Boletín Oficial › areas › leg... · Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable:

N° 3079

17diciembre2008

Boletín OficialGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"2008 Año de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. PabloClusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de BuenosAires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: [email protected] - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar

Poder Legislativo

Leyes

Ley 2.898

Se declara a Julio Morresi

Se declara a Julio Morresi

Personalidad Destacada de la Ciudad

Personalidad Destacada de la Ciudad

de Buenos Aires, en el Campo de los

de Buenos Aires, en el Campo de los

Derechos Humanos

Derechos Humanos

Ley 2.900

Se aprueba el Convenio de

Se aprueba el Convenio de

Colaboraci Cultural suscripto con la

Colaboración Cultural suscripto con la

Fundaci General Universidad de

Fundación General Universidad de

Salamanca

Salamanca

Ley 2.903

Se adhiere a la Carta de la

Se adhiere a la Carta de la

Tierra, aprobada por la Comisi de la

Tierra, aprobada por la Comisión de la

Carta de la Tierra

Carta de la Tierra

Ley 2.904

Se instituye el D del Rock

Se instituye el Día del Rock

Nacional

Nacional

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1.442/08

Se convalida licencia


extraordinaria de agente


Decreto 1.443/08

Se reconoce prestaci de

Se reconoce prestación de

servicios

servicios

Decreto 1.444/08





Decreto 1.445/08



servicios

servicios

Decreto 1.446/08

Se declara innecesario para

Se declara innecesario para

la gesti del Poder Ejecutivo el inmueble

la gestión del Poder Ejecutivo el inmueble

sito en la calle Bolivia 5870

sito en la calle Bolivia 5870

Decreto 1.448/08

Se acepta donaci

Se acepta donación

Decreto 1.449/08

Se designan representantes

Se designan representantes

para integrar la Comisi Pro-Monumento

para integrar la Comisión Pro-Monumento

a las Vtimas del Terrorismo de Estado

a las Víctimas del Terrorismo de Estado

Decreto 1.450/08



servicios

servicios

Decreto 1.451/08

Se modifica el Decreto N 1

Se modifica el Decreto N° 1

416/07

416/07

Decreto 1.452/08



servicios

servicios

Decreto 1.472/08

Se declaran asueto los ds

Se declaran asueto los días

26 de septiembre de 2008 y 2 de enero

26 de septiembre de 2008 y 2 de enero

de 2009

de 2009

Resoluciones

MAYEPGC

Resolución 2.069-MAYEPGC/08

Se desestima recurso de

Se desestima recurso de

reconsideraci

reconsideración


Se aprueban pliegos y se


llama a Licitaci Pblica N 2 263/08

llama a Licitación Pública N° 2 263/08


Se aprueba el gasto que

Se aprueba el gasto que

demandaran los trabajos de

demandaran los trabajos de

accesibilidad y selizaci del Edificio del

accesibilidad y señalización del Edificio del

Plata

Plata

MDUGC

Resolución 857-MDUGC/08

Se llama a Concurso Publico

Se llama a Concurso Publico

N 10/08, para el Concurso de

N° 10/08, para el Concurso de

Proyecto y Precio para el Desarrollo y

Proyecto y Precio para el Desarrollo y

Ejecuci de un Centro de Interpretaci

Ejecución de un Centro de Interpretación

de Obras con elementos y

de Obras con elementos y

presentaciones multimodales de Obras

presentaciones multimodales de Obras

en Ejecuci

en Ejecución


Se aprueba adicional de la

Se aprueba adicional de la

obra Ejecuci del Proyecto de detalle y

obra Ejecución del Proyecto de detalle y

Construcci del cruce bajo nivel de la

Construcción del cruce bajo nivel de la

calle Esteban Bonorino con vs del

calle Esteban Bonorino con vías del

Ferrocarril urbano de pasajeros

Ferrocarril urbano de pasajeros

explotado por el grupo empresario

explotado por el grupo empresario

denominado Metropolitano (ex FFCC

denominado Metropolitano (ex FFCC

Belgrano)

Belgrano)


Se aprueba solicitud de

Se aprueba solicitud de

redeterminaci provisoria de precios

redeterminación provisoria de precios




llama a Licitaci Pblica N 2 277

llama a Licitación Pública N° 2 277

Resolución 148-SSPUAI/08

Se anula la Adjudicaci de la

Se anula la Adjudicación de la

Licitaci Pblica N 795/2008

Licitación Pública N° 795/2008

Resolución 151-SSPUAI/08

Se aprueba y adjudica la

Se aprueba y adjudica la

Contrataci Directa N 2 640/08

Contratación Directa N° 2 640/08

MEGC

Resolución 7552-MEGC/08

Se transfiere a agente

Se transfiere a agente

Resolución 7880-MEGC/08



llama a Licitaci Pblica N 1

llama a Licitación Pública N° 1

881-SIGAF/08 (N 17/08)

881-SIGAF/08 (N° 17/08)

MJGGC

Resolución 730-MJGGC/08

Se aprueba compensaci

Se aprueba compensación

presupuestaria

presupuestaria

MJYSGC

Resolución 1046-MJYSGC/08

Pág. 5

Pág. 5

Pág. 6

Pág. 7

Pág. 7

Pág. 8

Pág. 9

Pág. 9

Pág. 10

Pág. 11

Pág. 12

Pág. 13

Pág. 14

Pág. 14

Pág. 15

Pág. 16

Pág. 17

Pág. 18

Pág. 19

Pág. 20

Pág. 21

Pág. 22

Pág. 23

Pág. 24

Pág. 25

Pág. 25

Pág. 27

Se aprueban los programas

Se aprueban los programas

correspondientes a los Cursos

correspondientes a los Cursos

Especiales de Educaci Vial y Prevenci

Especiales de Educación Vial y Prevención

de Siniestros de Trsito con Contenido

de Siniestros de Tránsito con Contenido

de Derechos Humanos y Socorrismo

de Derechos Humanos y Socorrismo

Ministerio de Ambiente yEspacio Público

Resolución 230-SSEP/08





Disposiciones

MEGC

Disposición 1.326-DGIYE/08



llama a Contrataci Directa N 6

llama a Contratación Directa N° 6

435-SIGAF/08 (N 241/08)

435-SIGAF/08 (N° 241/08)

MCGC

Disposición 89-DGM/08





Disposición 58-DGPCUL/08





Comunicados y Avisos

Comunicados

Comunicados 528-/08

Licitaciones

Actuación

Actuación 1-/08

Actuación 18-/08

Licitación

Licitación 11-/08

Licitación 13-/08

Licitación 14-/08

Licitación 15-/08

Licitación 16-/08

Licitación 61-/08

Licitación 1881-/08









Carpeta

Carpeta 14-/08

Carpeta 39-/08

Carpeta 51-/08

Carpeta 56-/08

Carpeta 8867-/08

Carpeta 17833-/08

Carpeta 17863-/08

Carpeta 17904-/08

Carpeta 17915-/08

Carpeta 90101-/08

Carpeta 90474-/08

Carpeta 90480-/08

Carpeta 90832-/08

Nota

Nota 22-/08

Nota 23-/08

Nota 24-/08

Nota 25-/08

Nota 26-/08

Nota 27-/08

Nota 5303-/08

Contratación Directa

Contratación Directa 6456-/08

Pág. 28

Pág. 29

Pág. 30

Pág. 32

Pág. 33

Pág. 34

Pág. 34

Pág. 35

Pág. 38

Pág. 38

Pág. 39

Pág. 39

Pág. 40

Pág. 40

Pág. 41

Pág. 43

Pág. 45

Pág. 46

Pág. 47

Pág. 48

Pág. 49

Pág. 50

Pág. 50

Pág. 51

Pág. 51

Pág. 52

Pág. 53

Pág. 54

Pág. 55

Pág. 55

Pág. 56

Pág. 56

Pág. 57

Pág. 58

Pág. 59

Pág. 59

Pág. 60

Pág. 62

Pág. 64

Pág. 66

Pág. 67

Pág. 68

Pág. 70

Expediente

Expediente 25782-/08
























Edictos

Edictos

Edictos 227-/08

Edictos 229-/08

Edictos 230-/08

Edictos 231-/08

Edictos 1021-/08

Edictos 1022-/08

Edictos 1023-/08

Edictos 1024-/08

Edictos 1025-/08

Edictos 1026-/08

Edictos 1027-/08

Edictos 1028-/08

Edictos 1029-/08

Edictos 1030-/08

Edictos 1031-/08

Edictos 1032-/08

Edictos 1033-/08

Edictos 1034-/08

Edictos 1035-/08

Edictos 1038-/08

Edictos 1039-/08

Edictos 1040-/08

Edictos 1041-/08

Edictos 1045-/08

Pág. 72

Pág. 73

Pág. 73

Pág. 76

Pág. 77

Pág. 78

Pág. 78

Pág. 79

Pág. 79

Pág. 80

Pág. 81

Pág. 81

Pág. 82

Pág. 83

Pág. 83

Pág. 84

Pág. 84

Pág. 85

Pág. 85

Pág. 86

Pág. 88

Pág. 88

Pág. 89

Pág. 89

Pág. 90

Pág. 91

Pág. 91

Pág. 91

Pág. 92

Pág. 92

Pág. 93

Pág. 94

Pág. 95

Pág. 96

Pág. 97

Pág. 98

Pág. 98

Pág. 99

Pág. 100

Pág. 101

Pág. 101

Pág. 102

Pág. 103

Pág. 104

Pág. 105

Pág. 106

Pág. 106

Pág. 108

Pág. 112

N° 3079 - 17/12/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N°5

Poder Legislativo

Ley

LEY N° 2.898

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESSANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires, en el campo de losderechos humanos, al Sr. Julio Morresi, padre de Plaza de Mayo.

Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.428/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008

Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires, en el campo de losderechos humanos, al Sr. Julio Morresi, padre de Plaza de Mayo.


LEY N° 2.900



LEY

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Colaboración Cultural suscripto el 13 de mayo de 2008 entre laFundación General Universidad de Salamanca, representada por su Presidente Dr. José Ramón AlonsoPeña y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Señor Jefe de GobiernoIng. Mauricio Macri, registrado como Convenio 22/08, cuya copia certificada se adjunta como anexo y

como tal forma parte integrante de la presente Ley.


ANEXO



Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, promúlgase la Ley N° 2900, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires en su sesión del 06 de noviembre de 2008. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficialde la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermediode la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento yfines pertinentes, al Ministerio de Cultura.El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de Gabinete de Ministros.

MICHETTI (a/c)- Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 2.903



LEY

ADHESIÓN A LA CARTA DE LA TIERRA

Artículo 1°.- Adhiérese a la “Carta de la Tierra”, aprobada por la Comisión de la Carta de la Tierra en lareunión celebrada en las oficinas centrales de UNESCO en París en marzo de 2000, con los alcances enella establecidos y conforme a todas sus previsiones, la cual como Anexo forma parte de la presente Ley.Art. 2°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrá de las medidas pertinentespara el cumplimiento de la adhesión dispuesta en el artículo anterior.


ANEXO



En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2.903 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires en su sesión del día 6 de noviembre de 2008 (Expediente Nº 69.357/08). Dése al Registro,publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria


del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos deControl, y pase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los fines de sus respectivas competencias.El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe

de Gabinete de Ministros. MICHETTI a/c - Piccardo - Rodríguez Larreta

LEY N° 2.904



LEY

Artículo 1°.- Institúyese el primer sábado del mes de noviembre de cada año como “Día del RockNacional”.Art. 2°.- Durante la jornada establecida en el Art. 1° de la presente, el Poder Ejecutivo, a través de laautoridad de aplicación, dispondrá realización de recitales de acceso libre y gratuito, cuya programación seestablecerá asegurando en particular la presencia de grupos de rock , fuera del circuito comercial.Art. 3°.- Incorpórese al Calendario Escolar de todas las escuelas en el ámbito de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. La autoridad de aplicación diseñará actividades que posibiliten desarrollar en el ámbitoescolar temáticas relacionadas al Día del Rock Nacional.Art. 4°.- El Ministerio de Cultura sostendrá y promoverá políticas públicas que garanticen, el accesogratuito a salas de ensayo, capacitación y perfeccionamiento de los/las músicos/as jóvenes.Art. 5°.- Derógase la Ordenanza N° 44.631 - 1991, BM N° 18.957.




En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, promúlgase la Ley N° 2904, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires en su sesión del 06 de noviembre de 2008. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficialde la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermediode la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento yfines pertinentes, a los Ministerios de Cultura y de Educación.El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de Educación y Jefe de Gabinete

de Ministros. MICHETTI (a/c)- Lombardi - Narodowski -Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo

Decretos



VISTO: El Expediente N° 58.258-2008, y


CONSIDERANDO:

Que, por dicho actuado se gestiona el otorgamiento de licencia extraordinaria con goce de haberesrequerida por el agente Héctor Raúl Morales, Ficha N° 224.319, de la Subsecretaría de Deportes,dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico por el período comprendido entre el 04 y el 25 deagosto de 2008;Que, el precitado solicitó el referido beneficio a efectos de participar en su carácter de Entrenador delEquipo Nacional de Boxeo en los Juegos Olímpicos de Beijing, China;Que, lo peticionado encuadra en lo establecido en el Art. 16, inc. ll), licencia deportiva, incorporada a laLey N° 471 (BOCBA N° 1026), por su similar N° 1186 (BOCBA N° 1847) y modificatoria N° 1999 (BOCBAN° 2486).Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Arts. 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNODE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Convalídase la licencia extraordinaria con goce de haberes usufructuada por el agente HéctorRaúl Morales, Ficha N° 224.319, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio deDesarrollo Económico, por el período comprendido entre el 04 y el 25 de agosto de 2008, de acuerdo conlo establecido en el Art. 16, inc. ll), licencia deportiva, incorporada a la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026) porsu similar N° 1186 (BOCBA N° 1847) y modificatoria N° 1999 (BOCBA N° 2486).Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico,Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para suconocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Subsecretaría deDeportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, debiendo esta última practicar fehacientenotificación de los términos del presente decreto al interesado. Cumplido, archívese. MICHETTI(a/c)-Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta



VISTO: el Expediente N° 45.000/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional delGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2.007,el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Protección del Trabajo, del Ministeriode Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los servicios prestados por la señora Daniela CarinaPozzo, D.N.I. 14.759.789, CUIL. 23-14759789- 4, como Personal de su Planta de Gabinete;Que, dicho requerimiento se efectúa desde el 1 y hasta el 14 de mayo de 2.008, toda vez que existió unareal prestación de servicios;Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires),


DECRETA


Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por la señora Daniela Carina Pozzo, D.N.I. 14.759.789,CUIL. 23-14759789-4, desde el 1 y hasta el 14 de mayo de 2.008, como Personal de la Planta de Gabinetede la Dirección General de Protección del Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 4.500Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N°2.075/07 y sus modificatorios.Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico y deHacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para suconocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanosdel Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c)- Cabrera - Grindetti - RodríguezLarreta



VISTO: El Expediente N° 62.796-2008, y

CONSIDERANDO:

Que, por dicho actuado se gestiona el otorgamiento de licencia extraordinaria con goce de haberesrequerida por la agente Eugenia Isod, Ficha N° 260.170, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente delMinisterio de Desarrollo Económico; Que, la precitada solicitó el referido beneficio a efectos de participaren carácter de Jugadora en el 43° Encuentro Nacional de Veteranas de Hockey sobre Césped y Pistarealizado en la Ciudad Capital de la Provincia de Salta, durante en período comprendido entre el 14 y el 19de agosto de 2008;Que, lo peticionado encuadra en lo establecido en el Art. 16, inc. ll), licencia deportiva, incorporada a laLey N° 471 (BOCBA N° 1026), por su similar N° 1186 (BOCBA N° 1847) y modificatoria N° 1999 (BOCBAN° 2486).Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Arts. 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad



DECRETA

Artículo 1°.- Convalídase la licencia extraordinaria con goce de haberes usufructuada por la agenteEugenia Isod, Ficha N° 260.170, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de DesarrolloEconómico, por el período comprendido entre el 14 y el 19 de agosto de 2008, de acuerdo con loestablecido en el Art. 16, inc. ll), licencia deportiva, incorporada a la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026) por susimilar N° 1186 (BOCBA N° 1847) y modificatoria N° 1999 (BOCBA N° 2486).Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico yHacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para suconocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Subsecretaría deDeportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, debiendo esta última practicar fehacientenotificación de los términos del presente decreto a la interesada. Cumplido, archívese. MICHETTI(a/c)-Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta




VISTO: El Expediente N° 78.242/2007, y

CONSIDERANDO:

Que en su oportunidad la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, dependiente del Ministeriode Salud, solicitó la contratación de la Licenciada Marisa Fernanda BARBERIS, D.N.I. 21.444.110, CUIL.27-21444110-7, como Instructora de Residentes, en la especialidad “Terapia Ocupacional”, en el Hospitalde Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, a partir del 16 de octubre de 2007 y hasta el 31 demayo de 2008;Que dicha contratación no llegó a concretarse en tiempo y forma;Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada corresponde reconocer los serviciosprestados por la mencionada profesional, toda vez que existió una real prestación de servicios;Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires);


DECRETA

Art. 1°.-Reconócense los servicios prestados desde el 16 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2007,por la Licenciada Marisa Fernanda BARBERIS, D.N.I. 21.444.110, CUIL. 27-21444110-7, como Instructorade Residentes, en la especialidad “Terapia Ocupacional”, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas“Torcuato de Alvear”, del Ministerio de Salud, partida 4023.0010.R.47.304, conforme el Sistema deResidencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N° 40.997 (B.M. N° 17.720), modificada porOrdenanzas Nros 41.828 (B.M. N° 18.019), 42.594 (B.M. N° 18.194), 42.954 (B.M. N° 18.384), 43.316(B.M. N° 18.506), 45.147 (B.M. N° 19.141), 46.125 (B.M. N° 19.763), 51.475 (B.O.C.B.A. N° 192), losDecretos reglamentarios Nros. 1.167/86 (B.M. N° 17.759) y 752/97 (B.O.C.B.A. N° 245), y en lascondiciones establecidas por la Ley N° 601 (B.O.C.B.A. N° 1.232), modificada por Ley N° 2.445(B.O.C.B.A. N° 2.797).-Art. 2°.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°, encuentra imputación en elInciso 1 “Gastos en Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la Licenciada BARBERIS.-Art. 3°.-Reconócense los servicios prestados desde el 01 de enero y hasta el 31 de mayo de 2008, por laLicenciada Marisa Fernanda BARBERIS, D.N.I. 21.444.110, CUIL. 27-21444110-7, como Instructora deResidentes, en la especialidad “Terapia Ocupacional”, del Hospital de Emergencias Psiquiátricas“Torcuato de Alvear”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0010.R.47.304, del Sistema deResidencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N° 40.997 (B.M. N° 17.720), modificada porOrdenanzas Nros 41.828 (B.M. N° 18.019), 42.594 (B.M. N° 18.194), 42.954 (B.M. N° 18.384), 43.316(B.M. N° 18.506), 45.147 (B.M. N° 19.141), 46.125 (B.M. N° 19.763), 51.475 (B.O.C.B.A. N° 192), losDecretos reglamentarios Nros. 1.167/86 (B.M. N° 17.759) y 752/97 (B.O.C.B.A. N° 245), de conformidadcon las condiciones establecidas por la Ley N° 601 (B.O.C.B.A. N° 1.232), modificada por Ley N° 2.445(B.O.C.B.A. N° 2.797).-Art. 4°.-La retribución que percibirá dicha profesional, será la establecida por Decreto N° 912/93 (B.M. N°19.576) y su modificatorio Decreto N° 139/94 (B.M. N° 19.736), y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.-Art. 5°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de Hacienda y el señorJefe de Gabinete de Ministros.-Art. 6°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para suconocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanosdel Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud; cumplido, archívese.-MICHETTI (a/c) - Lemus -Grindetti - Rodríguez Larreta



VISTO: La Ley N° 2.716, el Decreto N° 754/08 y el Expediente N° 45.195/2008, y


CONSIDERANDO:

Que el artículo 45 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095 determina como ÓrganoContratante en toda enajenación de bienes inmuebles del dominio privado del Gobierno de la Ciudad, aaquella unidad de organización que detente la administración del inmueble que se propugne vender, y quedebe materializarse en subasta pública mediando para ello la debida autorización del Jefe de Gobierno;Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa, tiene bajo su órbita laadministración del inmueble objeto del presente, en virtud de la competencia atribuida por la Ley N° 2.716;Que de la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta de utilidad o nopara la gestión del Poder Ejecutivo;Que de las constancias actualizadas de su Base de Datos y la información que le brindan las distintasáreas de Gobierno, se ha declarado como no útil para la gestión del Poder Ejecutivo, el inmueble dedominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Bolivia N° 5.870, nomenclaturacatastral: C. 16, S. 75, M. 65, P. 8, mediante la Disposición N° 9/DGAB/08, emitida por la DirecciónGeneral Administración de Bienes, quien detenta la competencia sobre el particular;Que, en virtud de lo consignado supra, corresponde declararlo innecesario para la gestión de Gobierno ypropender a su venta por medio del procedimiento de pública subasta;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete por laLey N° 1.218;Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica ingresará el producido de la ventaal correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto vigente.Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad



DECRETA

Artículo 1°.- Declárase innecesario para la gestión del Poder Ejecutivo el inmueble del dominio privado dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Bolivia N° 5.870, nomenclatura catastral: C. 16, S.75, M. 65, P. 8.Artículo 2°.-Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa aenajenar el inmueble citado en el artículo precedente mediante el procedimiento de subasta pública porintermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por el artículo 45 delDecreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2095Artículo 3°.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta que se efectivice latransferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.Artículo 4°.- El producido de la venta será ingresado al correspondiente rubro del cálculo de recursos delpresupuesto en vigencia.Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico y deHacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 6°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítasepara su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico y al Banco Ciudad de

Buenos Aires. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c)- Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta



VISTO: el Expediente N° 43.514/07, y


CONSIDERANDO:

Que por el mismo, el Hospital General de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ dependiente del Ministerio deSalud da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la Cooperadora de Acción Social(C.O.A.S.), consistente en un (1) Rinofibrolaringoscopio flexible completo, serie N° 427350, marca Escleris,con cable de fibra óptica y fuente de luz;Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 18.564,00.Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104 inc. 16) de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA

Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.) afavor del Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ dependiente del Ministerio de Salud, consistente enun (1) Rinofibrolaringoscopio flexible completo, serie N° 427350, marca Escleris, con cable de fibra óptica yfuente de luz, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA YCUATRO ($ 18.564,00).Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de Hacienda y por elseñor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítasepara su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y al Ministerio de Salud.

Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c)- Lemus -Grindetti - Rodríguez Larreta



VISTO: La Ley N° 46, los Decretos N° 447/99, N° 2.293/00 y N° 1.418/04 y el Expediente 22.305/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por el artículo 3° de la mencionada Ley se creó la Comisión Pro-Monumento a las Víctimas delTerrorismo de Estado, la que estará integrada, entre otros, por cuatro funcionarios designados por el señorJefe de Gobierno, conforme se dispone en el inciso c) del citado artículo;Que, en virtud de ello, mediante los Decretos mencionados se designaron funcionarios para querepresenten a este Poder Ejecutivo, los cuales a la fecha no se encuentran ejerciendo dicha designación;Que, teniendo en cuenta el cambio de autoridades operado en el ámbito de este Gobierno y el dictado delDecreto N° 2.075/07, resulta necesario proceder a la designación de los nuevos funcionarios querepresentarán al Poder Ejecutivo en la nombrada Comisión.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad



DECRETA

Artículo 1°.- Desígnase, en representación del Poder Ejecutivo para integrar la Comisión Pro-Monumento alas Víctimas del Terrorismo de Estado creada por Ley N° 46, a los siguientes funcionarios:Funcionarios Titulares:


Sr. Subsecretario de Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos, Vicejefatura de Gobierno.Sra. Directora General de Patrimonio e Instituto Histórico, Subsecretaría de Cultura, Ministerio de Cultura.Sr. Coordinador del Programa Educación y Memoria, Ministerio de Educación.Sra. Coordinadora Técnica y Administrativa de Obras de Memoria, Ministerio de Desarrollo Urbano.Funcionarios Suplentes:Sr. Director General de Atención y Asistencia a la Víctima, Subsecretaría de Derechos Humanos,Vicejefatura de Gobierno.Sra. Jefa del Departamento de Investigaciones del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires,Ministerio de Cultura.Sr. Director Titular de la Escuela 7 D.E. 13, Ministerio de Educación.Sr. Director General de Obras de Arquitectura, Ministerio de Desarrollo Urbano.Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de Educación, deDesarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníqueseal Instituto “Espacio para la Memoria” y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministeriosde Desarrollo Urbano, de Cultura y de Educación, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Históricode la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Vicejefaturade Gobierno. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c)- Lombardi - Narodowski - Chain - RodríguezLarreta




CONSIDERANDO:

Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional delGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2.007,el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de laJefatura de Gabinete de Ministros, solicita se reconozcan los servicios prestados por la señora MarcelaMaría de las Mercedes Rada, D.N.I. 16.076.680, CUIL. 27-16076680-3, como Personal de la Planta deGabinete de la Dirección General de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud;Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de servicios;Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires),


DECRETA

Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados desde el 2 de mayo y hasta el 30 de junio de 2.008, porla señora Marcela María de las Mercedes Rada, D.N.I. 16.076.680, CUIL. 27-16076680-3, como Personalde la Planta de Gabinete de la Dirección General de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud, dela Jefatura de Gabinete de Ministros, con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condicionesestablecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y el señor Jefe deGabinete de Ministros.Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para suconocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos

del Ministerio de Hacienda. MICHETTI (a/c)-Grindetti - Rodríguez Larreta




VISTO: La Ley N° 1.624, el Decreto N° 1.416/07 y el Expediente N° 51.176/08, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 1.624 regula el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivelcomunitario y en edad escolar;Que el Artículo 15 de dicha norma, establece la conformación de la Comisión Directiva del Consejo Asesordel Deporte, debiendo asegurarse como mínimo dos (2) lugares para el deporte amateur y uno (1) paraquien represente a clubes de barrio;Que el Decreto N° 1.416/GCBA/07, reglamentario de la Ley antes mencionada, en su Artículo 15 establecelos cargos y mandatos correspondientes a los representantes de la Confederación Metropolitana delDeporte (COMEDE), de las federaciones que no formen parte de la COMEDE y de los clubes inscriptos enel Registro Único de Instituciones Deportivas;Que cabe señalar que el artículo 15 de la Ley N° 1.624 no asigna a la COMEDE la condición de únicarepresentante legal por el deporte amateur, por lo que la norma reglamentaria respectiva se apartaría delas prescripciones de la citada Ley, privilegiando la representatividad de las instituciones que forman partede la Confederación Metropolitana del Deporte, en detrimento de la participación de federaciones que nose encuentren afiliadas a la misma; Que es necesario poner en funcionamiento el Consejo Asesor delDeporte;Que en atención de las funciones propias de la Comisión Directiva de dicho Consejo, resulta indispensableque su conformación refleje la participación establecida por la ley rectora en la materia, teniéndose encuenta además que no existe normativa que imponga la participación exclusiva ni preponderante de laCOMEDE en representación del ámbito del deporte amateur;Que por lo expuesto, resulta pertinente proceder a la modificación del artículo 15 del Decretoreglamentario, a fin de que refleje la participación de los distintos sectores de la actividad deportiva, asícomo el período de duración de los mandatos correspondientes, en los términos previstos de la Ley N°1.624.Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad

de Buenos Aires,


DECRETA

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 15 del Decreto N° 1.416/07, que queda redactado de la siguientemanera:“Artículo 15.- La Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte es presidida por el Subsecretario deDeportes, o quien éste designe o quien lo reemplace”.Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por elSeñor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquesea todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y Reparticiones con rango o nivel equivalente.

Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c)- Cabrera - Rodríguez Larreta



VISTO: EL Expediente N° 66.437/08, y


CONSIDERANDO:

Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional delGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2.007,el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Mantenimiento de la FlotaAutomotor, del Ministerio de Hacienda, solicita se reconozcan los servicios prestados por diversaspersonas, como Personal de su Planta de Gabinete;Que, dicho requerimiento se efectúa desde el 15 de agosto y hasta el 31 de octubre de 2.008, toda vezque existió una real prestación de servicios;Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 y 104 inciso 9) de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA

Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, desde el 15 de agosto y hasta el31 de octubre de 2.008, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General deMantenimiento de la Flota Automotor, tal como se indica en el Anexo que, a todos sus efectos forma parteintegrante del presente Decreto, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07y sus modificatorios.Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y el señor Jefe deGabinete de Ministros.Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para suconocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Administración de RecursosHumanos y de Mantenimiento de la Flota Automotor dependientes del Ministerio de Hacienda; cumplido,

archívese. MICHETTI (a/c) - Grindetti - Rodríguez Larreta




CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 2095/08 ha dispuesto asueto al personal de laAdministración Pública Nacional los días 24, 26 y 31 de diciembre del año en curso y el día 2 de enero de2009;Que los días 24 y 31 de diciembre del año en curso, vísperas de la navidad y del Año Nuevo, son díaslaborales;Que las citadas fechas constituyen motivo de festejo para todas las familias argentinas y extranjeras quehabitan nuestra Ciudad;Que a fin de participar en las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas, se estimaprocedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seresqueridos;


Que de conformidad con lo expuesto, resulta conveniente otorgar asueto administrativo el día 26 dediciembre del corriente año y el día 2 de enero de 2009;Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires,


DECRETA

Artículo 1°.- Declárase asueto para el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eldía 26 de diciembre del corriente año y el día 2 de enero del año 2009.Artículo 2°.- Los organismos dependientes de esta Administración deben asegurar la implementación delas medidas necesarias para mantener la continuidad de los servicios esenciales durante los díasestipulados en el artículo 1° del presente Decreto.Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquesea todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, y para su conocimiento y demás efectos remítasea la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - RodríguezLarreta

Resolución

MAYEPGC

RESOLUCIÓN N° 2.069-MAYEPGC/08

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008

Visto el Expediente N° 60.905/2007 y;

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de laLey de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1510-GCABA-97(B.O.C.B.A. N° 310/97), deducido por la empresa AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A.-FCC FOMENTO DECONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.-UTE, contra los términos de la Resolución N°

359-MAyEPGC-2008; Que por la citada Resolución fue desestimado el recurso jerárquico en subsidio incoado por la firma de

referencia, habiéndose notificado la contratista de dicho acto administrativo el 31 de marzo de 2008; Que el recurso que por aquí tramita fue presentado, dentro de los plazos establecidos por el artículo 103de la mentada Ley de Procedimientos Administrativos, correspondiendo entonces considerarlo como

formalmente presentado; Que como se señalara precedentemente, por Resolución N° 359-MAyEPGC-08, de fecha 03 de marzo de2008, fue desestimado el recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra los términos de la DisposiciónN° 76-DGLIM-07, rectificada por la Disposición N° 101-DGLIM-07, por la cual se impuso a la empresaAESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.-FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.-UTE una

multa de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS ($2.244,05);

Que los hechos por los cuales fue multada la prestataria consistieron en la constatación del incumplimientoincurrido por parte de la precitada empresa en el derrame de Líquido Percolado por parte del interno 1301,Dominio BTS-634, el día 06 de marzo de 2007, encontrándose tipificada dicha infracción en el artículo 59,apartado 43, del Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitación Pública Nacional e internacional N°

6/2003; Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en su anterior intervención por medio delDictamen N° 062318-PG-08, luego de analizar los actuados, concluyó que a su juicio, resultabaprocedente la aplicación de la multa motivo del origen de autos, aconsejando en consecuencia desestimarel recurso jerárquico en subsidio deducido por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A.-FCC

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.-UTE; Que la contratista esgrime que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados sus


elementos esenciales –causa y motivación- toda vez que, según su entender, dicho acto habría sido

dictado careciendo de la verificación de determinados elementos previos para su procedencia; Que el Órgano de la Constitución, expresa mediante el Dictamen N° 64409-PG-08, que resulta oportunoponer de relevancia que el dictado de la resolución cuestionada, se basó en las pautas señaladas en el

Dictamen 062318-PG-08; Que conforme se desprende del mencionado dictamen, se analizaron los elementos obrantes en estasactuaciones en su totalidad, arribándose a la conclusión de que correspondía desestimar el recurso

incoado; Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, se advierte que la UTE se remite a los mismosargumentos esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el recurso de reconsideracióncon jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que

pretenda variar lo decidido oportunamente por la Administración; Que es de señalar, que la multa impuesta se ajusta a derecho, dado que la misma fue ejercida por laautoridad competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en la normativa del Pliego que rige la

contratación; Que en el sub examine de los actuados, no se detectan elementos de hecho ni de derecho, que puedan

desvirtuar el criterio oportunamente propiciado para la desestimación del recurso incoado; Que con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, corresponde desestimar el recurso dereconsideración incoado en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de laCiudad de Buenos Aires, Decreto N° 1510/GCABA/97 (B.O.C.B.A. N°310), que fuera deducido por laempresa AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.-FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

S.A.-UTE; Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le corresponde

dentro de lo determinado por la Ley 1218; Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2506/LCBA/2007 (BOCBA N° 2824), y su decreto

reglamentario N° 2075/GCABA/2007 (BOCBA N° 2829/2007); EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE:

Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1510/GCABA/97 (B.O.C.B.A. N°1510/97), deducido por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.- UTE, contra la Resolución N° 359-MAyEPGC-2008. Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a laDirección General de Limpieza, notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de lapresente Resolución haciéndole saber que con este acto ha quedado agotada la vía administrativa, nosiendo pasible de recurso alguno. Cumplido, pase a la Dirección General de Técnica Administrativa y

Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.075 - MAYEPGC/08


VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre labase de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N°2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N°2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), elDecreto N° 1254/GCBA/2008 (BOCBA N° 3047); el Decreto N° 1132/GCBA/2008 (BOCBA N° 3025), el

Expediente N° 42676/2008 y;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra: “Recuperación del ParqueGeneral Paz, con el mejoramiento de sus accesos y caminos, la refuncionalización del lago existente,incorporación de nuevos baños públicos, áreas lúdicas con juegos integradores y mobiliario de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires”; Que la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público, ha

procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones, Particulares y de Especificaciones Técnicas; Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de ciento ochenta (180)días corridos a contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden de Comienzo y el presupuesto


oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.781.989,87); Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y

Administración Financiera (S.I.G.A.F.); Que mediante el decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3025), se ha procedido a modificar los plazosde publicación de los llamados a Licitación Pública, en relación a los montos allí previstos, en base a lo

dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas N° 13.064; Que asimismo debe mencionarse que mediante el Decreto N° 1254/GCBA/2008 (BOCBA N° 3047) se

aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores; Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le

compete conforme a lo dispuesto en la ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850). Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en uso de las

facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE

Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,documentación ésta que como Anexo integra la presente Resolución, para la realización de la Obra:“Recuperación del Parque General Paz, con el mejoramiento de sus accesos y caminos, larefuncionalización del lago existente, incorporación de nuevos baños públicos, áreas lúdicas con juegos

integradores y mobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Artículo 2°: Llámase a Licitación Pública N° 2263 /2008 para el día 30 de enero de 2009 a las 16.00 hs.,fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de Compras y Contrataciones de laDirección General Técnica Administrativa y Legal del , para la realización de la Obra mencionada en el

artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064. Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS SEISMILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA

Y SIETE CENTAVOS ($6.781.989,87). Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos y consultados porlos interesados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de

lunes a viernes de 11:00 a 18:00 hs. Artículo 5°: Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la correspondiente

partida presupuestaria del ejercicio 2009. Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2 dediciembre de 2008 al 23 de diciembre de 2008 inclusive, y en el sitio de Internet del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes. Cumplido, gírenselas actuaciones al Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y

Legal del para la prosecución de su trámite. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.132 - MAYEPGC/08


VISTO: el Expediente N° 13.364/2008, y;

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación tramita el requerimiento efectuado por la Dirección General Mantenimiento deEdificios Públicos y Mobiliario Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, con elobjeto de afrontar el gasto que demandaran los trabajos de accesibilidad y señalización del Edificio del

Plata;Que en este sentido, en virtud de la Resolución N° 566-MAyEPGC-2008, el señor Ministro de Ambiente yEspacio Público autorizó a comprometer el gasto requerido, por un importe de PESOS CIENTOCUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($149.350), a favor de la empresa GRUPO

QUESADA S.R.L.;Que obran agregados al presente, el Acta de Iniciación, el Acta de Recepción Definitiva y el Certificado deObra, cuyo monto total asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA ($149.350);Que en tal inteligencia, la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano


informa que se han concluido los trabajos en cuestión;

Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3°, incisos a), c) y d) del

Decreto N° 2.143/07.Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 2.143/07 (B.O.C.B.A. N°

2.847) y su modificatorio N° 329/08 (B.O.C.B.A N° 2.911),

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE

Artículo 1°.-Apruébase la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOSCINCUENTA ($149.350), a favor de la empresa GRUPO QUESADA S.R.L., por los trabajos deaccesibilidad y señalización del Edificio del Plata por requerimiento de la Dirección General Mantenimiento

de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano.Artículo 2°.-Regístrese. Notifíquese a la Empresa. Comuníquese a la Subsecretaria de MantenimientoUrbano y pase a la Dirección General de Técnica Administrativa y Legal en prosecución del trámite.

Piccardo

MDUGC

RESOLUCIÓN N° 857 - MDUGC/08

Buenos Aires, 01 de diciembre de 2008Visto el Expediente N° 65.617/08 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2.006

(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.960);

CONSIDERANDO:

Que, mediante el presente actuado la Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria solicita el“Concurso de Proyecto y Precio para el Desarrollo y Ejecución de un Centro de Interpretación de Obras

con elementos y presentaciones multimodales de Obras en Ejecución”.Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto N° 35500 y su correspondiente afectaciónpresupuestaria con cargo a los ejercicios 2008 y 2009 las cuales han sido conformadas por la reparticiónsolicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de

Especificaciones Técnicas, conforme luce en las presentes actuaciones;

Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;Que, por Disposición N° 171 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General de Compras y Contrataciones encarácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 85 de la Ley N°

2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;Que por la cláusula transitoria 2° del Decreto N° 754, esta normativa se aplicará a todos los

procedimientos licitatorios que se hayan iniciado con el Decreto N° 408/GCBA/2007;Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones

conferidas por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850);Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA 08 reglamentario

de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557);

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE:

Art. 1°- Llámase a Concurso Publico N° 10/08, para el “Concurso de Proyecto y Precio para el Desarrollo yEjecución de un Centro de Interpretación de Obras con elementos y presentaciones multimodales deObras en Ejecución” dentro de los lineamientos del párrafo 2° del Art. 31 concordante con el 1° párrafo delArt. 32 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 16 de Diciembre de2008 a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones, dependiente de laDirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini211, 9° piso, Área de Compras y Contrataciones, con destino a la Dirección General CoordinaciónInstitucional y Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL ($

525.000,00).Art. 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y Contratacionesdependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en

Carlos Pellegrini 211 9° Piso.Art. 3° - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de 2 (dos) días y en el sitio de internet de la Ciudad


Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.

Art. 4°- Regístrese, comuníquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en el Áreade Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y

Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Chain


Buenos Aires, 02 de diciembre de 2008

VISTO: la Nota N° 373-DGOING-2008, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Expediente N° 40.873/2006 tramitó la Licitación Pública N° 857/2006, de la obra“Ejecución del Proyecto de detalle y Construcción del cruce bajo nivel de la calle Esteban Bonorino convías del Ferrocarril urbano de pasajeros explotado por el grupo empresario denominado Metropolitano (ex

FFCC Belgrano)”;Que por Decreto N° 663/2007 se adjudicó la mencionada obra a la empresa Construere Ingeniería S.A.,por un monto de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOSSETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 7.833.275,96), fijándose un plazo de

ejecución de DOSCIENTOS SETENTA (270) días;Que la Orden de Inicio data del 19 de junio de 2007, fecha a partir de la cual se computan los plazos

contractuales;Que mediante Resoluciones N° 417 - MDUGC - 2008 y N° 530 - MDUGC - 2008, se otorgaron dosAmpliaciones de Plazo de CIENTO QUINCE (115) y NOVENTA Y TRES (93) días, respectivamente,

estableciendo como nueva fecha de finalización de la obra el día 9 de octubre de 2008;Que dentro de los objetivos del Programa de Conectividad Vial del Plan Integral de Tránsito y Transporte,la obra licitada contempla la ejecución del cruce bajo nivel del Ferrocarril urbano de pasajeros explotadopor el grupo empresario denominado Metropolitano (ex FFCC Belgrano) por Esteban Bonorino, así comola reconstrucción de la calzada en el tramo de la mentada arteria comprendido entre Gral. Fructuoso

Rivera y Tabaré;Que la conexión directa entre la Av. Fernández de la Cruz y la Av. 27 de Febrero, dos importantes arteriasque vinculan sectores de los barrios de Nueva Pompeya y Villa Soldati, sin interferencia ferroviaria sólo seda hacia el sur en Erezcano y hacia el norte en Pergamino/Mariano Acosta, ya que la Av. Varela, concruce a nivel del ferrocarril no tiene salida a 27 de Febrero, lo que representa casi 15 cuadras sin

vinculación directa transversal;Que Cnel. Esteban Bonorino, categorizada como avenida, se presenta como una alternativa parainterconectar dichas avenidas, lo que permitiría canalizar vehículos livianos y utilitarios, que representancasi el 80 % del tránsito total, y también beneficiaría el paso de vehículos de servicios públicos(ambulancias, policías, bomberos) y la accesibilidad para los servicios de emergencia con epicentro en el

hospital Piñero;Que para realizar la vinculación propuesta resulta necesario proceder a la apertura de traza de E.Bonorino, la que se encuentra interferida por la plazoleta existente entre Rabanal Norte y Rabanal Sur ypor la existencia de un depósito de transporte en los últimos cincuenta metros del tramo ubicado entre

Ferré y Tabaré;Que, asimismo, resulta aconsejable efectuar la reconstrucción del pavimento de los tramos comprendidosentre Fernández de la Cruz y Gral. Fructuoso Rivera y entre Ferré y Rabanal Sur, en atención al alto grado

de deterioro que presenta Esteban Bonorino en ellos;Que los trabajos enunciados presentan idénticas características que los cotizados en la obra original, por

lo que se ha procedido a efectuar su cómputo con los ítems contractuales vigentes;Que del cómputo realizado surge que para ello deberá aprobarse un adicional de obra cuyo montoasciende a la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO

OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 3.653.108,70), el que representa un 46,60% del monto contractual;Que el plazo para la realización de los trabajos descriptos es de CIENTO VEINTE (120) días corridos a

partir de la notificación a la contratista de la aprobación del presente;Que antes de iniciar los trabajos la contratista deberá conformar la integración de una garantía por el

monto adicional de la obra;Que llamada a intervenir la Procuración General, se expide sobre los presentes por medio del Dictamen

PG-N° 67234, de fecha 14 de octubre de 2008, el cual es valorado en este acto.Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 2.186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto

N° 325/GCBA/98, la Ley N° 2.506 y su Decreto reglamentario 2.075/2007,



RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase el adicional de la obra “Ejecución del Proyecto de detalle y Construcción del crucebajo nivel de la calle Esteban Bonorino con vías del Ferrocarril urbano de pasajeros explotado por el grupoempresario denominado Metropolitano (ex FFCC Belgrano)”, de la cual es Contratista la EmpresaCONSTRUERE INGENIERÍA S.A. (Expediente N° 40.873/2006, Licitación Pública N° 857/2006), por unmonto de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO CONSETENTA CENTAVOS ($ 3.653.108,70), de acuerdo a la Planilla de Computo y Presupuesto que como

Anexo I integra la presente.Artículo 2°.- Establécese un plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de lanotificación a la empresa contratista.Artículo 3°.- Convalídase el Plan de Trabajos y Curva de Inversionesque se agrega como Anexo II de la presente.Artículo 4°.- El gasto que demande la presente será imputadoa los correspondientes ejercicios presupuestarios.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial,notifíquese a la Empresa Contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaria de Ingenieríay Obras Públicas, a la Dirección General de Obras de Ingeniería y a la Dirección General de Contaduría.

Cumplido procédase a su agregación al expediente y archívese. Chain

ANEXO


Buenos Aires, 03 de diciembre de 2008VISTO: El Decreto N° 398-GCBA-2.008 (B.O. 2.913) y el Decreto N° 479-GCBA-2.008 (B.O. 2.924), laResolución N° 801-MHGC-2.008, su modificatoria Resolución N° 2849-MHGC-2.008, y el Registro N°

927-SSIyOP-2.008, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa IECSA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Canales Aliviadores de la Cuenca Erezcano”,

por Licitación Publica N° 1.215/2.006, que tramitó por expediente N° 45.769/2.006;Que dicha empresa solicitó la primera redeterminación provisoria de precios del respectivo contrato,invocando el Decreto N° 398-GCBA-2.008 y Decreto N° 479-GCBA-2.008 que establece tal mecanismo, y

la Resolución N° 801-MHGC-2.008 que lo reglamenta y su modificatoria Resolución N° 2849-MHGC-2.008;Que a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 3° de la citada

Resolución N° 801-MHGC-2008, modificado por el artículo 1° de su similar N° 2.849-MHGC-2.008 ;Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, ha producido el informe establecido enel articulo 5° de la Resolución N° 801-MHGC-2.008 modificado por el artículo 2° de su similar N°

2.849-MHGC-2.008.Por ello y atento lo dispuesto por el Decreto N° 398-GCBA-2.008, modificado por su similar N°

479-GCBA-2.008, y su reglamentación,

EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el articulo 1° del Decreto N° 398-GCBA-2.008,la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales interpuesta por la firma IECSA S.A. porla Obra “Canales Aliviadores de la Cuenca Erézcano”, en contratación por Licitación Publica N°1.215/2.006, estableciéndose la misma en un 11,53 % del valor vigente, faltante de ejecutar al 1° de mayo

de 2.008.Artículo 2°.- Comuníquese a la empresa IECSA S.A. que dentro de los 30 (treinta) días de notificada lapresente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la redeterminación definitiva en el Ministerio

de Hacienda, según lo establece el articulo N° 3 de la Resolución N° 2.849-MHGC-2.008


Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios delMinisterio de Hacienda, Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente

de la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás fines. Chain


Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.VISTO: el Expediente N° 61.111/08 del llamado a Licitación pública para la Obra: “B.R.T. Av. Juan B JustoTramo I (Desde Barrio Kennedy hasta la Avenida Córdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” alamparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA N° 2.910), LeyN° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829) y Decreto N°2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), Decreto N° 2065/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°

1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3.025), Decreto N° 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3.047) y;

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter de organismo técnico

confeccionó los Pliegos Licitatorios que se acompañan como anexo de estas actuaciones;Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA

Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE con SETENTA Y DOS CENTAVOS ($18.531.620,72);Que el plazo de ejecución es de CINCO MESES, contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los

trabajos;Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en estas actuaciones la

Registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete de

acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A N° 1.850);Que el Director de Proyectos Urbanos y Arquitectura manifiesta que “…la Avda. Juan B. Justo es una de lasarterias más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y se requiere con urgencia la necesidad de aligerarel tránsito de superficie de la misma, dotando de sustanciales mejoras al Transporte Público de

Pasajeros…”, toda vez que es de vital importancia “…a la brevedad incentivar el uso del Transporte Público…”;Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los actos de esta

naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar estatal;Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10 in fine de la ley N°13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea conveniente, se podrán ampliar los plazosestablecidos, así como reducirlos en caso de urgencia” y reducir el plazo de anticipación estipulado en la

norma a los efectos de cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada;Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824), Decreto325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2910), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto N°2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), Decreto N° 2065/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) Decreto N°

1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3.025) y Decreto N° 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3.047).


RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, y de EspecificacionesTécnicas para el llamado a Licitación Pública N° 2277, de la Obra: “B.R.T. Av. Juan B Justo Tramo I(Desde Barrio Kennedy hasta la Avenida Córdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”, los que

como Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución.Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública para el día 29 de diciembre de 2008 a las 13 hs, en Av. CarlosPellegrini 211, 9° piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para lacontratación de la Obra: “B.R.T. Av. Juan B Justo Tramo I (Desde Barrio Kennedy hasta la AvenidaCórdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” cuyo presupuesto oficial es de PESOS DIECIOCHOMILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE con SETENTA Y DOS

CENTAVOS ($18.531.620,72).Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán imputadas a la partidas

presupuestarias 2008 y 2009.Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser consultados y adquiridos enel área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legaldel Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211 9° piso, de lunes a viernes de 10 a 15 hs


donde los interesados podrán formular las consultas por escrito.

Artículo 5°.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el

sitio de Internet del Gobierno de las Ciudad Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar).Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en el área de Compras y Contrataciones del Ministerio

de Desarrollo Urbanos hasta el día 29 de diciembre de 2008 a las 13 hs.Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a laDirección General de Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a laDirección General de Obras de Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Ingeniería, a laSubsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Subsecretaría de Ingenieríay Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica

Administrativa Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. ChainNota: el Anexo que forma parte integrante de la presente podrá ser consultado y adquirido en el área deCompras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal delMinisterio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.,

donde los interesados podrán formular las consultas por escrito.

RESOLUCIÓN N° 148 - SSPUAEI/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008Visto el Expediente N° 24.905/2008, los términos del Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.910 del16/04/2008), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824 del

04/12/2007) y el Decreto 2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A N° 2.829 del 11/12/2007) y;

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura propicia la

ejecución de la Obra: “Programa Prioridad Peatón - Calle Defensa Tramo 1”Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 355), se procedió a efectuar la

imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;Que, mediante Resolución N° 31-SSPUAeI-2008, se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 795/2008,para el día 1 de Julio de 2008, a las 15:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras

Públicas N° 13.064;Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 26/2008 se recibieron las propuestas de las firmas: CunumiSA, Altote SA, Miavasa SA, Salvatori SA, Instalectro SA, Planobra SA, Grape Constructora SA, Naku

Construcciones SRL, Dacey SA - Cea Construcciones SA (UTE) y Mantelectric SA;Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, mediante el Acta dePreadjudicación N° 20/2008 propone preadjudicar la Obra: “Programa Prioridad Peatón - Calle DefensaTramo 1”, a la firma SALVATORI S.A. por el monto total de la oferta de PESOS DOS MILLONESQUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 65/100 ($

2.599.287,65);Que, de acuerdo a lo indicado en el ítem 1.4.3 del Pliego de Condiciones Generales, se procedió a lapublicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones delMinisterio de Desarrollo Urbano durante los días 16, 17 y 18 de Julio de 2008 y a la notificación de las

firmas participantes;

Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;Que por Resolución N° 89-SSPUAeI-08 se aprobó la mencionada Licitación adjudicándosela a la firma

SALVATORI S.A.

Que habiendo concurrido el Contratista a la firma de la respectiva Contrata se negó a formalizarla.Que por tal circunstancia, sin perjuicio de las sanciones previstas en los Numerales 1.5.1 del Pliego deCondiciones Generales y 2.5.1 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación referida, se tornanecesaria la aplicación de dichas normas disponiendo la anulación de dicha adjudicación y la continuación

de la misma a fin de su adjudicación al Oferente que le sigue en orden de mérito.Que a tal fin, la Comisión evaluará al mismo entre los oferentes que da cuenta el Acta de Apertura de

Ofertas de fecha 1° de Junio de 2008, prosiguiendo los trámites conforme la normativa vigente.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.910 del

16/04/2008), la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y el Decreto 2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A N° 2.829);

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,ARQUITECTURA E INFRAESTUCTURA

RESUELVE:


Art. 1°.- Anúlase la Adjudicación de la Licitación Pública N° 795/2008, que fuera aprobada por ResoluciónN° 89-SSPUAReI-08, para la obra “Programa Prioridad Peatón - Calle Defensa Tramo 1”; realizada alamparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 a la firma SALVATORI S.Acorrespondiente a la Obra: “Programa Prioridad Peatón - Calle Defensa Tramo 1” por el monto total de laoferta de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

SIETE CON 65/100 ($ 2.599.287,65).Art. 2°.- Dése por perdida al Adjudicatario SALVATORI S.A. la garantía de adjudicación oportunamente

constituida.Art. 3°.- Instrúyase a la Comisión de Evaluaciones a fin de que en base a los informes económicos,contables, técnicos y jurídicos, evalúe a los restantes oferentes en la referida Licitación Pública y proceda

a preadjudicar a la que se considere más convenienteArt. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internetdel Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar) al amparo de loestablecido en el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.910 del 16/04/2008). Notifíquese a la firmaSALVATORI S.A. y a CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Comuníquese a Procuración General, a laDirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura,a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de

la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Sábato

RESOLUCIÓN N° 151 - SSPUAEI/08

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2008Visto el Expediente N° 39213/2008, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006

(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960), y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente referenciado tramita la Contratación Directa N° 2640/2008 para la contratación de unServicio de Consultoria para la Realización de Proyecto Ejecutivo de la Obra Canales Aliviadores de la

Cuenca Erezcano”.Que por Resolución N° 91-SSPUAeI-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares y se dispuso elpresente llamado para el 26 de Setiembre de 2008, dentro de los lineamientos dispuestos por el artículo 28

de la Ley N° 2.095;Que la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al

ejercicio 2.008;Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 80/2008 se recibieron las oferta de las firmas: ECOING S.A.,INCOCIV S.R.L., HIDROESTRUCTURAS S.A., SIR WILLIAM HALCROW & PARTNERS LTD., ESTUDIO

GUITELMAN S.A. y BARIMONT S.A. - ESTUDIOS Y PROYECTOS S.R.L.Que, se efectuaron los asesoramientos técnico y legal de la documentación presentada por los oferentes

citados precedentemente, por parte de las reparticiones pertinentes;Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 58/2008, del cual surge que la oferta mas conveniente esla presentada por la firma BARIMONT S.A. - ESTUDIOS Y PROYECTOS S.R.L. para la realización de los

trabajos;Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y

su Decreto reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960);

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS URBANISTICOSARQUITECTURA E INFRAECTRUCTURA

RESUELVE:

Art. 1° - Apruébase la Contratación Directa N° 2640/2008, realizada al amparo de lo establecido en el

artículo 28 de la Ley N° 2095.Art. 2° - Adjudícase la contratación de un Servicio de Consultoría para Reformulación de ProyectoEjecutivo de la Obra Canales Aliviadores de la Cuenca del Erezcano con destino a la Dirección General deInfraestructura a la empresa BARIMONT S.A. - ESTUDIOS Y PROYECTOS S.R.L., por un monto total dePESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS ($

139.132,10).Art. 3° - Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica

Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a la


Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la

Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Sabato

MEGC

RESOLUCIÓN N° 7.552 - MEGC/08


VISTO: la Nota N° 386.939-DGPDyND/08, y

CONSIDERANDO:

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planificación y Control de Gestión,solicita la transferencia de la agente Adriana Toniolli, D.N.I. 14.679.356, CUIL. 27-14679356-3, ficha

276.866, proveniente del Ministerio de Educación;Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo

prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;

Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido.

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Adriana Toniolli, D.N.I. 14.679.356, CUIL. 27-14679356-3, ficha276.866, a la Dirección General de Planificación y Control de Gestión, partida 5518.0000.A.B.04.0160.102,

deja partida 5501.0000.A.B.04.0160.102, del Ministerio de Educación.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para suconocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos

del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 7.880 - MEGC/08

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.VISTO: El presente Expediente N° 61.551/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto

N° 2186-GCBA/2004, el Decreto 325-GCBA/2008, Decreto 1254-GCBA/2008, y

CONSIDERANDO:

Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad en el ámbito de este Ministerio, con la intervencióndel área competente de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos,realizó un detallado análisis sobre los métodos y procedimientos de actuación que viene desarrollando laDirección General de Infraestructura y Equipamiento a través de los años, en lo que hace a su principalfunción a cargo referente a la ejecución de obras y el mantenimiento y conservación en los edificiosescolares dependientes de esta cartera de Gobierno; Que del análisis efectuado se concluyó en lanecesidad de la implementación de un nuevo esquema de ejecución de trabajos, que permita dejar atrás laproblemática que afecta negativamente a la capacidad de la mencionada Dirección General, dado que suactuación se encuentra enfocada a atender las necesidades de los edificios escolares con un concepto de

respuesta “puntual a demanda” y no “integral y preventiva”;Que asimismo se advirtió del mencionado análisis, que durante años las estructuras edilicias han recibidodiversos paliativos, ejecutándose obras parciales respecto de instalaciones provisorias de gas ycalefacción, restauración, ampliación, cambio de cubiertas e impermeabilización, sanitarios, electricidad yotras intervenciones relacionadas con dar solución puntual a las dificultades existentes, las cuales no

lograban obtener el objetivo de recuperar íntegramente cada edificio y así lograr la reparación integral;Que con tal diagnóstico, las dependencias mencionadas evaluaron la necesidad de implementar uncambio en la metodología de trabajo y como resultado de un trabajo conjunto de las mismas, se generó eldenominado Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares, el cual, en resumen, se sustenta en unaprogramación ordenada de las actividades que permitirá recuperar cada edificio logrando la reparaciónintegral y ejecución de nuevas obras que sean necesarias, conjuntamente con un mantenimientoadecuado, por medio del cual se conserven las estructuras y el buen uso y funcionamiento de todas las

instalaciones;


Que el mencionado Plan Integral permitirá que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,lleve adelante una intervención global en los edificios escolares, con el objeto de realizar una puesta en

valor de cada uno de ellos;Que dicho Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares, se implementará por grupos de escuelas,teniendo por objetivo final abarcar a un número significativo de ellas respecto del total de edificiosescolares a cargo de este Ministerio; Que en esta oportunidad se lanza este grupo de escuelas que abarcaa catorce edificios escolares comprendidos por la Escuela Inicial N° 9 D.E. N° 5 sita en Río Cuarto yLabarden, Escuela N° 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. N° 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial N° 10 D.E.N° 5 sita en Iriarte 3880, CFP N° 9 Villa 21 D.E. N° 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela N° 25“Marcos Paz” D.E. N° 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 “W. Morris” D.E. N° 19 sita enLafuente 2670, Escuela S/N D.E. N° 19 sita en Mom 2358, JI N° 5 D.E. N° 19 sita en Avda. Cruz y Varela,Escuela Primaria S/N D.E. N° 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela N° 2 “Dr. G. Sisto” D.E. N° 19 sitaen Tilcara 3365, Escuela N° 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. N° 19 sita en Corrales 3420, Escuela N° 12“José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil N° 4 D.E. N° 19 sita en Lacarra yPasaje L, Escuela N° 3 “Cristóbal Colon” D.E. N° 21 sita en Larrazabal 4051 de la Ciudad de BuenosAires; Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección General deInfraestructura y Equipamiento, el presupuesto oficial para la realización de este grupo de escuelas delPlan Integral, asciende a la suma de pesos veintiséis millones cuarenta y siete mil trescientos veintiunocon un centavos ($ 26.047.321,01-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos seismillones cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco con cuarenta centavos ($ 6.055.525,40), ObrasComplementarias: pesos once millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos veinte con veinticincocentavos ($ 11.685.620,25) y Tareas de mantenimiento: pesos ocho millones trescientos seis mil ciento

setenta y cinco con treinta y seis centavos ($ 8.306.175,36.-);Que de acuerdo a lo mencionado precedentemente y teniendo en cuenta el monto involucrado,corresponde regir el llamado de la contratación de este grupo de escuelas del Plan Integral, por elprocedimiento de Licitación Pública en los términos previstos por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064, aplicable al ámbito de la Ciudad, Ley N° 2809 y Decreto 1.312-GCBA/08, publicando en el BoletínOficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de quince (15) días con veinte (20) de anticipación a lafecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio deInternet www.buenosaires.gov.ar; Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticasreferidas a atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de

las obras;Que en virtud de lo señalado en el considerando séptimo, se ha entendido conveniente incluir en losPliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resultecontratista de la obra, el acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de lostrabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión

que sufren los mismos en la actualidad;Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo brindar respuestainmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se cuenta con los recursos presupuestariossuficientes, siendo además que el monto del mencionado anticipo será entregado contra entrega de lacorrespondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en unamisma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de

precios;Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha procedido a confeccionar loscorrespondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales,Particulares y Anexos con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución

de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los instrumentosproyectados y llame a Licitación Pública N° 1881-SIGAF-08 (17-08) con el objeto de contratar, por ajustealzado, los trabajos correspondientes a este grupo de escuelas del Plan Integral de Adecuación deEdificios Escolares sitos en la calle Corrales 3420 y otras de los Distritos Escolares 5, 19 y 21 de la Ciudad

de Buenos Aires;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le corresponde

atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA N° 1.850);Que, el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón de lo normado por

el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325-GCBA/08.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas


Generales y Particulares, planos y demás documentación que regirán la Licitación Pública N°

1881-SIGAF/08 (17-08) y que en Anexo forman parte de la presente.Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1881-SIGAF/08 (17-08) con el objeto de adjudicar los trabajoscorrespondientes a este grupo de Escuelas del Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares queabarca la Escuela Inicial N° 9 D.E. N° 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela N° 7 “D. Lavalle deLavalle” D.E. N° 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial N° 10 D.E. N° 5 sita en Iriarte 3880, CFP N° 9 Villa21 D.E. N° 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela N° 25 “Marcos Paz” D.E. N° 5 sita en AmancioAlcorta 2502, Escuela N° 16 “W. Morris” D.E. N° 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. N° 19 sita enMom 2358, JI N° 5 D.E. N° 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. N° 19 sita en Avda.Cruz y Varela, Escuela N° 2 “Dr. G. Sisto” D.E. N° 19 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 17 “Gaspar L.Benavento” D.E. N° 19 sita en Corrales 3420, Escuela N° 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo yCurapaligüe, Escuela N° 19 “José Martí” D.E. N° 19 sita en Lacarra y Pasaje L, Escuela N° 3 “CristóbalColon” D.E. N° 21 sita en Larrazabal 4051 de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando comopresupuesto oficial la suma de pesos veintiséis millones cuarenta y siete mil trescientos veintiuno con uncentavos ($ 26.047.321,01-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos seis millonescincuenta y cinco mil quinientos veinticinco con cuarenta centavos ($ 6.055.525,40), ObrasComplementarias: pesos once millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos veinte con veinticincocentavos ($ 11.685.620,25) y Tareas de mantenimiento: pesos ocho millones trescientos seis mil ciento

setenta y cinco con treinta y seis centavos ($ 8.306.175,36.-).Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de febrero de 2009, a las 14:00 hs. enla sede de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, sita en

Paseo Colón 255, Piso 8°, de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el Boletín Oficial de laCiudad de Buenos Aires por quince (15) días con veinte (20) días de anticipación al acto de apertura, un(1) día en un diario de distribución masiva, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de BuenosAires, www.buenosaires.gov.ar y en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.Artículo 5°.- Facúltase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a formular aclaraciones a

la documentación aprobada por el art. 1° de la presente y tramitar las gestiones de publicidad del llamado.Artículo 6°.-Establécese el lugar y consulta de pliegos en la sede de la Dirección General deInfraestructura y Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 Piso 3°. Artículo 7°.-Regístrese, publíqueseconforme lo ordena la parte dispositiva y remítase a la Dirección General de Infraestructura y

Equipamiento en prosecución del trámite. Narodowski

Nota: el Anexo que forma parte de la presente puede ser consultado en la sede de la Dirección General de

Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 Piso 3°.

MJGGC

RESOLUCIÓN N° 730 - MJGGC/08

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 2008.

VISTO: el Decreto N° 39/08, el Expediente N° 47.097/08 y,

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas del Inciso 4- Bienes

de Uso, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 2051-Jefatura de Gabinete de Ministros;Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-Jefatura de Gabinete deMinistros, de hacer frente a las próximas contrataciones de equipamiento informático con destino a laJefatura de Gabinete, para las cuales no se cuenta con crédito suficiente en la partida 4.3.6- Equipos de

computación, del Programa 1- Actividades Centrales;Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación con el créditoasignado a la partida 4.3.6- Equipos de computación, del mismo programa, Proyecto 7- Sistema deGestión Integral, Obra 75- Sistema de Gestión Integral, dado que la misma cuenta con saldo suficientepara ello; Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las acciones

tendientes a dar curso a lo solicitado;Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/08 - Normas Anuales de Ejecución yAplicación del Presupuesto General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el

Ejercicio Fiscal 2008,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación de los créditosasignados al Inciso 4- Bienes de Uso, del Programa 1-Actividades Centrales, sin variación del productofísico intermedio del Proyecto 7-Sistema de Gestión Integral, Obra 75- Sistema de Gestión Integral, deacuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. Artículo2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para suconocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública yPresupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

MJYSGC

RESOLUCIÓN N° 1.046-MJYSGC/08


VISTO:

La Ley N° 2641 y el Decreto N° 1078/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley N° 2641 se incorpora el Artículo 27 bis al Título III “Sanciones” del Libro I “DisposicionesGenerales” del Régimen de Faltas aprobado por Ley N° 451 y el Título Undécimo denominado “DelSistema de Evaluación Permanente de Conductores”, al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de

Buenos Aires;Que, el Artículo 27 bis de la Ley N° 451 dispone como sanción la concurrencia y aprobación de los CursosEspeciales de Educación Vial y Prevención de Siniestros de Tránsito con Contenido de DerechosHumanos y Socorrismo, dictados en dependencias del Gobierno de la Ciudad o en instituciones públicas o

privadas autorizadas por la autoridad competente;Que, el Artículo 11.1.6 del Título Undécimo de la Ley N° 2148 contempla la posibilidad de obtenervoluntariamente, la recuperación parcial de cuatro (4) puntos acreditando la asistencia y aprobación delcurso especial de educación vial y prevención de siniestros de tránsito previsto en el Artículo 27 bis del

Régimen de Faltas;Que, por su parte, en el Artículo 11.1.7 del mismo Título se prevé como consecuencia de alcanzar cero (0)puntos, por la aplicación del Sistema de Evaluación Permanente, la inhabilitación para conducir cuyo plazovaría según se trate de la primera vez o de su reincidencia y la realización del curso establecido en el

Artículo 27 bis del Régimen de Faltas;Que, en virtud de ello resulta necesario establecer un programa específico teniendo en cuenta lasparticularidades de cada supuesto y también, lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 11.1.6 relativo

al contenido reforzado de los cursos a la especialidad, destinados a los conductores profesionales;Que, en este orden de ideas se pueden determinar cinco modalidades de cursos, cuyos programasdeberán contemplar las especificidades de cada situación contemplada por la Ley. Así, correspondeestablecer un programa específico destinado al supuesto del Artículo 11.1.6, en el cual el infractor no haalcanzado aún cero (0) puntos y a cada uno de los contemplados en el Artículo 11.1.7. En este últimocaso, corresponde diferenciar la situación prevista en el inciso a), que contempla la opción que posee elinfractor de escoger entre la aplicación de la sanción de inhabilitación para conducir por el término de 60días o la de realizar el curso establecido en el Art. 27 bis de la Ley N° 451, de las descriptas en los incisosb), c) y d) en los cuales se dispone la obligatoriedad de la realización del curso como accesoria de la

inhabilitación;Que, por el Artículo 5° del Decreto N° 1.078/08, reglamentario de la Ley N° 2641, se faculta al Ministerio deJusticia y Seguridad para: a) establecer el contenido del Curso Especial de Educación Vial y Prevenciónde Siniestros de Tránsito con Contenido de Derechos Humanos y Socorrismo establecido en el Artículo 27bis del Régimen de Faltas, su modo de evaluación y aprobación, y celebrar convenios con instituciones


públicas o privadas para dictar el mismo; b) designar las autoridades que tendrán a su cargo la emisión decertificados de asistencia y aprobación del curso que deberán efectuar los conductores; y c) dictar lasnormas que resulten necesarias para la correcta aplicación del Sistema de Evaluación Permanente de

Conductores;Que, la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana y laSubsecretaría de Emergencias han emitido, en el marco de sus respectivas competencias, opinión

favorable respecto del contenido de los diversos programas;Que, por su parte la Dirección General de Licencias resulta el área competente para asumir laresponsabilidad de realizar las evaluaciones a las personas que hayan asistido a los cursos previstos en el

Artículo 27 bis del Régimen de Faltas de la Ciudad;Que, asimismo, se estima adecuado asegurar la idoneidad de los capacitadores que dicten los CursosEspeciales de Educación Vial y Prevención de Siniestros de Tránsito con Contenido de DerechosHumanos y Socorrismo, mediante la concurrencia y aprobación de un Curso de Formación de

Capacitadores dictado por la entidad otorgante de licencias de conducir.

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 5° del Decreto N° 1078/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébanse los programas correspondientes a los Cursos Especiales de Educación Vial yPrevención de Siniestros de Tránsito con Contenido de Derechos Humanos y Socorrismo, previstos en elArtículo 27 bis del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 451 y

modificatorias, que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución.Artículo 2°.- Los cursos cuyos programas se aprueba n por el Artículo 1° de la presente Resolución,podrán ser dictados por las entidades públicas o privadas autorizadas por el Ministerio de Justicia y

Seguridad.Artículo 3.- El examen de aprobación de los cursos previstos en el Artículo 27 bis del Régimen de Faltasde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizará en la Dirección General de Licencias dependientedel Ministerio de Justicia y Seguridad del y será evaluado conforme las modalidades establecidas en el

Anexo II, que forma parte integrante de la presente Resolución.Artículo 4°.- Los capacitadores de las entidades pú blicas o privadas autorizadas para el dictado de loscursos, deberán concurrir y aprobar el Curso de Formación de Capacitadores dictado por la DirecciónGeneral de Licencias, cuyos contenidos se establecen el Anexo III que forma parte integrante de la

presente Resolución.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a laSubsecretaría de Justicia, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General de Licencias.

Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 230 - SSEP/08


VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre labase de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N°2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N°2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el

Decreto 1254-GCBA-08, y el Expediente N° 42.678/2008 y;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra pública “Plaza Mafaldacircundada por las calles Conde, Concepción Arenal, Enrique Martinez, y Santos Dumont de la Ciudad deBuenos Aires“, mediante el procedimiento de Licitación Pública;Que la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público, ha


procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de EspecificacionesTécnicas;Que el plazo para la ejecución de los trabajos contratados se ha establecido en un total de ciento veinte(120) días corridos, a contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden de Ejecución, y elpresupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA YCUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.444.059,93);Que mediante el decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3025), se ha procedido a modificar los plazosde publicación de los llamados a Licitación Pública, en relación a los montos allí previstos, en base a lodispuesto en el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas N° 13.064;Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de Gestión yAdministración Financiera (S.I.G.A.F.);Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención que lecompete conforme a lo dispuesto por la Ley N° 1.218.Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en uso de las

facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910),

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE

Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,documentación ésta que como Anexo integra la presente Resolución, para la realización de la Obra: “PlazaMafalda circundada por las calles Conde, Concepción Arenal, Enrique Martinez, y Santos Dumont de laCiudad de Buenos Aires“.Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2073/2008 para el día 29 de diciembre de0 de 2008 a las11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de Compras y Contrataciones dela Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para larealización de la Obra mencionada en el artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimenestablecido en la Ley N° 13.064.Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS UN MILLONCUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRESCENTAVOS ($1.444.059,93).Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos y consultados porlos interesados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, delunes a viernes de 11:00 a 18:00 hs.Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la correspondientepartida presupuestaria del ejercicio 2009.Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en elsitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la DirecciónGeneral de Espacios Verdes. Cumplido, gírense las actuaciones al Área Compras y Contrataciones deesta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para

la prosecución de su trámite. Villar

Disposición

MEGC

DISPOSICIÓN N° 1.326 -DGIyE/08

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008VISTO: El presente Expediente Nº 70.970/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, La Ley Nº

2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y

CONSIDERANDO:

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su competencia, haelaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de realizar las obras de Instalación de gasy termomecánica en el establecimiento de la Escuela N° 5 “Congreso de la Nación“, sita en la Avda.

Libertador 4777, Distrito Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que el sistema de calefacción de la Escuela Primaria posee deficiencias parciales. El mismo es de cañoaletado en las aulas del colegio y de caloventiladores en los espacios comunes. La calefacción del Jardín


de Infantes es por piso radiante, excepto un aula que es por medio de un aparato eléctrico;

Que la instalación de termomecánica cuenta con más de veinticinco años, y posee un sistema que

actualmente ya no se utiliza en estos establecimientos debido a las dificultades para futuras reparaciones;Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta Dirección General, elpresupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende ala suma de pesos ciento sesenta y dos mil ciento setenta y uno con setenta y un centavos ($

162.171,71.-);Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de los EstablecimientosEducativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008,con el objeto de garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal

docente y auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el conjunto de obras yservicios básicos que se consideran necesarios para el funcionamiento adecuado de dichos

establecimientos” (art. 2º);Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la seguridad y las condicionesde habitabilidad de los edificios escolares” y Garantizar el suministro de los servicios básicos de

electricidad, agua, gas y sanitarios”;Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo instrumentar laspolíticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia, estableciendo pautas para la ejecución de

los trabajos;Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente incluir en losPliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resultecontratista de la obra, el acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de lostrabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión

que sufren los mismos en la actualidad;Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo brindar respuestainmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se cuenta con los recursos presupuestariossuficientes, siendo además que el monto del mencionado anticipo será entregado contra entrega de lacorrespondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en unamisma proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de

precios;Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio de excepción paralos casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para la licitación privada y la contratacióndirecta en $ 2.000.000 y $ 600.000 respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria

reparación;Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son necesarias para reestablecerlas condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio en cuestión, en forma coincidente con el art. 3º,inc. a) de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión

Estatal de la Ciudad de Buenos Aires;Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma, el procedimiento aelegir debe ser el que respetando los principios básicos del procedimiento de selección de contratista delEstado permita reotorgar al establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles

para el dictado de las clases;Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que la Ley 2.565autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa; Que, por lo expuesto en elinforme técnico y lo expresado, la modalidad que más se ajusta para restablecer condiciones dehabitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en

tiempo para posibilitar el normal dictado de clases es la contratación directa;Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad más que unprocedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a licitación pública con los plazosabreviados, lo que permite la libre concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento deselección de contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una

situación de comprobada urgencia;Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de cocontratista se veríacumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por dos días en la cartelera de esta Reparticióny en el BOCBA, así como en el sitio de Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura deofertas; Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha procedido aconfeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el procedimientode selección del contratista como así también la ejecución de la obra a contratarse de conformidad con laLey Nacional de Obras Públicas N° 13.064; Que, a los efectos de asegurar la transparencia delprocedimiento licitatorio, se integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,Particulares y las Especificaciones Técnicas; Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es


procedente la publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en elBoletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días al acto de

apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo;Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar los instrumentosproyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a Contratación Directa N° 6435-SIGAF-08(241-08), que tenga por objeto la contratación de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el

edificio de la Escuela N° 5 “Congreso de la Nación“, del Distrito Escolar Nº 9;Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley 2095 (BOCBA Nº2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley

1218 B.O.C.B.A. N° 1850);Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en razón de lo

normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

DISPONE

Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, de EspecificacionesTécnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación que regirán la Contratación Directa N°

6435-SIGAF-08 (241-08).Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6435-SIGAF-08 (241-08), con el objeto de adjudicar lostrabajos de Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento de la Escuela N° 5 “Congreso de laNación“, sita en la Avda. Libertador 4777, Distrito Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento sesenta y dos mil ciento setenta y uno con

setenta y un centavos ($ 162.171,71.-).Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 18 de diciembre de 2008, a las 12:00hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228,

Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6435-SIGAF-08 (241-08), efectuado medianteel art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en elBoletín Oficial por dos (2) días con una anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en elsitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)

empresas del ramo.Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en prosecución del trámite.

Gasparoni

MCGC

DISPOSICION N° 89-DGM/08

Buenos Aires, 15 de diciembre del 2008.VISTO: La Nota N° 1327-DGM/-008 y la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°1.772/GCBA/2006

(B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 2423/2008, en un todo de acuerdo a loestablecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la adquisición de material de electricidad con destino aesta Dirección General y sus museos dependientes, por un importe de PESOS VEINTE MIL

DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 99/100 ($20.221,99.-);Que a fs. 4 obra la Solicitud de gastos N° 45031 debidamente valorizada y su correspondiente afectación

presupuestaria con cargo al ejercicio 2008;

Que a fs. 14 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General de Compras yContrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades otorgadas por el Art. N° 85

de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;Que por Resolución 2158-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección

General de Museos;Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.

N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A. N° 2.557),


LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOSEN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:

Art.1° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integral de la presente.Art.2° Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de Cultura, a efectuar laLicitación Publica N° 2423/2008 cuya apertura se llevará a cabo el día 17 de diciembre de 2008 a las16:00hs., en Avda. de los Italianos N° 851 Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art.31°, de la Ley N° 2.095, para la adquisición material eléctrico con destino a esta Dirección General y susmuseos dependientes, por un importe de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 99/100

($20.221,99.-).Art.3° El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente con cargo

a el ejercicio 2008.Art.4° Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad, deacuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°

2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires.

Art.5° Fijase el valor del Pliego sin valor.

Art.6° Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección General de Museos, para

la prosecución del tramite. Diéguez

Nota: el anexo que integra la presente podrá ser consultado y/o adquirido en Av. de los Italianos 851,

Ciudad de Buenos Aires.

DISPOSICIÓN N° 58-DGPCUL/08

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2008

VISTO: La Ley N° 2.095/2006 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su

Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y la Nota N° 1868-DGPCUL-2008, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 2.184/2008, en un todo de acuerdo a loestablecido en el Articulo 31, concordante con el Articulo 32 de la Ley N° 2095/2006, por el Servicio deAlquiler de Vallas con destino a esta Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio

de Cultura, por un importe de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000,00);Que, a fojas 2 / 3 obra la Solicitud de Gastos N° 42.123 debidamente valorizada y su correspondiente

afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;Que, a fojas 4 / 16 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones

Técnicas;Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General de Compras yContrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 85

de la Ley N° 2.095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;Que, por Resolución N° 1.926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones a laDirección General Técnica Administrativa y Legal y por Resolución N° 394-MCGC-2007 a la Dirección

General de Promoción Cultural.Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3° de la Ley N° 2.095/2006 (B.O.C.B.A. N°

2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960),

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURALDEL MINISTERIO DE CULTURA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que

como Anexo forman parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Delégase a la Unidad de Servicios Centrales, dependiente de la Dirección General Técnica,


Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la facultad para efectuar a nombre de esta UnidadOperativa de Adquisiciones la Licitación Publica N° 2.184/2008, para el día 18-12-2008 a la hora 11:00, alamparo de lo establecido Articulo 31, concordante con el párrafo primero del Articulo 32 de la Ley N°2.095/2006, por el Servicio de Alquiler de Vallas, de acuerdo con las cláusulas particulares yespecificaciones técnicas aprobadas en el artículo primero de la presente, con destino a esta DirecciónGeneral de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura, por un monto total de PESOSNOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000,00.-). Sin perjuicio de que esta Dirección General tenga la

responsabilidad de autorizar los procedimientos administrativos de su competencia.Artículo 3°.- El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente al

ejercicio 2009.Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, del Decreto N°

754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), reglamentario de la Ley N° 2.095/2006.Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 98 del Decreto N° 754/GCBA/2008

(B.O.C.B.A N° 2.960), reglamentario de la Ley N° 2095/2006.Articulo 6°.- Establécese que los pliegos serán gratuitos, y podrán ser consultados y adquiridos en laUnidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de

Cultura, sita en Av. de Mayo 575 PB Of.16.Artículo 7°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Unidad de Servicios Centrales

de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. JaramilloNota: el Anexo que integra la presente podrá ser consultado y adquirido en la Unidad Operativa deAdquisiciones de la Dirección Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, sita en Av. de

Mayo 575 PB Of.16.

Comunicados y Avisos

Comunicados MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES

UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA

Convocatoria Plenario Ordinario

Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del ParqueAvellaneda, a realizarse el 20 de diciembre en el horario de 17 a 20 hs., en la Casonade los Olivera.Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra.

Roque SaccomandiAdministrador Parque Avellaneda

CA 528Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

Licitaciones

ActuaciónCORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR


Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de laCBAS), para la Licitación Pública Nº 16-CBAS/08

Se comunica las aclaraciones formuladas respecto de los siguientes puntos del pliegode condiciones particulares los que deben leerse de la siguiente manera:2.7 Cronograma de la Licitación:Las siguientes son fechas inamovibles del proceso licitatorio:1) Llamado a Licitación - 3 de diciembre de 20082) Publicación del llamado - 4 y 6 de diciembre de 20083) Consulta de pliegos por internet (desde) - 5 de diciembre de 20084) Ventas de Pliegos (desde): 5 de diciembre de 20085) Consultas y ventas (hasta): 23 de diciembre de 20086) Circulares (hasta): 23 de diciembre de 20087) Apertura sobre 1: 29 de diciembre de 20088) Calificación de ofertas y dictamen al: 2 de enero de 20099) Vista a los oferentes 5 de enero de 200810) Presentaciones de los oferentes 6 de enero de 200911) Análisis de presentaciones y dictámenes 8 de enero de 200912) Apertura de sobre 2: 9 de enero de 200913) Calificación y dictamen preadjudicación 13 de enero de 200914) Vista a los oferentes: 14 de enero de 200915) Presentaciones de los oferentes: 15 de enero de 200916) Análisis de las observaciones 16 de enero de 200917) Propuesta de Adjudicación: 19 de enero de 200818) Adjudicación: 21 de enero de 200819) Notificación Adjudicación 22 de enero de 200820) Firma del Contrato: 30 de enero de 20083.1. Ofertas Aptas. Apartado B inc… b) Índice de solvencia: igual o mayor que 1,50.

La presente circular sin consulta forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios dela Licitación Pública Nº 16-CBAS-08.Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.Firma:.....................................................Aclaración:..............................................DNI N°:...................................................Fecha:.....................................................

Juan LangtonGerente General

OL 4165Inicia: 16-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZPreadjudicación - Actuación N° 18/08Licitación Pública Nº 1.706/08.Dependencia: Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.Horario y lugar de consulta del expediente: División Compras y Contrataciones,


Gallo 1330, Capital Federal, de 8.30 a 12 hs.Resultado de la preadjudicación:Firmas preadjudicadas:ST Jude Medical Arg S.A. (Viamonte 1621, 5º piso CABA).Reng. Cantidad Unidad P. Unit. $ Total $1 3 Uds. 126.72 380.1612 25 Uds. 69,96 1.749,0013 20 Uds. 69,96 1.399,2033 10 Uds. 69,96 699,6034 5 Uds. 69,96 349,80 4.577,76Uifarma S.A. (Céspedes 3857, CABA).Reng. Cantidad Unidad P. unit. $ Total $43 3 Uds. 1350 4.050,00 4.050,00B Acher Cirugía Argentina S.A. (Doblas 1510, CABA).Reng. Cantidad Unidad P. unit. $ Total $11 10 Uds. 1.040,00 10.400,0018 3 Uds. 58,00 174,0024 3 Uds. 265,00 795,0025 10 Uds. 220,00 2.200,0037 3 Uds. 1.450,00 4.350,0042 5 Uds. 832,00 4.160,00 22.079,00Debene S.A. (Antezana 70/72, CABA).Reng. Cantidad Unidad P. unit. $ Total $2 8 Uds. 465.85 3726.805 5 Uds. 465.85 2.329,2510 3 Uds. 423,50 1.270,5015 3 Uds. 719,95 2159,8516 3 Uds. 719,95 2.159,8517 3 Uds. 974.05 2922,1519 25 Uds. 465,85 11.646,2520 15 Uds. 465,85 6.987,7538 4 Uds. 381,15 1.524,6041 2 Uds. 1.990,45 3.980,9045 5 Uds. 465,85 2.329,2546 2 Uds. 3.684,45 7368,9 48.406,05Mallinckrodt Medical Arg. Ltad. (Agüero 351, CABA).Reng. Cantidad unidad P. Unit. $ Total $23 5 Uds. 363,00 1.815,00 1.815,00Omnimedica S.A. (Av. Triunvirato 4034, CABA). Reng. Cantidad unidad P. Unit. $ Total $3 5 Uds. 720,00 3.600,004 8 Uds. 720,00 5.760,006 3 Uds. 3.000,00 9.000,007 3 Uds. 3.000,00 9.000,008 3 Uds. 3.000,00 9.000,009 3 Uds. 3.000,00 9.000,0021 10 Uds. 3120,00 31.200,0030 4 Uds. 720,00 2.880,00


31 5 Uds. 720,00 3.600,0035 3 Uds. 3.000,00 9.000,0036 3 Uds. 3.000,00 9.000,00 101.040,00Grow Medical S.R.L (CABA)Reng. Cantidad unidad P. Unit. $ Total $14 3 Uds. 300,00 900,00 900,00Edalva S.A. (Av. Córdoba 2218, CABA)Reng. Cantidad unidad P. Unit. $ Total $22 4 Uds. 444,67 1.778,6826 2 Uds. 1.179,00 2.358,0027 2 Uds. 1.179,00 2.358,0028 1 Uds. 1.179,00 1.179,0029 1 Uds. 1.179,00 1.179,0032 3 Uds. 453,75 1.361,25 10.213,93Monto total adjudicado: $ 193.081,74 (ciento noventa y tres mil ochenta y uno con74/100).

Renglones 3 y 4: Se desestima la Pta. Nº 3 American Fiure S.A. (mca:Arrow) nopresenta muestras para su evaluación.Renglón 10: Se desestima la Pta. Nº 1 St Jude Medical Arg. S.A. (mca:Jude Medical)puesto que no se ajusta a la medida solicitada.Renglones 12 y 13: Se desestima la Pta. Nº 2 UniFarma S.A. (mca:Terumo) no seajusta a lo solicitado (la guía no es de 0,21 mm).Renglón 14: Se desestima la Pta. Nº 11 Plastimed S.A. (mca:Plastimed) que lamuestra, no se adapta a pacientes pediátricos.Renglón 15: Se desestiman las Ptas. Nº 11 Plastimed S.A. (Mca:Plastimed) la muestra,no se ajusta a pacientes pediatricos y Nº 9 Grow Medical S.R.L ( Mca: K.F.F) puestoque no se adapta a la medida solicitada.Renglones 19 y 20:Se desestima la pta. Nº 3 American Fiure S.A ( mca:Arrow) nopresenta muestras para su evaluación.Renglón 23:Se desestima la Pta. Nº 2 UniFarma S.A (mca:Terumo) no se ajusta a lamedida solicitada.Renglones 30 y 31:Se desestima la Pta. Nº 3 American Fiure S.A ( mca:Arrow) nopresenta muestras para su evaluación.Renglón 32: Se desestima la Pta. Nº 2 UniFarma S.A. (mca:Terumo) no se presentamuestra para su evaluación.Renglón 37:Se desestiman las Ptas. Nº 9 Grow Medical S.R.L. (mca:K.F.F) puesto queel bisel de la aguja es muy gruesa para pacientes pediátricos y Pta. Nº 11 PlastimedS.R.L. (mca: Plastimed) la muestra presentada no se adapta a uso en pacientespediátricos.Renglón 38: Se desestima la Pta. Nº 2 UniFarma S.A ( mca:Terumo) la muestrapresentada no se ajusta para ser utilizada en pacientes pediátricos.Renglones 39 ,40 y 44: Desiertos.Renglon 46: Se desestima la Pta. Alt. UniFarma S.A (mca:Terumo) puesto que no seajusta a la medida solicitada.

M. Cristina GaloppoDirectora Médica

OL 4174Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008


Licitación

AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA)

Reparación de calzada de hormigón en Av. Lugones entre Av. Gral. Paz y Av.Sarmiento, Etapa I - Licitación Pública Nº 11/08

Licitación Pública N° 11/08.Reparación de calzada de hormigón en Av. Lugones entre Av. Gral. Paz y Av.Sarmiento - Etapa I.Valor del pliego: sin cargo.Presentación de las ofertas: hasta el 15 de enero de 2009, a las 12 hs.Fecha de apertura: 15 de enero de 2009, a las 12 hs.Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A”, 1º piso,Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el día 18 de diciembre de 2008 a las 9.30horas., y hasta el 7 de enero 2009, antes de las 17 hs.La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de laempresa interesada.Consultas: hasta el 7 de enero de 2009.

Rogelio B. BarreroGerente General

OL 4139Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008


Obra Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de Av. Perito Moreno entre Av.Amancio Alcorta y Subiría, Etapa I - Licitación Pública Nº 13/08

Licitación Pública Nº 13/08.“Obra nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de Av. Perito Moreno entre Av.Amancio Alcorta y Zubiría - Etapa I”.Valor del pliego: sin cargo.Presentación de las ofertas: hasta el 9 de enero de 2009, a las 15 hs.Fecha de apertura: 9 de enero de 2009, a las 15 horas.Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A”, 1° piso, dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 15 de diciembre de 2008 a las 15 hs., yhasta el 5 de enero de 2009, antes de las 17 hs.La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de laempresa interesada.


OL 4140Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008



Obra Tratamiento Urbanístico en AU 9 de Julio Sur - Etapa II. - Licitación PúblicaNº 14/08

“Tratamiento Urbanístico en AU 9 de Julio Sur – Etapa II”.Valor del pliego: sin cargo.Presentación de las ofertas: hasta el 8 de enero de 2009, 15 hs.Fecha de apertura: 8 de enero de 2009, a las 15 horas.Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, 1° piso,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 15 de diciembre de 2008 a las 15hs., y hasta el 5 de enero de 2009, antes de las 17 hs.La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de laempresa interesada.


OL 4141Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008


Intervenciones en calzadas de AU 1 y AU 6 - Licitación Pública Nº 15/08

Intervenciones de calzadas de AU 1 y AU 6.Valor del pliego: sin cargo.Presentación de las ofertas: hasta el 14 de enero de 2009, a las 15 hs.Fecha de apertura: 14 de enero de 2009, a las 15 hs.Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A”, 1º piso.Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el día 18 de diciembre de 2008 a las 9.30horas., y hasta el 7 de enero 2009, antes de las 17 hs.La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de laempresa interesada.Consultas: hasta el 7 de enero de 2009.


OL 4138Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008


COPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.

Obra: Construcción del nuevo centro de salud y acción comunitaria (CESAC Nº44) - Licitación Pública N° 16-CBAS/08

Licitación Pública N° 16-CBAS/08.Obra: construcción del nuevo centro de salud y acción comunitaria (CESAC Nº 44).Plazo de obra: 140 días corridos.Presupuesto oficial: $ 3.850.000 (pesos tres millones ochocientos cincuenta mil) IVAincluido.Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado enformato digital.Fecha de apertura de ofertas (sobre Nº 1): 29 de diciembre de 2008 a las 11 hs.Presentación de ofertas: hasta el día 29/12/08, a las 11 hs. en la sede deCorporación Buenos Aires Sur S.E (Oficina de Licitaciones, Av. Intendente Rabanal3220, Entrepiso - Ciudad de Buenos Aires).Lugar donde se llevará a cabo la apertura.Consultas y adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av.Intendente F. Rabanal 3220, entrepiso (oficina de Licitaciones), entrepiso de lunes aviernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs.Teléfonos: 6314-1238, 156-987-9305.Página web: http://www.cbas.gov.ar.

Juan LangtonGerente General

OL 4093Inicia: 15-12-2008 Vence: 16-12-2008

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Seguros de Riesgos de Trabajo - Licitación Publica Nº 61/08

Se llama a Licitación Publica Nº 61/08 - Contratación de Seguro de Riesgos de Trabajoque ampare al personal del IVC.Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobre Nº 1: 22 de diciembre de 2008 a las10 hs.Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9:30 a 15:00horas y consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras

http://www.cbas.gov.ar

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras


Jorge SuttonGerente General

CV 28Inicia: 16-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.551/08

Licitación Pública Nº 1.881-SIGAF/08 (17-08).

Objeto del Llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7 D. Lavallede Lavalle D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 25 Marcos Paz D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16 W. Morris D.E.Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz yVarela, Escuela Nº 2 Dr. G. Sisto D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17 Gaspar L. Benavento D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, Escuela Nº 12 José E. Rodo D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra yPasaje L, Escuela Nº 3 Cristóbal Colon D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051 de laCiudad de Buenos Aires.

Valor del pliego: gratuito.

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y EquipamientoEstados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 26.047.321,01 (veintiséis millones cuarenta y siete miltrescientos veintiuno con un centavo)

A - Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientosveinticinco con cuarenta centavos).

B - Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta ycinco mil seiscientos veinte con veinticinco centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil cientosetenta y cinco con treinta y seis centavos).


Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría deGestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón255, 8º piso.

Fecha/hora de apertura: 13 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita:

- Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, alas 10 hs.

- Escuela Nº 7 D. Lavalle de Lavalle D.E. Nº 5, sita en Zabaleta 204, 13 de enero de2009, a las 10 hs.

- Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iriarte 3880, 12 de enero de 2009, a las 12 hs.

- CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, alas 11 hs.

- Escuela Nº 25 Marcos Paz D.E. Nº 5, sita en Amancio Alcorta 2502, 13 de enero de2009, a las 11 hs.

- Escuela Nº 16 W. Morris D.E. Nº 19, sita en Lafuente 2670, 14 de enero de 2009, alas 12 hs.

- Escuela S/N D.E. Nº 19, sita en Mom 2358, 15 de enero de 2009, a las 10 hs.

- JI Nº 5 D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, a las 10 hs.

- Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, alas 11 hs.

- Escuela Nº 2 Dr. G. Sisto D.E. Nº 19, sita en Tilcara 3365, 13 de enero de 2009, alas 12 hs.

- Escuela Nº 17 Gaspar L. Benavento D.E. Nº 19, sita en Corrales 3420, 16 de enerode 2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 12 José E. Rodo D.E. 19, sita en Cobo y Curapaligüe, 15 de enero de2009, a las 11 hs.

- Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19, sita en Lacarra y Pasaje L, 16 de enero de 2009, alas 11 hs.

- Escuela Nº 3 Cristóbal Colon D.E. Nº 21, sita en Larrazabal 4051, 16 de enero de2009 a las 12 hs.

Plazo de ejecución de obra:

- Plazo de obras iniciales: 210 días;

- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.


El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

Néstor GasparoniDirector General

OL 4018Inicia: 5-12-2008 Vence: 31-12-2008



Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.552/08

Licitación Pública Nº 1.882-SIGAF/08 (18-08).

Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la EscuelaNº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recuperación S/NDE. Nº 4 sita en Avda. Almirante Brown 473, Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4 sita enAzopardo 1504, Escuela Nº 10 D.E. Nº 5 Iguazu 1110, Escuela Nº 11 “República deHaití” D.E. Nº 5 sita en Lafayette 1879, Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5 sita enAvda. Montes de Oca 439, Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6 sita en Maza 1935,Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N D.E.Nº 8 sita en Don Bosco 4050, Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8 sita en Eva Perón1502, Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº8 “A. Schettino” D.E. Nº 8 sita en Avda. José María Moreno 480, Escuela Nº 2 “T.Santa Coloma” D.E. Nº 8 sita en Santander 1150, Escuela Nº 17 “Prof. Raul L.Bernardelli” D.E. Nº 8 sita en Estrada 627 de la Ciudad de Buenos Aires.

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 21.833.080,62 (veintiún millones ochocientos treinta y tres milochenta con sesenta y dos centavos).

A - Obras iniciales: $ 4.780.556,35 (cuatro millones setecientos ochenta mil quinientoscincuenta y seis con treinta y cinco centavos)

B - Obras complementarias: $ 10.103.103,27 (diez millones ciento tres mil cientos trescon veintisiete centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 6.949.421 (seis millones novecientos cuarenta y nueve


mil cuatrocientos veintiuno).

Valor del pliego: gratuito.

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría deGestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón255, 8º piso.

Fecha/hora de apertura: 6 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita:

- Escuela Nº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3, sita en Chile 1670, 5 de enero de 2009, alas 10 hs.

- Escuela de Recuperación S/N D.E. Nº 4, sita en Av. Almirante Brown 473, 5 de enerode 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Azopardo 1504, 5 de enero de 2009, a las 11.30hs.

- Escuela Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iguazu 1110, 6 de enero de 2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 11 “República de Haití” D.E. Nº 5, sita en Lafayette 1879, 6 de enero de2009, a las 11 hs.

- Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5, sita en Av. Montes de Oca 439, 6 de enero de2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6, sita en Maza 1935, 7 de enero de 2009, a las 10hs.

- Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8, sita en Beauchef 1869, 8 de enero de 2009, a las10 hs.

- Jardín Maternal S/N D.E. Nº 8, sita en Don Bosco 4050, 7 de enero de 2009, a las11.30 hs.

- Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8, sita en Eva Perón 1502, 8 de enero de 2009 alas 11 hs.

- Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8, sita en Emilio Mitre 1087, 8 de enero de2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 8 “A. Schettino” D.E. Nº 8, sita en Av. José María Moreno 480, 7 de enerode 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Nº 2 “T. Santa Coloma” D.E. Nº 8, sita en Santander 1150, 9 de enero de2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 17 “Prof. Raul L. Bernardelli” D.E. Nº 8, sita en Estrada 627, 9 de enero de2009, a las 11 hs.

Plazo de ejecución de obra:


- Plazo de obras iniciales: 210 días;

- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.

El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

Néstor Gasparoni

Director General

OL 4019

Inicia: 5-12-2008 Vence: 31-12-2008

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Expediente N° 50.1542/08

Licitación Publica N° 1.974/08.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.511/08.Rubro: adquisición equipamiento de audio para el anfiteatro parque del centenario.Repartición solicitante: Dirección General de Música.No se considera:MDP Sistemas Digitales S.R.L. (Of. 1) R. 8, 9 básica y 9 alternativa 1 por no ajustarseen un todo a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones ya que el rango dinámicono es el especifico y la respuesta en frecuencia no es la solicitada.ARS Technologies S.R.L. (Of. 4) R. 8 y 9 por no ajustarse en un todo a lo solicitado enel pliego de bases y condiciones ya que el rango dinámico no es el especifico y larespuesta en frecuencia no es la solicitada.Gastón Leonel Ciminieri (Of. 6) R. 6 y 6 alternativa 1 por no ajustarse a lo solicitado yaque el equipamiento ofrecido no posee pantalla táctil, el muestreo digital es inferior alpedido y la latencia es mayor a la solicitada en el pliego de bases y condiciones y r.7 y7 alternativa 1 por no presentar pantalla táctil y no poseer centralogic. arte musical s.a.(of. 3) por no hallarse inscripto en el registro informatizado único y permanente deproveedores al momento de la preadjudicación.Fundamentación:Se aconseja adjudicar a favor de:MDP Sistemas Digitales S.R.L. (Of. 1) R. 1/5 y R.10 por la suma total de pesossesenta y un mil ochenta ($ 61.080).Viditec S.A. (Of. 2) R. 8 por la suma total de pesos cinco mil trescientos setenta y sietecon sesenta centavos ($ 5.377,60).ARS Technologies S.R.L. (Of. 4) R.1 1 por la suma total de pesos quinientos


cincuenta y dos con cincuenta centavos ($ 552,50).Multicase S.R.L. (Of. 5) R. 12 y 13 por la suma total de pesos dieciocho mil seiscientostreinta y cuatro ($ 18.634).Gastón Leonel Ciminieri (Of. 6) R. 6 alternativa 2, R. 7 alternativa 2 y R. 9 por lasuma total de pesos trescientos ochenta mil setecientos ($ 380.700).La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesoscuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y siete con veintisiete centavos ($461.477,27).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lostérminos del art.108 de la Ley N° 2.095 y en un todo de acuerdo con el asesoramientotécnico oportunamente brindado por la repartición usuaria.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto delart. 106 de la ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo queinsumiera el asesoramiento técnico brindado por la repartición solicitante.

Cecilia M. AúnCoordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4198Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Preadjudicación - Licitación Pública N° 2.089/08

Licitación Pública N° 2.089/08.Preadjudicación N° 2.489/08. Según art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2.095/06.Rubro: equipos y suministros para computación.

Firma preadjudicada: Nixon Net S.R.L.Renglón: 1 - monto: $ 19.922 .

Alejandro F. CapatoDirector General


OL 4184Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

JEFATURA DE GABINETE DEMINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Preadjudicación - Licitación Pública N° 2.252/08

Acta de Preadjudicación N° 2.459/08.Adquisición de cartuchos para impresoras.En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de diciembre de 2008, siendo lasonce horas, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N°17-SSATCUI/08 del 11 de marzo de 2008 de la Subsecretaría de Atención Ciudadanadependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los fines de evaluar losantecedentes, la documentación presentada y las ofertas económicas correspondientesa la Licitación Pública N° 2.252/08 cuyo objeto es la “Adquisición de cartuchos paraimpresoras”, obteniéndose el siguiente resultado:Presupuesto oficial: doscientos cuarenta y siete mil seiscientos.1. En el acto de apertura de las ofertas del presente proceso licitatorio, realizado el 9de diciembre de 2008, en la sede de la Subsecretaría de Atención Ciudadana sepresentaron siguientes firmas oferentes: Renglón Oferta Nº 1 Oferta N° 2

Data Client Argentina S.R.L. Data Memory S.A.

P. U. P. U.

1 $ 196,83 $ 126,802 $ 462,94 $ 295,903 $ 504,93 $ 321,804 $ 504,93 $ 321,805 $ 504,93 $ 321,806 $ 370,56 $ 250,907 $ 112,32 $ 72,508 $ 140,14 $ 90,609 $ 140,14 $ 90,6010 $ 196,30 $ 90,6011 $ 89,75 $ 60,402. Habiendo realizado el examen de cumplimento de los requisitos y técnicos que rigenla presente licitación se informa que: 2

2.1 La oferta de la firma Data Client de Argentina S.R.L. cumple con todos lo requisitosexigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este procedimiento.2.2 La oferta de la firma Data Memory S.A., integrada con el Registro Nº97/SSATCIU/08, cumple con todos lo requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y


Licitación


Reparación de calzada de hormigón en Av. Lugones entre Av. Gral. Paz y Av.Sarmiento, Etapa I - Licitación Pública Nº 11/08

Licitación Pública N° 11/08.Reparación de calzada de hormigón en Av. Lugones entre Av. Gral. Paz y Av.Sarmiento - Etapa I.Valor del pliego: sin cargo.Presentación de las ofertas: hasta el 15 de enero de 2009, a las 12 hs.Fecha de apertura: 15 de enero de 2009, a las 12 hs.Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A”, 1º piso,Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el día 18 de diciembre de 2008 a las 9.30horas., y hasta el 7 de enero 2009, antes de las 17 hs.La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de laempresa interesada.Consultas: hasta el 7 de enero de 2009.


OL 4139Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008


Obra Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de Av. Perito Moreno entre Av.Amancio Alcorta y Subiría, Etapa I - Licitación Pública Nº 13/08

Licitación Pública Nº 13/08.“Obra nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de Av. Perito Moreno entre Av.Amancio Alcorta y Zubiría - Etapa I”.Valor del pliego: sin cargo.Presentación de las ofertas: hasta el 9 de enero de 2009, a las 15 hs.Fecha de apertura: 9 de enero de 2009, a las 15 horas.Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A”, 1° piso, dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 15 de diciembre de 2008 a las 15 hs., yhasta el 5 de enero de 2009, antes de las 17 hs.La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de laempresa interesada.


OL 4140Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008


UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Servicio de impresión de cartillas - Licitación Publica N° 2.381/08

Llámase a Licitación Pública N° 2.381/08, a realizarse el día 23 de diciembre de 2008 alas 15 hs. para la contratación de un servicio de impresión de cartillas - Primercuatrimestre 2009 solicitado por la Escuela de Capacitación CePA, para llevar a cabolas múltiples actividades que realiza la institución y a través de la cual se da a conocera todos los docentes del sistema educativo de la Ciudad la oferta de propuestas deformación docente continua desarrolladas por este Ministerio de Educación a través delCePA. Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa deAdquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colon 255, 2º piso,frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 horas.Pliego: sin valor.

Guillermo G. ChiacchioJefe Departamento Compras

OL 4188Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ

Adquisición de especialidades medicinales - Licitación Pública Nº 2.414/08

Llámase a Licitación Publica Nº 2.414/08 a realizarse el día 23 de diciembre a las 10hs., para la adquisición de orden de compra abierta para adquirir especialidadesmedicinales (servicio de droguería).Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras delhospital Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.Pliego: gratuito.Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, HospitalJuan A. Fernández, 5º piso.

María A. MartínSubdirectora Médica

Stella NocettiCoordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4194Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008


MINISTERIO DE SALUD


Insumos para radiología intervencionista- Licitación Pública Nº 2.415/08

Llámase a Licitación Publica Nº 2.415/08 a realizarse el día 23 de diciembre a las 10.30hs., para la adquisición de insumos para radiología intervencionista.Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras delhospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.Pliego: gratuito.Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, HospitalJuan A. Fernández, 5º piso.



OL 4195Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE SALUD


Insumos para laboratorio - Licitación Pública Nº 2.416/08

Llámase a Licitación Publica Nº 2.416/08 a realizarse el día 23 de diciembre a las 11hs., para la adquisición de insumos para laboratorio.Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras delhospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.Pliego: gratuito.Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, HospitalDr. Juan A. Fernández, 5º piso.



OL 4196Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008


Carpeta

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO A. MOYANO

Preadjudicación - Carpeta Nº 14/HNBM/08Licitación Pública Nº 1.908/08.Objeto: servicio alquiler de fotocopiadoras.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.250/08.Firma preadjudicada: C & C Copier S.R.L.Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 4.166,55 - total: $ 49.998.Importe total: $ 49.998 (pesos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho).Se deja constancia que se procedió a preadjudicar la presente licitación de acuerdo alinforme técnico y administrativo adjuntos. Se dio vista a la nota presentada por laOferta Nº 3 analistas empresarios y a la Oferta Nº 4 C&C Copier S.R.L.Imputación presupuestaria: el gasto que demande la presente contratación deberáimputarse a la partida presupuestaria del ejercicio vigente y a ejercicio futuro.Aprobación de la preadjudicación: Arista - Ibalo - Senra

Jorge CafferataDirector

Luisa M. GavecheskyCoordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4402Inicia: 17-12-2008 Vence: 18-12-2008

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ Trasplante de médula ósea - Carpeta Nº 39-HGNRG/08 Licitación Pública N° 2.375-SIGAF/08.Dependencia contratante: Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.Objeto: trasplante de médula ósea.Apertura: 29/12/08, a las 11 horas.Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel. 4962-548 y podrán serconsultados en la página web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

M. Cristina Galoppo

Directora MédicaOL 4134Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008


MINISTERIO DE SALUD


Preadjudicación - Carpeta Nº 51-HF/08

Dictamen de Evaluación Nº 2.541/08, de fecha 16 de diciembre de 2008.Licitación Pública Nº 1.911/08.Apertura: 10/11/08, a las 12 hs.Motivo: adquisición de malla quirúrgica, bolsas para recolección de fluidos y otros.Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada UT SPRA con el objeto deconsiderar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, hanresuelto preadjudicar a favor de:

Renglón Firmapreadjudicataria

Cantidad Unitario Total Encuadrelegal

1 Droguería FarmatecS.A

20 5,718 114,36 of. mas conv.


20 13,759 275,18 of mas conv.

6 Macor Insumos Hosp. 200 1,530 306,00 of .mas conv.

7 Macor Insumos Hosp. 200 3,180 636,00 of mas conv.

8 Foc S.R.L 100 9,980 998,00 of mas conv.


20 19,462 389.24 of mas conv.

10 Foc S.R.L 144 22,910 3.299,04 of mas conv.

11 Cardopack Arg. S.A 144 4,980 717,12 of mas conv.


13 Cardiopack ARG. S.A 144 5,000 720,00 of mas conv.

15 Poggi RAUL JorgeLEON

50 66,000 3.300,00 of mas conv.




50 1,149 57.45 oferta única

19 Angiocor S.A 5 400,000 2.000,00 oferta única

20 Angiocor S.A 5 1.520,000 7.600,00 oferta única


10 143,143 1.431.43 of mas conv.


10 143,143 1.431,43 of mas conv.

24 Medikar S.A 10 1.090,000 10.900,00 única oferta


12 44,184 530,21 of mas conv.

27 Foc S.R.L 10 526,000 5.260,00 of. mas conv.

28 Diagnostico Belgrano 20 286,000 5.720,00 of. mas conv.

29 Foc S.R.L 20 440,000 8.800,00 oferta única


400 1,101 440,40 of. mas conv.


40 1,909 76.36 oferta única


400 0,551 220,40 oferta única

María A. MartinSubdirectora Médica

Stella M. Nocetti Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4212Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ Adquisición de mamaderas - Carpeta Nº 56-HGNRG/08 Dependencia contratante: Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.


Licitación Pública N° 2.345-SIGAF/08.Objeto: adquisición de mamaderas.Apertura: 29/12/08, a las 10.30 horas.Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel. 4962-548 y podran serconsultados en la página web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

M. Cristina GaloppoDirectora Médica

OL 4164Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008


UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Preadjudicación - Carpeta N° 8.867/08Licitación Pública N° 2.013/08.Acta de Preadjudicación N° 2.515/08.Rubro: adquisición de artículos de limpieza.

Fundamentos: se preadjudican por, oferta mas conveniente y asesoramiento técnico,el Renglón 3 a favor de la firma Saquit S.A. (Of. 1) por un importe de pesos ocho milciento veinticinco ($ 8.125); los Renglones Nros. 5, 8 y 12 a favor de la firma VincelliCarlos Gabriel (Of. N° 3) por un importe de pesos diez mil setecientos veintiocho con


75/100 ($ 10.728,75); los Renglones 4, 6, 7, 9 y 10 a favor de la firma Masci PedroAnacleto (Of. N° 5) por un importe de pesos once mil ciento quince ($ 11.115); losRenglones 1, 2 y 11 a favor de la firma Euqui S.A. (Of. N° 6) por un importe de pesostreinta y cinco mil seiscientos treinta y dos con 50/100 ($ 35.632,50).La erogación total asciende a la suma de pesos sesenta y cinco mil seiscientos unocon 25/100 ($ 65.601,25).(Of. N° 4) por presentar pagaré como garantía de oferta, y el Renglón 3 (alt.) de lafirma Euqui S.A. (Of. N° 6), por no ajustarse la calidad a lo requerido segúnasesoramiento técnico.Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras sito enAv. Paseo Colón 255, hall 2° piso, Capital Federal.

Guillermo G. ChiacchioJefe Departamento Compras

OL 4191Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRESGERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRASContratación del Servicio de Gestión de Cobranzas - C.C.17.833

Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Gestiónde Cobranzas de atraso ultra-temprano”(C.C.17.833).Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7ºPiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Valor del pliego de condiciones: $250.- (pesos doscientos cincuenta).Fecha de apertura: 6/01/2009 a las 12 hs.Consultas: de 10 a 15 hs. Tel: 4329-8811/10/09.

E-mail: [email protected]

Nicolás E. FiorentinoJefe de EquipoContrataciones Diversas y Servicios

BC 336Inicia: 12-12-2008 Vence: 12-12-2008

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

Contratación de tareas de Dirección de Obras para remodelación - Carpeta deCompras N° 17863

Llámese a Licitación Pública con referencia a la “CONTRATACIÓN DE LAS TAREASDE DIRECCIÓN DE OBRA PARA LAS REMODELACIONES INTEGRALES A

\\“\\\\“mailto:[email protected]\\\\“\\“


LLEVARSE A CABO EN LAS SUCURSALES Nro.: 12 “OBELISCO” (Renglón Nro. 1),29 “CID CAMPEADOR” (Renglón Nro. 2), NUEVO LOCAL DE LA SUCURSAL Nro.: 51(Renglón Nro. 3), 52 “PLAZA DE MAYO” (Renglón Nro. 4) Y OTRAS SUCURSALES -NUEVOS LOCALES (Renglón Nro. 5)” (Carpeta de Compras Nro. 17.863).Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de losinteresados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita enFlorida 302, 7º piso, Capital Federal.Valor del pliego de condiciones: $ 125.- (pesos ciento veinticinco).Fecha de apertura: 9/1/09 a las 11 horas.Consultas: de 10 a 15 horas.Tel.: 4329-8809/10/11E-Mail: [email protected]ágina Web: www.bancociudad.com.ar

Alfredo N. PepeJefe de Equipos Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras

BC 331Inicia: 11-12-2008 Vence: 17-12-2008


Contratación de Upgrade, ampliación y mantenimiento de Central Telefónica -Carpeta de Compras N° 17.904

Llámese a Licitación Pública con referencia a la “CONTRATACION DE UPGRADE AVERSIÓN MX-ONE TSW, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRALTELEFONICA ERICSSON MD110 Y ACCESORIOS” (Carpeta de Compras Nº:17.904).Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de losinteresados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras sitoFlorida 302, 7º piso, Capital Federal.Valor del pliego de condiciones: $1.491,00.- (pesos mil cuatrocientos noventa y uno).Fecha de apertura: 6/1/09 a las 11 hs.Consultas: de 10 a 15 hs.Tel.: 4329-8809/10/11E-Mail: [email protected]ágina Web: www.bancociudad.com.ar

Marina A. KonJefa de Equipo

Sistemas y TecnologíaGerencia de Área Gestión de Obras,

Servicios y Compras

BC 332Inicia: 11-12-2008 Vence: 17-12-2008


Se posterga fecha de apertura - Carpeta de Compras N° 17.915

Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Públicacorrespondiente a la Carpeta de Compras N° 17.915, que tramita la provisión einstalación de letreros luminosos identificatorios del Banco y otros trabajoscomplementarios a realizarse en cada una de las fachadas de sucursales y locales dela institución (Renglones 1 al 11), se posterga para el día 15/1/09 a las 13 horas.Asimismo, se informa que se modifica el plazo de ejecución establecido originalmentepara todos los renglones, ampliándose el mismo en 15 días corridos más para cadauno de estos.Valor del pliego de condiciones: $ 950 (pesos novecientos cincuenta).Consultas: de 10 a 15 hs.

Tels.: 4329-8809/10/11.E-mail: [email protected] Página web: www.bancociudad.com.ar

Alfredo N. PepeJefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras,Servicios y compras

BC 339Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRASY CONTRATACIONES Obra: cambio de techo de quirófano y obras varias en el Hospital de OftalmologíaSanta Lucia - Carpeta Nº 90.101-MSGC/08 Licitación Pública Nº 2017-SIGAF/08.Ley de Obras Públicas Nº 13.064 - Decreto Nº 521-GCBA/03.Llamase a Licitación Pública Nº 2.017-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 yDecreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: cambio de techo deQuirófano y Obras varias en el Hospital de Oftalmología Santa Lucia, Ciudad Autónoma



de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones.Sistema de contratación: ajuste alzado.Presupuesto oficial: $ 2.545.956,88.Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, a las 13 hs.Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones , AnexoIREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma De Buenos Aires.Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en ladirección general adjunta de compras y contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29/1/09,a las 13 hs.Valor del pliego: sin valor comercial.Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras yContrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enel horario de 10 a 14. hs. hasta el día anterior a la apertura.Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 hs. en el Hospital de oftalmologíaSanta Lucía, Av. San Juan 2021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjuntade Compras y Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955, Mesa deEntradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,hasta el día 23 de enero de 2009.

Emilse FilippoDirectora General

Administrativa Contable

OL 4113Inicia: 17-12-2008 Vence: 7-1-2009

MINISTERIO DE SALUDDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS YCONTRATACIONES

Remodelación terapia intermedia - Carpeta Nº 90.474-MSGC/08Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08.Ley de Obras Públicas Nº 13.064-Decreto Nº 521-GCBA/03.Llamase a Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 yDecreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación terapiaintermedia planta baja, Pabellón “C” en el Hospital General de Agudos Dr. TeodoroÁlvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante enlas actuaciones.Sistema de contratación: ajuste alzado.Presupuesto oficial: $ 1.555.577.Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, 11 hs.Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, AnexoIREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en laDirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,Ciudad Autonomía de Buenos Aires; hasta el 29/1/09, 11 hs.Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras yContrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.Horario: 10 a 14 hs, hasta el día anterior a la apertura.


Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, 11 hs. en el Hospital General de Agudos Dr.Teodoro Álvarez, Aranguren 2701.

Emilse FilippoDirectora General Administrativa Contable

Rubén García Nozzi Director

OL 4112Inicia: 16-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Remodelación planta baja del Pabellón “C” - Carpeta Nº 90.480-MSGC/08

Llámase a Licitación Pública Nº 2.359-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 yDecreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación planta bajadel Pabellón “C”, Central de Esterilización en el Hospital General de Agudos Dr.Teodoro Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentaciónobrante en las actuaciones.Sistema de contratación: ajuste alzado.Presupuesto oficial: $ 1.170.320.Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.Fecha de apertura: 27 de enero de 2009, a las 11 horas.Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexoIREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en laDirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 955Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 27/1/09, a las 11 horas.Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras yContrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,horario: 10 a 14 horas, hasta el día anterior a la apertura.Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 horas en el Hospital General deAgudos Dr. Teodoro Álvarez, Aranguren 2701 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjuntade Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Mesa de Entradas, CiudadAutónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el día 21 deenero de 2009.

Valor del pliego: sin valor comercial.

Emilse FilippoDirectora General

OL 4111

Inicia: 15-12-2008 Vence: 5-1-2009


MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. CARLOS DURAND Preadjudicación - Carpeta Nº 90.832-HGACD/08 Licitación Pública Nº 2.257/08.Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.533/08, de fecha 12/9/07. Firma preadjudicada:Baxter Argentina S.A.Renglón: 1 - importe: $ 361.500.Total: $ 361.500.Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Generalde Agudos Dr. Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Cap. Fed., de lunes aviernes de 8 a 12 hs.

Carlos D. RosalesDirector

Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 4213Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

Nota MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Fiscalía General Comisión Evaluadora de Ofertas - Actuación Interna FG Nº 5.061/08 Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 22/08Nombre del organismo contratante Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma deBuenos AiresProcedimiento de Selección Tipo: Licitación Pública Nº 15/08 Ejercicio: 2008Clase: Etapa ÚnicaModalidad: sin modalidadActuación Interna Nº: 5061/2008 Rubro Comercial: Adquisición de EquipamientoInformático para uso de la Fiscalía General.Objeto de la Contratación: Adquisición de Equipamiento Informático para uso de laFiscalía General.Presupuesto oficial: $297.710,00 (IVA incluido) cfr. Disposición UOA Nº 26/08 obrantea fs. 26/28.Una vez recibidas las presentes en la sede de la Fiscalía General de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil ocho, sereúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, para analizar laActuación Interna precedentemente citada, por las que tramita la Licitación Pública Nº


15/08 y consideró:1) La C.E.O. previo a emitir dictamen y luego de haber analizado la formalidad de laspresentaciones, procedió a intimar a las empresas SySPrinter S.A. y ALLTechnology S.R.L., para que subsanen defectos formales no sustanciales observadosen sus presentaciones según Acta obrante a fs.482.2) Recibidas las respuestas, se procedió a emitir el correspondiente dictamen depreadjudicación arribándose a las siguientes conclusiones:Renglón 1 Descripción: treinta (30) computadoras de escritorio.Cantidad: treinta (30)Fundamento Fracasado por no existir ofertas que se ajusten a los requisitos técnicosexigidos en el pliego según constancias de fs.117/118 del Anexo I de la presenteactuación.Ofertas no aceptadas para el renglónOferente Coradir S.A. (Alterativa 1 y 2)Fundamento Por no ajustarse a los requisitos técnicos exigidos en el pliego segúnconstancias de fs. 117/118 del Anexo I de la presente actuación.Oferente Dinatech S.A. (Alternativa 1 y 2)Fundamento Por no ajustarse a los requisitos técnicos exigidos en el pliego segúnconstancias de fs. 117/118 del Anexo I de la presente actuación.Renglón 2 Descripción: cien (100) monitores TFL/LCD de 17 pulgadasCantidad cien (100)Fundamento El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº2095 y su reglamentación aprobada mediante Res. C.C.A.M.P. Nº11/08. Asimismo, cumple con los requisitos exigidos por el pliego de condicionesgenerales y del pliego de condiciones particulares que rigen la presente Contratación,encontrándose habilitado para contratar con el Ministerio Público de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, según las constancias obrantes en los presentes. Oferente Precio Unitario Costo Total1 Dinatech S.A. $ 771,50 $ 77.150,00Ofertas no aceptadas para el renglónOferente Coradir S.A.Fundamento Por no ajustarse a los requisitos técnicos exigidos en el pliego segúnconstancias de fs. 117/118 del Anexo I de la presente actuación.Renglón Nº 3 Descripción: Cinco (5) computadoras portátiles.Cantidad Cinco (5)Fundamento Fracasado por no existir ofertas que se ajusten a los requisitos técnicosexigidos en el pliego según constancias de fs.117/118 del AnexoI de la presenteactuación.Ofertas no aceptadas para el renglónOferente Dinatech S.A. (Alternativa 1 y 2)Fundamento Por no ajustarse a los requisitos técnicos exigidos en el pliego segúnconstancias de fs. 117/118 del Anexo I de la presente actuación.Renglón 4 Descripción: veinte (20) impresoras láser monocromo.Cantidad Veinte (20)Fundamento Los oferentes dan cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº2.095 y su reglamentación aprobada mediante Res. C.C.A.M.P. Nº11/08. Asimismo, cumplen con los requisitos exigidos por el pliego de condicionesgenerales y del pliego de condiciones particulares que rigen la presente Contratación,encontrándose habilitado para contratar con el Ministerio Público de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, según las constancias obrantes en los presentes.Orden de Mérito Oferente Precio Unitario


1 Sysprinter (alt. 2 ) $ 705,592 Coradir S.A $ 839,003 Dinatech S.A $ 1.500,804 Sysprinter (ALT. 1) $ 1.627,80* Respecto del criterio de ponderación para el Renglón 4, en Anexos I al IV delpresente, se acompañan sus respectivos cálculos conforme la fórmula que forma partedel pliego de condiciones particulares.Ofertas no aceptadas para ningún renglón:Oferente All Technology S.R.L.Fundamento Por no haber dado cumplimiento con la intimación cursada por estaComisión en los términos del art. 8º subsiguientes y concordantes de la Ley 2095 querigen al presente procedimiento, pese a haber sido debidamente intimado. En talsentido, el oferente no acompañó la última designación de autoridades, ni tampocodemostró poseer el certificado fiscal actualizado para contratar con la C.A.B.A.Oferente Omnitek S.A.Fundamento Por no haber dado cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 104 inc. “c”de la Ley 2095 (acompañar garantía de la oferta)Conclusiones:En conclusión, esta Comisión recomienda:1) Adjudicar a la firma Dinatech S.A., el Renglón 2 por la suma total de $ 77.150,00(pesos setenta y siete mil ciento cincuenta) IVA incluido.2) Adjudicar a la firma SYSPRINTER (ALT. 2 ) el Renglón 4 por la suma total de $14.111,80 (pesos catorce mil ciento once con ochenta centavos 80/100) IVA incluido.3) Desestimar las ofertas de la firma Dinatech S.A., para los Renglones 1 y 3,(Alternativas 1 y 2) por no ajustarse a los requisitos técnicos exigidos en el pliegoconforme el informe técnico obrante a fs. 117/118 del Anexo I de la Actuación Interna.4) Desestimar las ofertas de la firma Coradir S.A., para el renglón Nº 1 (Alternativas 1 y2) y para el Renglón 2, por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego, conformeel informe técnico obrante a fs. 117/118 del Anexo I de la Actuación Interna FG Nº5061/08.5) Declarar inadmisible la oferta de la firma Omnitek S.A. por las razones expuestas enel dictamen que antecede, al no haber dado cumplimiento con los requisitos exigidospor el Pliego y con lo dispuesto por el Artículo 104 inc. “c” de la Ley N° 2.095.6) Declarar inadmisible la oferta de la firma All Technology S.R.L. por las razonesexpuestas en el dictamen que antecede.7) Declarar fracasada la licitación respecto de los Renglones 1 y 3 al no existir ofertasque cumplan con los requisitos técnicos exigidos en el pliego. Parra - Paul - BellezzeDICTAMEN CEO Nº 22/08

Federico BellezzeProsecretario Administrativo

OL 4225Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


FISCALÍA GENERAL

COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS

Contratación del servicio de acceso a internet y provisión del modem - Dictamende la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 23/08

Nombre del organismo contratante: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónomade Buenos Aires.Procedimiento de selección.Tipo: Licitación Pública Nº 16/08.Ejercicio: 2008.Clase: etapa única.Modalidad: orden de compra abierta.Actuación Interna Nº: 5.002/08.Rubro comercial: Redes de Comunicación Informática.Objeto de la contratación: contratación del servicio de acceso a internet y provisióndel modem inalámbrico con conexión USB para las computadoras portátiles delMinisterio Público Fiscal.Presupuesto oficial: $ 115.850 (IVA incluido) cfr. Disposición UOA Nº 28/08 de fs.36/39.

Una vez recibidas las presente en la Sede de la Fiscalía General de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de diciembre del año dos mil ocho,se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, para analizar laActuación Interna precedentemente citada, por las que tramita la Licitación Pública Nº16/08 y consideró:

1) Previo a emitir dictamen y luego de haber analizado la formalidad de laspresentaciones, la CEO procedió a intimar a las empresas AMX ARGENTINA S.A.,TELECOM PERSONAL S.A. Y TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., a fin deque subsanen defectos formales no sustanciales en sus presentaciones (acta de fs.449, respuestas de fs. 456/476 y 481/741).

2) Recibidas las respuestas se procede a emitir dictamen de preadjudicación donde searribó a las siguientes conclusiones:

Renglón Nº 1

Descripción: servicio de acceso a internet por banda ancha móvil con tecnología 3.5Gcon la correspondiente provisión del modem inalámbrico con conexión USB paracomputadoras portátiles, por un período de doce (12) meses.Cantidad: 50 (cincuenta).Fundamento: el oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº2.095 y su reglamentación aprobada mediante Res. C.C.A.M.P. Nº 11/08. Asimismo,cumple con los requisitos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y del Pliegode Condiciones Particulares que rigen la presente Contratación, encontrándosehabilitado para contratar con el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos


Aires, según las constancias obrantes en los presentes.Orden de mérito: 1 - Oferente: Telefónica Móviles Argentinas S.A. (alternativa) - Precio unitario: $ 4.999,50.Orden de mérito: 2 – Oferente: Telefónica Móviles Argentinas S.A. - Precio unitario:$ 6.236.Ofertas no aceptadas para ningún renglón:Oferente: AMX Argentina S.A. (Claro).Fundamento: por no haber acompañado la documentación requerida conforme actade fs. 449 y nota obrante a fs. 480.Oferente: Telecom Personal S.A.Fundamento: por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas conformeNota DTC Nº 362/08 de fs. 167.Conclusiones:En conclusión, esta Comisión recomienda:1) Adjudicar a la firma de Telefónica Móviles Argentinas S.A. (alternativa) el Renglón Nº1 por la suma total de $ 59.994,50 (pesos cincuenta y nueve mil novecientos noventa ycuatro con cincuenta) IVA incluido.2) Desestimar la oferta de la firma AMX Argentina S.A. (Claro) por las razonesexpuestas en el dictamen que antecede.3) Desestimar la oferta de la firma Telecom Personal S.A. por las razones expuestas enel dictamen que antecede. Gallo - Paul - Bellezze


OL 4224Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Fiscalía General Comisión Evaluadora de Ofertas - Actuación Interna FG Nº 5.303/08 Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 24/08Nombre del organismo contratante Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de BuenosAiresProcedimiento de Selección Tipo: Contratación Directa Nº 12/08 Ejercicio: 2008Clase: Etapa ÚnicaModalidad: sin modalidadAct. Interna FG Nº 5303/08 Anexo III Rubro Comercial: Obra Pública.Objeto de la Contratación: Ejecución de las tareas de revestimiento y nivelación de lospisos en las plantas del inmueble sito en la calle Bartolomé MitreNº 1725.


Presupuesto oficial: $ 250.000 (IVA incluido) conforme Resolución FG Nº 330/08 (fs.81/84).Una vez recibidas las presentes, en la Sede de la Fiscalía General de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de diciembre del año dos mil ocho,se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, para analizar laActuación Interna precedentemente citada, por las que tramita la Contratación DirectaNº 12/08 y han arribado a las siguientes conclusiones: Renglón 1 Descripción: Ejecución de las tareas de revestimiento y nivelación de lospisos en las plantas del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725Descripción Conforme al Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Técnicas.Orden de méritoFundamento El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº13.064, la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A. M.P.Nº 11/08, y con los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de lapresente contratación. Asimismo, se encuentra habilitado para contratar con elMinisterio Público Fiscal de laCiudad de Buenos Aires, según las constancias obrantes en las presentes actuaciones.Orden de mérito Oferente Costo total1 Cerámica Cosmos S.R.L. $ 248.389,60Ofertas no aceptadas para el presente procedimiento:Oferente Adrián WaserztromFundamento Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el Departamentode Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante a fs. 358/360 de las presentesactuaciones, al no haber especificado la cantidad de personal requerido en el punto15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliego decondiciones particulares.Oferente Secobras S.R.L.Fundamento Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el Departamentode Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante a fs. 358/360 (punto 15) .Conclusiones:En conclusión, esta Comisión recomienda:1) Adjudicar a la firma Cerámica Cosmos S.R.L. el Renglón 1 por la suma total de $248.389,60 (pesos doscientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve con60/100) IVA incluido.2) Desestimar la oferta de la firma Adrián Waserztrom por no cumplir con los requisitosdel pliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante afs. 358/360 de las presentes actuaciones, al no haber especificado la cantidad depersonal requerido en el punto 15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/punto 17 del pliego de condiciones particulares.3) Desestimar la oferta de la firma Secobras S.R.L. por no cumplir con los requisitos delpliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante afs. 358/360 (punto 15). Gallo - Paul - BellezzeDICTAMEN CEO Nº 24/08


OL 4219Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008


MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Fiscalía General Comisión Evaluadora de Ofertas - Actuación Interna FG Nº 5.303/08 Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 25/08Nombre del organismo contratante Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de BuenosAiresProcedimiento de Selección Tipo: Contratación Directa Nº 13/08 - Ejercicio: 2008Clase: Etapa ÚnicaModalidad: sin modalidadAct. Interna FG Nº 5303/08 Anexo VI Rubro Comercial: Obra Pública.Objeto de la Contratación: Ejecución de las tareas de pintura para el inmueble sito en lacalle Bartolomé Mitre Nº 1725.Presupuesto oficial: $ 175.000,00 (IVA incluido) conforme Resolución FG Nº 331/08 (fs.58/61).Una vez recibidas las presentes, en la Sede de la Fiscalía General de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de diciembre del año dos mil ocho,se reúnen los integrantes de la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS, paraanalizar la Actuación Interna precedentemente citada, por las que tramita laContratación Directa Nº 13/08 y han arribado a las siguientes conclusiones:Renglón 1 Descripción: Ejecución de las tareas de pintura para el inmueble sito en lacalle Bartolomé Mitre 1725Descripción Conforme al Pliego de Condiciones Generales, Particulares y TécnicasOrden de méritoFundamento El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº13.064, la Ley Nº 2095, su Reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de lapresente Contratación. Asimismo, se encuentra habilitado para contratar con elMinisterio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, según las constanciasobrantes en las presentes actuaciones. Asimismo a requerimiento de ésta Comisión, elDepartamento de Infraestructura y Apoyo Operativo a fs. 323 consideró conveniente lapresente oferta y propició la contratación del servicio requerido.Orden de mérito Oferente Costo total1 Di Pietro Paolo Construcciones $ 198.107,82Ofertas no aceptadas para el presente procedimiento:Oferente Adrián WaserztromFundamento: Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el Departamentode Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante a fs. 319/321 de las presentesactuaciones, al no haber especificado la cantidad de personal requerido en el punto15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliego decondiciones particulares.Oferente Secobras S.R.L.Fundamento Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, obrantefs. 319/321Oferente Optra S.R.L.Fundamento Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares y


pliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante afs. 319/321 de las presentes actuaciones, al no haber especificado la cantidad depersonal requerido en el punto 15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/punto 17 del pliego de condiciones particulares.Conclusiones:En conclusión, esta Comisión recomienda:1) Adjudicar a la firma Di Pietro Paolo Construcciones. el Renglón 1 por la suma totalde $ 198.107,82 (pesos ciento noventa y ocho mil ciento siete con 82/100) IVA incluido.2) Desestimar la oferta de la firma Adrián Waserztrom por no cumplir con los requisitosdel pliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante afs. 319/321 de las presentes actuaciones, al no haber especificado la cantidad depersonal requerido en el punto 15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/punto 17 del pliego de condiciones particulares.3) Desestimar la oferta de la firma Secobras S.R.L. por no cumplir con los requisitos delpliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo.4) Desestimar la oferta de la firma Opra S.R.L. por no cumplir con los requisitos delpliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante afs. 319/321 de las presentes actuaciones, al no haber especificado la cantidad depersonal requerido en el punto 15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/punto 17 del pliego de condiciones particulares. Gallo - Paul - BellezzeDICTAMEN CEO Nº 25/08


OL 4218Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008


FISCALÍA GENERAL

COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS

Ejecución de tareas de ampliación de conductos de aire acondicionado -Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 26/08

Procedimiento de selecciónContratación Directa Nº 8/08.


Clase: Etapa única.Modalidad: sin modalidad.Act. Interna F.G. Nº 5.303/08, Anexo II.Rubro comercial: Obra Pública.Objeto de la contratación: ejecución de las tareas de ampliación conductos de aireacondicionado para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725.Presupuesto oficial: $ 140.000 (IVA incluido) conforme Resolución FG Nº 327/08 (fs.84/87).Una vez recibidas las presentes, en la sede de la Fiscalía General de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de diciembre del año dos mil ocho,se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, para analizar laActuación Interna precedentemente citada, por las que tramita la Contratación DirectaNº 8/08 y han arribado a las siguientes conclusiones:

Renglón Nº 1

Descripción: ejecución de las tareas de ampliación conductos de aire acondicionadopara el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725.Descripción conforme al pliego de condiciones generales, particulares y técnicas.Fundamento: procedimiento declarado fracasado por incoveniente ya que la únicaoferta recibida superó en un 19,43 % el monto del presupuesto estimado oficial.Ofertas: 1 - Oferente: DI Pietro Paolo Construcciones - Costo total: $ 167.196,86.Conclusiones:En conclusión, esta Comisión recomienda:1) Desestimar por inconveniente la oferta de la firma Di Pietro Paolo Construcciones.1) Declarar fracasado el presente procedimiento de contratación directa -por falta deofertas convenientes y admisibles- ya que la única oferta recibida superó en un 19,43% el monto del presupuesto oficial. Gallo - Paul - Bellezze


OL 4223Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008


Fiscalía General Comisión Evaluadora de Ofertas - Actuación Interna FG Nº 5303/08

Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 27/08

Nombre del organismo contratante Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de BuenosAires.Procedimiento de selección Tipo: Contratación Directa Nº: 09/08 Ejercicio: 2008Clase: Etapa ÚnicaModalidad: sin modalidad


Act. Interna FG Nº 5303/08 Anexo V Rubro Comercial: Obra Pública.Objeto de la Contratación: Realización de trabajos de desmonte y colocación detabiquería de cartón, yeso, puertas placas para tabiquería de cartón yeso, carpintería yvidrios del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725.Presupuesto oficial: $ 201.151 (IVA incluido) conforme Resolución FG Nº 316/08 (fs.94/97).Una vez recibidas las presentes, en la Sede de la Fiscalía General de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de diciembre del año dos mil ocho,se reúnen los integrantes de la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS, paraanalizar la Actuación Interna precedentemente citada, por las que tramita laContratación Directa Nº 09/08 y han arribado a las siguientes conclusiones:Renglón Nº 1 Descripción: Realización de trabajos de desmonte y colocación detabiquería de cartón, yeso, puertas placas para tabiquería de cartón yeso, carpintería yvidrios del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725.Descripción Conforme al pliego de condiciones generales, particulares y técnicasOrden de méritoFundamento El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº13.064, la Ley Nº 2.095, su Reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de lapresente Contratación. Asimismo, se encuentra habilitado para contratar con elMinisterio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, según las constancias obrantesen las presentes actuaciones. Asimismo a requerimiento de ésta Comisión, elDepartamento de Infraestructura y Apoyo Operativo a fs. 408 consideró conveniente lapresente oferta y propició la contratación del servicio requerido.Orden de mérito Oferente Costo total1 Di Pietro Paolo Construcciones $ 209.102,07Ofertas no aceptadas para el presente procedimiento:Oferente Adrián WaserztromFundamento: Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento De Infraestructura y Apoyo Operativo, obrantea fs. 404/406 de las presentes actuaciones, al no haber especificado la cantidad depersonal requerido en el punto 15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/punto 17 del pliego de condiciones particulares. Oferente Secobras S.R.L.Fundamento: Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el DepartamentoDe Infraestructura Y Apoyo Operativo, obrante a fs. 404/406 delas presentes actuaciones, al no haber especificado la cantidad de personal requeridoen el punto 15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliegode condiciones particulares.Oferente Optra S.R.L.Fundamento Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el Departamentode Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante a fs. 319/321 de las presentesactuaciones, al no haber especificado la cantidad de personal requerido en el punto15.2.Conclusiones:En conclusión, esta Comisión recomienda:1) Adjudicar a la firma Di Pietro Paolo Construcciones. el Renglón 1 por la suma totalde $ 209.102,07 (pesos doscientos nueve mil ciento dos con 07/100) IVA incluido.2) Desestimar la oferta de la firma Adrián Waserztrom por no cumplir con los


requisitos del pliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas,conforme al informe elaborado por el Departamento de Infraestructura y ApoyoOperativo, obrante a fs. 319/321 de las presentes actuaciones, al no haberespecificado la cantidad de personal requerido en el punto 15.2 y con aquellosrequisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliego de condiciones particulares.3) Desestimar la oferta de la firma Secobras S.R.L. por no cumplir con los requisitosdel pliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo.4) Desestimar la oferta de la firma OPRA S.R.L. por no cumplir con los requisitos delpliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante afs. 319/321 de las presentes actuaciones, al no haber especificado la cantidad depersonal requerido en el punto 15.2. Gallo - Paul - BellezzeDICTAMEN CEO Nº 27/08


OL 4217Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Fiscalía General Comisión Evaluadora de Ofertas - Actuación Interna FG Nº 5.303/08 Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 28/08Nombre del organismo contratante Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de BuenosAires procedimiento de selección. Tipo: Contratación Directa Nº: 11/08 Ejercicio: 2008Clase: Etapa Única.Modalidad: sin modalidad.Act. Interna FG Nº 5.303/08 - Anexo III. Rubro Comercial: Obra Pública.Objeto de la Contratación: Trabajo de instalación eléctrica para el sistema deiluminación, revisión y/o adecuación de los paneles eléctricos seccionales existentes enel inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725.Presupuesto oficial: $ 250.000 (IVA incluido) conforme Resolución FG Nº 332/08 (fs.98/101).Una vez recibidas las presentes, en la Sede de la Fiscalía General de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de diciembre del año dos mil ocho,se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora De Ofertas, para analizar laActuación Interna precedentemente citada, por las que tramita la Contratación DirectaNº 11/08 y han arribado a las siguientes conclusiones: Renglón Nº 1 Descripción: Trabajo de instalación eléctrica para el sistema deiluminación, revisión y/o adecuación de los paneles eléctricos seccionales del inmueblesito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725.Descripción Conforme al Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Técnicas. Orden de mérito Fundamento El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº13.064, la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.


M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de lapresente contratación. Por otra parte, se encuentra habilitado para contratar con elMinisterio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, según las constancias obrantesen las presentes actuaciones. Asimismo, a requerimiento de ésta Comisión, elDepartamento de Infraestructura y Apoyo Operativo a fs. 447 consideró conveniente lapresente oferta y propició la contratación del servicio requerido. Orden de mérito Oferente Costo total1 Arion de Ricardo Castorina $ 260.650,70. Ofertas no aceptadas para el presente procedimiento:Oferente Adrián Waserztrom.Fundamento: Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el Departamentode Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante a fs. 443 de las presentes actuaciones,al no haber especificado la cantidad de personal requerido en el punto 15.2 y conaquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliego de condicionesparticulares.Oferente Tecnoelectric S.R.L.Fundamento: Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el Departamentode Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante a fs. 443 de las presentes actuaciones,al no haber especificado la cantidad de personal requerido en el punto 15.2 y conaquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliego de condicionesparticulares. Oferente Di Pietro Paolo ConstruccionesFundamento: Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el DepartamentoDe Infraestructura Y Apoyo Operativo, obrante a fs. 443 de las presentes actuaciones,al no haber cumplido con lo dispuesto por el punto 15.1 del pliego de condicionesparticulares.Oferente Opra S.R.L.Fundamento: Por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares ypliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el Departamentode Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante a fs. 443 de las presentes actuaciones,al no haber cumplido con lo dispuesto por el punto 15.2 del pliego de condicionesparticulares.Conclusiones:En conclusión, esta Comisión recomienda:1) Adjudicar a la firma Arion de Ricardo Castorina. el Renglón 1 por la suma total de$ 260.650,70 (pesos doscientos sesenta mil seiscientos cincuenta con 70/100) IVAincluido.2) Desestimar la oferta de la firma Adrián Waserztrom por no cumplir con losrequisitos del pliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas,conforme al informe elaborado por el Departamento de Infraestructura y ApoyoOperativo, obrante a fs. 358/360 de las presentes actuaciones, al no haberespecificado la cantidad de personal requerido en el punto 15.2 y con aquellosrequisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliego de condiciones particulares.3) Desestimar la oferta de la firma Tecnoelectric S.R.L., Por no cumplir con losrequisitos del pliego de condiciones particulares y pliegos decondiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el Departamento deInfraestructura y Apoyo Operativo, obrante a fs. 443 de las presentes actuaciones, al


no haber especificado la cantidad de personal requerido en el punto 15.2 y conaquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliego de condicionesparticulares.4) Desestimar la oferta de la firma Di Pietro Paolo Construcciones, Por no cumplir conlos requisitos del pliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas,conforme al informe elaborado por el Departamento de Infraestructura y ApoyoOperativo, obrante a fs. 443 de las presentes actuaciones, al no haber cumplido con lodispuesto por el punto 15.1 del pliego de condiciones particulares.5) Desestimar la oferta de la firma Opra S.R.L., por no cumplir con los requisitos delpliego de condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme alinforme elaborado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, obrante afs. 443 de las presentes actuaciones, al no haber cumplido con lo dispuesto por elpunto 15.2 del pliego de condiciones particulares. Gallo - Paul - BellezzeDICTAMEN CEO Nº 28/08.


OL 4216Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

Contratación Directa



Aviso de prórroga - Expediente Nº 69.717/08

Contratación Directa Nº 6.456-SIGAF/08 (Nº 243/08).Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio dela Escuela Nº 15 Provincia de Mendoza D.E. 15, sita en Juan Agustín García 1511, dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Consulta de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10.30 a 17hs.Presupuesto oficial: $ 438.013,04 (pesos cuatrocientos treinta y ocho mil trece concatorce centavos).Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: 30 de diciembre a las 14 hs.Fecha/hora de visita a obra: 19 de diciembre a las 10.30 hs.Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fechadel acta de inicio.


Néstor GasparoniDirector General

OL 4177Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

Expediente MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL Preadjudicación - Expediente N° 25.782/08 Licitación Pública N° 510/08.Acta de Preadjudicación N° 2.339/08, de fecha 5/12/08.Objeto del Llamado: Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,Nexos, y Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales, en Villas, BarriosCarenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la CiudadAutónoma de Buenos Aires.Fecha de apertura: 31/10/08, a las 14 hs.Ofertas presentadas: 2 (dos), de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°2.244/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena lareglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:Automat Argentina S.R.L. e Ibarra Oscar Alberto.Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con elobjeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y segúnsurge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: Firmas preadjudicatarias:Renglón: 1- Ibarra Oscar AlbertoPor un total de pesos seis millones trescientos dieciséis mil cientoveintiocho($6.316.128)- encuadre legal: oferta más conveniente (art. 108 de la Ley N°2.095).- Automat S.R.L. Por un total de pesos seis millones trescientos veintninueve mil doscientos treinta y dos($6.329.232) - encuadre legal: oferta más conveniente (art 108º de la Ley N° 2.095).Aprobación: Cerdeña-Inccico-Calvo.Anuncio de preadjudicación: según disposición art. 108º punto 1. del Decreto Nº754-GCBA/08.

Federico AngeliniTitular

Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4210Inicia: 17-12-2008 Vence: 19-12-2008



DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Informe de preadjudicación - Expediente Nº 31.201/08

Licitación Pública Nacional Nº 32-DGCyC/08.“Contratación de un Servicio de Provisión de Papel, Insumos y Útiles de Oficina con destino a las áreas dependientes del GCABA, con distribución incluida ycon los sistemas informáticos online de pedidos y control.”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 del mes de Diciembre del año 2008,se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº3803/MHGC/2008, con la presencia del Ing. Carlos Fernando Servente, Lic. MauricioButera, y Dr. Lisandro Agustín Greco, en representación del Ministerio de Hacienda,con el objeto de evaluar la documentación contenida en los Sobres Únicos de laLicitación Pública Nacional de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos deBases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y sucorrespondiente Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 15 hs. del día 17 de noviembre de2008, presentándose las siguientes empresas, en ese orden:

1) Officenet S.A.2) Melenzane S.A.

Se deja constancia que la empresa Melenzane S.A., presentó nota lamentando nopoder cotizar en esta ocasión.Analizada la documentación presentada por la empresa OFFICENET S.A., se procedea cotejar el efectivo cumpliemiento de lo estipulado en el Art. 23º del Pliego de Bases yCondiciones Particulares:1) Solicitud de Admisión: Adjunta y Cumple.2) Constancia de Pago de la adquisición de los Pliegos: Adjunta y Cumple.3) Certificado emitido por el registro de Reincidencia y Estadística Criminal respecto delos directores o miembros del organismo de administración: Adjunta y cumple.4) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones, firmado en todas sus fojas porel oferente o representante legal: Adjunta y Cumple.5) Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente deProveedores: Adjunta y Cumple.6) Balances de los últimos dos ejercicios económicos cerrados, con suscorrespondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sushojas del representante legal y dictamen del contador interviniente, certificada su firmapor el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde seencuentre matriculado: Adjunta y Cumple.7) Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme se estableceen el Art. 27º de las Cláusulas Generales: Adjunta y Cumple.8) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera ytércnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con lapresente licitación si las hubiere; y referencias comerciales a aportar en los últimos tresaños referidas al desempeño de actividades similares a la que constituye el objeto de lapresente Licitación Pública, ó afines. Se solicitan al menos cinco referenciascomerciales: Adjunta cinco referencias con la correspondiente certificación del cliente.


9) Referencias Bancarias: Adjunta Listado.10) Garantía de la Oferta: Adjunta y Cumple.11) Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/oDirectorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de lasociedad: Adjunta y Cumple.12) DDJJ de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que involucre opueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento del activo total de la empresay DDJJ de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas Generales): Adjunta.13) DDJJ de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales deinhabilidad para contratar con la Administración Pública: Adjunta.14) DDJJ de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta lacompetencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción ocompetencia: Adjunta.15) Evaluación financiera: Adjunta.16) Cotización, conforme al Art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.17) Describir el Sistema de Administración e Información que se utilizará. Presentar elPlan de Trabajo con detalle del desarrollo de la prestación del servicio: Adjunta yCumple conforme lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y deEspecificaciones Técnicas.18) Documentación de Habilitación de los Depósitos afectados a la prestación de losservicios de provisión licitados: Adjunta y Cumple.19) Se deja constancia que la solicitud de información complementaria cursada enfecha 1 de Diciembre de 2008, fue evacuada favorablemente, a saber: Respecto de losrenglones que a fs. 197 se manifestó que no fueron cotizados debido a sudiscontinuación, el oferente acompañó las correspondientes cetificaciones de losfabricantes, acreditando tal extremo.En relación al retiro de los tóners/cartuchos vacíos, y a la disposiciónfinal/reciclado/remanufacturado, el oferente manifestó que lo hará por tercerocontratado, siendo el mismo la empresa Laser International Group S.A., de la cual seacompañaron los correspondientes certificados de Aptiud Ambiental y habilitacionescorrespondientes.

Habiendo dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos formales establecidos en elPliego de Bases y Condiciones Particulares, se procede a evaluar la oferta,asignándole el correspondiente puntaje, de acuerdo a las pautas esgrimidas en el Art.34º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

A1 - Antecedentes de Servicios en los últimos tres (3) años: 20 puntos.A2 - Antigüedad del Oferente y continuidad de su actividad: 4 puntos.A3 - Plan de Trabajo: Se otorgará por cada prestación contenida u ofertada un punto,y cero puntos por aquellas no contenidas u ofertadas en el Plan de Trabajo:a) Detalle del desarrollo de la prestación del servicio: 1 punto.b) Indicación del presonal asignado al servicio: 0 puntos.c) Flota automotor a afectarse al servicio: 0 puntos.d) Tiempos de entregas programadas: 1 punto.e) Tiempos de entregas de urgencia: 1 punto.f) Detalle de los sistemas informáticos establecidos para la prestación del servicio: 1punto.g) Sistemas de reportes online del funcionamiento del servicio: 1 punto.h) Sistemas de alertas sobre compras en exceso por áreas y/o responsablesautorizados por el GCABA: 1 punto.i) Sistemas de alertas sobre compras de productos a precios bonificados y/o cuyosvalores aconsejables ante variaciones de precios: 1 punto.


j) Plan de Contingencias ante situaciones de imprevisibilidad: 1 punto.Total: 8 puntos.

A4 - Índices Financieros y Económicos:A4.1. Índices Financieros: (Ver Cuadro Anexo)A4.2. Evolución Económico - Financiera: (Ver Cuadro Anexo)A4.3. Referencias Bancarias: 0 puntos.En cuadro Anexo, se procede a evaluar, asignando el puntaje que corresponda,conforme los datos que fueron extraídos de los estados contables presentados en laoferta.Total: 12,6 puntos.

A5 - Oferta Económica:Se le asigna el puntaje de 45 Puntos. Se deja constancia que fueron tomados losprecios ofertados en los siguientes renglones, por considerarlos como los de mayorimpacto presupuestario:Renglón 177Renglón 167Renglón 223Renglón 282Renglón 854Renglón 936Renglón 740Renglón 925Renglón 864

TOTAL DE PUNTAJE: 89,6 puntos.

Visto lo detallado precedentemente, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejala Preadjudicación de la totalidad de los renglones a la empresa Officenet S.A. porconsiderarla la oferta más conveniente.Déjase constancia que los Renglones Nros. 989, 683, 681, 682, 684, 685, 803, 832,902, 903, 931, 946, 961, 998 y 991 serán dados de baja de la presente Licitación porhaber quedado desiertos.Aprobado por: Servente - Greco - Butera

Cecilia M. AunCoordinadora General Administrativa

OL 4199Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO


Obra: “Ministro Carranza entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego” - Expediente Nº


32.625/08

Llámase a Licitación Pública Obra Ministro Carranza entorno Av. Santa Fé y Av.Dorrego”, para el día 20 de enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con elrégimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra “MinistroCarranza entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego”.Presupuesto Oficial: pesos dos millones quinientos cuatro mil ciento cincuenta y sietecon noventa y ocho centavos ($2.504.157,98).Plazo de ejecución: 60 días corridos.Adquisición y Consulta del Pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden serobtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de laDirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio deAmbiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de lunesa viernes de 11:00 a 18:00 hs.Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20de enero de 2009 a las 15:00 hs., momento en que se realizará la apertura de lasofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sitaen Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina LegarreDirectora General

OL 4074Inicia: 11-12-2008 Vence: 24-12-2008



Obra: Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las calles Pico,Ramallo y Guayra de la C.A.B.A. - Expediente N° 32.636/08

Llámase a Licitación Pública N° 1.639/08, para el día 29 de enero de 2009, a las 15horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para larealización de la Obra Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las callesPico, Ramallo y Guayra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Presupuesto oficial:pesos dos millones cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seiscon sesenta y siete centavos ($ 2.043.896,67).Plazo de ejecución: 150 días corridos o cinco meses calendario.Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden serobtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección GeneralTécnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y EspacioPúblico, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18hs.Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29de enero de 2009, a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.


Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.


OL 4221 Inicia: 17-12-2008 Vence: 5-1-2009



Adquisición e instalación de juegos integradores - Expediente Nº 33.132/08

Llámase a Licitación Pública Nº 2.389-SIGAF/08 para la adquisición e instalación dejuegos integradores con destino a la Comisión para la Plena Participación eIntegración de Personas con Necesidades Especiales, a realizarse el día 29 dediciembre de 2008 a las 13 horas.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras yContrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes aviernes de 9.30 a 15 horas.Asimismo, se encuentran publicados en la página web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D. CenzónDirector General

OL 4161Inicia: 16-12-2008 Vence: 17-12-2008

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


Preadjudicación - Expediente Nº 33.409-SA/08Licitación Pública N° 40/08.Objeto: adquisición de monitores de pantalla plana.Artículo 1º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 40/08 de acuerdo al siguiente detalle:Firma preadjudicada: Coradir S.A. (Av. Patagones 2538, C.A.B.A.).Renglón: 1 - cantidad: 500 - detalle: monitor de 17 pulgadas, Pantalla LCD marca CDRComputers, clase II según norma ISO 13406-2 - precio unitario: $ 594 - precio total: $118.800.Importe total: $ 118.800.Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y


Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18horas.

Arturo Navarro IthuraldeDirector General

OL 4175Inicia: 17-12-2008 Vence: 18-12-2008

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESDIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relevamiento de medios radiales - Expediente Nº 33.667-SA/08Licitación Pública Nº 50/08.Objeto del llamado: servicio de relevamiento de medios radiales.Valor del pliego: pesos cien ($ 100).Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras yContrataciones, entrepiso, edificio anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta eldía anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad delvalor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25.818/8, a nombre de la Legislatura de laCiudad Autónoma de Buenos Aires.Lugar de presentación de las ofertas: legislatura de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio anexo, Dirección General Compras yContrataciones.Apertura: 23/12/08, a las 12 horas.

Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.

Claudio A. TrilloDirector de Compras

OL 4166Inicia: 16-12-2008 Vence: 17-12-2008

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


Preadjudicación - Expediente Nº 33.860-SA/08

Licitación Pública N° 52/08.Artículo 1º: Desestimar la oferta de la firma Promoglas S.A. por no dar cumplimiento alo previsto en el artículo 23 de las Cláusulas Generales (Certificado Fiscal del G.C.B.A.)dentro de los plazos establecidos.Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 52/08 de acuerdo al siguiente detalle:Firma preadjudicada: Galander S.A. (Independencia 2049, C.A.B.A.).Renglón: 1 - cantidad: 500 - detalle: televisor color LCD pantalla de 32 pulgadas. -Resolución de alta definición de 1,366 x 768. - Contraste 50,000 :1 - Brillo de 500cd/m2 - ángulo de visión 176º/176º - Tiempo de respuesta de 5ms - Sonido Stereo


7RMSx2 - SRS TruSurround XT - Conexión AV, Componente, PC, S-Video. Marca: LG,modelo 32 LG 30R. Origen: Argentina - precio unitario: $ 2.899 - precio total: $ 579.800.Importe total: $ 579.800.Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras yContrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18horas.

Arturo Navarro IthuraldeDirector General

OL 4176Inicia: 17-12-2008 Vence: 18-12-2008

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROLDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Preadjudicación - Expediente N° 38.167/08Licitación Privada N° 438/08.Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control (AGC).Rubro: impresoras láser multifunción tipo 03 - Especificaciones Técnicas conformeASINF.Empresas invitadas: Bruno Hnos. S.A.; Emanuel Alejandro López Torres; PíxelS.R.L.; New Start S.A.; Ranko S.A.Fecha del acto de apertura de la licitación: 5 de noviembre de 2008, 11 horas.Ofertas presentadas: TN Group S.A.; G&B S.R.L.Dictamen técnico de evaluación de ofertas: 27 de noviembre de 2008.Producido por la Dirección General de Ingeniería, Investigación y Desarrollo de laAgencia de Sistemas de Información del GCBA. Especifica que: 1) La oferta base presentada por TN Group S.A. (Oferta N° 1), cumplecon las especificaciones técnicas requeridas por el Pliego licitatorio. 2) La ofertaalternativa presentada por TN Group S.A. (Oferta N° 1), no cumple condicionesparticulares del pliego licitatorio. 3) La oferta de la empresa G&B S.R.L. (Oferta N° 2)cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego licitatorio.Dictamen de evaluación de ofertas - Comisión de preadjudicación: 11 dediciembre de 2008.Recomienda preadjudicar la licitación privada 438/08 a la Oferta N° 2 presentada por lafirma G&B S.R.L., en razón de cumplir con las condiciones generales, particulares yespecificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, y ser la oferta másconveniente económicamente, conforme artículo 108 de la Ley Nº 2.095.Ofertas no preadjudicadas: enumeración y fundamentos: la oferta N° 1 de la empresaTN Group S.A. no puede resultar preadjudicataria de la licitación por los siguientesmotivos: 1) La oferta alternativa que presentara no cumple con las condicionesparticulares de la licitación. 2) La oferta básica que presentara, que cumple con lasespecificaciones técnicas de la licitación, es más onerosa que la propuesta por G&BS.R.L.Observaciones: no se registran.Ofertas preadjudicatarias: se dispone preadjudicar la Licitación Privada 438/08 a laOferta N° 2, presentada por la firma G&B S.R.L., conforme lo expuesto por el dictamentécnico de evaluación de ofertas (ASINF - GCBA) y el Dictamen de evaluación deofertas de la Comisión de Preadjudicación de la Agencia Gubernamental de Control,citados en la presente acta.


Osmar R. AlzaDirector

OL 4207Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008



Obra: “Parque General Paz” - Expediente N° 42.676/08

Llámase a Licitación Pública N° 2263/2008, para el día 30 de ENERO de 2009, a las16:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064, para larealización de la Obra “PARQUE GENERAL PAZ”.Presupuesto Oficial: PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILNOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS($6.781.989,87).Plazo de Ejecución: 180 días corridos.Adquisición y Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden serobtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de laDirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio deAmbiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de lunesa viernes de 11:00 a 18:00 hs.Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el 30de ENERO de 2009 a las 16:00 hs., momento en que se realizará la apertura de lasofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sitaen Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina LegarreDirección General

OL 3952Inicia: 9-12-2008 Vence: 3-1-2009


DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Readecuación de la zona conformada por la Avenida Warnes entre laAvenida Juan B. Justo y la Avenida Jorge Newbery, teniendo el epicentro en suintersección con la Avenida Honorio Pueyrredón” - Expediente Nº 49.782/08

Llámase a Licitación Pública Nº 2.293/08, para el día 22 de enero de 2009, a las 15


horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para larealización de la Obra “Readecuación de la zona conformada por la Avenida Warnesentre la Avenida Juan B. Justo y la Avenida Jorge Newbery, teniendo el epicentro en suintersección con la Avenida Honorio Pueyrredón”.Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos veintiocho mil ochocientosnoventa y cuatro con cinco centavos ($4.928.894,05).Plazo de ejecución: 90 días corridos.Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden serobtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de laDirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio deAmbiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 6° piso , de lunesa viernes de 11:00 a 18:00 hs.Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22de enero de 2009 a las 15:00 hs., momento en que se realizará la apertura de lasofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sitaen Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.


OL 4078Inicia: 11-12-2008 Vence: 26-12-2008



Preadjudicación - Expediente N° 50.171/08

Licitación Pública N°1.979/08.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2399/08.Rubro: Telones Mecanizados para el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario.Repartición solicitante: Dirección General de Música.

Fundamentación:Se aconseja adjudicar a favor de:Stage Tech S.R.L. (Of. 1) R.1/4 en la suma total de pesos trescientos sesenta y dosmil ciento cincuenta ($ 362.150).La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente conforme lostérminos del art. 109, concordante con el art.108 de la Ley N° 2.095 y en un todo deacuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por la reparticiónsolicitante.se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en elart.106 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo queinsumiera la presentación de la nota realizada por el Ministerio de Cultura en la cual sedeja constancia que el mismo cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a lapresente erogación.


Cecilia M. AunCoordinadora General Administrativa

OL 4200Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008



Obra: Plazoletas Estación Devoto - Expediente N° 51.592/08Llámase a Licitación Pública obra: Plazoletas Estación Devoto, para el día 28 de enerode 2009, a las 16 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº13.064, para la realización de la obra: Plazoletas Estación Devoto.Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos seis mil cuatrocientos diecinuevecon veintitrés centavos ($ 1.406.419,23);Plazo de ejecución: 85 días corridos.Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden serobtenidos y consultados, en el Área Compras y contrataciones de la Dirección GeneralTécnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y EspacioPúblico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de11 a 18 hs.Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 deenero de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, enel Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. PresidenteRoque Sáenz Peña 570, 6º piso.


OL 4157Inicia: 16-12-2008 Vence: 6-1-2009


DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA YLEGAL

Obra: “Plaza República de Haití delimitada por la Av. Dorrego, la calle Freyre yAv. Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente N° 53.449/08.

Llámase a Licitación Pública Nº 2.288/08, para el día 14 de Enero de 2009, a las 11horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para larealización de la Obra “Plaza República de Haití delimitada por la Av. Dorrego, la calleFreyre y Av. Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos sesenta mil setecientosveintiocho con cincuenta y cuatro centavos ($ 2.760.728,54).Plazo de ejecución: 90 días corridos.


Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden serobtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de laDirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio deAmbiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunesa viernes de 11 a 18 hs.Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 deenero de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, enel Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.


OL 3936Inicia: 4-12-2008 Vence: 18-12-2008

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL Preadjudicación - Expediente N° 54.068/08 Según art.31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2.095.Licitación Pública Nº 2.074/08.Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.471/08.Preadjudicación Nº 2.471/08.Rubro: equipos de comunicaciones y detección.Firma preadjudicada:Famacom S.R.L.Renglones: 1, 2, 3 y 4 - monto $ 14.813,08. Se desestima el oferente 2 Sutel S.R.L. por no cumplimentar con el art. 100 de la leyN° 2.095/06.

Alejandro F. CapatoDirector General

OL 4189Inicia: 17-12-2008 Vence: 17-12-2008



Obra: “Plaza Zapiola” - Expediente N° 57.482/08

Llámase a Licitación Pública obra: “Plaza Zapiola”, para el día 14 de enero de 2009, alas 17 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la


realización de la obra “Plaza Zapiola”.Presupuesto oficial: pesos un millón seiscientos doce mil setecientos cincuenta yocho con sesenta y dos centavos ($1.612.758,62).Plazo de ejecución: 120 días corridos.Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden serobtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección GeneralTécnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y EspacioPúblico, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18hs.Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 deenero de 2009 a las 17 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, enel Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.Roque Sáenz Peña 570, 6º piso 6º.


OL 3993Inicia: 4-12-2008 Vence: 18-12-2008



Obra: “Paseo Amalfitani” - Expediente N° 57.484/08

Llámase a Licitación Pública “Paseo Amalfitani”, para el día 14 de enero de 2009, a las12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para larealización de la obra “Paseo Amalfitani”.Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos noventa mil novecientos cuarentay cuatro con setenta y dos centavos ($ 1.490.944,72).Plazo de ejecución: 120 días corridos.Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden serobtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de laDirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio deAmbiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunesa viernes de 11 a 18 hs.Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 deenero de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, enel Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.


OL 3912Inicia: 4-12-2008 Vence: 18-12-2008


MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO


Obra “B.R.T. Av. Juan B. Justo Tramo I (desde Barrio Kennedy hasta la Av.Córdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” - Expediente N° 61.111/08

Llámese a Licitación Pública Nº 2.277/08.Obra “B.R.T. Av. Juan B. Justo Tramo I (Desde Barrio Kennedy hasta la Av. Córdobade la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”.Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones quinientos treinta y un mil seiscientosveinte con 72/100 ($ 18.531.620,72);Plazo de ejecución: cinco (5) meses contados a partir de la orden de inicio.Valor del pliego: gratuito.Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de DesarrolloUrbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000,int. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.www.compras.buenosaires.gov.arPresentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 29 de diciembre de 2008 en el Áreade Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fecha de apertura: 29 de diciembre de 2008, a las 13 hs.

Cristian FernándezDirector General

OL 4147 Inicia: 15-12-2008 Vence: 5-1-2009



Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares

Licitación Pública Nº 1881-SIGAF-08 (Nº 17-08).

Expediente Nº 6.1551/2008

OBJETO DEL LLAMADO: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela Inicial Nº 9D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en Zabaleta204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto yLabarden, Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16 “W. Morris”D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº 19 sita enAvda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Nº 2 “Dr. G.Sisto” D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº 19 sita en Corrales3420, Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19sita en Lacarra y Pasaje L, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colon” D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051 de la Ciudad

de Buenos Aires.

CONSULTA Y ENTREGA DE PLIEGOS: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento E.E.U.U.

1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10:30 hs. a 17: 00 hs.


PRESUPUESTO OFICIAL: $ $ 26.047.321,01 (veintiseis millones cuarenta y siete mil trescientos veintiuno

con un centavo)

A- Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco con cuarenta

centavos)

B- Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos

veinte con veinticinco centavos)

C- Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil ciento setenta y cinco con

treinta y seis centavos)

VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO

LUGAR DE PRESENTACIÒN DE LAS OFERTAS: Ministerio de Educación. Subsecretaría de Gestión

Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón 255, 8º piso.

FECHA/HORA DE APERTURA: 13 de febrero de 2009 a las 14:00 hs.

FECHA/HORA DE VISITA:

Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009 a las 10 hs

Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, 13 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, 12 de enero de 2009 a las 12 hs.

CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, 13 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 16 “W. Morris” D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670, 14 de enero de 2009 a las 12 hs.

Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, 15 de enero de 2009 a las 10 hs.

JI Nº 5 D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 2 “Dr. G. Sisto” D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, 13 de enero de 2009 a las 12 hs.

Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, 16 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, 15 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y Pasaje L, 16 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 3 “Cristóbal Colon” D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051, 16 de enero de 2009 a las 12 hs.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: Plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras complementarias:540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo. El plazo de ejecución de

obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

Nestor GasparoniDirector General


OL 4018

Inicia: 5-12-2008 Vence: 30-12-2008

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGALObra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon - Expediente N° 63.136/08 Llámese a Licitación Pública Nº 2.340/28.Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon.Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setentay cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55);Plazo de Ejecución: seis (6) meses contados a partir de la orden de inicio.Valor del pliego: gratuito.Descarga y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio deDesarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono4323-8000 int. 4196 / 4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.Pliego disponible para su consulta y descarga en el sitio web del G.C.B.A.www.compras.buenosaires.gov.arPresentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 9 de enero de 2.008 en el Área deCompras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fecha de apertura: 9 de enero de 2008, a las 13 hs.

Cristian FernándezDirector

OL 4203Inicia: 17-12-2008 Vence: 5-1-2009

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA Preadjudicación - Expediente 67.040/08 Licitación Privada N° 499/08.Acta de Preadjudicación Nº 2.372/08.Rubro: adquisición de material bibliográfico. Firmas preadjudicadas:Editorial Océano Argentina S.A.Renglones: 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 por la suma de pesos doce mil cuatrocientos sesenta ycuatro ($12.464.00); yGrupo Editorial Planeta S.A.C.I Renglones: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, y53, por la suma de pesos dieciocho mil quinientos noventa y uno ($ 18.591).Importe total: de pesos treinta y un mil cincuenta y cinco ($ 31.055).Renglones desiertos: 20 y 52.

Alejandra RamírezDirectora General

http://www.compras.buenosaires.gov.ar


OL 4169Inicia 17-12-2008 Vence 17-12-2008

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS


Obra: Plazoleta de las madres sita en av. Garay 1801/1899 (entre Av. Entre Ríos yCombate de los Pozos) y entorno - Expediente N° 71.358/08

Llámase a Licitación Pública N° 2.343/08, apertura del Sobre Único, para el día 7 deenero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la LeyNº 13.064, para la realización de la obra Plazoleta de las Madres y calle Entre Ríos(entre Cochabamba y Av. Juan de Garay).Presupuesto oficial: quinientos noventa y ocho mil, cuatrocientos seis y con 46/100.($ 598.406,46).Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la orden decomienzo.Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos yconsultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de AtenciónCiudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 7de enero a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en laSubsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4 piso.

Gladys GonzálezSubsecretaria

OL 4168Inicia: 17-12-2008 Vence: 23-12-2008

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS


Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la intersección de las callesO´higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y vías, en el Barrio de Núñez -Expediente N° 71.361/08

Llámase a Licitación Pública N° 2.342/08, apertura del Sobre único, para el día 8 deenero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº13.064, para la realización de la Obra Puesta en valor del predio ubicado en laintersección de las calles O´higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y vías, en elBarrio de Núñez.Presupuesto oficial: pesos ochocientos cuarenta y dos mil doscientos veintitrés ($842.223).Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la orden decomienzo.


Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos yconsultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de AtenciónCiudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 8de enero a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en laSubsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 6 piso.

Gladys GonzalezSubsecretaria

OL 4167Inicia: 17-12-2008 Vence: 23-12-2008



Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en la Escuela Nº 8 - ExpedienteNº 72.614/08

Contratación Directa Nº 6.686-SIGAF/08 (Nº 254-08).

Objeto del llamado: trabajos deInstalación de gas y termomecánicaen el Edificio de laEscuela Nº 8 Centro de Formación Profesional D.E. 6, sita en Maza 847/851, de laCiudad Autónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y EquipamientoEstados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de10 a 17 hs.Presupuesto oficial: $ 195.145,48 (pesos ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta ycinco con cuarenta y ocho centavos).Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 29 de diciembre de 2008 alas 11 horas.Fecha/hora de visita a obra: 17 de diciembre de 2008, a las 10 hs.Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calleEstados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamentepor 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fechadel acta de inicio.

Néstor Gasparoni


Director General

OL 4124Inicia: 15-12-2008 Vence: 16-12-208

Edictos

Edictos

PARTICULARES

Retiro de restos

Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en el Panteón Social deFabricaciones Militares del Cementerio de la Chacarita, que deberán retirarlos dentrode los 5 (cinco), días de la fecha, en caso contrario se solicitará a la Dirección Generalde Cementerios, la cremación y posterior destino de las cenizas.

Solicitante: Federación de Centros de Jubilados - Pensionados y Retirados de Fab.Mil. y Entes Adheridos Beneficiarios del FO.CO.MO.

EP 227Inicia: 15-12-2008 Vence: 19-12-2008

PARTICULARES

Transferencia

Rubén Daniel Díaz, avisa que transfiere su habilitación de taller de bordado, vainillado,plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte de géneros, confección decamisas, confección de prendas de vestir (exc. de piel, cuero, camisas eimpermeables), por Expediente N° 70.630/1997 del inmueble ubicado en la calleCampana N° 712 P.B., C.A.B.A. a la firma Taller San Juan de Carlos Rodrigo DeMarzo.

Solicitante: Carlos De Marzo

EP 229Inicia: 16-12-2008 Vence: 22-12-2008


PARTICULARES

Transferencia de habilitación

Sergio Sully Gorojovsky, Libreta de Enrolamiento 4.125.203, transfiere la habilitacióndel local ubicado en la calle Teniente General Juan D. Perón 2760 P.B., que funcionacomo garage comercial (Rubro 604070) para catorce cocheras de vehículos y para unciclomotor, Sup. Cubierta 489,54 mts. (Expte. 052396/97), a Eduardo Enrique Cohen, Libreta de Enrolamiento 4.366.063. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: Eduardo Enrique Cohen

EP 230Inicio: 12-12-2008 Vence: 18-12-2008

PARTICULARES

Transferencia de habilitación

Talleres Graficos Sacerdoti S.C.A., dom. en calles Tucumán 3541/49/77/81, MarioBravo 933/37 y Billinghurst 936/38 P.B., entrep., pisos 1º y 2º de Capital Federal,transfiere la habilitación municipal, rubro Fabrica de envases de papel y/o cartón,imprenta y encuadernación, plastificación de impresos, imprenta y encuadernación,impresión sobre polietileno, fabr. de mapas y laminas de ciencia, impresiones sobrecuero, papel y tela, taller de litografía, editoriales (impresión de libros), taller defotograbado, taller de fotomecánica, impresión de calcomanías, fotoduplicación, tallermecánico, depósito complementario a la actividad, oficina administrativacomplementaria, por Nota Nº 24.676/1989 a Sacerdoti S.A. con dom. en la calleTucumán 3541/49/77/81, Mario Bravo 933/37 y Billinghurst 936/38 P.B. entrepisos,pisos 1º y 2º de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitante: Elida Torres CristaldoApoderada

EP 231Inicia: 17-12-2008 Vence: 23-12-2008


MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 755-AJG/08

Notifícase a la Sra. María del Valle Arroyo (DNI 16.489.233), que ante la solicitudefectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:

a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.

b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipioen el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

Paula SardegnaDirectora General

EO 1021Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase a la Sra. Aldana Elizabeth Salvador (DNI 25.177.393), que ante la solicitudde empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que enúltima instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:


b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior


remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de IntermediaciónLaboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:

- CGPC 1: Uruguay 740, 2º. - CGPC 2: J. E. Uriburu 1022. - CGPC 3: Junín 521. - CGPC 4: Del Barco Centenera 2906. - Subsede CGPC 4: Suárez 2032. - CGPC 5: Sarandí 1273. - CGPC 6: Díaz Vélez 4558. - Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956. - CGPC 7: Rivadavia 7202. - CGPC 8: Roca 5252. - CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212. - CGPC 10: Bacacay 3968. - CGPC 11: Francisco Beiró 4629. - CGPC 12: Miller 2751. - CGPC 13: Cabildo 3061, 1º. - CGPC 14: Beruti 3325. - Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal. - CGPC 15: Córdoba 5690.


EO 1022Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase a las Sras. Nancy Alejandra Pi (DNI 24.555.350)y Silvia Plummer (DNI13.964.575), que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de lareferencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de laJefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a micargo, corresponde informar:




remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de IntermediaciónLaboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:



EO 1023Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase a la Sra. Noelia Soledad Leonart (DNI 30.364.113), que ante la solicitudefectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:


b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de


Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipioen el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.


EO 1024Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase a los Sres. Luis Emilio Vilca (DNI 26.328.627)y Gloria Ema Rubinsztein (DNI 12.011.377), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, yla remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura deGobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,corresponde informar:


b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma deBuenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin decompletar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta ciudad deberáconcurrir a la oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en elhorario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:

- CGPC 1: Uruguay 740, 2º. - CGPC 2: J. E. Uriburu 1022. - CGPC 3: Junín 521. - CGPC 4: Del Barco Centenera 2906. - Subsede CGPC 4: Suárez 2032. - CGPC 5: Sarandí 1273. - CGPC 6: Díaz Vélez 4558. - Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956. - CGPC 7: Rivadavia 7202. - CGPC 8: Roca 5252. - CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.


- CGPC 10: Bacacay 3968. - CGPC 11: Francisco Beiró 4629. - CGPC 12: Miller 2751. - CGPC 13: Cabildo 3061, 1º. - CGPC 14: Beruti 3325. - Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal. - CGPC 15: Córdoba 5690.


EO 1025Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase a los Sres. Bogado Néstor Ariel (DNI 14.727.786)y Jorge Novales (DNI4.398.668), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de referencia, y laremisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura deGobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,corresponde informar:


b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma deBuenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin decompletar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudaddeberá concurrir a la oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio enel horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:

- CGPC 1: Uruguay 740, 2º. - CGPC 2: J. E. Uriburu 1022. - CGPC 3: Junín 521. - CGPC 4: Del Barco Centenera 2906. - Subsede CGPC 4: Suárez 2032. - CGPC 5: Sarandí 1273. - CGPC 6: Díaz Vélez 4558. - Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.


- CGPC 7: Rivadavia 7202. - CGPC 8: Roca 5252. - CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212. - CGPC 10: Bacacay 3968. - CGPC 11: Francisco Beiró 4629. - CGPC 12: Miller 2751. - CGPC 13: Cabildo 3061, 1º. - CGPC 14: Beruti 3325. - Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal. - CGPC 15: Córdoba 5690.


EO 1026Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase a la Sra. Nélida Cegada (DNI 20.580.469), que ante la solicitud efectuadamediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera elárea de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia laDirección General a mi cargo, corresponde informar:


b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que tanto Ud. como su esposo deberán concurrir a la ubicadaen el Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.


EO 1027Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008





Notifícase al Sr. Vicente Oscar Castro (DNI 23.381.000), que ante la solicitudefectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:


b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma deBuenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin decompletar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta ciudad deberáconcurrir a la oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en elhorario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:



EO 1028Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008





Notifícase a los Sres. Alica Vieri (DNI 13.501.561)y Héctor Iván Solís (DNI20.514.040), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y laremisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura deGobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,corresponde informar:




EO 1029Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase al Sr. Matías Iván Araujo (DNI 35.905.426), que ante la solicitud efectuadamediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera elárea de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia laDirección General a mi cargo, corresponde informar:





EO 1030Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase a la Sra. Gabriela Regina Márquez (DNI 33.281.340), que ante la solicitudefectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:




EO 1031Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008



Notificación - Registro Nº 2.079-AVJG/08


Notifícase a los Sres. Enrique Mario López (DNI 12.426.177), Hugo Roque Umbides (DNI 31.292.448)y José Mario Paletta (DNI 6.151.242), que ante la solicitud deempleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en últimainstancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:


b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de IntermediaciónLaboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:



EO 1032Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008





Notifícase a los Sres. Américo Edgardo Costilla (DNI 18.314.118), Cristian AdriánChanquet, Juan Carlos Blanco (DNI 13.800.218), Félix Héctor Carrizo (DNI22.234.842), Néstor Santillán (DNI 17.489.756), Carlos Alberto Cerquetella, RamónLuis Alvarado (DNI 5.274.543), Ariel Fernando Bustos (DNI 27.317.422), CarlosAlejandro Blanco (DNI 24.711.743), Fernando Damián Roder (DNI 25.906.037), Antonio Aristóbulo Piceda (DNI 6.344.552), Leandro Ariel López (DNI 27.768.436) yJorge Pedro Oundjian, que ante la solicitud efectuada mediante la actuación dereferencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de laJefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a micargo, corresponde informar:




EO 1033Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase al Sra. Claudia Cutillo, que ante la solicitud efectuada mediante laactuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área dedespacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la DirecciónGeneral a mi cargo, corresponde informar:




remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma deBuenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin decompletar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta ciudad deberáconcurrir a la oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en elhorario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:



EO 1034Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008




Notifícase al Sr. Carlos Andrés Ledesma (DNI 13238428), que ante la solicitud deempleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en últimainstancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:



b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de IntermediaciónLaboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:



EO 1035Inicia: 15-12-2008 Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Notificación

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor FedericoTuffano, DNI 31.060.888 , que por Informe Nº 1.460-DGEGRAL/08, de fecha 22 deagosto del corriente, se ha registrado y archivado en la Escribanía General delGobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las Declaraciones Juradas Patrimoniales(Pública y Reservada) por Cese como Personal de Planta de Gabinete de la DirecciónGeneral de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designaciónfuera dispuesta por Resolución Nº 572-MDSGCyMAyEPGC/08, ratificada por DecretoNº 693/08.

José L. Acevedo Subsecretario


EO 1038Inicia: 16-12-2008 Vence: 18-12-2008

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Notificación

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor FedericoTuffano, DNI 31.060.888, que por Informe Nº 1.461-DGEGRAL/08, de fecha 22 deagosto del corriente, se ha registrado y archivado en la Escribanía General delGobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las Declaraciones Juradas Patrimoniales(Pública y Reservada) por Alta como Personal de Planta de Gabinete de la DirecciónGeneral de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designaciónfuera dispuesta por Resolución Nº 572-MDSGCyMAyEPGC/08, ratificada por DecretoNº 693/08.

José L. Acevedo Subsecretario

EO 1039Inicia: 16-12-2008 Vence: 18-12-2008

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Intimación - RESOLUCIÓN Nº 4.536-DGR/08

C. Nº 102.111-DGRyEI/98.


Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligacionesimpositivas de Norma Noemí Suárez, inscripta en el Impuesto Sobre los IngresosBrutos bajo Nº 0072228-06 (CUIT 23-17540648-4), con domicilio fiscal en la calleParaguay 3374 de la localidad de Valentín Alsina Provincia de Buenos Aires y condomicilio comercial en Av. La Plata 37, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributoconsiste en “Venta de Calzado y Accesorios Varios”, de las que resulta:Que verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por elImpuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente confeccionó Boleta deDeuda por la Nulidad del Plan de Facilidades de Pago Resolución N° 801-SHyF/00,Decreto Nº 1708/97, Modulo 930 Solicitud Nº 072228, donde se regularizaron losanticipos mensuales 9º a 12º del año 1998, 1º a 12º del año 1999, 1º a 3º del año 2000(fs 134); Y

CONSIDERANDO:


Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de lasobligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberesfiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en elartículos 95, 93 y 89–omisión- del Código Fiscal textos ordenados, 2005, 2006, 20072008 respectivamente, todos de igual tenor y Ley N° 2.603 (B.O. 2.846).Que asimismo corresponde intimar a Norma Noemí Suárez, para que dentro deltérmino de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presenteactuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio dedomicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido encuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otramodificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada enesta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuarcon el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de lasconsecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costasjudiciales.Que asimismo, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal de lacontribuyente se encuentra establecido fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,el Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores dispone: “Artículo 24: Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de laCiudad de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la obligación deconstituir domicilio dentro de dicho ámbito. En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda adomicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas lasresoluciones, y todo acto administrativo quedan validamente notificados en todas lasinstancias, en la sede de la Dirección General, los días martes y viernes, o el siguientehábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe constar en la actuación.”Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentrodel ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede dela Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que losactos administrativos posteriores se han de considerar válidamente notificados el díamartes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de su suscripción.Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por y losarts. 3, y 123 del Código Fiscal t.o. 2008 y los arts. 2, 3, 4, 22 y disposición transitoriaprimera de la Ley N° 2.603.

EL DIRECTOR GENERALDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:

Art. 1º: Instruir sumario a Norma Noemí Suárez, inscripta en el Impuesto Sobre losIngresos Brutos bajo Nº 0072228-06 (CUIT 23-17540648-4), con domicilio fiscal en lacalle Paraguay 3374 de la Localidad de Valentín Alsina Provincia de Buenos Aires ycon domicilio comercial en Av. La Plata 37, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta atributo consiste en “Venta de Calzado y Accesorios Varios”, por la comisión presuntade la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal t.o. 2008 ydisposiciones concordantes de años anteriores.Art. 2º: Intimar a Norma Noemí Suárez a constituir domicilio dentro del ámbito de estaCiudad, bajo apercibimiento de tenerlo constituido, en la sede de la Dirección Generalde Rentas y por válidamente notificados los actos administrativos posteriores alpresente los días martes o viernes -o el siguiente día hábil- inmediato siguiente al de sususcripción.


Art. 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término delos quince (15) días, contados a partir del siguiente hábil al de la notificación de estaresolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagana su derecho.Art. 4º: Intimar a Norma Noemí Suárez, para que dentro del término de quince (15) díasde notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de suempadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos ocancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitivacualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado dela presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de suempadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hastaque se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajoapercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite delos actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo lacontribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosasque le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.Art. 5º: Regístrese, notifíquese por medio de Publicación de edictos en el Boletín Oficialde la Ciudad de Buenos Aires y en los domicilios consignados en el articulo primero dela presente resolución, conforme lo dispuesto en el art. 28 incisos 1º y 5º del CódigoFiscal t.o. 2008, con copia de la presente y resérvese.

Analía C. LeguizamonDirectora General Adjunta

EO 1040Inicia: 17-12-2008 Vence: 19-12-2008



Intimación - RESOLUCIÓN N° 4.658-DGR/08

C.I. N° 137.640-DGR-2005


Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligacionesimpositivas de Argencor S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Tucumán 335, piso 8ºDepto. D, domicilio constituido en la Av. Corrientes 119/23, piso 3º (conforme surge defs. 35), y domicilio en la calle Arribeños 1724, piso 12 (este último perteneciente alSocio Gerente Sr. Jorge Francisco Torruella, conforme resulta de fs. 63 y 224), todosde esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº901-932820-5 (CUIT 30-56835331-1), cuya actividad principal declarada sujeta atributo consiste en Intermediación de Productos Agropecuarios, de las que resulta:Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización deimpuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en elámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de unainspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correctocumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual seestablecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los


períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant.mens.), 2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 6º ant.mens.).Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en:1) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por lainspección actuante con relación al periodo fiscal 2002 (12º ant. mens).2) Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante conrelación a los periodos fiscales 2003 (6º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.),2005 (1º a 12 ant. mens.); 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 6º ant. mens.);3) Omisión total en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuestorespecto del periodo fiscal 2003 (1º a 5º ant. mens).Que habiéndose constatado el incumplimiento por parte de la contribuyente alrequerimiento publicado en el Boletín Oficial (ver fs. 251 y 265), el cálculo de la baseimponible e impuesto se obtuvo teniendo en cuenta la documentación obtenida de losregistros de la AFIP y de la base de datos de esta Dirección, realizándose el siguienteprocedimiento (plasmado a fs. 334 a 336 y 336):Total de servicios en el país:Anticipo 12º de 2002: se aplicó coeficiente regresivo, asignándole el coeficiente del0.2290 que surge de las DDJJ anuales registradas a fs. 287/289.Anticipos 1º de 2003 a 12 de 2005: en base a las DDJJ del IVA se calculó el total deservicios, al cual se le aplicó el coeficiente correspondiente según el año. Para 2003 seaplicó el declarado en la DDJJ año 2002 registrada en la base de datos de estaDirección General (fs. 290/292); para el resto se aplicó el 0.9999 atento que no seencontraron registros de las demás DDJJ CM05 (fs. 295/297).Anticipos 1º de 2006 a 6º de 2007: se aplicaron coeficientes progresivos.Base imponible para Capital Federal:Al total país, para los años 2002 y 2003 se aplicaron los coeficientes declarados por lacontribuyente, según registros de fs. 287/292. Para los años 2004 a 2007, al no contarcon datos (fs. 295/297) se aplicó el coeficiente de 0.9999.Por último, a los resultados obtenidos se los comparó con los declarados por lacontribuyente tanto en los planes de facilidades de pago como en la cuenta corrientedel ISIB. Se comparó el total de servicios que surge de las DDJJ del Impuesto al ValorAgregado y del Impuesto a las Ganancias.Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta. Asimismo, se dejaconstancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente tienecarácter parcial.Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas dediferencia de verificación originales obrantes a fs. 392 a 394, y sus respectivas copiasde fs. 395 a 400, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de losperíodos observados, detallados anteriormente.Que habiéndose constituido el verificador interviniente en los diferentes domicilios quesurgen de los antecedentes de autos, y no obteniendo resultados, se procedió a lapublicación por edictos de las diferencias de verificación determinadas por el actuante-conforme lo previsto en el artículo 28 inciso 5º del Código Fiscal (t.o. 2008 ydisposiciones concordantes)- desde el 17/9/2007 hasta el 19/9/2007 (fs. 348/349).Atento que la reseñada no se presentó ante esta Dirección General para expedirseacerca de las mismas, se las tiene por no conformadas (ver fs. 353). Y,

CONSIDERANDO:

Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de lasobligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidadpara con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento dedeterminación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia


imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 143 a 155 del Código Fiscal t.o.2008, disposiciones concordantes de años anteriores y la Ley N° 2.603 (B.O. 2.838 defecha 26/12/07).Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento delas obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberesfiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en elartículo 89 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 y disposicionesconcordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infraccionescometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna y la Ley N° 2.603.Que asimismo corresponde remarcar que en virtud del artículo 14 incisos 4º y 5º y delartículo 17 inciso 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (t.o. 2008 ydisposiciones concordantes de años anteriores), deviene responsable de cumplimientode las obligaciones tributarias, el Socio Gerente de la Sociedad, Sr. Jorge FranciscoTorruella y/o a quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose suresponsabilidad solidariamente.Que por otra parte, deviene necesario observar que dado que la contribuyente no hadenunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28concordante con el artículo 21 del Código Fiscal (t.o. 2008 y disposiciones de añosanteriores) de no efectuar dicha comunicación esta Dirección General considerarácomo subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenosefectos legales.Que por último corresponde intimar a la razón social Argencor S.R.L. y al Sr. JorgeFrancisco Torruella y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentrodel término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presenteactuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal comopagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hechoque no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo sela intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal seatambién comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de lainstancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso deincumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constanciasobrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial enrazón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente lascostas judiciales.Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,

EL DIRECTOR GENERALDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:

Art. 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y concarácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes,con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Argencor S.R.L.,con domicilio fiscal en la calle Tucuman 335, piso 8º Depto. D, domicilio constituido enla Av. Corrientes 119/23, piso 3º (conforme surge de fs. 35), ambos de esta Ciudad,inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-932820-5 (CUIT30-56835331-1), cuya actividad principal declarada sujeta a tributo consiste enIntermediación de Productos Agropecuarios, respecto a los períodos fiscales 2002 (12ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12 ant.mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 6º ant. mens.).Art. 2°- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, y a su responsable solidario,por la comisión presunta de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidasen los “Considerandos“ de la presente.Art. 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las


obligaciones tributarias de la contribuyente al Sr. Jorge Francisco Torruella condomicilio en la calle Arribeños 1724, piso 12, de esta Ciudad, y/o a quien resulteresponsable en la actualidad, en virtud del artículo 11 incisos 4º y 5º y del artículo 14inciso 1º del Código Fiscal (t.o. 2008 y disposiciones de años anteriores).Art. 4º.- Intimar a la sociedad Argencor S.R.L., al Sr. Jorge Francisco Torruella y/o aquien resulte responsable en la actualidad, a tramitar el cambio de domicilio fiscal anteesta Dirección General bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido elúltimo domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectoslegales.Art. 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la firma Argencor S.R.L., al Sr. JorgeFrancisco Torruella y/o a quien resulte responsable en la actualidad para que en eltérmino de quince (15) días de notificada esta resolución, exprese por escrito sudescargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.Art. 6°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parteintegrante de la presente resolución.Art. 7º.- Intimar a la razón Social Argencor S.R.L., al Sr. Jorge Francisco Torruella y/o aquien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificaciónde su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos aplanes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubieratenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que todaotra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicadaen esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar eltrámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo lacontribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosasque le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.Art. 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a sus responsables solidarios a losdomicilios consignados en el artículo 1º y en el artículo 3º de la presente, y mediante lapublicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 incisos 1º y 5º delCódigo Fiscal (t.o. 2008), con copia de la presente; y resérvese.

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN


Analía C. LeguizamonDirectora General Adjunta

EO 1041Inicia: 17-12-2008 Vence: 19-12-2008




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN

Notificación

Urriza, Andrea Moira, con domicilio sito en Paraná 26, P. 7°, Dpto. F. de esta Ciudad,deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas, conforme la Ordenanza36561, el importe de $ 6009.87, en un plazo no superior de 72 horas, mas los interesesprevistos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al Expediente Nº 45.705/2008,Cargo Nº 719/2008, por intermedio de la Administración Gubernamental de IngresosPúblicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal, DivisiónCobranzas.

José M. RodríguezDirector

EO 1045Inicia: 17-12-2008 Vence: 19-12-2008

Ignacio M. RialProcuradores Generales AdjuntosSr. Carlos Ignacio GuaiaSr. Torcuato Alfredo Sozio

Procurador GeneralDr. Pablo Gabriel Tonelli

CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL

CGPC N° 1

CGPC N° 2

CGPC N° 3

CGPC N° 4

CGPC N° 5

Directora GeneralSeaone, Mirta

Uruguay 740, 2° pisoTe 4373-1896/6774Fax 4373-6772 - int. 310

Director GeneralCarrillo, Facundo

J.E. Uriburu 1022Te 4823-1316/1165

Director GeneralCasabella, Mariano

Junín 521Te 4375-0645/1850/2042Fax 4375-0644

Director GeneralApreda, Jorge

Centenera 2906Te 4918-2248/1815Fax 4918-8920

Director GeneralBouzas, Marcelo Claudio

Medrano 14Te 4305-2878Fax 4304-3754

�

�

�

�

�

CGPC N° 6

CGPC N° 7

CGPC N° 8

CGPC N° 9

CGPC N° 10

Director GeneralIambrich, Marcelo

Av. Díaz Vélez 4558Te 4981-5291Fax 4981-8137

Director GeneralBrugnara, Cristian

Av. Rivadavia 7202Te 4613-1530/4637-2355/0386/4145Fax Int. 312

Directora GeneralCuturello, María Fernanda

Av. Cnel. Roca 5252Te 4604-0218/4605-2631Fax 4605-1735

Director GeneralDinatale, Néstor Omar

Timoteo Gordillo 2212Te 4687-2095/4686-2115Fax 4687-6251

Director GeneralArancio, Francisco Néstor

Bacacay 3968

�

�

�

�

�

Te 4636-2262/2898/24901678/2398

CGPC N° 11

CGPC N° 12

CGPC N° 13

CGPC N° 14

CGPC N° 15

Director GeneralGuzzini, CarlosAlberto

Av. Francisco Beiró 4629Te 4501-5583/4663Fax 4504-5019

Director GeneralDallAlpi, NéstorAdrián

Miller 2751Te 4522-9947/4745Fax 4521-3467

Director GeneralBassi, Julio Javier

Cabildo 3061, 1° pisoTe 4703-0212Te/Fax 4702-3748/49

DirectoraSeijo, Gabriela Eugenia

Beruti 3325Te 4827-3125/5202/5954/5957 - 4821-7376

Director GeneralCrevena, Ignacio

Av. Córdoba 5690Te 4771-7286/0750/2305/1306/1960 - Fax 4776-1067

�

�

�

�

�

Presidente

VocalesDr. Carlos Manuel Campolongo

Lic. Susana Beatriz Barrea de RuizDr. Julio César BalbiDra. Beatriz García BuitragoArq. Miguel Rozenberg

Presidenta

AuditoresDra. Sandra G. Bergenfeld

.Adriano E. Jaichenko

Lic. Josefa A. PradaDra. Paula M. Oliveto Lago

Dr. Santiago M. de EstradaDr. Alejandro G. FernándezDr.

.Juan C. Toso

Ing.

EMERGENCIAS 103 / 4956-2110/2106S.A.M.E. EMERGENCIAS MÉDICAS 4923-1051/59 ó 107

Dirección General Defensa y Protección al ConsumidorEsmeralda 340 - Te 5382-6210 - Atención de 9 a 17 horas

Centro de Atención al VecinoTe 0800-2222-CGP (247)[email protected]

Área de Lealtad ComercialEsmeralda 340, 2° piso - Te 5382-6244

Abbas, NéstorAníbalAbrevaya, Sergio FernandoAlegre, Gabriela PatriciaAmoroso, Víctor DanielAraujo, CarlosAsinelli, Christian

Blasco, LucianaBorrelli, MartínCabandié, JuanCantero, FernandoCentanaro, IvanaCerruti, Gabriela CarlaDángelo, JuliánDeAnchorena, TeresaDeAndreis, FernandoDestefano, RobertoAníbalDi Filippo, Facundo MartínEpszteyn, Eduardo EzequielFailde, Pablo

Bello, Alicia

Vicepresidente I

Vicepresidente II Vicepresidente III

Secretario Parlamentario Secretaria de CoordinaciónSecretario Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIACerrito 760 - Te 4370-8500

PresidenteDr. José O. CasásVicepresidenteDra. Ana María Conde

JuecesDr. Luis F. LozanoDra. Alicia E. C. RuizDr. Julio B. J. Maier

CONSEJO DE LA MAGISTRATURALeandro N. Alem 684 - Te 4011-1300

Dr. Mario Jaime KestelboimDr. Germán Carlos Garavano Dra. Laura C. Musa

MINISTERIO PÚBLICOCombate de los Pozos 155 - Te 4011-1400

PresidenteDr. Mauricio Devoto

Cámara en lo Contencioso Administrativo y TributarioAv. de Mayo 761 - Te 4014-2900

Cámara en lo Contravencional y de Faltas25 de Mayo 691 - Te 4011-1300

Dr. Juan Pablo Mas VélezDr. Gabriel VegaDr. Julio De GiovanniDra. María Teresa MoyaDr. Horacio CortiDr. Eugenio Cozzi

Consejeras/osVicepresidentaDra. Liliana A. Blasi

SecretariaDra. Nélida Mabel Daniele

PODER JUDICIAL

Fernández, Raúl EnriqueGarayalde, Jorge MarioGodoy, Marcelo RafaelGómez, VerónicaGonzález, ÁlvaroGramajo, SebastiánHourest, MartínIbarra,AníbalIngaramo, Gerardo LuisKravetz, Diego GabrielLa Ruffa, SilviaLubertino, MónicaAliciaMaffía, Diana HelenaMajdalani, SilviaMartínez Barrios, DianaMeis, MarceloMorales Gorleri, VictoriaMoscariello, OscarA.Mouzo, DoraOcampo, Fernando Martín

Olivera, Enrique JoséOlmos, Juan ManuelPagani, Enzo LuisParada, Liliana BeatrizPedreira, SilvinaAuroraPuy, RaúlAlbertoRabinovich,AlejandroRitondo, CristianAdriánRodríguez Araya, María E.Romagnoli, GerardoRuanova, Gonzalo R.Santilli, DiegoSaya, Lidia NoemíSmith, GuillermoTamargo,AvelinoUrdapilleta, InésVarela, MartaWalsh, PatriciaZago, Oscar Roberto

Diputadas y Diputados

Diego Santilli

Juan Manuel Olmos Guillermo Smith

Bruno Screnci Silva Liliana SánchezCarlos Serafín Pérez

Documents

Boletín Oficial › areas › leg... · Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: