48
TRABAJO FINAL 3º DEPARTAMENTAL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO EQUIPO: RUBIO MORALES SILVIA NAVA CALLEJAS SANDRA MUÑOZ JIMENA FLORES LUGO RAFAEL PROFESOR: DR. Aristides de la Cruz Gallegos HORARIO:lunes- miércoles 10:00-11:30 FECHA DE ENTREGA: Lunes 26 de Mayo del 2014 legislacion, concursos y contratacion de obra

Legislación de obras

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Archivo de pdf que muestra un trabajo final de la normatividad de obras, incluye resumen de artículos

Citation preview

Page 1: Legislación de obras

TRABAJO FINAL3º DEPARTAMENTAL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONALESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURAUNIDAD TECAMACHALCO

EQUIPO:

RUBIO MORALES SILVIANAVA CALLEJAS SANDRAMUÑOZ JIMENAFLORES LUGO RAFAEL

PROFESOR: DR. Aristides de la Cruz GallegosHORARIO:lunes- miércoles 10:00-11:30FECHA DE ENTREGA: Lunes 26 de Mayo del 2014

legislacion, concursos y contratacion de obra

Page 2: Legislación de obras

1

INDICEINTRODUCCION

Tema 1 CONTRATOS

1.1 condiciones de Pago en los contratos1.2 Sobre precios unitarios1.3 a precio alzado1.4 mixtos1.5 amortizacion1.6 contenido de los contratos1.7 formalzacion del contrato y causas que lo pueden evitar1.8 garantias que deberan garantizar los contratitas que celebran los contratos1.9 relacion de supuestos que impide contratar obra publico o servicios1.10 modificaciones a los contratos, plazos?

Tema 2 Ejecucion2.1 Del inicio de los trabajos contratados 2.2 responsable de los trabajos 2.3 Formas de pago 2.4 responsabilidades de los contratistas 2.5 recepcion de la obra, 2.6 el monto a cobrar de la obra 2.7 recepcion y monto por una dependenciaTema 3 Ajuste de Costos

3.1 Circunstancias que determinan el aumento o disminucion de costos3.2 procedimiento de ajuste de costos3.3 aplicacion de los procedimientos de costos3.4 supervision de obra3.5 observacion en la supervision de los trabajos por la dependencia3.6 supervision de la recepecion de los trabajos

Page 3: Legislación de obras

2

Tema 4 Terminacion de los trabajos contratados

4.1. grantias del cumplimiento de las obras4.2 finiquito y terminacion del contrato4.3 que debera contener 4.4 bitacora de obra4.5 uso de la misma4.6 residente4.7 superintendnte4.8 supervisor4.9 sanciones, inconformidades

Tema 5 Caso practicoCatastro donde se ubica, checar boleta d predial de donde se vive ondicar las caracteristicasregistro publico de la propiesda que es cual es su funcionpermisos de demolicion, excavaciones, secretaria del medio ambiente.

CONCLUSION

Page 4: Legislación de obras

3

Este trabajo final abordaremos lo referente a los contratos de obra publica, sus definiciones y los tipos que existen en la actualidad, asi como anexar ejemplos de los formatos a llenar de los mismos. Como proximos ingenieros arquitectos en la vida laboral debemos estar enterados de los procesos administrativos y legales para comenzar, ejecutar y finiquitar una obra. En el tema 1 se habla de los contratos, las definiciones basicas, los tipos de contratos que existen. El tema numero 2 fue nuestra exposición, en la que se habla de los residentes de obra, todo lo necesario para llevar el registro, las personas encargadas e involucradas en la buena ejecución

El tema 3 explica todo lo referente a la supervision de la obra, los encargados de hacerla, llevar la bitacora de registro de las actividades y los ajuste de costos necesarios para los trabajos ejecutados y contratados

En el tema 4 habla de la terminacion de los trabajos, los documentos que se expiden al dar por terminada, las sanciones en caso de no cumplir con dar aviso de la conclusión.

Como caso práctico, como buenos arquitectos necesitamos conocer un numero importante para cualquier tramite referente a los precios, hablamos de la cuenta catastral, el cual se explicara, mediante la boleta predial, documento indispensable para cualquier tramite administrativo de obra, tal es el caso de cambio de propietario, cambio de uso de suelo.

INTRODUCCION

Page 5: Legislación de obras

4v

vCostes estimados de los trabajos de rectificación y garantía

v

v

v

v

v

TEMA 1 DE LA CONTRATACION

Es aquel contrato por el que una de las partes se obliga respecto de la otra a obtener un determinado resultado con su propia actividad, organización y medios, asumiendo su propio riesgo, y la otra a pagar por ello un precio cierto

COSTOS DEL CONTRATO

Comprenden todos los costes atribuibles al mismo desde la fecha en que éste se convierte en firme hasta el final de la ejecución de la obra correspondiente

Costes de mano de obra en el lugar de la construcción

Costes de los materiales usados en la construcción

Costes de desplazamiento de los elementos que componen el inmovilizado material

Depreciación de inmovilizado material usado

Costes de alquiler del inmovilizado material

Costes de diseño y asistencia técnica

LOS COSTOS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON CADA CONTRATO ESPECÍFICO INCLUIRÁN:

v Reclamaciones de terceros

Page 6: Legislación de obras

5

FORMA DE PAGO"El contratista" recibirá de la dependencia o entidad" como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto del contrato:

A).- Por los trabajos ordinarios y por los extraordinarios pactados. El importe convenido para cada caso.

B).- Por los trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

"la dependencia" o "entidad" formulara los documentos de pago a cuenta del precio alzado pactado, los que se liquidaran una vez a más tardar 30 (treinta) días calendario antes del vencimiento del plazo señalado para su pago.

En los pagos parciales correspondientes, se abonara a "el contratista" lo siguiente:

1.- en los trabajos ordinarios y extraordinarios a precio alzado, el importe del pago parcial convenido.

11.- en los trabajos extraordinarios de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar dichos precios a las cantidades de trabajo realizadas.

Si "el contratista estuviere inconforme con los documentos de pagos parciales o la liquidación final, tendrá un plazo de 30 (treinta) días no lo efectúa, se considerara que los documentos de pago y la liquidación final quedaran definitivamente aceptados por el y sin derecho a ulterior reclamación.

Page 7: Legislación de obras

6

CONTRATO ABASE DE PRECIOS UNITARIOSEl pago por Precios Unitario es un sistema de contratación mediante el cual el constructor, por cuenta y riesgos propios ejecuta una obra para el propietario de acuerdo con las especificaciones técnicas y los precios pactados para cada uno.

Características

-La responsabilidad del contratante se limita a la recepción de la obra y a pagar el valor global convenido previa a entregar a satisfacción

-La forma de pago se pacta y generalmente incluye un anticipo a un primer pago anticipado y abonos parciales de acuerdo con el avance de obra: con pago final al recibo y liquidación del contrato

-La dirección tanto administrativa como técnica es de exclusiva responsabilidad del contratista

-El riesgo principal y más significativo es de sostener un precio global y fijo en medio de las condiciones tan cambiantes de los precios de los insumos

-Solo se presenta reajustes si estos han sido pactados previamente

-No pueden existir modificaciones en las cantidades ni es las especificaciones pues esto altera los precios

-Eventualmente en cuanto al plazo se puede modificar si se solicita por parte del contratista y es aceptado por el contratante

-Es indispensable suscribir una póliza de responsabilidad civil entre otras

Inventoría

Es función primaria para la interventoría la medida de obra.

Es vital la capacidad de negociación con el contratista general debe poseer una adecuada solvencia técnica y el control de la vigilancia se centran en el recurso humano.

Profesional de la mano de obra así como de los equipos, procedimientos y sistemas constructivos y en la calidad de materiales y la producción final

Page 8: Legislación de obras

7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A la hora de realizar un proyecto es necesario tener en cuenta y determinar un presupuesto para el respectivo proyecto u obra y es allí donde nos ayuda el APU que determina la cantidad de dinero previo para ejecutar la obra, existen varios métodos para llevar a cabo este presupuesto según el tipo de proyecto

Los precios unitarios comprenden varios conceptos (insumos y cargo monetarios).

La constructora para poder integrar un precio unitario queda descrita con la formula.

Precio Unitario= CD+ CI+ CF+U+ CADONDE:

CD= Costo Directo

Se desglosa en materiales o materia prima.

MOD = Mano de Obra Directa

Equipo y Maquinaria

CI= Costos Indirectos

Aquellos costos que no se relacionan directamente con la manufactura pero contribuyen y forman parte de los costos de producción

CF= Costo por Financiamiento

Se definen como la inversión que realiza la empresa

Generalmente el resultado de un préstamo en el sistema financiero nacional o un grupo inversionista

U= Utilidad

Es el resultado de los ingresos menos los egresos del periodo

CA= Cargos Adicionales

Gastos generales e impuestos. Una vez que se tienen estos datos se suman luego el total se divide entre la unidad de medida o cantidad de unidades producidas en un periodo.

Page 9: Legislación de obras

8

V

CONTRATO A PRECIO ALZADOCuando el contratista se hace cargo de toda la ejecución de la obra, así como de realizarse con materiales propios, responsabilizarse de todo lo que pase y se genere mientras está ejecutándose hasta su término cubriéndolo en el tiempo y costo que se estipulo en el contrato.

Los principios que privan sobre los contratos de obras públicas y servicios relacionados a precio alzado consistentes en:

Que la remuneración o pago total fijo que debe cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

Que no podrán ser modificados en monto o en plazo.

Que no estarán sujetos a ajustes de costos.

V

REMUNERACION Y PAGO TOTAL FIJOPara efectos de su medición y pago se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cedula de avances y de pagos programados, así como el programa de ejecución, los que deberán ser congruentes y complementarios entre sí.

FACTORES EXTERNOSLa problemática que se les presenta durante el desarrollo y ejecución de los trabajos contratados a precio alzado, provocada por factores externos a las obras, tales como;

La emisión de nuevas normas ecológicas o fiscales.Avances tecnológicos.

Optimización de sistemas y procedimientos constructivos.

Que repercuten en la necesidad de requerir de la ejecución de trabajos no considerados

Page 10: Legislación de obras

9

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Requeridos por una necesidad de incrementar a los originalmente contratados, que se consideran necesarios para su seguimiento y conclusión, siempre y cuando:

Cambios motivados por avances tecnológicos que incidan sustancialmente en la operación de las obras

Se trate de trabajos que no estén incluidos en los alcances del contrato a precio alzado

Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volúmenes, cantidades, costos y alcances de los mismos.

Se emita un dictamen por el responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad

Que dichos trabajos se incluyan en un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinad

Sujetar la adjudicación del contrato mencionado a las formalidades previstas para los procedimientos de excepción que establecen los artículos 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONTRATOS MIXTOS

Cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado.

Se indicarán las actividades que correspondan a cada tipo de contrato, a efecto de que no exista confusión en lo que se vaya a ejecutar a precio unitario con lo convenido a precio alzado, debiendo realizar los trabajos conforme a un proceso sincrónico, concordante y congruente.

Las dependencias y entidades que requieran de proyectos integrales preferentemente celebrarán contratos mixtos.

Page 11: Legislación de obras

10

CONTRATO POR AMORTIZACION PROGRAMADA

Pago de una deuda parcial o total

Las dependencias y entidades incorporaran en las convocatorias a las licitaciones Modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado.

Mejores condiciones en la ejecución de los trabajos

Se ajusta a las condiciones de pago

Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto aprobado para cada proyecto.

Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura:

Las obras que tienen por objeto:

Construcción

Ampliación

Modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones.

Transportes

Hidráulico

Medio ambiente

Turístico

Educación

Salud

Energético.

Las dependencias o entidades atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, establecerán en la convocatoria a la licitación pública los factores y la fórmula que permita al Inversionista contratista determinar en su proposición las amortizaciones que aquéllas deban cubrirle periódicamente durante la vigencia del contrato.

El contratista se obliga desde la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación de la misma.

Page 12: Legislación de obras

11

Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del contratista

La indicación del procedimiento

Los datos relativos a la autorización del presupuesto

Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado

La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar

El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago y, cuando corresponda, de los ajustes de costos.

El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito.

Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen

Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión.

Artículo 46

Page 13: Legislación de obras

12

TEMA 2 Ejecucion de obra

Page 14: Legislación de obras

13

TEMA 2 Ejecucion de obra

Page 15: Legislación de obras

14

TEMA 2 EJECUCIÓN DE OBRA

Page 16: Legislación de obras

15

TEMA 2 EJECUCIÓN DE OBRA

Page 17: Legislación de obras

16

Artículo 164Para iniciar el proceso de recepción de trabajos, el contratista deberá notificar vía bitácora o por escrito, incluyendo la

relación de estimaciones, gastos probados, monto ejercido, y créditos a

favor o en contra.

Artículo 165Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación de los

trabajos durante la verificación, deberá solicitar al contratista las reparaciones

pertinentes de acuerdo al contrato. Estas reparaciones se considerarán como

trabajos no concluidos dentro del plazo convenido.

Artículo 166Al recibir físicamente los trabajos, se levantará

un acta con lo siguiente:

- Lugar, fecha y hora en que se levante.- Nombre y firma del residente y supervisor.- Descripción de trabajos que reciben.- Importe contractual.- Periodo de ejecución de trabajos, con fecha

de inicio y terminación. - Relación de estimaciones o gastos aprobados

a la fecha, y los pendientes a autorizar.- Declaración de partes de que se entregan

planos correspondientes a la construcción final, manuales e instructivos, certificados de

calidad.- Constancia de entrega del contratista a la

residencia o supervisión.

Artículo 166Las dependencias podrán recibir trabajos parciales, considerando

que éstos son identificables y susceptibles de utilizarse y

conservarse, considerando el acta de entrega ya descrita.

TEMA 2 EJECUCIÓN DE OBRA

Page 18: Legislación de obras

17

TEMA 3. AJUSTE DE COSTOS

TITULO CUARTO DE LOS CONTRATOSCAPITULO II DE LA EJECUCIONARTICULO 56Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 57 de esta ley. el aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

ARTICULO 57El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

i. la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

ii. la revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato,

iii. en el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

Page 19: Legislación de obras

18

ARTICULO 58

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se . hubiere convenido.para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el banco de México. cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el banco de México.

III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta,

Page 20: Legislación de obras

19

SUPERVISIÓN DE OBRA

Supervisión es: Dar el visto bueno después de examinar y la supervisión de obras tiene por objetivos básicos vigilar el costo, tiempo y calidad con que se realizan las obras.Es la actividad de apoyar y vigilar la coordinación de actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA

PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS. Revisar : Los tramites oficiales. De los anexos técnicos. Hacer directorio de la obra. Recabar documentos generales de consulta y control. AL INICIO DE LAS OBRAS. Revisión general del proyecto y especificaciones. Revisión de presupuestos. Revisión de contratos y conocimientos técnicos responsables por parte de los contratistas. Revisión de tramites oficiales. Reunión de contratistas para el inicio de la obra. Adjudicación de frentes para cada contratista. Revisión de programas de obra. DURANTE LAS OBRAS : Funciones generales. Control de calidad. Control de tiempo. Control de costo. PREVIAS AL TERMINO DE LAS OBRAS : Elaborar el finiquito de la obra faltante. Recopilar los anexos técnicos. Establecer los programas para revisión y recepción de viviendas. AL TERMINO DE LAS OBRAS : Recepción de viviendas, urbanización, infraestructura, obras exteriores y equipamiento urbano.

Page 21: Legislación de obras

20

El residente solicitará mediante Cuaderno de Obra la recepción de la obra. Previamente el Supervisor habrá verificado el avance conforme de ésta.

En el Cuaderno de Obra se indicará la fecha de culminación. El supervisor o inspector comunicará éste hecho a la Entidad en un plazo no mayor a 5 días.

La Entidad en un plazo no mayor a 7 días, nombrará una Comité de Recepción de Obra. El que deberá estar integrado como mínimo por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto y el supervisor.

El Comité de recepción, junto con el residente, tendrán un plazo de 20 días para verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará todas las medidas necesarias para comprobar el buen funcionamiento de la obra, en cuanto a luz , agua, desagüe, etc.

Terminada la verificación el Comité y el Residente firmaran un acta de recepción de obra, si es que todo esta conforme, si no lo estuviera, se dejará constado en acta las observaciones y no se recibirá la obra.El plazo para subsanar las observaciones correrá a partir del 5 día de haber sido firmada el acta y no será mayor a 1/10 del plazo total de la obra.Las obras subsanables no serán pagadas por la Entidad, serán responsabilidad del Contratista.Al culminarse la subsanación de las obras, el residente solicitará la recepción de la obra mediante cuaderno de Obra. La comisión revisará las subsanaciones y de ser conforme se dará por Recibida la obra.En el caso de que el Residente no este de acuerdo con las observaciones, anotará sus discrepancias en el Acta y esta se elevará al Titular del Pliego o máxima Autoridad de la Entidad. En un plazo de 5 días. La Entidad deberá pronunciarse en un plazo de 5 días.Si aún así persistieran las diferencias, esto se someterá a los mecanismos de Solución de Controversias.Si después del 50% del plazo establecido para las subsanaciones la Entidad comprueba que el Contratista todavía no ha dado inicio a las obras; podrá tomar el control de la obra, intervenirla económicamente y subsanará las observaciones pendientes.Si se cumpliera el plazo y el Contratista todavía no ha terminado de subsanar todas las observaciones. La Entidad podrá disolver el contrato por incumplimiento y se aplicarán las penalidades correspondientes** Penalidad por cada día de atraso. Monto máximo al 5% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de la liquidación final, o si fuese necesario se cobrarán las garantías entregadas por el Contratista.

Page 22: Legislación de obras

21

Artículo 89

Las dependencias y entidades podrán seleccionar el tipo de garantía que más se ajuste a sus necesidades y que les permita tener la mayor certeza de que las obligaciones estarán debidamente respaldadas, debiendo considerar en todos los casos las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar.

Artículo 90

Las dependencias y entidades podrán reducir el porcentaje de la garantía de cumplimiento cuando el contratista cuente con antecedentes de cumplimiento favorables, con base en la información actualizada que se encuentre en el registro único de contratistas, tales como no estar sancionado por la Secretaría de la Función Pública en los últimos cinco años; que no se le haya rescindido contrato alguno en el mismo periodo, o que no se le haya hecho efectiva alguna garantía.

El monto máximo para la aplicación de penas convencionales se calculará considerando el monto de la garantía de cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar en cuenta el porcentaje de reducción que se le hubiere aplicado a dicha garantía.

Artículo 91

La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato no podrá ser menor al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio.

La garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada salvo que, por la naturaleza de las obras y servicios, en el contrato se haya estipulado la divisibilidad de la misma.

La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto o una ampliación en el plazo que no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de la garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como incluirse una cláusula resolutoria del convenio en el caso de que la ampliación de garantía no sea entregada en el plazo señalado.

Page 23: Legislación de obras

22

Artículo 92

Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, la garantía de cumplimiento deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios en proporción al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. En estos casos la garantía de cumplimiento sustituta deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que el monto de la inversión autorizada se notifique al contratista.

A petición del contratista, la dependencia o entidad podrá acceder a que no se sustituya la garantía otorgada en el primer ejercicio fiscal, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio en relación con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio siguiente.

Artículo 93

Una vez que haya sido constituida y entregada a la dependencia o entidad la garantía a que alude el artículo 66 de la Ley, la garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no haya sido sustituida, o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se podrán cancelar.

Artículo 94

Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, el contratista deberá entregar las garantías de los anticipos para el p r imer e jerc i c io , en la fecha y lugar establecidos en el contrato o, en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Para los ejercicios siguientes se entregarán dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que la dependencia o entidad notifique por escrito al contratista el monto del anticipo que se le otorgará, atendiendo a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate. Las garantías previstas en el párrafo anterior solamente se cancelarán cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos otorgados, o bien, en el supuesto a que se refiere el numeral 2 del inciso b) de la fracción III del artículo 143 de este Reglamento.

Page 24: Legislación de obras

23

Artículo 95

Las garantías que se otorguen para responder por las obligaciones previstas en el primer párrafo del artículo 66 de la Ley se sujetarán a los términos, plazo y condiciones establecidos en el contrato y son independientes a las penas convencionales a que se refiere el artículo 86 de este Reglamento. Las garantías señaladas en el párrafo anterior, se cancelarán una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.

Artículo 96

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el artículo anterior, la dependencia o entidad deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 97

Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida mediante fianza, su cancelación estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue en los términos del artículo 98 de este Reglamento. Si se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo 66 de la Ley, el contratista podrá retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos, para lo cual la dependencia o entidad instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria. En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendrá de la dependencia o entidad la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de que se trate.

Page 25: Legislación de obras

24

Artículo 122

El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, para lo cual la Secretaría de la Función Pública implementará el programa informático que corresponda. La Secretaría de la Función Pública autorizará que la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades así lo soliciten en los siguientes casos:

I.Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnológicas que impidan llevar la Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica;

II. Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor;

III. Cuando el uso de la Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en términos de las leyes de la materia, y IV. Si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios.

La información contenida en la Bitácora podrá ser consultada por la Secretaría de la Función Pública o por los órganos internos de control en el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control.

Page 26: Legislación de obras

25

Artículo 123

Las dependencias y entidades usarán la Bitácora atendiendo al medio de comunicación a través del cual se opere. Para el uso de la Bitácora electrónica y la Bitácora convencional, se considerará lo siguiente:

I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato de que se trate;

II. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta;

III. Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán;

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establecerá un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas una vez vencido el plazo;

IV. El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo;

V. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido;

VI. Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable de la anotación original;

VII. Cuando se cometa algún error de escritura, redacción o cualquier otro que afecte la debida comunicación entre las partes, la nota deberá anularse por quien la emita, señalando enseguida de dicha nota la mención de que ésta ha quedado anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta;

VIII. No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de Bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;

XII. El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberán resolver y cerrar invariablemente todas las notas

XIII. El cierre de la Bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

VI. La Bitácora deberá permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio.

Page 27: Legislación de obras

26

Artículo 125

Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan, se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente conforme a lo siguiente:

I.Al residente le corresponderá registrar:

a) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos; b) La autorización de estimaciones; c) La aprobación de ajuste de costos; d) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;e) La autorización de convenios modificatorios; f) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato; g) La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión; h) Las suspensiones de trabajos; i) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos; j) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido, y k) La terminación de los trabajos;

II. Al superintendente corresponderá registrar: a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos; b) La solicitud de aprobación de estimaciones; c) La falta o atraso en el pago de estimaciones; d) La solicitud de ajuste de costos; e) La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales; f) La solicitud de convenios modificatorios, y g) El aviso de terminación de los trabajos, y

III. A la supervisión le corresponderá registrar: a) El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el contrato; b) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca en el contrato o mensualmente; c) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse, y d) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia, así como el seguimiento a los mismos.

El registro de los aspectos señalados en las fracciones anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.

Page 28: Legislación de obras

27

Artículo 126

Por lo que se refiere a contratos de serv ic ios , la B i tácora deberá c o n t e n e r c o m o m í n i m o l a s modificaciones autorizadas a los a l c a n c e s d e l c o n t r a t o , l a s ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las r e v i s i o n e s q u e e f e c t ú e l a dependencia o entidad, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista para efectuar las labores encomendadas.

Page 29: Legislación de obras

28

Artículo 168

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato, éstas deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente, salvo en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley. Deberá anexarse al finiquito el acta de recepción física de los trabajos.

Artículo 169

La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de su r e p r e s e n t a n t e l e g a l o d e l superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos.

Artículo 170

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se realice; II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista; III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente; IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados; V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados; VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto; VIII. Datos de la estimación final;IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contratista, y X. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.

Page 30: Legislación de obras

29

Artículo 171

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista, la dependencia o entidad deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. Si del finiquito de los trabajos resulta que ex isten sa ldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley..

Artículo 172

El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente: I. Lugar, fecha y hora en que se levante; II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto; III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente; IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se p o d r á n c a n c e l a r l a s g a r a n t í a s correspondientes.

Page 31: Legislación de obras

30

CATASTRO

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/TRAM/InformacionDetalladaTramite.aspxEntramos a este sitio

“Cambio de Propietario” cuyos requisitos son los siguientes:

Dónde solicitarloCentro de Atención a Contribuyentes ubicado en Dr. Lavista N°144, Acceso 4, Col. Doctores. Horario de atención de 8:30 a 14:30 hrs

Documentación necesaria■Documento idóneo que acredite la propiedad (Escritura, Sentencia con auto que cause ejecutoría debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal) o Constancia del Notario Público en donde se haga constar que ésta se encuentra en trámite.■Documento de identificación personal (IFE o Pasaporte)■Boleta predial

TEMA 5 CASO PRACTICO INVESTIGACION

Page 32: Legislación de obras

31

TRÁMITE PARA CAMBIO O CORRECCIÓN DE NOMBRE

v

Petición dirigida al Lic. Roberto C. Fernández González, Subtesorero de Catastro

y Padrón Territorial (original y copia).

La documentación deberá presentarse en original y copia:

1.- Escritura Pública debidamente inscrita ante el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio del D.F.

2.- Identificación oficial vigente (IFE, pasaporte o cédula profesional).

3.- Última boleta Predial pagada.

4.- En caso de promover a nombre de otra persona, deberá presentar Poder Notarial o Carta Poder simple, firmada por el otorgante, apoderado y de dos

testigos (acompañada de credenciales oficiales de las 4 personas).

NOTAS IMPORTANTES

-En caso de contar con Contrato Privado de Compra-Venta, Cesión de Derechos,

Sentencia Judicial con acuerdo de cause de ejecutoria (Prescripción Positiva,

Inmatriculación Judicial, u otro de posesión) deberá estar inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del D.F.

-La petición deberá estar firmada por el interesado o representante legal.

Page 33: Legislación de obras

32

¿Cómo se calcula el impuesto Predial, ya sea de uso Habitacional, No Habitacional y de Arrendamiento?

¿Cómo puedo realizar el cambio de nombre en la boleta Predial?

Para realizar el cambio de nombre en la boleta predial, debe acudir a la Administración Tributaria que le corresponde a su domicilio y presentar en el Módulo Universal con los siguientes documentos:

•Volante de aclaraciones que se lo proporcionan en el mismo módulo.•Declaración del valor catastral y pago del impuesto predial del bimestre vigente.•Escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o,•Sentencia judicial que haya causado ejecutoria, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, acta o constancia de entrega de vivienda (proporcionada por organismo de vivienda) o,•Contrato privado de compra venta inscrito en Registro Público de la Propiedad y del Comercio o,•Acta constitutiva de condominio, copropiedad, cooperativa o asociación civil (siempre y cuando aparezca el nombre del propietario).•Identificación oficial vigente. •Trámite gratuito.

La base del Impuesto Predial es el valor catastral del inmueble, el cual puede determinar mediante la aplicación de valores unitarios del suelo y construcciones, sobre la superficie de su inmueble.

¿Cuál es el fundamento del cobro del impuesto Predial?

El fundamento del Impuesto Predial lo podrá encontrar en el Código Fiscal del Distrito Federal. Específicamente los Artículos 126 al 133.

Page 34: Legislación de obras

33

¿Cómo puedo dar de alta un inmueble para que me asignen un número de cuenta predial?

Debe dar de alta su inmueble en el Padrón de Contribuyentes del Impuesto Predial, para lo cual tiene que acudir al Módulo Universal de la Administración Tributaria que corresponda al domicilio del inmueble, en un horario de 8:30 a 15:00 hrs., y presentar los siguientes documentos:

•Solicitud de Movimientos al Archivo Catastral ( lo proporcionan en el Módulo).

Original y fotocopia de:

•Escritura Pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio o,•Sentencia Judicial debidamente ejecutoriada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio o,•Contrato privado de compra - venta inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio o,•Acta, constancia, contrato de entrega de vivienda (proporcionado por el organismo de vivienda) o,•Acta constitutiva de condominio, copropiedad, cooperativa o acción civil.•Identificación oficial del contribuyente.

Efectuado el trámite, ya contará con los elementos necesarios para elaborar las Declaraciones de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial. Para ubicar la Administración Tributaria de la Tesorería del Distrito Federal que corresponde al domicilio del inmueble, consulte la siguiente referencia:

Page 35: Legislación de obras

34

INMUEBLES HABITACIONALES

La base del Impuesto Predial es el valor catastral del inmueble, el cual puede determinar mediante la aplicación de valores unitarios del suelo y construcciones, sobre la superficie de su inmueble.

VALOR DEL SUELO:

1.- Según la ubicación de los inmuebles, existen tres tipos de valor de suelo:

Área de valor, grupo de manzanas con características similares en infraestructura, equipamiento urbano, tipo de inmuebles y dinámica inmobiliaria.

Enclave de valor, porción de manzanas o conjunto de lotes de edificaciones de uso habitacional, que cualitativamente se diferencian plenamente del resto de los lotes o manzanas del área en que se ubica.

Corredor de valor, son los colindantes con una vialidad pública que por su mayor actividad económica repercute en un mayor valor comercial del suelo, independientemente de su acceso o entrada principal.

2.- De acuerdo a la Delegación, determine si el inmueble se encuentra en algún área de valor o enclave de valor o corredor de valor, y ubique el valor unitario del suelo que le corresponde.

¿Cómo se calcula el impuesto Predial, ya sea de uso Habitacional, No Habitacional y de Arrendamiento?

Page 36: Legislación de obras

35

3.- Si no se encuentra en un enclave o corredor, puede localizar el valor del suelo con la región y manzana del inmueble con el número de su cuenta predial, conforme a las tablas que correspondan a la Delegación en que se encuentre ubicado su inmueble.

Ejemplo:

Suponiendo que corresponde a un inmueble con las siguientes características:

Tipo: HabitacionalPisos: 2 nivelesClase: 4Superficie del terreno: 500 m2Superficie de construcción: 400 m2Antigüedad: 10 años

Proceda a localizar el valor del suelo por m2 de su inmueble, de la siguiente manera:

a) En el renglón donde se encuentra la región y manzana de su inmueble, podrá usted localizar en la cuarta columna, el valor unitario por metro cuadrado que le corresponde.

Page 37: Legislación de obras

36

b) Multiplique el número de metros cuadrados del terreno del inmueble por el valor unitario que le corresponde, obtendrá así el valor del suelo.

Ejemplo:Valor Unitario por m2 del suelo $ 4,045.11Superficie de terreno por m2 X 500Valor del Suelo $ 2´022,555.00

VALOR DE LA CONSTRUCCION:c) Calcule el valor de la construcción. Primero clasifique su inmueble por el tipo y clase que tenga de acuerdo a la Tabla de Valores Unitarios de las Construcciones.Tipo: Corresponde al uso del inmueble y al número de niveles o pisos que tenga la casa o el edificio donde se encuentre el departamento.

Clase: Son las características propias de sus espacios, servicios, estructuras y acabados.

Se clasifican en:

HABITACIONAL

Page 38: Legislación de obras

37

Ratificación/Rectificación de Cuenta

DescripciónEs cuando se realiza la verificación del número de cuenta asignado al predio del contribuyente y se demuestra que ese es el correcto, según la ubicación del mismo.

Cuándo solicitarloCuando existe duda respecto al número de cuenta asignado por no corresponder al predio.

Tiempo aproximadoHasta 4 meses.CostoNo tiene costo.Documentación necesaria■Documento idóneo que acredite la propiedad (Escritura, Sentencia con auto que cause ejecutoría debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal) o Constancia del Notario Público en donde se haga constar que ésta se encuentra en trámite.■Documento de identificación personal (IFE o Pasaporte)■Boleta predial■Croquis de localizaciónDónde solicitarloCentro de Atención a Contribuyentes ubicado en Dr. Lavista N°144, Acceso 4, Col. Doctores. Horario de atención de 8:30 a 14:30 hrsÁrea de seguimientoUnidad Departamental de Control y Registro Cartográfico.

Page 39: Legislación de obras

38

Contrato de prestación de servicios

Es el contrato mediante el cual una persona, normalmente un profesional en algún área, se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Es importante señalar que el pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, horas, objetivos, proyectos; etc.

El contrato de prestación de servicios profesionales es: el contrato en virtud del cual una parte, llamada profesionista, se obliga a efectuar un trabajo que requiere para su realización, preparación técnica, artística y en ocasiones titulo profesional, a favor de otra persona llamada cliente, a cambio de una remuneración llamada honorarios.

A continuacion un ejemplo:

Page 40: Legislación de obras

Con

trat

o de

Pre

stac

ión

de S

ervi

cios

P

RO

YEC

TO A

RQ

UIT

ECTÓ

NIC

O

Entr

e___

____

____

____

____

____

____

____

___(

se e

scri

be e

l no

mbr

e de

una

soc

ieda

d o

pers

ona

jurí

dica

). So

cied

ad

com

erci

al l

egal

men

te c

onst

ituid

a y

con

dom

icili

o pr

inci

pal e

n la

ciu

dad

de _

____

____

____

____

_qui

en e

n ad

elan

te s

e de

nom

inar

á CO

NTR

ATAN

TE,

(cua

ndo

el c

ontr

ato

es e

ntre

per

sona

s na

tura

les

solo

se

escr

ibe

el n

ombr

e de

qui

en c

ontr

ata

el

Proy

ecto

Arq

uite

ctón

ico)

. re

pres

enta

da l

egal

men

te p

or__

____

____

____

____

, id

entif

icad

o co

mo

apar

ece

al p

ie d

e su

firm

a,

se

n c

ert

ific

ad

o d

e C

ám

ara

d

e C

om

erc

io

de

__

__

__

__

__

__

__

, y

po

r o

tra

pa

rte

EL

ARQ

UIT

ECTO

____

____

____

____

____

____

____

_con

mat

ricul

a pr

ofes

iona

l N

° __

____

____

____

____

__,

quie

n se

ide

ntifi

ca

com

o ap

arec

e al

pie

de

su f

irma

y en

ade

lant

e se

den

omin

ará

CON

TRAT

ISTA

, he

mos

con

veni

do e

n ce

lebr

ar u

n co

ntra

to d

e pr

esta

ción

de

serv

icio

s pr

ofes

iona

les

que

se r

egul

ará

por

las

cláu

sula

s qu

e a

cont

inua

ción

se

expr

esan

y e

n ge

nera

l po

r la

s di

spos

icio

nes

del C

ódig

o Ci

vil y

Cód

igo

de C

omer

cio

aplic

able

s a

la m

ater

ia d

e qu

e tr

ata

este

con

trat

o:

Pri

mer

a. O

bjet

o. E

l CO

NTR

ATIS

TA,

de m

aner

a in

depe

ndie

nte,

sin

sub

ordi

naci

ón o

dep

ende

ncia

, ut

iliza

ndo

sus

prop

ios

med

ios,

el

emen

tos

de t

raba

jo,

pers

onal

a s

u ca

rgo,

pre

star

á lo

s se

rvic

ios

de e

labo

raci

ón d

e Pr

oyec

to A

rqui

tect

ónic

o pa

ra e

l pr

oyec

to

deno

min

ado

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

___

ubic

ado

en

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

(se

escr

ibe

un

nom

bre

del

proy

ecto

es

peci

fico

com

o –c

asa

Barr

ient

os M

olin

a, o

pro

yect

o sa

ntua

rio,

etc

. y la

dir

ecci

ón e

spec

ifica

del

mis

mo)

.

Seg

un

da

. T

érm

ino

d

el

Co

ntr

ato

. Es

te

Con

trat

o de

Pr

esta

ción

de

Se

rvic

ios

se

exte

nder

á po

r un

pe

riod

o de

____

____

____

____

____

____

____

___(

se e

scri

be u

n ti

empo

fijo

o s

e es

tabl

ece

hast

a cu

ando

se

acue

rde

la

entr

ega

del p

roye

cto)

.

Terc

ero.

H

onor

ario

s.

– El

CO

NTR

ATAN

TE

paga

al

CON

TRAT

ISTA

po

r co

ncep

to

de

hono

rarios

de

PR

OYE

CTO

AR

QU

ITEC

TÓN

ICO

el v

alor

res

ulta

nte

de A

PLIC

AR E

L D

ECRE

TO 2

090

DE

1989

del

hon

orar

io d

el p

roye

cto

arqu

itect

ónic

o se

gún

cotiz

ació

n qu

e se

ane

xa y

es

part

e in

tegr

al d

e es

te a

cuer

do (

$___

____

____

___)

(se

deb

e de

hac

er l

a si

mul

ació

n pa

ra

base

del

cál

culo

de

hono

rari

os a

rqui

tect

ónic

os c

on la

s ár

eas

y pr

ecio

s co

ncer

tado

s co

n el

con

trat

ante

el v

alor

re

sult

ante

se

es

crib

e en

le

tras

y

núm

eros

). L

a fo

rma

de p

ago

será

pac

tada

ent

re l

as p

arte

s co

n la

gar

antía

que

te

rmin

adas

las

labo

res

se te

nga

canc

elad

o la

tot

alid

ad d

e lo

s ho

nora

rios.

Se

entr

egar

a un

ant

icip

o de

l ___

___%

y a

la e

ntre

ga a

sa

tisfa

cció

n __

____

__%

.

Cua

rta.

Pro

rrog

a. S

i ven

cido

el p

lazo

est

able

cido

par

a la

eje

cuci

ón d

el c

ontr

ato

de p

rest

ació

n de

ser

vici

os e

n la

s pa

rtes

dec

iden

am

plia

r el

pla

zo d

e ve

ncim

ient

o, s

e su

scrib

irá m

inut

a su

scrit

a po

r la

s pa

rtes

, que

har

á pa

rte

inte

gral

de

este

con

trat

o.

Qui

nta.

Nue

vo s

ervi

cio.

Si

EL C

ON

TRAT

ISTA

(Ar

quite

cto)

fue

el

prof

esio

nal

que

real

izo

bajo

con

trat

o el

An

tepr

oyec

to

Arqu

itect

ónic

o y

este

ser

vici

o le

fue

ya p

agad

o, s

e ac

lara

que

en

el p

rese

nte

cont

rato

se

desc

onta

ra lo

pag

ado

de A

ntep

roye

cto

a lo

que

se

paga

ra d

e Pr

oyec

to a

rqui

tect

ónic

o ob

jeto

de

este

con

trat

o.

Sext

a. O

blig

acio

nes

del

CO

NTR

ATI

STA

. So

n o

blig

acio

nes

del

CON

TRAT

ISTA

: 1.

Obr

ar c

on s

erie

dad

y di

ligen

cia

en e

l se

rvic

io c

ontr

atad

o, c

umpl

iend

o co

n to

da la

nor

mat

iva

exis

tent

e pa

ra e

l pro

yect

o de

term

inad

o en

la c

laus

ula

prim

era

obje

to d

e es

te c

ontr

ato.

2. R

ealiz

ar in

form

es s

eman

ales

par

a m

ostr

ar e

l des

arro

llo d

el p

roye

cto

Arqu

itect

ónic

o. (

Segú

n se

acu

erde

ent

re

las

part

es).

3.

Aten

der

las

solic

itude

s y

reco

men

daci

ones

que

hag

a el

CO

NTR

ATAN

TE o

sus

del

egad

os,

con

la m

ayor

pro

ntitu

d.

(Y la

s de

más

que

pac

ten

las

part

es s

in q

ue e

xist

a su

bord

inac

ión)

. 4.

Ent

rega

r co

mo

prod

ucto

term

inad

o lo

nec

esar

io

en p

lano

s Ar

quite

ctón

icos

par

a la

con

stru

cció

n de

una

edi

ficac

ión,

cum

plie

ndo

con

la n

orm

ativ

a vi

gent

e, y

ent

rega

ndo

los

deta

lles

cons

truc

tivos

req

uerid

os p

ara

el e

nten

dim

ient

o de

la c

onst

rucc

ión

mis

ma.

(Pl

anta

s, c

orte

s y

fach

adas

). A

dici

onal

men

te s

e de

ben

entr

egar

una

s es

peci

ficac

ione

s de

con

stru

cció

n de

tal

man

era

que

se e

ntie

nda

com

plet

amen

te lo

req

uerid

o pa

ra la

rea

lizac

ión

del

proy

ecto

. 5

. El

Con

trat

ista

(Ar

quite

cto)

deb

e de

rea

lizar

la

sinc

roni

zaci

ón d

e di

seño

s ar

quite

ctón

icos

con

los

pro

fesi

onal

es q

ue

real

izan

los

dis

eños

téc

nico

s. (

Estr

uctu

rale

s, E

léct

ricos

, G

ases

, H

idrá

ulic

os,

Sani

tario

s, C

omun

icac

ione

s, P

aisa

jism

o, e

tc.)

Tod

os

esto

s di

seño

s 39

Page 41: Legislación de obras

técn

icos

no

está

n in

clui

dos

en p

reci

o a

paga

r de

Hon

orar

io A

rqui

tect

ónic

o, d

eben

ser

pag

ados

de

form

a se

para

da p

or p

arte

de

l co

ntra

tant

e. 6

. G

estio

nar

ante

las

au

torid

ades

co

mpe

tent

es

(Cur

adur

ías

Urb

anas

o

Dep

arta

men

tos

de P

lane

ació

n M

unic

ipal

es)

la li

cenc

ia d

e co

nstr

ucci

ón n

eces

aria

(pe

rmis

os d

e co

nstr

ucci

ón)

para

la

cons

truc

ción

. Se

acl

ara

que

los

cost

os e

im

pues

tos

gene

rado

s en

est

os t

rám

ites

son

a ca

rgo

del

CON

TRAT

ANTE

y

son

pag

ados

por

apa

rte

de l

os H

onor

ario

s Ar

quite

ctón

icos

.

Sépt

ima.

Obl

igac

ione

s de

l C

ON

TRA

TAN

TE.

Son

oblig

acio

nes

del

CON

TRAT

ANTE

: 1.

Can

cela

r lo

s ho

nora

rios

fijad

os a

l CO

NTR

ATIS

TA,

segú

n la

for

ma

que

se p

acto

den

tro

del

térm

ino

debi

do.

2. E

ntre

gar

toda

la

info

rmac

ión

que

solic

ite e

l CO

NTR

ATIS

TA p

ara

pode

r de

sarr

olla

r co

n no

rmal

idad

su

labo

r in

depe

ndie

nte

(Pro

yect

o Ar

quite

ctón

ico)

, ta

les

com

o en

treg

ar

leva

ntam

ient

o to

pogr

áfic

o en

med

ios

mag

nétic

os d

el s

itio,

nec

esid

ades

esp

ecifi

cas

del co

ntra

tant

e, e

tc.

(Par

a un

a m

ejor

or

ient

ació

n se

pue

de i

mpr

imir

el

CHEC

KLIS

T de

la

SCA

–A)

3.

El C

ON

TRAT

ANTE

deb

e de

con

trat

ar y

pag

ar l

os

dise

ños

técn

icos

nec

esar

ios

para

la

elab

orac

ión

del

proy

ecto

. En

el

caso

de

no h

acer

lo e

l CO

NTR

ATIS

TA (

Arqu

itect

o) n

o te

ndrá

que

sin

cron

izar

los

pla

nos

Arqu

itect

ónic

os d

e lo

s di

seño

s té

cnic

os y

se

ente

nder

á qu

e co

n so

lo p

rese

ntar

los

dis

eños

ar

quite

ctón

icos

con

las

debi

das

espe

cific

acio

nes

y de

talle

s ar

quite

ctón

icos

, qu

edar

a re

aliz

ada

su la

bor

en s

u to

talid

ad.

4.

EL

CON

TRAT

ANTE

deb

e de

pag

ar lo

s co

stos

e im

pues

tos

gene

rado

s en

los

trám

ites

para

la a

dqui

sici

ón d

e lic

enci

a. E

n el

cas

o de

qu

e no

lo

hici

ere,

EL

CON

TRAT

ISTA

(Ar

quite

cto)

con

sol

o pr

esen

tar

los

dise

ños

arqu

itect

ónic

os a

l CO

NTR

ATAN

TE c

on l

as

debi

das

espe

cific

acio

nes

y de

talle

s ar

quite

ctón

icos

se

dará

por

rea

lizad

a su

labo

r en

su

tota

lidad

.

Oct

ava.

Ter

min

ació

n a

ntic

ipad

a o

ano

rmal

. –

Incu

mpl

ir la

s ob

ligac

ione

s pr

opia

s de

cad

a un

a de

las

part

es,

dará

lug

ar a

la

otr

a pa

ra t

erm

inar

uni

late

ralm

ente

el C

ontr

ato

de P

rest

ació

n de

Ser

vici

o.

Nov

ena.

Pro

pied

ad i

ntel

ectu

al.

Las

part

es

acue

rdan

que

un

a ve

z pa

gado

el

serv

icio

de

elab

orac

ión

de P

roye

cto

Arqu

itect

ónic

o, e

l P

ROYE

CTO

ARQ

UIT

ECTÓ

NIC

O q

ueda

de

prop

ieda

d de

l CO

NTR

ATAN

TE p

or l

o qu

e el

CO

NTR

ATIS

TA (

El

Arqu

itect

o) r

enun

cia

a de

rech

os d

e au

tor

para

el

sitio

det

erm

inad

o en

la

clau

sula

prim

era

del

pres

ente

con

trat

o. N

O

OBS

TAN

TE,

el C

ON

TRAT

ANTE

no

podr

á us

ar d

icho

pro

yect

o en

otr

o lu

gar

dife

rent

e al

con

trat

ado

(des

crito

en

la c

laus

ula

prim

era)

, y

si lo

hic

iere

, el

CO

NTR

ATAN

TE t

endr

ía q

ue p

agar

otr

o ho

nora

rio d

e pr

oyec

to a

rqui

tect

ónic

o al

CO

NTR

ATIS

TA.

(Opt

ativ

o in

clui

r la

Clá

usul

a de

pro

pied

ad i

ntel

ectu

al,

pero

es

impo

rtan

te q

ue l

as p

arte

s ac

uerd

en d

e an

tem

ano

el u

so d

el p

roye

cto

arqu

itec

tóni

co d

esar

rolla

do y

de

quie

n qu

eda

la p

ropi

edad

inte

lect

ual,

ya s

ea

del c

ontr

atan

te p

ara

un s

itio

det

erm

inad

o, o

del

con

trat

ista

par

a po

der

repe

tirl

o en

otr

o si

tio)

.

Dec

ima.

Clá

usul

a co

mpr

omis

oria

. –

Toda

con

trov

ersi

a o

dife

renc

ia r

elat

iva

a es

te c

ontr

ato,

su

ejec

ució

n y

liqui

daci

ón,

se

reso

lver

á po

r un

trib

unal

de

arbi

tram

ento

que

por

eco

nom

ía s

erá

desi

gnad

o po

r la

s pa

rtes

y s

erá

del d

omic

ilio

dond

e se

deb

ejec

utar

el

serv

icio

con

trat

ado

o en

su

defe

cto

en e

l do

mic

ilio

de la

par

te q

ue lo

con

voqu

e. E

l tr

ibun

al d

e Ar

bitr

amen

to s

e su

jeta

ra a

lo d

ispu

esto

en

el d

ecre

to 1

818

de 1

998

o es

tatu

to o

rgán

ico

de lo

s si

stem

as a

ltern

ativ

os d

e so

luci

ón d

e co

nflic

tos

y de

más

nor

mas

con

cord

ante

s. (

Opt

ativ

o in

clui

r la

Clá

usul

a Co

mpr

omis

oria

ya

que

el c

ontr

ato

pres

ta m

érit

o ej

ecut

ivo)

.

En t

odo

caso

, est

e co

ntra

to p

rest

a m

érito

eje

cutiv

o po

r se

r un

a ob

ligac

ión

clar

a, e

xpre

sa y

exi

gibl

e pa

ra la

s pa

rtes

Este

Con

trat

o de

Pre

stac

ión

de S

ervi

cios

par

a Pr

oyec

to A

rqui

tect

ónic

o se

firm

a en

dos

ej

empl

ares

par

a la

s pa

rtes

en

____

____

____

____

_ a

los

____

____

_ (_

__)

días

del

mes

de

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_del

do

s m

il___

____

____

___|

____

.

El c

ontr

atan

te

El

con

trat

ista

c.c.

c.c.

Repr

esen

tant

e Le

gal

40

Page 42: Legislación de obras

Contrato de compra - venta CO

NTR

ATO

DE

CO

MPR

AVEN

TA I

NM

UEB

LE T

ERREN

OCon

trat

o de

com

prav

enta

de

bien

inm

uebl

e qu

e ce

lebr

an:

por

una

part

e la

señ

ora

GU

AD

ALU

PE PA

RED

ES D

E H

ERN

ÁN

DEZ

co

n la

anu

enci

a de

su

espo

so el

se

ñor

MARG

ARIT

O

HER

NÁN

DEZ

O

RTE

GA,

ambo

s po

r su

s pr

opio

s de

rech

os y

a qu

iene

s en

lo

su

cesi

vo

se le

s de

nom

inar

áLo

s ve

nded

ores

y p

or l

a ot

ra p

arte

la

seño

r JO

SE

AN

GEL

HER

NAN

DEZ

PARED

ES,

tam

bién

por

su

prop

io d

erec

ho y

a qu

ien

más

ade

lant

e se

le

desi

gnar

á co

mo

la c

ompr

ador

a, p

erso

nas

con

capa

cida

d le

gal

para

con

trat

ar y

oblig

arse

vál

idam

ente

, si

n qu

e co

nste

nad

a en

co

ntra

rio

y qu

iene

s m

anifi

esta

n qu

e fo

rmal

izan

el p

rese

nte

cont

rato

al t

enor

de

las

sigu

ient

es d

ecla

raci

ones

y

cláu

sula

s:

DEC

LARACIO

NES

I.-

Dec

lara

n la

señ

ora

GU

AD

ALU

PE P

ARED

ES D

E H

ERN

ÁN

DEZ

, qu

e es

due

ña e

n le

gítim

a pr

opie

dad,

pos

esió

n y

plen

o do

min

io d

el s

igui

ente

inm

uebl

e: "

Frac

ción

de

terr

eno

mar

cado

con

el n

úmer

o TR

ES,

ubic

ado

en la

Cua

rta

Cer

rada

de

la

Cal

le tr

eint

a de

Sep

tiem

bre,

en

el

Fr

acci

onam

ient

o de

nom

inad

o "L

os

Sau

ces"

, de

l m

unic

ipio

de

Ecat

epec

de

Mor

elos

, Es

tado

de

Méx

ico,

con

las

sig

uien

tes

med

idas

y

colin

danc

ias:

Al

Nor

te m

ide

10.3

0 m

y c

olin

da c

on e

l Sr.

J. I

nés

Frag

oso

Al

Sur

mid

e 11

.90

m y

co

linda

con

CARM

EN P

ARED

ES M

ORALE

S A

l O

rien

te m

ide

32.8

0 m

y c

olin

da c

on e

l Sr. J

. In

és

Frag

oso

Al Po

nien

te m

ide

13.7

7 m

y c

olin

da c

on F

RACCIÓ

N 4

AN

DREA

PARED

ES M

ORALE

S.

mid

e 5.

16 m

y c

olin

da c

on C

UARTA

CER

RAD

A D

E 30

DE

SEP

TIEM

BRE

mid

e 14

.67

m y

col

inda

con

FR

ACCIÓ

N 2

AN

DREA

PARED

ES M

ORALE

S.

Con

una

sup

erfic

ie d

e 36

5.60

met

ros

cuad

rado

s.II

Que

el

inm

uebl

e ob

jeto

del

pre

sent

e es

de

su p

ropi

edad

com

o lo

com

prue

ba c

on c

opia

del

te

stam

ento

así

com

o co

pia d

el c

onve

nio

firm

ado

entr

e el

Alb

acea

y h

ered

eros

, qu

e am

para

n di

cho

lote

.II

I En

cua

nto

al p

ago

del i

mpu

esto

pre

dial

se

refie

re,

se e

ncue

ntra

n al

cor

rien

te.

Fund

ados

en

lo a

nter

iorm

ente

exp

uest

o, lo

s co

mpa

reci

ente

s ot

orga

n el

pre

sent

e co

ntra

to a

l ten

or

de la

s si

guie

ntes

:

CLA

USU

LAS

Prim

era:

La

seño

ra G

UAD

ALU

PE P

ARED

ES D

E H

ERN

ÁN

DEZ

y e

l señ

or

MARG

ARIT

O H

ERN

ÁN

DEZ

ORTE

GA,

ambo

s po

r su

s pr

opio

s de

rech

os,

en e

ste

acto

y p

or m

edio

del

pres

ente

inst

rum

ento

Ven

den,

Ced

en y

Tra

spas

an,

de m

aner

a irre

voca

ble,

libr

e de

tod

ogr

avam

en y

res

pons

abili

dad

y si

n re

serv

a ni

lim

itac

ión

algu

na,

en fav

or d

e la

señ

or

JOSE

AN

GEL

HER

NAN

DEZ

PARED

ES,

quie

n co

mpr

a pa

ra s

í el i

nmue

ble

que

ha q

ueda

dopl

enam

ente

des

crito

e id

entific

ado

en l

a de

clar

ació

n pr

imer

a de

est

e in

stru

men

to,

con

todo

s su

s us

os,

cost

umbr

es,

serv

idum

bres

, an

exid

ades

y

cuan

to m

ás

que

de he

cho

y po

r de

rech

o le

co

rres

pond

a o

pued

a co

rres

pond

er,

con

las

med

idas

y s

uper

ficie

que

ahí

se

men

cion

an y

que

se

dan

aquí

por

rep

rodu

cida

s, c

omo

si s

e in

sert

asen

a la

letr

a, o

las

que

resu

ltar

en d

entr

o de

las

colin

danc

ias

expr

esad

as,

de c

onfo

rmid

ad c

on e

l art

ícul

o 7.

533

del

Cód

igo

Civ

il vi

gent

e en

el e

stad

o de

Méx

ico.

Seg

unda

:Am

bas

part

es fija

n co

mo

prec

io d

e es

ta o

pera

ción

la c

antida

d de

$73

,000

.00

(set

enta

ytr

es m

il pe

sos

00/1

00 m

oned

a na

cion

al),

sum

a qu

e lo

s ve

nded

ores

rec

onoc

en t

ener

rec

ibid

aco

n an

terior

idad

a e

ste

acto

de

part

e de

los

com

prad

ores

, a

su e

nter

a sa

tisf

acci

ón,

otor

gánd

oles

por

med

io d

e es

te in

stru

men

to for

mal

rec

ibo

de p

ago

de d

icha

sum

a y

renu

ncia

ndo,

des

delu

ego,

a la

acc

ión

de r

epet

ir lo

pag

ado.

Terc

era:

Los

otor

gant

es d

ecla

ran

que

en e

ste

cont

rato

no

exis

ten

igno

ranc

ia,

inex

perien

cia,

enriqu

ecim

ient

o ile

gítim

o, e

rror

, do

lo,

viol

enci

a, le

sión

ni i

ncap

acid

ad y

que

el p

reci

o co

nven

ido

es e

l jus

to,

real

y le

gítim

o de

l inm

uebl

e ve

ndid

o, p

or lo

que

ren

unci

an a

l der

echo

que

la le

y le

sco

nced

e pa

ra in

tent

ar la

s ac

cion

es q

ue p

ueda

n de

riva

rse

de la

s ca

usas

exp

resa

das

41

Page 43: Legislación de obras

CO

NTR

ATO

PRI

VADO

DE

CO

MPR

AVEN

TA

CO

NTR

ATO

PRI

VADO

DE

CO

MPR

AVEN

TA Q

UE

CEL

EBRA

N PO

R U

NA

PART

E___

____

____

____

___

A Q

UIE

NES

EN

LO

SU

CES

IVO

SE

LES

DEN

OM

INAR

A C

OM

O "

LA P

ARTE

VEN

DEDO

RA"

Y DE

OTR

A PA

RTE

____

____

____

____

_ A

QU

IEN

ES E

N LO

SU

CES

IVO

SE

LES

DEN

OM

INAR

A C

OM

O "

LA P

ARTE

CO

MPR

ADO

RA",

MIS

MO

CO

NTR

ATO

QU

E SU

JETA

N A

LO

CO

NTE

NID

O E

N L

AS S

IGU

IEN

TES

DEC

LARA

CIO

NES

Y C

LAU

SULA

S.

DEC

LARA

CIO

NES

I.- D

ecla

ra "L

A PA

RTE

VEN

DEDO

RA" b

ajo

prot

esta

de

deci

r ver

dad:

a).-

Ser l

egíti

mos

pro

piet

ario

s de

l inm

uebl

e id

entifi

cado

com

o __

____

____

_ lo

cua

l acr

edita

n co

n el

prim

er te

stim

onio

de

la e

scrit

ura

públ

ica

núm

ero

____

____

___

otor

gada

ant

e la

del l

icen

ciad

o __

____

____

____

__ N

otar

io P

úblic

o nú

mer

o __

____

____

de

la c

iuda

d de

___

____

____

__,e

l cua

l se

encu

entra

deb

idam

ente

insc

rito

en e

l Reg

istro

Púb

lico

de la

Pro

pied

ad d

e la

ciu

dad

de _

____

__ b

ajo

los

sigu

ient

es d

atos

de

regi

stro

: ___

____

____

____

__, m

ism

o in

mue

ble

que

cuen

ta c

on la

s si

guie

ntes

sup

erfic

ie, m

edid

as y

col

inda

ncia

s: _

____

____

____

____

____

____

____

__;

supe

rfici

e: _

____

____

____

____

____

____

____

____

; m

edid

as y

col

inda

ncia

s: _

____

____

____

____

____

_;

al n

orte

: ___

____

____

____

____

____

____

____

___;

al

sur

: ___

____

____

____

____

____

____

____

____

_;

al e

ste:

___

____

____

____

____

____

____

____

____

; al

oes

te: _

____

____

____

____

____

____

____

____

_;

b).-

Enco

ntra

rse

debi

dam

ente

cap

acita

dos

para

la c

eleb

raci

ón d

el p

rese

nte

cont

rato

, man

ifest

ando

baj

o pr

otes

ta d

e de

cir v

erda

d qu

e su

est

ado

civi

l es

el s

igui

ente

:

El s

eñor

___

____

____

___,

casa

do b

ajo

el ré

gim

en m

atrim

onia

l de

____

____

____

__ c

on la

señ

ora

____

____

____

____

.

El s

eñor

___

____

____

_, s

olte

ro,

y qu

e ad

quiri

ó lo

s de

rech

os q

ue le

cor

resp

onde

n so

bre

el in

mue

ble

mat

eria

del

pr

esen

te c

ontra

to b

ajo

este

est

ado

civi

l.

II.-

Decl

ara

"LA

PART

E C

OM

PRAD

ORA

" co

ntar

con

la c

apac

idad

sufi

cien

te p

ara

la r

ealiz

ació

n de

l act

o ju

rídic

o co

nsig

nado

en

el p

rese

nte

docu

men

to, c

onoc

er e

l inm

uebl

e m

ater

ia d

el p

rese

nte

cont

rato

, por

lo q

ue m

anifi

esta

n su

con

form

idad

con

el o

torg

amie

nto

de lo

mis

mo.

Expu

esto

lo a

nter

ior l

as p

arte

s ot

orga

n lo

que

se

cont

iene

en

las

sigu

ient

es:

CLA

USU

LAS

PRIM

ERA.

- "LA

PAR

TE V

ENDE

DORA

" ve

nde

a "L

A PA

RTE

CO

MPR

ADO

RA"

quie

n ad

quie

re p

ara

si el

inm

uebl

e qu

e ha

que

dado

des

crito

en

la d

ecla

raci

ón p

rimer

a in

ciso

a)

del

pres

ente

ins

trum

ento

el

cual

se

tiene

aqu

í po

r re

prod

ucid

o pa

ra to

dos

los

efec

tos

lega

les

a qu

e ha

ya lu

gar.

SEG

UN

DA.-

El p

reci

o es

tabl

ecid

o po

r el

inm

uebl

e m

ater

ia d

el p

rese

nte

cont

rato

y q

ue d

ebe

paga

r "L

A PA

RTE

CO

MPR

ADO

RA"

a "L

A PA

RTE

VEN

DEDO

RA"

es d

e $_

____

____

(___

____

____

_) p

esos

mon

eda

naci

onal

, mis

mo

que

se c

ubrir

á de

la s

igui

ente

man

era:

1.- A

l mom

ento

de

firm

a de

l pre

sent

e co

ntra

to d

e co

mpr

aven

ta la

can

tidad

de

$___

____

____

(___

____

____

).

2.- E

l día

___

____

__ d

e __

____

___

de _

____

____

la c

antid

ad d

e $_

____

____

_ (_

____

____

__).

3.-

Al m

omen

to d

e la

firm

a de

la e

scrit

ura

públ

ica

se d

eber

á cu

brir

el s

aldo

del

pre

cio

de la

ope

raci

ón, m

edia

nte

cheq

ue c

ertifi

cado

a n

ombr

e de

"LA

PAR

TE V

ENDE

DORA

", m

omen

to e

n qu

e es

ta d

eber

á en

trega

r la

prop

ieda

d de

l in

mue

ble.

42

Page 44: Legislación de obras

TERC

ERA.

- "L

A PA

RTE

VEN

DEDO

RA"

entre

gará

la p

oses

ión

del i

nmue

ble

mat

eria

del

pre

sent

e co

ntra

to a

la

parte

com

prad

ora

al m

omen

to d

e __

____

____

____

____

___.

CU

ARTA

.- Pa

ra e

l cas

o de

incu

mpl

imie

nto

de la

s ob

ligac

ione

s co

nten

idas

en

el p

rese

nte

inst

rum

ento

las

parte

s po

drán

opt

ar p

or la

resc

isió

n de

l con

trato

, con

inde

pend

enci

a de

hac

er e

fect

iva

la p

ena

conv

enci

onal

pla

smad

a qu

e se

men

cion

a m

ás a

dela

nte,

en

cuyo

cas

o, s

e es

tará

dis

pues

to a

lo s

igui

ente

:

En c

aso

de q

ue l

a pa

rte q

ue d

iere

lug

ar

a la

res

cisi

ón

fuer

a "L

A PA

RTE

VEN

DEDO

RA",

"LA

PAR

TE

CO

MPR

ADO

RA"

podr

á op

tar p

or la

resc

isió

n de

l pre

sent

e co

ntra

to y

sol

icita

r el p

ago

de la

pen

a co

nven

cion

al

pact

ada,

ade

más

de

tene

r de

rech

o a

que

se le

rei

nteg

ren

las

cant

idad

es q

ue h

a en

trega

do c

omo

antic

ipo

del

prec

io, m

ás lo

s in

tere

ses

gene

rado

s de

sde

que

haya

n si

do e

ntre

gado

s lo

s an

ticip

os h

asta

la fe

cha

de d

evol

ució

n de

los

mis

mos

.

En c

aso

de q

ue la

par

te q

ue d

iere

luga

r a la

resc

isió

n de

l pre

sent

e co

ntra

to fu

era

"LA

PART

E C

OM

PRAD

ORA

:, "L

A PA

RTE

VEN

DEDO

RA"

podr

á re

tene

r de

los

antic

ipos

reci

bido

s la

pen

a co

nven

cion

al p

acta

da, d

evol

vien

do a

"L

A PA

RTE

CO

MPR

ADO

RA"

el re

man

ente

si e

s qu

e lo

hub

iere

, jun

to c

on la

par

te c

orre

spon

dien

te d

e in

tere

ses

gene

rado

s a

parti

r de

habe

r rec

ibid

o el

ant

icip

o.

QU

INTA

.- Pa

ra lo

s ef

ecto

s de

lo s

eñal

ado

en la

clá

usul

a qu

e pr

eced

e la

s pa

rtes

fijan

com

o pe

na c

onve

ncio

nal l

a ca

ntid

ad d

e $_

____

____

__ (_

____

____

___)

.

SEXT

A.-

Las

parte

s es

tán

de a

cuer

do e

n qu

e el

pre

sent

e co

ntra

to p

rivad

o se

form

alic

e an

te la

fé d

el n

otar

io

públ

ico

que

elija

"LA

PAR

TE C

OM

PRAD

ORA

", co

rrien

do p

or s

u ex

clus

iva

cuen

ta t

odos

los

gast

os, d

erec

hos,

im

pues

tos

y ho

nora

rios

que

gene

re d

icha

tran

smis

ión

de p

ropi

edad

, exc

luye

ndo

el im

pues

to s

obre

la re

nta

que

corre

spon

de e

n ca

so d

e ge

nera

rse

a "L

A PA

RTE

VEN

DEDO

RA",

obl

igán

dose

est

a úl

tima

a en

trega

r to

da la

do

cum

enta

ción

que

le s

olic

ite e

l fed

atar

io p

úblic

o co

rresp

ondi

ente

.

SEPT

IMA.

- Las

par

tes

man

ifies

tan

que

en la

cel

ebra

ción

del

pre

sent

e co

ntra

to n

o ex

iste

dol

o, e

rror,

lesi

ón, m

ala

fé, c

oacc

ión,

o la

exi

sten

cia

de a

lgún

vic

io e

n el

con

sent

imie

nto

que

en e

ste

acto

oto

rgan

que

pud

iese

inva

lidar

el

pre

sent

e co

ntra

to.

OC

TAVA

.- Se

rán

caus

as d

e re

scis

ión

del

pres

ente

con

trato

, cu

alqu

ier

acto

que

rea

licen

las

par

tes

en

cont

rave

nció

n a

lo e

stab

leci

do e

n la

s cl

áusu

las

que

prec

eden

, así

com

o lo

s ca

sos

que

seña

la la

legi

slac

ión

civi

l en

la m

ater

ia.

NO

VEN

A.- P

ara

todo

lo re

laci

onad

o co

n la

inte

rpre

taci

ón y

cum

plim

ient

o de

l pre

sent

e co

ntra

to la

s pa

rtes

dese

an

que

se s

ujet

e a

las

leye

s y

tribu

nale

s de

la c

iuda

d de

___

____

____

___.

DEC

IMA.

- Pa

ra to

dos

los

efec

tos

lega

les

a qu

e ha

ya lu

gar l

as p

arte

s se

ñala

n lo

s do

mic

ilios

que

a co

ntin

uaci

ón

se m

enci

onan

PART

E VE

NDE

DORA

___

____

____

____

____

__

PART

E C

OM

PRAD

ORA

___

____

____

____

____

_

Amba

s pa

rtes

esta

ndo

conf

orm

es c

on e

l con

teni

do y

cla

usul

ado

del p

rese

nte

cont

rato

lo fi

rman

el d

ía _

____

___

de _

____

____

de

____

____

al m

arge

n en

cad

a un

a de

sus

hoj

as y

al c

alce

en

esta

últi

ma

para

todo

s lo

s ef

ecto

s le

gale

s a

que

haya

luga

r. __

____

____

____

____

____

___

____

____

____

____

____

LA

PAR

TE V

ENDE

DORA

LA

PART

E C

OM

PRAD

ORA

____

____

____

____

____

_ __

____

____

____

____

__

TEST

IGO

TES

TIG

O

43

Page 45: Legislación de obras

44

Page 46: Legislación de obras

BOLETA PREDIAL CARACTERISTICAS

45

numero de cuenta catastral

impuesto a pagar

detalle del calculo del impuesto

historial de pagos

Page 47: Legislación de obras

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

Ubicacion: Villalongin 15, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, Distrito Federal01 55 5140 1700

El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, es la Institución a la cual le corresponde otorgar seguridad jurídica a través de la publicidad registral de los actos jurídicos regulados por el Derecho Civil, cuya forma ha sido realizada por la función notarial, con la finalidad de facilitar el tráfico jurídico mediante un procedimiento legal, cuyo objetivo es la seguridad jurídica.

Ésta Unidad Administrativa resguarda y conserva la información de los inmuebles ubicados en el Distrito Federal, siempre y cuando no sean de propiedad federal, ejidal o comunal; y de las sociedades y asociaciones con domicilio social en esta Ciudad.

2046

Page 48: Legislación de obras

CONCLUSION

47

De la elaboración de este trabajo aprendimos mucho referente a la Obra publica, los pasos a seguir en la contratacion, saber como se castiga y el porque se desecha un proyecto, ya que en la vida laboral nos enfrentaremos a situaciones de esa índole, cuando trabajemos para una empresa contratista o seamos dueños de la misma, o incluso nos toque estar del lado legal o administrativo, y debamos coordinar y asesorar a nuestros clientes.

No debemos dejar de lado la administración y la normatividad de cualquier proyecto, al incumplir con algo ante las dependencias correspondientes podemos hacernos acredotres a multas o incluso a la cancelacion rotunda de nuestra obra, lo cual daña economicamente a cualquier contratista.