Documento Base de Contratacin de Servicios Generales

_______________________________________________________________________________________________

Documento Base de Contratacin de Servicios Generales

___________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIN DIRECTA MAYOR

DE SERVICIOS

CONTRATACIN DIRECTA MAYOR

CONVOCATORIA:

CD-DBCD-N021/2017

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO REFACCION OFICINAS DEL COMANDO DE EJERCITO

La Paz, Octubre de 2017

CONTENIDO

PARTE IINFORMACIN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIN IGENERALIDADES

1NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIN12PROPONENTES ELEGIBLES13ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS13.1Inspeccin Previa13.2Consultas escritas sobre el DBC13.3Reunin de Aclaracin14ENMIENDAS Y APROBACIN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIN (DBC)25AMPLIACIN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS26GARANTAS27RECHAZO Y DESCALIFICACIN DE PROPUESTAS38ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES49DECLARATORIA DESIERTA410CANCELACIN, SUSPENSIN Y ANULACIN DEL PROCESO DE CONTRATACIN411RESOLUCIONES RECURRIBLES5SECCIN IIPREPARACIN DE LAS PROPUESTAS

12PREPARACIN DE PROPUESTAS513MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIN514COSTOS DE PARTICIPACIN EN EL PROCESO DE CONTRATACIN515IDIOMA516VALIDEZ DE LA PROPUESTA517DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA618PROPUESTA ECONMICA619PROPUESTA TCNICA620PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES6SECCIN IIIPRESENTACIN Y APERTURA DE PROPUESTAS

21PRESENTACIN DE PROPUESTAS722APERTURA DE PROPUESTAS8

SECCIN IVEVALUACIN Y ADJUDICACIN

23EVALUACIN DE PROPUESTAS924EVALUACIN PRELIMINAR925MTODO DE SELECCIN Y ADJUDICACIN PRECIO EVALUADO MS BAJO925.1Evaluacin de la Propuesta Econmica925.2Evaluacin de la Propuesta Tcnica1026MTODO DE SELECCIN Y ADJUDICACIN CALIDAD, PROPUESTA TCNICA Y COSTO1026.1Evaluacin Propuesta Econmica1126.2Evaluacin de la Propuesta Tcnica.1226.3Determinacin del Puntaje Total1227CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIN Y RECOMENDACIN1228RESOLUCIN DE ADJUDICACIN O DECLARATORIA DESIERTA1329CONCERTACIN DE MEJORES CONDICIONES TCNICAS13SECCIN VSUSCRIPCIN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

30SUSCRIPCIN DE CONTRATO1331MODIFICACIONES AL CONTRATO14SECCIN VISEGUIMIENTO DEL CONTRATO ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO GENERAL YCIERRE DEL CONTRATO

32ADMINISTRACIN O SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES CONTNUOS1533INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO GENERAL Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO1534CIERRE DE CONTRATO15SECCIN VIIGLOSARIO DE TRMINOS

PARTE IIINFORMACIN TCNICA DE LA CONTRATACIN

35DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIN1736CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIN1937ESPECIFICACIONES TCNICAS2038FORMA DE PAGO20

PARTE I

INFORMACIN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIN I

GENERALIDADES

1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIN

El proceso de contratacin deservicios generales se rige por el Decreto Supremo N0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratacin (DBC).

2 PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrn participar nicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas.

b) Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas.

c) Micro y Pequeas Empresas MyPES.

d) Cooperativas, cuando sus documentos de constitucin as lo determinen.

3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentacin de propuestas:

3.1 Inspeccin Previa

(Opcional.- Si la entidad convocante requiere contratar servicios generales en los que se hace necesaria la realizacin de una inspeccin previa a los inmuebles, sus ambientes y/o muebles de su propiedad, a su cargo o custodia, podr incluir este numeral. Caso contrario, deber suprimirse el texto, manteniendo la numeracin y el ttulo, colocando al lado el texto No corresponde la inspeccin previa).

La inspeccin al lugar objeto del servicio general, es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente deber realizar la inspeccin previa en la fecha, hora y lugar establecidos en el presente DBC o por cuenta propia.

3.2 Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podr formular consultas escritas dirigidas al RPC, hasta la fecha lmite establecida en el presente DBC.

3.3 Reunin de Aclaracin

Se realizar una Reunin de Aclaracin en la fecha, hora y lugar sealados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrn expresar sus consultas sobre el proceso de contratacin.

Las solicitudes de aclaracin, las consultas escritas y sus respuestas, debern ser tratadas en la Reunin de Aclaracin.

Al final de la reunin, el convocante entregar a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que as lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunin de Aclaracin, suscrita por los servidores pblicos y todos los asistentes que as lo deseen, no siendo obligatoria la firma de los asistentes.

4 ENMIENDAS Y APROBACIN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIN (DBC)

4.1 La entidad convocante podr ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolucin de Aprobacin del DBC.

Estas enmiendas no debern modificar la estructura y el contenido del Modelo de DBC elaborado por el rgano Rector.

4.2 El DBC ser aprobado por Resolucin expresa del RPC, misma que ser notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artculo 51 de las NB-SABS.

5 AMPLIACIN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS

5.1 El RPC podr ampliar el plazo de presentacin de propuestas como mximo por diez (10) das hbiles, por nica vez mediante Resolucin expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Enmiendas al DBC.

b) Causas de fuerza mayor.

c) Caso fortuito.

La ampliacin deber ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentacin de propuestas.

5.2 Los nuevos plazos sern publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

5.3 Cuando la ampliacin sea por enmiendas al DBC, la ampliacin del plazo de presentacin de propuestas se incluir en la Resolucin de Aprobacin del DBC.

6 GARANTAS

6.1 Tipo de Garantas requerido:

La entidad convocante, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 20 de las NB-SABS, podr requerir los siguientes tipos de garanta:

a) Boleta de Garanta.

b) Garanta a Primer Requerimiento.

c) Pliza de Seguro de Caucin a Primer Requerimiento.

De acuerdo con las garantas segn el objeto, en el caso de servicios generales discontinuos, no se requerir la presentacin de la Garanta de Seriedad de Propuesta y la Garanta de Cumplimiento de Contrato.

6.2 Ejecucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta

La Garanta de Seriedad de Propuesta ser ejecutada cuando:

a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo lmite de presentacin de propuestas.

b) Se compruebe falsedad en la informacin declarada en el Formulario de Presentacin de Propuestas (Formulario A-1).

c) Para la suscripcin del contrato, la documentacin presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo sealado en el Formulario de Presentacin de Propuesta (Formulario A-1).

d) El proponente adjudicado no presente, para la suscripcin del contrato, uno o varios de los documentos sealados en el Formulario de Presentacin de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tcita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

6.3 Devolucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta

La Garanta de Seriedad de Propuesta, ser devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) das hbiles, en los siguientes casos:

a) Despus de la notificacin con la Resolucin de Declaratoria Desierta.

b) Si existiese Recurso Administrativo de Impugnacin, luego de su agotamiento.

c) Cuando la entidad convocante solicite la extensin del periodo de validez de propuestas y el proponente rehse aceptar la solicitud.

d) Despus de notificada la Resolucin de Cancelacin del Proceso de Contratacin.

e) Despus de notificada la Resolucin de Anulacin del Proceso de Contratacin, cuando la anulacin sea hasta antes de la publicacin de la convocatoria.

f) Despus de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

6.4 El tratamiento de ejecucin y devolucin de las Garantas de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversin de Anticipo, se establecer en el Contrato.

7 RECHAZO Y DESCALIFICACIN DE PROPUESTAS

7.1 Proceder el rechazo de la propuesta cuando sta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

7.2 Las causales de descalificacin son:

a) Incumplimiento u omisin en la presentacin de cualquier Formulario de Declaracin Jurada requerido en el presente DBC.

b) Incumplimiento a la declaracin jurada del Formulario de Presentacin de Propuesta (Formulario A-1).

c) Cuando la propuesta tcnica y/o econmica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

d) Cuando la propuesta econmica exceda el Precio Referencial.

e) Cuando producto de la revisin aritmtica de la propuesta econmica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisin de Calificacin.

f) Cuando el perodo de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mnimo requerido en el presente DBC.

g) Cuando el proponente no presente la Garanta de Seriedad de Propuesta, salvo en servicios generales discontinuos.

h) Cuando la Garanta de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

i) Cuando el proponente presente dos o ms alternativas en una misma propuesta.

j) Cuando el proponente presente dos o ms propuestas.

k) Cuando la propuesta contenga textos entre lneas, borrones y tachaduras.

l) Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

m) Si para la suscripcin del contrato, la documentacin presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo sealado en el Formulario de Presentacin de Propuesta (Formulario A-1).

n) Si para la suscripcin del contrato la documentacin solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificacin; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

o) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tcita de suscribir el contrato.

La descalificacin de propuestas deber realizarse nica y exclusivamente por las causales sealadas precedentemente.

8 CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

8.1 Se debern considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estn claramente sealados en el presente DBC.

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Tcnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios sealados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisin de Calificacin considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, stos sern sealados en el Informe de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrn aplicarse tambin en la etapa de verificacin de documentos para la suscripcin del contrato.

8.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificacin, los siguientes:

a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Mtodo de Seleccin y Adjudicacin sea el Precio Evaluado Ms Bajo.

b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentacin de Propuesta (Formulario A-1).

c) La falta de la propuesta tcnica o parte de ella.

d) La falta de la propuesta econmica o parte de ella.

e) La falta de presentacin de la Garanta de Seriedad de Propuesta.

f) Cuando la Garanta de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errnea.

g) La presentacin de una Garanta diferente a la solicitada por la entidad convocante, salvo que el tipo de garanta presentada sea de mayor solvencia.

h) Cuando la Garanta de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitindose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%).

i) Cuando la Garanta de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitindose un margen de error que no supere los dos (2) das calendario.

j) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentacin de Propuesta (Formulario A-1) y/o la Garanta de Seriedad de Propuesta.

9 DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarar desierta una convocatoria pblica, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 27 de las NB-SABS.

10 CANCELACIN, SUSPENSIN Y ANULACIN DEL PROCESO DE CONTRATACIN

El proceso de contratacin podr ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripcin del contrato, mediante Resolucin expresa, tcnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 28 de las NB-SABS.

11 RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrn interponer Recurso Administrativo de Impugnacin, nicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del pargrafo I del Articulo 90, de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legtimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Captulo VII del Ttulo I de las NB-SABS.

SECCIN II

PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS

12 PREPARACIN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

13 MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIN

Todo el proceso de contratacin, incluyendo los pagos a realizar, deber efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrn ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarn en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de venta de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de pago.

14 COSTOS DE PARTICIPACIN EN EL PROCESO DE CONTRATACIN

Los costos de la elaboracin y presentacin de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participacin de un proponente en el proceso de contratacin, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

15 IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, debern presentarse en idioma castellano.

16 VALIDEZ DE LA PROPUESTA

16.1 La propuesta deber tener una validez no menor a sesenta (60) das calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En Convocatorias Internacionales, la propuesta deber tener una validez no menor a noventa (90) das calendario.

16.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin, la entidad convocante podr solicitar por escrito la extensin del perodo de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovacin de garantas, para lo que se considerar lo siguiente:

a) El proponente que rehse aceptar la solicitud ser excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta.

b) Los proponentes que accedan a la prrroga, no podrn modificar su propuesta.

c) Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deber necesariamente presentar una garanta que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

17 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirn en Declaraciones Juradas.

17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, segn sea su constitucin legal y su forma de participacin, son:

a) Formulario de Presentacin de Propuesta (Formulario A-1).

b) Formulario de Identificacin del Proponente (Formulario A-2a).

c) Formulario de Experiencia Especifica del proponente en servicios generales similares (Formulario A-3).

d) Garanta de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta econmica del proponente, que exceda en treinta (30) das calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC; y que cumpla con las caractersticas de renovable, irrevocable y de ejecucin inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. En servicios generales discontinuos, la Garanta de Seriedad de Propuesta no ser solicitada.

17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos debern presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociacin y los que corresponden a cada asociado.

17.2.1 La documentacin conjunta a presentar es la siguiente:

a) Formulario de Presentacin de Propuesta (Formulario A-1).

b) Formulario de Identificacin del Proponente (Formulario A-2b).

c) Garanta de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta econmica del proponente que exceda en treinta (30) das calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC. Esta Garanta podr ser presentada por una o ms empresas que conformarn la Asociacin, siempre y cuando cumpla con las caractersticas de renovable, irrevocable y de ejecucin inmediata emitida a nombre de la entidad convocante. En servicios generales discontinuos, la Garanta de Seriedad de Propuesta no ser solicitada.

17.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deber presentar la siguiente documentacin:

a) Formulario de Identificacin del Proponente para Integrantes de la Asociacin Accidental (Formulario A-2b).

b) Formulario de Detalle de Experiencia Especfica del proponente en servicios generales similares (Formulario A-3).

La experiencia para Asociaciones Accidentales, ser la suma de las experiencias individualmente declaradas por las empresas que integrarn la Asociacin.

18 PROPUESTA ECONMICA

El proponente deber presentar el Formulario de Propuesta Econmica (Formulario B-1).

19 PROPUESTA TCNICA

La propuesta tcnica deber incluir:

a) Formulario de Especificaciones Tcnicas (Formulario C-1).

b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.

20 PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su propuesta para ms de un tem o lote, deber presentar una sola vez la documentacin legal y administrativa, y una propuesta tcnica y econmica para cada tem o lote.

La Garanta de Seriedad de Propuesta podr ser presentada por el total de tems o lotes al que se presente el proponente, o por cada tem o lote.

SECCIN III

PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPUESTAS

21 PRESENTACIN DE PROPUESTAS

21.1 Forma de presentacin:

21.1.1 La propuesta deber ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Nmero de Licitacin, el Cdigo nico de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

21.1.2 La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

21.1.3 El original de la propuesta deber tener sus pginas numeradas, selladas y rubricadas por el Proponente, con excepcin de la Garanta de Seriedad de Propuesta.

21.1.4 La propuesta debe incluir un ndice, que permita la rpida ubicacin de los Formularios y documentos presentados.

21.2 Plazo y lugar de presentacin:

21.2.1 Las propuestas debern ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

Se considerar que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si sta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentacin de propuestas hasta la fecha y hora lmite establecidas para el efecto.

21.2.2 Las propuestas podrn ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

21.3 Modificaciones y retiro de propuestas:

21.3.1 Las propuestas presentadas slo podrn modificarse antes del plazo lmite establecido para el cierre de presentacin de propuestas.

Para este propsito el proponente deber solicitar por escrito la devolucin total de su propuesta, que ser efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podr proceder a su presentacin.

21.3.2 Las propuestas podrn ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusin del plazo de presentacin de propuestas.

La devolucin de la propuesta cerrada se realizar bajo constancia escrita.

21.3.3 Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrn ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

22 APERTURA DE PROPUESTAS

22.1 La apertura de las propuestas ser efectuada en acto pblico por la Comisin de Calificacin, inmediatamente despus del cierre del plazo de presentacin de propuestas, en la fecha, hora y lugar sealados en el presente DBC.

El Acto de Apertura ser continuo y sin interrupcin, donde se permitir la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, as como los representantes de la sociedad que quieran participar.

El acto se efectuar as se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisin de Calificacin suspender el acto y recomendar al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.

22.2 El Acto de Apertura comprender:

a) Lectura de la informacin sobre el objeto de la contratacin, las publicaciones realizadas y la nmina de las propuestas presentadas y rechazadas segn el Acta de Recepcin.

Si hubiere lugar, se informar sobre los Recursos Administrativos de Impugnacin interpuestos contra la Resolucin que aprueba el DBC.

b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, dando a conocer pblicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas econmicas.

En el caso de adjudicaciones por tems o lotes, se dar a conocer el precio de las propuestas econmicas de cada tem o lote.

c) Verificacin de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodologa PRESENT/NO PRESENT, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de Adjudicaciones por tems o lotes se deber registrar un Formulario V-1 por cada tem o lote.

La Comisin de Calificacin proceder a rubricar todas las pginas de cada propuesta original, excepto la Garanta de Seriedad de Propuesta.

Cuando no se ubique algn Formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisin de Calificacin podr solicitar al representante del proponente, sealar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrar tal hecho en el Acta de Apertura.

d) Registro en el Formulario V2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta econmica.

En caso de Adjudicaciones por tems o lotes se deber registrar un Formulario V-2 por cada tem o lote.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta econmica, prevalecer el literal sobre el numeral.

e) Elaboracin del Acta de Apertura, que debe ser suscrita por todos los integrantes de la Comisin de Calificacin y por los representantes de los proponentes asistentes, a quienes se les deber entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones debern hacer constar las mismas en el Acta.

22.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificar a ningn proponente, siendo esta una atribucin de la Comisin de Calificacin en el proceso de evaluacin.

Los integrantes de la Comisin de Calificacin y los asistentes debern abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

22.4 Concluido el Acto de Apertura, la nmina de proponentes ser remitida por la Comisin de Calificacin al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIN IV

EVALUACIN Y ADJUDICACIN

23 EVALUACIN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluacin de propuestas podr aplicar uno de los siguientes Mtodos de Seleccin y Adjudicacin:

a) Precio Evaluado Ms Bajo.

b) Calidad, Propuesta Tcnica y Costo.

(Una vez definido el Mtodo de Seleccin y Adjudicacin, deber suprimirse el texto del otro Mtodo manteniendo la numeracin y el ttulo y colocando al lado del ttulo, el siguiente texto No aplica este mtodo).

24 EVALUACIN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesin reservada, la Comisin de Calificacin determinar si las propuestas continan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta y la Garanta de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

25 MTODO DE SELECCIN Y ADJUDICACIN PRECIO EVALUADO MS BAJO

25.1 Evaluacin de la Propuesta Econmica

25.1.1 Errores Aritmticos.

Se corregirn los errores aritmticos, verificando la propuesta econmica, en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecer el literal.

b) Cuando el monto, resultado de la multiplicacin del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecer el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

c) Si la diferencia entre el monto ledo de la propuesta y el monto ajustado de la revisin aritmtica es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustar la propuesta; caso contrario la propuesta ser descalificada.

d) Si el monto ajustado por revisin aritmtica superara el Precio Referencial, la propuesta ser descalificada.

El monto resultante producto de la revisin aritmtica, denominado Monto Ajustado por Revisin Aritmtica (MAPRA), deber ser registrado en la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisin, no se encuentre errores aritmticos el precio de la propuesta o valor ledo de la propuesta (pp) deber ser trasladado a la columna Monto Ajustado por Revisin Aritmtica (MAPRA).del Formulario V-2

25.1.2 Margen de Preferencia.

Una vez efectuada la correccin de los errores aritmticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se les aplicar el margen de preferencia para Micro y Pequeas Empresas, detallado en el Artculo 31 de las NB-SABS, cuando corresponda, al Monto Ajustado por Revisin Aritmtica (MAPRA) de acuerdo con la siguiente frmula:

Margen de Preferencia

Margen de Preferencia

Factor de Ajuste (fa)

Servicios Provistos por Micro y Pequeas Empresas

20%

0.80

En otros casos

0%

1.00

Precio Ajustado, El precio ajustado se calcular con la siguiente frmula:

Donde:

= Precio Ajustado a efectos de calificacin

= Monto Ajustado por Revisin Aritmtica

= Factor de Ajuste

El resultado del PA de cada propuesta ser registrado en la penltima columna del formulario V-2.

25.1.3 Determinacin de la Propuesta con el Precio Evaluado Ms Bajo.

Una vez efectuada la correccin de los errores aritmticos y cuando corresponda, aplicado el margen de preferencia, de la Columna Precio Ajustado, del Formulario V-2, se seleccionar la propuesta con el menor valor, l cual corresponder al Precio Evaluado Ms Bajo.

En caso de existir un empate entre dos o ms propuestas, se proceder a la evaluacin de la propuesta tcnica de los proponentes que hubiesen empatado.

25.2 Evaluacin de la Propuesta Tcnica

La propuesta con el Precio Evaluado Ms Bajo, se someter a la evaluacin de la propuesta tcnica, verificando la informacin contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodologa CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir, la Comisin de Calificacin recomendar su adjudicacin, cuyo monto adjudicado corresponder al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se proceder a su descalificacin y a la evaluacin de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Ms Bajo, incluida en el Formulario V-2 (columna Precio Ajustado), y as sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o ms propuestas, la Comisin de Calificacin, ser responsable de definir el desempate, aspecto que ser sealado en el Informe de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta.

26 MTODO DE SELECCIN Y ADJUDICACIN CALIDAD, PROPUESTA TCNICA Y COSTO

La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:Propuesta Econmica (PE): 30 puntos

SEGUNDA ETAPA:Propuesta Tcnica (PT): 70 puntos

26.1 Evaluacin Propuesta Econmica

26.1.1 Errores Aritmticos.

Se corregirn los errores aritmticos, verificando la propuesta econmica en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecer el literal.

b) Cuando el monto, resultado de la multiplicacin del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecer el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

c) Si la diferencia entre el monto ledo de la propuesta y el monto ajustado de la revisin aritmtica es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustar la propuesta, caso contrario la propuesta ser descalificada.

d) Si el monto ajustado por revisin aritmtica superara el Precio Referencial, la propuesta ser descalificada.

El monto resultante producto de la revisin aritmtica, denominado Monto Ajustado por Revisin Aritmtica (MAPRA) deber ser registrado en la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisin, no se encuentre errores aritmticos el precio de la propuesta o valor ledo de la propuesta (pp) deber ser trasladado a la columna Monto Ajustado por Revisin Aritmtica (MAPRA), del Formulario V-2.

26.1.2 Margen de Preferencia.

Una vez efectuada la correccin de los errores aritmticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se les aplicara el margen de preferencia para Micro y Pequeas Empresas, detallado en el Artculo 31 de las NB-SABS, cuando corresponda, al Monto Ajustado por Revisin Aritmtica (MAPRA) de acuerdo con la siguiente frmula:

Margen de Preferencia

Margen de Preferencia

Factor de Ajuste (fa)

Servicios Provistos por Micro y Pequeas Empresas

20%

0.80

En otros casos

0%

1.00

Precio Ajustado, El precio ajustado se calcular con la siguiente frmula:

Donde:

= Precio Ajustado a efectos de calificacin

= Monto Ajustado por Revisin Aritmtica

= Factor de Ajuste

El resultado del PA de cada propuesta ser registrado en la penltima columna del Formulario V-2.

26.1.3 Determinacin del Puntaje de la Propuesta Econmica.

Una vez efectuada la correccin de los errores aritmticos y cuando corresponda, aplicado el margen de preferencia, de la Columna Precio Ajustado del Formulario V-2, se seleccionar la propuesta con el menor valor, que corresponder al Precio Ajustado.

A la propuesta de menor valor se le asignar treinta (30) puntos, al resto de las propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Donde:

: Puntaje de la Propuesta Econmica Evaluada

: Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor

: Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluacin Econmica, pasaran a la Evaluacin de la Propuesta Tcnica.

26.2 Evaluacin de la Propuesta Tcnica.

La propuesta tcnica contenida en el Formulario C-1, ser evaluada aplicando la metodologa CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la Metodologa CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarn treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluar las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, utilizando el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluacin de la Propuesta Tcnica (), ser el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluacin de los Formularios C-1 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la Evaluacin de la Propuesta Tcnica () no alcancen el puntaje mnimo de cincuenta (50) puntos sern descalificadas.

26.3 Determinacin del Puntaje Total.

Una vez calificadas las propuestas Econmica y Tcnica de cada propuesta, se determinar el puntaje total (PTPi) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente frmula:

Donde:

: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

: Puntaje de la Propuesta Econmica

: Puntaje de la Propuesta Tcnica

La Comisin de Calificacin recomendar la adjudicacin de la propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (), cuyo monto adjudicado corresponder al valor real de la propuesta (MAPRA).

27 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIN Y RECOMENDACIN

El Informe de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta, deber contener mnimamente lo siguiente:

a) Nmina de los proponentes.

b) Cuadros de evaluacin.

c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

d) Causales para la descalificacin de propuestas, cuando corresponda.

e) Recomendacin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta.

f) Otros aspectos que la Comisin de Calificacin considere pertinentes.

28 RESOLUCIN DE ADJUDICACIN O DECLARATORIA DESIERTA

28.1 El RPC, recibido el Informe de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitir la Resolucin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta.

28.2 En caso de que el RPC solicite a la Comisin de Calificacin la complementacin o sustentacin del informe, podr autorizar la modificacin del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisin de la Resolucin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deber ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementacin o sustentacin del Informe de Evaluacin y Recomendacin, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendacin, deber elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contralora General del Estado.

28.3 La Resolucin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta ser motivada y contendr mnimamente la siguiente informacin:

a) Nmina de los participantes y precios ofertados.

b) Los resultados de la calificacin.

c) Causales de descalificacin, cuando corresponda.

d) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

e)Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

28.4 La Resolucin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta ser notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 51 de las NB-SABS. La notificacin deber incluir copia de la Resolucin y del Informe de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta.

29 CONCERTACIN DE MEJORES CONDICIONES TCNICAS

Una vez adjudicada la contratacin, la MAE, el RPC, la Comisin de Calificacin y el proponente adjudicado, podrn acordar mejores condiciones tcnicas de contratacin, si la magnitud y complejidad de la contratacin as lo amerita, aspecto que deber ser sealado en el Acta de Concertacin de Mejores Condiciones Tcnicas.

La Concertacin de Mejores Condiciones Tcnicas, no dar lugar a ninguna modificacin del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptar las condiciones tcnicas demandas por la entidad, se continuar con las condiciones tcnicas adjudicadas.

SECCIN V

SUSCRIPCIN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

30 SUSCRIPCIN DE CONTRATO

30.1 El proponente adjudicado deber presentar, para la suscripcin de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos sealados en el Formulario de Presentacin de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentacin cuya informacin se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

Las entidades pblicas debern verificar la autenticidad del Certificado del RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el cdigo de verificacin del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su pas de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

La entidad convocante deber establecer el plazo de entrega de documentos, que no deber ser menor a diez (10) das hbiles, computables a partir del vencimiento del plazo para la interposicin del Recurso Administrativo de Impugnacin.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su pas de origen o cuando stos participen en una Asociacin Accidental, el plazo no deber ser menor a quince (15) das hbiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deber continuar.

30.2 En caso que el proponente adjudicado justifique oportunamente el retraso en la presentacin de uno o varios documentos, requeridos para la suscripcin del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deber ampliar el plazo de presentacin de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tcita de suscribir el contrato, su propuesta ser descalificada, procedindose a la revisin de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificacin del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, adems, se ejecutar su Garanta de Seriedad de Propuesta y se informar al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artculo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificacin de adjudicacin se realiz una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponder la descalificacin de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisin efectuada para la formalizacin de la contratacin los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerar desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponder la descalificacin de la propuesta y la ejecucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta.

En los casos sealados precedentemente, el RPC deber autorizar la modificacin del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisin de la Resolucin de Adjudicacin.

30.3 En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deber presentar la Garanta de Correcta Inversin de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado.

31 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones al contrato podrn efectuarse mediante:

a) Contrato Modificatorio. Cuando la modificacin a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. Se podrn realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no debern exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

b) Contrato Modificatorio para Servicios Generales Recurrentes. Cuando la entidad requiera ampliar el plazo del servicio general recurrente, para lo cual, la instancia correspondiente, de manera previa a la conclusin del contrato, realizar una evaluacin del cumplimiento del contrato, la MAE o la autoridad que suscribi el contrato principal, podr tomar la decisin de modificar o no el contrato del servicio.

Esta modificacin podr realizarse por una (1) sola vez, no debiendo exceder el plazo establecido en el contrato principal.

SECCIN VI

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ACTA DE CONFORMIDAD

DEL SERVICIO GENERAL YCIERRE DEL CONTRATO

32 ADMINISTRACIN O SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES CONTNUOS

32.1 La forma de administracin o seguimiento y control de los servicios generales contratados desde su inicio hasta su conclusin ser realizada por la entidad contratante a travs de un Fiscal de Servicio que ser designado antes del inicio del mismo.

La Administracin o seguimiento y control se efectuara a travs de un Manual de Seguimiento y control que ser elaborado en base a lo establecido en el presente DBC y su contrato, antes del inicio del servicio general. El Fiscal del Servicio ser el medio autorizado de comunicacin, notificacin y aprobacin de todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con el servicio general, formando parte de la Comisin de Recepcin a la conclusin del mismo.

32.2 Por su parte, el contratante designar un Agente de Servicio, que ser un funcionario de planta que representar al proveedor del servicio general durante la vigencia del mismo. Su nombre debe ser comunicado a la entidad contratante, mediante nota escrita, en el momento de la suscripcin del contrato.

El Agente de Servicio representar al proveedor del servicio durante la ejecucin del mismo, coordinando permanentemente con la entidad contratante a travs del Fiscal de Servicio, para atender en forma satisfactoria el cumplimiento de las condiciones tcnicas establecidas en el contrato.

33 INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO GENERAL Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Concluida la prestacin del servicio general, la Comisin de Recepcin, elaborar el Informe de Conformidad del Servicio, en el que debe especificar el detalle del cumplimiento de las condiciones tcnicas establecidas en el contrato suscrito y de sus partes integrantes.

34 CIERRE DE CONTRATO

Emitido el Informe de Conformidad del Servicio por la Comisin de Recepcin, la Unidad Administrativa, efectuar el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las dems estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolucin de garanta(s) y emisin del Certificado de Cumplimiento de Contrato.

Los pagos por el servicio general se realizarn previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por el proponente.

SECCIN VII

GLOSARIO DE TRMINOS

Servicios Generales: Se define como servicios generales a los servicios que requieren las entidades pblicas para desarrollar actividades relacionadas al funcionamiento o la administracin de la entidad, los que a su vez se clasifican en servicios de provisin continua y servicios de provisin discontinua.

Servicios de Provisin Continua: Son aquellos cuya provisin es continua y estn ligados a la provisin de insumos, materiales y/o repuestos para cumplir con el servicio, tal el caso de los servicios de seguros, limpieza, vigilancia, mantenimiento, reparacin, atencin de alimentacin y otros similares.

Servicios de Provisin Discontinua: Son servicios que se utilizan en el desarrollo de las actividades de la entidad y cuyo requerimiento pese a ser rutinario puede ser discontinuo en el transcurso de una gestin; considerndose entre stos a los servicios de Courier, servicio de fotocopias, servicio de agencia de viajes, servicios de publicidad, publicaciones, transporte y otros similares. La contratacin de estos servicios se basa generalmente en precios unitarios.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Se define como el documento extendido por la entidad contratante a favor del proveedor del servicio general que oficializa el cumplimiento del contrato: detallando los aspectos ms importantes del mismo.

Convocante: Es la institucin de derecho pblico que requiere la provisin de servicios generales mediante convocatoria pblica.

Contratante: Es la institucin de derecho pblico que una vez realizada la convocatoria pblica y adjudicado el servicio general, se convierte en parte contractual del mismo.

Fiscal de Servicio: Servidor pblico de lnea y/o profesional especialista, designado por autoridad competente de la entidad contratante para realizar el seguimiento del servicio general, fiscalizando directamente el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y el contrato.

Proponente: Es la persona jurdica que muestra inters en participar en la Licitacin Pblica obteniendo el Documento Base de Contratacin. En una segunda instancia es la persona jurdica que presenta una propuesta dentro la Licitacin Pblica.

Desistimiento: Renuncia expresa o tcita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratacin, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Servicios Generales Recurrentes: Son servicios que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

PARTE II

INFORMACIN TCNICA DE LA CONTRATACIN

35 DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIN

1. DATOS DE LA CONTRATACIN

Objeto de la contratacin

:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO REFACCION OFICINAS DEL COMANDO DE EJERCITO.

ITEM Nro. 1: Contratacin del Servicio de Mano de Obra para el Proyecto Refaccin de las Oficinas del Comando de Comunicaciones e Informtica del Ejercito

El precio referencial pactado con la empresa se justifica con la programacin presentada por el monto de Bs95.166,00 (NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 00/100 BOLIVIANOS)

ITEM Nro. 2: Contratacin del Servicio de Mano de Obra para el Proyecto Refaccin de las Instalaciones del Comando General del Ejrcito

El precio referencial pactado con la empresa se justifica con la programacin presentada por el monto de Bs208.807,00 (DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100 BOLIVIANOS).

ITEM Nro. 3: Contratacin del Servicio de Mano de Obra para el Proyecto Refaccin de las Oficinas del Dpto. III Ops. Def. y Seg. en el Estado Mayor

El precio referencial pactado con la empresa se justifica con la programacin presentada por el monto de Bs85.866,80 (OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80/100 BOLIVIANOS).

ITEM Nro. 4: Contratacin del Servicio de Mano de Obra para el Proyecto Remodelacin de las Oficinas del Dpto. II - Informaciones

El precio referencial pactado con la empresa se justifica con la programacin presentada por el monto de Bs35.964,80 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 BOLIVIANOS).

ITEM Nro. 5: Contratacin del Servicio de Mano de Obra para el Proyecto Remodelacin del Saln Auditorio del Dpto. III Ops., Def. y Seg. en el Estado Mayor

El precio referencial pactado con la empresa se justifica con la programacin presentada por el monto de Bs127.327,20 (CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 BOLIVIANOS).

PRECIO REFERENCIAL TOTAL Bs. 553131.80 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO 80/100)

Modalidad

:

Contratacin Directa

Cdigo de la entidad para identificar al proceso

:

CD-DBCD-N021/2017

Gestin

:

2017

Precio Referencial

:

Bs. 553131.80 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO 80/100)

Plazo de Prestacin del Servicio

:

De acuerdo a las Especificaciones Tecnicas

Mtodo de Seleccin y Adjudicacin

:

x

a) Precio Evaluado Ms Bajo

b) Calidad, Propuesta Tcnica y Costo

Forma de Adjudicacin

:

a) Por el total

X

b) Por tems

c) Por Lotes

Tipo de garanta requerida para la Garanta de Seriedad de Propuesta(*)

a) Boleta de Garanta

:

b) Garanta a Primer Requerimiento

c) Pliza de Seguro de Caucin a Primer Requerimiento

Tipo de garanta requerida para la Garanta de Cumplimiento de Contrato(*)

:

x

a) Boleta de Garanta

b) Garanta a Primer Requerimiento

c) Pliza de Seguro de Caucin a Primer Requerimiento

Sealar para cuando es el requerimiento del servicio general

:

x

a) Servicios Generales para la gestin en curso

b) Servicios Generales recurrentes para la prxima gestin (el proceso llegar hasta la adjudicacin y la suscripcin del contrato estar sujeta a la aprobacin del presupuesto de la siguiente gestin)

Organismos Financiadores

:

#

Nombre del Organismo Financiador

% de Financiamiento

(de acuerdo al clasificador vigente)

1

OTROS RECURSOS ESPECIFICOS

100%

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la entidad

:

Corporacin de la Fuerzas Armadas-COFADENA

Domicilio

(fijado para el proceso de contratacin)

:

Ciudad

Zona

Direccin

La Paz

CENTRAL

AV. 6 DE AGOSTO N 2649 ENTRE PINILLA Y GOSALVEZ

Telfono

:

2430305

Fax

:

2430305

Correo electrnico

:

www.cofadena.gob.bo

30

3PERSONAL DE LA ENTIDAD

Mxima Autoridad Ejecutiva (MAE)

:

Ap. Paterno

Ap. Materno

Nombre(s)

Cargo

VASQUEZ

MOYA

FELIPE EDUARDO

GERENTE GENERAL COFADENA

Responsable del Proceso de Contratacin (RPC)

:

Ap. Paterno

Ap. Materno

Nombre(s)

Cargo

VILLEGAS

FLORES

MARCOS DANTE

DIRECTOR DE EMPRESAS

Encargado de atender consultas

:

Ap. Paterno

Ap. Materno

Nombre(s)

Cargo

SOTOMAYOR

FLORES

EDWIN

SUPERINTENDENTE DE OBRAS

31

4SERVIDORES PBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGNICA SON:

Ap. Paterno

Ap. Materno

Nombre(s)

Cargo

VASQUEZ

FELIPE EDUARDO

FELIPE EDUARDO

GERENTE GENERAL COFADENA

Ap. Paterno

Ap. Materno

Nombre(s)

Cargo

ROJAS

DAZA

OSMAN

DIRECTOR DE LOGISTICA

Ap. Paterno

Ap. Materno

Nombre(s)

Cargo

VILLEGAS

FLORES

MARCOS DANTE

DIRECTOR DE EMPRESAS

(*)La Entidad convocante establecer el tipo de garanta a ser presentado, cuando el objeto de la contratacin corresponda a la provisin de un servicio general continuo)

36 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIN

El proceso de contratacin de servicios generales, se sujetar al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

1

Publicacin del DBC en la pgina Web de COFADENA www.cofadena.gob.bo

:

Da

Mes

Ao

30

10

2017

2

Inspeccin Previa (si corresponde)

:

Da

Mes

Ao

Hora

Min.

-

-

-

-

:

-

AV. 6 DE AGOSTO N 2649 ENTRE PINILLA Y GOSALVEZ, CIUDAD DE LA PAZ

3

Consultas Escritas (fecha lmite)

:

Da

Mes

Ao

Hora

Min.

31

10

2017

10

:

30

AV. 6 DE AGOSTO N 2649 ENTRE PINILLA Y GOSALVEZ, CIUDAD DE LA PAZ

4

Reunin de Aclaracin

:

Da

Mes

Ao

Hora

Min.

31

10

2017

10

:

30

AV. 6 DE AGOSTO N 2649 ENTRE PINILLA Y GOSALVEZ, CIUDAD DE LA PAZ

5

Presentacin 15:00 y Apertura de Propuestas 15:30 (fecha lmite)

:

Da

Mes

Ao

Hora

Min.

01

11

2017

15

:

00

AV. 6 DE AGOSTO N 2649 ENTRE PINILLA Y GOSALVEZ, CIUDAD DE LA PAZ

6

Informe de Evaluacin y Recomendacin de Adjudicacin o Declaratoria Desierta (fecha lmite)

:

Da

Mes

Ao

03

11

2017

7

Adjudicacin o Declaratoria Desierta (fecha lmite)

:

Da

Mes

Ao

06

11

2017

8

Notificacin de la adjudicacin o declaratoria desierta (fecha lmite)

:

Da

Mes

Ao

06

11

2017

9

Presentacin de documentos para suscripcin de contrato (fecha lmite)

:

Da

Mes

Ao

07

11

2017

10

Suscripcin de contrato (fecha lmite)

:

Da

Mes

Ao

08

11

2017

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artculo 47 de las NB-SABS.

37 ESPECIFICACIONES TCNICAS

ESPECIFICACIONES TCNICAS

ITEM Nro. 1: Contratacin del Servicio de Mano de Obra para el Proyecto Refaccin de las Oficinas del Comando de Comunicaciones e Informtica del Ejercito

CONDICIONES GENERALES.

El presente pliego de especificaciones tcnicas junto a los planos y detalles constructivos; tienen preeminencia sobre cualquier otro documento tcnico. Cualquier discrepancia existente, deber ser resuelta por el Supervisor de Obra en coordinacin con el Fiscal de Obra. Cualquier enmienda u observacin, al presente pliego de especificaciones tcnicas, deber realizarse antes de la suscripcin del Contrato de Construccin.

RESPONSABILIDAD

El Contratista es absolutamente responsable de la buena ejecucin de todos y cada uno de los tems, bajo ninguna circunstancia podr eludir esta responsabilidad, alegando desconocimiento o ignorancia de las condiciones tcnicas.

La empresa constructora tiene LA OBLIGACIN DE REVISAR LOS VOLMENES DE OBRA, DE SER NECESARIA EN COORDINACIN CON EL SUPERVISOR Y FISCAL DE OBRA, cualquier modificacin deber ser consensuada y aprobada por el Supervisor de Obra y Fiscal.

Concluidos los trabajos, el contratista con la aprobacin del Supervisor deber presentar los planos As Built antes del ltimo pago sin que esto represente un costo adicional al monto contractual.

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la REFACCIN DE LAS OFICINAS DEL COMANDO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA DEL EJRCITO,

COSTO DE CADA TEM

El costo unitario de cada tem especificado cubre todas las incidencias que intervienen en el tem, como ser: materiales, equipo, herramientas, mano de obra, beneficios sociales, manipuleo, cargas impositivas, etc., an cuando no se indique expresamente en el presente pliego; salvo que exista expresamente indicacin contraria en la especificacin de uno o ms tems del presupuesto.

APROBACIN DE MATERIALES

Todos y cada uno de los materiales debern ser de buena calidad y aprobados por el Supervisor de Obra, ajustndose estrictamente a lo estipulado en el presente pliego. Si la calidad de algn material no se encuentra especificada, obligatoriamente deber merecer la aceptacin del Supervisor de Obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Construccin, refaccin y remodelacin en general.

PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial pactado con la empresa se justifica con la programacin presentada por el monto de Bs95.166,00 (NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 00/100 BOLIVIANOS).

PLAZO DE ENTREGA

A partir de la fecha de inicio del proceso de contratacin, el plazo de entrega de la empresa contratada sobre el proyecto es de 25 das calendario.

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

La Paz, en COFADENA o en el Proyecto de las Oficinas del Comando de Comunicaciones e Informtica del Ejercito.

ANTICIPO

Ninguno

EXPERIENCIA

Se requiere como mnimo experiencia con diferentes empresas privadas como pblicas de 2 aos para la adjudicacin y ejecucin de los proyectos presentados.

FORMA DE PAGO

Segn lo pactado por ambas partes la forma de pago se dar curso presentando previamente planillas de avance en el proyecto segn las fechas detalladas a continuacin:

Primer desembolso del 30%, de acuerdo a planilla de avance a partir de la suscripcin del contrato.

Segundo desembolso del 40%, de acuerdo a planilla de avance a partir de la suscripcin del contrato.

Tercer desembolso del 30% de acuerdo a planilla de avance a partir de la suscripcin del contrato.

FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacin se efectuar por el valor total del servicio que se requiere y/o presenta.

METODO DE SELECCIN Y ADJUDICACION

El mtodo a evaluar se toma por el precio evaluado ms bajo.

ITEM 1:DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO

UNIDAD:m

DESCRIPCIN:

Se refiere a la ejecucin de los trabajos necesarios para la demolicin total o parcial de construcciones existentes, que impidan el correcto desarrollo de las obras.

EJECUCIN:

Se efectuar la demolicin de muros en todos los lugares indicados sealados por el

Supervisor, segn las necesidades particulares de la obra, incluyendo cargue, transporte, descargue o traslado segn indicaciones del supervisor. Para efectuar el retiro se emplear las herramientas adecuadas que eviten la rotura de instalaciones existentes.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramientas menores, carretillas, volquetas y equipo de proteccin, el contratista utilizar el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptacin de la entidad.

Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad debern tener la aprobacin previa de la entidad y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificacin y del programa de trabajo.

Todos los equipos empleados por el contratista debern cumplir con las especificaciones de normas ambientales y la aprobacin de la entidad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida y pago de demoler el tem mencionado es el metro cuadrado (m); deber quedar a entera satisfaccin del y su costo incluye mano de obra, equipo, herramientas, cargue, transporte y descargue del material sobrante y dems elementos para su correcta ejecucin.

ITEM 2:PINTURA LATEX INTERIOR (DOS MANOS)ITEM 3:PINTURA EXTERIOR LATEX

UNIDAD:m

DEFINICIN

Este captulo se refiere al pintado de paredes interiores y exteriores como se indican en planos y/o instrucciones de la direccin de obra.

MATERIALES

Las pinturas ltex sern de primera calidad y marca industrial reconocida, debern suministrarse en los envases originales de fbrica, no se permitir que varen los tonos en los diferentes ambientes, as mismo la pintura ser del tipo anti moho por las condiciones de humedad de la zona.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN

Con anterioridad a la aplicacin de la pintura en las paredes de los ambientes interiores y exteriores, se corregirn todas las irregularidades que puedan presentar en el enlucido de estuco, lijando prolijamente la superficie y macillndola donde fuera necesario.

A continuacin, se aplicar una mano de sellador, la misma que se dejar secar completamente.

Una vez seca la mano de sellador, se aplicar una primera mano de pintura y cuando sta se encuentre totalmente seca, se aplicar la segunda mano hasta que quede la superficie totalmente cubierta y uniforme.

MEDICIN Y FORMA DE PAGO

El pintado se medir en metros cuadrados de muros, interiores y exteriores, aleros, etc. tomando en cuenta el rea neta de trabajo ejecutado; y ser la compensacin total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y dems gastos que incurriera el Contratista para la ejecucin del trabajo

ITEM 4:PISO FLOTANTE

UNIDAD:m

DESCRIPCION

Este trabajo se refiere a la colocacin de pisos flotantes sobre carpeta de hormign nivelado. El material a utilizar debe ser de primera calidad que cuente con la certificacin de la fbrica.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucin de los trabajos, los mismos debern ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El contratista deber entregar por lo menos tipos de pisos flotantes al consultor o al representante del propietario y obtener la autorizacin para el uso del material.

Esta autorizacin no exime al contratista sobre la calidad del producto.

FORMA DE EJECUCION

Los pisos flotantes sern construidos siguiendo fielmente los planos de detalle del proyecto.

Su colocacin se efectuar sobre contra pisos preparados de acuerdo a seccin hormigones.

MEDICION

El piso flotante se medir por metro cuadrado de superficie construida, el precio unitario incluir el costo de todos los materiales, la mano de obra, las herramientas, maquinaria y equipo necesarios para la construccin, as como las cargas sociales, e impuestos de la ley.

FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo, ser efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensacin total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecucin de este tem.

ITEM 5:PISO DE ALFOMBRA DE ALTO TRFICO

UNIDAD:m

DESCRIPCION

Consiste en el suministro e instalacin de alfombra de piso para alto trfico, con los pegantes recomendados por el fabricante, para lo cual se deben seguir las siguientes instrucciones:

FORMA DE EJECUCIN

La superficie debe estar plana y firme, libre de polvo, mugre, cera, grasa, humedad y/o elementos flojos.

El piso debe estar completamente seco, para garantizar la adherencia del pegante.

Se deben verificar las medidas antes de cortar los rollos de alfombra, dejando 2 cm. por cada lado de la alfombra, con el fin de realizar los cortes, empates o pegado en los bordes.

La instalacin de los tramos de alfombra debe hacerse toda en el mismo sentido de la fibra.

El mtodo de pegado debe ser pegado total, aplicando uniformemente el adhesivo para alfombra con llana metlica ranurada sobre toda la superficie, con un diente de 1/16 x 1/16 x 1/16, posteriormente se coloca la alfombra y se pasa un rodillo con un peso aproximado de 35 kg, en ambos sentidos, para adherir completamente la alfombra a la superficie. Si se requiere mayor presin en las reas donde no se logra con el rodillo (esquinas, bordes, uniones), se debe utilizar un mazo de caucho, nunca con martillo metlico.

Una vez aplicado el pegante o adhesivo se extiende la alfombra sobre la superficie del piso, sta se debe templar o estirar con ayuda de un templador mecnico o de rodilla.

Las uniones se deben sellar tanto a lo largo como a lo ancho, aplicando pegante en forma de hilo en la base primaria de los bordes de la alfombra, al largo de los dos tramos que se van a unir.

Los remates contra las paredes deben seguir exactamente su contorno, sin dejar espacios o quedar montadas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago ser el metro cuadrado instalado (M2), recibido a satisfaccin por el interventor. De igual manera todos los equipos, personal, costos directos e indirectos y dems necesarios para la ejecucin de esta actividad corrern por cuenta del contratista.

ITEM 6:PINTURA OLEO PARA PUERTAS DE MADERA

UNIDAD:m

DESCRIPCION

Este tem se refiere a la aplicacin de pintura al leo sobre las superficies de madera (puertas, ventanas, closets, marcos, zcalos, barandas, vigas etc.), de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacin de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Pintura al leo es una pintura resistente al agua que ser aplicada en superficies de madera dando un efecto nuevo y brillante.

Los diferentes tipos de pinturas, tanto por su composicin, como por el acabado final que se desea obtener, se especificarn en el formulario de presentacin de propuestas.

Se emplearn solamente pinturas cuya calidad y marca est garantizada por un certificado de fbrica.

La eleccin de colores ser atribucin del Supervisor de Obra, as como cualquier modificacin en cuanto a stos o al tipo de pinturas a emplearse en los diferentes elementos.

Para la eleccin de colores, el Contratista presentar al Supervisor de Obra, con la debida anticipacin, las muestras correspondientes a los tipos de colores indicados en los formularios de presentacin de propuestas.

FORMA DE EJECUCION

En carpintera de madera Previamente se lijarn y masillarn las superficies de toda la carpintera de madera.

Preparadas as las superficies se aplicarn una primera mano de sellador y se dejar secar por lo menos 48 horas.

Revisadas las superficies, masilladas nuevamente las irregularidades, se proceder a aplicar la mano de pintura al leo segn lo establecido en el formulario de presentacin de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra y finalmente se aplicarn las manos de pintura necesarias hasta cubrir en forma uniforme y homognea las superficies

MEDICION

La medicin en superficies de madera se efectuar en metros cuadrados, tomando en cuenta la superficie neta ejecutada, incluyendo marcos y ambas caras.

La medicin en vigas de madera se efectuar en metros cuadrados, tomando en cuenta nicamente las longitudes netas ejecutadas.

FORMA DE PAGO

Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios sern compensacin total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los trabajos

ITEM 7:PUERTA DE VIDRIO TEM. CON CHAPA Y FRENO

UNIDAD:m

DESCRIPCION

Este tem comprende la provisin y colocacin en obra de puertas de vidrio de acuerdo a las dimensiones y formas especificadas en los planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucin de los trabajos, los mismos debern ser aprobados por el Supervisor de Obra. Se emplearn materiales de primera clase.

El Contratista deber presentar una muestra de las bisagras para su aprobacin al igual que los dems accesorios de la puerta.

FORMA DE EJECUCION

Los soportes sern colocados en los vanos fijndolos primeramente y sin debilitar los muros o miembros estructurales.

Se proceder posteriormente al colocado de vidrios en la parte donde ocupar la puerta y la instalacin de chapas y seguros para estas contemplando los frenos y medidas de seguridad para este tipo de trabajo

MEDICION

Ser medida en metros cuadrados, la medicin incluir el ancho de marcos y hojas de vidrio

FORMA DE PAGO

La puerta construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya sealadas y medida de acuerdo el punto anterior ser pagada segn el precio unitario de la propuesta aceptada. El precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, etc.

ITEM 8:PROV. Y COLOCADO CHAPA EXTERIOR

UNIDAD:m

DEFINICIN

Este tem comprende el suministro de chapas exteriores de acuerdo a lo sealado en el formulario de presentacin de propuestas, planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales suministrados por el Contratista debern ser de calidad y marca reconocida y aprobados por el Supervisor de Obra. Su provisin en obra se efectuar en los embalajes y envases de fbrica.

Las chapas a colocarse en las puertas exteriores sern de embutir de doble pestillo y doble golpe. Un pestillo accionado por manija y el otro por llave plana, interior y exterior.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN

La colocacin de piezas de quincallera, se efectuar con la mayor precisin posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no excedan el tamao de las piezas a instalarse. Toda pieza de quincallera ser colocada con tornillos de tamao adecuado.

Cuando se especifique el empleo de cerrojos, en lugar de chapas, los primeros sern instalados en la cara de la puerta que da al exterior y los picaportes en la cara interior de la puerta. Los cerrojos sern fijados mediante pernos, no aceptndose el empleo de tornillos. Los picaportes se instalarn con tornillos, cuyas cabezas sern selladas mediante puntos de soldadura, de la misma manera que las tuercas de los pernos.

Hasta que la obra sea entregada, las llaves sern manejadas por personal responsable del Contratista. Al efectuarse la entrega, el Contratista realizara la entrega de todas las llaves de la obra incluyendo los duplicados.

MEDICIN

Todas las piezas de quincallera se medirn por pieza o juego colocado o en forma global, de acuerdo a lo especificado en el formulario de presentacin de propuestas.

FORMA DE PAGO

Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios sern compensacin total solamente por la provisin de los materiales puestos en obra. Por lo general slo se considerar la provisin del material, ya que el costo de la instalacin deber estar incluido dentro el tem de carpintera de madera, metlica y aluminio respectivamente.

ITEM 9:ZOCALO DE MADERA 4"

UNIDAD:m

DEFINICIN

Este tem se refiere a la ejecucin de zcalos con diferentes materiales, de acuerdo a las alturas, dimensiones, diseo y en los sectores singularizados en los planos de construccin, formulario de presentacin de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los zcalos de madera tendrn una altura entre 7 a10 cm., largos variables segn diseo y un espesor no menor de 5 mm.

En todos los casos el Contratista deber presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobacin.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN

De acuerdo al tipo de zcalos o guarda polvos especificados en el formulario de presentacin de propuestas se seguirn los procedimientos de ejecucin que a continuacin se detallan:

En forma general para el caso de zcalos sobre muros de adobe, previamente se rehundirn las juntas entre adobes y se limpiarn las superficies de todo material suelto. Luego se colocar una malla de alambre tejido de , asegurada firmemente con clavos de 1 pulgada.

En el caso de muros de otro tipo de material, igualmente se limpiarn en forma cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraos o residuos de morteros.

ITEM 10:CIELO FALSO PREFABRICADO DE PVC

UNIDAD:m

CONDICIONES GENERALES. -

El cielo falso se define como un sistema horizontal de revestimiento compuesto por placas modulares livianas apoyadas sobre un entramado de perfiles metlicos estandarizados, especialmente diseados para cumplir con requerimientos de absorcin acstica y aislamiento trmico. En el mercado se observan planchas de diversos materiales: fibra mineral, yeso cartn, yeso moldeado, polies-tireno expandido, metal y madera. Generalmente se utiliza en oficinas, clnicas, hospitales, malls y cines, no siendo habitual su aplicacin en el segmento residencial. Ms all de las caractersticas tcnicas, resulta interesante conocer algunos consejos prcticos para no pasar malos momentos cuando se instala el cielo falso. Entre los inconvenientes ms comunes estn las planchas que vuelan por el aire al abrirse una puerta o las que se deforman por el exceso de peso y/o humedad.

MATERIALES. -

Placas de PVC.

Perfiles de Aluminio

PROCEDIMIENTO. -

Es necesario recordar que las planchas se colocan sobrepuestas en los perfiles, sin la utilizacin de adhesivos ni pegamentos. Es que justamente una de las cualidades del cielo falso es su condicin de totalmente registrable, ya que permiten revisar sin inconveniente en cualquier punto las caeras y cables instalados entre el cielo y la losa. Igualmente, se suele acoplar a los perfiles clips, o accesorios similares, que retiene en su lugar a los paneles. En caso de que algn usuario solicite el sellado de las planchas, se emplea silicona estndar para esta operacin.Con estos consejos prcticos, la instalacin del cielo falso se transforma en una tarea sencilla y eficiente, pudiendo alcanzar la velocidad promedio de un maestro experimentado: unos 50 metros cuadrados diarios.

Fijaciones

Se debe asegurar que la calidad tcnica de la perfilera a utilizar es acorde a las necesidades del proyecto. Esto puede variar segn el peso de las placas o algn requerimiento especfico del proyecto en cuanto a resistencia al fuego. La calidad tcnica de los perfiles asegura un buen comportamiento de la estructura.

Los perfiles principales y secundarios no debern ir remachados a los perfiles perimetrales ya que esto rigidiza la estructura, no permitiendo su correcto funcionamiento ante requerimientos mecnicos.

Es importante asegurarse de que el paramento superior donde se instalarn las amarras o las fijaciones se encuentre en buenas condiciones estructurales ya que soportar las cargas asociadas al cielo falso.

Para la correcta instalacin de las fijaciones que sostendrn los perfiles principales en el paramento superior deber ser adecuado segn tipo de materialidad. Por ejemplo, en el caso de ser losa se recomienda la utilizacin de fijador tipo Hilti CC27 (ngulo pre-montado) o similar de igual resistencia, lo que asegura un comportamiento adecuado de la estructura.

El alambre adecuado para la fabricacin de colgantes es alambre galvanizado N14 como mnimo, o en su defecto se podr utilizar varillas con nivelador.

Los elementos de suspensin tendrn una separacin adecuada segn el peso de las placas. Para placas de yeso reforzadas con fibra de vidrio se deber respetar una separacin de 90 cm como mximo.

La distancia entre el primer elemento de suspensin y el perfil perimetral no debe superar los 60 cm.

Instalacin y desinstalacin

Si uno de los mayores beneficios que entrega el cielo falso es su cualidad de ser totalmente registrable, nada mejor que conocer con claridad la tcnica de instalacin y desinstalacin de las planchas.

Instalacin

Paso 1: Inserte la plancha en la perfilera metlica con el borde inverso al de la plancha que le sigue.

Paso 2: Suba el otro extremo y eleve completamente toda la plancha con ambas manos.

Paso 3: Finalmente, manteniendo la bandeja elevada deslcela hacia el lado contrario y bjela completamente para as conseguir el ajuste.

Desinstalacin

Paso 1: Sujetando con ambas manos la bandeja, eleve uno de sus extremos. Paso 2: Manteniendo elevado el extremo de la bandeja, deslcela como lo indica la flecha.Paso 3: Asegurando con ambas manos la bandeja, baje el extremo opuesto de ella.Paso 4: Finalmente, retire la plancha con una inclinacin tal como lo indica la flecha.En Sntesis

El cielo falso, definido como un sistema horizontal de revestimiento de placas modulares livianas apoyadas sobre un entramado de perfiles metlicos, es diseado para cumplir requerimientos de absorcin acstica y aislamiento trmico en diversas dependencias. Entre las recomendaciones para una correcta instalacin est la especificacin de los perfiles y planchas, el anlisis riguroso del plano de la obra, y el cuidado en las cubicaciones en terreno.

MEDICION Y FORMA DE PAGO. -

Los cielos falsos se medirn y pagarn por metro cuadrado de superficie ejecutada y el costo incluir todos los materiales, mano de obra y equipos requeridos para ejecutar la obra conforme a lo descrito en las presentes especificaciones.

Las reservaciones para luminarias y otros huecos mayores a 0,45 m no se considerarn en el clculo de la superficie ejecutada.

ITEM 11:PISO CERAMICA ESMALTADA ALTO TRAFICO C/TEXTURA

UNIDAD:m

CONDICIONES GENERALES

Se colocarn sobre contra pisos ejecutados, segn las especificaciones sobre pisos de hormign segn las especificaciones.

La superficie que recibir el piso debe picarse ligeramente y lavarse a fin de remover todo el material extrao u hormign suelto.

El trnsito sobre el piso slo se permitir despus de 7 das de colocado. El Contratista debe tomar las previsiones para que los pisos colocados, no sufran deterioro por otros trabajos.

MATERIALES

Se utilizarn piezas de cermica sin vitrificar o verificados antideslizantes segn se seala en el Formulario de Propuestas, que presenten formas perfectas, superficies planas, dimensiones constantes y que se hallen perfectamente cocidas para garantizar su existencia al desgaste.

El Contratista deber entregar muestras de por lo menos dos diferentes marcas de cermica para piso y obtener del Consultor o del Representante del Propietario a autorizacin para el uso del material. Esta autorizacin no exime al Contratista sobre a calidad del producto.

En la colocacin se utilizar cemento cola.

PROCEDIMIENTO

Su colocacin se efectuar sobre la superficie preparada. Antes de colocar la cermica se nivelar el piso, de acuerdo a las cotas del proyecto, utilizando maestras colocadas a distancia no mayores de 4 m.

En el caso de existir rejillas para evacuacin de agua, se darn pendientes de 0,5 a 1%. Las piezas de cermica previamente saturadas de agua, se colocarn sobre un lecho de mortero de cemento 1:2 cuyo espesor no sea inferior a 3 mm. La consistencia debe ser blanda de manera que la mezcla pueda distribuirse uniformemente abajo y subir entre las juntas de las piezas (1 mm) con la sola presin de la mano.

Las piezas se alinearn mediante lienzas extendidas en ambas direcciones y se colocarn perfectamente niveladas.

En caso necesario, las piezas se cortarn empleando herramientas especiales y en ningn caso se aceptarn rellenos en el piso con materiales que no sean el propio revestimiento de cermica.

Durante la operacin de colocacin se tendr el cuidado de limpiar, con trapos secos y limpios, todo residuo de mezcla depositado sobre las piezas.

Terminada la colocacin del piso en un ambiente, se sealarn las juntas con lechada de cemento gris o blanco, segn el color del piso. Queda prohibido el uso de colorantes que destruirn irremediablemente la calidad del piso.

La limpieza de estos pisos se efectuar mediante solucin de cido clorhdrico diluido en agua 1 litro de cido por cada 50 m de piso), despus de 24 horas de colocar la echada, para evitar que las cermicas se manchen con residuos de mezcla.

Media hora despus de tratado el piso con cido, se lavar con abundante agua limpia y frotando al mismo tiempo con un cepillo, operacin que se repetir hasta que desaparezcan completamente los cristales blancos de cloruros.

Se protegern hasta su entrega a fin de evitar salpicaduras de pinturas, barnices u otros materiales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los pisos de cermica se medirn por metro cuadrado de superficie ejecutada. Los zcalos por metro lineal ejecutado. El precio incluir el costo de todos los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo necesarios para la realizacin de los trabajos descritos.

ITEM 12:REVESTIMINETO CERAMICA NACIONAL. (INCLUYE REVOQUE)

UNIDAD:m

DESCRIPCIN. -

Se conoce con este nombre al recubrimiento de paramentos interiores y exteriores de cualquier elemento vertical de una construccin con piezas de cermica. Por lo general, es utilizado en ambientes expuestos a humedad constante.

El objetivo es la construccin del recubrimiento cermico, disponiendo de una superficie de proteccin impermeable y de fcil limpieza.

En los revestimientos se pueden encontrar una gran gama de colores, formatos y dimensiones.

METODOLOGA. -

Las piezas cermicas sern colocadas de abajo hacia arriba comenzando por la segunda fila.

Fijacin con Cemento-cola:

Primero se deber revocar la pared con mortero de cemento siguiendo el mismo procedimiento que explic en el tema Revoque Exterior.

Una vez revocada la pared, se seguir el mismo procedimiento explicado anteriormente con la diferencia que; para la fijacin de las piezas se usar pegamento. Se proceder a aplicar el pegamento sobre la superficie, extendindolo con una plancha dentada, lo que garantizar que la pieza cermica este totalmente cubierta de pegamento.

Las piezas sern colocadas siguiendo el eje del hilo mvil y manteniendo una separacin definida por clavos de 1 . (No se humedecer la cermica).

Despus de que todas las piezas hayan sido fijadas en su posicin se proceder a quitar el mortero o Cemento cola existente de las juntas para luego limpiar cuidadosamente toda la superficie.

Terminado el revestimiento se dejar secar por lo menos un da para realizar los cortes en la cermica donde se alojarn accesorios tales como: jaboneras, toalleros y cajas de luz. Para realizar los cortes se debe hacer primero un replanteo a lpiz y luego cortar la cermica con amolador de disco diamantado.

Finalmente se debe rellenar las juntas con una lechada de cemento blanco con adicin de colorante adoptado de acuerdo al color de la cermica. Despus de 1 hora se deber limpiar toda la superficie con un trapo hmedo retirando el excedente con la finalidad de que no quede ninguna mancha sobre la cermica obteniendo as una superficie uniforme. Despus de las 8 horas de aplicar la lechada se proceder al curado aplicando agua sobre la superficie.

MEDICIN Y PAGO. -

La medicin se la har en unidad de superficie, en base a la medicin del rea realmente ejecutada que debe ser verificada en sitio y con planos del proyecto. Su pago ser por (m)

ITEM 13:CEPILLADO Y LUSTRADO DE PISOS

UNIDAD:m

DEFINICION. -

Este item se refiere al, cepillado, asqueteado, masillado, encerado y lustrado de pisos de madera, pulimentado a mquina, encerado y lustrado de pisos de mosaico y finalmente lavado de los dems pisos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Para todas las curaciones o masillados que haya que verificar se utilizar una masilla perfectamente preparada, donde solo se use aceite de triple cocido, de marca reconocida.

La mquina pulidora para eliminar los resaltes o defectos de colocacin de mosaicos, con objeto de dejar superficies totalmente lisas, ser propuesta del Contratista y aprobada por el Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. -

Primeramente, se lavarn todos los pisos con agua y jabn para eliminar residuos de pintura y suciedad de cualquier otra naturaleza.

A continuacin, y segn se trate de los diferentes tipos de pisos se proceder, sea a su cepillado, pulido a mquina u otro, para recin aplicar las manos de cera correspondientes y su final lustrado a mquina.

MEDICION. -

Todos los trabajos de limpieza desde su preparacin hasta el lustrado final de pisos se medirn en metros cuadrados.

FORMA DE PAGO. -

Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medidos segn lo previsto en el punto Medicin sern pagados al precio unitario de la propuesta aceptada por m2., Este precio ser compensacin total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en el costo de estos trabajos.

ITEM 14:PROV. COL. DE INODORO TANQUE BAJO

UNIDAD:pza

ITEM 15:PROV. COLOCACION DE LAVAMANOS EN MESON C/GRIFERIA

UNIDAD:m

DEFINICION. -

Este tem se refiere a la provisin y colocacin de artefactos sanitarios y sus accesorios, de acuerdo a la ubicacin y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentacin de propuestas y/o indicaciones del Supervisor de Obras.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deber suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucin de los trabajos.

Los artefactos sanitarios y sus accesorios sern de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobacin respectiva, previa su instalacin en obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN.

A. INODOROS

Se refiere a la provisin e instalacin de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo tanque bajo, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentacin de propuestas.

La instalacin de inodoros comprender: La colocacin del artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujecin al piso, conexin del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles cromadas, quedando prohibido el uso de chicotillos de plomo, de tal modo que, concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

B. LAVAMANOS

Se refiere a la provisin e instalacin de lavamanos de porcelana vitrificada con sus accesorios, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentacin de propuestas.

La instalacin del lavamanos comprender: la colocacin del artefacto completo del tipo mediano, el sifn de plomo de 1 pulgada, grifera de una llave de control cromada, la conexin del grifo al sistema de agua potable mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, quedando prohibido el uso de chicotillos de plomo. Cuando se especifique lavamanos del tipo Ovalina, se deber tener cuidado en su correcta instalacin al mesn correspondiente.

MEDICIN

Los artefactos y accesorios sanitarios y de lavandera sern medidos por pieza instalada y correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentacin de propuestas.

FORMA DE PAGO

Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio ser compensacin total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los trabajos.

ITEM 16:PROV. E INSTALACION DE LORENZETTI

UNIDAD:pza

DESCRIPCIN

Este tem se refiere a la instalacin sanitaria de la ducha.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Comprende la provisin e instalacin de una ducha o simplemente una regadera de la marca o tipo establecido en el formulario de presentacin de propuestas.

Todo el material ser provedo por el contratista, la calidad de los mismos deber ser aprobada por el Supervisor de Obras.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCIN

Previa a la instalacin de la base de la ducha, deber verificarse que toda la instalacin de agua potable y desage sanitario este culminada.

El especialista instalar la ducha y sus accesorios como indica el fabricante, para evitar posibles fugas de agua y mal funcionamiento del equipo sanitario.

Concluida la colocacin, el Supervisor de Obras efectuar una revisin prolija de la obra ejecutada, luego se proceder a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidrulica). Una vez concluida la prueba, se procede a fijar la base de la ducha al piso con cemento blanco.

MEDICIN

Este tem se medir por PIEZA colocada y terminada en sitio.

FORMA DE PAGO

El pago por este tem se realizar de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensacin total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecucin de este trabajo.

ITEM 17:LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 40 W

UNIDAD:pto

ITEM 18:LUMINARIAS TIPO APLIQUE

UNIDAD:pto

ITEM 19:INTERRUPTOR DOBLE PLACA

UNIDAD:pza

ITEM 20:TOMACORRIENTE DOBLE PLACA

UNIDAD:pza

ITEM 21:TOMACORRIENTES DOBLE PLACA PARA PISO E INTERNET

UNIDAD:pto

INSTALACIONES ELECTRICAS

DEFINICIN

Este tem se refiere a la instalacin de las lneas de alimentacin y distribucin de energa elctrica domiciliaria, las que se considerarn desde la acometida hasta la ltima lmpara o toma corriente, de acuerdo a lo