas las funciones de la empresa,
ya que cualquier fuente de deficiencia puede ocasionar serios problemas; la empresa
es un sistema que para funcionar con eficiencia, necesita que todas sus partes, a su
vez, funcionen correctamente.
La estructura organizacional debe propiciar la armonía y la adecuada sincronización de
los recursos que integran la empresa, para cumplir con los objetivos generales. Todas
las funciones deben apoyarse completamente y combinarse, a fin de lograr un objetivo
común; en esta forma, la organización funcionara como un sistema armónico en el que
todas sus partes actuarán oportunamente y eficazmente, sin ningún antagonismo.
o Continuidad. Una vez que se ha establecido, la estructura organizacional requiere
mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Esto es que
la organización que es apropiada para determinado momento, puede no serlo
posteriormente. Por lo mismo el administrador debe tener la responsabilidad de
observar la estructura organizacional y sugerir los ajustes y modificaciones necesarios.
Actividades importantes de las funciones de la Organización:
• Subdividir el trabajo en unidades operativas.
• Agrupar las operaciones operativas en puestos operativos.
• Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas.
• Aclarar los requisitos del puesto.
• Seleccionar y colocar a cada colaborador en el puesto adecuado.
• Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la administración.
• Proporcionar facilidades personales y otros recursos.
• Ajustar la organización a la luz de los resultados del control.
2.6 Ejecución o Dirección.
Esta etapa del proceso administrativo, llamada también comando o liderazgo, es una
función de tal trascendencia, que algunos autores consideran que la administración y la
dirección son una misma cosa. Esto es, en gran parte, debido a que al dirigir, es cuando
se ejerce más representativamente las funciones administrativas, de manera que todos
los dirigentes pueden considerarse administradores.
Algunos autores han definido a esta etapa del proceso administrativo como:16
Robert B. Buchele. Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de
la cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización mediante
la supervisión, la comunicación y la motivación.
Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 147
Buró K. Scalan. Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para
alcanzar las metas de la organización.
Leonard J. Kazmier. La guía y supervisión de los esfuerzos de los subordinados, para
alcanzar las metas de la organización.
Joel J. Lerner y H.A. Baker. Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación
del esfuerzo de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante
la motivación y la supervisión.
Si se analizan las anteriores definiciones, es posible determinar que sus componentes
comunes son: Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional;
Motivación; Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados; Comunicación;
Supervisión y alcanzar las metas de la organización.
Con los anteriores elementos es posible definir la Dirección como:
"La ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante al
guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y la
supervisión."17
La dirección o ejecución es trascendental porque, pone en marcha todos los
lineamientos establecidos durante la planeación y la organización; a través de ella se
logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura
organizacional; una dirección eficiente es determinante en la moral de los
colaboradores y, consecuentemente, en la productividad; su calidad se refleja en logro
de los objetivos, la implementación de métodos de organización, y en la eficacia de los
sistemas de control y a través de ella se establece la comunicación necesaria para que
la organización funcione.
Munich Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 148
Principios.
1. De la armonía del objetivo o coordinación de intereses. La dirección será
eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa.
Los objetivos de la empresa solo podrán alcanzarse si los colaboradores se interesan
en ellos, lo que se facilitará si sus objetivos individuales e intereses personales son
satisfechos al conseguir las metas de la organización y si estas no se contraponen a su
autorrealización.
Asimismo, establece que los objetivos de todos los departamentos y secciones deberán
relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general.
2. Impersonalidad de mando. Se refiere a que la autoridad y su ejercicio (el mando),
surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados; por
esto, tanto los colaboradores como los líderes deben estar conscientes de que la
autoridad que emana de los dirigentes surge como un requerimiento para lograr los
objetivos, y no de su voluntad personal o arbitrio. Puntualiza la importancia de
impersonalizar las órdenes y de no involucrar situaciones personales ni abusar de la
autoridad, ya que lo anterior ocasiona conflictos y baja moral.
3. De la supervisión directa. Se refiere al apoyo y comunicación que debe
proporcionar el líder a sus colaboradores durante la ejecución de los planes, de tal
manera que estos se realicen con mayor facilidad.
4. De la resolución del conflicto. Indica la necesidad de resolver los problemas que
surjan durante la gestión administrativa, a partir del momento en que aparezcan; ya que
el no Tomar una decisión en relación con un conflicto, por insignificante que parezca,
puede originar que éste se desarrolle y provoque problemas graves colaterales.
5. Aprovechamiento del conflicto. El conflicto es un problema u obstáculo que se
antepone al logro de las metas de la organización, pero que, al obligar al administrador
a pensar en soluciones para el mismo, ofrece la posibilidad de visualizar nuevas
estrategias y emprender diversas alternativas. Los conflictos no son más que pequeños
37
"focos rojos" que surgen en la vida normal de cualquier empresa; proporcionan indicios
de que algo está funcionando mal.
ETAPAS DE DIRECCIÓN
Supervisión
I Comtmieácíón ]
MREeaoN
c Toma de
decisiones
integración
Fuente: Munch Galmdo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág 152
Es difícil establecer la secuencia de las etapas de la dirección, ya que se dan
indistintamente, para fines prácticos se analizaran como se muestran en la figura
anterior.
Toma de decisiones.
Una decisión es la elección de un curso de acción entre varias alternativas.
La responsabilidad más importante del administrador es la toma de decisiones. Con
frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios; y, en
efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte del éxito de
cualquier organización.
Al tomar decisiones es necesario:
1. Definir el problema. Para tomar una decisión es básico definir perfectamente cuál
es el problema que hay que resolver y no confundirlos con los colaterales. En esta
etapa es posible auxiliarse de diversas fuentes de información, así como de la
observación.
38
2. Analizar el problema. Una vez determinado el problema es necesario desglosar
sus componentes, así como los componentes del sistema en que se desarrolla a fin de
poder determinar posibles alternativas de solución.
3. Evaluar las alternativas. Consiste en determinar el mayor número posible de
alternativas de solución, estudiar las ventajas y desventajas que implican, así como la
factibilidad de su implementación, y los recursos necesarios para llevarlas acabo de
acuerdo con el marco especifico de la organización.
4. Elegir entre alternativas. Una vez evaluadas las diversas alternativas, elegir la más
idónea para las necesidades del sistema, y la que reditúe máximos beneficios;
seleccionar, además, dos o tres más para contar con estrategias laterales para casos
fortuitos.
5. Aplicar las decisiones. Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo
que se debe contar con un plan para el desarrollo de la misma. Dicho plan
comprenderá: los recursos, los procedimientos y los programas necesarios para la
implementación de la decisión.
Integración.
La integración comprende la función a través de la cual el administrador elige y se
allega, de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente
establecidas para ejecutar los planes. Comprende recursos materiales así como
humanos; estos últimos son los más importantes para la ejecución, por lo que este
inciso se enfocara al estudio de la integración de recursos humanos. Aunque
tradicionalmente se descuidaba esta función, tanto la experiencia como la investigación
demostraron que el factor humano es el aspecto más importante para cualquier
empresa, ya que de su desempeño dependerá el correcto aprovechamiento de los
demás recursos. Mediante la integración la empresa obtiene el personal idóneo para el
mejor desempeño de las actividades de la misma.
m [
Existen ciertas reglas de administración, necesarias para lograr efectividad en la
integración:
Reglas:18
1. El hombre adecuado para el puesto adecuado.
Los hombres que desarrollan cualquier función dentro de un organismo social, deben
reunir los requisitos para desempeñarla adecuadamente.
Los recursos humanos deben adaptarse a las características de la organización y
no está a los recursos humanos.
2. De la provisión de los elementos necesarios.
A cada miembro de la empresa debe proporcionársele los elementos necesarios
para hacer frente eficientemente a las necesidades de su puesto.
3. De la importancia de la introducción adecuada.
El momento en que el elemento humano ingresa a la empresa es trascendental, pues
de él dependerá su adaptación al ambiente de la empresa, su desenvolvimiento, su
desarrollo y su eficiencia dentro de la misma.
La integración comprende cuatro etapas:
• Reclutamiento. Obtención de los candidatos para ocupar los puestos de la
empresa.
• Selección. Mediante la utilización de ciertas técnicas, elegir entre diversos
candidatos al más idóneo para el puesto, de acuerdo con los requerimientos del
mismo.
• Introducción o inducción. Articular o armonizar adecuadamente el nuevo
elemento con los objetivos de la empresa, y con el ambiente organizacional.
• Capacitación y desarrollo. Lograr el desenvolvimiento o incremento de las
capacidades del personal, para lograr su máxima eficiencia.
Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 155
Motivación.
En su acepción más sencilla, motivar significa "mover, conducir, impulsar la acción". La
motivación es la labor más importante de la Dirección, a la vez que la más compleja,
pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los
objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones esperados. Múltiples son las
teorías que existen en relación con la motivación, pero todas pueden agruparse en dos
grandes tendencias:
Teoría de contenido.
Teoría de aprendizaje.
Ambos tipos de teorías han sido de gran trascendencia en la explicación de la conducta
organizacional, ya que a través de ellas se describe la razón por la cual los empleados
son productivos, o lo que impulsa a su conducta, a la vez que aportan datos valiosos
para mejorar dicha conducta.
Teoría de contenido.
Éstas tratan de especificar lo que impulsa la conducta; también son conocidas como
teorías de explicación interna; han sido las de mayor difusión, por ello también se le
llaman teorías tradicionales; explican la condugta con base en procesos internos. Esta
tendencia abarca tres grandes corrientes, en el presente capitulo únicamente se
mostraran dos:
1. Jerarquía de las necesidades, de Maslow. Establece que la naturaleza humana
posee, en orden de predominio, cuatro necesidades básicas y una de crecimiento que
le son inherentes:
A. Básicas.
• Fisiológicas: Aquellas que surgen de la naturaleza física, como la necesidad de
alimento, reproducción, etc.
• De seguridad: La necesidad de no sentirse amenazado por las circunstancias del
medio.
• Amor o pertenencia: Los deseos de relaciones afectivas con las demás personas.
41
• De estimación: La necesidad de confianza en sí mismo, el deseo de fuerza, logro,
competencia y la necesidad de estimación ajena, que se manifiesta en forma de
reputación, prestigio, reconocimiento, atención, importancia, etc.
B. Crecimiento.
• Realización personal: El deseo de todo ser humano de realizarse a través del
desarrollo de su propia potencialidad.
Estas necesidades se satisfacen en el orden en que se han anotado; de esta manera,
cuando la necesidad número uno ha sido satisfecha, la número dos se activa, y así
sucesivamente.
Cuando las personas han cubierto suficientemente sus cuatro necesidades básicas, es
cuando se sienten motivadas por la necesidad de crecimiento. Maslow representa
gráficamente su teoría mediante la siguiente pirámide.
PIRÁMIDE DE MECESIDADES. (Abraham H. Maslow)
NECESIDADES
Fuente: Elaboración propia. Basada en Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit.
Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 158
42
2. Motivación de grupo. Diversos autores establecen que, para motivar a un grupo, es
necesario considerar ciertos factores tales como:
A. Espíritu de equipo. El sentirse identificado con un grupo de trabajo para lograr fines
comunes, aumenta la productividad del empleado.
B. Identificación con los objetivos de la empresa. El coordinar los intereses de grupo
con los individuales, y todos con los de las organizaciones, motivará al grupo, ya que
este se auto realizará con la obtención de los objetivos.
C. Practicar la administración por participación. Lograr que el trabajador se integre
emocional y mentalmente a la situación del grupo de trabajo y a los objetivos de la
empresa, mediante su participación activa en las decisiones.
D. Establecimiento de relaciones humanas adecuadas. La implantación de sistemas
adecuados de comunicación y autorrealización dentro de la empresa promueve la
eficiencia del personal.
E. Eliminación de prácticas no motivadoras. Para elevar la moral de los empleados
es necesario eliminar las siguientes prácticas:
• Control excesivo.
• Poca consideración a la competencia.
• Decisiones rígidas.
• No tomar en cuenta los conflictos.
• Cambios súbitos.19
Teorías del enfoque externo.
Llamadas también del aprendizaje o de la modificación de la conducta organizacional,
parten del supuesto de que la conducta observable en las organizaciones, así como sus
consecuencias, son la clave para explicar la motivación; relacionan los efectos que
ejerce el ambiente sobre la conducta de los individuos. Mientras que en la teoría
tradicional las causas de la conducta son hipotéticas, en la teoría externa los
mecanismos ambientales y las conductas se pueden observar de tal manera que el
Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 159
individuo puede aprender que habrá ciertas consecuencias que seguirán a
determinadas conductas.
Comunicación.
La comunicación es un aspecto clave en el proceso de la dirección.
La dirección puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y
recibe información de un grupo social.
Dentro de una Institución para que el Líder de proyecto, ponga en marcha sus planes,
necesita sistemas de comunicación eficaces; cualquier información desvirtuada origina
confusiones y errores, que disminuyen el rendimiento del grupo y que van en detrimento
del logro de los objetivos.
La comunicación consta de tres elementos básicos:
EMISOR: En donde se
origina la información
TRANSMISOR: A
través del cual fluye la
comunicación.
RECEPTOR: Que
recibe y debe entender la
información, la
comunicación.
Fuente: Elaboración propia. Basada en Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit.
Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 161
Cualquier mínima falla en esta red de comunicación implica la desvirtuación de la
información. Con el fin de facilitar el entendimiento de la comunicación, se mencionara
su clasificación más sencilla:
1. Formal. Aquella que se origina en la estructura formal de la organización
y fluye a través de los canales organizacionales. Ejemplo; correspondencia,
instructivos, manuales, órdenes, etc.
2. Informal. Surge de los grupos informales de la organización y no sigue
los canales formales, aunque se puede referir a la organización. Ejemplo;
chismes, comentarios, opiniones, etc.
44
Este tipo de comunicación es de gran importancia, ya que por su carácter no formal
puede llegar a influir más que la comunicación formal e, inclusive, ir en contra de ésta;
el administrador debe tratar de lograr que los canales de comunicación formal se
apoyen en las redes informales.
COMUNICACIÓN. <
Formal.
Informal.
Vertical.
Horizontal. Oral. Escrita.
Ascendente.
Descendente.
Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta
reimpresión, agosto 2004, pág. 162
Requisitos de la comunicación efectiva.
Una buena comunicación implica la existencia de los siguientes requisitos: 20
a. Claridad. La comunicación debe ser clara; para ello, el lenguaje en que se exprese y
la manera de transmitir, deben ser accesibles para quien va dirigida.
b. Integridad. La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros
de la empresa, para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la
realización de los objetivos.
c. Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más efectiva
cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de
información de la organización formal.
d. Equilibrio. Todo plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de
comunicación para quienes resulten afectados.
Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 162
e. Moderación. La comunicación debe ser la estrictamente necesaria y lo más concisa
posible, ya que el exceso de información puede ocasionar burocracia e ineficiencia.
f. Difusión. Preferentemente, toda la comunicación formal de la empresa debe
efectuarse por escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente necesarios,
evitando papeleo excesivo.
g. Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y
perfeccionarse periódicamente.
Autoridad.
La autoridad es la facultad de que se está investida una persona, dentro de una
organización, para dar órdenes y exigir que sean cumplidas por sus colaboradores,
para la realización de aquellas acciones que quien las dicta considera apropiadas para
el logro de los objetivos del grupo.
Es el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer.
Delegación.
Es en la delegación donde se manifiesta claramente la esencia de la dirección y el
ejercicio de la autoridad, ya que si administrar es "hacer a través de otros",
La delegación es la concesión de autoridad y responsabilidad para actuar.
Ventajas:21
a. Permite líder dedicarse a las actividades de más importancia, en tanto que las
funciones detalladas y rutinarias se delegan.
b. A través de ella, la responsabilidad se comparte, haciéndose más significativa.
c. Motiva a los colaboradores a hacerlos partícipes del logro de los objetivos.
d. Capacita a los colaboradores en ciertas decisiones importantes.
21 ídem. Pag.163
Requisitos necesarios para delegar:
a. Delimitar claramente la autoridad y responsabilidad delegada, preferentemente por
escrito, a fin de evitar conflictos, duplicidad de funciones, fuga de autoridad, etc.
b. Especificar claramente, metas y objetivos de la función delegada.
c. Capacitar al personal en quien se va a delegar.
d. Establecer estándares de actuación de tal manera que se fomente la iniciativa,
creatividad y lealtad hacia la organización.
e. Convenir sobre las áreas de no delegación.
f. El líder deberá mostrar interés en el desempeño del colaborador, en relación con la
función delegada.
g. Reconocer el buen desempeño y confiar en los colaboradores.
Se sugiere que se deben aplicar las siguientes diez reglas al comunicar y delegar
autoridad.
1. Aclarar ideas antes de comunicar.
2. Determinar y evaluar el verdadero propósito de cada mensaje.
3. Considerar el ambiente organizacional e individual.
4. Planear las comunicaciones asesorándose con la opinión de otros miembros de la
organización.
5. Tener cuidado al comunicar: con las actitudes, sóbretenos y el contenido básico del
mensaje.
6. Aprovechar la oportunidad para emitir algo de valor, o ayudar, al receptor.
7. Seguir y evaluar la comunicación,
8. Oportunidad en cuanto a tiempo y lugar.
9. Apoyar la comunicación con las acciones propias del emisor.
10. Tratar no sólo de ser comprendido sino de comprender; escuchar con empatia.
Ei Residente de Obra como líder.
La Residencia de Obra consiste en vigilar y guiar a los colaboradores de tal forma
que las actividades se realicen adecuadamente.
Este término se aplica por lo general a niveles jerárquicos inferiores, aunque todo
administrador en menor o mayor grado, lleva a cabo esta función: por esto, de acuerdo
con el personal criterio de los autores, se considera la Residencia de Obra, el
-JAI
Liderazgo, la Supervisión y los estilos Gerenciales, como sinónimos, aunque referidos a
diversos niveles jerárquicos. El liderazgo, o supervisión, es de gran importancia para
toda organización, ya que mediante él se imprime la dinámica necesaria a los recursos
humanos, para que logren los objetivos.
En esta función confluyen todas las etapas de dirección anteriormente estudiadas, y su
importancia radica en que de una Residencia efectiva dependerán:
• La productividad del personal para lograr los objetivos.
• La observancia de la comunicación.
• La relación entre líder y colaboradores.
• La corrección de errores.
• La observancia de la motivación y del marco formal de la disciplina.
Por tanto, el liderazgo está ligado con la supervisión y, de acuerdo con los diversos
estilos de liderazgo que existan en la empresa, variara el grado de eficiencia y
productividad dentro de la misma.
Existen distintos tipos de teorías gerenciales, una de las más importantes, relativas a la
supervisión, es la que creó Blake y Mouton y que se refiere al grid administrativo (rejilla
o tablero administrativo). Después de varios años de investigación, estos autores han
concluido en que existen hasta 81 estilos de supervisión, pero que básicamente, existen
cinco de cuyas combinaciones se originan todos los demás.
En la siguiente gráfica, se demuestran los estilos gerenciales en la que el eje horizontal
constituye el interés hacia la producción, y el eje vertical, el interés hacia las personas.
48
TABLERO ADMINISTRATIVO. Alto
l 7 d> O)
5 6 V . O a
•O " o n ^ 4 ü O Sí 0. 3
Bajo
Administración 1,9 Consideración hacia las necesidades de la gente por tener relaciones satisfactorias, conduce a un ambiente y a un ritmo de trabajo amistoso y confortable dentro de la organización.
I
Administración 9,9 La consumación del trabajo se logra por medio de la entrega hada el mismo de la gente; interdependencia de una "meta común" dentro de la organización da relaciones de confianza y respeto.
r Administración 5,5 Se logra un desempeño adecuado de la organización balanceando las necesidades por producir con el mantenimiento, a un nivel satisfactorio, de la moral de la gente.
I Administración 1,1 El mínimo esfuerzo para el trabajo requerido es suficiente para mantenerse como miembro de la organización.
I Administración 9,1 Eficiencia en el trabajo resulta al mantener los factores humanos a un nivel que interfieran lo menos posible en proceso.
Bajo 4 5 6 Preocupación por la producción
8 9 Alto
Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 166
Analizan los cinco tipos básicos de supervisión, sus ventajas y desventajas y concluyen
que el mejor estilo de dirigir es el 9,9 o el de la administración en equipo, a través del
cual se incrementa la productividad y la creatividad.
2.7 Control.
Si el control se estudia como última etapa del proceso administrativo, esto no significa
que en la práctica suceda de la misma manera; la planeación y el control están
relacionados a tal grado, que en muchas ocasiones el administrador difícilmente puede
delimitar si está planeando o controlando, incluso, para algunos autores el control forma
parte de la planeación misma. De hecho, la información obtenida a través del control es
básica para poder reiniciar el proceso de planeación.
El control es una etapa primordial de la administración, pues, aunque una empresa
cuente con magnifico planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección
49
eficiente, el ejecutivo verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un
mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.
Tradicionalmente, se ha concebido el control como una serie de procedimientos
complicados para corregir defectos o desviaciones en la ejecución de los planes, una
vez que han sucedido. De tal manera vista, esta etapa se percibe como un método que
reprime y presiona a los individuos de la organización, que establece límites arbitrarios
para la actuación, y que comprende solamente hechos pasados o históricos.
La anterior concepción es por demás equivocada, ya que el control bien aplicado es
dinámico, promueve las potencialidades de los individuos y, más que histórico, su
carácter es pronostico, ya que sirve para medir la temperatura presente y futura de la
actuación de todos los recursos de la empresa, siendo su principal propósito, prever y
corregir errores, y no simplemente registrarlos.
Algunos autores han definido a esta etapa del proceso administrativo como:22
Burt K. Scanlan. El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de
acuerdo con los planes establecidos.
George R. Terry. El proceso para determinar lo que se esta llevando a cabo,
valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que La
ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.
Henry Fayol. Consiste en verificar si todo ocurre con el plan adoptado, con las
instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las
debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzca nuevamente.
En base a las anteriores definiciones se puede definir al "Control" como:
La evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever
desviaciones, para establecer las medidas correctivas necesarias.
Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 171
Importancia del control.
El control es de vital importancia dado que:
Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los
planes exitosamente.
Se aplica a todo.- a las cosas, a las personas y a los actos.
Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para
que no se puedan presentar en el futuro.
Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento que se
establecen medidas correctivas.
Proporciona información a ceca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo
como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación.
Reduce costo y ahorra tiempo al evitar errores.
Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y
consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa.
Principios del control.
La aplicación racional del control debe fundamentarse en los siguientes principios:
o Equilibrio. A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarse el grado de
control correspondiente.
o De los objetivos. Se refiere a que el control existe en función de los objetivos, es
decir, el control no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos
preestablecidos. Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos y si,
a través de él, no se evalúa el logro de los mismos.
o De la oportunidad. El control, para que sea eficaz, necesita ser oportuno, es decir,
debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar
medidas correctivas, con anticipación. Un control, cuando no es oportuno, carece de
validez y, obviamente, reduce la consecuencia de los objetivos al mínimo.
o De las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en
relación con los planes deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea
posible conocer las causas que la originaron, a fin de tomar las medidas necesarias
para evitarlas en el futuro. Es inútil detectar desviaciones si no se hace el análisis de
las mismas y si no se establecen medidas preventivas y correctivas.
o De excepción. El control debe aplicarse, preferentemente a las actividades
excepcionales o representativas a fin de reducir costos y tiempo, delimitando
adecuadamente cuales funciones estratégicas requieren de control.
o De la función controlada. La función controladora por ningún motivo debe
comprender a la función controladora, ya que pierde efectividad el control. Este
principio es básico, ya que señala que la persona o la función que realiza el control
no debe estar involucrada con la actividad a controlar.23
ETAPAS DEL CONTROL.
^
CONTROL ; V <
c—: ' : Establecimiento de
estándares
Retroalimentación TL Jr
S "—71 Medición de"4' resultados l * jjj
N C-.
Ctorifccicjjirt*' 4-^i|
Fuente: Munich Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 178
Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 177
Establecimiento de estándares.
Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como modelo,
guía o patrón con base en la cual se efectúa el control.
Los estándares representan el estado de ejecución deseado, de hecho, no son más que
los objetivos definidos de la organización. Hay quien menciona que los estándares no
deben limitarse a establecer niveles operativos de los trabajadores, sino que,
preferentemente deben abarcar las funciones básicas y áreas clave de resultados:
1. Rendimiento de beneficios. Es la expresión de los beneficios obtenidos por la
empresa, que resulta de la comparación o relación que resulta de las utilidades y el
capital empleado en cada una de las funciones.
2. Posición en el mercado. Estándares utilizados para determinar la aceptación de
algún producto en el mercado, y la efectividad de las técnicas mercadológicas.
3. Productividad. Este tipo de modelo debe establecerse no sólo para el área de
producción, sino para todas las áreas de la empresa. Se determina con base en
medidas, tales como horas-maquina, horas-hombre, etc.
4. calidad del producto. Este estándar se establece para determinar la primacía en
cuanto a calidad del producto, en relación con la competencia.
5. Desarrollo del personal. Su objeto es medir los programas de desarrollo de la
gerencia, y su efectividad.
6. Evaluación de la actuación. Establece las condiciones que deben existir para que el
trabajo se desempeñe satisfactoriamente; sirve para determinar, objetivamente, los
límites de productividad del personal de la empresa.
Tipos de estándares.
Existen tres métodos para establecer estándares, cuya aplicación varía de acuerdo con
las necesidades específicas del área donde se implementan.24
1. Estándares estadísticos. Llamados también históricos, se elaboran con base en el
análisis de datos de experiencias pasadas, ya sea de la misma empresa o de
Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 36
empresas competidoras. No son del todo confiables, pues en ocasiones la situación
presente ha variado demasiado con relación con el pasado; por lo tanto al
establecerse, la información estadística debe ser complementada con el criterio.
2. Estándares fijados por apreciación. Son esencialmente juicios de valor, resultado de
las experiencias pasadas del administrador, en áreas donde la ejecución personal es
de gran importancia. Se refiere a ciertas actividades cuyo carácter es intangible o
cualitativo, tales como la moral de la empresa, actitud del personal y otras, pero cuya
importancia es vital; su fijación como ya se dijo, es subjetiva o a juicio de los
ejecutivos.
3. Estándares técnicamente elaborados. Son aquellos que se fundamentan en un
estudio objetivo y cuantitativo de una situación de trabajo específica. Se desarrollan
en relación con la productividad de la maquinaria, del equipo, y de los trabajadores;
son llamados también estándares de producción y de tiempos y movimientos.
Medición de resultados.
Consiste en medir la ejecución y los resultados, mediante la aplicación de unidades de
medida, que deben ser definidas de acuerdo con los estándares.
Para llevar a cabo su función, esta etapa se vale primordialmente de los sistemas de
información; por tanto la efectividad del proceso de control dependerá directamente de
la información recibida, misma que debe ser oportuna (a tiempo), confiable (exacta),
válida (que mida realmente el fenómeno que intenta medir), con unidades de medida
apropiadas, y fluida (que se canalice por los adecuados canales de comunicación).
Una vez efectuada la medición y obtenida esta información, será necesario comparar
los resultados medidos en relación con los estándares preestablecidos, determinándose
así las desviaciones, mismas que deberán reportarse inmediatamente.
Corrección.
La última concreta y tangible del control esta en la acción correctiva para integrar las
desviaciones en relación con los estándares. El tomar acción correctiva es función de
carácter netamente ejecutivo; no obstante, antes de iniciarla, es de vital importancia
reconocerla si la desviación es síntoma o una causa. Un ejemplo frecuente de esta
situación sucede cuando existe una baja en las ventas, lo que indica que algo no se ha
54
está ejecutando de acuerdo con lo planeado, pero antes de incrementar vendedores o
entrenarlos, es conveniente analizar si esta baja no es causa de una mala calidad en el
producto o de una publicidad muy pobre.
El establecimiento de medidas correctivas da lugar a la retroalimentación; es aquí en
donde se encuentra la relación más estrecha entre la planeación y el control.25
Retroalimentación.
Es básica en el proceso del control, ya que a través de la retroalimentación, la
información obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr del tiempo.
De la calidad de la información, dependerá el grado y rapidez con que se retroalimenta
el sistema.
Implantación de un sistema de control.
Por último, es necesario mencionar que antes de establecer un sistema de control se
requiere:
1. Contar con objetivos y estándares que sean estables.
2. Que el personal clave comprenda y esté de acuerdo con los controles.
3. Que los resultados finales de cada actividad se establezcan en relación con los
objetivos. Tomar en cuenta que un sistema de control por si solo no contribuye a la
eficiencia.
4. Evaluar la efectividad de los controles:
. Eliminando aquellos que no sirven.
. Simplificándolos.
. Combinándolos para perfeccionarlos.
Características.
Puesto que el control es un factor imprescindible para el logro de los objetivos, éste
debe reunir ciertas características para ser efectivo:
25 Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 36
Reflejar la naturaleza de la estructura organizacional.
Un sistema de control deberá ajustarse a las necesidades de la empresa y tipo de
actividad que se desee controlar. Así, una pequeña empresa necesita de un sistema de
control distinto al de una empresa grande.
Oportunidad.
Un buen sistema de control debe manifestar inmediatamente las desviaciones, siendo
lo ideal que las descubra antes de que se produzcan. El control será útil en tanto
proporcione información en el momento adecuado.
Accesibilidad.
Todo control debe establecer medidas sencillas y fáciles de interpretar para facilitar su
aplicación. Es fundamental que los datos o informes de los controles sean accesibles
para las personas a las que van a ser dirigidos. Las técnicas muy complicadas, en lugar
de ser útiles, crean confusiones.
Ubicación estratégica.
Resulta imposible e incosteable implantar controles para todas las actividades de la
empresa, por lo que es necesario establecerlos en ciertas áreas de acuerdo con
criterios de valor estratégico. Esta característica se relaciona con el principio de
excepción; enfatiza el hecho de que es necesario establecer puntos de verificación
clave, antes de que la corrección implique un alto costo.
FACTORES QUE COMPRENDEN EL CONTROL.
Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso del control:
• Cantidad
• Tiempo
• Costo
• Calidad
56
Los tres primero son de carácter cuantitativo y el último, como su nombre lo indica, es
eminentemente cualitativo.
El factor Cantidad se aplica en actividades en las que el volumen es importante; a
través del factor Tiempo se controlan las fechas programadas; el Costo es utilizado
como un indicador de la eficacia administrativa, ya que por medio de él se determinan
las erogaciones de ciertas actividades. Por último, la Calidad se refiere a las
especificaciones que deben reunir un determinado producto o ciertas funciones de la
empresa.
Conclusiones capitulares.
En el presente capitulo se definieron los elementos que intervienen en un proceso
administrativo, con la intensión de introducirse en la teoría de este proceso, pero esto
no es lo único que hay que saber pero si es básico en el pensamiento administrativo,
esperando generar una conciencia que les permita introducirse más a fondo en este
tema con el fin de una mejora en la planeación, organización, dirección y control
durante la ejecución de una obra y así poder entregar un producto de mayor calidad al
cliente final.
No obstante que al concepto de administración, por más que se le hayan hecho
diferentes aportaciones no haya una sola definición que se deba tomar como regla, esto
es que cada quien debe ser capaz de crearse una filosofía administrativa con el único
objeto de saber interactuar con los colaboradores que conformen nuestra empresa a fin
de alinear a todos a una misma meta.
La obra pública por contrato no debe ser la excepción, por eso los Residentes de Obra
en su papel de Líder, debe emplear su autoridad para Planear, Organizar, Dirigir y
Controlar su forma de trabajo, con el fin de que todas las actividades que se realicen
sean debidamente alineados al logro del fin, que es la obra a realizarse. Debe lograr
que los esfuerzos humanos sean más productivos y así aportar para la calidad de su
trabajo un mejor equipo, oficinas, productos, servicios, y relaciones humanas, debe
hacer del mejoramiento y el progreso una actividad constante.
:ÍLJ
"APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA."
CAPITULO 3
LA ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA DE UNA OBRA PÚBLICA
POR CONTRATO EN LA SECRETARIA DE MARINA.
Introducción capitular
3.1 Un paseo por la historia de la Secretaría de Marina
3.2 Estructura vigente de la Secretaría de Marina
3.3 Misión, Atribuciones y Organización
3.3.1 Misión
3.3.2 Atribuciones
3.3.3 Organización
3.4 DIGAOD, la encargada de generar la obra pública en la SEMAR
3.5 La actualidad administrativa de una Obra Pública por Contrato
Conclusión capitular
58
CAPITULO 3
LA ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EN LA SECRETARIA DE MARINA.
Introducción capitular.
En el presente capítulo se plasma en forma ordenada la información general de los
antecedentes históricos de la Secretaría de Marina, desde que estaba constituida como
Secretaria de Guerra y Marina en 1821, hasta el momento en que ésta fue creada por
Decreto Presidencial como entidad rectora de la Armada de México el 31 de diciembre
de 1994. Así como sus atribuciones, misión, visión, estructura orgánica, y funciones.
Esto es con dos propósitos:
El primero como recordatorio a mis compañeros de esta Noble pero Honorable
Institución. Y el segundo es mostrar una visión de conjunto de la Secretaría y facilitar
para que conozcan su funcionamiento y por este medio se logre una integración,
orientación e información al público interesado en el presente trabajo y que son ajenos
al ámbito Naval.
Así mismo identificaremos el órgano Técnico-Administrativo que dentro de esta
Secretaría, se encarga de la construcción y conservación de la infraestructura que
requiere, cuyas funciones complementan y apoyan el desarrollo de las atribuciones de
la SEMAR y que a lineada a la misión de esta se desprende el vínculo que se tienen
con las obras públicas por contrato, hasta llegar a mostrar la realidad de cómo se lleva
a cabo la administración de las obras por contrato por parte de los encargados directos
de su ejecución quienes son los Residentes de Obra, con el fin de detectar si existen
procesos administrativos vigentes y alinearlos a lo normatividad en materia de obra
pública vigente.
I 59
3.1 Un paseo por la historia de la Secretaría de Marina.
Antecedentes históricos.
Oficialmente se constituye la Secretaría de Marina el 8 de noviembre de 1821, con el
triunfo de la independencia, esto surge cuando la Junta Provisional Gubernativa expide,
un Reglamento provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de
Estado y el Departamento Universal, en donde se establecen cuatro Secretarías de
Estado:
• Relaciones Exteriores e Interiores.
• Justicia y Asuntos Eclesiásticos.
• Hacienda.
• La de Guerra y Marina.26
Todos los asuntos relativos a costas y mares nacionales eran responsabilidad de la
Secretaría de Guerra y Marina, durante todo el siglo XIX.
En 1939 fue reformada La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado,
publicándose en el Diario Oficial del 31 de diciembre de ese año las modificaciones
respectivas. Dentro de éstas, destaca la creación del Departamento de la Marina
Nacional, con el propósito de concentrar en una sola dependencia los asuntos
nacionales relacionados con el mar, fusionándose en dicha Dependencia los servicios
de la Armada Nacional, de la Marina Mercante, de Obras Marítimas, de Pesca e
Industrias Conexas, la administración de los astilleros y diques, la protección y
conservación de los recursos del mar, la investigación de la fauna y flora acuática, y la
recolección y archivo de la información relativa al mar.
El 31 de diciembre de 1940, se estableció que el Departamento de la Marina Nacional
se elevara a Secretaría de Estado.
El 15 de marzo de 1941 se expidió el Reglamento Interior de la ya entonces Secretaría
de Marina. Es en este Reglamento donde se formaliza el establecimiento de la
26 Manual General de Organización de ia Secretaría de Manna que establece la competencia de las unidades administrativas de su Estructura
Orgánica Básica publicado en el D O F. el 12 de noviembre de 2004.
60
Subsecretaría de Marina, de la Oficialía Mayor de Marina y de la Dirección General de
la Armada.27
f x -Mu
Subsecretaría de, Marina^
Oficialía Mayor Marina.
Dirección General de la Armada.
Fuente: Elaboración propia.
Para fortalecer la organización de la Marina de Guerra del país, el 3 de agosto de 1944
se publicó la Ley Orgánica de la Armada de México, instrumento jurídico que especificó
la orgánica de la Dirección General de la Armada y las instalaciones navales en las
costas mexicanas.
Con el fin de asegurar la unidad de mando y de adaptarse a las crecientes necesidades
operativas en materia de vigilancia costera y de defensa de la soberanía en aguas
nacionales, el 8 de enero de 1952 se reformó la Ley Orgánica de la Armada de México,
en la cual se modificó la denominación de la Dirección General de la Armada por el de
Comandancia General de la Armada.
27 Manual General de Organización de la Secretaria de Manna que establece la competencia de las unidades administrativas de su Estructura Orgánica Básica
publicado en el D.O F el 12 de noviembre de 2004
La Ley Orgánica de la Armada de México. (12 de enero de 1972)
Comandancia General.
SECRETARIA DE
MARINA
Regiones, Zonas y Sectores Navales.
Fuerzas Operativas.
Establecimientos Navales
Fuente: Elaboración propia.
A fin de actualizar el marco normativo de la Armada a los nuevos retos del país, el 12
de enero de 1972 se publicó la Ley Orgánica de la Armada de México. En ésta se
establece que la estructura del Instituto Armado está formada por:28
Con motivo de la reforma administrativa emprendida por el Gobierno Federal que dio
como resultado la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
en diciembre de 1976, las funciones relativas a la marina mercante, la operación
portuaria, la construcción de puertos y el señalamiento marítimo que tenia asignadas la
Secretaría de Marina y estaban a cargo de diversas direcciones generales, fueron
reasignadas y adscritas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dando paso
a la adecuación de la estructura básica de la dependencia y la publicación del
Reglamento Interior correspondiente el 10 de mayo de 1977.
Posteriormente, el 14 de enero de 1985 se expide una nueva Ley Orgánica de la
Armada de México, donde se establece su organización y funcionamiento de acuerdo al
desarrollo y necesidades que requiere el país. Para tal efecto su estructura, en
comparación con la que establecía la Ley de 1972, presentó principalmente las
siguientes modificaciones:
1. se considera a los Órganos de Justicia Naval
28 Manual General de Organización de la Secretaría de Marina que establece la competencia de las unidades administrativas de su Estructura
Orgánica Básica publicado en el D O.F. el 12 de noviembre de 2004
2. La Comandancia General de la Armada cambia de denominación a Jefatura de
Operaciones Navales, y.
3. Se consideraron las Coordinaciones Generales de Recursos Humanos, Materiales y
de Servicios Técnicos.
Acorde con estas modificaciones, el 11 de febrero de 1986 entra en vigor el nuevo
Reglamento Interior de la dependencia. El 15 de septiembre de 1988, es publicado en
el Diario Oficial de la Federación el Manual General de Organización de la Secretaría
de Marina.
En 1990, por disposición del Mando, se efectúan diversas adecuaciones a la estructura
básica de la Secretaría, por lo que se expide el Reglamento Interior que entra en vigor
el 31 de enero de 1990.
En 1993, con el objetivo de racionalizar la estructura de la Armada y lograr mayor
eficiencia en el desarrollo de las operaciones a cargo, el 24 de diciembre es expedida la
nueva Ley Orgánica de la Armada de México. Con esta ley desaparece la Jefatura de
Operaciones Navales y las Coordinaciones Generales que tenía adscritas.
El 26 de abril de 1994 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento
Interior de la Secretaría, en el que se establecen las adecuaciones mencionadas y el 20
de octubre del mismo año, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Manual
General de Organización.29
El 31 de diciembre de 1994 se creó por Decreto Presidencial la Secretaría de
Marina, como entidad rectora de la Armada de México, la cual dependía antes de la
Secretaría de Guerra y Marina, integrándose como parte del gabinete presidencial.
El 1 de febrero de 1996, en base al estudio de su estructura y con el fin de mantener un
aparato administrativo racional, el Alto Mando autorizó la estructura orgánica y planilla
de puestos de todos los órganos, unidades, establecimientos e instalaciones de la
Secretaría de Marina misma que fue dictaminada y formalizada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en 1997.
29 Manual General de Organización de la Secretaria de Manna que establece la competencia de las unidades administrativas de su Estructura
Orgánica Básica publicado en el D O F el 12 de noviembre de 2004
63
Continuando con las directivas del Gobierno Federal de racionalización de la estructura
administrativa, en el año 2000, las funciones de la Dirección General de Transportes se
integran a la de Recursos Materiales y Suministros; la Dirección General de Asuntos
Jurídicos absorbe las funciones de Justicia Naval; la Unidad de Comunicación Social se
integra al Estado Mayor General de la Armada y las Direcciones Generales de
Informática y de Comunicaciones Navales conforman la Dirección General de
Comunicaciones e Informática, lo que se refleja en la actualización del Reglamento
Interior de la Secretaría publicado en el mismo año.
3.2 Estructura vigente de la Secretaría de Marina.
En abril de 2001, acorde con la política definida por el Titular de la Secretaría de
reorganizar las estructuras operativas y administrativas de la Dependencia, se redujo la
estructura básica de la misma, según se indica en el organigrama siguiente, entrando
en vigor a partir del 1 de abril de 2001.
Con el objetivo de fortalecer y fundamentar la reestructuración operativa y
administrativa de la Armada implementada por el Mando en la actual administración, el
30 de diciembre del año 2002 se publica la Ley Orgánica de la Armada de México.30
30 Manual General de Organización de la Secretaría de Marina que establece la competencia de las unidades administrativas de su Estructura
Orgánica Básica publicado en el D O.F. el 12 de noviembre de 2004.
Estructura Operativa y Administrativa de la Secretaría de Marina.
SECRETARIO
i INSPECCIÓN YOONTRALORIA
1 GENERAL DE MARINA
JUSTA DE ALMIRANTES
JUNTA NAVAL
v J
r ' i
JEFATUfi^KL ESTACO MAtORDÉ LAARMADA
1 UNIDAD JURÍDICA 1
É. J
SUBSECRiTAfflA
0EC<*ISTROeCIOHES «AVALES
ei»e«aoN gSNERAL
D6 SERVICIOS
GENERAL DEÍNVESTIGACION , Y DESARROLLO ,
OEWy*INA "
GENERAL f DE RECURSOS HUMANOS
} DlRBGao^f GENERAL
DEADWIINISTRACIOM Y FINANZAS
FUERZAN REGIONES ZONAS
Y SECTORES NAVALES
Fuente Elaboración propia
3.3 Misión, Atribuciones y Organización.
3.3.1 Misión.
La Ley Orgánica de la Armada de México, está basada en la fracción VI del artículo 89
constitucional que identifica su misión:
"La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya
misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y
coadyuvar en la seguridad interior del país."31
31 Ley Orgánica de la Armada de Mexico publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002 articulo 1
3.3.2 Atribuciones.
La Secretaría de Marina es una Dependencia de Gobierno, perteneciente al Poder
Ejecutivo de la Unión, considerado como un organismo público centralizado, al cual le
corresponde el despacho de los siguientes asuntos de orden administrativo, de
conformidad a lo establecido en La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Art. 30.- A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
/. Organizar, administrar y preparar la Armada;
II. Manejar el activo y las reservas de la Armada en todos sus aspectos;
III. Conceder licencias y retiros e intervenir en las pensiones de los miembros de la
Armada;
IV. Ejercer la soberanía en aguas territoriales, así como la vigilancia de las costas del
territorio, vías navegables, islas nacionales y la Zona Económica Exclusiva;
V. Organizar, administrar y operar el servicio de aeronáutica naval militar;
VI. Dirigir la educación pública naval;
Vil. Organizar y administrar el servicio de policía marítima;
VIII. Inspeccionar los servicios de la Armada;
IX. Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la
Armada.
X. Establecer y administrar los almacenes y estaciones de combustibles y
lubricantes de la Armada:
XI. Ejecutar los trabajos topohidrográficos de las costas, islas, puertos y vías
navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las
estadísticas relativas.
XII. Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones
científicas extranjeras o internacionales en aguas nacionales;
XIII. Intervenir en la administración de la justicia militar;
XIV. Construir, mantener y operar, astilleros, diques, varaderos v establecimientos
navales destinados a los buques de la Armada de México;
XV. Asesorar militarmente los proyectos de construcción de toda clase de vías
generales de comunicación por agua y sus partes integrantes;
XVI. Organizar y prestar los servicios de Sanidad Naval;
66
XVII. Programar y ejecutar, directamente o en colaboración con otras dependencias e
instituciones, los trabajos de investigación oceanógrafica en las aguas de
jurisdicción federal;
XVIII. Integrar el archivo de información oceanógrafica nacional, y
XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes o reglamentos.
3.3.3 Organización.
Su organización está formada por dos líneas de acción:
1) Cadena de mando operativa:
Dentro de la defensa marítima del territorio nacional, el Alto Mando (Secretario de
Marina), asesorado por el Estado Mayor General de la Armada, gira instrucciones a los
mandos de Regiones, Zonas, Sectores y Subsectores Navales, para que mediante la
concepción de operaciones, su planeación, conducción y apoyo logístico, se lleve a
cabo el mantenimiento del Estado de Derecho en la Mar.
M l 'OMtMlO
1.1X1 MAYOR íillAI
UU I.A ARMADA
KK.ldNIís
/('.ÑAS
SK roKIvS
MJiMÍ lOKI-S
Fuente: Elaboración propio
2) Cadena de mando para funciones administrativas:
Se compone de la Subsecretaría de Marina y la Oficialía Mayor, que apoyadas por las
diferentes Direcciones Generales y sus Adjuntas, administran y brindan el apoyo
logístico a los mandos navales de Unidades y Establecimientos.
SUBSECRETARÍA
DE MARINA.
OFICIALÍA
MAYOR.
lURI.U'IOM-.S
til NI-RAÍ.CS.
DlKIi.' |i IM»
íil.M-ftAI r.s
AI'lI'MAii
Fuente: Elaboración propia
DiKirnoMS ¡ {;I:M".R-\IIS.
PlUHVIOM-i
(•IMKMJ-ii
AliJI MAS
3.4 DIGAOD, La encargada de generar la obra pública en la SEMAR.
Para el despacho de los asuntos citados en el punto 3.3.2 Atribuciones, el Alto Mando
(Secretario de Marina) se auxiliará de las cadenas de mando. Sin embargo en este
trabajo abundaremos en lo concerniente a la Cadena de mando para funciones
administrativas, lo anterior debido a que es a esta donde se encuentra una de las
Unidades administrativa que dentro de sus funciones esta lo relacionado a la
construcción de obras públicas la Dirección General Adjunta de Obras y Dragado.
áj
El Subsecretario de Marina tiene entre otras, la facultad de:
Dirigir, supervisar y controlar la construcción, reparación, renovación y actualización de la infraestructura, equipos y unidades navalesr 32
Así mismo dentro de las atribuciones específicas de la Dirección General de Servicios,
dependiente de la Subsecretaría de Marina, se encuentran entre otras:
Planear, programar y supervisar las obras que requiera la Secretaría y, en su caso, solicitar la contratación de las mismas, participando en el procedimiento;
Mantener y conservar en condiciones para el servicio, las obras, instalaciones y edificios a cargo de la Secretara.33
SECRETARIO DE
MARINA
OFICIALÍA MAYOR
VESTUARIO Y
EQUIPO
JEFE DE EDOMAY.
Fuente: Elaboración propia.
32 Reglamento Interior de la Secretaria de Manna, publicado en el Diano Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2001, articulo 6
33 Idem, articulo 15
69
Y como parte integrante de la Dirección General de Servicios, la Dirección General
Adjunta de Obras y Dragado, tiene como misión:
Proyectar, construir y modernizar la infraestructura que la SEMAR requiera, así
como planear, coordinar y participar en operaciones de dragado y en estudios
portuarios a fin de impulsar el desarrollo del sector marítimo nacional.
SI liSI-< KI .IMtIX IIK
M Mil NA. K
]/
IHRKí «. KAhS
) OÍ NUtAU-S T-! 1.
. PtRI l r i O M >.
^ > < . I .MK,»l . t í
Mm \ i \s
SWBSICRETAEIA DI MARINA. ||
1
Fuente: Elaboración propia
DÍRECCIONES
GENBEALESm^
SIRVICIQSs"* ^ GENESAtES
ADJIlNT^i UE OBRAS
YORAGADO.
3.5 La actualidad administrativa de una Obra Pública por Contrato.
Derivado de la revisión de la estructura administrativa de la gestión gubernamental que
se ha venido llevando desde el sexenio pasado y con una continuidad hasta la
actualidad y previo análisis efectuado, se han identificado acciones de carácter
administrativo que no agregaban valor y también se ha visualizado la duplicidad de
funciones.
Con la finalidad de sanear lo antes mencionado y obtener economías en el aparato
administrativo, así como eficientar la gestión administrativa federal y direccionar
adecuadamente los puestos de alta dirección con los grados jerárquicos
correspondientes, se determinó hacer una reestructuración en el órgano administrativa
federal con lo cual aparecieron las Direcciones Generales Adjuntas dependientes de las
Direcciones Generales, esto no exceptuó a la Secretaria de Marina, en la cual apareció
entre otra Direcciones Adjuntas la Dirección General de Obras y Dragado, dependiente
70
de la Dirección General de Servicios la cual quedo conformada con las siguientes
unidades administrativas:
# Dirección General Adjunta de Ingeniería y Mantenimiento.
# Dirección General Adjunta de Armamento.
Q "Dirección General Adjunta de Obras y Dragado."
<§ Dirección General Adjunta de Aeronáutica Naval
O Fábrica de Vestuario y Equipo.
La Dirección General Adjunta de Obras y Dragado en su organigrama funcional está
estructurada con tres Direcciones de Área, nueve Subdirecciones y veinte Jefaturas de
Departamento.
o DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OBRAS Y DRAGADO
.1.1. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.1.1.1. SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ARQUITECTURA
.1.1.2. SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA
.1.1.3. SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
.1.2. DIRECCIÓN DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
.1.2.1. SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
.1.2.1.1. DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN FÍSICO Y FINANCIERO
.1.2.1.2. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
.1.2.1.3. DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE OBRAS
.1.2.2. SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
.1.3. DIRECCIÓN DE DRAGADO Y DESARROLLO PORTUARIO
.1.3.1. SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE
DRAGADOS
.1.3.2. SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS
.1.3.3. SUBDIRECCIÓN DE APOYO AL SECTOR MARÍTIMO
.1.3.4. SUBDIRECCIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO
71
SECRETARIO -^ tífe *''
MARINA W
OFICIALÍA MAYOR SUBSECRETARÍA INSP. Y CONTR.
GRAL. DE MARINA JEFE DE EDOMAY.
DIGESER
VESTUARIO Y
EQUIPO DIGAOD
r DIR. DRAGADO >t
I
DIGADARM DIGADIMAN
CJXROt^" EC. DE OBRAS
DIR. EST. Y PROY.
SUB. DE OBRAS POR
ADMON.
^SUBD. OBRAS* POIi-<^M^RATO
Fuente: Elaboración propia.
De este último organigrama se desprende la Subdirección de Obras por Contrato, ya
que esta es el área administrativa directamente involucrada en la ejecución de obra
pública y en la actualidad es la encargada de llevar el control y seguimiento
administrativo de las obras. Es a partir de Ésta y en base a lo estipulado en la Ley de
obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, que salen los nombramientos
de responsable de ejecutarla físicamente, las directivas para ellos, documentación
técnica y sobre todo la responsable del monitoreo y vínculo con las demás áreas
administrativas que requieran tener conocimiento de los contratos de obra pública.
No obstante que en la Secretaria de Marina se empezó a implementar un sistema de
Gestión de la Calidad y en el cual se vieron involucradas todas las Direcciones, hoy
gracias a los conocimientos compartidos por los líder del aprendizaje durante la
Maestría de Administración de la Construcción, reafirmo que si bien se han intentado
generar una serie de procesos sistemáticos operativos (PSO) considero que estos no
se realizaron con la calidad que se deben de hacer, debido a una falta de capacitación
del personal que lideró citados trabajos y así poder alinear a todos los colaboradores
para lograr alcanzar la misión. Sin embargo se ha seguido trabajando así, lo cual ha
ocasionado que no fluyan con intensidad en algunos líderes encargados de ejecutar las
obras.
72
Desde que soy colaborador en esta Dependencia (2003), en la Dirección General
Adjunta de Obras y dragado y en específico en la subdirección de obras por Contrato,
he observado y en ocasiones participado en la coordinación administrativa de la
ejecución de aproximadamente 60 obras por contrato, las cuales independientemente
de su monto y alcances, detecto un procedimiento administrativo similar, (previo al
inicio de la obra - durante la ejecución de la obra - término de la obra) y que si se
siguiera un proceso administrativo (que hay que implementar pero sobre todo mejorarlo)
pareciera que fuera demasiado fácil, sin embargo los funcionarios públicos
responsables de supervisar la correcta ejecución de los trabajos así como de verificar
que se cumplan con todos los lineamientos administrativos, como normativos sin perder
de vista el ejercicio presupuestal considero que no se han incorporado dentro de su
campo profesional una filosofía administrativa que les permita entregar a sus clientes un
producto que los llene de plena satisfacción.
Por lo anterior, las obras públicas por contrato han sido en la mayoría de los casos un
fracaso en lo que corresponde a la parte administrativa.
Conclusiones capitulares.
La Secretaría de Marina como una entidad del gobierno federal tiene la obligación de
eficientar sus procesos administrativos con el fin de utilizar de la mejor manera sus
recursos humanos, materiales y financieros con el fin de brindar sus servicios a la
población con la calidad que se requiere.
No obstante que la estructura orgánica de la Secretaría de Marina ha ido evolucionando
a lo largo de la historia es necesario crear en sus integrantes una visión administrativa
que les permita planear, organizar, dirigir y controlar mejor sus recursos básicos con el
fin de entregar a sus clientes satisfacciones.
Es necesario alinear a todos los responsables del proceso administrativo de ejecución
de obras públicas hacia un mismo objetivo, con la finalidad de formarse dentro de su
vida profesional una visión de administradores con el fin de mejorar el proceso
administrativo de las obras y lograr abatir la deficiencia que se ha detectado en la
última etapa de administrativa de la obras por contrato.
73;
"APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA."
CAPITULO 4
LA OBRA PÚBLICA Y SUS PRINCIPALES ACTORES.
Introducción capitular
4.1 La obra pública
4.2 Obras públicas por contrato
4.3 Actores principales en una obra pública por contrato
4.4 Residente de Obra
4.5 Superintendente de construcción
4.6 Supervisión de obra
4.7 Principios de Ética
Conclusiones capitulares
CAPITULO 4
LA OBRA PÚBLICA Y SUS PRINCIPALES ACTORES.
Introducción capitular.
Las dependencias y entidades, en cumplimiento de los programas sociales y
económicos del país realizan obras de diversa naturaleza (construcción,
remodelación y mantenimiento de oficinas públicas, puertos y muelles, mantenimiento y
construcción de hospitales etc.) y de esta extensa variedad de obras públicas existe
aquella que demanda volúmenes importantes de inversión y aplicación de tecnología
avanzada, por lo que las dependencias y entidades tienen la opción de ejecutarlas en
forma directa o adjudicarla a terceros para su realización mediante una "obra por
contrato."
Es responsabilidad de las dependencias ejercer los recursos económicos destinados
para la realización de obras públicas con el principio de austeridad, eficiencia y calidad
en apego a la Normatividad en obra pública vigente.
El Residente de Obra es la persona física que representa a la dependencia en el sitio
de los trabajos ante la contratista y que junto con esta son los encargados de entregarle
al cliente final un producto de calidad llamado obra pública.
4.1 La obra pública.
De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, "se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir,
instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y
demoler bienes inmuebles." Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras
públicas los siguientes conceptos:
I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un
inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble;
'_7$_]
II. Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la
obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de
tecnología;
III. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción
de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos
similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales
que se encuentren en el suelo o en el subsuelo;
IV. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la
explotación de recursos naturales;
V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;
VI. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de
operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un
inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al
contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los
trabajos que se contraten;
Vil. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo
y amortización programada en los términos de esta Ley, en las cuales el contratista se
obligue desde la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación
de la misma, y
VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre
regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la
Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se
trate, determinar si los trabajos se ubican en la hipótesis de esta fracción.34
Art. 3 de LOPYSRM
La Secretaría de Marina bajo su responsabilidad es la responsable de llevar a cabo los
procedimientos para contratar y ejecutar obras públicas. Asimismo éstas podrán realizar
por alguna de las dos formas siguientes:
I. Por contrato, o
II. Por administración directa.
4.2 Obras públicas por contrato
Como la visión de este trabajo está enfocada a las obra públicas por contrato,
empecemos por definir a estas obras, como la forma de realización de la obra pública
en la que, mediante un contrato, se obligan, por una parte, la persona física o moral
(contratista) a realizar una obra determinada y por la otra una dependencia o entidad, a
pagar el precio de la obra ejecutada.
La Secretaría de Marina dentro del plano rector de la administración pública federal
para poder dar cumplimiento con eficacia y eficiencia a su misión ha sido fortalecida
durante todos los ejercicios presupuéstales con recursos del erario federal para el
concepto de Obra Pública por contrato con el fin de Construir, Remodelar y darle
Mantenimiento a su infraestructura física.
Los contratos de las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas
responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a
través del dictamen que para tal efecto emita el titular de área de los trabajos.
Las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores
condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago en
los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o
pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo
terminado;
77
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que
deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en
el plazo establecido.
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos,
tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo
menos en cinco actividades principales;
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios
unitarios y otra, a precio alzado, y
IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las
obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función
del presupuesto aprobado para cada proyecto.
Una vez celebrado mediante cualquier de los procedimientos antes descritos el
convenio de voluntades entre la Secretaría de Marina y alguna Contratista ambas
partes deberán designar a sus representantes quienes serán los principales actores
encargados de realizar y verificar que se logre con el objetivo común, que es la
consumación de la obra.
Sin embargo la situación económica del país ha propiciado que se dicten medidas en el
renglón de obras públicas como la aplicación de criterios de prioridad y selectividad, así
como la vigilancia del estricto apego de las disposiciones dictadas en relación al gasto
público.
De aquí parte la importancia de aplicar un proceso administrativo ya que este debe de ir
de la mano con la construcción para poder así entregar al cliente final un trabajo de
calidad tanto de obra ejecutada como administrativamente acorde a la Normatividad
vigente en materia de obra pública.
4.3 Actores principales en una obra pública por contrato.
Una vez que identificamos las obras públicas por contrato es necesario hablar de los
personajes que he considerado más importantes durante la ejecución de las mismas, ya
que aunque entran en contacto directo con diferentes áreas de responsabilidades son
los únicos responsables directos de que la ejecución de los trabajos se realice con la
secuencia, en el tiempo previsto y con la calidad requerida en los programas pactados
en el contrato.
Las dependencias y entidades podrán iniciar la ejecución de los trabajos cuando hayan
sido designados el servidor público y el representante del contratista que fungirán como
residente y superintendente de la obra, respectivamente.
4.4 Residente de Obra.
Es un servidor público designado por la dependencia o entidad y quien fungirá como su
representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las
estimaciones presentadas por los contratistas.
La designación del Residente de Obra deberá constar por escrito. Las dependencias y
entidades para designar al servidor público que fungirá como Residente de Obra
deberán tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y
capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo
considerar el grado académico de formación profesional, experiencia en administración
y construcción de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a
las que se hará cargo.35 Pero sobre todo debe ser un gran líder capaz de desarrollar
habilidades que le permitan una gran capacidad de negociar tanto con el talento
humano de colaboradores, así como con el de la contratista.
Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes:
I. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos;
II. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;
III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley;
Art. 53 LOPYSRM.
IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los trabajos ininterrumpidamente;
V. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;
VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, y rendimientos pactados en el contrato.
Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes;
Vil. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios;
VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato;
IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden;
X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos; debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización;
XI. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios;
XII. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos;
XIII. Autorizar y firmar el finiquito del contrato;
XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados;
XV. Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el Residente de Obra presentará a la dependencia o entidad el problema a efecto de analizar las alternativas de solución, y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y
XVI. Las demás funciones que señalen las dependencias y entidades.
Por todo lo anterior, el Residente de Obra juega un rol demasiado importante en la
ejecución de las obras públicas por contrato, por tal motivo debe desempeñar un
liderazgo total sobre todo su equipo de colaboradores con el firme propósito de que la
responsabilidad que a cada uno le confiera en sus actividades lo hagan con pleno
convencimiento para poder entregar un producto final llamado obra de alta calidad que
satisfaga completamente a sus clientes.
4.5 Superintendente de construcción.
Podría decirse que este personaje es el amplio competidor del Residente de Obra, sin
embargo no es así simplemente que de acuerdo a la ley de obras el representante del
contratista ante la dependencia o la entidad en el sitio de los trabajos, para cumplir con
los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución
de los mismos.
Asimismo, debe estar facultado, para oír y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.
Las funciones del Superintendente de construcción son las siguientes:
Deberá conocer con amplitud.
I. los proyectos. II. Normas de calidad. III. Especificaciones de construcción. IV.Catálogo de conceptos o actividades de obra. V. Programas de ejecución y de suministros. VI.Incluyendo los planos con sus modificaciones. Vil. Bitácora. VIII. Convenios. IX.y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los
trabajos.37
Art. 84 del Reglamento de la LOPSRM Art. 87 del Reglamento de la LOPSRM
4.6 Supervisión de Obra.
Y por último otro actor que interviene en el proceso de la ejecución de obra pública es el
Supervisor, que también juega un papel importante, nada más que a diferencia de los
dos primeros que son rigurosamente necesarios para poder iniciar los trabajos este
puede aparecer o no, todo dependerá de las características, complejidad y magnitud de
los trabajos para que el residente pueda auxiliarse técnicamente por la supervisión, que
tendrá las siguientes funciones:
I. Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la información
que le proporcione la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de
enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las diversas partes y
características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita
iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusión;
II. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos,
el que contendrá, entre otros:
a. Copia de planos;
b. Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda;
c. Modificaciones a los planos;
d. Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra;
e. Permisos, licencias y autorizaciones;
f. Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;
g. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y
h. Manuales y garantía de la maquinaria y equipo;
III. Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir al contratista en forma adecuada y
oportuna las órdenes provenientes de la residencia de obra;
IV. Registro en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de
la obra con la periodicidad que se establezca en el contrato;
V. Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la residencia de obra para analizar el
estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas los
acuerdos tomados;
VI. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y
presentar alternativas de solución;
Vil. Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;
VIII. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia
de obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construcción del
contratista deberán firmarlas oportunamente para su trámite de pago;
IX. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea;
X. Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos considerando e
incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o
entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos,
instrumentos y accesorios de instalación permanente;
XI. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de
obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el
contrato;
XII. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;
XIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y
XIV. Las demás que le señale la residencia de obra o la dependencia o entidad en los
términos de referencia.
Figura: Actores principales de la obra pública.
DEPENDENCIA:
Supervisión Interna Ó
Externa
DEPENDENCIA:
Residente de Obra.
CONTRATISTA:
Superintendente de Construcción.
Fuente: Elaboración propia.
4.7 Principios de ética.
Como en toda actividad humana, el ejercicio de la Residencia de obra, sea
arquitectónica o de cualquier rama de la ingeniería afín a la industria de la construcción,
debe sujetarse a principios éticos de conducta.
El Colegio de Ingenieros Civiles de México, publicó un escrito en el que establece los
Principios de Conducta Ética en la Práctica de la Ingeniería, que bien puede adecuarse
para lo que a la Residencia de Obra incumbe de esta rama filosófica; bastará suplir la
palabra ingeniero por la de Residente de Obra, quedando como a continuación se
señala:
El privilegio de practicar la Residencia de obra, se encomienda a los que están
calificados y que tienen la responsabilidad de aplicar los conocimientos y las
habilidades de ingeniero o de arquitecto, y el conocimiento científico e inventiva para el
avance del bienestar humano y su calidad de vida. Los principios fundamentales de
conducta de los Residentes de Obra abarcan la verdad, la honestidad y la lealtad en su
l a
servicio a la sociedad, y ia práctica honorable y ética que muestra la imparcialidad,
cortesía y buena fe hacia los clientes, colegas y otros. Los Residentes de Obra, toman
en consideración los aspectos culturales, económicos, ambientales y de seguridad, y se
esfuerzan por utilizar eficientemente los recursos a su disposición para satisfacer las
necesidades humanas, en la práctica de su profesión y específicamente en la
supervisión de las obras a su cargo:
• Para la Residencia de Obra, lo más importante es la salud, la seguridad y el
bienestar de todas las personas que participan directa o indirectamente en la obra.
• Los Residentes de Obra deben actuar solo en las áreas de su competencia, de
manera cuidadosa y diligente, de conformidad con los estándares códigos, leyes y
reglamentos aplicables a su calidad de según su cargo.
• Los Residentes de Obra deben examinar el impacto social y ambiental de sus
acciones, inclusive el uso apropiado y la conservación de los recursos y la energía,
a fin de hacer recomendaciones y tomar decisiones con base en la información.
• Deben hacer declaraciones públicas los Residentes de Obra, solo de manera
objetiva y veraz. Si representan un interés particular, deben identificarlo
claramente.
• Es obligación del Residente de Obra firmar y responsabilizarse de todos los trabajos
y acciones que él realiza directamente. Puede firmar un trabajo preparado por
otros, pero sólo con su consentimiento y después de haberlo revisado y verificado
suficientemente para justificar su responsabilidad por ese trabajo.
• Los Residentes de Obra deben actuar como agentes leales a sus empleadores o
clientes y mantener la confidencialidad, evitando conflictos de interés siempre que
sea posible, descubriendo conflictos inevitables.
• Se asegurarán los Residentes de Obra de que su cliente o empleador esté
consciente de los intereses profesionales de su cargo, en relación con las acciones
particulares, y de las consecuencias de las decisiones del Residente o juicios que
no tengan relación o prevalezcan. Todo Residente de Obra empleado se empeñará
inicialmente en lo que concierne al empleador.
• Los Residentes de Obra deberán reportar adecuadamente cualquier trabajo público,
decisiones o prácticas de sus funciones que pongan en peligro la salud, seguridad
y bienestar de los participantes de la obra. Cuando a juicio del supervisor o de él
85
mismo, exista un riesgo significativo sin resolver, éste deberá hacerlo del
conocimiento público en forma ética.
• El Residente de Obra se compromete a someterse a un aprendizaje que durará a lo
largo de su ejercicio profesional en esta especialidad y debe alentar a otros
Residentes a hacer lo mismo.
• Los Residentes de Obra deben promover la responsabilidad, el compromiso y ética
tanto en la educación como en la práctica de su profesión, y deben intensificar en la
sociedad el conocimiento de las responsabilidades de los Residentes, y fomentar la
comunicación de estos principios de conducta ética entre sus colegas que ejercen
la misma especialidad.
No debemos olvidar que la sociedad nos formó como profesionistas, y es a ella a
quien debemos servir con honestidad, rectitud, lealtad y agradecimiento.
Conclusiones capitulares.
La Secretaria de Marina para el ejercicio de sus funciones requiere de infraestructura en
óptimas condiciones de operación por tal motivo puede construir, remodelar, ampliar,
etc., diversidad de obra pública por contrato.
El Residente de Obra es el responsable directo de la Secretaría de Marina para ejercer
los recursos económicos destinados para la realización de obras públicas con el
principio de austeridad, eficiencia y calidad en apego a la Normatividad en obra pública
vigente.
El Residente de Obra y el Superintendente de construcción no son polos opuestos,
únicamente son los representantes de la dependencia y el contratista que deben de
trabajar en franca armonía y desarrollar sus habilidades de negociadores con el fin de
entregar un producto de alta calidad al cliente final.
86
"APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA."
CAPITULO 5
DISEÑO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO A APLICARSE EN
UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EJECUTADA EN LA
SEMAR.
Introducción capitular
5.1 Problema que presenta una obra por contrato para concluirse en.
tiempo y forma
5.2La obra pública debe ser un trabajo de equipo
5.3 Compartamos un sueño
5.4 Como lograr eficientar la administración de una obra por contrato
5.5Comencemos el sueño
5.6 Aplicación del proceso administrativo como herramienta del residente
de obra, durante la ejecución de una obra pública por contrato
5.6.1 Funciones y responsabilidades de la Residencia de Obra
durante el proceso administrativo
5.6.2 Aplicación de herramientas de apoyo y control para el.
Residente de Obra
Conclusiones capitulares
87
CAPITULO 5
DISEÑO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA APLICARSE EN UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EJECUTADA EN LA
SEMAR.
Introducción capitular.
Del análisis realizado al paso por la Dirección General Adjunta de Obras y Dragado se
ha observado la falta de un proceso administrativo durante la ejecución de una obra
pública por contrato, el cual ayude a los Residentes de Obra a concluir estas
administrativamente en tiempo y forma acorde a la legislación vigente en materia de
obra pública.
El presente capitulo es la culminación de este trabajo de tesis en el cual se pretende
crear una herramienta administrativa que permita orientar en la toma de decisiones al
Residente de Obra con resoluciones prácticas a través de la planeación,
programación, dirección y control de las actividades que intervienen en el proceso
de ejecución de obras públicas por contrato.
De igual forma se pretende que sea una metodología práctica y accesible para todos
los servidores públicos del ramo de la construcción, que en un futuro sean Residentes y
que sirva como herramienta para el seguimiento y control administrativo de las obras
publicas por contrato, con el fin de simplificar, homologar y eficientar los procesos de
citadas obras y poder concluirlas en tiempo y forma no solo técnica sino también
administrativamente.
5.1 Problema que presenta una obra por contrato para concluirse en
tiempo y forma.
La manera más difícil de trabajar es cuando hay desorden, lo que subraya la necesidad
de brindar una herramienta que permita dar orden a las acciones del Residente de
Obra, para que pueda dar respuestas inmediatas y certeras a las exigencias de sus
superiores o cliente, permitan llevar un control general de todas las actividades que se
realizan en el proceso administrativo de construcción, obteniendo con ello el placer de
sentirse orgulloso de su participación, con la seguridad de que su cliente, sus
_ÜLJ
superiores, sus supervisores, y todos los participantes a quienes dirige, o que de él
dependen, le quedarán agradecidos.
Abundan los casos en que el Residente de Obra y Supervisor invaden el campo del
inspector, y viceversa; esto, debido al desconocimiento de ambos, sobre lo que cubre
una u otra disciplina. En cuanto a la inspección se refiere, su labor técnica se limita a
detectar errores y, a comunicar a sus superiores sobre ellos, mientras que la
Residencia y la Superintendencia en coordinación con el Superintendente de
Construcción, consiste en el evitar que se presenten dichos errores, toda vez que
presumiblemente, dada su experiencia, puede prever que estos no se presenten o, al
menos, se minimicen. El inspector no resuelve, mientras que ellos procuran soluciones;
el primero sanciona de inmediato, los segundos previenen y apoyan y, en última
instancia, ejerce sanciones.
La Secretaría de Marina dentro del plano rector de la Administración Pública Federal
para poder dar cumplimiento con eficacia y eficiencia a su misión ha sido fortalecida
durante todos los ejercicios presupuéstales con recursos del erario federal para el
concepto de Obra Pública por contrato con el fin de Construir, Remodelar y darle
Mantenimiento a su infraestructura física. Sin embargo la situación económica del país
ha propiciado que se dicten medidas en el renglón de obras públicas como la aplicación
de criterios de prioridad y selección, así como la vigilancia del estricto apego de las
disposiciones dictadas en relación al gasto público.
Para lo cual existen "Auditorias Administrativas" tanto Internas: Inspección y Contraloría
General de la Armada de México, Dirección General de Administración y Finanzas,
Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto, Comité de Obra Pública
etc., así como Externas: Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y
Crédito Público entre otras.
Como colaborador en esta Dependencia, en la Dirección General Adjunta de Obras y
dragado y en específico en la subdirección de obras por Contrato (2003), se observa
cómo se realiza la administración durante la ejecución de obras por contrato, las cuales
independientemente de su monto, tienen un procedimiento administrativo similar,
(previo al inicio de la obra - durante la ejecución de la obra - término de la obra) y que
si seguimos un procedimiento sistemático operativo pareciera que fuera demasiado
m [
fácil, sin embargo los funcionarios públicos responsables de supervisar la ejecución
correcta de los trabajos así como de verificar que se cumplan con todos los
lineamientos administrativos sin perder de vista el ejercicio presupuesta! se considera
que no han incorporado dentro de su campo profesional una filosofía administrativa que
les permita entregar a sus clientes un producto que los llene de plena satisfacción.
Quien no tiene visión de administrador me atrevo a decir que carece de respuestas del
porque una obra pública por contrato no concluye en tiempo y forma, por ejemplo: El
mando nos modifica el proyecto a cada rato, el sistema constructivo no es el adecuado,
los materiales son difíciles de conseguir en el lugar, el clima no dejo laborar, la
contratista no tiene la suficiente mano de obra para cada frente y así se podrían
enumerarse varias causas38 y efectivamente, de acuerdo a una estadística realizada a
30 servidores públicos que han fungido como Residentes de Obra, estas son el factor
común que se manifiesta y claro que si afectan los tiempos de ejecución de una obra.
Sin embargo lo que más falla es una administración eficiente, puesto que todas las
respuestas antes expuestas, en lugar de debilidades de la obra sirven para justificar
tiempos y costos convirtiéndose en fortalezas con las cuales el Residente de Obra que
logre hacer suya una definición de administración y logre alinear a sus líderes de frente
a un proceso administrativo definido, cuando se presente una contingencia no perderán
de vista el control y encontraran un área de oportunidad logrando regularizar
administrativamente la obra en tiempos reales y no a destiempo.
5.2 La obra pública debe ser un trabajo de equipo.
Como en toda actividad de producción industrial, en las obras participan diversas
personas y empresas, coordinadas por la Residencia de Obra, quien mediante el
Ejercicio del liderazgo, la comunicación, la toma de decisiones y el manejo de las
relaciones humanas, tiene la responsabilidad de llevar a buen término la construcción
que le ocupa, actuando como elemento principal de enlace y canal de comunicación
entre los involucrados.
38 Encuesta realizada a 30 profesionistas que han sido Residentes de Obra y posibles Residentes de Obra dentro de la SEMAR (del 05 al 10 de agosto de 2010)
Independientemente de cual sea la dependencia directa que tenga la Residencia de
Obra, estará interactuando dinámica y permanentemente con todos y cada uno de los
participantes; por lo tanto, es de suma importancia que el Residente sepa cuál es el tipo
de relación y que actitud debe tomar en cada caso, siempre evitando tomar
responsabilidades que le incumben a otra instancia, y asumiendo celosamente las que
a él corresponden.
Tradicionalrriente el Residente de Obra piensa que el Superintendente de Construcción
va a buscar la manera de efectuar cobros improcedentes; y este piensa que el
supervisor va hacer todo lo posible por autorizarle cantidades menores a las
ejecutadas. Esta posición adoptada por ambos es totalmente equivocada. Los dos
deben entender que ellos -al igual que la totalidad de actores de la obra-, deben unir
esfuerzos para lograr el mismo fin; que todos están en la misma empresa y que sirven
al mismo cliente; por lo tanto, deben trabajar en un ambiente de cordialidad y armonía.
Nadie es enemigo de otro, puesto que todos están en el mismo lado, en el del cliente,
en el del que le abrió las fuentes de trabajo a las empresas y a las personas
participantes dentro de ella. Su deber es no manejarse por títulos o jerarquías, sino por
responsabilidades.
Debe quedar claro que, en principio, cada persona tiene la obligación de auto-
evaluarse; es decir, que durante la realización de los trabajos que a cada uno nos
corresponda debemos revisar como lo estamos haciendo, con qué calidad y en qué
tiempo. Es irresponsable; esperar que los demás nos señalen nuestros errores; de tal
suerte que visto objetivamente, tenemos que ser supervisores de nosotros mismos. El
Residente no debe verse como un perseguidor de fallas ávido de aplicar sanciones,
sino como a un amigo, un aliado del que podemos aprender.
El Residente de Obra tiene como obligación prioritaria, dada su experiencia, la de
apoyar a la parte ejecutora, para que esta última realice la obra sin bloqueos de
ninguna especie (deficiencia u omisión en los diseños, lentitud en el flujo de pagos,
deficiencias en la comunicación, indisciplina del personal de obra, violación a las
normas y especificaciones, equívocos en el uso de los materiales, en la maquinaria y en
los equipos, y violaciones a la legislación vigente en materia de obra pública). Así, el
Residente de Obra es un aliado -en el mejor sentido de la palabra- del Superintendente
de construcción y de todos los participantes.
piv
Debe mantener a lo largo de la obra una actitud conciliatoria, cuidando los intereses de
la misma por encima de los de terceros. Es el líder del cual depende que todos los
involucrados bajo su mando, cumplan con sus respectivas responsabilidades. Es la
autoridad de la obra, y por ende, el primer responsable de que ésta se realice en un
ambiente de concordia y de respeto. Debe sensibilizar a los participantes de que su
labor no es aislada, ya que la acción de cada uno, repercute en el trabajo de los demás;
todos dependen de todos directa o indirectamente, puesto que responden a un mismo
programa físico-financiero.
Por lo anterior, es claro que el Residente de Obra es un profesionista con amplio
desarrollo de variadas cualidades, entre ellas, por mencionar las más representativas
están: probada capacidad técnica y administrativa, experiencia como ejecutor de obra y
como supervisor, diestro en el manejo de las relaciones humanas, persistencia,
honestidad, previsión, pro-actividad, orden, sensibilidad en la empatia, dominio en la
comunicación, agilidad en la toma de decisiones, seriedad, frialdad ante la presencia de
problemas, enfocado y, sobre todo, comprensivo y de alta calidad humana. Como se
ve, no cualquier profesionista puede, ni debe ser Residente de Obra.
Sin embargo debido al medio para el cual trabajamos y sobre todo las exigencias que
nos requiere la obra pública es necesario estar en franca capacitación, entendiendo la
crisis económica por la que pasa el país y repercute a cada uno de nosotros siendo en
ocasiones imposible poder capacitarnos por nuestro propios medios, por tal motivo
permítanme compartirles algo de los conocimientos que esta Honorable institución tuvo
a bien designarme para ser capacitado.
5.3 Compartamos un sueño.
De esta área de oportunidad surge mi propuesta del tema a desarrollar. Como se ha
mencionado anteriormente, aunque ya había observado (de primera instancia
"empíricamente") que falta un Proceso Administrativo para controlar
administrativamente una obra pública por contrato, hoy teniendo una visión de
Administrador me logro dar cuenta de la importancia que tiene alinear adecuadamente
los objetivos hacia una misión bien establecida mediante un proceso administrativo y
que fortalezca a todos los líderes que se encuentren desempeñando la Función de
Residentes de Obra así como motivarlos para que visualicen a una obra por contrato no
solo desde el punto de vista material, sino consolidar en ellos una filosofía
administrativa y hacerlos sentir suya la idea que la administración de la obra no es
menos importante y por consiguiente debe ir de la mano de la construcción para lograr
entregarle a sus clientes un producto de excelencia en tiempo y forma.
Por todo lo anterior, y con la finalidad de hacer accesible una metodología práctica que
sirva como herramienta a los Residentes de Obra para el manejo ordenado de las obras
públicas por contrato de la Secretaría de Marina, así como promover el cambio de
cultura requerido para lograr mejores resultados al planear, organizar, dirigir y controlar
al momento de ejecutar las obras, considero que el proyecto "APLICACIÓN DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA,
DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.
CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA." está justificado, por
lo cual lo propondré a la Subdirección de Obras por contrato, con la misión de
implementarlo en un corto plazo.
5.4 Como lograr efícientar la administración de una obra por contrato.
Implementar un proyecto llamado "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA
OBRA PÚBLICA POR CONTRATO.
CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA." en donde interactúen
todos los actores involucra en las obras, con el fin de poder lograr alcanzar la misión.
Esto es que aunque la misión particular de cada uno de ellos pareciera ser diferente no
se pierda de vista que la misión general de la ejecución de una obra pública por
contrato es la que alinea a todas.
"Teoría General de Sistemas" Todo es importante, pero lo más importante es el todo,
y nada puede trabajar de forma aislada.
»_J
5.5 Comencemos el sueño
El procedimiento administrativo de las obras por contrato en la SEMAR, hasta la fecha
está identificado dentro del Departamento de Control y Seguimiento de Obras
perteneciente a la Subdirección de Obras por Contrato en tres etapas primordiales:
Previo al inicio de la obra; Durante la ejecución de la obra y Término de la obra.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
/
Fuente: Elaboración propia.
Durante el cual se realizan una serie de actividades (Ver en el apartado de ANEXOS:
Diagrama de Flujo denominado Procedimiento Administrativo de una Obra Pública por
Contrato ejecutada en la Secretaría de Marina) que se requieren para el adecuado
control y seguimiento de estas, que no obstante el género de edificación a realizar o
monto contratado es similar y pareciera demasiado sencillo y en efecto así es, y si le
agregamos un proceso administrativo a través de la Planeación-Organización-
Ejecución-Control. esto nos ayudara a que las obras por contrato concluyen acorde a la
normatividad vigente en Materia de obra pública, tanto en su construcción como
administrativamente.
8*. i
5.6 Aplicación del proceso administrativo como herramienta del Residente de Obra, durante la ejecución de una obra pública por contrato. Caso: obras por contrato en la secretaría de marina.
Dirigir, ejecutar o supervisar la obra, implica aplicar el Proceso Administrativo en la
misma: fijar objetivos claros y mensurables, PLANEAR. ORGANIZAR. DIRIGIR.
CONTROLAR, evaluar y retroalimentar, los resultados obtenidos diariamente,
confrontándolos con los objetivos y con lo planeado de origen, a fin de corroborar lo
esperado, o bien, corregir las desviaciones detectadas, sean físicas, económicas o
técnicas. El citado Proceso se lleva a cabo en forma dinámica y permanente desde el
planteamiento del o de los objetivos, hasta que se obtiene la solución a la necesidad o
al problema que le dieron origen, siendo el motor que le da dicha dinámica el conjunto
conformado por: la Comunicación, La Toma de Decisiones y el Liderazgo, tal como se
muestra en el siguiente diagrama de flujo39:
PROCESO ADMINISTRATIVO.
Herrera F., Francisco, Residencia de obra con programación, Edit. Grupo JEFRA , Ultima Impresión mayo 2008, pág. 19
95
En el diagrama anterior, se parte de una necesidad o problema; el dilema radica en
identificar si dicha necesidad es real, ficticia y/o inducida. Frecuentemente somos dados
a pensar en nuestros múltiples problemas, sin detenernos a analizar si verdaderamente
son todos ellos reales; de hacerlo, nos podemos dar cuenta que algunos desaparecen
con resolver uno de entre ellos, es decir, algunos eran ficticios o irreales; de la misma
manera, podemos descubrir que un gran número de nuestras necesidades nos han sido
inducidas a través de los medios de comunicación, ejemplo de ello es la moda, la
renovación de nuestra ropa, casa o automóvil, el consumo de bebidas, de cosméticos,
de vitaminas, muchos de los cuales no los requerimos. Lo mismo puede aplicarse a los
bienes inmuebles y a la edificación.
En lo que a los objetivos se refiere, éstos deben plantearse como satisfactores de las
necesidades, con claridad y bajo una o varias unidades de medición, puede ser el
tiempo, un monto de inversión, capacidad de personas, etc. En lo que a los elementos
que conforman el Proceso se refiere, en los siguientes puntos les proponga una serie
de herramientas que nos podrán ayudar a dar un mejor control y seguimiento físico
administrativo a las obras con el fin de hacerlas amigables y armoniosas con las leyes y
reglamentos que nos rigen.
Actividades y Determinaciones durante el proceso administrativo de la ejecución de una obra.
Planeación. (Determinación del curso a seguir. Este punto se rige principalmente por el análisis de problemas o necesidades).
Actividades:
Pronosticar. Fijar metas. Desarrollar estrategias. Programar. Presupuestar. Fijar procedimientos Formular políticas. Fijar plan de contingencias.
Organización. Ejecución. (Es indispensable el manejo de las cuatro disciplinas motor del Proceso Administrativo-Comunicación, Liderazgo; Toma de Decisiones y Relaciones Humanas-. Propiciar actuaciones dirigidas hacia los objetivos planteados.
Actividades:
Delegar. Motivar. Coordinar. Superar diferencias. Administrar el cambio.
Control. (Nuevamente comunicación juega
la un
papel importante. Asegurar el progreso hacia objetivos fijados segur plan. Confrontación de resultados contra planeado y contra objetivos establecidos.)
Actividades:
Fijar sistemas información.
los el
los lo
los
de
Desarrollar estándares de actuación. Medir resultados. Tomar medidas correctivas. Considerar premios 0 posibles promociones de puestos. Desarrollar método de
(Organizar y relacionar el trabajo para alcanzar las metas fijadas. Es fundamental la aplicación de la toma de decisiones. La comunicación juega un papel de primer orden en este renglón. Seleccionar personal competente y los demás recursos, para los puestos o cargos de la organización).
Actividades:
Establecer la estructura de la organización. Delinear las relaciones. Crear las descripciones de cada puesto. Fijar requerimientos para cada puesto. Seleccionar. Orientar. Adiestrar o capacitar. Desarrollar.
Determinaciones:
Definir los resultados finales deseados. Decidir cómo y cuándo alcanzar las metas. Establecer prioridades, secuencias, y fijar pasos a seguir. Estandarizar métodos. Tomar decisiones permanentes, en lo importante y recurrente.
Determinaciones:
Preparar el cuadro de la organización. Definir líneas de enlace para facilitar la coordinación. Definir atribuciones, relaciones, responsabilidades y autoridad. Definir perfiles del personal para cada puesto. Reclutar personal capacitado para cada puesto. Familiarizar al personal con el trabajo. Mejorar el desempeño con capacitación y práctica Adquirir los demás recursos.
1
Determinaciones:
Asignar responsabilidades definiendo los resultados esperados. Persuadir al personal a tomar la acción deseada. Relacionar esfuerzos en la combinación óptima. Alentar la iniciativa individual. Resolver conflictos. Estimular la creatividad. Estimular la innovación para alcanzar las metas.
evaluación Analizar resultados. Comparar resultados con los planes y con los objetivos. Elaborar informe de resultados.
Determinaciones:
Precisar datos críticos requeridos, cuando y como. Fijar situaciones una vez cumplidas las obligaciones. Enviar informe de resultados a las áreas de planeación.
El Proceso antes descrito, se puede y se debe aplicar dentro de la Residencia de Obra,
toda vez que maneja una amplia gama de recursos, mismos que está obligado a
controlar y a aplicar racionalmente, de acuerdo a los planes y programas de obra
establecidos
Tomando en cuenta lo antes descrito, automáticamente nos damos cuenta que el cargo
de Residente de Obra no lo puede cubrir un profesionista inexperto; exige uno que
tenga experiencia en la construcción en obras de magnitud media y grande y, de
diverso género arquitectónico o de ingeniería, según sea el caso; pero principalmente,
que haya ejercido puestos de medio o alto nivel de mando con entendimiento claro de
cada uno de los rubros que se señalan en el diagrama de flujo del Proceso
Administrativo.
97
5.6.7 Funciones y Responsabilidades de la Residencia de Obra durante el Procedimiento administrativo:
(Previo - Durante - Término de la obra.)
Antes de iniciar una obra, resulta necesario aplicar conocimientos de la Administración,
es por eso que en el presente trabajo los dos primeros capítulos fueron introductorios a
este campo del conocimiento; ya que ésta, será la que permita interactuar con los
recursos que se requieren para ejecutarla.
Se trata de la fase técnica y operativa que la Residencia ejerce durante la ejecución de
una obra pública por contrato; la que más tiempo demanda, y en la que más recursos
humanos, técnicos y económicos aplican. Fundamentalmente son dos los campos en
los que este profesionista se mueve:
• Campo administrativo.
• Campo técnico.
Ambos, se realizan simultáneamente tanto por la parte ejecutora, como por la parte
supervisora de obra. En lo que se refiere a lo administrativo, y partiendo de la siguiente
definición de administración: "el manejo y control racional, y de forma permanente,
de los recursos disponibles, para alcanzar los objetivos previstos en la
planeación"40, te propongo que como Residente de Obra debes iniciar identificando
dichos recursos, tanto los de la empresa constructora, como los propios; en ello están
incluidos los recursos humanos, técnicos, materiales y los económicos.
Herrera F., Francisco, Residencia de obra con programación, Edit. Grupo JEFRA, Ultima Impresión mayo 2008, pág. 12
RECURSOS HUMANOS.
Personal técnico (plantilla). Personal administrativo (plantilla). Personal de servicios generales (vigilancia e intendencia). Personal de obra. Subcontratistas.
PLANEACION. (Previo al inicio de la obra.) RECURSOS TÉCNICOS.
Equipo de topografía. Equipo de seguridad e higiene. Equipo de cómputo. Equipo de fotocopiado. Equipo de comunicación (radio, teléfono, otros). Equipo y herramientas de medición y comprobación. Cámara fotográfica. Tablas técnicas. Normas técnicas de construcción.
Acervo Bibliográfico.
RECURSOS MATERIALES.
Oficinas provisionales de campo. Mobiliario de oficina. Artículos y misceláneos de oficina. Papelería y formatos de necesarios. Artículos y enseres de aseo y de limpieza. Directorios telefónicos. Lámparas de iluminación para reposición. Artículos para dibujo lineal y marcadores de colores. Carpetas de archivo. Equipo, Maquinaria y Herramienta de Obra Insumos o material de construcción.
RECURSOS ECONÓMICOS.
Fondo resolvente (caja chica). Cuenta de cheques (de ser necesario).
Fuente: Elaboración propia
Es obligación del Residente de Obra, planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución
de una construcción, a efecto de garantizar que esta, se realice de acuerdo a sus
compromisos contractuales, respetando la normas y especificaciones vigentes, y con
calidad óptima.
Vigilar el uso de los recursos de parte del personal a su cargo; de evitar robos y
extravíos, de que su personal asista puntualmente a laborar y de que cumpla con sus
responsabilidades en tiempo y con calidad; de que no existan rezagos o atrasos
atribuibles a su área; de que se tramiten las altas y bajas ante el IMSS del personal de
destajistas y subcontratistas; de que el personal a su mando cobre puntualmente sus
honorarios y/o salarios y, de que la Residencia de Obra proyecte ante todos los
participantes una imagen de profesionalismo que se refleje en los resultados que
diariamente presente la obra.
9É_j
Estructura orgánica propuesta para una adecuada residencia de obra.
La estructura orgánica que se muestra en la siguiente página es de manera hipotética,
toda vez que ésta obedece a casos específicos de obra, dependiendo de su magnitud,
su género arquitectónico, monto de inversión, tiempo programado de ejecución,
especialidad operativa, etc.; lo que debe quedar claro es el propósito o, puesto en otras
palabras, para qué sirve la residencia de obra.
Desde luego, no es idéntica la plantilla de una residencia para un hotel, que para un
hospital; para una casa habitación, que para un edificio de oficinas. Existen áreas de
supervisión que requieren de un grupo permanente de asesores de diferentes
especialidades, como también hay obras en que un solo supervisor puede cubrir todas
las especialidades que requiere determinado género arquitectónico o civil.
Por eso es necesario estudiar a fondo el proyecto que se trate antes de elaborar la
organización interna de la supervisión de campo para definir la complejidad y el grado
de dificultad de los procesos constructivos. Se debe planear con cuidado y atención el
número de frentes de obra que conviene abrir, y en consecuencia, cuantos supervisores
se van a requerir y de que especialidades; si van o no a necesitar auxiliares técnicos de
apoyo. Es importante analizar los posibles desplazamientos del personal supervisor
dentro de la obra, ya sea ésta de desarrollo vertical u horizontal; en fin, lo que aquí se
pretende recalcar, es que la plantilla de la residencia requiere de un estudio realista
acorde a la obra, integrado con el personal justo y suficiente, verificando que su costo
es competitivo, que le garantice al cliente que su inmueble se realizará cuidando sus
intereses y con la más alta calidad.
100
SUPERVISIÓN
OBRA CIVIL Y
ACABADOS
T
DKSAOD.
Ofldnas Ce t i t f * ^
Residente de
Obra.
SUPERVISIÓN
INSTALACIONES
HI0RO-
SANITARIAS
SUPERVISION
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
SUPERVISION
CONTRATOS Y
PROGRAMAS
CONTROL DE
ESTIfoSACIONES
CONTROL DE
MODIFICACIONES
SUPERVISION
COSTOS Y
PRECIOS
UNJTARIOS
Fuente: Elaboración propia
Previo al inicio de la obra, la Residencia de Obra, ya Integrada como equipo, tiene que
realizar algunas actividades, para estar en condiciones de ejercer sus funciones
técnicas y administrativas, y una vez habiéndose presentado el día comprometido por
contrato para iniciar la obra, la Residencia se obliga a realizar funciones hasta el
término de la misma, en tiempo y forma, según las cláusulas de su contrato respectivo
y acorde a lo estipulado en materia de obra pública vigente.
A continuación se muestra una propuesta de actividades que se deben realizar durante
las tres etapas del procedimiento administrativo (previo al inicio de la obra - durante la
ejecución de la obra - al término de la obra.), mismas que están alineadas con el
proceso administrativo descrito en el capítulo dos del presente trabajo, lo anterior con la
finalidad de llevar un seguimiento más ordenado, durante la ejecución de una obra
pública por contrato en lo físico y sobre todo administrativamente, mediante una
eficiente planeación, una adecuada organización, una excelente dirección y un
estricto control.
Actividades del proceso administrativo, previo durante y al término de una obra.
"EL PROCESO ADMINISTRATIVO PREVIO - DURANTE - TÉRMINO DE LA OBRA'
PLANEAR. ORGANIZAR. EJECUTAR O DIRIGIR.
CONTROLAR.
Recurso: Humanos. Técnicos. Materiales. Económicos.
Acopio de: Planos arquitectónicos y técnicos. Permisos y licencias relativos a la obra. Estudios técnicos (mecánica de suelos y topografía). Especificaciones y de normas técnicas (oficiales y particulares). Programa y del presupuesto. Catálogos de conceptos por especialidad y partida. Matrices de cuantificación de conceptos de obra. Matrices de precios unitarios.
Revisión de: Cotas indicadas en planos, confrontándolas entre ellos mismos. Niveles señalados en planos, confrontándolos entre ellos mismos. Ubicación de salidas en plafones y posibles obstrucciones. Confrontación de planos de instalaciones entre sí. Confrontación de las especificaciones con las indicadas en planos. Verificación del correcto análisis de las matrices de precios unitarios. Confrontación de los precios unitarios con los marcados en el presupuesto. Elaboración de listado de errores u omisiones detectadas en la
del
con
Integración del personal técnico y administrativo de la Residencia de Obra. Integración proyecto ejecutivo planos, presupuesto, programas de obra, toda la propuesta técnica, expedientes por cada contrato y en su caso subcontratos, con sus anexos y debidamente autorizados. Elaboración Reglamento Interno de Obra. Autorización proyecto obras provisionales en la obra. Integración del acervo técnico bibliográfico. Tramitación del suministro provisional de agua y energía eléctrica. Identificación de bancos de nivel y de referencias para trazo. Identificación del centro de tiro de cascajo y, distancia en kilómetros. Elaboración del plan urbano y de servicios de la obra. Integración del personal de
del
la
del de
Apertura de la Bitácora Oficial de la obra, conjuntamente con la Supervisión. Apertura de bitácoras complementarias, no oficiales o diario de obra. Obtención de la Supervisión de la ubicación de los bancos de nivel. Obtención de la Supervisión de las referencias para trazo. Revisión y constatación de inexistencia de instalaciones subterráneas). Elaboración de números generadores de obra. Elaboración de mapas de vaciado de ollas de concreto en estructuras. Cumplimiento fiel a lo indicado en el proyecto ejecutivo. Cumplimiento a lo dictado en los reglamentos de obra. Uso permanente de la (s) bitácora (s) de obra. Coordinación permanente para soluciones de problemas específicos. Seguimiento de notas de bitácora. Apoyo técnico en la interpretación de planos, normas y especificaciones. Mantenimiento rutinario en la integración de cada expediente de obra. Elaboración de sus estimaciones y conciliación de las mismas. Revisión y autorización de estimaciones de obra. Elaboración y conciliación de precios unitarios en conceptos fuera de catálogo. Elaboración de presupuestos provocados por cambios de proyecto. Trámite de autorización de cambios de proyecto. Seguimiento a posibles ajustes de costos. Actualización permanente del control de planos. Asistencia a las juntas semanales de obra. Elaboración del reporte periódico de la obra y su envío al nivel central.
Control físico y numérico de los avances diarios de la obra. Control de pruebas de materiales con el apoyo del laboratorio. Verificar de la existencia de personal obrero, según programa. Verificación de la existencia de los materiales en obra, según programa. Revisión permanente de la calidad de la mano de obra. Revisión permanente de la calidad de los materiales que se emplean. Verificación permanente de niveles, trazos y tolerancias. Revisión permanente del estado físico de la maquinaria y equipo empleado. Control de notas de bitácora. Control permanente de cada contrato, detectando anomalías o violaciones. Seguimiento del trámite y pago de sus estimaciones. Revisión permanente del cumplimiento de programas físico y financiero. Control económico por cambios de proyecto. Control de la ejecución de acuerdos tomados en las juntas de obra. Control de comunicados
revisión. Envío de lista de observaciones a nivel jerárquico superior para su aclaración o corrección. Recepción de correcciones y verificación de las mismas. Elaboración del reporte final de la revisión.
Visita al lugar de la obra con los subcontratistas y destajistas.
aseo y de vigilancia. Determinación de requerimientos de herramienta y equipo para el inicio. Elaboración del plan constructivo.
Representación de su empresa en asuntos relacionados con la obra. Verificación de pruebas realizadas a instalaciones y equipos. Verificación de terminaciones parciales y final de obra. Participación en el evento de Entrega-Recepción de la obra. Revisión y elaboración del finiquito de obra. Acopio de manuales, diagramas e instructivos de equipos instalados. Recibir de fianzas de vicios ocultos. Cierre de bitácora oficial. Verificar liquidación a subcontratistas y destajistas. Entrega de expedientes, mobiliario y equipo diverso al usuario final.
diversos y seguimiento de los mismos. Control de conceptos deducidos, reducidos o cancelados. Control de conceptos de cantidades excedidas. Control de conceptos extraordinarios o fuera de catálogo.
Fuente: Elaboración propia. Basado en Arq. Herrera F., Francisco, Residencia de obra con programación,
Edit. Grupo Jefra, Ultima Impresión mayo 2008.
No es raro escuchar a un ingeniero o arquitecto comentar que a él le gusta mucho el
trabajo de campo y, que lo peor que le puede pasar es, que le asignen labores de
gabinete. Siente que sus responsabilidades se encuentran únicamente en el lugar en
donde se lleva a cabo la obra, literalmente hablando; no entiende que el trabajo
demanda durante el día, un tiempo para revisar, verificar, resolver y dar instrucciones
en la obra; y un tiempo, para poner orden, actualizar, dar seguimiento, revisar y
autorizar documentos, etc.
Este tipo de profesionales no tiene lugar en las obras como supervisor y menos, como
ejecutor. Tan importante es el avance físico de la construcción, como su avance
financiero de los programas del inversionista, de la empresa constructora y de la
supervisora. Se dan casos en los que las obras avanzan muy bien, pero existen atrasos
en la formulación de estimaciones de las contratistas responsables de la ejecución,
resultando que en un momento dado, dichas contratistas paran las obras por falta de
liquidez para el pago de nóminas o de materiales.
En este ejemplo se muestra claramente que lo técnico y lo administrativo van siempre
de la mano; ambos campos se deben atender simultáneamente con igual grado de
atención y, en un momento dado, los aspectos administrativos tal vez adquieren un
nivel jerárquico mayor.
5.6.2 Aplicación de herramientas de apoyo y control para el Residente de Obra.
En el campo técnico, la Residencia de Obra está obligada a aplicar los conocimientos y
experiencia adquirida, a fin de que la obra se realice dentro del tiempo programado, al
costo autorizado y comprometido dentro del contrato y, con la máxima calidad que la
localidad en donde se realiza, lo permita. Lo anterior, bajo un estricto control de todas y
cada una de las actividades que se desarrollan durante la edificación.
Establecer las funciones y las responsabilidades de manera absoluta y definitiva en
esta tesis de cada uno de los integrantes de la Residencia de Obra, según su cargo y
su especialidad, sería afirmar que todas las obras durante su procedimiento
administrativo son similares como ya se señaló anteriormente, pero cada obra difiere
una de otra por diversas causas, bien por genero arquitectónico o civil, por monto de
inversión, por situación geográfica o, bien por tamaño, por tipo (nueva, remodelación,
adaptación, etc.) o, por desarrollo horizontal o vertical; de tal forma que, cada obra
demanda una organización distinta; por consecuencia, es mejor enunciar dichas
funciones y responsabilidades de manera generalizada, y no por cargo específico; dicho
de otra forma, habrá obras en las que un sólo Residente absorberá todas las funciones,
y otras, en que se repartirán entre varios supervisores, jefes de frente y técnicos de
acuerdo a lo planeado por cada quien para su estructura orgánica .
Cabe hacer mención que lo ideal, previo al inicio de una obra, es que el Residente
efectúe determinadas acciones, que le permitan conocer e interiorizarse del proyecto a
realizar. En principio, de ser el caso, informarse de los antecedentes de la posible
licitación y de los compromisos contractuales a los que la empresa contratante se
comprometió; así mismo para el cumplimiento de sus funciones este, aparte de su
experiencia deberá contar con una serie de elementos que no solo le permitan llevar un
control de los trabajos, sino que también le den la pauta de presentar cualquier tipo de
información ante la Dependencia (formatos de obra), realizar las consultas necesarias
en caso de indefiniciones de proyecto o como apoyo en las decisiones que realice
(acervo bibliográfico), y que toda la documentación que se genere en el proceso
administrativo se encuentre debidamente ordenada.
JüJ
Herramientas de apoyo:
• Acervo bibliográfico:
Es de valiosa ayuda contar en la oficina de campo con elementos diversos de consulta,
de los que se valga como Residente para, en un momento determinado, resolver
problemas técnicos, fiscales, legales o laborales, que se presentan comúnmente en las
obras; por ello, te enlisto los comúnmente utilizados:
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento
• Políticas, Bases y Lineamientos de la Secretaria de Marina. • Manuales para Constructores. • Normas Técnicas de la A.C.I. (concreto).Normas Técnicas de la ASTM (acero). • Reglamento de Construcción, de la localidad que corresponda. • Fichas Técnicas de fabricantes de equipos a utilizar en la obra. • Fichas Técnicas de materiales diversos a usar en la obra. • Normas Oficiales Mexicanas (NOM), relativas a la industria de la construcción. • Especificaciones del proyecto a construir. • Reglamento Interno de la obra. • Reglamento de Seguridad e Higiene de la Obra. • Directorio telefónico local. • Directorio de empresas participantes en la obra (contratistas y proveedores).
• Tablas técnicas de aplicación práctica:
• Tabla de Superficies y volúmenes. • Tabla de Equivalencias de Pesos y Medidas. • Tabla de Proporcionamientos de Resistencias del Concreto. • Tabla de Proporcionamientos de Mezclas y Lechadas. • Tabla de Conversión a pié tablón, en madera. • Tabla de Equivalencias de áreas de varilla. • Tabla para la selección de tableros eléctricos • Tabla para la selección de tipo de soldadura. • Tabla para calcular lámparas fluorescentes e incandescentes. • Tabla de conversión de unidades físicas y eléctricas.
El hecho de contar con las tablas antes enlistadas, obedece a que en la realización de
los trabajos, los obreros frecuentemente elaboran concretos, lechadas, mezclas o
morteros de diversos cementantes, haciéndolos instintivamente y sin vigilancia,
desconociendo si las proporciones de los diversos materiales cumplen con las
resistencias especificadas; situación por la que la residencia debe obligar a la
contratista a hacer uso de dichas tablas, a mantener una vigilancia directa sobre sus
obreros, y a tomar las muestras necesarias para las pruebas de laboratorio
105
procedentes. Lo mismo sucede con lo correspondiente con algunos casos en las
instalaciones y en las soldaduras.
Herramientas de control:
@ Expedientes:
El expediente de obra, se refiere a la o las carpetas que se destinan para archivar
toda la documentación que se genera a lo largo de la obra, en el ejercicio de cada
contrato. Es el historial del contrato, este debe ser revisado frecuentemente, con objeto
de constatar que el contratista está cumpliendo con las obligaciones contraídas. Para
una fácil integración de un expediente, se presenta la siguiente lista de apartados o
divisiones en donde se insertan los diferentes documentos a archivar.
Es recomendable que en una carpeta se consideren todos los documentos posibles a
ser inspeccionados por los órganos de control internos y externos. (Carpeta "A"©
Es muy posible que esta clasificación para archivar todos los documentos que genera
una obra, sea insuficiente; es decir, probablemente se requerirán más de dos carpetas
para configurar un expediente; por ejemplo, podría requerirse carpetas independientes
para el apartado Estimaciones, Generadores, Avances de obra (escritos y fotográficos)
y las que sean necesarias en función de las necesidades de las obras, pero deben estar
bien referenciadas en la relación anterior y lo más importante es que exista un orden y
una clasificación fácil de manejar.
A continuación se muestra una relación de la información mínima requerida que debe contener
tu expediente de obra.
106
£*-0O/?OIO IV mm?:
RESIDENTE DE OBRA MATRICULA FAX
TEL CEL "CORREO ELECTRÓNICO '
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN COMPAÑÍA DIRECCIÓN
TELEFONO "FAX "CORREO ELECTRÓNICO
l_2.
I 3 I /
L 5 _
I 6
CARPETA "A"
'Contrato
I
1
1
O f icio_de di^ferimento porentrega extemporánea del ant icipo (si ex is t ie ra) |
I l_Nombramiento del Residente de_Obra_
| D i rect ivas para el Residente de Obra
' O f i c i o de poner a consideración al Superintendente 1
I
Propuesladel Superintendente de Construcción incluyendo Curriculum Vitae I
|O f icio_deaceptación o recha2o_del Superintendente de Cons1rucción_ '
L5LJ n o ' u"
l O f i c i o pora otorgar f ac ihdadesa la compañía
' O f i c i o al Residente de Obra donde debe poner a disposición el inmueble
Acta de puesta a disposición del inmueble
h 1 - 2
I i3 . I 14
[ O f i c i o remitiendo la bitácora de obra
I O f ic io rem 1i^r^o_documen1iación técnica administrat iva (Sopor-te deUont ra to y proyectoj
Notas de b i tácora
15
l-1-6
|_17
I 18 ri9 r -u2-0
'i1. ' 2 2
.Aviso de in ic io de obra
(Sol ic i tud de programa de monto y plazo
I Autor izac ión de prorroga de monto y plazo
Convemos y sus soportes^ (esta documentaciónjjuede estar en una ca rpe ta j ndependiente)
Conceptos adicionales autorizados (Extraordinar ios) '
|Control deJramite de pago de estimaciones _
' O f i c i o de terminación de los t rabajos por parte de la compañía
^Of ic io o Radiograma del Residente informando la terminación de los t rabajos
23
I -2-4
| 25
1 2 6
h -. 28
j O f icio ordenando al Residente que ve r i f i que la terminación de los t rabajos '
I Aviso al Residente de haber constatado lo temn nación de los t rabajos
'Propuesta de errtrega-recepción (documentación generada por la entrega) ,
Aviso de lia Residencia de haber_ef_ectuado la en-trega-recepción
lActa enlrega-recepción
lAc ta de f i n i qu i t o
'Fianzas
Fuente: Elaboración propia
107
t-oo/zoiQ ^mm> tss
RESIDENTE DE OBRA: MATRICULA. FAX-
TEL. CEL "CORREO ELECTRÓNICO '
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN COMPAÑÍA: DIRECCIÓN:
TELEFONO "FAX "CORREO ELECTRÓNICO
; i
; 2 1 3
i 4
! 5
: 6
i 7
: s ¡ 9 1 10
i 11
! 12
: i 3
i 14
CARPETA "B" Anexos del contrato. 1 Presupuesto
• Anál isis de precios un i tanos
i
_ i
¡Factor d e s a b r i ó real '
'Anál is is de costos horarios i
1A ná li si s de i ndi rectos ¡
i Anál isis de f manciamiento i
¡Análisis de u t i l idad •
¡Explosión
(Cotizaciones
¡Programa general de erogaciones
, ,
¡ Programa de erogací ones de mano de obra i
•Programa de erogaciones de maquinaria y equipo de construcción ,
(Programa de erogaciones de materiales y equipo de instalación permanente
¡Programa de erogaciones de personal profesional técnico •
Fuente: Elaboración propia
C^00/2tíI0
RESIDENTE DE OBRA: MATRICULA: FAX:
TEL. CEL. CORREO ELECTRÓNICO
1 1
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN' IcOMPAÑIA-DIRECCIÓN-
TELEFONO "FAX "CORREO ELECTRÓNICO
• Programa general de erogaciones
CARPETA "C"
1 • ¡Presupuesto ' 2 ' Y "_̂
6
Anexos del Convenio.
;Prográma de erogaciones de mano de obra
¡Programa de erogaciones de maquinaria y equipo de construcción
•Programa de erogaciones de matenalesy equipo de instalación permanente
¡Programa de erogaciones de personal profesional técnico
Fuente: Elaboración propia
108
• Formatos:
Los formatos, son herramientas diseñadas para facilitar las acciones de los residentes,
formando parte importante del sistema de calidad, que le garantiza al cliente la seriedad
y el profesionalismo con el que la Residencia atenderá su obra y su inversión; siendo
esta la razón por la que, sin pretexto alguno, el uso de dichos formatos es de carácter
obligatorio, siendo los más utilizables en la SEMAR los que a continuación mencionó:
• Ficha de datos generales del contratista. • Control de documentos legales del contrato. • Matriz de precios unitarios. • Números generadores. • Concentrado de obra o estimaciones.
• Control de volúmenes normales, excedentes. • Control de conceptos cancelados o deducidos. • Control de conceptos extraordinarios o no contemplados en ppto. original. • Control de conceptos de ajustes de costos.
• Estimaciones. • Carátula de estimaciones. • Cuerpo de la estimación. • Resumen por partidas. • Estado contable.
• Control de estimaciones. • Reporte de avance físico de la obra. • Reporte del avance físico-financiero de la obra, (escrito) • Reporte fotográfico del avance físico de la obra. • Control de notas de bitácora. • Control de planos. • Minuta de reuniones. • Control de modificaciones o cambios de proyecto. • Control de pendientes. • Control del cierre administrativo de la obra.
La intención de aplicar un proceso administrativo durante la ejecución de una obra por
contrato, es trabajar con orden pero sobre todo apoyar a la residencia de obra con
herramientas que alineadas un proceso administrativo no violente ni quebrante la
normatividad en materia de obra pública. En muchos casos es la Dependencia quien
proporcionara las herramientas de control al Residente, pero invariablemente el
residente deberás prever aquellos que le permitan mejorar su desempeño y facilitar su
tarea.
Es por eso que los formatos que a continuación se muestran pueden ser
¡mplementados dentro de la etapa del Control, mismos que están adecuados a la
normatividad vigente en materia de obra pública la cual rige a la Secretaría de Marina,
sin embargo, de acuerdo a la experiencia, necesidad o características específicas de
cada obra será necesario agregar, diseñar e implantar otros; así mismo, es válido
modificar el diseño de los formatos, siempre y cuando su contenido sea el mismo o bien
sea retroalimentado.
Propuestas de formatos para la etapa del "Control".
• Propuesta de concentrado de estimaciones
La etapa del Control mediante este formato servirá para que el Residente de Obra
identifique día con día la información de los conceptos y volúmenes de obra realmente
ejecutados con respecto al presupuesto autorizado en el contrato.
Esto a través de una base de datos en programa Excel, que contendrá todos los
conceptos del presupuesto original y a través de columnas se irán acumulando los
conceptos de obra que realmente se hayan ejecutado y estén reflejados en las
estimaciones correspondientes, al irse sumando y acumulando al final de la tabla se
restaran a los presupuestados contractualmente y los resultados negativos serán los
conceptos que sufrieron alguna incremento a lo contemplado de igual forma se podrán
determinar si existen economías, volúmenes excedentes y cuáles son los no
considerados en catalogo original, evitando que la obra cueste más de lo planeado.
Ver formato "Propuesta para Control de volúmenes excedentes y conceptos fuera
de catálogo original." en el apartado de anexos.
• Propuesta de control de estimaciones:
Con este control el Residente de Obra podrá controlar de acuerdo al programa
financiero, la información de las estimaciones que ha generado la contratista y
comparara financiera y económicamente el comportamiento de esta, con esta
evaluación deberá tomar acciones para que en su caso la dependencia no tenga
subejercicio y ser observada administrativamente, así mismo controlara los aspectos
financieros de la obra con el fin de evitar insolvencia económica por parte de la
contratista y que esto pueda repercutir en atraso físico de obra.
110
c fl> 3
m so cr o
o o-
"O
3 s I? ü) O c
a o
Q. O (D
2. cu
O •v
7¡
PROGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES
PROGRAMA COMPARATIVO DE TIEMPOS DE PAGOS (ESTIMACIONES) DE ACUERDO AL ARTCULO 54 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
1 » 1 2 3 4 5 6
15 Y 30 de La Superintendencia
*cada mes contara con 06 Dias
[fecha de (naturales después de la
'corte. ¡fecha de corte para
presentarla a la residencia
de obra.
2 3 4 5 6 7 2 ¡ 3 4 | 5 6 ; 7 ; 8 ! 9 , D 11 12 13, U 15116117 ¡ 18119,20
para revision y
estimación contará con un plazo no mayor de 15 dias
naturales siguientes a su presentación
encia pagara bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor de 20
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de obra.
21 dias naturales desde la presentación de la estimación por parte de la Superintendencia hasta la autorización porparte del Residente.
RUBRO
Reparación de daños ocasionados por el paso del Huracán Norbert en las instalaciones
navales de ,en ,B.C.S.
CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE DECONSTRUCCION
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATO C-00/2010, y
Convenio Adicional.
SINIVA
16,191,028.28
I V A
2,589,862.17
TOTAL
18,780,890.46
j PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
INICIO
01-ene-10
TERM INO
01-jul-10
TOTALDEDIAS
180 1 ~ " POR DIFERÍMlENTODE W DÍAS
! 15-ene-10 15-jul-10 | 180 CONVENO ADICIONAL (46 DÍAS)
15-ene-10 jAnticipo
30.00%
31-ago-10 s i n I .V.A
4,857,308.48
226 c o n I .V.A.
_ _ ^ ; 5 ^ 9 0 4 J 6 _ J
EST NUM
i PERIODO !
DEL [ A L
1 15-ene-10 15-ene-10
2 01-feb-IO 15-feb-10
3 -B-feb-t) ' 28-feb-10
4 OI-mar-10 i 15-mar-10
5
6
16-mar-10 31-mar-10
01-abr-10 B-abr-t)
7 i K-abr-V ' 30-abr-10
8
9
t )
11
12
13
14
01-may-10 \ 15-may-10
•B-may-IO i 30-may-10
01-jun-10
•B-jun-t)
Ot-jul-t)
« - ju l -B
01-ago-10
15 i 16-ago-10
15-jun-10
30-jun-10
15-jul-IO
St-jul-t)
15-ago-10
31-ago-10
AVANCE ECON (EJERCIÓ
AVANCE FINANCIERO
AVANCE FÍSICO
Monto total en estimaciones (Sin I.
FKKKAMMX) « " Í J ™
$16,525 88' $16,525 88
$28,920 30 $45,446 18
$24,788 83; $70,235 01
$123,677 72 $193,912 73
$133,984 19! $327,896 92
$123,677 72, $451,574 64
$123,677 72 $575,252 36
$1,773,842 21! $2,349,094 57
$2,032,724 71
$2,219,111 56
$1,845,132 63
$2,477,515 78
$3,195,593 81
$1,605,308 70
__ $48,70/ 98
$4,381,819 28
$6,600,930 84
$8,446,063 47
$10,923,579 25
$14,119,173 06
$15,724,481 76
$15,773,18974
PROGRAMADO
OEN ESTIMACIONES) 8 7 %
91%
89.79%
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
$16,525 88
$28,920 30
$24,788 83
$123,747 67
$134,032 29
$123,772 68
$123,772 68
$1,776,610 05
$2,034,887 61
$2,219,203 25
$1,847,207 84
_ $2,010,45200
$1,254,652 00
$11,718,573.08
REAL
72.38% 85.16% 72.40%
V.A.) IMPORTE
ACUMULADO DE ESTIMACIÓN
$16,525 88 $45,446 18
$70,235 01
$193,982 68
$328,014 97
$451,787 65
$575,560 33
$2,352,170 38
$4,387,057 99
$6,606,261 24
$8,453,469 08
$10,463,921 08
$11,718,573 08
SEGUIMIENTO
-15%
-6% -17%
PAITANTE POR ESTMAR
$16,174,502 40
$16,145,582 10
. _ Í 1 ? ' 1 . 2 9 J Z ? L 2 Z $15,997,045 60
$15,863,013 31
$15,739,240 63
$15,615,467 95
$13,838,857 90
$11,803,970 29
$9,584,767 04
$7,737,559 20
$5,727,107 20
$4!472,455 20
AMORTIZACIÓN DE CADA ESTIMACIÓN
4,957 76
8,676 09
7,43665
37,124 30
40,209 69
37,131 80
37,131 80
532,983 02
610,466 28
665,760 98
554,162 35
603,135 60
376,395 60
$3,515,571.92
FORMATO F PARA CONTROL D
AMORTIZACIÓN ACUMULADA A LA
FECHA
$4,9?7 76
$13,633 85
$21,070 50
$58,194 80
$98,404 49
$135,536 29
$172,668 09
$705,651 11
$1,316,117 39
$1,981,878 37
$2,536,040 72
$3,139,176 32
$3,515,571 92
- -
ROPUESTO E ESTIAMCIC
FALTANTEPOR AMORTIZAR ;
4,852,350 72
4,843,674 63
4,836,237 98
4,799,113 68
4,758,903 99
4,721,772 19
4,684,640 39
4,151,657 37
3,541,191 09
2,875,43oTP 2,321,267 76
1,718,132 16
1,341,736 56
_, ..__ . ._
)NES.
Agosto 2010.
Propuesta del control físico a través del reporte fotográfico:
Una imagen vale más que mil palabras. La importancia de este control es plasmar en
un reporte fotográfico la secuencia cronológica del avance físico de los trabajos y
compararlos contra los volúmenes asentados en el concentrado de estimaciones
anterior e identificar gráficamente los posibles atraso de obra y en que frentes.
¡ 5 " o ce
( £ LU < tz t- ü U l LU
co en
co O o
LU co LU a
rv 111 Z
z
O O < O » o >- . co P < t m £ 0 z UJ o o o
t: o
^5 < s < o Qf UJ a i a
ffi* o 2 z "
O O Y?,
ce Q
CJ D-
a co
| r*
Z O o _ i
a Ul i -
o s
• a
< Ü
> -~ = = < < 55 > > O. O- O"
(V. (V. o~
«A «/>• V»
>» tn o
o E c a> c
- o
^ o »-• a
E (0 c O) m
«
o £ 3> 0
¡5 S N :° co re
t3 o. re E .re re fe = a> re
as
_J <r
R < rf \-o o z
- o o 13 f > I I I - 5 UJ UJ o O n o i r LU o.
o .. z o s o ce Zlü
c V «J o (0
o
o. c <l>
c • o
I d
• o o E co c
t o
re JC
o-
1 ¿ o -o 0) o ¡0 o
re =
1 ^ 3 O tá c re -o -re u
"S a-
• c 4 )
Q .
re -o
c-
o z <u r o
nr
UJ o
O»
< o X
o
o O)
O "
o-o
• o
c^
(0
r-C"
113
CONTRATO:
Frente de Obra: BANCO CHINCHORRO (Indicar en que frente se realizan los trabajos.
HOJA ?? DE ?? del Reporte No.: ???? correspondiente al Periodo del ??? al ??? de ????????? de 2010.
Frente de Obra: PUNTA HERRERO (indicar en que frente se realizan los trabajos.
Aplicación de pintura en caseta de motogenerador, planta de tratamiento y planta desaladora. (99%) (breve descripción de concepto que se realiza)
* * * * * * * * *
•^ptó-. áiptfi. *
bfc. Vista panorámica del embarcadero de punta Herrero, mismo que no tuvo avance debido a que hubo periodos de lluvia que no permitieron trabajar. (52%)
Nota: Todas las imágenes deberán ser representativas con respecto al avance físico, mismas que deberán tener una continuidad del proceso
constructivo.
• Propuesta de Control del cierre administrativo:
La parte del cierre administrativo de una obra no por ser la última es la menos
importante, sino de lo contrario es en esta parte del procedimiento administrativo de una
obra pública por contrato donde se vuelve critica la administración ya que aquí no hay
holguras para terminar en los tiempos estipulados los alcances contractuales.
Por eso previo a esta etapa hay que plantear las posibles problemáticas a las cuales se
puede o se está enfrentando la ejecución de la obra, con el fin de evaluar y
retroalimentar el proceso administrativo.
En la parte correspondiente a los anexos de esta investigación se integran una serie de
herramientas como apoyo del Residente de Obra con el fin de facilitar el proceso
administrativo de una obra pública por contrato que se ejecute en la Secretaría de
Marina.
Conclusiones capitulares.
El Residente de Obra deberá tener éxito al administrar una Obra Pública por Contrato
en la Secretaria de Marina.
Conocer los objetivos de la DIGAOD y planear las obras alineado a estos objetivos;
Seleccionar colaboradores eficaces y eficientes; Delegar responsabilidades entre sus
colaboradores, permitiéndoles decidan asuntos dentro de sus respectivas esferas de
operación y Controlar para cerciorarse de que los resultados obtenidos son
satisfactorios.
Seleccionar con cuidado a los miembros de su equipo de trabajo; Motivarlos; Crear
buenas comunicaciones; Esforzarse por lograr relaciones interpersonales efectivas y
Minimizar los conflictos entre los miembros del grupo.
Fortalecer las habilidades de relaciones humanas; Aprender a hablar y a escuchar con
efectividad; Fijar estándares elevados o niveles propuestos de logros; Ver las
situaciones desde el punto de vista de la otra persona; Llegar a ser efectivo en la toma
de decisiones; Adoptar una aptitud interrogante para descubrir y utilizar nuevas ideas;
Ser un líder involucrándose en la acción; Considerar la "ADMINISTARCIÓN" como la
'fí|15
oportunidad para influir en otras personas de manera favorable y Evaluar lo que se ha
logrado y, si es necesario, emprender una acción remediadora.
Dedicar tiempo a los asuntos de verdadera importancia; Planear y seguir los
programas; Expresar sentimientos personales y entender los sentimientos de los otros;
Buscar lo mejor en otros no lo peor; Cerciorarse de que cada miembro del grupo esté
asignado al trabajo mejor adaptado para esa persona; Fomentar que sus colaboradores
asuman responsabilidades; Autoevaluarse y evaluar su desempeño con honradez;
Evaluar persistentemente a los miembros de su equipo de trabajo; Mantener los gastos
a un mínimo compatible con el servicio requerido, Aumentar los conocimientos
generales personales.
Aunque las conclusiones anterior suele parecer meras perogrulladas, son interesantes
para el pensamiento y espero sea un buen aliento y sobre toda influyan en la forma de
pensar de mis compañeros (Residentes de una obra) y logren motivarles para
incursionarse en su vida laboral y personal una filosofía administrativa.
C O N C L U S I O N E S
El deseo de todo ser humano de realizarse a través del desarrollo de su propia
potencialidad debe ser la base fundamental del crecimiento institucional.
En relación al objetivo general del presente trabajo: "Proponer a la Dirección General
Adjunta de Obras y Dragado, el diseño de un proceso administrativo para que se
implemento como una herramienta del Residente de Obra, que le fomente una visión dé
administrador, con el fin de que una obra pública por contrato aplique un procedimiento
armónico con la normatividad en materia de obra pública vigente."
A a través de la implementación de herramientas de apoyo y control, así como con la
finalidad de hacer accesible el proceso administrativo práctico que sirva de herramienta
a los Residentes de Obra para el manejo ordenado de las obras públicas por contrato
de la Secretaría de Marina, y promover el cambio de cultura requerido para lograr
mejores resultados al planear, organizar, dirigir y controlar al momento de ejecutar las
obras, se puede concluir que la "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO
HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA
PÚBLICA POR CONTRATO.
CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA." encontrara el
proceso administrativo para no seguir con tantas inconsistencias administrativas en
materia de obra pública y terminar con el clásico comentario: la obra físicamente ya
está concluida y operando, pendiente el cerrarla administrativamente.
La transformación de los materiales, maquinaria y esfuerzo humano se manifiestan en
un proceso siendo el producto la obra terminada. Para que sea integral el
aprovechamiento de los recursos, se debe ejercer un control administrativo y uno
técnico y normativo de la obra ejecutada que se realiza, para obtener estándares de
medición que permitan comparar los resultados con las normas establecidas.
Por lo anterior considero que el objetivo general de la presente investigación se ha
cumplido, con la posibilidad de aplicación a nivel de funcionarios que funjan como
Residentes de Obra de la Secretaría de Marina, pudiendo apoyar a mejoras
administrativas previo, durante y al término de las obras públicas por contrato.
lílO
Con respecto a los Objetivos particulares:
"Identificar algunos conceptos de administración, con el fin de lograr una conciencia de
administradores a los Residentes de Obra de la secretaría de Marina."
"Elaborar un proceso administrativo que sea armónico con la normatividad vigente en
materia de obra pública."
En los capítulos uno y dos se hizo énfasis en la importancia de la administración, se
definió y se identificaron las etapas del proceso administrativo con el fin de despertar el
interés de los Residentes de Obra para fomentar una filosofía administrativa que les
permita dar el paso definitivo, un paso final de que una obra pública por contrato llegue
a cumplir en tiempo y forma con sus objetivos, midiendo y controlando el
comportamiento para asegurar el logro de los planes tácticos y de las metas en los
cuales están basados y en franca armonía con la legislación vigente en materia de obra
pública.
Por ultimo este proyecto no es una ley y está a disposición de cualquiera que puede
aportar con su liderazgo ideas para mejorarlo y es tan flexible que lo mantendré en un
proceso de mejora continua y se puede amoldar a la necesidad de cada Residente de
Obra, respetando los valores con los cuales fue creado:
O HONESTIDAD
# HONRADES
• LEALTAD
Q SINCERIDAD
O HUMILDAD
118
BIBLIOGRAFÍA
TERRY, George R. y otros, "Principios de Administración", Compañía Editorial
Continental, S.A. de C.V. México, 2004.
MÜNCH, Galindo Lourdes, "Fundamentos de Administración", Edit. Trillas,
Decimoquinta reimpresión, agosto 2004.
BUTTERISS, Margaret, Reinventando los Recursos Humanos (Cambiando los
roles para crear una organización de alto rendimiento), Edit. Aedipe, Primera
edición, Abril 2001.
REYES, Ponce Agustín; "Administración de Empresas Teoría y práctica
segunda parte"; Edit. LIMUSA; Vigésima octava reimpresión, 1998
HERRERA, Fernández Francisco, Residencia de obra con programación, Grupo
JEFRA, Ultima Impresión mayo 2008.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-11-1917 y sus
reformas.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-1976 y sus
reformas.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2000, última reforma DOF
28-05-2009
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas, México 2001, última reforma DOF noviembre 2006.
Reglamento Interior de la Secretaría de Marina. D.O.F. 5-111-2001.
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública
Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación. Julio 2002.
Página web de la Secretaría de la Función Pública, www.funcion publica.gob.mx
Página web del Colegio de Ingenieros Civiles de México, //www.cicm.org.mx//
Página web del Instituto Nacional de Administración Pública, //www.inap.org.mx
120
G L O S A R I O .
Delegación.- La concesión de autoridad y responsabilidad por parte de un líder
hacía un colaborador.
DIGAOD.- Abreviatura de la Dirección General Adjunta de Obras y Dragado.
Eficacia.- Lograr objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o
servicio en términos de cantidad y tiempo.
Eficiencia.- "Hacer las cosa bien". Es lograr los objetivos garantizado los
recursos disponibles al mínimo costo y con la máxima calidad.
Mando.- Ejercicio de la autoridad.
Productividad.- Es la relación entre la cantidad de insumes necesarios para
producir un determinado bien o servicio. Esto es obtención de los
máximos resultados con el mínimo de recursos, en términos de
eficacia y eficiencia.
Proceso.- Es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo
una actividad.
Residente de Obra.- El servidor público designado por escrito por la dependencia o entidad, con conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formación profesional de la persona, experiencia en la administración y construcción de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hará cargo.
Dependencias: Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal; La Procuraduría General de la República; Los
organismos descentralizados;
Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios
relacionados con las mismas.
*J$$¡'< •
Bitácora: El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación
electrónica u otros autorizados en los términos de este
Reglamento, constituye el medio de comunicación entre las
partes que formalizan los contratos, donde se registran los
asuntos y eventos importantes que se presentan durante la
ejecución de los trabajos;
Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado,
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos
de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la
valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra
conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de
ejecución.
Normas de calidad: los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones
generales y particulares de construcción, las dependencias y
entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos
de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los
adecuados;
122 j
PROPUESTA CONCENTRADO DE ESTIMACIONES (Propuesta para Control de volúmenes excedentes y conceptos fuera de catalogo original)
Secretaria de Marina
Obra: Reparación de danos ocasionados por
En las Instalaciones navales de
PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA PUSUCA C-OWOia
Clave Descripción Un idad Can t idad P. Un i tar io Impor te
ESTIMACIÓN UNO
CONCEPTOS NORMALES
VOL Imp.
CONCEPTOS CONCEPTOS EXCEDENTES! EXTRAORWNARIOS
VOL. Imp . VOL. I m p .
ESTIMACIÓN DOS
CONCEPTOS NORMALES
CONCEPTOS CONCEPTOS EXCEDENTES I EXTRAORDINARIOS
VOL Imp . VOL. Imp . VOL . Imp .
ESTIUAOON TRES
CONCEPTOS
NORMALES
CONCEPTOS EXCEDENTES
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
VOL . Imp . I VOL . Imp . V O L . Imp ,
CONCEPTOS NORMALES
VOL fmp.
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
VOL. Imp . VOL
I.- I PROYECTO
IA)-ELABORACIÓN 0€ PIANOS INCL JLEVANTAJilENTOS, ESTUOOS PLANO [MEMORIA DE CÁLCULOS Y CATALOGO
'TOS
proyecto
01B
ESTUOOS
IBÍ-ELABORACON DE PPTO Y PARA LA REPARACIÓN OE LA E INCLUYE LEVANTAMIENTOS. [PLANOS MEMORIA DE CÁLCULOS
.T ALOCO DE CONCEPTOS
PTotlI PROYECTO
R P O G I proyecto
1,00
1.00
$ 82 629.42
$ 82.629.42
$82.629.42
$82.629,42
$165.258,84
1.00
1,00
82 629.42
82.629.42
166.258,84
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.001
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
oM I I - ITERRACERiAS
02 IDEMOUCÓN POR MEDIOS M2
00
OE LA SUPERFICIE 0E ROOAMíENTí EXiSTENTE OE CONCRETO ARMADO 0E II
DE ESPESOR.
TRAZO NÍVELAOON Y DEUMtTAClON lAREAS DE TRABAJO MEDIANTE ESTCASJ BOYARINES U OTRAS REFERENCIAS TIERRA Y MAR
04
M2
REPARACJON DEL NÚCLEO OE L*| M3. ESCOLLERA A BASE OE MATERIAL BANCO COMPACTADO AL »5% PVS INCLUYE EXTRACOON
HUMEDEODO TENOtDO ACT ADO
CON TRANSITO OE LA GRÚA D q jyQ ROCA RECUPERADA DEL FONI NO A UNA DíSTANOA PROMEDIO MTS PARA SU POSTERI
OCAOON EN EL AREA OE TRANSITO OE LA ESCOLLERA
otal TERRACER1AS-.
ni
rv.-Total INSTALACIÓN HIDRAUUCA,
V -
VI.-
115.09
2 3 6 8 . 9 0
1.501.25
$111.74]
$24.41
$474,99
$207.84
ESTRÜCTURA8.
$12860.16
$57.824.85
$713 078.74
$0.00
$783.763.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
100.09
2 011.00
11.184.06
49.088,51
0,00
0.00
60.272,57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
300,00
1 676.10
7.323.00
0.00
0.00
8.999,10
10,00 1.117.40
0.00
0.00
0.00 25.00
1.117
0.00
0.00
0.00
5196.00
5.196,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,00 1676.10
0.00
0.00
0,00
1676, 10
Total ESTRUCTURA..,.
INSTALACIÓN HIDRÁULICA,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Total INSTALACIÓN a fCTRJCA. . i
INSTALACIONES PARA
Total INSTALACIÓN PARA COMBUSTIBLE...»
VIL- [SOPORTCRIA
r rotai SOPOR
DE TUBERÍAS i SOPORTERIA DE TUBERÍAS
TOTAL DEL PRESUPUESTO.
$10.443.842.46 | | o.oo| o.oo| o^oT o.oo| o^oT o.oo| o.oo| | o.oo| j ojoof o.oo| 0,00
$63.626.03 | | o,oo| | o.oo| | o.oof | 0.00| \ 0.00] | 0.00| o.ooj i.ooj | o.oo| | " o ^ o [
$81.364.61 | | o.ool | o"̂ oT Q^oT o.ool I o.ool I o.ool I o.ool I o.ool I o.ool I o.ool I
$203.386.43 1 oioo[ 0.00 oioof oioop o.oo| j o.ooj oioo[ 0,00 [ o.ool o.oo| { 0.00
$366.340,64 0.00
$12.086.681.76 1166.258 «0.272, $0,00
Fuente: Elaboración propia.
Imp .
• 1 1 $0.00| | $8.999,10|
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES
| $1.117.40| 1 $6.196.00| | $o,oo| | $1676,10| |
TOT AL£S ACUMULADOS CONCEPTOS NORUALES
VOL Imp.
CONCEPTOS EXCEDENTES
VOL Imp.
CONCEPTOS EXTRAOR DIÑAROS
VOL. Imp.
CONTROL
VOL Imp
0.00
0.00
0.00
1.00 82629.42 0.00
1.00 82 629,42 166.268,841
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115.09 12860.16
0,00
0.00 I 69,271,67
1—a*! [ 0,00
o,oo| I 0,00) 0.00
o.QQl I w\ [ 0.00
0.00 0 f00
0.00
$234.530,51
000 0.00 0.00 0 00 000
0.00 0 00 0 00^ 0 00 0,00
I o.ool I o.ool [ oco
"oioo]
56 411.51 0.00
0.00 0,00
0.00 0.00 000 2.793.50|
0,00|
o.oo|
K00\
2793 50 0.00 o o o | -2 793,50
0,00 0.00 000 5790 1 413 34
000 000 0 00 1 501 25 7t3 078,74
25.00 -5 196 00
5 196 00 6.196,00
0.00
0,00
0,00
0.00
^ c 0,00
| 706,60£58|
[ 10.443 842.461
53.625.031
81.364,61|
L 203.386.43
3aS>340.64|
$11.844,061,71
SUMATORiA $12.086.581.76
€4
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE UNA OBRA PUBLICA POR CONTRATO EJECUTADA EN LA SECRETARIA DE MARINA
EJECUCIÓN DE OBRA
f 1
RESONCIA OE OBRA CON EL SUP.
NT OE CONST EL VANCE F1ISCO-
OE LOS Y m
[SEGUIUIEMTO A LOS UISUOS
LA RES OE OBRA PECflE OE LA
TISTA U S PARA
GOHCUIOOH T
A LA :UmENOOLAS UCENCIA
LA OEPETCENCIA REVISA LA ESnUAOÓN REUITIOA Y COORDttA CON LA RESIOENdA OE OBRA Y St ESTA BIEN SE M O A EL TRAMITE OE PAGO
ISE VERIRCA si EXISTÍ] ATRASO EJECUCIÓN TRABAJOS ACUERDO
EN OE
A
LA LOS 06 LO
PROGRAUAOO Y SE SE PAGA
lUPV/TAOLE A LA VTTSTA SE APLICA LA
IPENA CONVENCK3NAL A QUE SE HACE ACREEDOR POR EL [ATRASO EN LA EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS.
OE EXISTIR ATRASO SE ANAUSA A QUIEN ES lUPUTABLE
KA O E P B C B C U REVTSA LA I E S T I M A O Ó N REumoA Y
CON LA ISOÉNCU DE OBRA Y ST TA UAL S£ REMITE A LA
OE OBRA PARA CORRECCjáN
LA RESIDENCIA OE OBRA CORRIGE Y REBOTE NUEVAMENTE PARA SU PAGO
E CONTRATISTA SOUCITA PRORROGA PARA TERMINAR LOS TRABAJOS
TERMINO DE LA OBRA
LA OEPENOENC1A ELABORA CONVENIO PARA REGULARIZAR ADUmiSTRATIVAMENTE LA OBRA
ACTUALIZAN PROGRAMAS OE OBRA Y EN SU CASO PRESUf^JESTO
LA CONTRATISTA INFORMA LA TERMINACIÓN OE LOS TRABAJOS
EL RESIOENTE OE OBRA VERIFICA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
LA RESIDENCIA OE OBRA ELABORA Y REMITE DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE LA SOUCfTUO OE LA CONTRATISTA PARA QUE SE ESTE EN POSIBILIDAD OE CELEBRAR UN CONVENIO QUE MODIFIQUE LA TERMINACIÓN OE LOS TRABAJOS
í
|SI NO EXISTEN DETALLES LA RESIDENCIA PROPON AL AREA CORRESPONDIENTE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OCRA.
I 1 [SE AUTORCAOUESELLHVEACA90
ENTREGA-RECEPCIÓN OE LOS Y SE LE ORDENA A LA
IRESICENCU 06 OBRA QUE SE EFECTUÉ.
r Í
SE CONCILIA Y FNQurTO
SE
SI EXISTEN DETALLES LA RESIDENTE OE OBRA Y EL SUPERMTETCCNTE OE CONSTRUCCIÓN PACTAN EL TIEMPO PARA QUE SE CORRIGAN LOS DETALLES DETECTADOS DURANTE LA VERFCAOON Y UNA VEZ CORREGIDOS LA RESIDENCIA FROPOtC AL AREA CORRESPONDENTE LA ENTREGA RECEPCIÓN DÉLA OBRA