En la ciudad de Guatemala, el e) de L) del año dos mil diez; NOSOTROS: por

una parte el señor ( ), de ( ) años, guatemalteco, de este

domicilio, me identifico con cedula de vecindad numero de orden (-) Guión L-~

y registro extendida por el Alcalde Municipal de _

Departamento de , actuó en mi calidad de de ,

calidad que acredito con el acta notarial donde consta mi nombramiento

autorizada en la ciudad de Guatemala, el _ de __ del dos mil ,

por el notario el cual se encuentra debidamente inscrito en el

Registro Mercantil General de la Republica bajo el numero U, folioU del

libro U de Auxiliares de Comercio. La entidad

comparece en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Apoyo a la

Planificación Urbana, de acuerdo con la escritura pública numero (-1,

autorizada en esta ciudad, el _ de de------, por el notario

_____________ la cual fue ampliada y modificada mediante

escritura pública numero __ C), autorizada en esta ciudad el__ de del

año__ , por el notario ,;escritura pública numero U autorizada

en esta ciudad el de del ano , por la notario

______________ .; escritura pública numero autorizada en

esta ciudad el de----de--- , por el notario _

y escritura pública numero . autorizada en esta ciudad el__ de __ de

notario y por la otra parte comparece el señor , de

años, de este domicilio, me identifico con la cedula de vecindad numero

de orden guión L-_)y de registro,extendida por el Alcalde

Municipal de " del departamento de , actuó en mi

calidad de y REPRESENTANTE LEGAL de la

entidad .,denominada en el cuerpo de este

instrumento "LA CONTRATISTA", lo cual acredito con el acta notarial de mi

nombramiento autorizada en esta ciudad por la Notario _

el__ de__ de__ , el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General

de la Republica al número C) folio U dellibroL) de Auxiliares de

Comercio_ Manifestamos los otorgantes que: a) Tuvimos a la vista los

documentos de identificación antes consignados, y los documentos con los cuales

acreditamos las representaciones y calidades con que actuamos; b) Las

representaciones que se ejercitan son amplias y suficientes conforme a la ley y a

nuestro juicio para el otorgamiento del presente contrato; y c) Nos hallamos en el

libre ejercicio de nuestros derechos civiles y por este instrumento celebramos

CONTRA TO DE SUMINISTRO DE_de conformidad con las siguientes c1ausulas:

PRIMERA. El presente contrato se suscribe con base en los siguientes

documentos: a) La escritura pública numero ciento treinta y cinco (135), autorizada

en esta ciudad, el veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve, por el

notario Carlos Fernando Pellecer Valenzuela, por medio del cual se constituyo el

Fideicomiso denominado FIDEICOMISO DE APOYO A LA PLANIFICACION

URBANA, la cual fue modificada y ampliada mediante escritura pública numero

treinta y uno (31), autorizada en esta ciudad, el siete de julio del año dos mil, por la

notario Luz Gabriela Mayen Rodríguez; escritura pública numero cuarenta (40),

autorizada en esta ciudad, el nueve de Julio del año dos mil dos, por la notario Luz

Gabriela Mayen Rodríguez; escritura pública numero trescientos sesenta y cuatro

(364), autorizada en esta ciudad, el dos de julio del dos mil cuatro, por el notario

Jorge Mario Solórzano Bran, y escritura pública numero sesenta y ocho (68)

autorizada en esta ciudad el siete de febrero de dos mil cinco, por el notario Jorge

Mario Solórzano Bran. El Fideicomiso fue suscrito para el cumplimiento de los

fines que en dicho instrumento constan, los cuales consisten fundamentalmente

en la ejecución del proyecto de fortalecimiento municipal de la planificación urbana;

b) la Resolución de la Junta Receptora y Calificadora asignada por el Comité

Técnico de este Fideicomiso, según Acta numero UCF guion.guion _

(UCF-_- ) de fecha de de y Acta numero

UCF guion guion (UCF-__ - ) de fecha de__ de

y c) Acta numero----- gulOn L--> de fecha _ de de

del Comité Técnico del Fideicomiso de _ Apoyo a la Planificación

Urbana, en la cual se aprueba y adjudica la realización de "EL SUMINISTRO"

objeto del presente contrato. SEGUNDA: DEFINICIONES. En lo sucesivo los

otorgantes se denominaran __ , "EL FIDUCIARIO" Y la entidad

_______ .,"LA CONTRATISTA" respectivamente. Deberá entenderse

por "EL SUMINISTRO" el SUMINISTRO a ejecutarse según las bases decotizaci6n y

las especificaciones técnicas espectivas; "EL FIDEICOMISO" el Fideicomiso de

Apoyo para la Planificación Urbana; LA MUNICIPALIDAD" la Municipalidad de

Guatemala en calidad de Fideicomitente; "EL SUPERVISOR" el técnico

designado por el "COMITE TECNICO" que efectuara la supervisión de "EL

SUMINISTRO", "LA AFIANZADORA", la entidad que garantice las obligaciones de

este contrato. TERCERA. Manifiesta el Representante Legal de "EL

FIDUCIARIO" que el Comité Técnico de "El Fideicomiso", mediante la resolución

contenida en el acta que se identifica en la cláusula primera, adjudico la ejecución de

SUMINISTRO DE .,por un valor de_QUETZALES EXACTOS

(Q. ) precio que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- la cual

cuenta dentro de su oferta, con todas las especificaciones técnicas, requeridas

y proporcionadas por la Municipalidad de Guatemala. Las bases de cotización, las

especificaciones técnicas y la oferta de "LA CONTRA TIST A", son documentos que

forman parte integral de este contrato. CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO.

Manifiesta "LA CONTRATISTA" que por este acto se compromete a ejecutar el

Proyecto de CONTRATO DE SUMINISTRO DE , de conformidad con

las bases, especificaciones técnicas solicitadas por la Municipalidad de Guatemala

y el programa de inversión y ejecución elaborado por "LA CONTRATISTA".

QUINTA: MONTO DEL CONTRATO y FORMA DE PAGO. El valor del presente

contrato asciende a la suma de QUETZALES EXACTOS (Q. )

precio que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado -IV A-. Forma de Pago: El

pago del presente contrato se realizará contra la entrega de las estimaciones

debidamente autorizada por el supervisor por la Municipalidad de Guatemala. Cada

pago para hacerse efectivo deberá contar con la previa aprobación del Comité

Técnico del fideicomiso y previa presentación de la factura correspondiente por

parte de "LA CONTRATISTA". "EL FIDUCIARIO" en ningún caso será

responsable por el retraso de pago por falta de fondos en el patrimonio fideicometido

o por la falta de instrucción de realizar el mismo, siendo "LA MUNICIPALIDAD", en

su calidad de fideicomitente del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y "EL

COMITE TECNICO" los únicos responsables por dichas situaciones,

respectivamente. SEXTA: PLAZO. El plazo para la terminación de "EL

SUMINISTRO" objeto del presente contrato es de U DIAS

calendario, contados a partir del día en que "LA CONTRA TIST A" firme el

presente contrato. "SEPTIMA: PROHIBICIONES. a) Queda prohibido a "LA

CONTRATISTA" negociar con terceras personas individuales o colectivas "EL

SUMINISTRO" objeto del presente contrato, así como ceder, vender, traspasar a

terceros o disponer en cualquier forma del contrato o de cualquiera de sus partes, de

sus derechos u obligaciones, bajo pena de nulidad de to pactado en tales contratos.

En ningún caso, cualquier subcontrato o traspaso de derechos relevara a la "LA

CONTRATISTA" Y a "LA AFIANZADORA" de las responsabilidades en que

incurran por el incumplimiento de lo establecido en este contrato, siendo "LA

CONTRATISTA" la única y exclusiva responsable de "EL SUMINISTRO"; Yb)

Queda prohibido a "LA CONTRATISTA" contravenir total o parcialmente las

disposiciones del presente contrato, variando la calidad de "EL SUMINISTRO", o

realizando cualquier acto que perjudique los intereses de "EL FIDUCIARIO" y/o

"EL FIDEICOMISO" . OCTAVA: FIANZAS Y SEGUROS . Para el

cumplimiento del presente contrato "LA CONTRATISTA" se obliga a

contratar to siguiente: A) Fianzas: 1)De Cumplimiento: Por el diez por ciento

(10%) del valor total del contrato, la que debe entregarse como requisito para el

pago del presente instrumento, fianza que garantizara el cumplimiento de las

obligaciones estipuladas en el presente contrato y que tendrá vigencia por el

plazo del presente contrato; 2) Garantía de Saldos Deudores: Equivalente al 5%

por ciento del valor original del contrato, esta garantía deberá otorgarse como

requisito previo para la recepción del proyecto: _

Aprobada la liquidación si no hubiese Saldos Deudores se cancelará dicha

garantía. 3) Seguros: El interesado está obligado a garantizar los riesgos a que

están sujetos los trabajos y terceras personas. Para el efecto contratará los

seguros correspondientes, con una entidad autorizada para operar en el país. Se

mantendrá vigencia hasta que se compruebe que la contratista ha cumplido con

sus obligaciones, en el caso la Aseguradora pague cualquier suma por motivo

de algún accidente a uno de sus empleados, automáticamente el seguro deberá

quedar restituido en las cantidades límites correspondientes. El seguro será por

un monto equivalente al 15% del total del contrato, en el caso de hacerse

efectivos los seguros, estos serán restituidos en las cantidades límites

establecidos; los seguros serán los siguientes: Un seguro por una cantidad del

5%, para cubrir todos los daños a terceros, provenientes de lesiones corporales o

muerte de una persona. Un seguro por una cantidad del 5%, por la muerte de

una o más personas por cualquier causa. Un seguro por una cantidad del 5%,

para cubrir todos los daños o perjuicios que se causaren a la propiedad de

terceros o destrucción de la misma por cualquier causa. NOVENA:

SANCIONES. El retraso de "LA CONTRATISTA" en la entrega de "EL

SUMINISTRO" por causas imputables a esta, se sancionara con el pago de una multa

por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5) del valor total del

contrato. Si "LA CONTRATISTA" contraviniendo total o parcialmente el contrato

perjudicare a la Municipalidad de Guatemala variando la calidad o cantidad del objeto

del mismo, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que

represente la parte afectada de la negociación. DECIMA: TERMINACION DEL

CONTRATO. "El FIDUCIARIO" queda facultado para dar por terminado el presente

contrato por indicaciones del Comité Técnico del Fideicomiso, sin necesidad de

declaración judicial al respecto en los casos siguientes: a) Por mutuo consentimiento

de las partes; b) Si "LA CONTRATISTA" variare las especificaciones; c) Por la

inobservancia de lo estipulado en este contrato o de los documentos que forman

parte del mismo, salvo causa de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente

comprobadas; d) Si "LA CONTRATISTA" no cumple las especificaciones de "EL

SUMINISTRO" en la forma establecida en este contrato, la oferta y las bases de

cotización; e) Si "LA CONTRATISTA" se hace insolvente o efectúa cualquier acto

que indique quiebra; f) Si "LA CONTRATISTA" es condenada en sentencia firme a

pagar alguna cantidad que no sea satisfecha durante el termino que se le fije o

prescriban sus derechos en beneficio de sus acreedores; g) Si "LA

CONTRA TISTA", contraviene total o parcialmente este contrato, perjudicare a

"EL FIDEICOMISO", variando las especificaciones de "EL SUMINISTRO"; Y h)

Si "LA CONTRATISTA" no presentare las fianzas establecidas en este

contrato dentro de los plazos establecidos, en cuyo caso no tendrá derecho a pago

alguno. En los casos anteriormente señalados, "EL COMITE TECNICO" podrá

dar por vencido el plazo del presente contrato y terminar el mismo unilateralmente,

sin responsabilidad para "EL FIDUCIARIO", quien se reserva el derecho de

demandar el pago de la multa y los daños y perjuicios que se causen por dicho

incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectivas [as fianzas correspondientes. Para

el caso de la terminación anticipada del contrato, "EL FIDUCIARIO" podrá,

por indicaciones del Comité Técnico del Fideicomiso, contratar inmediatamente con

otra entidad EL SUMINISTRO objeto del presente instrumento sin responsabilidad

alguna para el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y/o "EL

FIDUCIARIO". En todo caso, se pagara a "LA CONTRATISTA" el SUMINISTRO de

XXXXXXXX, deduciendo los daños, perjuicios y responsabilidades por

incumplimiento; "EL FIDUCIARIO" dará aviso por escrito a "LA CONTRATISTA"Y a

"LA AFIANZADORA"sobre la intención de terminar el contrato por cualquiera de las

causas mencionadas anteriormente. Si dentro de los dos (2) días siguientes ha dicho

aVISO,"LA CONTRATISTA" no Procede a remediar, a entera satisfacción del

Comité Técnico del Fideicomiso, la falta o faltas mencionadas en el aviso, "EL

FIDEICOMISO" tendrá plena autoridad para hacerse cargo de la terminación de "EL

SUMINISTRO" o hacer arreglos con terceros para terminar el SUMINISTRO de

XXXXXXXX, de acuerdo a los términos, disposiciones y especificaciones, o de

usar cualquier otro método que sea necesario para la terminación de "EL

SUMINISTRO". Cualquiera de las mediadas anteriores no invalidara en

ninguna forma el derecho de "EL FIDEICOMISO" para hacer efectiva la

Fianza de Cumplimiento a que se hace referencia en el presente instrumento.

DECIMA PRIMERA: TERMINACION DE "EL SUMINISTRO" Y LIQUlDACION.

A) Terminación de "EL SUMINISTRO": "EL SUPERVISOR" efectuara la inspección

de "EL SUMINISTRO" al momento de terminar el SUMINISTRO. Durante la

inspección final "EL SUPERVISOR", dará un Informe en el cual especificara SI

_____ se han recibido a satisfacción del Fideicomiso de Apoyo a la

Planificación Urbana y levantara el acta de recepción. B) Liquidación: Después

que "EL SUMINISTRO" haya sido recibido en su totalidad, tomando como base

el presente contrato y el acta de recepción de "EL SUMINISTRO", "LA COMISION"

constituida por tres (3) miembros nombrados por el Comité Técnico del Fideicomiso,

deberá concluir la liquidación del contrato dentro del plazo máximo de TREINTA

(30) DIAS contados a partir de la fecha del acta de recepción. Si transcurrido dicho

plazo "LA COMISION" no ha suscrito el acta de liquidación correspondiente, "LA

CONTRATISTA" puede presentar a El Comité Técnico un proyecto de liquidación.

"EL COMITE TECNICO" deberá aprobar o improbar la liquidación elaborada por

la Comisión o el proyecto de liquidación presentado por "LA CONTRATISTA"

dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido

este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación

presentada por "LA CONTRATISTA" se tendrá por resuelto favorablemente. En

caso de inconformidad de "LA CONTRA TIST A" con la liquidación final

elaborada por la Comisión, presentara su reclamación por escrito, acompañando

los datos, cálculos y demás documentos que fundamenten su reclamación y que

permitan hacer los cómputos correspondientes. El reclamo deberá presentarse a

"EL COMITE TECNICO" dentro de un plazo de VEINTE (20) DIAS

siguientes a la fecha en que "LA CONTRATISTA" reciba la certificación del acta

de computo final, levantada por la comisión, para que con la documentación

completa, "EL COMITE TECNICO" resuelva lo procedente. DECIMA SEGUNDA:

CONTROVERSIAS. Acordamos expresamente los otorgantes que cualquier

controversia que surja, relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación o

efectos del presente contrato, será resuelta con carácter conciliatorio entre las

partes, pero si no fuera posible Llegar a un acuerdo convenimos expresamente que la

cuesti6n o cuestiones a dilucidar se someterán a procedimiento de Arbitraje de

Equidad, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje y Conciliaci6n de la

Cámara de Comercio de Guatemala, en adelante llamado "El Centro". Al surgir

cualquier conflicto, disputa o reclamaci6n las partes desde ya autorizan para que

la junta directiva de El Centro nombre a e 1 o los árbitros de conformidad con las

reglas contenidas en dicho Reglamento. Adicionalmente acuerdan los

Contratantes que El Centro será la instituci6n encargada de administrar el

procedimiento arbitral y cumplir con todas las funciones que le asignen las reglas de

Arbitraje de dicho Centro. Este acuerdo no deberá ser modificado o cambiado de

ninguna manera y deberá regirse por las Leyes de la Republica de Guatemala.

Para el efecto "LA CONTRA TIST A", expresamente renuncia al fuero de su

domicilio y se somete a los tribunales del Departamento de Guatemala o cualquier

otro que designe "EL FIDUCIARIO", señalando como lugar para recibir

notificaciones, citaciones o emplazamientos: obligándose

por este acto a dar aviso por escrito y con acuse de recibo a "EL FIDUCIARIO" de

cualquier cambio o modificaci6n a la misma, teniéndose en caso contrario como

buenas y legales las que se le hagan a la dirección aquí consignada. El laudo será

ejecutable ante tribunal competente. DECIMA TERCERA: IMPUESTOS A

PAGAR POR PARTE DE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA" está

obligada a pagar en las oficinas correspondientes todos los impuestos, tasas y

contribuciones que de conformidad con la Ley le correspondan. DECIMA CUARTA:

VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato surtirá sus efectos legales y

obliga a las partes a su cumplimiento desde el momento de su firma. DECIMA

QUINTA: ACEPTACION. Manifestamos los comparecientes que, en las

calidades en que actuamos, aceptamos el contenido integro del presente contrato;

así como que: a) Tuvimos a la vista los documentos antes relacionados; y b) Leímos

íntegramente lo escrito, y bien enterados de su objeto, contenido, validez y

demás efectos legales, lo aceptamos y firmamos.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx