7252019 Establecen Medidas de Prevencion de Seguridad en La Ejecucio Ordenanza No 435 Msi 1396810 1
httpslidepdfcomreaderfullestablecen-medidas-de-prevencion-de-seguridad-en-la-ejecucio-ordenanza-no-435 13
590967NORMAS LEGALESLunes 27 de junio de 2016
El Peruano
y 24 Servicios brindados en Exclusividad conforme lasdenominaciones y detalles establecidos en el ANEXO queforma parte integrante de dicha Ordenanza
Que mediante el Informe Nordm 006-2016-GPPRMDB laGerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacioacutensugiere la actualizacioacuten de los porcentajes de la UnidadImpositiva Tributaria ndash UIT 2016 correspondiente a losporcentajes expresados de los derechos de traacutemite porlos procedimientos y servicios administrativos brindadosen exclusividad y del Texto Uacutenico de Procedimientos
Administrativos Institucional ndash TUPA de la MunicipalidadDistrital de Barranco solicitando la emisioacuten del Decreto
Alcaldiacutea respectivoQue la Gerencia de Asesoriacutea Juriacutedica a traveacutes
del Informe Nordm 224-2016-OAJMDB emite opinioacutenlegal favorable para proceder a realizar los cambiospropuestos a traveacutes de la emisioacuten de un Decreto de
Alcaldiacutea siempre que se cumpla con la normatividadlegal vigente y mediante Memoraacutendum Nordm 350-
2016-GMMDB la Gerencia Municipal deriva losactuados para la emisioacuten de Decreto de Alcaldiacuteacorrespondiente
Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultadesconferidas por los Artiacuteculos 20deg numeral 6) 39deg y 42deg dela Ley Ndeg 27972 Ley Orgaacutenica de Municipalidades y conla visacioacuten de la Gerencia de Planeamiento Presupuestoy Racionalizacioacuten Gerencia de Asesoriacutea Juriacutedica y de laGerencia Municipal
DECRETA
Artiacuteculo Primero- ACTUALIZAR los Derechosde Traacutemite por los procedimientos y serviciosadministrativos brindados en exclusividad del TextoUacutenico de Procedimientos Administrativo ndash TUPA de laMunicipalidad Distrital de Barranco en lo que correspondea los porcentajes de la UIT de acuerdo al monto de S395000 seguacuten ANEXO que forma parte integrante delpresente Decreto
Artiacuteculo Segundo- ACTUALIZAR los requisitos delos siguientes Procedimientos Administrativos 1 2 3 45 6 7 8 9 37 38 39 40 41 42 47 49 50 51 5253 54 55 56 58 59 60 62 63 64 65 66 67 6871 72 73 74 75 76 77 78 79 83 84 89 95 9698 99 103 105 106 107 115 117 118 119 120 y122 contemplados en el Texto Uacutenico de Procedimientos
Administrativo ndash TUPA de la Municipalidad Distrital deBarranco
Artiacuteculo Tercero- ACTUALIZAR los plazosy calicaciones de los siguientes Procedimientos Administrativos 43 51 52 53 y 57 contemplados en elTexto Uacutenico de Procedimientos Administrativo ndash TUPA dela Municipalidad Distrital de Barranco
Artiacuteculo Cuarto- ENCARGAR a la GerenciaMunicipal y a la Gerencia de Planeamiento Presupuestoy Racionalizacioacuten y demaacutes Unidades Orgaacutenicas de estacorporacioacuten Edil el estricto cumplimiento del presenteDecreto
Artiacuteculo Quinto- ENCARGAR a la Subgerenciade Traacutemite Documentario y Archivo la publicacioacutenen lugares visibles de la entidad la Actualizacioacuten delos teacuterminos porcentuales de los Derechos de Traacutemitede los procedimientos administrativos contenidos en elTUPA en funcioacuten al valor de la UIT para el antildeo 2016en el marco de la Ley Ndeg 27806 Ley de Transparenciay Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica su modicatoria y suReglamento
Artiacuteculo Sexto- ENCARGAR a la Sub Gerencia deSistemas y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten la publicacioacutendel Texto Uacutenico de Procedimientos Administrativos- TUPA en el Portal Institucional de la Municipalidady a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto yRacionalizacioacuten en el Portal Servicios al Ciudadano yEmpresas ndash PSCE
Regiacutestrese comuniacutequese y cuacutemplase
FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG Alcalde
1396883-1
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Establecen medidas de prevencioacuten
de seguridad en la ejecucioacuten de obrasde edi983142icacioacuten y en establecimientoscomerciales en el distrito de San Isidro
ORDENANZA Ndeg 435-MSI
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
POR CUANTO
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
VISTO En Sesioacuten Ordinaria de Concejo de la fecha el
Dictamen Ndeg 50-2016-CAJLIMSI de la Comisioacuten de AsuntosJuriacutedicos Laborales e Informaacutetica el Dictamen Ndeg13-2016-CDDUSOSMMSI de la Comisioacuten de Desarrollo UrbanoSostenibilidad Obras y Servicios Municipales el DictamenNdeg 009-2016-CSCFTGRDMSI de la Comisioacuten de SeguridadCiudadana Fiscalizacioacuten Traacutensito y Gestioacuten de Riesgo deDesastres el Memoraacutendum Ndeg405-2016-1400-GSCGRDMSI de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestioacuten deRiesgo de Desastres y el Informe Ndeg 0294-2016-0400-GAJMSI de la Gerencia de Asesoriacutea Juriacutedica y
CONSIDERANDO
Que los artiacuteculos 194deg y 197deg de la ConstitucioacutenPoliacutetica del Peruacute indican que las municipalidadesprovinciales y distritales son los oacuterganos de gobiernolocal con autonomiacutea poliacutetica econoacutemica y administrativaen los asuntos de su competencia y brindan serviciosde seguridad ciudadana asiacute como el artiacuteculo II delTiacutetulo Preliminar de la Ley Nordm 27972 Ley Orgaacutenica deMunicipalidades sentildeala que dicha autonomiacutea radica enla facultad de ejercer actos de gobierno administrativos yde administracioacuten con sujecioacuten al ordenamiento juriacutedicocorrespondieacutendole al Concejo Municipal conforme alnumeral 8 del artiacuteculo 9deg de la uacuteltima norma aprobarmodicar o derogar las ordenanzas
Que el artiacuteculo IV del Tiacutetulo Preliminar de la citada LeyOrgaacutenica sentildeala que los gobiernos locales representanal vecindario promueven la adecuada prestacioacuten de
los servicios puacuteblicos locales y el desarrollo integralsostenible y armoacutenico de su circunscripcioacutenQue por su parte el subnumeral 25 del numeral 2
del artiacuteculo 73deg de la Ley Orgaacutenica de Municipalidadesprescribe que las municipalidades tomando en cuenta sucondicioacuten de municipalidad provincial o distrital asumen lascompetencias y ejercen las funciones especiacutecas sentildealadasen dicha norma con caraacutecter exclusivo o compartido entreotros en materia de seguridad ciudadana
Que el artiacuteculo 85deg numeral 3 de la citada Leyestablece las funciones especiacutecas exclusivas delas municipalidades distritales respecto al servicio deseguridad ciudadana
Que por su parte el artiacuteculo 9deg del Decreto Legislativoque regula el uso de las caacutemaras de videovigilanciaDecreto Legislativo Nordm 1218 prescribe que los propietarioso poseedores de establecimientos comerciales abiertos alpuacuteblico con un aforo de cincuenta (50) personas o maacutesdeben instalar caacutemaras de videovigilancia acorde con lanalidad de garantizar la seguridad de los consumidores yprevencioacuten e investigacioacuten del delito
Que en este contexto a n de contribuir a la prevencioacutende la comisioacuten de delitos y faltas resulta necesario establecerdisposiciones destinadas a garantizar la seguridadciudadana en el distrito de San Isidro especiacutecamente enlas obras de edicacioacuten y establecimientos comercialesabiertos al puacuteblico en atencioacuten que seguacuten las estadiacutesticasdelictivas se encuentra registrado un alto iacutendice de comisioacutende delitos durante la ejecucioacuten de tales actividades
Estando a lo expuesto y en uso de las facultadesconferidas por el numeral 8) del artiacuteculo 9deg y los artiacuteculos39deg 40deg y 46deg de la Ley Orgaacutenica de MunicipalidadesLey Nordm 27972 el Concejo Municipal por mayoriacutea y con
7252019 Establecen Medidas de Prevencion de Seguridad en La Ejecucio Ordenanza No 435 Msi 1396810 1
httpslidepdfcomreaderfullestablecen-medidas-de-prevencion-de-seguridad-en-la-ejecucio-ordenanza-no-435 23
590968 NORMAS LEGALES Lunes 27 de junio de 2016 El Peruano
dispensa del traacutemite de lectura y aprobacioacuten de Actaaproboacute la siguiente
ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DEPREVENCIOacuteN DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIOacuteN DEOBRAS DE EDIFICACIOacuteN Y EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
TIacuteTULO IDISPOSICIONES GENERALES
Artiacuteculo 1deg- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIOacuteNLa presente ordenanza tiene por objeto establecer
medidas preventivas de seguridad ciudadana en obras deedicacioacuten nuevas y las demoliciones que cuenten con larespectiva licencia en sus distintas modalidades y en losestablecimientos comerciales abiertos al puacuteblico con un aforomayor o igual a cincuenta (50) personas que se encuentrenubicados en la jurisdiccioacuten del distrito de San Isidro
Artiacuteculo 2deg- FINALIDADTiene como nalidad establecer disposiciones que
coadyuven a la seguridad ciudadana de los vecinospropietarios yo trabajadores de las obras de edicacioacutenasiacute como a las personas que acudan a los establecimientoscomerciales contribuyendo a la prevencioacuten de la comisioacutende delitos y faltas durante la ejecucioacuten de tales actividades
Artiacuteculo 3deg- ORGANOS COMPETENTESPara la aplicacioacuten de las disposiciones establecidas en
la presente ordenanza seraacuten competentes las siguientesunidades orgaacutenicas
31 La Subgerencia de Licencias y Autorizaciones de la
Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano pondraacute enconocimiento a la Subgerencia de Fiscalizacioacuten lo siguiente
a) las licencias de edicacioacuten debiendo precisar lafecha de inicio de la obra y horarios de trabajo autorizados
b) las licencias de funcionamiento con giro establecimientocomercial con un aforo mayor a 50 personas
32 La Subgerencia de Fiscalizacioacuten de la Gerencia deSeguridad Ciudadana y Gestioacuten de Riesgos de Desastrecoordinaraacute con la Subgerencia de Serenazgo respecto de lavericacioacuten de las disposiciones de la presente ordenanza
TIacuteTULO IIDE LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD
AL INICIO DE LAS OBRAS DE EDIFICACIOacuteN YLA EXCEPCIOacuteN DE SU APLICACIOacuteN
Artiacuteculo 4deg- DE LA RELACION DE TRABAJADORESEn el plazo de 15 diacuteas calendario como maacuteximo
contados a partir de la fecha de inicio de la obra establecidoen su cronograma suscrito en la Subgerencia de Licenciasy Autorizaciones el propietario yo constructor presentaraacutea la Subgerencia de Fiscalizacioacuten de la Gerencia deSeguridad Ciudadana y Gestioacuten de Riesgo de Desastresla relacioacuten de trabajadores de la obra entre los cuales seconsignaraacute los siguientes datos
41 Personal de obra
a) Apellidos y nombresb) DNI
c) Edad
d) Domicilio
e) Cargo o labor que desempentildea
f) Fotografiacutea actualizada
g) Antecedentes policiales y penales vigentes
Artiacuteculo 5deg- DE LA INSTALACION DE UN SISTEMADE VIDEO VIGILANCIA
En el plazo de 15 diacuteas calendario como maacuteximocontados a partir de la fecha de inicio de la obra establecido
en su cronograma suscrito en la Subgerencia de Licenciasy Autorizaciones el constructor yo propietario instalaraacute unsistema de video vigilancia en la entrada y salida de la obrade modo tal que permita el registro visual de placas de los
vehiacuteculos y se pueda visualizar el rostro de las personas queingresan y salen de la obra con una capacidad de grabacioacutenno menor de cuarenta y ocho (48) horas El constructor yopropietario deberaacute mantener una copia de las imaacutegeneshasta por un plazo de treinta (30) diacuteas calendario
Artiacuteculo 6deg- DE LA SEGURIDAD PRIVADA Al inicio de la obra conforme al cronograma suscrito en
la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones el constructoryo propietario contaraacute con un servicio de seguridadprivada de 24 horas cumpliendo para su contratacioacuten con lanormativa pertinente con la nalidad de dar seguridad a laspersonas que se ubican dentro de la obra de construccioacuteny su patrimonio Ademaacutes el constructor yo propietariodeberaacute tener el registro de ingreso y salida de personas ala obra de construccioacuten incluyendo a los proveedores yoterceros detallando nombres y apellidos razoacuten social yomotivo de ingreso a la obra de construccioacuten
Artiacuteculo 7deg- DE LA EXCEPCIONNo es de aplicacioacuten las disposiciones del presentetiacutetulo a las obras de edicacioacuten con uso de viviendaunifamiliar
TIacuteTULO IIIDE LA INSTALACIOacuteN DE UN SISTEMA DE VIDEO
VIGILANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES
Artiacuteculo 8deg- DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIALas personas naturales yo juriacutedicas conductores de
los establecimientos comerciales que tengan un aforomediano yo de gran auencia de puacuteblico (mayor o iguala 50 personas) estaacuten obligados de instalar un sistema de
video vigilancia en sus establecimientos comerciales conuna capacidad de grabacioacuten no menor a 48 horas
TITULO IVDE LA DESIGNACION DE COORDINADORES DESEGURIDAD DE LAS OBRAS DE EDIFICACIOacuteN Y
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Artiacuteculo 9deg- DE LOS COORDINADORES DESEGURIDAD
Los titulares de las licencias de edicacioacuten yofuncionamiento deberaacuten acreditar ante la Subgerenciade Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadanay Gestioacuten de Riesgo de Desastres la identicacioacutendel personal responsable de seguridad privada con lanalidad de realizar las coordinaciones respectivas sobreseguridad ciudadana
TITULO VDEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIOacuteN
Artiacuteculo 10deg- DEL PROCEDIMIENTO DEVERIFICACIOacuteN
Los inspectores del Equipo Funcional de Inspeccionesy Control de la Subgerencia de Fiscalizacioacuten de manerainopinada y de ser el caso con el apoyo de la Subgerenciade Serenazgo y el auxilio de la Policia Nacional delPeruacute realizaraacuten una inspeccioacuten con la nalidad devericar el cumplimiento de las acciones preventivas
de seguridad ciudadana en la obra de edicacioacuten yen los establecimientos comerciales quienes ante suincumplimiento procederaacuten conforme al Reacutegimen de
Aplicacioacuten de Sanciones Administrativas y la Tablade Infracciones y Sanciones Administrativas de laMunicipalidad de San Isidro
TITULO VIDEL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIONES DE
LAS MEDIDAS PREVENCIOacuteN
Artiacuteculo 11deg- DEL RECONOCIMIENTO A LASOBRAS DE EDIFICACIOacuteN Y ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES
Realizada la vericacioacuten las obras de edicacioacuten y
los establecimientos comerciales que cumplan con lasdisposiciones de la presente ordenanza obtendraacuten comoreconocimiento el respectivo Certicado Municipal que losdistingan como ldquolocales segurosrdquo
7252019 Establecen Medidas de Prevencion de Seguridad en La Ejecucio Ordenanza No 435 Msi 1396810 1
httpslidepdfcomreaderfullestablecen-medidas-de-prevencion-de-seguridad-en-la-ejecucio-ordenanza-no-435 33
590969NORMAS LEGALESLunes 27 de junio de 2016
El Peruano
DISPOSICIONES FINALES
Primera- INCORPORAR en la Tabla de Infraccionesy Sanciones Administrativas vigente las siguientesinfracciones
15 INFRACCIONES SOBRE SEGURIDADCIUDADANA
COacuteDIGO INFRACCIOacuteN OBSER-
VACION SANCIOacuteN
MEDIDA
COMPLEMENTARIA
151
Por no presentar la relacioacutende trabajadores de la obra de
edifcacioacuten
MULTA 100 UITPARALIZACION DE
OBRA
152
Por no contar con el servicio
de seguridad privada en la
obra de edifcacioacuten
MULTA 200 UITPARALIZACION DE
OBRA
153
Por mantener en malas
condiciones el sistema
de video vigilancia en laobra de edifcacioacuten yoestablecimientos comerciales
PREVENTIVA 200 UIT
PARALIZACION DE
OBRA
154
Por no instalar un sistema de
sistema de video vigilanciaen la obra de edifcacioacuten yo
establecimientos comerciales
MULTA 400 UITPARALIZACION DE
OBRA
Segunda- ENCARGAR el cumplimiento de la presenteOrdenanza a la Subgerencia de Fiscalizacioacuten Subgerenciade Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana yGestioacuten de Riesgo de Desastres Subgerencia de Licenciasy Autorizaciones de la Gerencia de Autorizaciones yControl Urbano Gerencia de Tecnologiacuteas de Informacioacuteny Comunicacioacuten y demaacutes unidades orgaacutenicas que resulten
competentes asiacute como su publicacioacuten en el DiarioOcial El Peruano a la Secretariacutea General y a la Ocinade Comunicaciones e Imagen en la paacutegina web de laMunicipalidad de San Isidro (wwwmunisanisidrogob pe)
Tercera- FACULTAR al sentildeor Alcalde a dictar lasmedidas complementarias y reglamentarias en el marcode las normas legales vigentes para la correcta aplicacioacutende la presente ordenanza
Cuarta- DEROGAR la Ordenanza Ndeg 364-MSI y todaaquella norma que se oponga a la presente
Quinta- La presente Ordenanza entraraacute en vigenciaa partir del diacutea siguiente de su publicacioacuten en el DiarioOcial El Peruano
POR TANTO
Mando se registre comunique publique y cumpla
Dado en San Isidro a los 22 diacuteas del mes de junio de 2016
MANUEL VELARDE DELLEPIANE Alcalde
1396810-1
Ordenanza que modi983142ica el ldquoReacutegimenComplementario de Devolucioacuten deObligaciones Tributariasrdquo aprobado por
Ordenanza Ndeg 177983085MSI
ORDENANZA Ndeg 436-MSI
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
POR CUANTO
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
VISTO En Sesioacuten Ordinaria de Concejo de la fechael Dictamen Ndeg 53-2016-CAJLIMSI de la Comisioacuten de
Asuntos Juriacutedicos Laborales e Informaacutetica Dictamen Ndeg27-2016-CAFRPMSI de la Comisioacuten de Administracioacuten
Finanzas Rentas y Presupuesto Memoraacutendum Muacuteltiple Ndeg0021-2016-1100-GATMSI de la Gerencia de AdministracioacutenTributaria Informe Ndeg 99-2016-0810-SSC-GAFMSI de laSubgerencia de Contabilidad y Costos Informe Ndeg 153-
2016-0820-STESMSI de la Subgerencia de TesoreriacuteaMemoraacutendum Ndeg 0365-2016-1100-GATMSI de la Gerenciade Administracioacuten Tributaria Informe Ndeg 0304-2016-0400-GAJMSI de la Gerencia de Asesoriacutea Juriacutedica y
CONSIDERANDO
Que mediante Ordenanza Nordm 177-MSI se aproboacute unldquoReacutegimen Complementario de Devolucioacuten de ObligacionesTributariasrdquo estableciendo que para el cumplimiento de lasresoluciones que ordenen la devolucioacuten de pagos de arbitriosderivados de procesos iniciados antes del 17 de agosto de2005 amparados en la regla de excepcioacuten dispuesta enel iacutetem 3 numeral 3 del Fallo de la Sentencia del TribunalConstitucional recaiacuteda en el Expediente Nordm 00053-2004-PITCdichas devoluciones se ejecutaraacuten luego de la reliquidacioacutenque corresponda y el saldo o creacutedito a favor del contribuyentese compensaraacute a partir del ejercicio 2007 con los intereses deley de acuerdo al monto y en los plazos de uno (1) a diez (10)
ejercicios anuales en cuotas iguales por ejercicioQue tomando en cuenta la casuiacutestica suscitada enmateria de este tipo de devoluciones en el cual estandola controversia en etapa judicial bastante avanzada loscontribuyentes apelando a su ldquodeber de contribuirrdquo handado marcha atraacutes parcialmente en su pretensioacuten deobtener importes voluminosos de la Corporacioacuten Edil deSan Isidro a n de evitar que las devoluciones de creacuteditostributarios sean lo menos engorrosas posibles se hacenecesario introducir una modicacioacuten en la Ordenanza Ndeg177-MSI de modo que la ejecucioacuten de estas devolucionessea lo maacutes exible posible posibilitando la compensacioacutendel salo del creacutedito tributario en menos tiempo
Estando a lo expuesto y en uso de las facultadesconferidas por el numeral 8 del artiacuteculo 9deg y artiacuteculo 40degde la Ley Orgaacutenica de Municipalidades Ley Nordm 27972el Concejo Municipal por Mayoriacutea y con dispensa deltraacutemite de lectura y aprobacioacuten del Acta ha aprobado lasiguiente
ORDENANZA QUE MODIFICA EL ldquoREacuteGIMENCOMPLEMENTARIO DE DEVOLUCIOacuteN DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIASrdquo APROBADO PORORDENANZA Ndeg 177-MSI
Artiacuteculo Primero- INCORPORAR un paacuterrafo nalal Artiacuteculo Primero de la Ordenanza Ndeg 177-MSI en lossiguientes teacuterminos
ldquo Artiacuteculo Primero-
(hellip)Las reglas para la devolucioacuten de arbitrios establecidas
en el primer paacuterrafo no seraacuten aplicables en los casos queel monto de la devolucioacuten ha sido materia de conciliacioacutentransaccioacuten acuerdo desistimiento o similares en formafavorable a la Municipalidad de San Isidro En estoscasos la devolucioacuten se efectuaraacute de acuerdo con lossaldos disponibles del saldo de balance de la entidadrdquo
Artiacuteculo Segundo- ENCARGAR el cumplimiento dela presente Ordenanza a la Gerencia de AdministracioacutenTributaria Gerencia de Administracioacuten y Finanzas Gerenciade Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Corporativoen los aspectos de sus respectivas competencias
Artiacuteculo Tercero- ENCARGUESE a la SecretariacuteaGeneral la publicacioacuten de la presente Ordenanzaen el Diario Ocial ldquoEl Peruanordquo y a la Ocina deComunicaciones e Imagen su publicacioacuten en el PortalInstitucional de la Municipalidad de San Isidro y en elPortal del Estado Peruano
POR TANTO
Mando se registre comunique publique y cuacutempla
Dado en San Isidro a los 22 diacuteas del mes de junio delantildeo 2016
MANUEL VELARDE DELLEPIANE Alcalde
1396810-2
7252019 Establecen Medidas de Prevencion de Seguridad en La Ejecucio Ordenanza No 435 Msi 1396810 1
httpslidepdfcomreaderfullestablecen-medidas-de-prevencion-de-seguridad-en-la-ejecucio-ordenanza-no-435 23
590968 NORMAS LEGALES Lunes 27 de junio de 2016 El Peruano
dispensa del traacutemite de lectura y aprobacioacuten de Actaaproboacute la siguiente
ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DEPREVENCIOacuteN DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIOacuteN DEOBRAS DE EDIFICACIOacuteN Y EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
TIacuteTULO IDISPOSICIONES GENERALES
Artiacuteculo 1deg- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIOacuteNLa presente ordenanza tiene por objeto establecer
medidas preventivas de seguridad ciudadana en obras deedicacioacuten nuevas y las demoliciones que cuenten con larespectiva licencia en sus distintas modalidades y en losestablecimientos comerciales abiertos al puacuteblico con un aforomayor o igual a cincuenta (50) personas que se encuentrenubicados en la jurisdiccioacuten del distrito de San Isidro
Artiacuteculo 2deg- FINALIDADTiene como nalidad establecer disposiciones que
coadyuven a la seguridad ciudadana de los vecinospropietarios yo trabajadores de las obras de edicacioacutenasiacute como a las personas que acudan a los establecimientoscomerciales contribuyendo a la prevencioacuten de la comisioacutende delitos y faltas durante la ejecucioacuten de tales actividades
Artiacuteculo 3deg- ORGANOS COMPETENTESPara la aplicacioacuten de las disposiciones establecidas en
la presente ordenanza seraacuten competentes las siguientesunidades orgaacutenicas
31 La Subgerencia de Licencias y Autorizaciones de la
Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano pondraacute enconocimiento a la Subgerencia de Fiscalizacioacuten lo siguiente
a) las licencias de edicacioacuten debiendo precisar lafecha de inicio de la obra y horarios de trabajo autorizados
b) las licencias de funcionamiento con giro establecimientocomercial con un aforo mayor a 50 personas
32 La Subgerencia de Fiscalizacioacuten de la Gerencia deSeguridad Ciudadana y Gestioacuten de Riesgos de Desastrecoordinaraacute con la Subgerencia de Serenazgo respecto de lavericacioacuten de las disposiciones de la presente ordenanza
TIacuteTULO IIDE LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD
AL INICIO DE LAS OBRAS DE EDIFICACIOacuteN YLA EXCEPCIOacuteN DE SU APLICACIOacuteN
Artiacuteculo 4deg- DE LA RELACION DE TRABAJADORESEn el plazo de 15 diacuteas calendario como maacuteximo
contados a partir de la fecha de inicio de la obra establecidoen su cronograma suscrito en la Subgerencia de Licenciasy Autorizaciones el propietario yo constructor presentaraacutea la Subgerencia de Fiscalizacioacuten de la Gerencia deSeguridad Ciudadana y Gestioacuten de Riesgo de Desastresla relacioacuten de trabajadores de la obra entre los cuales seconsignaraacute los siguientes datos
41 Personal de obra
a) Apellidos y nombresb) DNI
c) Edad
d) Domicilio
e) Cargo o labor que desempentildea
f) Fotografiacutea actualizada
g) Antecedentes policiales y penales vigentes
Artiacuteculo 5deg- DE LA INSTALACION DE UN SISTEMADE VIDEO VIGILANCIA
En el plazo de 15 diacuteas calendario como maacuteximocontados a partir de la fecha de inicio de la obra establecido
en su cronograma suscrito en la Subgerencia de Licenciasy Autorizaciones el constructor yo propietario instalaraacute unsistema de video vigilancia en la entrada y salida de la obrade modo tal que permita el registro visual de placas de los
vehiacuteculos y se pueda visualizar el rostro de las personas queingresan y salen de la obra con una capacidad de grabacioacutenno menor de cuarenta y ocho (48) horas El constructor yopropietario deberaacute mantener una copia de las imaacutegeneshasta por un plazo de treinta (30) diacuteas calendario
Artiacuteculo 6deg- DE LA SEGURIDAD PRIVADA Al inicio de la obra conforme al cronograma suscrito en
la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones el constructoryo propietario contaraacute con un servicio de seguridadprivada de 24 horas cumpliendo para su contratacioacuten con lanormativa pertinente con la nalidad de dar seguridad a laspersonas que se ubican dentro de la obra de construccioacuteny su patrimonio Ademaacutes el constructor yo propietariodeberaacute tener el registro de ingreso y salida de personas ala obra de construccioacuten incluyendo a los proveedores yoterceros detallando nombres y apellidos razoacuten social yomotivo de ingreso a la obra de construccioacuten
Artiacuteculo 7deg- DE LA EXCEPCIONNo es de aplicacioacuten las disposiciones del presentetiacutetulo a las obras de edicacioacuten con uso de viviendaunifamiliar
TIacuteTULO IIIDE LA INSTALACIOacuteN DE UN SISTEMA DE VIDEO
VIGILANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES
Artiacuteculo 8deg- DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIALas personas naturales yo juriacutedicas conductores de
los establecimientos comerciales que tengan un aforomediano yo de gran auencia de puacuteblico (mayor o iguala 50 personas) estaacuten obligados de instalar un sistema de
video vigilancia en sus establecimientos comerciales conuna capacidad de grabacioacuten no menor a 48 horas
TITULO IVDE LA DESIGNACION DE COORDINADORES DESEGURIDAD DE LAS OBRAS DE EDIFICACIOacuteN Y
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Artiacuteculo 9deg- DE LOS COORDINADORES DESEGURIDAD
Los titulares de las licencias de edicacioacuten yofuncionamiento deberaacuten acreditar ante la Subgerenciade Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadanay Gestioacuten de Riesgo de Desastres la identicacioacutendel personal responsable de seguridad privada con lanalidad de realizar las coordinaciones respectivas sobreseguridad ciudadana
TITULO VDEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIOacuteN
Artiacuteculo 10deg- DEL PROCEDIMIENTO DEVERIFICACIOacuteN
Los inspectores del Equipo Funcional de Inspeccionesy Control de la Subgerencia de Fiscalizacioacuten de manerainopinada y de ser el caso con el apoyo de la Subgerenciade Serenazgo y el auxilio de la Policia Nacional delPeruacute realizaraacuten una inspeccioacuten con la nalidad devericar el cumplimiento de las acciones preventivas
de seguridad ciudadana en la obra de edicacioacuten yen los establecimientos comerciales quienes ante suincumplimiento procederaacuten conforme al Reacutegimen de
Aplicacioacuten de Sanciones Administrativas y la Tablade Infracciones y Sanciones Administrativas de laMunicipalidad de San Isidro
TITULO VIDEL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIONES DE
LAS MEDIDAS PREVENCIOacuteN
Artiacuteculo 11deg- DEL RECONOCIMIENTO A LASOBRAS DE EDIFICACIOacuteN Y ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES
Realizada la vericacioacuten las obras de edicacioacuten y
los establecimientos comerciales que cumplan con lasdisposiciones de la presente ordenanza obtendraacuten comoreconocimiento el respectivo Certicado Municipal que losdistingan como ldquolocales segurosrdquo
7252019 Establecen Medidas de Prevencion de Seguridad en La Ejecucio Ordenanza No 435 Msi 1396810 1
httpslidepdfcomreaderfullestablecen-medidas-de-prevencion-de-seguridad-en-la-ejecucio-ordenanza-no-435 33
590969NORMAS LEGALESLunes 27 de junio de 2016
El Peruano
DISPOSICIONES FINALES
Primera- INCORPORAR en la Tabla de Infraccionesy Sanciones Administrativas vigente las siguientesinfracciones
15 INFRACCIONES SOBRE SEGURIDADCIUDADANA
COacuteDIGO INFRACCIOacuteN OBSER-
VACION SANCIOacuteN
MEDIDA
COMPLEMENTARIA
151
Por no presentar la relacioacutende trabajadores de la obra de
edifcacioacuten
MULTA 100 UITPARALIZACION DE
OBRA
152
Por no contar con el servicio
de seguridad privada en la
obra de edifcacioacuten
MULTA 200 UITPARALIZACION DE
OBRA
153
Por mantener en malas
condiciones el sistema
de video vigilancia en laobra de edifcacioacuten yoestablecimientos comerciales
PREVENTIVA 200 UIT
PARALIZACION DE
OBRA
154
Por no instalar un sistema de
sistema de video vigilanciaen la obra de edifcacioacuten yo
establecimientos comerciales
MULTA 400 UITPARALIZACION DE
OBRA
Segunda- ENCARGAR el cumplimiento de la presenteOrdenanza a la Subgerencia de Fiscalizacioacuten Subgerenciade Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana yGestioacuten de Riesgo de Desastres Subgerencia de Licenciasy Autorizaciones de la Gerencia de Autorizaciones yControl Urbano Gerencia de Tecnologiacuteas de Informacioacuteny Comunicacioacuten y demaacutes unidades orgaacutenicas que resulten
competentes asiacute como su publicacioacuten en el DiarioOcial El Peruano a la Secretariacutea General y a la Ocinade Comunicaciones e Imagen en la paacutegina web de laMunicipalidad de San Isidro (wwwmunisanisidrogob pe)
Tercera- FACULTAR al sentildeor Alcalde a dictar lasmedidas complementarias y reglamentarias en el marcode las normas legales vigentes para la correcta aplicacioacutende la presente ordenanza
Cuarta- DEROGAR la Ordenanza Ndeg 364-MSI y todaaquella norma que se oponga a la presente
Quinta- La presente Ordenanza entraraacute en vigenciaa partir del diacutea siguiente de su publicacioacuten en el DiarioOcial El Peruano
POR TANTO
Mando se registre comunique publique y cumpla
Dado en San Isidro a los 22 diacuteas del mes de junio de 2016
MANUEL VELARDE DELLEPIANE Alcalde
1396810-1
Ordenanza que modi983142ica el ldquoReacutegimenComplementario de Devolucioacuten deObligaciones Tributariasrdquo aprobado por
Ordenanza Ndeg 177983085MSI
ORDENANZA Ndeg 436-MSI
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
POR CUANTO
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
VISTO En Sesioacuten Ordinaria de Concejo de la fechael Dictamen Ndeg 53-2016-CAJLIMSI de la Comisioacuten de
Asuntos Juriacutedicos Laborales e Informaacutetica Dictamen Ndeg27-2016-CAFRPMSI de la Comisioacuten de Administracioacuten
Finanzas Rentas y Presupuesto Memoraacutendum Muacuteltiple Ndeg0021-2016-1100-GATMSI de la Gerencia de AdministracioacutenTributaria Informe Ndeg 99-2016-0810-SSC-GAFMSI de laSubgerencia de Contabilidad y Costos Informe Ndeg 153-
2016-0820-STESMSI de la Subgerencia de TesoreriacuteaMemoraacutendum Ndeg 0365-2016-1100-GATMSI de la Gerenciade Administracioacuten Tributaria Informe Ndeg 0304-2016-0400-GAJMSI de la Gerencia de Asesoriacutea Juriacutedica y
CONSIDERANDO
Que mediante Ordenanza Nordm 177-MSI se aproboacute unldquoReacutegimen Complementario de Devolucioacuten de ObligacionesTributariasrdquo estableciendo que para el cumplimiento de lasresoluciones que ordenen la devolucioacuten de pagos de arbitriosderivados de procesos iniciados antes del 17 de agosto de2005 amparados en la regla de excepcioacuten dispuesta enel iacutetem 3 numeral 3 del Fallo de la Sentencia del TribunalConstitucional recaiacuteda en el Expediente Nordm 00053-2004-PITCdichas devoluciones se ejecutaraacuten luego de la reliquidacioacutenque corresponda y el saldo o creacutedito a favor del contribuyentese compensaraacute a partir del ejercicio 2007 con los intereses deley de acuerdo al monto y en los plazos de uno (1) a diez (10)
ejercicios anuales en cuotas iguales por ejercicioQue tomando en cuenta la casuiacutestica suscitada enmateria de este tipo de devoluciones en el cual estandola controversia en etapa judicial bastante avanzada loscontribuyentes apelando a su ldquodeber de contribuirrdquo handado marcha atraacutes parcialmente en su pretensioacuten deobtener importes voluminosos de la Corporacioacuten Edil deSan Isidro a n de evitar que las devoluciones de creacuteditostributarios sean lo menos engorrosas posibles se hacenecesario introducir una modicacioacuten en la Ordenanza Ndeg177-MSI de modo que la ejecucioacuten de estas devolucionessea lo maacutes exible posible posibilitando la compensacioacutendel salo del creacutedito tributario en menos tiempo
Estando a lo expuesto y en uso de las facultadesconferidas por el numeral 8 del artiacuteculo 9deg y artiacuteculo 40degde la Ley Orgaacutenica de Municipalidades Ley Nordm 27972el Concejo Municipal por Mayoriacutea y con dispensa deltraacutemite de lectura y aprobacioacuten del Acta ha aprobado lasiguiente
ORDENANZA QUE MODIFICA EL ldquoREacuteGIMENCOMPLEMENTARIO DE DEVOLUCIOacuteN DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIASrdquo APROBADO PORORDENANZA Ndeg 177-MSI
Artiacuteculo Primero- INCORPORAR un paacuterrafo nalal Artiacuteculo Primero de la Ordenanza Ndeg 177-MSI en lossiguientes teacuterminos
ldquo Artiacuteculo Primero-
(hellip)Las reglas para la devolucioacuten de arbitrios establecidas
en el primer paacuterrafo no seraacuten aplicables en los casos queel monto de la devolucioacuten ha sido materia de conciliacioacutentransaccioacuten acuerdo desistimiento o similares en formafavorable a la Municipalidad de San Isidro En estoscasos la devolucioacuten se efectuaraacute de acuerdo con lossaldos disponibles del saldo de balance de la entidadrdquo
Artiacuteculo Segundo- ENCARGAR el cumplimiento dela presente Ordenanza a la Gerencia de AdministracioacutenTributaria Gerencia de Administracioacuten y Finanzas Gerenciade Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Corporativoen los aspectos de sus respectivas competencias
Artiacuteculo Tercero- ENCARGUESE a la SecretariacuteaGeneral la publicacioacuten de la presente Ordenanzaen el Diario Ocial ldquoEl Peruanordquo y a la Ocina deComunicaciones e Imagen su publicacioacuten en el PortalInstitucional de la Municipalidad de San Isidro y en elPortal del Estado Peruano
POR TANTO
Mando se registre comunique publique y cuacutempla
Dado en San Isidro a los 22 diacuteas del mes de junio delantildeo 2016
MANUEL VELARDE DELLEPIANE Alcalde
1396810-2
7252019 Establecen Medidas de Prevencion de Seguridad en La Ejecucio Ordenanza No 435 Msi 1396810 1
httpslidepdfcomreaderfullestablecen-medidas-de-prevencion-de-seguridad-en-la-ejecucio-ordenanza-no-435 33
590969NORMAS LEGALESLunes 27 de junio de 2016
El Peruano
DISPOSICIONES FINALES
Primera- INCORPORAR en la Tabla de Infraccionesy Sanciones Administrativas vigente las siguientesinfracciones
15 INFRACCIONES SOBRE SEGURIDADCIUDADANA
COacuteDIGO INFRACCIOacuteN OBSER-
VACION SANCIOacuteN
MEDIDA
COMPLEMENTARIA
151
Por no presentar la relacioacutende trabajadores de la obra de
edifcacioacuten
MULTA 100 UITPARALIZACION DE
OBRA
152
Por no contar con el servicio
de seguridad privada en la
obra de edifcacioacuten
MULTA 200 UITPARALIZACION DE
OBRA
153
Por mantener en malas
condiciones el sistema
de video vigilancia en laobra de edifcacioacuten yoestablecimientos comerciales
PREVENTIVA 200 UIT
PARALIZACION DE
OBRA
154
Por no instalar un sistema de
sistema de video vigilanciaen la obra de edifcacioacuten yo
establecimientos comerciales
MULTA 400 UITPARALIZACION DE
OBRA
Segunda- ENCARGAR el cumplimiento de la presenteOrdenanza a la Subgerencia de Fiscalizacioacuten Subgerenciade Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana yGestioacuten de Riesgo de Desastres Subgerencia de Licenciasy Autorizaciones de la Gerencia de Autorizaciones yControl Urbano Gerencia de Tecnologiacuteas de Informacioacuteny Comunicacioacuten y demaacutes unidades orgaacutenicas que resulten
competentes asiacute como su publicacioacuten en el DiarioOcial El Peruano a la Secretariacutea General y a la Ocinade Comunicaciones e Imagen en la paacutegina web de laMunicipalidad de San Isidro (wwwmunisanisidrogob pe)
Tercera- FACULTAR al sentildeor Alcalde a dictar lasmedidas complementarias y reglamentarias en el marcode las normas legales vigentes para la correcta aplicacioacutende la presente ordenanza
Cuarta- DEROGAR la Ordenanza Ndeg 364-MSI y todaaquella norma que se oponga a la presente
Quinta- La presente Ordenanza entraraacute en vigenciaa partir del diacutea siguiente de su publicacioacuten en el DiarioOcial El Peruano
POR TANTO
Mando se registre comunique publique y cumpla
Dado en San Isidro a los 22 diacuteas del mes de junio de 2016
MANUEL VELARDE DELLEPIANE Alcalde
1396810-1
Ordenanza que modi983142ica el ldquoReacutegimenComplementario de Devolucioacuten deObligaciones Tributariasrdquo aprobado por
Ordenanza Ndeg 177983085MSI
ORDENANZA Ndeg 436-MSI
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
POR CUANTO
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
VISTO En Sesioacuten Ordinaria de Concejo de la fechael Dictamen Ndeg 53-2016-CAJLIMSI de la Comisioacuten de
Asuntos Juriacutedicos Laborales e Informaacutetica Dictamen Ndeg27-2016-CAFRPMSI de la Comisioacuten de Administracioacuten
Finanzas Rentas y Presupuesto Memoraacutendum Muacuteltiple Ndeg0021-2016-1100-GATMSI de la Gerencia de AdministracioacutenTributaria Informe Ndeg 99-2016-0810-SSC-GAFMSI de laSubgerencia de Contabilidad y Costos Informe Ndeg 153-
2016-0820-STESMSI de la Subgerencia de TesoreriacuteaMemoraacutendum Ndeg 0365-2016-1100-GATMSI de la Gerenciade Administracioacuten Tributaria Informe Ndeg 0304-2016-0400-GAJMSI de la Gerencia de Asesoriacutea Juriacutedica y
CONSIDERANDO
Que mediante Ordenanza Nordm 177-MSI se aproboacute unldquoReacutegimen Complementario de Devolucioacuten de ObligacionesTributariasrdquo estableciendo que para el cumplimiento de lasresoluciones que ordenen la devolucioacuten de pagos de arbitriosderivados de procesos iniciados antes del 17 de agosto de2005 amparados en la regla de excepcioacuten dispuesta enel iacutetem 3 numeral 3 del Fallo de la Sentencia del TribunalConstitucional recaiacuteda en el Expediente Nordm 00053-2004-PITCdichas devoluciones se ejecutaraacuten luego de la reliquidacioacutenque corresponda y el saldo o creacutedito a favor del contribuyentese compensaraacute a partir del ejercicio 2007 con los intereses deley de acuerdo al monto y en los plazos de uno (1) a diez (10)
ejercicios anuales en cuotas iguales por ejercicioQue tomando en cuenta la casuiacutestica suscitada enmateria de este tipo de devoluciones en el cual estandola controversia en etapa judicial bastante avanzada loscontribuyentes apelando a su ldquodeber de contribuirrdquo handado marcha atraacutes parcialmente en su pretensioacuten deobtener importes voluminosos de la Corporacioacuten Edil deSan Isidro a n de evitar que las devoluciones de creacuteditostributarios sean lo menos engorrosas posibles se hacenecesario introducir una modicacioacuten en la Ordenanza Ndeg177-MSI de modo que la ejecucioacuten de estas devolucionessea lo maacutes exible posible posibilitando la compensacioacutendel salo del creacutedito tributario en menos tiempo
Estando a lo expuesto y en uso de las facultadesconferidas por el numeral 8 del artiacuteculo 9deg y artiacuteculo 40degde la Ley Orgaacutenica de Municipalidades Ley Nordm 27972el Concejo Municipal por Mayoriacutea y con dispensa deltraacutemite de lectura y aprobacioacuten del Acta ha aprobado lasiguiente
ORDENANZA QUE MODIFICA EL ldquoREacuteGIMENCOMPLEMENTARIO DE DEVOLUCIOacuteN DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIASrdquo APROBADO PORORDENANZA Ndeg 177-MSI
Artiacuteculo Primero- INCORPORAR un paacuterrafo nalal Artiacuteculo Primero de la Ordenanza Ndeg 177-MSI en lossiguientes teacuterminos
ldquo Artiacuteculo Primero-
(hellip)Las reglas para la devolucioacuten de arbitrios establecidas
en el primer paacuterrafo no seraacuten aplicables en los casos queel monto de la devolucioacuten ha sido materia de conciliacioacutentransaccioacuten acuerdo desistimiento o similares en formafavorable a la Municipalidad de San Isidro En estoscasos la devolucioacuten se efectuaraacute de acuerdo con lossaldos disponibles del saldo de balance de la entidadrdquo
Artiacuteculo Segundo- ENCARGAR el cumplimiento dela presente Ordenanza a la Gerencia de AdministracioacutenTributaria Gerencia de Administracioacuten y Finanzas Gerenciade Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Corporativoen los aspectos de sus respectivas competencias
Artiacuteculo Tercero- ENCARGUESE a la SecretariacuteaGeneral la publicacioacuten de la presente Ordenanzaen el Diario Ocial ldquoEl Peruanordquo y a la Ocina deComunicaciones e Imagen su publicacioacuten en el PortalInstitucional de la Municipalidad de San Isidro y en elPortal del Estado Peruano
POR TANTO
Mando se registre comunique publique y cuacutempla
Dado en San Isidro a los 22 diacuteas del mes de junio delantildeo 2016
MANUEL VELARDE DELLEPIANE Alcalde
1396810-2
Recommended