MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · muiniuirivj un \ gonzÁlez municipio de i municipio de gonzalez tamaulipas ... a una distancia de 25.00 mts con bote incluye:

$Page 1: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · muiniuirivj un \ gonzÁlez municipio de i municipio de gonzalez tamaulipas ... a una distancia de 25.00 mts con bote incluye:$
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 13 de Septiembre del 2017

ARQ. OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLORepresentante Legal de:PRESENTE:

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO No.: MGT-DQP-IR-33-2017-034

TRABAJOS: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.00 X 18.50 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS DEL EJ. VENUSTIANO CARRANZA II. DEL MPIO. DE GONZÁLEZ. TAM.

PLAZO DE EJECUCION: 31 DIAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS 15:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS 10:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 9:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 11:00 HRS.

FALLO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS 9:00 HRS.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 21 DE OCTUBRE DEL 2017.

CON RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

ANTICIPO: %En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la

disponibilidad del día 13 al 15 de SEPTIEMBRE del 2017 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.


MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018



L.A.E PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de:PRESENTE:












CON RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.


disponibilidad del día 13 al 15 de SEPTIEMBRE del 2017 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

muiNiuirivj un \

GONZÁLEZMUNICIPIO DE i MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


RICARDOSANCHEZ DE LEONRepresentante Legal de:PRESENTE:












CON RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.m


disponibilidad del día 13 al 15 de SEPTIEMBRE del 2017 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisito obra.

Presupuesto de Techumbre Metálica, Secundaria Profr. Ricardo Saldivar Salinas, Ej. Carranza 2Precio

Clave Descripción Unidad Cantidad unitario Total

TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, EN SECUNDARIA DEL EJ CARRANZA

1 CIMENTACIÓN

1.1 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA M2 EDIFICABLE. INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."Total: ** TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **

J185.00 $ 16.64 $ 3,078.40

1.2 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO PARA TERRENO M3 19.26 $ 398.57 $ 7,676.46TIPO "B" 10% ROCOSO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.0 M ,INCLUYE: AFINAMIENTO DE TALUDES, FONDO, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.

1.3

1.4

1.45

1.9

1.5

1.7

1.10

1.11

1.8

PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 6 CM. DE ESPESOR DE M2 16.90 $ 273.29 $ 4,618.60CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2.",AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM , ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE:PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,NIVELACIÓN,MAESTREADO Y COLADO,Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N. **

RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES, CON M3 15.03 $ 161.22 $ 2,423.14MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADOCON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% DE LAPRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESORINCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DEAGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA,EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. **

RELLENO EN CAJA PARA RECIBIR PISO DE TECHUMBRE, M3 53.77 $ 335.64 $ 18,047.36CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR INCLUYE:TALUD, AFINE, ACARREOS, TRASPALEOS,INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.Total: ** DIECIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **

RODAPIE A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 M2 2.68 $ 332.60 $ 891.37JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:4.INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. **

ZAPATA DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 DE PZA 10.00 $ 2,688.44 $ 26,884.401.30X1.30 M. DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON 9VARILLAS No.4 (1/2") A CADA 15 CM. AMBAS DIRECCIONESINCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA.Total: ** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE REDONDO PZA 60.00 .$ 347.56 $ 20,853.60DE 3/4" DE DIAM. Y FORMA "L" DE 1.20M. DE DESARROLLO (25 CMS ANCLAJE, 80 CMS PROF. Y 15 CMS DE ROSCA) ,INCL.TUERCAS, TORNILLOS,RONDANAS, MANO DE OBRA.Total: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **

DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 DE PZA 5.00 $ 2,039.35 $ 10,196.7540X40 CM. DE 1.15 M. DE ALTURA ARMAD8 CON 8 VARILLAS No. 6 Y ESTRIBOS No. 3 A CADA 15 CM. INCLUYE:CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DEOBRA Y HERRAMIENTATotal: ** DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **

DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 DE PZA 5.00 $ 2,158.92 $ 10,794.6040X40 CM. DE 1.35 M. DE ALTURA ARMAD8 CON 8 VARILLAS No. 6 Y ESTRIBOS No. 3 A CADA 15 CM. INCLUYE:CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DEOBRA Y HERRAMIENTATotal: ** DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **

10.00 $ 683.18 $ 6,831.80°íflArq. Oscar Eduardo Castruit^Castillo

1 A j v V V-VA, V A N

T

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE PZA 40X40 CM. DE SECCION DE 1/2" DE ESPEROR SOLDADA A

Presupuesto de Techumbre Metálica, Secundaría Profr. Ricardo Saldivar Salinas, Ej. Carranza 2Precio


ANCLAS DE ESPARRADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOTotal: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **

Total de CIMENTACIÓN

2 ESTRUCTURA

2.1 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO •* SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE). CANAL MONTEN DE 8" CAL. 12 PARA COLUMNAS INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO.Total: ** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

2.2 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE). CANAL MONTEN DE 6" CAL. 12 PARA CABRILLAS INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA,ANDAMIOS, EQUIPO Total: ** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 27/100 M.N. **

2.3 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA ML 300.00 $ 475.35 $ 142,605.00DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE). CANALMONTEN DE 4" CAL. 12 PARA CARGADORES INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA. "Total: ** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. **

2.4 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ML 96.00 $ 223.23 $ 21,430.08ACERO SOLDADA ASTM-36 VARILLA LISA 3/4" DEDIAMETRO PARA VENTEOS INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA. "Total: ** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 08/100 M.N. **

2.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA M2 233.81 $ 364.80 $ 85,293.89ACANALADA CAL. 26, MARCA ZINTRO O SIMILAR ENCALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA. INCLUYE:MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO,MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS.Total: ** OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **

2.6 FABRICACION Y COLOCACION DE CABALLETE DE LAMINA ML 19.00 $ 296.04 $ 5,624.76GALVANIZADA TROQUELADA CAL. 26, MARCA ZINTRO OSIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA.INCLUYE: CABALLETE, MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA,ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOSTotal: ** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N. **

*

2.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETE DE LAMINA ML 19.00 $ 393.76 $ 7,481.44GALVANIZADA TROQUELADA CAL. 26, MARCA ZINTRO OSIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA.INCLUYE: CABALLETE, MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA;HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS.Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **

Total de ESTRUCTURA $ 398,842.19

3 PISOS Y ACABADOS

3.1 DALA DE DESPLANTE DE 15X20 A BASE DE CONCRETO DE ML 57.00 $ 229.51 $ 13,082.07F'C= 150 KG/ CM2, Y ARMEX DE 15 X20 CM, Y 2 VS DE 3/8".INCLUYE CIMBRA ACABADO COMUN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.Total: ** TRECE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. **

3.2 PISO DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO M2 185.00 $ 289.71 $ 53,596.35Arq. Oscar Eduardo Castruita

$ 112,296.48

ML 75.00 $ 581.29 $ 43,596.75

PESOS 75/100 M.N. **

ML 177.20 $ 523.76 $ 92,810.27



PREFABRICADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", H. EN 0.APARENTE, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CURADO, CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **

3.3 PINTURA“* DE ESMALTE MARCA BEREL BLANCO O M2 246.10 $ 65.81 $ 16,195.84SIMILAR EN CALIDAD APLICADO SOLO A ESTRUCTURASMETALICAS ACABADO A DOS MANOS. INCLUYE: MATERIAL,RODILLOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.Total: ** DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **

3.4 FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO PARA CAMBIO DE NIVEL DE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO APARENTE. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DECEADO,MATERIAL, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.Total: ** SEISCIENTOS NUEVE PESOS 36/100 M.N. **

Total de PISOS Y ACABADOS

4 INSTALACIONES

4.1 BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC4" DE DIAMETRO, 2 CODOS DE 45° X4" DE DIAM, 1 CODO 90° X 4" DE DIAM. INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. *

Total de INSTALACIONES

5 ANUNCIO DE OBRA

5.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE1.00X1.50 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE:EXCAVACION, CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N. **

Total de ANUNCIO DE OBRA $ 4,228.10

Total de TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, EN SECUNDARIA DEL EJ CARRANZA

$ 602,164.35

Subtotal de Presupuesto $ 602,164.35

Impuesto $ 96,346.30Total $ 698,510.65

M2 1.20 $ 507.80 $ 609.36

$ 83,483.62

PZA 4.00 $ 828.49 $ 3,313.96

$ 3,313.96

PZA 1.00 $ 4,228.10 $ 4,228.10

Arq

S fC i\\A VAAA WVa .

Oscar Eduardo Castruita Castillo

/ACARSA

t O N S f . f t t í t Í « « Il

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA (10.0X 18.50 M)UBICACIÓN: ESC. SECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS, EJ, CARRANZA II MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPASINICIO DE OBRA: 21 DE SEP TERMINO: 21 DE OCT PLAZO:31 DIAS CALENDARIO______________

Presupuestq de Techumbre Metálica, Secundaria Profr. Ricardo Saidivar Salinas, Ej. Carranza 2Precio



1 CIMENTACIÓN

1.1 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA M2 185.00 $ 16.64 $ 3 078 40EDIFICABLE. INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA,EQUIPOTOP OGRÁFICO, BANCOSDENIVEL,MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,FLETES, EQUIPO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."

1.2 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO PARA M3 19.26 $ 409.14 $ 7 880 04TERRENO TIPO "B" 10% ROCOSO A UNA PROFUNDIDADDE 0 A 2.0 M , INCLUYE: AFINAMIENTO DE TALUDES,FONDO, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA O BRA

1.3 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 6 CM. DE ESPESO R DE M2 16.90$ 310.74 $ 5 251 51CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2 ",AGREGADODE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM , ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LASUPERFICIE,NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO,

1.4 RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES, CON M3 15.03 $ 174.10 $ 2,616 72MATERIALPRODUCTODELAEXCAVACIÓN,COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESO R INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS,INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1.45 RELLENO EN CAJA PARA RECIBIR PISO DE TECHUMBRE, M3 53.77 $ 336.93 $ 18,116.73CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO

CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESO R INCLUYE: TALUD, AFINE, ACARREOS, TRASPALEOS,INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1.9 RODAPIE A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1: 4. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.

M2 2.68 $ 334.86 $ 897.42

1.5 ZAPATA DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 DE 1.30X1.30 M. DE 20 CM. DE ESPESO R ARMADA CON 9 VARILLAS No.4 (1/2") A CADA 15 CM. AMBAS DIRECCIONES INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 10.00 $ 2,784.06 $ 27,840.60

1.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" DE DIAM. Y FORMA "L" DE 1.20M. DE DESARROLLO (25 CMS ANCLAJE, 80 CMS PROF. Y 15 CMS DE ROSCA) , INCLTUERCAS, TORNILLOS, RONDANAS, MANO DE OBRA.

PZA 60.00 $ 356.59 $ 21,395.40

1.10 DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 DE 40X40 CM. DE 1.15 M. DE ALTURA ARMAD8 CON 8 VARILLAS No. 6 Y ESTRIBO S No. 3 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA 5.00 $ 2,098.88 $ 10,494.40

1.11 DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 PZA 5.00 $ 2,188.67 $ 10,943.35DE 40X40 CM. DE 1.35 M. DE ALTURA ARMAD8 CON 8 VARILLAS No. 6 Y ESTRIBO S No. 3 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Licitante

{... Ü ít % í i t li i i tí ii ti

i r ' A H n n Y i o w m \“ " “i ^ t w . w / v i w . w w t w iyPROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METAL UBICAcTóN: ESC. SECUNDARIA PROFFLRICARDO SALDIVAR MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS INICIO DE OBRA: 21 DE SEP TERMINO: 21 DE OCT PLAZO:31 DIAS CALENDARIO

SALINAS, EJ, CARRANZA II



18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE PZA 10.00 $ 710 24 $ 7 102.4040X40 CM. DE SECCION DE 1/2" DE ESPERO R SOLDADA A ANCLAS DE ESPARRADO INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Total de CIMENTACIÓN 115,616.97

2 ESTRUCTURA

2.1 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MLDE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE).CANAL MONTEN DE 8" CAL. 12 PARA COLUMNASINCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAESPECIALIZADA, SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA O BRA HERRAMIENTA,ANDAMIOS, EQUIPO.

2.2 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MLDE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE).CANAL MONTEN DE 6" CAL. 12 PARA CABRILLASINCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAESPECIALIZADA, SOLDADURA, FLETES Y ACARREO S HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA,ANDAMIOS, EQUIPO

2.3 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MLDE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE).CANAL MONTEN DE 4" CAL. 12 PARA CARGADORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAESPECIALIZADA, SOLDADURA, FLETES Y ACARREO SHASTA EL LUGAR DE LA O BRA HERRAMIENTA,ANDAMIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA. "

2.4 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MLDE ACERO SOLDADA ASTM-36 VARILLA LISA 3/4" DE DIAMETRO PARA VENTEOS INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,SOLDADURA, FLETES Y ACARREO S HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA. "

2.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA M2ACANALADA CAL. 26, MARCA ZINTRO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA. INCLUYE:MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS,EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS.

2.6 FABRICACION Y COLOCACION DE CABALLETE DE MLLAMINA GALVANIZADA TROQUELADA CAL. 26, MARCA ZINTRO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPODE GARANTIA. INCLUYE: CABALLETE, MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS.

2.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETE DE LAMINA MLGALVANIZADA TROQUELADA CAL. 26, MARCA ZINTRO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA. INCLUYE: CABALLETE, MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREO S HASTA E L LUGARDE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO,MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS.

75.00 $ 591.51 $

177.20 $ 523.76 $

300.00 $ 484.34 $

96.00 $ 214.57 $

233.81 $ 359.17 $

19.00 $ 290.40 $

19.00 $ 371.69 $

44,363.25

92,810.27

145,302.00

20,598.72

83,977.54

5,517.60

7,062.11

Total de ESTRUCTURA 399,631.49

3 PISOS Y ACABADOS

3.1 DALA DE DESPLANTE DE 15X20 A BASE DE CONCRETO ML 57.00 $ 229.71 $ 13,093.47DE F'C= 150 KG/ CM2, Y ARMEX DE 15 X20 CM, Y 2 VS DE

Licitante

C i' jt H S i M t i i. t t i « HD o n v c r m - p o m q t d i m rin w np Tcri-ii im r p p mutai ir a mh o y iq r d

UBICACIÓN: ESC. SECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR MUNICIPIO: GONZALEZ. TAMAULIPAS

SALINAS, EJ. CARRANZA II

NICIO DE OBRA: 21 DE SEP TERMINO: 21 DE OCT PLAZO:31 DIAS CALENDARIOPresupuesto de Techumbre Metálica, Secundaría Profr. Ricardo Saldivar Salinas, Ej . Carranza 2

Clave Descripción Unidad CantidadPrecio

unitario Total

3/8". INCLUYE CIMBRA ACABADO COMUN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

3.2 PISO DE 10 CMS. DE ESPESO R DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A 3/4", H. EN 0. APARENTE, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CURADO, CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 185.00 $ 290.94 $ 53,823.90

3.3 PINTURA DE ESMALTE MARCA BEREL BLANCO 0 SIMILARENCALIDADAPLICADOSOLOA ESTRUCTURAS METALICAS ACABADO A DOS MANOS. INCLUYE: MATERIAL, RODILLOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 246.10 $ 67.21 $ 16,540.38

3.4 FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO PARA CAMBIO DE NIVEL DE F’C= 150 KG/CM2, ACABADO APARENTE. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA ALCANZAR E L NIVEL DECEADO,MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

M2 1.20 $ 509.58 $ 611.50

Total de PISOS Y ACABADOS $ 84,069.25

4 INSTALACIONES

4.1 BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC 4" DE DIAMETRO, 2 CODOS DE 45° X4" DE DIAM, 1 CODO 90° X 4" DE DIAM. INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 4.00 $ 1,274.87 $ 5,099.48

Total de INSTALACIONES $ 5,099.48

5 ANUNCIO DE OBRA

"5.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 1.00X1.50 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE Z'X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO,

INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00 $ 4,347.13 $ 4,347.13


Total de TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, EN SECUNDARIA DEL EJ CARRANZA

$ 608,764.32


ImpuestoTotal

$$

97,402.29706,166.61

Licitante

ftítarbo &átu|)e? le leónC O N STR U C C IO N DE S IS T E M A S DE A G U A P O T A B LE Y A LC A N T A R ILLA D O ,

R E V EST IM IEN TO S, PA V IM EN TA C IO N ES, ED IF IC A C IO N ES,SU M IN ISTR O Y/CO LO CA CIÓ N D E TO D O TIPO DE SEÑ A LA M IE N T O S V IA LES.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA (10.0X 18.50 M)UBICACIÓN: ESC. SECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS, EJ, CARRANZA II MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPASINICIO DE OBRA: 21 DE SEP TERMINO: 21 DE OCT PLAZO:31 DIAS CALENDARIO ____________


Clave Descripción ¿ Unidad Cantidad unitario Total


1 CIMENTACIÓN

1.1 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA M2 185.00 $ 19.40 $ 3,589 00EDIFICABLE. INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL,MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA

Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA FLETES, EQUIPO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."Total: ** TR ES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO S 00/100 M.N. **

t? EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO PARA M3 19.26 $ 435.57 $ 8,389.08TERRENO TIPO "B" 10% ROCOSO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.0 M , INCLUYE: AFINAMIENTO DE TALUDES,FONDO, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.Total: ” OCHO MIL TRESCIENTO S OCHENTA Y NUEVE PESO S 08/100 M.N. **

1.3 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 6 CM. DE ESPESO R M2 16.90 $ 683.73 $ 11,555.04DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100KG/CM2.",AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM , ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO,Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESO S 04/100 M.N. **

1.4 RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES, CON M3 15.03 $ 187.02 $ 2,810.91MATERIALPRODUCTODELAEXCAVACIÓN.COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM:DE ESPESO R INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS,INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESO S 91/100 M.N. **

145 RELLENO EN CAJA PARA RECIBIR PISO DE M3 53.77TECHUMBRE. CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM:DE ESPESO R INCLUYE: TALUD, AFINE, ACARREOS,TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DE AGUA LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.Total: ** VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO S 83/100 M.N. **

1.9 RODAPIE A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 M2 2.68 $ 527.46 $ 1,413.59JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:4. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS TR EC E PESO S 59/100 M.N. **

1 5 ZAPATA DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 PZA 10.00 $ 4,322.23 $ 43,222.30DE 1.30X1.30 M. DE 20 CM. DE ESPESO R ARMADA CON 9 VARILLAS No.4 (1/2') A CADA 15 CM. AMBAS DIRECCIONES INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.Total: ** CUARENTA Y T R E S MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESO S 30/100 M.N. **

1.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE REDONDO PZA 60.00 $ 479.25 $ 28,755.00DE 3/4" DE DIAM. Y FORMA "L" DE 1.20M. DEDESARROLLO (25 CMS ANCLAJE, 80 CMS PROF. Y 15 CMS DE ROSCA) INCL.TUERCAS,TORNILLOS,RONDANAS, MANO DE OBRA.Total: ** VEINTIOCHO MIL SETECIENTO S CINCUENTA Y CINCO PESO S 00/100 M.N. **

1 10 DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 PZA 5.00 $ 2,069.10 $ 10,345.50DE 40X40 CM. DE 1.15 M. DE ALTURA ARMAD8 CON 8 VARILLAS No. 6 Y ESTRIBO S No. 3 A CADA 15 CM.

$ 380.06 $ 20,435.83

Licitante-

fttcarbo á&áiufye? Be leónC O N STR U C C IÓ N DE S IS T E M A S DE A G U A P O T A B LE Y A LC A N T A R ILLA D O ,

R EV EST IM IEN T O S, PA V IM EN TA C IO N ES, ED IF IC A C IO N ES, SU M IN ISTR O Y/CO LO CA CIÓ N OE TO D O TIPO DE S E Ñ A LA M IE N T O S V IA LES.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA (10.0X 18.50 M)UBICACIÓN: ESC. SECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS, EJ, CARRANZA II MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPASINICIO DE OBRA: 21 DE SEP TERMINO: 21 DE OCT PLAZO;31 DIAS CALENDARIO ____

Presupuesto de Techumbre Metálica, Secundaría Profr. Ricardo Saidivar Salinas, Ej. Carranza 2« ¡* Precio


INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTATotal: ** DIEZ MIL TRESCIENTO S CUARENTA Y CINCO PESO S 50/100 M.N. **

1.11 DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 PZA 5.00 $ 2,206.53 $ 11,032.65DE 40X40 CM. DE 1.35 M. DE ALTURA ARMAD8 CON 8 VARILLAS No. 6 Y ESTRIBO S No. 3 A CADA 15 CM.INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTATotal: ** ONCE MIL TREINTA Y DOS PESO S 65/100 M.N. **

1.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE PZA 10.00$ 1,339.09 $ 13,390.9040X40 CM. DE SECCION DE 1/2" DE ESPERO R SOLDADA A ANCLAS DE ESPARRADO INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOTotal: ** TR EC E MIL TRESCIENTO S NOVENTA PESO S 90/100 M.N. **

Total de CIMENTACIÓN $ 154,939.80

2 ESTRUCTURA

2.1 SUMINISTRO,HABILITADOYMONTAJEDE ML 75.00 $ 1,547.80 $ 116,085.00ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPOCAPFCE). CANAL MONTEN DE 8" CAL. 12 PARACOLUMNAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA ESPECIALIZADA SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA;HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO.Total. ** CIENTO DIECISEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESO S 00/100 M.N. **

2.2 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA ML 177.20 $ 1.261.00 $ 223,449.20DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE).CANAL MONTEN DE 6' CAL. 12 PARA CABRILLAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAESPECIALIZADA, SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA E L LUGAR DE LA OBRA;HERRAMIENTA,ANDAMIOS, EQUIPOTotal: ** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO S 20/100 M.N. ”

2.3 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA ML 300.00 $ 443.88 $ 133,164.00DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE).CANAL MONTEN DE 4" CAL. 12 PARA CARGADORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAESPECIALIZADA, SOLDADURA, FLETES Y ACARREO S HASTA E L LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA,ANDAMIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA."Total: ** CIENTO TREINTA Y T R E S MIL CIENTO SESEN TA Y CUATRO PESO S 00/100 M.N. **

2.4 SUMINISTRO,HABILITADOYMONTAJEDE ML 96.00 $ 232.22 $ 22,293.12ESTRUCTURA DEACERO SOLDADA ASTM-36VARILLA LISA 3/4" DE DIAMETRO PARA VENTEOS INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SOLDADURA, FLETES Y ACARREO S HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPOA CUALQUIER ALTURA. "Total: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TR ES PESO S 12/100 M.N. **

2.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA M2 233.81 $ 463.69 $ 108,415.36ACANALADA CAL. 26, MARCA ZINTRO O SIMILAR ENCALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA. INCLUYE:

MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS HASTA E L LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS,EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS.Total: ** CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESO S 36/100 M.N. **

2 6 FABRICACION Y COLOCACION DE CABALLETE DE ML 19.00 $ 233.09 $ 4,428.71LAMINA GALVANIZADA TROQUELADA CAL. 26, MARCA ZINTRO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA. INCLUYE: CABALLETE, MATERIAL DE

JUcarbo áncíje Be león^ J J C O N STR U C C IÓ N DE S IS T E M A S DE A G U A P O T A B LE Y A LC A N T A R ILLA D O ,

R E V EST IM IEN TO S, PA V IM EN TA C IO N ES, E D IF IC A C IO N E S, SU M IN ISTR O Y/CO LO CA CIÓ N D E TO O O TIPO DE S E Ñ A LA M IE N T O S V IA LES.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA (10.0X 18.50 M)UBICACIÓN: ESC. SECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS, EJ, CARRANZA II MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPASINICIO DE OBRA: 21 DE SEP TERMINO: 21 DE OCT PLAZ0.31 DIAS CALENDARIO

Presupuesto de Techumbre Metálica, Secundaría Profr. Ricardo Saldivar Salinas, Ej. Carranza 2-------- ,----------------------------------Clave Descripción Unidad Cantidad

Preciounitario Total

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

4

4.1

5

5.1

FIJACION, FLETES Y ACARREO S HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO,MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS.Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESO S 71/100 M.N. "SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETE DE LAMINA MLGALVANIZADA TROQUELADA CAL. 26, MARCA ZINTRO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA. INCLUYE: CABALLETE, MATERIAL DEFIJACION, FLETES Y ACARREO S HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO,MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS.Total: ** DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESO S 29/100 M.N.

Total de ESTRUCTURA

PISOS Y ACABADOS

DALA DE DESPLANTE DE 15X20 A BASE DE CONCRETO MLDE F'C= 150 KG/ CM2, Y ARMEX DE 15 X20 CM, Y 2 VS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA ACABADO COMUN, MATERIALESYMANODEOBRA,EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.Total: ** D IECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESO S 42/100 M.N. *PISO DE 10 CMS. DE ESPESO R DE CONCRETO M2PREFABRICADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", H. EN O.APARENTE, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CURADO, CIMBRA,MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CO RRECTA EJECUCIÓN.Total: ** SETENTA Y SE IS MIL SETECIENTO S TR EC E PESO S 95/100 M.N. **PINTURA DE ESMALTE MARCA BEREL BLANCO O M2SIMILARENCALIDADAPLICADOSOLOAESTRUCTURAS METALICAS ACABADO A DOS MANOS.INCLUYE: MATERIAL, RODILLOS, Y TODO LONECESARIO PARA SU CO RRECTA EJECUCION.Total: ** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TR EC E PESO S 23/100 M.N. **FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO PARA CAMBIO M2DE NIVEL DE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO APARENTE.INCLUYE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA ALCANZAR EL NIVELDECEADO,MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.Total: ** SETECIEN TO S CUARENTA Y TR ES PESO S 24/100 M.N. **

Total de PISOS Y ACABADOS

INSTALACIONES

BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PZAPVC 4" DE DIAMETRO, 2 CODOS DE 45° X4" DE DIAM, 1 CODO 90” X 4" DE DIAM. INCLUYE: FIJACION,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.Total: ** TR ES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESO S 16/100 M.N. **

Total de INSTALACIONES

ANUNCIO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE PZA1.00X1.50 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFILPTR DE 2"X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRACAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS YROTULADO DEACUERDO A DISEÑO DE

19.00 $ 922.91 $ 17,535.29

57.00 $ 297.06 $

625,370.68

16,932.42

185.00 $ 414.67 $ 76,713.95

246.10 $ 91.48 $ 22,513.23

1.20 $ 619.37 $ 743.24

$ 116,902.84

4.00 $ 954.04 $ 3,816.16

$ 3,816.16

1.00 $ 4,347.13 $ 4,347.13

PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO,

I ¡citante-

JUtarbo &áncí)e? le leónC O N STR U C C IÓ N DE S IS T E M A S DE A G U A P O T A B LE Y A LC A N T A R ILLA D O ,

R E V EST IM IEN TO S, PA V IM EN TA C IO N ES, ED IF IC A C IO N ES, SU M IN ISTR O Y/CO LO CA CIÓ N DE TO D O TIPO DE S E Ñ A LA M IE N T O S V IA LES.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA (10.0X 18.50 M)UBICACIÓN: ESC. SECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS, EJ, CARRANZA II MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPASINICIO DE OBRA: 21 DE SEP TERMINO: 21 DE OCT PLAZO:31 DIAS CALENDARIO____________

Presupuesto de Techumbre Metálica, Secundaria Profr. Ricardo Saidivar Salinas, Ej. Carranza 2-------------------------------------------------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -— ....................

PrecioClave Descripción Unidad Cantidadunilario Total

MATERIALES, MANO DE O B R A Y HERRAMIENTA.Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTO S CUARENTA Y S IETE PESO S 13/100 M.N. **


Total de TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA $ 905,376.61METALICA, EN SECUNDARIA DEL EJ CARRANZA


Impuesto $ 144,860.26Total $ 1'050,236.87

I ¡rítante-

M U N 1U H IU U t ¡GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE ! MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUUPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018


González, Tam. A 19 de Septiembre del 2017

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

ARQ. OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLOREPRESENTANTE LEGAL DE:PRESENTE.

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.00 X 18.50 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS DEL EJ. VENUSTIANO CARRANZA II, DEL MPIO. DE GONZÁLEZ, TAM.

De este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas ha procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DQP-IR-33-2017-034 para la construcción de las obras que en el

mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera Municipal

(oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

GONZÁLEZMUNICIPIO DE 1 ,n W 7 Á I F 7MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción de la obra denominada: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.00 X 18.50 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS DEL EJ. VENUSTIANO CARRANZA II, DEL MPIO. DE GONZÁLEZ, TAM. _de este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana Denominada: ARQ. OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de $ 698,510.65 (Seiscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos diez Pesos 65/100 m.n.) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

MUNICIPIO DE jGONZÁLEZ

MUNICIPIO DE I MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

ARQ. OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLOREPRESENTANTE LEGAL DE:PRESENTE.

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.00 X 18.50 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS DEL EJ. VENUSTIANO CARRANZA II, DEL MPIO. DE GONZÁLEZ, TAM.

De este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas ha procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DQP-IR-33-2017-034 para la construcción de las obras que en el

mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera Municipal

(oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-IR-33-2017-034

DESCRIPCION: Construcción de una techumbre metálica de 10.00 x 18.50 Mts. En la Esc. TelesecundariaProfr. Ricardo Saldivar Salinas del Ei. Venustiano Carranza II. del Moio. de González. Tam.,

Contrato de obra, que celebran por una parte el Municipio de González Tamaulips, representada por él C.Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra laempresa denominada: Arq. Oscar Eduardo Castruita Castillo Representada por: C. Arq. Oscar EduardoCastruita Castillo, a quien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”.

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Invitación Restringida por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 18 de Septiembre del 2017 y el acto de adjudicación final el 19 de Septiembre del 2017. en el cual se otorgo al contratista el presente contrato.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratante” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No.: Fais/2017/034

Referente a: Construcción de una techumbre metálica de 10.00 x 18.50 Mts. En la Esc. Telesecundaria Profr. Ricardo Saldivar Salinas del Ei. Venustiano Carranza II. del Mpio. de González. Tam.,

Plazo de ejecución: 31 días de calendarioFecha de iniciación de la obra: 21 de Septiembre del 2017 Fecha de terminación de la obra: 21 de Octubre del 2017

^beríjlc* A* C - e j - v q o 6o/}zq/e2.

MUNICIPIO DE I (j§¡¡§ )GONZÁLEZ J | g j ; MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):

El importe de las obras materia del presente contrato es: $ 698,510.65 ( Seiscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Diez Pesos 65/100 m.n. Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.

*

En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.

a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo 033 ( Fismun 2017 ) se compromete aportar la cantidad de: $ 698,510.65 ( Seiscientos Noventa v Ocho Mil Quinientos Diez Pesos 65/100 m.n. Correspondiente al 100% del costo total del proyecto.

b) PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la(s) estimación(es) mensuales por unidad de concepto de trabajo terminado, de acuerdo al programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos quincenales,mismas que serán presentadas por “El Contratista” a la Dirección de Obras Publicas Municipales dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo éste, el último día hábil de cada mes

c) El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuará en las oficinas de la Tesorería Municipal, ubicadas dentro del edificio de la Presidencia Municipal, en un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por la Dirección de Obras Publicas y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “A la Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al 30% por la cantidad de: $ 209.553.19 (Doscientos Nueve Mil Quinientos Cincuenta v Tres Pesos 19/100 m.n. )que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio de los trabajos y para adquisición de materiales, por lo que dicho anticipo es hasta por la cantidad de 30% del monto total déla obra.

^ « .rtjío f t . Cervq i) 6o/?zc^ B Z

LW vAAA UA-*

MUNICIPIO DE j í f p É )GONZÁLEZ | | g j ¡ MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30 % al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, por el importe integro del propio anticipo la que estará en vigor hasta que dicho anticipo sea totalmente recuperado por “La Contratante”.

En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por parte del personal de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir

unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.

2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y

aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda...

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A).- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio “Contratista”.

C) .- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES:

A).- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

S fe r jío h t f <oonccjlei

MUNICIPIO DE ( H a )GONZÁLEZ |g p MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C) .- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de ios 10 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10% del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.

EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, Representada por el C. Guillermo Verlage Berry, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

DATOS DEL CONTRATISTA

Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva No. xxxxx, otorgada ante la fe del Notario Público No. xxx, Lie. xxxxxxx, de Cd. xxxxxxxxx , en el folio No. xxxxxxxx volumen xxxxx de fecha xxxx de xxxxxx de xxxxx se designa Representante Legal de la Sociedad al xxxxxxxxxxxxxxxxx,nombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

Es Mexicana y conviene, aún cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de* ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato, en cuanto al representante legal designado, acepta sujetarse a los lineamientos anteriormente indicados.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No. CACX910413R9A y su Curp CAC0910413HTSSSS01 IFE con folio No. 0828062807298 expedida por el Instituto Federal Electoral y Registro del padrón de contratistas No. xxxxx y que dichos Registros están vigentes.

A).- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato. .

S e rg io <oory2£i\t?i

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


B).- Que tiene establecido su domicilio en el edificio marcado con el No. s/n de la Calle Privada Niños Heroes de la Col. Nueva Rosita C.P. 87670 tel: 833-135-50-10 de la ciudad de Soto la Marina. Tam.. Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.

El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tam.. a los 20 día del mes de Septiembre del 2017.

r\

Dra. Ana1° Sin

^jervewfes GcfizqlezProfr. Sergio Cervantes Gonzále;

Secretario del R. Ayuntamiento (Representante Legal del Municipio)


FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-IR-33-2017-034

I . - LUGAR FECHA Y HORA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.00 X 18.50 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS DEL EJ. VENUSTIANO CARRANZA I I , DEL MPIO DE GONZALEZ, TAM SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2017, EN ELSITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

I I . - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, ARQ. OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.00 X 18.50 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA PROFR. RICARDO SALDIVAR SALINAS DEL EJ. VENUSTIANO CARRANZA II , DEL MPIO DE GONZALEZ, TAM

I I I . - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 CIMENTACION

1.1

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA." M2 185.00

1.2

EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO PARA TERRENO TIPO "B" 10% ROCOSO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.0 M , INCLUYE: AFINAMIENTO DE TALUDES, FONDO, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. M3 19.26

1.3

PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 6 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2.",AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM , ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, M2 16.90

1.4

RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DEAGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M3 15.03

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018


« A U L I C A S

1.45

RELLENO EN CAJA PARA RECIBIR PISO DE TECHUMBRE, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% DE LA PRUEBAPROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR INCLUYE: TALUD, INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M3 53.77

1.9RODAPIE A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 JUNTE ADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1: INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO. M2 2.68

1.5

ZAPATA DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 DE 1.30X1.30 M. DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON 9 VARILLAS No.4 (1/2") A CADA 15 CM. AMBAS DIRECCIONES INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 10.00

1.7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" DE DIAM. Y FORMA "L" DE 1.20M. DE DESARROLLO ( 25 CMS ANCLAJE, 80 CMS PROF. Y 15 CMS DE ROSCA) ,INCL.TUERCAS, TORNILLOS,RONDANAS, MANO DE OBRA. PZA 60.00

1.1

DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 DE 40X40 CM. DE 1.15 M. DE ALTURA ARMAD8 CON 8 VARILLAS No. 6 Y ESTRIBOS No. 3 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PZA 5.00

1.11

DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CM2 DE 40X40 CM. DE 1.35 M. DE ALTURA ARMAD8 CON 8 VARILLAS No. 6 Y ESTRIBOS No. 3 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PZA 5.00

1.8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 40X40 CM. DE SECCION DE 1/2" DE ESPEROR SOLDADA A ANCLAS DE ESPARRADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PZA 10.00

2.1

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE). CANAL MONTEN DE 8" CAL. 12 PARA COUJMNAS INCLUYE: MATERIALES,MANODEOBRAESPECIALIZADA, SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO. ML 75.00

2.2

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE). CANAL MONTEN DE 6" CAL. 12 PARA CABRILLAS INCLUYE: MATERIALES,MANODEOBRAESPECIALIZADA, SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA,ANDAMIOS, EQUIPO ML 177.20

2.3

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (TIPO CAPFCE). CANAL MONTEN DE 4" CAL. 12 PARA CARGADORES INCLUYE: MATERIALES,MANODEOBRAESPECIALIZADA, SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA." ML 300.00

R. AYUNTAMIENTO 201 6 - 2018

MUNICIPIO DE IGONZÁLEZ

2.4

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 VARILLA LISA 3/4" DE DIAMETRO PARA VENTEOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA. " ML 96.00

2.5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 26, MARCA ZINTRO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS. M2 233.81

2.6

FABRICACION Y COLOCACION DE CABALLETE DE LÁMINA GALVANIZADA TROQUELADA CAL. 26, MARCA ZINTRO 0 SIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA. INCLUYE: CABALLETE, MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS. ML 19.00

2.7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETE DE LAMINA GALVANIZADA TROQUELADA CAL. 26, MARCA ZINTRO 0 SIMILAR EN CALIDAD, DURACION Y TIEMPO DE GARANTIA. INCLUYE: CABALLETE, MATERIAL DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DELAOBRA; HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y DESPERDICIOS. ML 19.00

3.1

DALA DE DESPLANTE DE 15X20 A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/ CM2, Y ARMEX DE 15 X20 CM, Y 2 VS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA ACABADO COMUN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ML 57.00

3.2

PISO DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", H. EN O.APARENTE, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CURADO, CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M2 185.00

3.3

PINTURA DE ESMALTE MARCA BEREL BLANCO 0 SIMILAR EN CALIDAD APLICADO SOLO A ESTRUCTURAS METALICAS ACABADO A DOS MANOS. INCLUYE: MATERIAL, RODILLOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 246.10

3.4

FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO PARA CAMBIO DE NIVEL DE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO APARENTE. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DECEADO,MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. M2 1.20

R. AYUNTAMIENTO 2016 - 201«

t X f 1 1.10

MUNICIPIO DE IGONZÁLEZ

F A M A U L I P A S

4.1

BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC 4" DE DIAMETRO, 2 CODOS DE 45° X4" DE DIAM, 1 CODO 90° X 4" DE DIAM. INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 4.00

5.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 1.00X1.50 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE:EXCAVACION, CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00

IV. - IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP-IR-33- 2017-034 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 698,510.65 (SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N.) INCLUYE I V A.

V. - PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 31 (TREINTA Y UN) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 21 DE OCTUBRE DEL 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 31 (TREINTA Y UN) DIAS CALENDARIO.

VI. - RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACIONANTI

CIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES No. DE

FACTURA

1DEL: 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL

2017$391,308.50 $117,392.50 $317,742.56 ' $1,956.54 9

2DEL: 01 AL 23 DE

OCTUBRE DEL 2017

$210,855.85 $63,256.80 $171,214.90 $1,054.28 10

RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO

INCLUYENDO CONVENIOS

$698,510.65 $ 602,164.35

R' AYUNTAMIENTO 2016 - 2018


IMPORTE TOTAL ESTIMADO $698,510.65 $ 602,164.35

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

«•

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$698,510.65 $ 602,164.35

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$698,510.65 0.00 0.00

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

$69,851.06 773474 DORAMA

$209,553.19 773471 DORAMA

$69,851.06 791271 DORAMA

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL

REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" ARQ. OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO,MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018


VERLAGE

OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO

CONTRATISTA

ARQ.

¡Tí-.i.i.r. K O , l .MÄfiERo, '.in-:, ■■ y :!tfk ckKt RO.'■ : t UDÄD OOWZÄI.Il , TAMMlLIt'AS, HÉÌÌICO. CP.ftW OO

R, AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

TEL« ÍB á ij) 2Y36W ?EXT ! 110

Documents

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · muiniuirivj un \ gonzÁlez municipio de i municipio de gonzalez tamaulipas ... a una distancia de 25.00 mts con bote incluye: