R. Ayuntamiento Municipal de Torreón, Coahuila Coah ... JU… · entregarse impresos en tamaño doble carta dentro del sobre de su propuesta. ... JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE

R. Ayuntamiento Municipal de Torreón, Coahuila Coah-Torreón-Dirección General de Obras Públicas de Torreón

Resúmenes de Convocatorias

Licitación Pública Nacional.

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la(s) licitación(es) pública(s) nacional, numero LO-805035999-N11-2014, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: https:// compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien, en la Dirección General de Obras Publicas ubicada en, Av. Allende No. 333 Pte, Primer piso, Colonia Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila de Zaragoza, teléfono 01(871)5007000, ext. 1111, los días lunes a viernes del año en curso de las 8:00 a 15:00 horas.

Licitación pública nacional número LO-805035999-N11-2014 Descripción de la licitación INFCUL-001-14 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA

CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN COL. PRIMERA Y SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION, EN TORREÓN, COAHUILA.

Volumen a adquirir Se detalla en la Convocatoria Fecha de publicación en CompraNet 06/05/2014 Junta de aclaraciones 15/05/2014 12:00 horas Visita a instalaciones 15/05/2014 10:00 horas Presentación y apertura de proposiciones 23/05/2014 12:00 horas

Torreón, Coah., a 08 de Mayo de 2014. Director General de Obras Públicas

Ing. Gerardo Alberto Berlanga Gotes

Rubrica.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y VISITA DE OBRA

LICITACION: No. LO-805035999-N11-2014

No. DE OBRA: INFCUL-001-14

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN COL. PRIMERA Y SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION EN TORREÓN, COAHUILA.

En la Ciudad de Torreón, distrito judicial de Viesca del estado de Coahuila de Zaragoza. Siendo las 12:00 horas del día 15 de Mayo de 2014, y estando reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio ubicada en: Av. Allende No. 333 Poniente, Colonia Centro en la ciudad de Torreón Coahuila, 4 Piso los c/c. ING. GERARDO ESTRADA MURUAGA Director de Contratos y Licitaciones, ING. GAMALIEL ORTEGA ARELLANO, Departamento de Proyectos de Obras Públicas, ARQ. DARIO ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ Contraloría Municipal a efectos de llevar a cabo la junta de aclaraciones del concurso por Licitación Pública Nacional No. LO-805035999-N11-2014 No. De Obra: INFCUL-001-14 de la obra señalada.

Se realizó la visita de Obra conforme al horario establecido, contando con la participación de: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. MARIO ALBERTO SIGALA CHAVIRA BAUHAUS REPRESENTADA POR EL ING. JESUS GUILLERMO CEPEDA L. RENA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JUAN CLAUDIO SANCHEZ CONSTRUCCIONES LOTUSA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JESUS DUQUE HERRERA ARPA CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JOSE ANGEL RAMIREZ ARGAIZ KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ARQ. ANIBAL ZERMEÑO NIÑO JIMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JAVIER ANTONIO RAMIREZ RUELAS OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. SERGIO GARCIA LOPEZ

Toma la palabra él ING. GERARDO ESTRADA MURUAGA y pasa lista de asistencia a los presentes.

LO-805035999-N11-2014 INFCUL-001-14 1 DE 6


Por parte de las empresas licitantes se presentaron con el escrito en el cual manifiesten su interés en participar en la licitación las siguientes empresas: CONSTRUCCIONES LOTUSA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JESUS DUQUE HERRERA BAUHAUS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JESUS GUILLERMO CEPEDA L. Así mismo las empresas: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. MARIO ALBERTO SIGALA CHAVIRA RENA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JUAN CLAUDIO SANCHEZ ARPA CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JOSE ANGEL RAMIREZ ARGAIZ KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ARQ. ANIBAL ZERMEÑO NIÑO JIMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JAVIER ANTONIO RAMIREZ RUELAS OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. SERGIO GARCIA LOPEZ

Debido a que no presentan el escrito en el cual manifiesten su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, incluyendo el del correo electrónico, se les permite el acceso a la junta de aclaraciones en calidad de observador conforme a los señalado en el punto No. 7 de la convocatoria. El ING. GERARDO ESTRADA MURUAGA da inicio con las aclaraciones del concurso por Licitación Pública Nacional referente a la obra: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN COL. PRIMERA Y SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION EN TORREÓN, COAHUILA por consiguiente se levanta la minuta correspondiente en la cual se aclaran los siguientes puntos:

Por parte de Obras Públicas: Aclaraciones a la convocatoria

• En esta reunión se hace entrega de un cd con los planos del proyecto los cuales deberán

entregarse impresos en tamaño doble carta dentro del sobre de su propuesta. • En la convocatoria y en todos los formatos donde aparece lo referente a la ley, se

considera que es relativo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del ámbito Federal.

LO-805035999-N11-2014 INFCUL-001-14 2 DE 6


• Para la ejecución de la obra la empresa ganadora deberá de contar con la firma fiel para elaborar la bitácora electrónica.

• Los cargos de personal de técnico, administrativo y de servicios que se propongan deberán ser los mismos que en el cálculo de Indirectos.

• Se deben incluir en el análisis de Indirectos los cargos que se requieran de señalización y protección que sean necesarias para la debida seguridad de la obra.

• El orden de presentación de la propuesta será el indicado en las bases. • Al momento de obtener el fallo a su favor, no podrán iniciar los trabajos sin dar aviso al

departamento técnico de Obras Públicas.

Aclaraciones al catálogo de conceptos

• En la partida de Preliminares en el concepto 1P1 Limpieza del terreno por medios manuales debe ser limpieza de terreno por medios mecánicos y se deben de considerar la limpieza y el retiro de material con un espesor de 40 cms. de profundidad y la cantidad deben ser 9,980.00 m2 y el deposito del material debe ser en el cañón del indio.

• En el concepto 1P2 escarificación el volumen debe ser 1,996.00 m3. • En el concepto 1P4 relleno con material de banco debe ser relleno con material caliche

cribado de 2 1/2” a finos y el volumen debe ser 3992 m3.

Por parte de las empresas licitantes: CONSTRUCCIONES LOTUSA, S.A. DE C.V. 1.- Es necesario presentar el padrón de contratistas del Municipio de Torreon, Coahuila?: Respuesta: No es necesario para la presentación de propuestas. 2.- Del catálogo de conceptos en la partida de instalación hidráulica y sanitaria los conceptos con clave 6AP34 al 6AP38 no presentan unidad de trabajo: Respuesta: En estos conceptos la unidad de medida es Pieza. 3.- En el concepto 6AP29 de suministro de instalación junteo y pruebas de tuberías hidráulicas de 10 cm (4”) de diámetro. NO ESPECIFICA QUE CLASE DE TUBERIA HIDRAULICA A SUMINISTRAR: Respuesta: Debe ser tubería galvanizada. 4.- En el concepto 6AP33, válvula de 101 mm. (4”) de diámetro QUE TIPO DE VALVULA SE SUMINISTRARA?: Respuesta: Debe ser válvula de compuerta galvanizada. 5.- En el concepto 6AP34, de Tee 101 X101 (4” X 4”) QUE TIPO DE TEE SE SUMINISTRARA?: Respuesta: Debe ser de material galvanizado.

LO-805035999-N11-2014 INFCUL-001-14 3 DE 6


6.- En el concepto 6AP35, codo de 45º de 101 MM. (4”) de diámetro, QUE TIPO DE CODO?: Respuesta: Debe ser de material galvanizado. 7.- En el concepto 6AP36, TAPON CAMPANA DE 101 MM (4”) DE DIAMETRO. QUE TIPO DE TAPON DE CAMPANA SE SUMINISTRARA?: Respuesta: Debe ser de material galvanizado. 8.- En el concepto 6AP37, interconexión de linea de proyecto de 4” de diámetro a línea existente. QUE TIPO DE EXTREMIDAD CAMPANA?: Respuesta: Debe ser de material galvanizado. 9.- Habrá planos?: Respuesta: En esta reunión se hace entrega de un cd con los planos del proyecto los cuales deberán entregarse impresos en tamaño doble carta dentro del sobre de su propuesta. BAUHAUS, S.A. DE C.V. 1.- El terreno requiere mejora de suelo?: Respuesta: Se menciona en los conceptos 1P1, 1P2 y 1P4 en las aclaraciones al catálogo de conceptos de la presente minuta. 2.- La obra estará catalogada por alguna institución patrimonial INAH, Antropologia?: Respuesta: No. 3.- Que tipo de obras se exhibirán?: Respuesta: Se desconoce el tipo de obras a exhibir, el conocimiento de las mismas no es necesario para la elaboración de propuestas. 4.- Quien proporcionara la seguridad, por la ubicación de la obra?: Respuesta: No se tiene considerado el costo por seguridad de empresas privadas, así mismo en caso de ser necesario se deberá de dar aviso a la Dirección de Seguridad Publica Municipal. 1.- Requiero carta poder o poder notarial, para la entrega y apertura de propuestas?: Respuesta: Debe presentar carta poder simple firmada por quien otorga el poder, por quien lo recibe y dos testigos anexándole las identificaciones de los dos primeros en original y copia. Se ratifica que el evento de la presentación y apertura de propuestas se efectuará el día 23 de Mayo de 2014 a las 12:00 P.M., en esta misma sala de juntas de la Presidencia Municipal, 4 piso donde se efectuó la junta de aclaraciones.

LO-805035999-N11-2014 INFCUL-001-14 4 DE 6


Siendo estos los puntos acordados dentro de la junta de aclaraciones realizada en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio ubicada en: Av. Allende No. 333 Poniente, Colonia Centro en la ciudad de Torreón Coahuila, 4 Piso y estando de acuerdo todas las partes se procede a levantar esta minuta para efectos de aclaraciones posteriores y firmando al calce de enterados y conformes los que en ella participan, siendo las 13:35 horas del día 15 de Mayo de 2014.

Por la dependencia:

________________________________ ING. GERARDO ESTRADA MURUAGA Director de Contratos y Licitaciones

________________________________ ING. GAMALIEL ORTEGA ARELLANO Departamento de Proyectos de Obras

Públicas

________________________________

ARQ. DARIO ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ Contraloría Municipal

Por los contratistas:

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

_________________________ BAUHAUS, S.A. DE C.V.

_________________________ RENA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

_________________________ CONSTRUCTORA LOTUSA, S.A. DE C.V.

_________________________ ARPA CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

_________________________ KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

_________________________ JIMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

_________________________ OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.

LO-805035999-N11-2014 INFCUL-001-14 5 DE 6


_________________________

LO-805035999-N11-2014 INFCUL-001-14 6 DE 6

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-805035999-N11-2014, No. DE OBRA INFCUL-001-14 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN COL. PRIMERA Y SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION EN TORREÓN, COAHUILA.

EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS Nº. 36 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN EL AVISO DE CONVOCATORIA Y EN LA CONVOCATORIA, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO UBICADA EN: AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, 4 PISO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYAS FIRMAS, NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCESO DE ADJUDICACION POR LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-805035999-N11-2014 DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: EL ING. GERARDO ESTRADA MURUAGA DIRECTOR DE CONTRATOS Y LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN COAHUILA DIO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES Y DECLARO INICIADO FORMALMENTE EL ACTO. POSTERIORMENTE RECIBIÓ DE LOS LICITANTES LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACION TÉCNICA Y ECONÓMICA CON SUS PROPUESTAS, EFECTUÁNDOSE LA APERTURA DE LOS SOBRES, REVISANDO QUE ESTOS CONTUVIERAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, SIENDO ACEPTADAS LAS PROPUESTAS DE: KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $3’242,144.74 SIN INCLUIR I.V.A. RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’097,425.69 SIN INCLUIR I.V.A. OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’102,316.78 SIN INCLUIR I.V.A. ARPA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’218,029.08 SIN INCLUIR I.V.A. ROTUGRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’221,860.54 SIN INCLUIR I.V.A. COMERCIALIZADORA MENAGUI, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’394,681.63 SIN INCLUIR I.V.A. CARLOS ALBERTO FLORES ALGABA QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’584,959.61 SIN INCLUIR I.V.A.

1 de 3


SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’972,068.86 SIN INCLUIR I.V.A. CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’099,610.16 SIN INCLUIR I.V.A., SE HACE MENCION QUE EN SU PROPUESTA NO PRESENTA LOS DOCUMENTOS IV, V Y VI SOLICITADOS EN EL PUNTO No. 23 DE LA CONVOCATORIA.

EN REPRESENTACION DE LAS EMPRESAS LICITANTES EL ING. JUAN ENRIQUE ROCAMONTES DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA MENAGUI, S.A. DE C.V., ARQ. ANA LILIA GARCIA LOPEZ DE LA EMPRESA OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. QUIEN EN FORMA CONJUNTA CON EL ING. GERARDO ESTRADA MURUAGA DIRECTOR DE CONTRATOS Y LICITACIONES Y LA C.P. VERONICA COLUNGA RIVAS PERSONA ADSCRITA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL RUBRICARON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LOS PUNTOS 4E Y 10E DE LA PROPUESTA ECONOMICA DE LA CONVOCATORIA.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS LICITANTES Y LA PERSONALIDAD DE QUIENES REPRESENTAN, QUEDO ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y FUERON REVISADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, AQUELLAS PROPOSICIONES QUE EN PRINCIPIO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN SON RECIBIDAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA SU REVISIÓN DETALLADA. SE CITA A LOS LICITANTES A LAS 12:00 HORAS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2014 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO UBICADA EN: AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, 4 PISO DONDE SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN AL ACTO Y QUE FIRMARAN EL DOCUMENTO QUE AL EFECTO SE FORMULE.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN LA LICITACIÓN EN PRESENCIA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LO PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON.

Por la dependencia:

________________________________ ING. GERARDO ESTRADA MURUAGA

Director de Contratos y Licitaciones

________________________________ ARQ. EMANUEL GUADALUPE ARELLANO

HERRERRA Sub Director de Contratos y Licitaciones

2 de 3


________________________________ C.P. VERONICA COLUNGA RIVAS

Persona adscrita a la Contraloría Municipal Por los contratistas:

ARPA CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

_________________________ CARLOS ALBERTO FLORES ALGABA

_________________________ CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.



_________________________ ROTUGRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

_________________________ SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.


_________________________ COMERCIALIZADORA MENAGUI, S.A. DE C.V.

_________________________

3 de 3

RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

PRESENTE.-

LICITACION: No. LO-805035999-N11-2014 No. DE OBRA: INFCUL-001-14 En cumplimiento a lo establecido en el articulo 39 de La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, por medio de la presente se le informa de las causas por las cuales su propuesta fue desechada en el concurso por licitación Pública Nacional de la obra No. LO-805035999-N11-2014 referente a los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN COL. PRIMERA Y SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION EN TORREÓN, COAHUILA. 1.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:

Criterio utilizado.- 15.1.2. Que se cumpla cuantitativa y cualitativamente con la documentación, información y requisitos solicitados en las presentes bases de licitación

Motivo: Del punto 21 de la presente convocatoria de su propuesta económica del documento 1E “Carpeta de análisis de precios unitarios con desglose de materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, cargos por control de calidad, indirectos, financiamiento y utilidad (no se admiten lotes y/o subcontratos como p.u.). En caso de que, en algún análisis de precio unitario se consigne el costo directo de un insumo y, que por sus características de fabricación, no se encuentre en el mercado, se deberá anexar el análisis del costo básico correspondiente, ya que de no hacerlo, el insumo aludido no podrá ser objeto de ajuste de costo si llegaren a ocurrir cambios en las circunstancias económicas previstas”

1- En el análisis del concepto No. 1 omite el pago de derechos por tirar escombro en el cañón del indio mencionado en la convocatoria y en la junta de aclaraciones.

2-En el análisis del concepto No. 25 Trabe de 20 X 35 incluye concepto No. 16 analizado para trabe de 15 X 35 mismos que entre si presentan diferente sección.

3-En el análisis de los conceptos No. 27 y 40 no incluye mano de obra para afine de paredes y fondo de cepa.

4-En el análisis del concepto No. 42 Incluye tubería de 4” debiendo ser de 10”.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO.- La empresa incurrió en la causal de desechamiento señalada en el punto No 16.1.1. No cumpla con la información, documentación y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Torreón Coah. A 30 de Mayo de 2014

Atentamente

________________________________ ING. GERARDO BERLANGA GOTES

Director General de Obras Públicas

c.c.p. C.P. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA.- DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL c,c.p. Expediente unitario.

1 de 1

KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PRESENTE.-




1-En el análisis del concepto No. 1 omite el pago de derechos por tirar escombro en el cañón del indio mencionado en la convocatoria y en la junta de aclaraciones.

2-En el análisis del concepto No. 4 No incluye el insumo del caliche cribado de 2 ½” a finos de acuerdo a lo solicitado en la junta de aclaraciones.

3-En el análisis del concepto No. 20 Considera únicamente 0.082 m3 de concreto premezclado debiendo ser 0.20 m3 la cantidad correcta.

4-En el análisis del concepto No. 25 considera 0.05381 m3 de concreto siendo lo correcto 0.070 m3 por ML.

5-En el análisis de los conceptos No. 27 y 40 no incluye mano de obra para afine de paredes y fondo de cepa.

6-En el análisis de los conceptos No. 29 y 42 no incluye el equipo para las pruebas.


2.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:

Criterio utilizado.- 15.5.6. Los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados


1 de 3

1-En el análisis del concepto No. 7 Incluye el insumo del equipo bailarina con un costo por día de $250.00, siendo el correcto por hora y en los análisis de costo horario omite el análisis del costo horario de dicho equipo.

Asi también en el análisis de este mismo P.U. No. 7 manifiesta como un insumo la gasolina, insumo que debe ser integrado en el análisis del costo horario de la bailarina.

2-En el análisis de los conceptos No. 30 y 43 Presenta equipo bailarina en $250.00 por día siendo el correcto por hora, sin presentar costo horario de dicho equipo.



Criterio utilizado.- 15.6.2. Que los costos de la mano de obra considerados por “El Licitante”, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

Motivo: Del punto 21 de la presente convocatoria de su propuesta económica del documento 2E Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. La empresa presenta la misma categoría de mano de obra con dos costos unitarios diferentes.

M.O. 087 AYUDANTE LAMINERO JOR $240.00

M.O. 099 AYUDANTE LAMINERO JOR $216.73

CAUSAL DE DESECHAMIENTO.- La empresa incurrió en la causal de desechamiento señalada en el punto No 16.1.1. No cumpla con la información, documentación y requisitos establecidos en la presente convocatoria


Criterio utilizado.- 15.8.2. El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

Motivo: Del punto 21 de la presente convocatoria de su propuesta Económica en el punto 7E Análisis del costo financiero, (se deberá considerar en los ingresos la utilidad), indicando la fuente y fecha de publicación del indicador financiero utilizado. En este punto la empresa presenta

En el cálculo del análisis de financiamiento se determina un porcentaje de 0.11 y en los análisis de las tarjetas de precios unitarios presenta un porcentaje del .14

CAUSAL DE DESECHAMIENTO.- La empresa incurrio en la causal de desechamiento señalada en el punto 16.6.2. Incluya cargos y conceptos indebidos. 5.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO:

Criterio utilizado.- 15.1.2. Que se cumpla cuantitativa y cualitativamente con la documentación, información y requisitos solicitados en las presentes bases de licitación.

2 de 3

Motivo: Del punto 21 de la presente convocatoria de su propuesta Económica en el punto 10E “Programa de ejecución de los trabajos y erogaciones mensuales por concepto, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición.” El programa propuesto por el licitante es inadecuado ya que se analizan por subpartida y no por concepto como se especifica en el punto.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO.- La empresa incurrió en la causal de desechamiento señalada en el punto 16.1.1. No cumpla con la información, documentación y requisitos establecidos en la presente convocatoria.


Atentamente




3 de 3

CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.

PRESENTE.-



Motivo: Del punto 23 de la presente convocatoria de su propuesta económica de los puntos

IV. Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

V.- Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que manifieste que la información que proporcionará

para la evaluación de los criterios previstos en el numeral 15.2.9, de la convocatoria que contiene las bases de participación en la presente licitación, es cierta y se compromete a entregar la documentación soporte, en el momento que “La Presidencia” la solicite para su verificación.

VI.- Documento vigente emitido por el SAT, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. La empresa no presento los documentos solicitados.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO.- La empresa incurrio en la causal de desechamiento señalada en el punto No 16.1.1. No cumpla con la información, documentación y requisitos establecidos en la presente convocatoria.


Atentamente




1 de 1

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-805035999-N11-2014, No. DE OBRA INFCUL-001-14 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN COL. PRIMERA Y SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION EN TORREÓN, COAHUILA.

EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No. 38 y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y POR EL ARTICULO 67 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO UBICADA EN: AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, 4 PISO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYAS FIRMAS, NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA, PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL CITADO PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: SE RECIBIERON PARA SU REVISION DETALLADA LAS SIGUIENTES PROPUESTAS: KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $3’242,144.74 SIN INCLUIR I.V.A. RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’097,425.69 SIN INCLUIR I.V.A. OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’102,316.78 SIN INCLUIR I.V.A. ARPA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’218,029.08 SIN INCLUIR I.V.A. ROTUGRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’221,860.54 SIN INCLUIR I.V.A. COMERCIALIZADORA MENAGUI, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’394,681.63 SIN INCLUIR I.V.A. CARLOS ALBERTO FLORES ALGABA QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’584,959.61 SIN INCLUIR I.V.A. SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’972,068.86 SIN INCLUIR I.V.A. CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA DE $5’099,610.16 SIN INCLUIR I.V.A., SE HACE MENCION QUE EN SU PROPUESTA NO PRESENTA LOS DOCUMENTOS IV, V Y VI SOLICITADOS EN EL PUNTO No. 23 DE LA CONVOCATORIA. EL ING. GERARDO BERLANGA GOTES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES POR PARTE DE LA

1 de 3


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, NO SOLO TOMO EN CONSIDERACIÓN LOS MONTOS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SI NO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA, POR LO QUE EN LA REVISION Y ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS SE DESECHA LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS: KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.

ENTREGANDOSELES EN ESTE MISMO EVENTO UN ESCRITO EN EL QUE SE LES HACE CONOCER LAS RAZONES POR LAS CUALES FUE DESECHADA, QUEDANDO SOLVENTE LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS: OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. ARPA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. ROTUGRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA MENAGUI, S.A. DE C.V. CARLOS ALBERTO FLORES ALGABA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 38 PARRAFO VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN COL. PRIMERA Y SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION EN TORREÓN, COAHUILA A LA EMPRESA: OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $5’102,316.78 MAS I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DIAS CALENDARIO POR SER LA PROPUESTA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA GANADORA, OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. POR LO QUE CUENTAN CON UN PLAZO DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA PARA QUE PROCEDA A FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO PARA LO QUE DEBERA DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, 1er. PISO EN DIAS HABILES DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS, EN CASO DE NO HACERLO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUEDA FACULTADA PARA ADJUDICAR EL CONTRATO A LA PROPUESTA SOLVENTE INMEDIATA SUPERIOR SIN NECESIDAD DE CELEBRAR OTRO PROCESO LICITATORIO.

2 de 3


SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014 FIRMANDOLA LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la dependencia:

________________________________

ING. GERARDO BERLANGA GOTES Director General de Obras Públicas

________________________________ C.P. VERONICA COLUNGA RIVAS

Contraloría Municipal

Por los contratistas:

ARPA CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

_________________________ CARLOS ALBERTO FLORES ALGABA

_________________________ CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.



_________________________ ROTUGRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

_________________________ SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.


_________________________ COMERCIALIZADORA MENAGUI, S.A. DE C.V.

_________________________ 1

3 de 3

PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREON, COAHUILA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH. DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA: INFCUL-001-14 No. DE CONTRATO: 001-INFCUL-TOR/14

CONTRATISTA: OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN COL. PRIMERA Y SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION EN TORREON, COAHUILA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA EN LO SUCESIVO “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ENRIQUE MOTA BARRAGAN EN SU CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL Y POR LA OTRA EL ING. GERARDO BERLANGA GOTES EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR OTRA PARTE OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA” REPRESENTADA POR EL C. ING. SERGIO GARCIA LOPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- EL MUNICIPIO DECLARA:

A) QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA YPATRIMONIO PROPIO, POR LO QUE PUEDE DISPONER LIBREMENTE DE SU HACIENDAPÚBLICA, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 158-B, 158-C, 158-U, Y DEMÁS APLICABLES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA,ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 3, 102 FRACCIONES II NÚMERO 3, V NÚMERO 1, Y DEMÁSAPLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA.

B) EL C. TESORERO MUNICIPAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y REPRESENTACION CONEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, QUELE FUERA OTORGADO POR EL R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, MEDIANTE LAESCRITURA PUBLICA No. 34, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2014, PASADA ANTE LA FEDEL NOTARIO PUBLICO No. 15 PARA ESTE DISTRITO NOTARIAL, LIC. SALVADORSANCHEZ GUERRA; ASI COMO EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR ELSEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS, DE FECHA 02DE ENERO DE 2014; Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ACREDITA SUPERSONALIDAD EN EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL SEÑORPRESIDENTE MUNICIPAL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS, DE FECHA 02 DEENERO DE 2014, AMBOS ACREDITAN SUS FACULTADES PARA SUSCRIBIR ELCONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 21 FRACCION XLII Y 27FRACCION VII DEL REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICAMUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA.

INFCUL-001-14 Pag. 1 de 17


C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA ALLENDE NO. 333 PONIENTE,COLONIA CENTRO EN TORREÓN COAHUILA. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES YEFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D) QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ BAJO LA MODALIDADDE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN BASE AL ARTÍCULO 27 FRACCION I DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

E) LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTALICITACIÓN ESTÁN CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRAS 2014 AUTORIZADOCON LA ASIGNACIÓN N° INFCUL-01-001-14 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2014.

F) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR ACABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA, PARA LO CUAL SECELEBRÓ EL ACTO DONDE “EL MUNICIPIO” HIZO SABER SU RESOLUCIÓN FINAL ELDÍA 30 DE MAYO DE 2014

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A) QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDÍCA DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA No. __ DE FECHA ______, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. __ LIC. ______ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO No._, EN LA CIUDAD DE _______, BAJO LA PARTIDA Nº ___, LIBRO Nº ____SECC. ___.

B) QUE EL C. ING. SERGIO GARCIA LOPEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA LA FIRMA DE ESTE CONTRATO COMO: REPRESENTANTE LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUM. __ DE FECHA _______, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. _________ EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA.

C) QUE ES MEXICANO Y CONVIENE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, ENSEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIEREY A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENADE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DEESTE CONTRATO.

D) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONESTÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETODE ESTE CONTRATO

E) QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE ______, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. REGISTRO PATRONAL IMSS: _______, REGISTRO INFONAVIT: ______.

F) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ______ No. _____ ORIENTE COLONIA CENTRO EN TORREON, COAHUILA. MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.



G) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS BASES, LOS PLANOS, EL ALCANCE (CONTENIDO) DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE TRABAJO, LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE EN SU CASO PROPORCIONE EL MUNICIPIO Y SU PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS, PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS SEMANALES, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN QUE DA COMO RESULTADO DEL PROCESO DE ADJUDICACION POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-805035999-N11-2014, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

H) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE UBICA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, YA QUE EL DESCONOCIMIENTO DE ÉSTOS, NO SERÁ BASE PARA RECLAMACIÓN ALGUNA.

III.- “LAS PARTES” DECLARAN: UNICA.- QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN, A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SE SUJETAN AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN COL. PRIMERA Y SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION EN TORREON, COAHUILA, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: LIMPIEZA DE TERRENO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, CIMENTACION, ALBAÑILERIA EN ESCUELAS Y TALLERES, ESTRUCTURA METALICA, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA. Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS G) Y H) DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTE OBRA O CONCEPTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO NI SUS ANEXOS Y QUE NO MEDIE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PERSONAL FACULTADO PARA TAL EVENTO, SE ENTENDERÁ QUE LO HACE BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, ASUMIENDO ADEMÁS, LA



RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS. SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $5,918,687.46 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.) IVA INCLUIDO MISMO QUE SE MANTENDRÁ FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO EL CUAL INCLUYE, LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUSO LOS IMPUESTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO. TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y ELABORACION DE FINIQUITO.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2014 Y TERMINAR A MÁS TARDAR EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA POR CONCEPTO Y CON EL DE EROGACIONES MENSUALES DE LA OBRA QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO. EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SOLO PODRÁ SER PRORROGADO POR DECISIÓN DE “EL MUNICIPIO”, PREVIA SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO DE “EL CONTRATISTA”; SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES ESTIMARA NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL MISMO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS “EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ SU SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES DESPUÉS DE QUE HUBIEREN OCURRIDO LAS CAUSAS QUE LA JUSTIFIQUEN. “EL MUNICIPIO” ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA QUE JUZGUE PERTINENTES Y HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES QUE DEBERÁ APROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD. EL NUEVO PROGRAMA QUE SE FORMULARE SE INCORPORARÁ A ESTE CONTRATO Y SE FORMALIZARÁ MEDIANTE CONVENIO. “EL CONTRATISTA”, COMUNICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS A “EL MUNICIPIO”, PARA QUE ESTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO” DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 45 DIAS, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.



“EL MUNICIPIO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. QUINTA.- ANTICIPOS.-PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 30 % (TREINTA POR CIENTO), DEL MONTO DE ESTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $1,775,606.24 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 24/100 M.N.) IVA INCLUIDO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR UN 20% (VEINTE POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO INCLUYENDO I.V.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y UN 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO INCLUYENDO I.V.A. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” OTORGARÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, O EN UN PERIODO MENOR CONTRA ENTREGA DEL ANTICIPO Y DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 48 FRACC. I Y 49 FRACC. III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, UNA FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO POR EL ANTICIPO, A NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON Y DE ACUERDO AL TEXTO INDICADO PARA ESTE EFECTO, EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ESTA FIANZA SERÁ PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, EL QUE SE AMORTIZARÁ PROPORCIONALMENTE AL MONTO DE LA OBRA EJECUTADA CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN Y EN CASO DE REMANENTE, ÉSTE SE AMORTIZARÁ EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, O SE DEVOLVERÁ EN CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA MISMA ESTIMACIÓN. LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EN CUYO CASO “EL MUNICIPIO” EMITIRÁ EL OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FIANZA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE O SE TERMINE ANTICIPADAMENTE, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ POR MEDIO DE CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”. EL CUAL DEBERA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN TORREÓN COAHUILA.

“EL CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A



GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA. IGUAL PROCEDIMIENTO SE UTILIZARÁ PARA QUE “EL CONTRATISTA” EN SU CASO, REINTEGRE A “EL MUNICIPIO” LAS CANTIDADES QUE EN CUALQUIER FORMA HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO PARA LA CONTRATACIÓN O DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA ORIGINAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO, LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS MISMOS, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA; SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERÁ DICHO DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE INICIO. SEXTA.- FORMA DE PAGO.-LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CONSIDERANDO COMO PRIMER FECHA DE CORTE EL PLAZO POSTERIOR A LOS 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE INICIO DE OBRA. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO “EL MUNICIPIO”, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO (NUMEROS GENERADORES DE OBRA, CROQUIS, NOTAS DE BITACORA, REPORTE FOTOGRAFICO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES POR ESTIMACION Y CUALESQUIERA OTRO NECESARIO PARA SUSTENTAR LA ESTIMACIÓN, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN TRAMITARSE PARA PAGO, ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO”. “LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON”, REALIZARÁ LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN. LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.



EN CASO CONTRARIO EL PAGO SE REALIZARÁ EN CALLE CEPEDA #175 SUR ESQ. MORELOS PLANTA BAJA, TORREON, COAHUILA, MEDIANTE PAGO DE CHEQUE EN CAJA GENERAL PRESENTANDO EL CONTRARECIBO CORRESPONDIENTE O A TRAVES DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRESENTANDO ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA EN CONTABILIDAD POR UNA UNICA OCASIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA “EL MUNICIPIO” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA”, HASTA EL 80% DEL MONTO DEL CONTRATO, QUEDANDO EL 20% RESTANTE PARA SER PAGADO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL FINIQUITO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS EL INTERÉS CORRESPONDIENTE, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LAS LEYES FISCALES DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO”, EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. SÉPTIMA.- GARANTÍAS.- ADEMÁS DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 47 FRAC. II Y 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES BASES: A).- SE CONSTITUIRÁ FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, MEDIANTE PÓLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON. LA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA.- DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA “EL MUNICIPIO” PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.



B).- CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, “EL CONTRATISTA” CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, O DEL SERVICIO CONTRATADO, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE PARTE DEL CONTRATISTA SE PUDIERAN CAUSAR A EL MUNICIPIO O A TERCEROS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DURANTE UN PERIODO DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN FORMAL CITADA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, Y EN LA LEGISLACIÓN CIVIL APLICABLE. PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”, A SU ELECCIÓN, DEBERÁ SUSTENTAR FIANZA CONSTITUIDA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL (MAS I.V.A.) EJERCIDO DE LA OBRA O PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL (MAS I.V.A.) EJERCIDO DE LA OBRA, O APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL (MAS I.V.A.) EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. SI “EL CONTRATISTA” HUBIESE OPTADO POR LA FIANZA COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES AQUÍ DESCRITAS Y SI LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, VICIOS OCULTOS O CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y SI ESTA NO LLEGASE A CUBRIRSE EN TIEMPO O MONTO, SE DEBERÁ PRESENTAR ENDOSO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MUNICIPIO PROCEDERÁ SUSTENTARLO CON UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y DOCUMENTÁNDOLO INVARIABLEMENTE CON: SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DICTAMEN TÉCNICO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, PROGRAMA DE OBRA FORMALMENTE AUTORIZADO Y ENDOSO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CUBRIR LOS NUEVOS MONTOS Y/O PLAZOS AUTORIZADOS. PARA LOS CASOS DE CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES O CONCEPTOS DE OBRA NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO VIGENTE, DEBERÁN SER AUTORIZADOS PREVIOS A SU EJECUCIÓN POR FUNCIONARIOS DE EL MUNICIPIO FACULTADOS PARA ELLO Y HACERLO CONSTAR OPORTUNAMENTE EN LA BITÁCORA DE OBRA. LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO VIGENTE DEBERÁN SER DOCUMENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, LOS INSUMOS Y RENDIMIENTOS NO CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA SERÁN VALIDADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, LOS ANÁLISIS DE PRECIOS SOPORTADOS POR EL MUNICIPIO CON



LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE Y SIEMPRE ESTARÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA DE CONCURSO. NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.-LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN EL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA. PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS RELATIVOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE AUTORICE “EL MUNICIPIO”. LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA. PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN PUBLICADOS LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO SOBRE EL MES QUE CORRESPONDA O EN SU CASO, “EL MUNICIPIO” TENDRÁ IGUAL PLAZO PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” DE LOS DECREMENTOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PLANTEADO

DÉCIMA.- RESPONSABLE DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOMBRAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, A UN RESPONSABLE DE OBRA PERMANENTE, NOMBRAMIENTO QUE DEBERÁ HACERLO SABER POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO”. QUIEN LABORARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GRADO



ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. POR OTRO LADO “EL CONTRATISTA” DESIGNA AL ING. SERGIO GARCIA LOPEZ QUIEN CUMPLE CON SU REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) NO. 434 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 QUIEN TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ÉSTE CONTRATO.

DÉCIMO PRIMERA.- BITACORA.-EN BASE AL ARTÍCULO 53 TERCER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ LLEVAR LA APERTURA, CONTROL, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LA BITÁCORA, EN LA QUE REGISTRARÁ LAS INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y SERÁ EL DOCUMENTO LEGAL QUE PERMITA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL, VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

DÉCIMO SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA”, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES UNA EMPRESA ESTABLECIDA QUE CONTRATA TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES, POR LO QUE NI EL GOBIERNO DEL ESTADO NI “EL MUNICIPIO” SERÁN EN ABSOLUTO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON “EL CONTRATISTA” RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES, LAS CUALES SE DARÁN CON EXCLUSIVIDAD ENTRE “EL CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES. EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO” CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO QUE ESTE ÚLTIMO EN FORMA EXPRESA, SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA SURGIR.

DÉCIMO TERCERA.- RESIDENCIA DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS Y DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS. CUANDO LA SUPERVISIÓN SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERÁ SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO”. LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN CON TERCEROS, DEBERÁN AJUSTARSE A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE EL ÓRGANO DE CONTROL.

“EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DEL



CONTRATO, ASÍ COMO DE INSPECCIONAR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.

DÉCIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DESPERFECTOS, FALTA DE CALIDAD EN LOS MATERIALES, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA. SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS DOCE MESES FUERE NECESARIO ORDENAR UNA REPARACIÓN CON CARGO A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE NEGARE A EJECUTARLA, “EL MUNICIPIO” PODRÁ OPTAR POR ENCOMENDARLA A UN TERCERO, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA RESPONDER POR MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL MUNICIPIO” PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO CUBIERTAS POR LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS. IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”.

DÉCIMO QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.-“EL MUNICIPIO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL MUNICIPIO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS; Y DE QUE, EN CASO DE NO CUMPLIR, CON LOS AVANCES PROGRAMADOS, SE APLIQUEN LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

A. LA RETENCIÓN TOTAL DE 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL, DE LA DIFERENCIA

ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO EL RESULTADO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA QUE INICIÓ EL ATRASO DE LOS TRABAJOS, HASTA LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ EN LA ESTIMACIÓN RESPECTIVA LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA PROCEDENTE AL MES DE LA REVISIÓN, SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, SIN QUE



“EL CONTRATISTA” TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN ALGUNA, APLICANDO EL IMPORTE A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”.

B. APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA

FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA VIGENTE CALCULADA POR CADA MES DE RETRASO QUE CUBRIRÁ “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE, EN ESTIMACIÓN O MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, PRESENTANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, “EL MUNICIPIO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO. Y SI ESTE FUERA EL CASO, DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERÁ EJECUTARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO, APLICARA A “EL CONTRATISTA”, UNA SANCIÓN CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO, QUE PODRÁ SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE DICHAS REGLAS, APLICANDO, SI DA LUGAR A ELLO LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS PROPIAS REGLAS.

DÉCIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-“EL MUNICIPIO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ



CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. DÉCIMO SEPTIMA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “EL MUNICIPIO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉL Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “EL MUNICIPIO”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE ÚLTIMO CASO “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A DAR AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN.

COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO”, LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO REALIZARSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA Y “EL MUNICIPIO” LEVANTARÁ UN ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO DONDE SE HARA CONSTAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

A).-LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; B).- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DE “EL MUNICIPIO” Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATISTA; C).- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE; D).-IMPORTE CONTRACTUAL; E).- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA; F).- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS; G).-PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS; H).-UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;I).- SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, Y J).- PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

EN ESTE SUPUESTO, “EL MUNICIPIO” CON BASE EN EL ART. 62 FRACC. III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE OBLIGA A PAGAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, QUE EN FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PROCEDAN, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO, CONSIDERANDO: I. LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:



A. LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E

INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD;

B. OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES

RENTADOS POR EL CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA OBRA;

C. LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN, TALLERES Y SU

RETIRO, Y D. LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA

MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;

II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS CONVENIDOS, Y

III. LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE

ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DEL CONTRATISTA.

DÉCIMO OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO.-

I. SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA

II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA

A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”

III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA.

IV. SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O

ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;



V. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”;

VI. SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE

TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

“EL MUNICIPIO” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN ESTE CONTRATO DA DERECHO A LA RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CONFORME AL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ A “EL CONTRATISTA”, EXPONIÉNDOLE LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO “EL MUNICIPIO” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”. CUANDO POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR RESCINDIR EL CONTRATO, LO SOLICITARÁ A “EL MUNICIPIO”, EL QUE DECIDIRÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA SOLICITUD POR ESCRITO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMO NOVENA.- SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCIÓN DEL 5 (CINCO) AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.



“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER ESTATAL O EN SU CASO FEDERAL Y TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA ENCOMENDADA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INSTALAR EN EL LUGAR QUE “EL MUNICIPIO” LE INDIQUE, EL O LOS LETREROS, RELATIVOS A LA OBRA EN EJECUCIÓN, CONSTRUIDOS CON ESTRICTO APEGO AL MODELO QUE PROPORCIONE “EL MUNICIPIO”, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SERÁ CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA QUE SE HAGA EL PRIMER PAGO DE OBRA EJECUTADA. SERÁ OBLIGACIÓN DE "EL CONTRATISTA" SOLICITAR LOS PERMISOS DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LA COLOCACIÓN DE EL MENCIONADO LETRERO.

“EL MUNICIPIO”, RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE TERMINADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

VIGESIMO PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TÉCNICOS O ADMINISTRATIVOS, ÉSTAS DEBERÁN REGISTRARSE E INFORMARSE POR LAS PARTES MEDIANTE NOTA EN LA BITÁCORA, ACORDANDO QUE RESOLVERÁN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARÁN POR LAS PARTES EN LA BITÁCORA. VIGESIMO SEGUNDA.- EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DEL CONTRATISTA EN ESTE CONTRATO. SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACIÓN DE QUE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA O DE LA ENTIDAD, EN ESTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES VIGESIMO TERCERA.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMO CUARTA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE COAHUILA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREON, COAH., EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22-III Y 11-II DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA; POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA”



RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, POR LAS PARTES CONTRATANTES, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, Y LO RATIFICAN Y FIRMAN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN UN TANTO, EN LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA A 02 DE JUNIO DE 2014.

POR “EL MUNICIPIO”

____________________________

____________________________

LIC. ENRIQUE MOTA BARRAGAN Tesorero Municipal

ING. GERARDO BERLANGA GOTES Director General de Obras Públicas

POR “EL CONTRATISTA”

________________________________ OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.

ING. SERGIO GARCIA LOPEZ


Documents

R. Ayuntamiento Municipal de Torreón, Coahuila Coah ... JU… · entregarse impresos en tamaño doble carta dentro del sobre de su propuesta. ... JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE