BASES DE LICITACION PÚBLICA LP No. 26/2012 CONSTRUCCION ...w2.salud.gob.sv/archivos/pdf/uaci2012/licitaciones_publicas/LP2620… · unidad de adquisiciones y contrataciones institucional

MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

LICITACION PÚBLICA LP No.26/2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

DE INVERSION SOCIAL (PEIS)

BASES DE LICITACION PÚBLICA LP No. 26/2012

“CONSTRUCCION, AMPLIACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAS Y/O REMODELACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SALCOATITAN,

SONSONATE” (FASE CONSTRUCCION)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General, Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS)

MONTO PRESUPUESTADO $ 200,000.00

Señor Ofertante

Favor leer detenidamente las condiciones que deberá cumplir su oferta


LICITACION PÚBLICA LP No.26/2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

DE INVERSION SOCIAL (PEIS)

INDICE

CONTENIDO PAG. Objeto de la Licitación ……..……………………………. 3 Marco Legal ……..……………………………. 3 Instrucciones a los Ofertantes ……..……………………………. 3 Ubicación del Proyecto ………………………………….. 4 Descripción del proyecto …………………………………. 4 Condiciones Técnicas Administrativas…………………………………. 16 Obligaciones y Responsabilidades …………………………………. 17 Periodo para adendas y consultas ………………………………….. 19 Documentos Contractuales ……..……………………………. 19 Visitas …………………………………… 20 Presentación, Contenido y Apertura de Ofertas…………………….. .. 20 Vigencia de la Oferta ……………………………………. 30 Aceptación de Bases de Licitación …………………………………. 31 Prohibiciones …………………………………… 31 Evaluación de Ofertas …………………………………… 34 Prorroga, Declaración Desierta y Dejar sin efecto la Licitación…….. 38 Adjudicación y Plazos ……………………………… 38 Recurso de revisión ……………………………………. 39 Administración del Contrato …………………………………... 39 Plazo para la firma de contratos …………………………………… 40 Garantías …………………………………… 41 Plazo de Ejecución del Proyecto ………………………………….. 42 Supervisión de las Obras ………………………………….. 43 Informes en la etapa de ejecución ……………………………….. 43 Recepción de las Obras ………………………………….. 44 Forma, Tramite y Plazo de pago …………………………………… 45 Anticipo ………………………………….. .. 46 Cesación, Extinción, caducidad …………………………………… 47 Y revocación del contrato. Sanciones y Multas …………………………………….. 47 Solución de Conflictos ………………………………….. .. 48 Solvencias Vigentes para celebrar Contrato ……………………………. 48 Aspectos Subsanables ……………………………………. 48

Anexos……………………………………………………………………….. 50


LICITACION PÚBLICA LP No.26/2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE

INVERSION SOCIAL (PEIS)

3

1. OBJETO DE LA LICITACION

El Gobierno de El Salvador representado por el Ministerio de Salud, que en lo sucesivo se denominará MINSAL y este por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que en lo sucesivo se denominará UACI, con los fondos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), financia el Programa de Rehabilitación de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención; por lo que promueve la presente Licitación Pública LP No.26/2012. El presente proceso comprende la contratación de los trabajos de: CONSTRUCCION, AMPLIACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAS Y/O REMODELACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SALCOATITAN, SONSONATE (FASE CONSTRUCCION) Lo anterior constituye la FASE CONSTRUCCION del proyecto y posteriormente en otra Licitación se realizará la FASE EQUIPAMIENTO.

2. MARCO LEGAL Queda entendido que al presentar la oferta, el oferente acepta sin reserva alguna la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, todas las disposiciones del Derecho Común aplicables al caso, y las condiciones de las presentes bases de licitación.

3. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo a realizar por el Contratista en esta Fase, consiste en la ejecución de los trabajos de: “CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAS Y/O REMODELACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SALCOATITÁN, SONSONATE” (FASE CONSTRUCCION), según los términos, condiciones y requerimientos indicados en estas Bases de Licitación. Las obras se realizarán, específicamente en un terreno de la Parcelación Santa Emilia, sobre la calle al Riíto Salcoatitán, por lo que será responsabilidad del Contratista realizar las respectivas obras de protección, para aislar el área donde se desarrollará el proyecto y así evitar inconvenientes con los vecinos o personas que transiten por las calles. Para la realización del proyecto el Contratista, deberá elaborar planos de taller, de todas las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Electricidad e Hidráulica, etc.) que sean necesarios previo al proceso constructivo, en complemento a los planos constructivos proporcionados y Especificaciones Técnicas que son parte de las Bases de Licitación. El Contratista deberá tomar en consideración y aplicar las correspondientes actividades de seguridad e higiene laboral y protección. El Contratista será responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente, dentro de las limitantes de tiempo, costo, calidad y condiciones contractuales. La ejecución de los servicios de Construcción se desarrollará de manera integral por lo que el Contratista será el responsable ante el MINSAL de proporcionar todos los insumos, servicios,




4

materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal y como la requiere el MINSAL. Es entendido que el Contratista conoce y acepta cada una de las cláusulas contenidas en este documento, comprometiéndose además a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la Supervisión y la Administración del Contrato designado por el MINSAL. El Oferente contará con la siguiente información que entregará el MINSAL, al momento de retirar las Bases: - Planos constructivos (16 hojas) - Especificaciones Técnicas. - Formulario de Oferta. - Detalle de Preinstalaciones para equipamiento de Unidad de Salud - Guía Técnica de Señales y Avisos de Protección Civil para Establecimientos de Salud 4. UBICACIÓN

Parcelación Santa Emilia, Polígono 4 zona verde, camino al Riíto Salcoatitán, Departamento de Sonsonate. 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la Construcción de las obras a ejecutarse según la presente contratación las cuales se describen a continuación, sin que lo que se exprese aquí limite la completa y total ejecución de las mismas. 5.1 OBRAS PRELIMINARES

5.2 DEMOLICIONES

5.3 OBRAS DE TERRACERIA

5.4 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE SALUD

5.5 OBRAS EXTERIORES

5.6 SEÑALETICA

5.1 OBRAS PRELIMINARES

En la preparación de la oferta, el Contratista deberá considerar: Efectuar los trámites y pagos correspondientes relacionados con los derechos de conexión y medición eléctrica. Con respecto a los Trámites y pagos por permisos de construcción (Municipales); el Oferente tramitará y pagará todos los impuestos y/o aranceles correspondientes, para obtener el permiso de Construcción de la Unidad de Salud, entre otros requeridos.

Trámites y pagos por otros permisos (Gubernamentales), el Oferente tramitará y pagará todos los aranceles y/o impuestos correspondientes a los que no se contemplan en los Municipales. Entre ellos, ALCALDIA MUNICIPAL, ANDA, MARN, MAG, etc.




5

El Contratista efectuará las Instalaciones provisionales de agua potable y aguas negras, incluyendo servicios sanitarios para uso del personal de campo y de oficina, durante el plazo de ejecución del proyecto; también deberá considerar las instalaciones provisionales de energía eléctrica. Así mismo, deberá efectuar los pagos del consumo por las instalaciones provisionales.

Previo a la construcción, el Contratista realizará la contratación de los servicios para el Estudio de Suelos, el cual servirá para completar la información contenida en los planos proporcionados. Los resultados y recomendaciones de dicho estudio deberán ser revisados y analizados en conjunto con la Supervisión y/o Administración del Contrato con el propósito de determinar si existen discrepancias y proceder a establecer las medidas correspondientes a efectuar.

Estos estudios deberán ser realizados considerando tres perforaciones como mínimo, con una profundidad de 6 metros lineales cada uno.

Según lo establece el Formulario de Oferta el Contratista contemplará la hechura y colocación del rótulo de aviso de ejecución del Proyecto, esté será ubicado en un lugar visible, y en coordinación con la Administración del Contrato y la Supervisión designados por el MINSAL.

Adicional a todo lo anterior, será responsabilidad del Contratista contar con una Bodega para el almacenamiento adecuado de herramientas y materiales; oficinas para su propio personal y para personal de la Supervisión, así como, la construcción de vallas protectoras en el área del inmueble a construir, las cuales permanecerán durante la etapa de ejecución del Proyecto. Además El Contratista deberá efectuar la contratación de los servicios de Laboratorios de Suelos y Materiales, así como, el Control de Calidad y Seguridad Industrial para el desarrollo del Proyecto.

Al finalizar el Proyecto, este deberá ser entregado completamente limpio, libre de materiales sobrantes, ripio y otros que afecten el libre tránsito. Esta actividad incluye el interior de las instalaciones, así como el exterior de las mismas. 5.2 DEMOLICIONES

Se realizará el desmontaje y demolición de los elementos mencionados en Formulario de Oferta y Planos Constructivos, los elementos desmontados que se consideren recuperables por la Supervisión y la Administración del Contrato deberán resguardarse en la bodega proporcionada por el Contratista, todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que acompañan este documento. Entre los elementos a desmontar y/o demoler, mencionamos los siguientes: Desmontaje de poste metálico, luminaria y línea eléctrica existente. Demolición de un tramo de pasamanos y Pilastras de concreto, según se indica en planos constructivos. Demolición de seis metros lineales de cordón cuneta: Cualquier accesorio que sea dañado por el manejo de éstos, durante los procesos de desmontaje y almacenamiento, así como, la pérdida de ellos durante el tiempo en que permanezcan almacenados, será responsabilidad directa del Contratista, quien tendrá que sustituirlo por uno nuevo de igual o mejor calidad y características, quedando su aceptación sujeta a la aprobación de la Supervisión y la Administración del Contrato. Dentro del Precio Unitario de las partidas de desmontajes y demoliciones se deberá contemplar el desalojo.




6

5.3. TERRACERIA

El trabajo de esta sección consiste en realizar todas las actividades de corte y relleno del suelo para nivelación de terrazas, sustitución de suelo inapropiado y otras excavaciones indicadas en los planos constructivos. El proceso de este corte será realizado de tal manera que en todo momento se garantice el debido drenaje del terreno. El corte será realizado utilizando la maquinaria y equipo adecuado. El material de corte que sea apropiado y necesario para relleno, a juicio la Supervisión y/o de la Administración del Contrato, será almacenado dentro de los límites del inmueble del MINSAL. Por el contrario, el material de mala calidad tal como: Material orgánico, descapote, escombros, arcillas de gran plasticidad, roca, talpetate, deberá ser desalojado del inmueble del MINSAL. Comprenderá el corte y relleno compactado en las áreas y niveles indicados en los planos, además el suministro y acarreo del material selecto necesario para el relleno y conformación de terraza y taludes. 5.4. CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE SALUD

El área del Edificio Principal de la Unidad de Salud será de 190.00 Mts² aproximadamente Los ambientes que contendrá se detallan a continuación:

Nº AMBIENTE Nº ESPACIOS

ZONA DE CONSULTA

1 Área Acceso principal 1

2 Sala de Espera General 1

3 Estación de Enfermeras y Preparación Pacientes 1

4 Farmacia 1

5 Bodega de Medicamentos 1

6 Archivo y Documentos médicos 1

7 Consultorio de Ginecología (Dirección) 1

8 9

Consultorio Odontología Consultorio Medicina General

1 1

10 Consultorio Materno Infantil

1

ZONA DE TRATAMIENTO Y APOYO

10 Rehidratación Oral, Terapia respiratoria 1

11 Vacunación, Curaciones e Inyecciones 1

12 Esterilización 1

13 Oficina de Inspector de Saneamiento Ambiental 1

14 Servicios sanitarios para personal Hombres 1

15 Servicios sanitarios para personal Mujeres 1

16 Aseo y lavadero (pila) techado 1

17 18

Servicios sanitarios para usuarios Hombres Ducha

1 1

19 Servicios sanitarios para usuarios Mujeres 1




7

OBRAS PROVISIONALES

Se realizará el trazo y nivelación de toda la obra a ejecutar. OBRAS DE TERRACERIA

Las excavaciones deberán efectuarse con sus paredes verticales y el fondo a los niveles y pendientes indicados en los planos, esquemas constructivos y/o Especificaciones Técnicas. Previo a proceder a rellenar, se deberá remover todo el escombro, material orgánico y cuerpos extraños. Todos los rellenos compactados deberán ser depositados en capas horizontales no mayores de 15cms, las que deberán ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecánicas o manuales respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la densidad máxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180. Abajo de las fundaciones de las estructuras deberá efectuarse una restitución de suelo, la cual se realizará mediante una capa de material selecto compactado y otra de suelo cemento de 30 cms. en proporción 20:1 que es donde se apoya la fundación. Estas labores incluyen el suministro y acarreo de material selecto y el desalojo del material sobrante. CONCRETO ESTRUCTURAL La edificación contempla la construcción de soleras de fundación corridas para el apoyo de las paredes, así como, nervaduras verticales, soleras intermedias y soleras de coronamiento que forman parte de las paredes y contribuyen a su resistencia; columnas de refuerzo y su correspondiente cimentación (ensanchamiento de solera de fundación); todos estos elementos serán de concreto reforzado, los cuales se indican planos y se describen en las Especificaciones Técnicas.

PAREDES El sistema resistente a cargas gravitacionales y laterales de la edificación, está compuesto básicamente por paredes de bloque de concreto de 15x20x40 cm., las cuales incluyen el refuerzo vertical en sus celdas y el refuerzo horizontal en las sisas, según lo establecen los detalles en los planos y las Especificaciones Técnicas. Los acabados que estos elementos poseerán, irán de acuerdo a los cuadros que se presentan en el plano de acabados. Se suministraran divisiones livianas donde lo indiquen los planos con paneles de tabla cemento de 1/2” de espesor, montados sobre estructura (Canales y postes dobles) de lamina galvanizada, según lo indique el fabricante; el forro será en ambas caras. Los accesorios, tales como tornillos, piezas metálicas, cintas, etc. serán metálicos, de primera calidad y suministradas por el fabricante. Todas las divisiones, de tabla cemento, llevarán aplicación de dos manos (mínimo) de pintura de aceite, tono mate de primera calidad, en ambos rostros, color a definir y según lo indicado en planos constructivos, Especificaciones Técnicas y Formulario de Oferta. ESTRUCTURA METÁLICA

Para el soporte de la cubierta de techo y brindar integridad a la edificación, se suministrará e instalará elementos metálicos, según lo mostrado en planos constructivos y descrito en las Especificaciones Técnicas.




8

Estos elementos deberán estar fijados a los elementos resistentes del edificio y conectados entre sí, tal y como lo indican los detalles presentados en los planos para que puedan cumplir con la función estructural para la cual han sido diseñados.

TECHOS

Se suministrará e instalará cubierta de lámina troquelada estándar de aleación aluminio y zinc, calibre 24, grado 80; esta cubierta incluirá el suministro e instalación del aislante térmico acústico de Aluminio Poliéster, con relleno de espuma de polietileno de celda cerrada de 5 mm de espesor y el sello correspondiente en los empalmes entre láminas y paredes con material apropiado para esta finalidad distribuido por el fabricante de la cubierta de techo; se fijará a la estructura del techo con tornillos autorroscantes. El capote en cumbrera y terminales será de lámina de aluminio y zinc, lisa calibre 24, grado 80.

PISOS

Se suministrará e instalará piso terrazo de 30x30 cms, grano integral de mármol para alto trafico, capa de desgaste de 12mm, fondo blanco, grano blanco. Se construirán aceras con las pendientes, materiales y espesores indicados en los planos. Se sisará en cuadros de 0.50 x 0.50 mts., y la sección de la sisa corresponderá a una varilla de 1/4". La superficie de la acera, previo al fraguado inicial, se tratará con una escoba dura o cepillo de pita, con el objeto de lograr una superficie rugosa antideslizante. La capa de desgaste será mortero de 2 cms. de espesor y se aplicará previo al fraguado inicial del concreto colocado sobre la rasante.

CIELOS

Suministro e instalación de cielo falso, losetas de fibrocemento de 2' x 4' x 6 mm, colocadas en perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado # 14 tipo entorchado, aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex color blanco sobre la loseta de color natural, incluye: arriostramiento sismo resistente colocado a cada 2.40 metros en ambos sentidos, según detalle en planos. Se suministrará y colocará fascia y cornisa con forro de fibrocemento de 6 mm, de espesor, colocada en estructura de tubo de hierro de 1"x 1", chapa 16, la cuadrícula tendrá una separación máxima 40 cms, esta será fijada en pared y estructura metálica de techo; altura= 40 cms, ancho= 1.00 mts. Incluye para el fibrocemento dos manos de pintura látex, como mínimo. (Color a definir), Ver detalle en planos.

ACABADOS

Las paredes de bloque de concreto serán repelladas y afinadas, incluyendo sus correspondientes cuadrados y las aristas. Se suministrará e instalará cerámica de 20x30 cms., (enchape) a una altura de 60 cms a partir de superficie horizontal en los muebles que lleven grifos, los servicios sanitarios para personal y pacientes a una altura de 1.20 mts., y en área de ducha a 1.80 mts desde el NPT.




9

Las paredes llevarán aplicación de dos manos de pintura de aceite tono mate de primera calidad (como mínimo); deberá considerarse un zócalo de 1.20 mts, (tono oscuro) y el resto hasta cielo falso (tono claro). No se aplicará ninguna nueva capa de pintura hasta después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior.

PUERTAS

Se suministrarán e instalarán puertas metálicas y de madera según se indica en Formulario de Oferta y planos. Todas las dimensiones de los vanos deberán verificarse en obra antes de proceder a la hechura de las puertas. El Contratista será el único responsable por las puertas que no concuerden con los vanos respectivos y de los desperfectos y deficiencias de las mismas que deberán corregirse sin responsabilidad ni costo alguno para el MINSAL. Se instalarán las puertas con dimensiones y acabados indicados en el plano y detalles; deberán incluir, mochetas, topes, chapas, bisagras, etc. VENTANAS

Se suministrarán e instalarán ventanas con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio y operador tipo mariposa, las ventanas llevarán defensas de hierro cuadrado de 5/8”; en áreas de atención al público se deberá considerar ventanas tipo corrediza.

AGUA POTABLE

El Contratista deberá efectuar el suministro e instalación de red principal de agua potable conformada por un circuito principal perimetral de tuberías de PVC de Ø1” 250 PSI con sus respectivas válvulas de control en cajas de registro; derivaciones secundarias de tuberías de PVC de Ø 3/4” 250 PSI para permitir aislamiento de sectores específicos con sus respectivas válvulas de control en cajas de registro; acometidas a artefactos sanitarios de tuberías de PVC de Ø1/2” 315 PSI; accesorios de derivación y reducción necesarios para conectar e integrar los circuitos. AGUAS NEGRAS Y AGUAS GRISES

Se efectuará el suministro e instalación de la red de drenaje conformada por 2 redes: Una red exclusiva de recolección de aguas grises totalmente independiente de la red de recolección de aguas negras, ambas conformadas por tuberías de PVC con diámetros desde las 2” a 6”. AGUAS LLUVIAS

Se suministrarán y colocarán bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4" 160 PSI, incluye: 3 abrazaderas de sujeción a la pared con platina de hierro de 1" x 1/8", con ancla y tornillo. Se efectuará el suministro e instalación de canal de lámina lisa galvanizada calibre 24; incluye: remachado, soldado y sellado con material elastomérico, prueba de hermeticidad e impermeabilidad, cañuela de lámina galvanizada, ganchos de hierro # 4 @ 50 cm máximo con aplicación de dos manos de anticorrosivo y una mano de pintura de aceite. También se construirán cajas de conexión y con parrilla, según detalle en planos.

ARTEFACTOS SANITARIOS




10

El contratista deberá efectuar el suministro, instalación, puesta y regularización de los inodoros, lavamanos, pocetas de acero inoxidable, lavadero de concreto prefabricado, etc., incluyendo todos sus accesorios de primera calidad con válvulas de control y conexiones para su correcto funcionamiento. Los inodoros serán tipo estándar instalados sobre bridas especiales, ya que deben quedar colocados de manera rígida para que no permitan fugas. Incluye asiento alongado y tapadera para uso pesado, accesorios, válvula de control.

Los lavamanos serán tipo estándar, con apoyos al piso de tubo de hierro galvanizado de Ø ¾”, sus

respectivos accesorios y válvula de control. Los sumideros de piso (tapones inodoros de hierro fundido, acabado cromado) serán colocados en todas las áreas de servicios sanitarios, aseos y donde se considere conveniente y necesaria su instalación, estos quedarán al nivel del piso terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de escurrimiento. Las pocetas se colocaran según el caso; sobre muebles, con sujeción que el fabricante recomiende. Se ubicarán según plantas de mobiliario y equipo y obedecerán a las Especificaciones Técnicas que acompañan este documento. También se instalarán accesorios de metal cromado, tales como, portarrollos, dispensadores de jabón líquido, porta toallas, ducha tipo regadera, incluye válvula, accesorios. Según Formulario de Oferta. En áreas de servicio sanitario para pacientes con capacidades especiales se colocarán barras de sujeción, estas serán de acero inoxidable de 32mm de diámetro y 36’’ de largo. Según Formulario de Oferta. MUEBLES

Los muebles a construirse, deberán ser de excelente calidad. Todas las gavetas llevan corredera metálica a ambos lados. Las haladeras podrán ser plásticas ó metálicas lisas anodizadas. El pegado del plástico laminado deberá ser de excelente calidad, en especial en los bordes o en las uniones de dos caras. Cubierta sólida de granito de 13 mm de espesor, en muebles indicados en planos. Se verificarán todas las medidas en la obra, según se requiere para todos y cada uno de los trabajos de montaje de modo que se ajuste a las condiciones de la obra. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se deberá considerar el suministro e instalación de luminarias del tipo f luorescente de 3x32W, balastro electrónico, con su respectivo canalizado, alambrado y conexión de interruptores; haciendo correspondencia con los circuitos descritos en planos; de tal manera que se garantice el correcto funcionamiento de la instalación. Del mismo modo se procederá a suministrar, instalar y construir los circuitos que incluyan luminarias ahorradoras y spot-light (para exterior). Para la realización de estas tareas deberá apoyarse en las Especificaciones Técnicas y notas en planos eléctricos. Los circuitos de iluminación no deben ser cargados a más del 80% del valor de la protección.

El suministro y la instalación de unidad de tomacorriente incluye la canalización y alambrado de dichos dispositivos según se muestra en planos y tomando en cuenta las notas descritas en planos y las Especificaciones Técnicas. Para los tomacorrientes especiales es necesario apoyarse en las Especificaciones Técnicas y en los detalles de equipos que requieren preinstalación.




11

Los equipos de aire acondicionado serán suministrados e instalados según se muestra en planos, dejando la caja nema en las cercanías del equipo. Esta instalación incluye a su vez la canalización y el alambrado desde el Subtablero hasta la caja y la conexión del mismo a la caja. También se deberá realizar la correcta sujeción del equipo en pared o piso según sea el caso garantizando la fijación del equipo y deberá de canalizarse el condensado empotrado en paredes, hasta la red de aguas lluvia más cercana.

El Tablero General y Subtableros deberán empotrarse en las paredes que se indica en los planos. Además se deberá de suministrar el Tablero, los térmicos, barras y demás accesorios según se indique en los planos eléctricos. Las canalizaciones de las acometidas y salidas, hacia los circuitos que se alimentan de los Subtableros y Tablero General, deberán realizarse con el correspondiente calibre de conductor y diámetro de tubería. Además deberán quedar incrustadas en la pared, por lo que se deberá tomar en cuenta la obra civil necesaria para realizar esta tarea. Para las canalizaciones y el empotrado de los tableros se deberá garantizar que estos trabajos no dañen la integridad estructural de la pared ni de la edificación.

PREINSTALACIONES DE EQUIPOS

TELEFONIA Y DATOS El Contratista efectuará el suministro e instalación de los puntos de red telefónica y de datos en los ambientes según se indica en los planos. Estas salidas y canalizaciones de telefonía y datos deberá quedar empotradas en las paredes indicadas en planos eléctricos y se deberá tomar en cuenta la obra civil necesaria para la realización de dicha obra. Incluye: cableado, toma con su respectiva placa (dos puntos), incluye un teléfono ejecutivo y otro tipo convencional. ESTERILIZADOR (1) Canalizado y Alambrado de unidad de toma de corriente a 240 voltios, polarizado, circuito independiente, incluye toma y demás accesorios para equipo de esterilización.

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES

CASETAS

Construcción de caseta para depósito de desechos comunes y caseta para depósito temporal de desechos bioinfecciosos: Se llevará a cabo la construcción de una caseta para desechos comunes y bioinfecciosos, cuyas dimensiones se especifican en planos y Formulario de Oferta, llevarán puertas metálicas con la mitad superior de lámina desplegada para ventilación, el techo será de lámina troquelada Nº 24 en estructura metálica. Las uniones de pared-pared y pared-piso llevarán curva sanitaria. Ver detalle en planos.

Construcción de Caseta para Equipo de Bombeo: Esta caseta se construirá sobre la losa de la Cisterna, comprenderá puerta metálica de dos (2) hojas, cubierta de lámina troquelada Nº 24 en estructura metálica, paredes de bloque de concreto, instalaciones eléctricas, entre otras actividades, según detalle en planos.




12

Se construirá cerco con postes de concreto de 10 x 10 cm., @ 2.00 mts, altura vista 2.00 mts., y malla ciclón # 9 x 72", la malla ciclón será fijada a postes de concreto con marco de varilla de hierro corrugado # 3 soldada y pintada. Incluye pedestales de concreto.

Se suministrará e instalará alambre de seguridad de acero inoxidable, cubierto con navajas, espiralado de 18" X 6 mm., y separación máxima entre vueltas de 20 cm. Incluye estructura metálica para su fijación. Se construirá piso de concreto tipo acera, f'c=140 kg/cm2, sobre emplantillado de piedra cuarta fraguado y repellado con mortero proporción 1:3. En el acceso a la Unidad de Salud se construirá piso con baldosas de concreto de 50X50 cm, También se construirá rampa de concreto tipo acera y piso de adoquín de 24 X 22 X 10 cm, se deberá considerar la construcción del cordón cuneta. Se construirá una Banca Arriate, en el patio principal de la Unidad de Salud. Se suministrará e instalaran portones de acceso vehicular “PV-1” y para acceso peatonal “PP-1”. Incluye zapatas y columnas de concreto, excavación, relleno compactado con material selecto y suelo cemento proporción 20:1. Ver detalle en planos. Se deberá considerar el suministro y siembra de grama tipo san Agustín con guías @ 5 cms, incluye nivelado de suelo, base de tierra orgánica, espesor mínimo 10 cms y mantenimiento hasta la recepción definitiva de la Unidad de Salud. OBRAS HIDRÁULICAS (Aguas lluvias, negras, grises y agua potable).

Se construirá una cisterna con capacidad de 12.0 m3, incluyendo el suministro e instalación de equipo de bombeo, así como, las cañerías y tuberías necesarias para el correcto funcionamiento.

Suministro y colocación de las redes hidráulicas, los cuales se instalarán en el exterior, incluye las excavaciones y compactaciones de las tuberías a suministrar.

Construcción de un sistema de canaletas de concreto para aguas lluvias, cajas tragantes y de derivación, tuberías de conexión de PVC, 125 PSI de Ø4” a Ø6”, convenientemente distribuidas, según planos y Especificaciones que acompañan este documento.

Se deberá realizar las pruebas de presión, hermeticidad y de estanqueidad de los sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo. OBRAS ELÉCTRICAS EXTERIORES Suministro y construcción de red primaria con 2 ACSR # 2 desde punto de entrega hasta Subestación, incluye 1 poste con sus respectivos herrajes y corta circuito para empalme.

Subestación eléctrica la cual incluirá poste de concreto centrifugado de 35', transformador de 37.5 KVA, tubo conduit de Ø 2'', estructura de remate, pararrayos, corta circuito, aisladores, herrajes etc. y retenida primaria.

Suministro e instalación de luminarias exteriores con lámparas de vapor de sodio, foto celda y poste, para la alimentación de estas luminarias será necesario canalizar en forma subterránea y proteger según se establece en las especificaciones técnicas y en planos.




13

El contratista efectuará el suministro e instalación de dos redes de polarización con barras de 5/8"x10' y cable de cobre desnudo #2, con soldadura tipo exotérmica para barra bimetálica. Para más detalles referirse a Plano Eléctrico y Especificaciones Técnicas.

OTROS

El Contratista suministrará e instalará dos rótulos definitivos de identificación de la Unidad de Salud, estos serán según la descripción siguiente:

1. Rotulo definitivo 1, colocado en el exterior del edificio principal, cuyas medidas serán de largo

3.0 m, por un alto de 1.00 metros. Los acabados a aplicar deberán ser con materiales resistentes a la intemperie, su ubicación será proporcionada por la Administración del Contrato. Ver detalle y de rotulo en planos constructivos en hoja A-09/A-12 9/21.

2. Rotulo definitivo 2, sus dimensiones mínimas serán 2.00 x 1.00 m, este será colocado en forma adosada a una pared de la edificación, anclados a está con pines; la Administración del Contrato y la Supervisión definirán su posición definitiva, ver detalle y leyenda de rotulo en planos constructivos A-09/A-12 9/21.

Se suministrará y colocará una placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; ubicación, diseño, colores y leyendas a definir por la Administración del Contrato.

VALUO DE LA UNIDAD DE SALUD

El Contratista presentará un avalúo del inmueble y de todas sus construcciones elaborado y firmado por un perito valuador autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero.

El valúo deberá cumplir en su elaboración y presentación con la metodología, requisitos, leyes y normas vigentes en El Salvador (NPB4-42).

Este informe se elaborará una vez concluidos todos los trabajos en la Unidad de Salud intervenida.

El avalúo deberá comprender los valores de todo el inmueble y sus construcciones.

El informe deberá contener además de reporte escrito, lo anexos correspondientes: fotografías y plano de conjunto de techo y plano de conjunto arquitectónico que incluyen terreno y construcciones de cómo quedo la obra, para mayor comprensión del reporte entregado.

Al finalizar los trabajos comprendidos en el Proyecto, El Contratista deberá efectuar una limpieza general y desalojar todo el material sobrante, basura y ripio. Esta actividad incluye el interior de las instalaciones, así como, el exterior de las mismas. GABINETE DE LLAVES

El Contratista suministrará e instalará, en el lugar que la Supervisión y/o la Administración del Contrato indique un gabinete de madera provisto de ganchos en número igual al de las chapas y candados instalados; en la parte superior de cada gancho se colocará una etiqueta identificando el ambiente y tipo de chapa correspondiente. El gabinete estará así mismo provisto de cerradura. Será recibido por la Supervisión y/o la Administración del Contrato, completamente terminado con sus chapas, herrajes, acabados y demás accesorios.




14

El costo de este Gabinete para llaves y el amaestramiento de las mismas, será incluido en el precio Unitario de las puertas (de madera y metálicas)

5.6. SEÑALETICA

De acuerdo a las regulaciones de seguridad de protección civil para Establecimientos de Salud y a la iniciativa del MINSAL de IMPLEMENTAR la aplicación de la calificación de HOSPITAL SEGURO en todos sus establecimientos, el Contratista deberá incluir el suministro e instalación de señales y avisos concernientes a salvaguardar la seguridad de pacientes y personal de los Establecimientos de Salud. Todo de acuerdo a lo indicado en el plano de rutas de evacuación que se da en anexo. Deberá incluirse el sistema de señalización con el propósito de orientar, conducir e identificar las diferentes áreas, servicios y recintos que componen la Unidad de Salud se deberán colocar al menos las siguientes señales:

Señal de zona de seguridad

Señal de extintor o de protección contra incendios

Señal de ruta de evacuación

Señal de precaución de sustancias corrosivas, de forma triangular.

Señal de salida de forma rectangular.

Rótulos de identificación de Recintos o Servicio que componen la Unidad de Salud de material vinil acrílico a ubicarse en la pared o puerta, detallando el nombre exacto, su colocación especifica y dimensiones, deberán verse en común acuerdo con Administrador del Contrato al momento de su construcción.

Nota: Las señales serán de materiales, colores y dimensiones según lo establece la guía técnica de

señales y avisos de protección civil para Establecimientos de Salud, que se proporciona y son parte de las bases de licitación. CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATISTA

ALCANCES

Esta actividad comprende la toma de muestras, la realización de ensayos, llevar a cabo labores de inspección y ejercer una gestión integral de la calidad de la obra, con el objeto de asegurarse y garantizar que ésta ha sido realizada de acuerdo a los requisitos establecidos en los planos, Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales.

El Contratista proporcionará y mantendrá un control de calidad y seguridad industrial que permita cumplir con los procesos de construcción y calidad de los materiales detallados en Planos y Especificaciones Técnicas. Durante los primeros 15 días de ejecución de la obra, el Contratista, deberá presentar el Plan de Control de Calidad y Seguridad Industrial propuesto y será aprobado por la Supervisión y la Administración del Contrato.

El Contratista documentará todos los procesos de inspección y ensayos realizados. Se deberá mantener estos registros disponibles para su revisión por parte de la Supervisión o el Administrador de Contrato, durante el plazo contractual y hasta que sea firmada el acta de Recepción Definitiva del Proyecto. Enmarcado en esta documentación el Contratista deberá elaborar las correspondientes fases preparatorias de las diferentes actividades y su respectivo seguimiento, así como, la elaboración




15

y entrega de los informes de control de calidad, según lo requiera la Supervisión y la Administración del Contrato.

El Contratista será responsable por la calidad, cantidad y suministro de todos los materiales y mano de obra necesaria para ejecutar el Proyecto. Para ello deberá designar personal certificado para que desarrolle todas las actividades.

La Supervisión verificará, entre otros aspectos, la fuente de suministro de cada uno de los materiales, pruebas de laboratorio de suelos y materiales; pruebas de las redes hidráulicas, eléctricas, etc., durante su ejecución y entrega de la obra. Así como de toda la documentación presentada en los informes de Control de Calidad y Seguridad Industrial y el respectivo Manual de Mantenimiento de la Infraestructura de Salud construida.

PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El control de calidad y Seguridad Industrial es obligación y plena responsabilidad del Contratista, por lo que la Supervisión verificará las obras ejecutadas, por lo tanto las inspecciones y controles de calidad que se realicen servirán para confirmar la correcta realización de los trabajos. El sistema de control de calidad del Contratista estará sujeto a la verificación que realizará la Administración del Contrato y la Supervisión. La verificación de la calidad de la construcción de las obras, comprenderá la revisión técnica y aprobación del sistema de control de calidad del Contratista, a través del cual se asegura por sí mismo que su construcción es realizada de conformidad a los planos y demás documentos contractuales. La Supervisión verificará la incorporación e implementación de los requisitos ambientales para el proyecto, así como la obtención por parte del Contratista de los permisos ambientales relacionados tales como: Botaderos, explotación de bancos de préstamos y pétreos, plantas, tala de árboles, previos a la ejecución de las obras. Dentro de los primeros quince días del plazo contractual, el Contratista en coordinación con la Administración del Contrato y la Supervisión, someterán a consideración de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL un informe que cubrirá, entre otros, los puntos siguientes:

Deficiencias, carencias y contradicciones, en caso de existir.

Condiciones de medición que pueden dar lugar a discrepancias, durante el desarrollo de la obra.

Disponibilidad de los materiales previstos.

Comprobación de la geometría general de la obra.

Análisis del programa de construcción, teniendo en cuenta el plazo contractual y determinando las actividades que se consideren críticas.

Esquema de la estructuración del Proyecto para facilitar la medición, control y seguimiento.

PLANOS DE TALLER

El Contratista entregará a la Supervisión, los planos de taller, de construcción y detalles preparados, así como, todos aquellos detalles, normas y Especificaciones Técnicas u otra información que el Contratista considere necesaria para la correcta ejecución de la obra.




16

La Supervisión y el Administrador de Contrato revisarán dicha documentación y emitirán el respectivo dictamen de conformidad o no conformidad.

Al finalizar el Proyecto, será obligación del Contratista entregar un Informe de Control de Calidad y Seguridad Industrial en el cual reflejará todos los acontecimientos suscitados en el desarrollo del proyecto, este deberá incluir un reporte fotográfico, certificaciones y garantías, el informe deberá contar con la aprobación de la Supervisión y la Administración del Contrato, previo a la liquidación final del Contrato.

CONDICIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL PROYECTO CONDICIONES GENERALES El seguimiento del proceso de Construcción estará a cargo dela Administración del Contrato y de la Supervisión, ambos designados por la jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL y quedará registrado en el cuaderno de la Bitácora de Construcción, debidamente foliada y sellada, la cual será entregada por el Ministerio de Salud. Será responsabilidad de la Supervisión velar por el buen desarrollo de la Dirección Técnica de la obra, Control de Calidad de toda la obra, Certificados de Calidad de los Materiales, Bitácora y otros documentos de registro y control, ésta será designada por la jefatura de la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL. La emisión de la Orden de Inicio por parte del MINSAL será el evento que indicará el inicio de la cuenta del Plazo contractual. Al recibir el Contratista la ORDEN DE INICIO por parte de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL y en coordinación con la Administración del Contrato y la Supervisión, ambas partes acordarán realizar una reunión en el lugar del Proyecto, con el fin de dar mayor orientación sobre las responsabilidades de cada uno de los participantes y la manera de cómo se desarrollará el trabajo. En dicha reunión el Contratista presentará: Programa de las actividades a realizar en detalle: Etapa de Construcción, este programa será elaborado teniendo en cuenta que:

La Administración del Contrato hará entrega formal del lugar de trabajo que comprenden el Proyecto y lo asentará en Bitácora de Construcción.

El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podrán realizar todas las preguntas necesarias al Administrador del Contrato y/o a la Supervisión, designados por el MINSAL.

A partir de la primera reunión, se sostendrán reuniones periódicas (Contratista y MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y comprobar el avance del mismo.




17

El Contratista iniciará los procesos de construcción, con planos de taller previamente aprobados por la Administración del Contrato y la Supervisión y tendrá el compromiso de entregar planos” como construido” previo a la finalización del Proyecto.

8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES Las obligaciones y responsabilidades del Ofertante y Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los documentos contractuales, son las siguientes: OFERTANTE:

a) Deberá visitar el lugar y sus alrededores donde se efectuarán las obras de Ampliación, Mejoras y/o

Remodelación (ver anexo No 2), con el objeto de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad del trabajo a desarrollar, para la correcta determinación del monto de la oferta, la cual será por Obra Ejecutada y deberá corresponder a todos los trabajos de Ampliación, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud, tal y como se describen en estos términos.

b) Presentar cuadro descriptivo de trabajos similares ejecutados por la empresa (Anexo N° 3) c) Presentar detalle del personal: Técnico y Administrativo calificado, considerado clave para la

realización del Proyecto y el personal asignado a la fase construcción y su experiencia (Ver anexo Nº 4).

d) La contratación de Sub-Contratistas, Suministrantes y Proveedores de Servicios con el objeto de

garantizar que estos cumplan de igual manera la calidad de los servicios ó materiales a suministrar para el Proyecto.(Anexo N° 5)

e) Listado de maquinaria y equipo disponible en condiciones óptimas para realizar el trabajo. (Ver

anexo N° 6) CONTRATISTA:

a) Total ejecución de la Construcción del Proyecto.

b) Administración de la obra

c) Llevar la Dirección Técnica de la obra, Control de Calidad de la obra, certificados de calidad de los

materiales, bitácora y otros documentos de registro y control, durante el período de construcción, para ser revisados por la Administración del Contrato y la Supervisión, en caso contrario las obras no serán recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de ejecución de la Obra, cumpliendo el programa de trabajo.

d) Contratación de mano de obra

e) Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley

f) El Pago de planillas, esto deberá ser verificado por la Administración del Contrato y la Supervisión.




18

g) Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigación de impactos ambientales derivados de la

construcción.

h) Mantener actualizado el programa físico financiero de la obra, deberá hacer entrega mensualmente en forma escrita y en CD al Administrador del Contrato y la Supervisión para efectos de pago.

i) Mantener a su personal, durante la ejecución de la Obra, debidamente identificado por medio de

cascos y camisetas con colores distintivos de su empresa.

j) Deberá tomar las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigación de riesgos k) Elaboración del juego de planos de todo el establecimiento de Salud y la Construcción, incluyendo

las diferentes especialidades.

l) Presentación de informes mensuales e informe final de ejecución del proyecto para efectos de pago.

RESPONSABILIDADES:

a. El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecución del presente

Contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar durante la realización de la obra, la cual le podrá ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.

b. Al recibir la orden de inicio el Contratista deberá colocar el rotulo del Proyecto en la obra y en un

lugar visible aprobado por la Administración del Contrato según especificaciones técnicas de rotulo, (Ver anexo Nº 15).

c. El Contratista será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la

violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-Contratistas; liberando al MINSAL, la Supervisión y al Administrador del Contrato de cualquier responsabilidad.

d. El Contratista se obliga a obtener la aprobación escrita de la Administración del Contrato y este

informar al MINSAL, en caso que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista deberá nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor que el asignado anteriormente.

e. Deberá realizar los trámites necesarios de aprobaciones constructivas ante la Institución que lo

requiera. f. Hasta la aceptación final de la obra por parte del MINSAL, ésta se hallará bajo el cuidado y

responsabilidad del Contratista, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualesquiera daños y perjuicios a la misma por la acción de los elementos, o causados por otra razón cualquiera, ya sean originados por la ejecución o falta de ejecución de la obra.




19

g. El Contratista reconstruirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier porción de la obra, antes de su terminación y de su aceptación.

h. En caso de suspensión de la obra, por cualquier causa, el Contratista será responsable de todos

los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, en el lugar que indique la Administración del Contrato.

i. Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales. j. Al terminar los Trabajos, coordinar con la Administración del Contrato del MINSAL, para la

respectiva aceptación. k. El Contratista deberá considerar las preinstalaciones del equipo médico, para ejecutarlas en la

obra.

9. PERIODO PARA ADENDAS Y CONSULTAS Consultas y Aclaraciones

Toda consulta o aclaración que los interesados consideren necesario, deberá formularse por escrito a la UACI del Nivel Superior del MINSAL y las empresas extranjeras a la dirección de correo electrónico [email protected], los días 01 y 04 de Junio de 2012, las que serán contestadas y

comunicadas por escrito a todos los interesados que hayan retirado las Bases de Licitación. Cuando se trate de aclaraciones que soliciten al MINSAL, los que hayan comprado y obtenido gratituamente las bases de licitación, éstas serán contestadas por el jefe UACI y tendrá legal validez. Adendas o Enmiendas

El MINSAL por medio de la UACI podrá hacer por escrito, adendas o enmiendas a las bases de licitación, antes de la presentación de ofertas, las cuales notificará a todos los interesados que hayan retirado las bases de licitación. Dichas adendas o enmiendas las suscribirá la titular del MINSAL, y formarán parte de los documentos contractuales; no tendrán ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales. Las adendas y aclaraciones serán notificadas a los interesados que hayan obtenido las bases de licitación en las 2 opciones mencionadas en el numeral 12.1 de las Bases de Licitación.

10. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Forman parte integrante de los Contratos con plena fuerza obligatoria para las partes los documentos siguientes: a. Las Bases de la Licitación. b. Adendas y/o enmiendas a las bases (si las hubiere) c. La oferta del Contratista y sus documentos d. Resolución de Adjudicación.




20

e. Las garantías. f. Las Resoluciones Modificativas y órdenes de cambio en caso que lo hubiere. g. Orden de Inicio

h. Bitácora de construcción. i. Prevaleciendo el Contrato y sus Anexos en caso de discrepancia, sobre los documentos antes

mencionados.

11. VISITAS Antes de formular su oferta el Ofertante está obligado a visitar el lugar y sus alrededores donde se efectuarán las obras (Anexo No.2).

Lo anterior es con el propósito de que los ofertantes conozcan y comprendan la magnitud, naturaleza y complejidad del trabajo a desarrollar, para la correcta determinación de los precios unitarios; entendiéndose que los precios unitarios incluye todos los insumos y mano de obra necesarias para la completa y total ejecución, con los requisitos de calidad y funcionalidad para cada uno de los trabajos a realizar, así como también toda aquella tramitación pertinente, tomando en cuenta que correrá bajo su total responsabilidad todos los incidentes o variantes que se presenten durante el periodo de esta contratación hasta la entrega a satisfacción del MINSAL, dicha oferta deberá detallarla en el formulario de oferta que en estas Bases de Licitación se le proporciona. La visita al lugar, se hará en coordinación y conjuntamente con la Dirección de Infraestructura Sanitaria del MINSAL quién designará técnicos idóneos para realizar dicha visita, el día Jueves 31 de Mayo de 2012 a las 10:00 a.m.

Las empresas deberán presentarse a la Unidad de Salud de Salcoatitan, Sonsonate en el horario establecido. Los participantes que por alguna razón no asistan a la visita en conjunto el día programado, Podrán coordinar la visita con la Región Occidental de Salud, para cumplir con este requisito.

12. PRESENTACIÓN, CONTENIDO Y APERTURA DE OFERTA 12.1 Presentación de ofertas

- Las bases de licitación podrán ser consultadas en la dirección electrónica http://www.comprasal.gob.sv y si están interesados en presentar su oferta tienen dos opciones:

Primera opción Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para lo cual deberán cancelar en efectivo el valor por el derecho de obtener dichas bases y retirar el documento físico de la base, en las fechas y monto señalado para la presentación de ofertas en la publicación de convocatoria en medios de prensa escrita, por medio de un mandamiento de ingreso extendido por la UACI del MINSAL, dicho pago se hará en la caja corporativa del Banco Agrícola, ubicada en la misma dirección en el primer nivel y en el caso de los extranjeros podrán cancelar en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.




21

Segunda opción Los interesados podrán obtener las bases de licitación de forma gratuita Registrándose y descargándolas directamente del sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello http://www.comprasal.gob.sv, Las Bases podrán ser descargadas electrónicamente, hasta las 23:59 p.m. del último día de la venta de bases en la UACI del MINSAL.

- Los costos y gastos en que pudieran incurrir los ofertantes para la presentación de ofertas serán sin responsabilidad para el MINSAL. - Los ofertantes deberán presentar sus ofertas con el contenido requerido en el Numeral 12.2 con

sus apartados de las presentes bases de licitación y demás condiciones establecidas en las mismas.

- El Ofertante establecerá la dirección del domicilio y dirección de correo electrónico exacta donde

recibirá las notificaciones de la UACI, así mismo el número de teléfono y fax. En caso de no encontrar la dirección del domicilio, la notificación se hará vía fax o correo electrónico; el ofertante acusara de recibo dichas notificaciones. En caso de no acusar de recibo de las notificaciones por dicho medio, se entenderá que las han recibido satisfactoriamente y quedaran oficialmente notificadas.

- Los ofertantes deberán presentar la OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA en sobre “A” y la

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA en sobre “B”. Toda la documentación deberá

presentarse en original y una copia respectivamente en sobres separados, cerrados y sellados. Los sobres deberán rotularse así: Licitación Pública No. 26/2012, nombre o razón social,

dirección y teléfono del ofertante. Las copias de las ofertas deberán contener toda la documentación de la oferta original.

- Las ofertas deberán presentarse impresas, selladas y firmadas por el Representante Legal, en

el caso de las sociedades o por el ofertante en el caso de ser persona natural. No se aceptarán ofertas o documentación que tenga testados, borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, entrelineas o adiciones, sino están debidamente salvadas al final de cada documento de oferta.

- Las ofertas técnica y económica y los documentos que la acompañen deberán estar escritos en

idioma CASTELLANO o traducidos al mismo cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 12.2.3 de las presentes bases de licitación.

- Las ofertas técnicas y económicas incluirán los índices que faciliten la ubicación de cualquier información durante el proceso de revisión, evaluación y adjudicación. Todas las páginas deberán ser numeradas de forma correlativa.

- La documentación deberá ser presentada en hojas tamaño carta y protegida por cubierta

adecuada para evitar su deterioro por el uso durante las tareas de su revisión y evaluación. - Los ofertantes deberán tomar en cuenta que su oferta no debe sobrepasar el porcentaje

del 30% para subcontratar; de lo contrario la oferta será denominada NO ELEGIBLE para recomendar su adjudicación quedando únicamente evaluada técnica y financieramente.




22

- La presentación de las ofertas se efectuará en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de este Ministerio, en fecha 14 de Junio del 2012, de las 08:00 a.m. a las 10:00 a.m. (hora local). Después de las 10:00 a.m. no se recibirán ofertas.

12.2 Contenido de la oferta

12.2.1 LA OFERTA TÉCNICA deberá ser presentada de conformidad a las condiciones y especificaciones técnicas de las presentes bases y los documentos obligatorios siguientes:

- Nota firmada por el Representante Legal de la empresa en la que indiquen que poseen

instalaciones físicas, debidamente establecidas para sus oficinas administrativas. - Nota firmada por el Representante Legal en la que establezca el número de contratos en

ejecución con el ministerio, adjuntando el informe emitido por el MINSAL según (Anexo No. 16);

Es obligación presentar el dictamen técnico; ya sea que haya ejecutado o no proyectos con el MINSAL.

- Certificado de visita al lugar de la obra, según (Anexo No. 2) dicho formulario deberá ser firmado y

sellado por el delegado de la Unidad de Salud. - Comprobante de experiencia y resultados obtenidos de otros trabajos similares ejecutados y en

ejecución, presentar según (Anexo No. 3), para los proyectos ejecutados deberán presentar actas

de recepción definitiva y los proyectos en ejecución constancia estableciendo el porcentaje de avance de la obra, en ambos casos deberán presentarse firmados y sellados.

- Detalle del personal asignado al proyecto: personal Técnico y Administrativo calificado clave en el

proyecto para realizar los trabajos, indicando claramente las funciones del gerente del proyecto y residente del mismo, anexando currículum vitae con las respectivas copias del título completamente visible.(anexo No. 4).

- Presentar el organigrama del proyecto, listado de los profesionales que participaran, en cada

especialidad. - Listado de subcontratistas según (Anexo No. 5) o haciendo mención que no hará

subcontrataciones (utilizando el mismo anexo) La contratación de Sub-Contratistas, Suministrantes y Proveedores de Servicios con el objeto de garantizar que estos cumplan de igual manera la calidad de los servicios ó materiales a suministrar para el Proyecto.

NOTA: para todo el personal clave asignado al proyecto, así como para las empresas sub-

contratadas, deberá presentar CARTA COMPROMISO que certifiquen la participación de dichas personas y/o empresas en el proyecto. También deberá incluirse la experiencia de las firmas sub-contratadas.

- Listado de maquinaria y equipo disponible en condiciones optimas para realizar los diferentes trabajos.(Ver anexo No. 6)




23

- Programa de ejecución del trabajo en forma detallada, indicando secuencia lógica de actividades, periodo de ejecución por actividad, Suma de actividades dentro del plazo solicitado, tiempo de duración de cada actividad y FLUJO MENSUAL DE DESEMBOLSOS, pudiendo realizar actividades simultáneas según la capacidad de ejecución de la empresa, respetando el tiempo de ejecución solicitado. Este programa de ejecución, presentado en diagrama Gant, incluirá el proceso de DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN. Lo elaborará tomando como base, el PLAZO ESTABLECIDO POR EL MINSAL, tiempo máximo en el cual desarrollará las distintas actividades de desmontaje y demolición durante dicho plazo.

- Nota compromiso firmada por el Representante Legal de la Empresa o Persona Natural, según sea el caso, por medio de la cual se comprometa a cumplir las normas aplicables de las obras requeridas y demás aspectos. (Anexo No. 7).

- Descripción del trabajo y metodología de operación para realizar las obras comprendidas en el

proyecto, que deberá incluir: una descripción grafica y textual de las actividades del proyecto a ejecutar, en base a lo indicado por el MINSAL manifestando la manera de cómo lo ejecutara en el proceso constructivo, basándose en los Términos de Referencia, deberá ilustrarlos con los medios idóneos a su criterio y que sea consecuente con el programa de ejecución que permitan establecer comparación entre las diferentes ofertas y se facilite la evaluación de las mismas.

12.2.2 LA OFERTA ECONÓMICA

Deberá contener la información requerida de acuerdo al formulario de presentación de ofertas según Anexo No.8 y a su vez presentarlo impreso y en CD en formato de Excel; también deberá contener lo siguiente:

Carta firmada por el Representante Legal o Persona Natural, indicando en números y letras, el monto total ofertado.

Los montos ofertados en dólares de los Estados Unidos de América, y se considerarán únicamente dos decimales.

Los precios ofertados deberán incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y se mantendrán en firme durante la vigencia de la oferta y el contrato respectivo.

Las ofertas deben tomar en cuenta que su oferta económica no debe sobrepasar la asignación presupuestaria señalada en las presentes Bases de Licitacion, de lo contrario la oferta será denominada NO ELEGIBLE para recomendar su adjudicación; quedando únicamente evaluada técnica y financieramente.

12.2.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA

OFERTA TÉCNICA.

SI ES PERSONA JURÍDICA NACIONAL, Fotocopia Certificada por Notario de: Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el

Registro de Comercio.




24

Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio. (si las hubiere).

Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación, en caso de presentar esta ultima, deberá adjuntar copia certificada de la matricula anterior.

Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio y Testimonio de la Escritura Pública del poder otorgada por el Representante Legal, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado,.

Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad y/o Apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.

Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal y/o del Apoderado en su caso.

Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la Sociedad.

Estados Financieros Básicos (Balance General con la certificación de depósito que extiende el Registro de Comercio y estado de Resultados debidamente inscritos) del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante según fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, adjuntando el informe y dictamen del examen de auditoria firmado y sellado por el auditor externo.

Originales de los siguientes documentos: Nómina de accionistas suscrita por el Representante Legal y/o apoderado en su caso.

Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la apertura de las ofertas.

Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a la fecha de la apertura de las ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

Solvencia del pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), vigente a la fecha de la apertura de las ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

Solvencias de obligaciones previsionales de las AFP´S e IPSFA vigente a la fecha de apertura de ofertas; en caso de no tener cotizantes de algunas de las AFP´S e IPSFA, deberá presentar las respectivas constancias.




25

Solvencia de Impuestos Municipales de la Sociedad, vigente a la fecha de la apertura de las ofertas, de la Alcaldía Municipal del domicilio del ofertante.

En caso de resultar ganador en la presente licitación, todas las Solvencias requeridas e indicadas anteriormente deberán estar estrictamente vigentes al momento de la contratación.

Referencia Bancaria que refleje las operaciones crediticias en el Sistema Financiero y donde certifique la categoría de cliente “A1 o A2”. En el caso que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de categoría, para los participantes nacionales. Sin embargo en el caso que los ofertantes al presentar sus Estados Financieros, refleje en el Balance General Préstamos a corto o largo plazo no les será aceptada dicha constancia. Dicho documento deberá estar fechado dentro de los treinta días calendario previos a la fecha de apertura de ofertas.

Declaración jurada otorgada ante Notario por parte del Representante Legal de la sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia , plazos de entrega, especificaciones técnicas y de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26; las exclusiones del Artículo 158 y los efectos del artículo 159; todos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica y demás condiciones establecidas en las Bases de Licitación y de haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina del personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los trabajos a realizar según (Anexo 9).

Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta. Tal como lo establece el numeral 20.1 de las presentes Bases de Licitación (ver anexo No. 10)

SI ES PERSONA NATURAL NACIONAL, Fotocopia Certificada por Notario de:

Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el

Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación, en caso de presentar esta ultima, deberá adjuntar copia certificada de la matricula anterior.

Documento Único de Identidad (DUI) vigente.




26

Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT).

Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

Estados Financieros Básicos (Balance General con la certificación de depósito que extiende el Registro de Comercio y estado de Resultados debidamente inscritos) del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante según fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, adjuntando el informe y dictamen del examen de auditoria firmado y sellado por el auditor externo.

Originales de los siguientes documentos:

Deberán presentarse los mismos documentos originales solicitados a las personas jurídicas en las presentes Bases de Licitación exceptuando la Nómina de Accionistas.

SI ES PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA

Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del Ofertante.

Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación, o fusión de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Correspondiente al país del ofertante (si las hubiere)

Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal y testimonio de escritura Pública del poder otorgado por el Representante Legal, en caso de comparecer por medio de apoderado.

Documento de Identidad vigente, Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal y/o apoderado en su caso.

Estados Financieros (Balance General debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del

país de origen y Estado de Resultados) del año 2011 o del periodo que tenga de operar el Ofertante, según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su

elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen, adjuntando el informe y dictamen del examen de auditoria firmado y sellado por el auditor externo.

Referencia Bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero del país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente como excelente o muy bueno, dicha referencia deberá estar fechada por lo menos, dentro de los treinta días calendario anteriores a la fecha indicada para la recepción y apertura de ofertas.

Declaración jurada otorgada ante autoridad competente por parte del Representante Legal de la Sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada;




27

aceptación plena de los términos de referencia , plazos de entrega, especificaciones técnicas y de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26; las exclusiones del Artículo 158 y los efectos del artículo 159; todos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, de estar solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Prevision Social y demás condiciones establecidas en las Bases de Licitación y de haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina del personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los trabajos a realizar según (Anexo No. 9-A)

Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta. Tal como lo establece el numeral 20.1 de las presentes bases de licitación (ver anexo No. 10)

SI ES PERSONA NATURAL EXTRANJERA

Documentos de identidad vigente: Pasaporte o Carné de Residente del ofertante y/o

apoderado en su caso.

Estados Financieros (Estado de Resultado y Balance General debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen) del año 2011 o del período que tenga de operar el ofertante según su fecha de creación de la empresa, firmados por los

responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen, adjuntando el informe y dictamen del examen de auditoría firmado y sellado por el Auditor Externo.

Referencia Bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero del país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente como excelente o muy bueno, dicha referencia deberá estar fechada dentro de los treinta días calendario anteriores a la fecha indicada para la recepción y apertura de ofertas.

Declaración jurada otorgada ante autoridad competente por parte del ofertante y/o apoderado

en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia , plazos de entrega, especificaciones técnicas y de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26; las exclusiones del Artículo 158 y los efectos del artículo 159; todos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, de estar solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social y demás condiciones establecidas en las Bases de Licitación y de haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de




28

incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina del personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los trabajos a realizar según (Anexo No. 9-A)

Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta. Tal como lo establece el numeral 20.1 de las presentes bases de licitación (ver anexo No. 10)

Tanto las Personas Jurídicas o Naturales extranjeras al resultar adjudicadas deberán tramitar, ante el Ministerio de Hacienda de El Salvador, la Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT).

REQUISITOS LEGALES PARA DOCUMENTOS EMANADOS EN EL EXTRANJERO

Todos los documentos solicitados en las presente Bases de Licitación que se extiendan en país

extranjero, deberán presentarse certificados por el funcionario competente del país que emane,

debidamente apostillado y traducidos al idioma castellano y clase de moneda de curso legal

(Dólares de los Estados Unidos de América), con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 24 de

la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. En caso que el

país de origen no sea suscriptor del convenio de la Haya, deberá contener el trámite de autenticas

hasta por el consulado de El Salvador más cercano, posteriormente, deberá autenticarse la firma

del Cónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. No será necesario este

requisito para aquellos documentos privados que no contengan certificaciones oficiales o por

Notarios emitidas en el extranjero, si no únicamente lo referente al trámite de traducción.

APOSTILLADO O AUTENTICA DE FIRMA: Para que los documentos cumplan con este requisito,

la firma que los autoriza debe de estar debidamente autenticada, para lo cual los ofertantes tienen dos

opciones, LA PRIMERA a través de APOSTILLA, Convenio del cual El Salvador es suscriptor y debe

de serlo el país de origen de los documentos y LA SEGUNDA de acuerdo a lo establecido en el

ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES en aquellos casos en que los

documentos se hubieren emitido o iniciado su proceso de emisión bajo la vigencia de dicho Código;

pero si su fecha de emisión es posterior al 30 de junio de 2010 deberá de cumplir lo establecido en el

ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, dichos procedimientos se

detallan a continuación:

CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.

“Art. 1 El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en

el territorio de un estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro estado

contratante.

Se consideran como documentos públicos en el sentido del presente convenio:




29

a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del

estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un Secretario oficial o Agente

oficial.

b) Los documentos administrativos,

c) Los documentos Notariales,

d) La certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la

certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las

autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.

Sin embargo el presente convenio no se aplicará:

a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares,

b) A los documentos administrativos relacionados directamente con la operación comercial

aduanera”.

“ART. 261. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES: Para que haga fe el instrumento

público o auténtico, emanado de país extranjero, la firma que lo autoriza debe estar autenticada

por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o encargado de los Asuntos Consulares

de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de

Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legalización

habrá de ser autenticada también por el Ministro o Subsecretario de Relaciones Exteriores de El

Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de acuerdo

ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello.

También harán fe los instrumentos auténticos emanados de país extranjero extendidos por medio

de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad

de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se

han extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde

proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior.

Si los instrumentos a que se refiere el presente artículo estuvieren escritos en idioma extranjero,

vertidos que sean al castellano por intérprete nombrado por Juez Competente, no hay necesidad

de nueva versión para que obren en los demás tribunales de justicia, u otras oficinas gubernativas,

y tampoco habrá necesidad de esta versión cuando los instrumentos hayan sido ya traducidos de

acuerdo con la ley del país de donde proceden y la traducción esté debidamente autenticada.

Siempre que el Juez o Tribunal, o el Jefe de la Oficina gubernativa donde el instrumento o

instrumentos vertidos en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una nueva

versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona interesada en

ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por juez competente, será la única que se

tomará en cuenta”

“ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL: Los instrumentos

públicos se considerarán auténticos mientras no se pruebe su falsedad.

Sin perjuicio de lo previsto en Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador,

para que se haga fe el instrumento público, emanado de país extranjero, la firma que los autoriza

debe de estar autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o Encargado




30

de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes

del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que

autoriza tal legislación habrá de ser autenticada también por el Ministro o Viceministro de

Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores

que, por medio de Acuerdo Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general

para ello.

También harán fe los instrumentos públicos emanados de país extranjero extendidos por medio de

fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad de

tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se han

extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde

proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior.

Siempre que el Juez o Tribunal, o el jefe de la oficina gubernativa donde el instrumento o

instrumentos vertidos al castellano en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una

nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona

interesada en ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por juez competente, será la

única que se tomará en cuenta.”

12.3 Vigencia de la oferta

El periodo de vigencia de la oferta, será de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

12.4 Apertura Pública de Oferta y cierre de las mismas.

La apertura de las ofertas se efectuará en las Oficinas de la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 14 de Junio de 2012, a las 10:15 a.m. (hora local).

Cada Ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual deberá estar presente en el acto de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo permanecer desde su inicio hasta la finalización. En ese mismo acto tomará de las mismas los datos que consideren necesarios, posteriormente no se dará información alguna.

Facultades de la UACI.

El Representante de la UACI, procederá a admitir las ofertas siempre y cuando sean presentadas en tiempo y contengan la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Las ofertas recibidas extemporáneamente y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de Oferta quedarán excluidas de pleno derecho. Art. 53 de la LACAP.

Cierre

Finalizada la apertura de ofertas, se levantará el acta respectiva, haciendo constar todo lo acontecido, la cual será firmada por los participantes en el acto, a quienes se les entregará una copia de la misma.




31

13. ACEPTACION DE BASES DE LICITACION

Es entendido y convenido que el ofertante al presentar su oferta, da por aceptadas las condiciones y

especificaciones establecidas en las presentes bases de licitación. 14. PROHIBICIONES

Después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso, no se brindará información alguna con respecto al examen, tabulación, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de la misma, a ninguna persona o personas que no estén vinculadas en el proceso de análisis y evaluación de ofertas. Esto se aplica tanto a funcionarios o empleados de la institución contratante, como a personal relacionado con las empresas ofertantes. La infracción a la anterior prohibición dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes. No obstante lo establecido en el inciso anterior, durante el periodo de prohibición, si la comisión evaluadora de ofertas tuviere la necesidad de realizar consultas sobre la aplicación de la LACAP y el Reglamento, podrán realizarse a la UNAC, sin que en dicha consulta se revelen datos identificativos correspondientes a los ofertantes. De conformidad a lo estipulado en el Art. 54 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

No se podrá contratar ni directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tengan cualesquiera de los impedimentos a que se refieren los Art. 25 y 26, las exclusiones a que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Tal como se detalla a continuación:

14.1 IMPEDIDOS PARA OFERTAR (Art. 26 de la LACAP)

a) El Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Diputados Propietarios y Suplentes de la

Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, los miembros de los Concejos Municipales y

del Consejo de Ministros, los Titulares del Ministerio Publico, el Presidente y los Magistrados de la

Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas de la República, los miembros de la Junta

Directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río

Lempa (CEL), los miembros de la Junta Directiva. de las Instituciones Financieras y de Crédito Publico

tales como: Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Social para la Vivienda (FSV), Fondo

Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco

Hipotecario, Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), así como los miembros del Tribunal de

Servicio Civil, del Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, del Registro

Nacional de Las Personas Naturales, Las miembros de Las Juntas de Gobernadores o Consejos

Directivos de Las instituciones Autónomas y todos Los demás titulares de Las instituciones publicas, ni

las personas jurídicas en las que estos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas,

administradores, gerentes, directivos, directores, consejales o representantes legales, no podrán

ofertar en ninguna institución de la Administración Publica;

b) Los funcionarios y empleados públicos y municipales, en su misma institución; ni Las personas

jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores,




32

gerentes, directivos, directores, consejales o representantes legales. Esta disposición también será

aplicable a los miembros de Las Juntas o Consejos Directivos;

c) El cónyuge o conviviente, y Las personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo

grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con Los funcionarios públicos y empleados públicos

mencionados en el literal anterior, así coma las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la

calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores,

concejales o representantes Legales;

d) Las personas naturales o jurídicas que en relación con procesos de adquisición o Contratación,

hayan sido sancionadas administrativa o judicialmente, o inhabilitados por cualquier institución de la

administración pública, por el plazo en que dure la inhabilitación;

e) Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por Administración o

propiedad, con las personas a que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento.

Estas inhabilidades se extienden de igual forma a las subcontrataciones.

Las restricciones previstas para Las personas jurídicas establecidas en este articulo, no serán

aplicables en Los casos que el Estado sea el accionista o cuando la participación de Los socios o

accionistas particulares a que el mismo articulo se refiere, no exceda del cero punto cero cero cinco

por ciento (0.005%).

Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en este artículo son nulas.

14.2 CAPACIDAD PARA CONTRATAR (Art. 25 de la LACAP)

Podrán ofertar y contratar con la administración pública, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones:

a) Haber sido condenado con anterioridad, mediante sentencia firme, por delitos contra la Hacienda

Pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el

Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de

esos ilícitos;

b) Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en

quiebra o concurso de acreedores, siempre que no este rehabilitado;

c) Haberse extinguido por parte de la institución contratante el contrato celebrado con alguna de las

instituciones, por causa imputable al contratista, durante los últimos cinco años contados a partir de la

referida extinción.

d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social;




33

e) Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de

acuerdo a esta Ley;

f) En el caso de que concurra como persona jurídica extranjera y no estuviere legalmente constituida

de conformidad a las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la

legislación nacional, aplicables para su ejercicio o funcionamiento;

g) Haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones, mediante cualquier artificio.

Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin

perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra.

Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial.

Cuando las instituciones de la administración publica tengan conocimiento de las situaciones

anteriores, deberán informarlas a la UNAC, para los efectos legales consiguientes, a través del

funcionario competente." 14.3 INHABILITADOS PARA PARTICIPAR (Art. 158 de la LACAP)

La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contratación

administrativa, al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas siguientes:

I. Inhabilitación por un año:

a) Haber sido sancionado con multa por la misma institución dos o más veces dentro del mismo

ejercicio fiscal;

b) Haber sido sancionado de conformidad al artículo 25 literal c) de la Ley de Competencia.

II. Inhabilitación por dos años:

a) Reincidir en la conducta contemplada en los literales del romano anterior;

b) Si afectare reiteradamente los procedimientos de contratación en que participe;

c) No suministrar o suministrar un bien, servicio u obra que no cumplan con las especificaciones

técnicas o términos de referencia pactadas en el contrato u orden de compra.

III. Inhabilitación por tres años:

a) Reincidir en alguna de las conductas tipificadas en los literales b) y c) del romano anterior;




34

b) No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado, sin causa justificada o comprobada;

c) Obtener ilegalmente información confidencial que lo sitúe en ventaja respecto de otros

competidores.

IV. Inhabilitación por cuatro años.

a) Reincidir en la conducta contemplada en el literal b) del romano anterior;

b) Suministrare dadivas, directamente o por intermedio de tercera persona, a los funcionarios o

empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativa;

c) Acreditar falsamente la ejecución de obras, bienes o servicios en perjuicio de la Institución

contratante.

V. Inhabilitación por cinco años:

a) Reincidir en alguna de las conductas contempladas en los literales b) y c) del romano anterior;

b) Invocar hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación;

c) Participar directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar excluido por el

régimen de prohibiciones de esta Ley.

Las inhabilitaciones a que se refiere este articulo, surtirán efecto en todas las instituciones de la

administración publica, debiendo hacerse por resolución razonada, y de todo lo actuado la UACI deberá

incorporar la información al Registro e informar a la UNAC de dichas inhabilitaciones, para su

correspondiente divulgación.

Si a un proveedor inscrito en el Registro le sobreviene alguna causal de inhabilidad

con posterioridad a la inscripción, esta será dejada sin efecto hasta que cese su inhabilidad."

Art. 159 – No se dará curso a nuevos contratos con el mismo ofertante, mientras este no haya pagado las multas ó el valor del faltante o averías a que haya habido lugar por incumplimiento parcial o total del contrato.

15. EVALUACION DE OFERTAS.

Previo a la evaluación de ofertas técnicas establecida en el numeral 12.2.1 se hará un Examen Preliminar, y los financieros incluidos en el numeral 12.2.3 y sus apartados de las presentes Bases de Licitación. De encontrarse que los documentos presentados poseen errores y omisiones se procederá a prevenir la presentación de los mismos, así mismo la que no haya sido incluida y que se hubiese solicitado en las Bases, para lo cual se le asignará un plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. Si la información es presentada extemporáneamente, se tomará como no presentada. El ofertante que no cumpla en su totalidad con la información técnica y




35

financiera solicitada, será disminuida su ponderación con respecto al parámetro incumplido.

Para el caso de la capacidad legal de la Sociedad y de la persona natural, establecida en el numeral 12.2.3, solamente será revisada y no evaluada, por lo que no se le asignara puntaje. La revisión se

realizará con base a la documentación presentada, se examinará que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y requisitos legales establecidos en cada caso en las Bases de Licitación, en caso de encontrarse que alguna documentación de la sociedad o persona natural establecida en dicho numeral de las Bases de Licitación no ha sido incluida, se procederá a prevenir la presentación de la misma, para lo cual se le asignará el plazo de TRES DIAS HABILES, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación, a excepción de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la cual únicamente no podrá ser subsanada en los aspectos del monto asegurado y la vigencia de la misma, aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas si podrán ser subsanadas, pero no por cambios en el monto que se ha establecido; por lo que de no superar las observaciones efectuadas la oferta será considerada NO ELEGIBLE. Si la información es presentada extemporáneamente se tomara como no presentada determinándose como NO ELEGIBLE. En caso de no presentar la documentación requerida ó que ésta no esté de acuerdo a lo solicitado, la oferta será denominada como NO ELEGIBLE para recomendar la adjudicación quedando únicamente evaluada Financiera y Técnicamente.

Así mismo, se evaluará la oferta económica y si hay errores de cálculo estos serán rectificados de la siguiente manera: Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad correspondiente, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. La única excepción será un error obvio en la ubicación del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

15.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS La Comisión de Evaluación de Ofertas, procederá a efectuar el análisis utilizando para ello la siguiente metodología: 15.1.1 EVALUACION DE LOS ASPECTOS TECNICOS 70%

PORCENTAJE

FACTORES DE EVALUACION PARCIAL TOTAL

Descripción del trabajo y Metodología de operación (Presentarla según lo establecido en 14.2.1.)

5.0

Programa de trabajo y flujo mensual de desembolso 5.0

. Secuencia lógica de actividades 1.25

. Periodo de ejecución por actividad 1.25

. Suma de actividades dentro del plazo solicitado 1.25

. Flujo mensual de desembolso 1.25

PERSONAL TECNICO ASIGNADO AL PROYECTO

Gerente del proyecto (según Currículum Vitae) 10.0

. Grado académico con experiencia general 1.5




36

PORCENTAJE

FACTORES DE EVALUACION PARCIAL TOTAL

. Experiencia en dirección administrativa de proyectos

. Experiencia en formulación de proyectos similares 4.5

2.5

Carta compromiso de participación en el proyecto 1.5

Residente del proyecto (según Currículum Vitae) 10.0


. Experiencia en cargos de dirección operativa de proyectos similares (2.0 por proyecto, hasta un máximo de 3 proyectos)

6.0

. Carta compromiso de participación en el proyecto 1.5

Ingeniero Hidráulico (según Currículum Vitae) 5.0


Experiencia en cargos de dirección operativa y construcción de proyectos similares.

1.5


Ingeniero Electricista (según Currículum Vitae) 5.0


Experiencia en cargos de dirección operativa y construcción de proyectos similares

1.5


Equipo de Transporte y Maquinaria apropiado para el tipo de proyecto a realizar

5.0

Experiencia de la empresa en proyectos de superficies iguales o superiores a 180.00 Mts. cuadrados. (5.0 por proyecto, hasta un máximo de 5 proyectos; con sus respectivas actas de recepción definitiva).

25.0

TOTAL EVALUACIÓN TECNICA 70

15.1.2 EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA (30%)

La capacidad financiera se evaluará con base a los Estados Financieros (Balance General con su respectiva Certificación de Deposito emitida por el Registro de Comercio o inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen y Estados de Resultados) al 31 de Diciembre del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante, según fecha de creación de la

empresa, firmados por los responsables de su elaboración, debidamente auditados acompañados del informe y dictamen financiero del examen de auditoría externa, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría o autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen del participante. Evaluando las razones financieras de índice de solvencia, capital de trabajo, índice de endeudamiento y las referencias bancarias de acuerdo al siguiente detalle:




37

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION PONDERACION

Índice de Solvencia Mínimo Is= 1 para obtener puntaje mínimo. Se obtiene de dividir el activo circulante entre el pasivo circulante en el último balance, obteniéndose la relación uno a uno, de no cumplir con dicha relación se asignará cero por ciento.

7.5

Capital de trabajo Se obtiene de restar al activo circulante el pasivo circulante, el resultado deberá ser positivo de resultar negativo se asignara cero por ciento.

7.5

Índice de Endeudamiento Se obtiene de dividir el pasivo total entre el activo total y el resultado deberá ser menor o igual que 1, de no cumplir con dicha relación se asignará cero por ciento.

7.5

Referencias Bancarias Presentar al menos una referencia que refleje operaciones en el ámbito Bancario y donde certifique la categoría de cliente “A1” o “A2”. En el caso que el suministrante no tenga operaciones crediticias

en el Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de

categoría, para los participantes nacionales. Sin embargo en caso de que los ofertantes al presentar sus Estados Financieros, reflejen en el Balance General Préstamos a corto o largo plazo no les será aceptada dicha constancia. En el caso de los oferentes extranjeros, como excelente o muy bueno, dicho documento deberá estar fechado dentro de los treinta días calendario a la fecha de apertura de ofertas. de no

presentar dichas referencias se asignará cero por ciento.

7.5

Sub-Total 30

Las ofertas deberán alcanzar un porcentaje como mínimo del 85% de la evaluación técnica – financiera para ser considerada su propuesta económica; es decir que solamente las ofertas que alcancen dicho porcentaje serán sujetas de recomendar su adjudicación, a la propuesta económica de menor precio entre las que cumplan con los requisitos técnicos, financieros, administrativos y legales solicitados en las Bases de Licitación.

Durante el proceso de evaluación de las ofertas si se considerara necesario realizar aclaraciones sobre aspectos que no modifiquen sustancialmente la oferta, la UACI podrá a requerimiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas solicitar dichas aclaraciones en el plazo que el MINSAL le señale.

El MINSAL, se reserva el derecho de recomendar la adjudicación de la presente licitación a aquellas empresas ofertantes que ya tengan contratos vigentes de tres o más proyectos en ejecución con este Ministerio y cuyo grado de avance en la ejecución de la obra sea mayor o igual al 80%, para estos casos será sometido al análisis técnico del avance de la ejecución de las obras, emitido por el administrador del Contrato, Jefatura de la Unidad de Ingeniería y Visto Bueno de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.

El MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluación aquellos ofertantes que hayan incumplido contratos celebrados con el Ministerio, o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje. Asimismo, no se tomaran en cuenta aquellas ofertas que dentro de su nomina de accionistas, junta directiva o administración tengan incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el MINSAL.




38

EL MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluación aquellas ofertas que incluyan dentro de la nomina de personal asignado al proyecto personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los términos de referencia y especificaciones técnicas de los trabajos a realizar.

Las solicitudes de aclaraciones y respuestas se harán por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios unitarios o de los elementos sustanciales de la oferta.

El MINSAL se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de la documentación presentada o información proporcionada por el ofertante.

La Comisión de Evaluación de Ofertas, elaborará un informe de recomendación basado en los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación que comprenderá la calificación de la (s) oferta(s)

Al final de la evaluación, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el Acta de recomendación la cual será firmada por los mismos.

16. PRORROGA, DECLARACION DESIERTA Y DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION

La Titular del MINSAL podrá establecer la prórroga de la licitación, así como declararla desierta o dejar sin efecto. El MINSAL emitirá una resolución razonada de tal decisión; la cual será notificada a todos los participantes.

17. ADJUDICACION Y PLAZOS

17.1 ADJUDICACION La autoridad competente para la adjudicación del contrato de la obra objeto de la presente licitación será la Titular del MINSAL, quien emitirá la Resolución de Adjudicación.

17.2 PLAZOS

La adjudicación no podrá ser superior al plazo de 60 días calendario después de la apertura de ofertas; pudiendo la Titular de la Institución, en casos excepcionales, prorrogarlo por 30 días más. Se establece el plazo de 5 días Hábiles, a partir del día siguiente de recibida la notificación de la Resolución de Adjudicación, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Superior del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación, indicando en la misma a la persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los documentos que legitimen la calidad con que actúa. Así como también fotocopia certificada por Notario del Documento Único de Identidad (DUI) y NIT de la persona que suscribirá el contrato, en caso de ser Nacional y para los Extranjeros, pasaporte o carné de Residente y NIT. Así mismo deberá de establecer numero de teléfono, fax y dirección según nomenclatura.




39

17.3. Otras Consideraciones

- La Titular del Ministerio de Salud adjudicará la obra licitada y se reserva el derecho de declarar desierta la licitación cuando solo hubiere una oferta y no cumpla con lo requerido en las bases y no estuviere acorde con los precios de mercado.

- Así mismo, al momento de la adjudicación, el MINSAL se reserva el derecho de disminuir las cantidades, de acuerdo a la situación emergente que se le presente, previa autorización y no tendrá responsabilidad alguna de su parte.

- La UACI de este Ministerio publicará el resultado de la adjudicación una vez se encuentre en

firme, por medio de prensa escrita, Vía Internet en la dirección www.salud.gob.sv, Opción Adquisiciones y Contrataciones y www.comprasal.gob.sv, además, dicho resultado a los ofertantes participantes de la licitación, en las direcciones proporcionadas oficialmente.

17. RECURSO DE REVISION

Los Ofertantes podrán presentar recurso de revisión el cual deberá interponerse por escrito ante el funcionario que dictó el acto de adjudicación, a más tardar dentro de los (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 77 de la LACAP. La presentación de un recurso, suspenderá el proceso hasta su solución. Para su resolución el MINSAL dispondrá de un término perentorio de diez (10) días hábiles posteriores a la admisión del mismo. Para la admisión del recurso se dispondrá de tres (3) días, según lo estipulado en el Art. 57 del Reglamento de la LACAP.

EL MINSAL se reserva la facultad contenida en el Art. 77 inciso tercero de la LACAP: que literalmente dice: “…si de la resolución al recurso de revisión resulta que el acto quedare en firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de adquisiciones y contrataciones”. En virtud del contenido de esta disposición legal el MINSAL, podrá reclamar al recurrente en concepto de daños y perjuicios generados por la suspensión de la contratación en el lapso comprendido entre la interposición del recurso y su resolución y cuando la adjudicación o acto impugnado quedare firme, comprobándose mediante el análisis del fondo del mismo que sus argumentos son improcedentes”.

18. ADMINISTRACION DEL CONTRATO La Unidad correspondiente del MINSAL propondrá al Técnico o los Técnicos idóneos como administradores del contrato quien o quienes serán nombrados por La Titular, para el cumplimiento de dicha actividad y estará a cargo de los mismos con las responsabilidades establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, las cuales se detallan a continuación:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales. b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión de los contratos e informar

de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.

http://www.salud.gob.sv/

http://www.comprasal.gob.sv/




40

c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.

d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.

e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción provisional y final de las obras de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP.

f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes.

g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones al contrato, una vez identificada tal necesidad.

h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles.

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

19. PLAZO PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS (MODELO DE CONTRATO ANEXO No. 14)

CELEBRACIÓN

La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para celebrarse. Sí éste no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, quedará sujeto a las sanciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y se procederá a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. PRORROGA DE LOS CONTRATOS Si el retraso del contratista se debiera a causa no imputable al mismo debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prorroga equivalente al tiempo perdido, y el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prorroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la entrega correspondiente. (8) (Art. 86, LACAP)

MODIFICACIÓN DE CONTRATO El MINSAL podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la LACAP, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas.

Para efectos de la LACAP, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que




41

no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.

La comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad de la Titular del MINSAL.

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento del, monto original del contrato, de una

sola vez o por varias modificaciones, se considerará como una nueva contratación, por lo que

deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la

LACAP, so pena de nulidad de la modificación correspondiente.

La Titular podrá autorizar dicha modificación, justificándola financieramente y emitiendo la

correspondiente resolución razonada, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de

Compras Públicas.

Prohibición de Modificación. Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminados a cualquiera de los siguientes objetivos: a) Alterar el objeto contractual; b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula, y la responsabilidad será del titular de la institución."

20. GARANTIAS

20.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor de OCHO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($ 8,000.00), la cual estará vigente durante el plazo de 150 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de ofertas indicadas en

las presentes Bases de Licitación y serán devueltas cuando el ofertante favorecido presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato. (Anexo No. 10).

20.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato El adjudicatario deberá presentar en la UACI del MINSAL la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por el doce por ciento (12%) del valor total de la obra adjudicada y contratada, la cual deberá presentar

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de distribución del contrato respectivo y estará vigente durante el plazo de un año contado a partir de dicha fecha. (Anexo No. 11). La UACI entregará el Quedan correspondiente.

20.3 Garantía de Buena Obra El Contratista garantizará la buena calidad de la obra entregada. Para lo cual presentará una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y deberá presentarse en la UACI dentro de los

DIEZ DIAS HABILES posteriores a la fecha en que la obra sea recibida a entera satisfacción, de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto levantará la Unidad de Ingeniería de Salud (UIS) y estará vigente durante el plazo de DIECIOCHO MESES contados a partir de dicha fecha. (Anexo No. 12)

La UACI entregará el Quedan correspondiente.




42

20.4 Garantía de Buena Inversión de Anticipo Cuando el CONTRATISTA lo requiera, el MINSAL podrá otorgarle un anticipo hasta por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total del contrato, para lo cual deberá presentar en la UACI una Garantía de Anticipo por el valor del 100% del anticipo a otorgar, la cual deberá estar vigente hasta la deducción total del mismo. (Anexo No. 13).

Para ello, el Contratista presentará al MINSAL juntamente con su solicitud de anticipo, un plan de utilización del anticipo, el cual deberá contener el nombre de las partidas, montos y fechas de utilización, avance físico – financiero programado, comprometiéndose el contratista a seguir dicho plan, lo que deberá tener la aprobación del Administrador del Contrato y Visto Bueno de la Jefatura de la UIS. El MINSAL se compromete a entregar este anticipo; toda vez que haya cumplido con la presentación de la garantía de la Buena Inversión del Anticipo legalmente rendida. El MINSAL se reserva el derecho de verificar si dicho anticipo ha sido utilizado conforme el plan de utilización del anticipo. De comprobarse la mala utilización del anticipo, se hará efectiva la Garantía de Buena Inversión de Anticipo.

Se efectuaran las siguientes retenciones: Para amortizar el anticipo otorgado, de cada pago se retendrá un porcentaje igual al concedido en concepto de anticipo que le fue entregado, hasta que éste quede cancelado.

20.5 Especies de Garantías Deberán ser Fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o Extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión; Art. 32 inciso último de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las compañías que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

NOTA: En ningún caso se aceptara cheque certificado.

21. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO El plazo de Ejecución del Proyecto será de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la Orden de Inicio emitida por el MINSAL, por medio de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería y la Administración del Contrato. Además, deberá considerar que para la realización del Proyecto en el plazo estipulado en estos términos, podría requerirse la implementación de dos o más turnos de trabajo de su personal de campo y administrativo, ya que no se aceptarán prórrogas de tiempo sin justificación. PRÓRROGAS AL PLAZO CONTRACTUAL

El Contratista está obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningún retraso en




43

la ejecución que sea imputable al Contratista, podrá tomarse como causal de prórroga para extender la duración del plazo contractual, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor. Para efectos de trámite de solicitud de prórroga al plazo contractual, será requisito indispensable la elaboración y presentación de un informe técnico completo que respalde y justifique todas y cada unas de las causales que motivan la respectiva solicitud de prórroga, debidamente firmada y sellada por el Contratista, La Supervisión y la Administración del Contrato, así como, el Visto Bueno de la Jefatura de la unidad de Ingeniería del MINSAL

22. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS La Supervisión del Trabajo, estará a cargo de la Unidad de Ingeniería del MINSAL a través del Administrador del Contrato y Supervisor del Proyecto, quienes se encargarán del control y seguimiento de la obra. Serán responsables de la revisión del trabajo que el Contratista vaya realizando y serán los que controlen la calidad de los trabajos a realizar de encontrar deficiencias por la mala calidad de estos, la Supervisión lo asentará en bitácora para que el Contratista haga las correcciones correspondientes, el Contratista absorberá los costos en que incurriere. La falta de acatamiento de tales indicaciones será motivo de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para el Ministerio; y se ha de considerar a futuro para cuando el Contratista participe en otra licitación.

23. INFORMES EN LA ETAPA DE EJECUCION: Fondos PEIS

El monto de las obras a ejecutar será pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y medida en campo. El Contratista deberá presentar mensualmente el diagrama de Gantt y CPM, y flujo mensual de desembolso el cual comprenderá el avance real de la obra para que la Supervisión y la Administración del Contrato realicen la comparación entre lo ejecutado y lo proyectado. En el proceso de la obra el Contratista presentara a la Unidad de Ingeniería de Salud un informe mensual que contendrá:

Las memorias de cálculo y pruebas realizadas.

Descripción del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el período de la misma en el cual detallará; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional y otros.

Fotografías de los procesos constructivos realizados acompañadas de una descripción relacionada con la misma en cada estimación.

De la remisión de estos documentos dejará constancia por escrito y se enviara junto a la liquidación final a la UACI para efectos de pago, previa aprobación de la Administración del Contrato del Proyecto y la Jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL. Para la Recepción Definitiva del Proyecto se deberá elaborar un Acta la cual contendrá como mínimo, entre otras la información siguiente: Lugar, día y hora de recepción de la Obra Nombre del contratista Fecha y Referencia del Contrato




44

Características de la Obra Nombre, Cargo y Firma del Contratista Nombre, Cargo y Firma de las personas que reciben la Obra Cualquier otra información pertinente. INDICACIÓN GENERAL Todas las Actas y otros documentos de carácter legal relacionados con el Proyecto deberán expedirse y distribuirse en original a todas las instancias involucradas. (Director de la Región Metropolitana de Salud, la Administración del Contrato y la Supervisión, entre otros).

PARA EFECTOS DE PRESENTACION DE LOS PLANOS AL FINALIZAR LA OBRA

Para efectos de liquidación final del Contrato Se deberá presentar dos (2) juegos de planos en digital (2 CD) de todo el inmueble, como quedo construido, dos copias impresas en papel bond en original, una para el establecimiento respectivo y otro para Ingenieria del MINSAL .Planos de “como quedó la obra”, incluye: levantamiento topográfico (planimetría y altimetría) Planos arquitectónicos (plantas de conjunto, arquitectónica, de acabados, elevaciones, secciones, etc.) y planos de todas las especialidades, en escala 1:50 ó 1:75 ó la proporcional al tamaño de la hoja (según la requiera el especialista) y el membrete, y detalles en escala de todas las especialidades en 1:20 o 1:10; archivos digitales (2 CD).

La Bitácora: El original será entregado al MINSAL debidamente empastada (pasta dura), con indicación del número de Contrato y nombre del proyecto. De la remisión de estos documentos dejará constancia por escrito y se enviará junto a la liquidación final a la UACI para efectos de pago, previa aprobación de la Supervisión, la Administración del Contrato y la Jefatura de la Unidad de Ingeniería.

24. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

ACEPTACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS. Cuando los trabajos especificados en el contrato hayan terminado, incluidas obras adicionales si las hubiere, el contratista dará aviso por escrito al Administrador del Contrato, quien procederá dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes de dicho aviso, a efectuar la recepción provisional.

25. PLAZOS DE REVISION

La Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL a través del Administrador del Contrato, dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la fecha del acta de recepción provisional, revisará la obra y hará las observaciones correspondientes y si encontrare defectos o irregularidades requerirá al contratista para que las subsane, dentro del plazo que el MINSAL le establecerá dependiendo de la magnitud del defecto sin que sobrepase el plazo contractual.

Si el contratista no las subsana, se tendrá por incumplido el contrato, el MINSAL corregirá los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantías respectivas.




45

El MINSAL verificará que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el contrato mediante una inspección minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad con los planos y especificaciones técnicas correspondientes. La inspección se verificará en presencia del contratista o de un delegado que este nombre para tal

efecto, levantando y firmándose el acta de recepción correspondiente. 26. RECEPCION DEFINITIVA La UIS del MINSAL a través del Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la recepción provisional procederá en un plazo máximo de DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de notificada la superación de las observaciones efectuadas en la recepción provisional y se haya comprobado no existir defectos o irregularidades en la obra, se procederá a la recepción definitiva elaborándose el acta correspondiente en presencia del contratista o de un delegado que éste nombre; dicha acta deberá ser firmada tanto por la unidad solicitante, el Administrador del Contrato como por el contratista o su delegado.

27. FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO La cancelación se hará en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del MINSAL, en Dólares de los Estados Unidos de América.

Para los contratistas Nacionales el pago se hará mediante las modalidades de : cheque o abono

a cuenta en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el Contratista presente en la Tesorería del MINSAL, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud; incluyendo en la facturación Número de Contrato, Número de Licitación, Número de Resolución de Adjudicación, Nombre del proyecto, Precio Unitario, Precio Total y la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), original y copia de las estimaciones aprobadas por el Administrador del Contrato y el visto bueno del jefe de la Unidad de Ingeniería, las estimaciones certificaran las cantidades de trabajo ejecutadas de acuerdo al programa de avance físico financiero, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato correspondiente, extendidas por la UACI, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI del MINSAL, para entregar el QUEDAN respectivo en la Tesorería del MINSAL, debiendo presentar la contratista copia de esta documentación en la UACI para efecto de control del Contrato.

Para los contratistas Extranjeros, El pago se hará mediante las modalidades de: Cheque o

transferencia cablegráfica, en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el contratista presente en la tesorería del MINSAL, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura a nombre del Ministerio de Salud; incluyendo en la facturación número de Contrato, Número de Licitación, Número de Resolución de Adjudicación, Nombre del Proyecto, Precio Unitario, Precio Total, original y copia de las estimaciones aprobadas por el Administrador del Contrato y el visto bueno del jefe de la Unidad de Ingeniería, las estimaciones certificaran las cantidades de trabajo ejecutadas de acuerdo al programa de avance físico financiero, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato correspondiente, extendidas por la UACI, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI MINSAL, para entregar el QUEDAN respectivo en la Tesorería del MINSAL, debiendo presentar la contratista copia de esta documentación en la UACI para efecto de control del Contrato.




46

El ofertante deberá considerar que el MINSAL retendrá el 13% del Impuesto a la transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), incluido en el monto ofertado y emitirá el cheque a favor del ente fiscalizador, para que haga efectiva la cancelación. El monto del contrato será pagado, de la siguiente manera:

Anticipo: Si el Contratista lo considera, al iniciar la obra, podrá hacer uso del Anticipo equivalente Hasta el 30% del monto total del contrato, y debe retenerse y amortizarse en la misma proporción de cada estimación presentada. Este anticipo estará condicionado para utilizarlo en la adquisición de bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de los trabajos a realizar. Para dicho pago deberá presentar anexo a la factura: plan de utilización del anticipo, avance físico y financiero programado, estos documentos deberán ser firmados por el Administrador del Contrato y el Visto Bueno del Jefe de la Unidad de Ingeniería, así también, deberá presentar original de las notas de aprobación de las garantías que estipula el Contrato, las cuales son extendidas por la UACI de este Ministerio. El Contratista para recibir el anticipo correspondiente al proyecto, deberá presentar un Plan de utilización, dicho plan contendrá, entre otros, lo siguiente: Detalle de los materiales, insumos, adquisición de bienes o servicios necesarios para ser utilizados en la ejecución del proyecto, este deberá contar con su correspondiente cuantificación, valorización y fecha de utilización; para efecto de comprobación de su correcta utilización, el Contratista deberá presentar al Administrador del Contrato la documentación legal pertinente para su aprobación. Para efectos de liquidación del anticipo, el Contratista deberá presentar un informe de la utilización de dicho anticipo, esto será con el propósito que el Administrador del Contrato verifique su concordancia con el Plan Presentado.

Estimaciones: A medida que avance la obra, el Contratista deberá presentar para pago la factura correspondiente a cada estimación, éstas certificarán las cantidades de trabajo ejecutadas durante el mes, de acuerdo al Programa de Avance Físico y Financiero programado. Para dicho pago deberá presentar anexo a cada factura: cuadro resumen, hoja de estimación, memoria de cálculo, cuadro de avance físico, cuadro de avance financiero del mes respectivamente, firmados por la Supervisión y el Visto Bueno del Administrador del Contrato y del Jefe de la Unidad de Ingeniería y fotografías de los procesos relevantes.

Pago Final: La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el trabajo y que el Administrador del Contrato haya emitido el Acta de Recepción Final con el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería; con lo cual se liquidara la obra. Para este pago se presentará anexo a la factura la siguiente documentación:

Actas de recepción provisional y definitiva de la obra, (original).

Solvencia del ISSS (original).

Certificado de Garantía de los trabajos (original).

Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al establecimiento respectivo, un




47

juego de copias de planos (impreso y disco compacto), de cómo quedo la obra.

Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería del MINSAL, un juego de planos en original (papel bond), y en disco compacto, de cómo quedo la obra.

Copia de nota de aprobación de la garantía de buena obra, emitida por la UACI. Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería del MINSAL, la bitácora original debidamente anillada o empastada.

28. CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD Y REVOCACION DEL CONTRATO Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo el MINSAL, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder.

29. SANCIONES Y MULTAS

29.1 Sanciones

Si el contratista incumpliere cualesquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeto a las sanciones reguladas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 29.2 MULTAS

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

29.3 Efectividad de la Garantía de Mantenimiento de Oferta Esta garantía se hará efectiva a favor del MINISTERIO DE SALUD en los siguientes casos:

Si el oferente no acepta la adjudicación dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES después de la respectiva notificación.

Si el oferente no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido en el art. 81 de la LACAP.

Si después de firmar el contrato el licitante ganador no presentare en un periodo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la entrega del Contrato, la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el periodo de validez estipulado en las presentes Bases. En cualquiera de estos casos el MINISTERIO DE SALUD procederá a suscribir contrato con el segundo mejor evaluado, y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas.




48

29.4 Efectividad de Garantía de Cumplimiento de Contrato

En caso de incumplimiento del contrato, el MINISTERIO DE SALUD hará efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos:

Incumplimiento de cualquiera de las entregas contempladas en el contrato, sin causa justificada.

Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en las presentes Bases de Licitación y demás cláusulas contractuales.

29.5 Efectividad de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo. Esta garantía se hará efectiva a favor del MINSAL en el siguiente caso: Cuando el MINSAL a través del administrador del contrato, determine que el anticipo otorgado, no lo ha ejecutado de acuerdo al plan de utilización en la adquisición de bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de los trabajos a realizar, en el avance físico-financiero programado.

29.6 Efectividad de Garantía de Buena Obra En caso de presentarse problemas de calidad en el objeto de este contrato, el MINSAL hará efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos.

Cuando se detecten fallas, desperfectos o irregularidades en la calidad de la Obra y no sean subsanadas en el tiempo establecido a partir de recibida la notificación.

Cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la calidad de las Obras.

30. SOLUCION DE CONFLICTOS

Toda discrepancia que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegaré a una solución, se recurrirá a los tribunales comunes. 31. SOLVENCIAS VIGENTES PARA CELEBRAR CONTRATO Cuando se distribuya la resolución de adjudicación, el oferente ganador, estará obligado a presentar en un plazo 5 días hábiles, todas las solvencias vigentes requeridas e indicadas en estas bases de

licitación, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la contratación, de no hacerlo constituirá un impedimento para contratar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 literal “d” de la LACAP, trayendo como consecuencia dejar sin efecto la adjudicación y concederla a la siguiente mejor opción evaluada, así mismo se procederá hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 32. ASPECTOS SUBSANABLES

Se considerará como aspecto subsanable los errores u omisiones en los requisitos establecidos en los numerales 12.2.1 y financieros incluidos en el numeral 12.2.3, de estas Bases de Licitación. El MINSAL otorgará un plazo máximo de 3 DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la

notificación para su presentación, el ofertante que no cumpla en su totalidad con la información solicitada será disminuida su ponderación con respecto al parámetro incumplido. Con relación a los documentos legales requeridos en el numeral 12.2.3, de estas Bases de Licitación podrán ser subsanados, para lo cual el MINSAL otorgará un plazo máximo de 3 DÍAS HÁBILES

contados a partir del día siguiente de la notificación para su presentacion. En el caso de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, no podrá ser subsanada en el monto asegurado y la vigencia de la misma, (aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras




49

mal colocadas u omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas); de no superar las

observaciones efectuadas, la oferta presentada será denominada NO ELEGIBLE para recomendar la adjudicación.

San Salvador, 23 de Mayo de 2012.

DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE VICE-MINISTRA DE SERVICIOS DE SALUD

(ENCARGADA DEL DESPACHO)




50

ANEXOS




51

MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ANEXO 1

El ofertante recibirá en formato digital la siguiente información:

Planos constructivos en PDF y en formato DWG.

Guía Técnica de Señales y Avisos de Protección Civil para Establecimientos de Salud. (en formato digital).

Detalle de Preinstalaciones de equipos para la Unidad de Salud (Anexo 1).

Especificaciones Técnicas (Anexo No 1).




52


ANEXO No. 2

CERTIFICADO DE VISITA DEL LUGAR

Proyecto

“CONSTRUCCION, AMPLIACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAS Y/O REMODELACION DE UNIDAD DE SALUD DE SALCOATITAN, SONSONATE”

(FASE CONSTRUCCION)

Por medio de la presente certifico que yo,…………………………………………………..... de parte……………………………………………………………………………………………. (Nombre de la Empresa ofertante) Declaro haber visitado el lugar donde se construirá la Unidad de Salud de Salcoatitán, habiendo estudiado previamente los documentos de la licitación y cuidadosamente examinado el lugar. Al mismo tiempo certifico que estoy satisfecho con la descripción del trabajo a ejecutar bajo las explicaciones recibidas por el MINSAL y que he entendido perfectamente los trabajos a ejecutar como está especificado en las bases de esta Licitación.

Contratista:

Cargo y sello:

Por MINSAL:

Cargo y sello: Delegado de la Unidad de Salud

FECHA:




53


ANEXO No. 3

Proyecto “CONSTRUCCION, AMPLIACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAS Y/O REMODELACION DE

UNIDAD DE SALUD DE SALCOATITAN, SONSONATE”

(FASE CONSTRUCCION)

CUADRO DESCRIPTIVO DE TRABAJOS SIMILARES EJECUTADOS POR LA EMPRESA

NATURALEZA

DEL PROYECTO

UBICACION

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

FINALIZACION

AREA DE

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Se tomará en cuenta, la experiencia en Proyectos similares a las de los trabajos en cuestión en cada uno de los últimos diez años, una descripción de los Proyectos que El Contratista este ejecutando, o

de los compromisos contractuales, y clientes a quienes se pueda solicitar más información acerca de esos contratos. Se define como proyectos similares, tales como: Construcciones y/o reparaciones de clínicas o Unidades de Salud, Condominios habitacionales, Condominios de oficinas, Oficinas gubernamentales, Centros comerciales, entre otros. No califican: hangares, obras de distribución de agua potable, obras de riego, electrificación, centros recreativos, carreteras, obras exteriores, etc. Se tomarán en cuenta para efectos de evaluación aquellos proyectos con superficies iguales o superiores a 180.00 m² y deben ser proyectos como Contratista directo y no trabajos realizados como Subcontratista de otra empresa. Presentar Acta de Recepción Definitiva debidamente, selladas y firmadas de cada proyecto ejecutado (no se aceptarán constancias proyectos ejecutados). Nombre y Firma del representante: Sello: Fecha:




54

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ANEXO Nº 4

Proyecto


(FASE CONSTRUCCION)

PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO AL PROYECTO

NOMBRE CARGO

PROFESION NACIONALIDAD

AÑOS DE

EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES

GERENTE RESIDENTE ELECTRICISTA HIDRAULICO

Para el personal siguiente: Gerente del proyecto, residente del proyecto, especialistas (ingenieros o arquitectos diferentes para cada especialidad solicitada), se deberá presentar el Currículo, indicando claramente la experiencia en proyectos trabajados con el cargo desempeñado, fotocopia legible del título y carta compromiso que certifique la participación del profesional con el cargo propuesto en el proyecto.

Nombre y Firma del Representante: Sello: Fecha:




55

MINISTERIO DE SALUD


ANEXO Nº 5

Proyecto

““CONSTRUCCION, AMPLIACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAS Y/O REMODELACION DE UNIDAD DE SALUD DE SALCOATITAN, SONSONATE”

(FASE CONSTRUCCION)

LISTADO DE SUB CONTRATISTAS

SUB CONTRATISTA

ALCANCES DEL SUB CONTRATO

PARTIDA %

El Ofertante, si considera procedente subcontratar parte de los servicios de construcción deberá manifestarlo

expresamente, el total de los cuales, no deberá exceder el 30% del Monto Contractual.

Si no existiere dicha intención, también deberá expresarlo en este mismo cuadro.

Nombre y Firma del Representante: Sello: Fecha:




56

MINISTERIO DE SALUD


ANEXO Nº 6

Proyecto


(FASE CONSTRUCCION)

LISTADO DE EQUIPO DISPONIBLE EN CONDICIONES ÓPTIMAS.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA MODELO VALOR

ACTUAL

Nota:

Deberá utilizarse este mismo formato para detallar indistintamente para Construcción: equipo de transporte pesado, maquinaria y equipo de construcción, recursos tecnológicos (equipo de oficina y equipo de cómputo). Nombre y Firma del Representante: Sello: Fecha:




57


ANEXO No. __

CARTA COMPROMISO DEL CONTRATISTA

Sres. MINISTERIO DE SALUD PROYECTO: “___________________________________________” Atentamente nos referimos a la Solicitud de Licitación Pública No.____________

Sobre ese particular, después de revisar las bases de licitación adquiridas en la UACI y sus adendas, en mi calidad de representante legal de la empresa: ____________ _________________________________ Declaro expresamente: 1. Que la empresa que represento se encuentra altamente capacitada y garantiza que todos los trabajos que habrá de

llevar a cabo serán ejecutados con diligencias y eficiencias profesionales y de conformidad con sanos principios de Arquitectura e Ingeniería, normas, Especificaciones Técnicas y los mejores métodos y materiales comprobados para el desarrollo de la obra.

2. Que la empresa permitirá el ingreso de personeros del MINSAL a nuestras oficinas, previo a la adjudicación a fin de verificar las instalaciones físicas, maquinaria, equipo y demás recursos disponibles a ser utilizados en la ejecución del Proyecto.

3. Que la maquinaria y los equipos ofrecidos son de buena calidad, y se encuentran en buenas condiciones, adaptados a las condiciones locales.

4. Que nos comprometemos a dar alta prioridad a la solución de los problemas ocasionados por situaciones críticas que se presenten durante la ejecución del Proyecto.

5. Que aceptamos si el MINSAL a través de la Administración del Contrato comprueban que las obras, materiales, maquinaria y equipos utilizados en la obra, no cumplen con las normas aplicables, no son a satisfacción del MINSAL, podrán ser rechazados y deberán ser modificados o reemplazados por obras, materiales, maquinaria, equipos adecuados; así como el personal asignado al Proyecto que no cubra las expectativas de la institución Contratante

6. Que hemos realizado la debida inspección al sitio donde se construirá la obra y aceptamos las condiciones del mismo, para su total ejecución.

7. Que la realización de todos los trabajos relacionados al Proyecto, tendrán las más altas prioridades por nuestra empresa y no serán afectados por otros trabajos o Proyectos que pudiéramos tener o adquirir durante el periodo de ejecución del mismo.

8. Que a la firma del CONTRATO y sus anexos, conocemos y cumpliremos las condiciones, Especificaciones Técnicas, decretos, leyes, guías, normas, códigos y demás reglamentos salvadoreños aplicables en función de los términos y disposiciones contenidos en los DOCUMENTOS contractuales.

9. Que nos responsabilizamos por cualquier contaminación o daño como consecuencia directa de las actividades realizadas por nosotros o nuestros sub-Contratistas durante la ejecución del Proyecto.

10. Que cumpliremos con los requerimientos establecidos por las oficinas encargadas de la aprobación de Proyectos o emisión de permisos de construcción que tengan jurisdicción sobre el área en la que se desarrollará el Proyecto, incluyendo el trámite de los permisos correspondientes cuando sea necesario.

NOMBRE COMPLETO DEL OFERTANTE (Representante Legal) FIRMA: CON NOMBRE Y TITULO San Salvador, de del 2012




58


ANEXO Nº

FORMULARIO DE OFERTA.

Proyecto

“CONSTRUCCION, AMPLIACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAS Y/O REMODELACION DE

UNIDAD DE SALUD DE SALCOATITAN, SONSONATE”

(FASE CONSTRUCCION)

FORMULARIO DE OFERTA




59

FORMULARIO DE OFERTA

"Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitán, Sonsonate"

FONDOS PEIS

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL

TOTAL

1.0 OBRAS PRELIMINARES COSTO PARCIAL $ -

1.01 Contratación de los servicios para la realización de Estudio de Suelos, a una profundidad mínima de 6.0 mts (considerar 3 sondeos)

18.00 ml $ -

1.02 Pagos por trámites de los derechos de conexión y medición eléctrica

1.00 sg $ -

1.03 Pagos por Trámites y Permisos de Construcción (Municipales)

1.00 sg $ -

1.04 Pagos por otros Trámites y Permisos (Gubernamentales)

1.00 sg $ -

1.05 Instalaciones provisionales de agua potable para el proyecto. Incluye pago del consumo

1.00 sg $ -

1.06 Instalaciones provisionales de aguas negras para el proyecto. Incluye servicios sanitarios para el personal de campo y oficina

1.00 sg $ -

1.07 Instalaciones provisionales de energía eléctrica para el proyecto, incluye pago del consumo

1.00 sg $ -

1.08 Hechura y colocación de rótulo de aviso de ejecución del proyecto

1.00 sg $ -

Nota: La construcción de oficinas y bodegas provisionales a utilizar en la obra, se incluirán en los Costos Indirectos del Contratista. Ver notas de Bodegas y Oficinas en Especificaciones Técnicas y Términos de referencia

2.0 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

COSTO PARCIAL $ -

2.01 Desmontaje de poste metálico, luminaria y línea eléctrica existente

1.00 sg $ -

2.02 Demolición de pasamanos de concreto existente

1.00 sg $ -




60

2.03 Demolición de cordón cuneta de concreto existente

6.00 ml $ -

Nota: Dentro del precio unitario de la partida de desmontajes y demoliciones se deberá contemplar el desalojo y/o resguardo de materiales en buen estado a ser reutilizados por el MINSAL y el desalojo del material sobrante. Ver notas sobre desmontajes en Términos de Referencia.

3.0 OBRAS DE TERRACERIA COSTO PARCIAL $ -

3.01 Tala, destroncado, desraizado y desalojo de árbol. Incluye saneo y relleno compactado con material selecto.

1.00 sg $ -

3.02 Sobre excavación para tratamiento de suelo. Incluye el desalojo del material

100.00 m3 $ -

3.03 Relleno compactado con material selecto. Incluye el acarreo del material. Densidad 95%

150.00 m3 $ -

4.0 CONSTRUCCION EDIFICIO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE SALUD

COSTO PARCIAL $ -

Obras Provisionales $ -

4.01 Trazo y nivelación de toda la obra a ejecutar

1.00 sg $ -

Obras de Terracería $ -

4.02 Excavación para fundaciones y desalojo de material sobrante

95.95 m3 $ -

4.03 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, densidad al 95% (material selecto proveniente de la excavación)

40.30 m3 $ -

4.04 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, densidad al 95%. Incluye suministro y acarreo de material

13.00 m3 $ -

4.05 Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones, proporción 20:1, densidad al 95%. Incluye suministro y acarreo de material

18.30 m3 $ -

4.06 Relleno compactado con suelo cemento en área de piso, proporción 20:1, densidad al 95%. (material selecto proveniente del relleno compactado de la terracería)

20.30 m3 $ -




61

Concreto Estructural (Hechura, colocación y colado) $ -

4.07 Solera de fundación SF-1 de 40 x 25 cms., con 6 # 3 y estribos # 2 @ 15 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

15.26 m3 $ -

4.08 Alacrán "A" de 10 x 15 cm., con 2 # 3 y grapa # 2 @ 15 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2

0.75 m3 $ -

4.09 Nervio N de 15 x 25 cms., con 4 # 3 y estribo # 2 @ 15 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2

4.35 m3 $ -

4.10 Nervio N-2 de 15 x 15 cms., con 4 # 3 y estribo # 2 @ 15 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2

1.85 m3 $ -

4.11 Solera intermedia SI-2 con bloque solera de concreto tipo "U" de 15 x 20 x 40 cms., 1 # 4 corrida, revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

300.77 ml $ -

4.12 Solera de cargadero (SC), de 15 x 20 cms. con 4 # 4 y estribo # 2 a @ 10 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2

4.50 m3 $ -

4.13 Solera de coronamiento (SCM) y mojinete (Mo), de 15 x 20 cm., con 4 # 3 y estribo # 2 a @ 20 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2

4.55 m3 $ -

4.14 Solera de cargadero en puertas al exterior, de 15 x 20 cm., con 4 # 4 y estribo # 2 @ 10 cm., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2

0.10 m3 $ -

Estructura Metálica (Suministro y colocación) $ -

4.15 Viga VM-1 de 25 cms. de peralte y 4 angulares de 1"x 1" x 3/16" + celosía con hierro 1 # 3 a 60º

41.70 ml $ -




62

4.16 Escopeta E-1, peralte 25 cms., con 4 angulares de 1" x 1" x 3/16" + celosía con hierro # 3 a 60º

12.00 c/u $ -

4.17 Hechura y colocación de Polín P-1 con doble polín tipo "C" de 4" x 2" encajuelado chapa 14

359.10 ml $ -

4.18 Hechura y colocación de Polín P-3 con polín tipo "C" de 4" x 2", chapa 14

28.10 ml $ -

Nota: Todos los elementos estructurales metálicos llevaran aplicación de dos manos de anticorrosivo y una mano de pintura de aceite; se incluirá dentro del precio unitario de cada elemento los apoyos y anclajes a paredes y vigas metálicas, según detalle en planos.

Paredes $ -

4.19 Construcción de paredes de bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cms. Incluye refuerzo estructural vertical y horizontal, armada según detalle en planos, lleno de celdas con concreto tipo grout fluido, resistencia 140 Kg/cms2 y revenimiento de 8 pulgadas.

396.10 m2 $ -

4.20 Suministro y colocación de divisiones livianas de paneles de tablacemento de altura 2.80 mts. y espesor de 1/2" con doble forro, estructura y accesorios metálicos, aplicación de 2 manos (como minimo) de pintura de aceite, tono mate, color a definir. Según detalle en planos

84.50 m2 $ -

Techos $ -

4.21 Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica troquelada de aluminio y zinc, al natural, calibre 24, grado 80 y aislante térmico acústico de 5 mm.

309.50 m2 $ -

4.22 Suministro e instalación de capote en cumbrera del mismo material de cubierta

24.00 ml $ -

Pisos $ -

4.23 Suministro e instalación de piso terrazo de 30x30 cms, grano integral de mármol para alto trafico, capa de desgaste de 12mm, fondo blanco, grano blanco

203.05 m2 $ -




63

4.24 Suministro e instalación de cerámica antiderrapante (mate), colocada sobre base de concreto simple de 7.5 cms de espesor. En área Aseo

6.00 m2 $ -

4.25 Suministro e instalación de zócalo prelustrado del mismo material del piso, altura mínima 7.5 cms

191.00 ml $ -

Nota: El piso terrazo a utilizar deberá tener una resistencia a la flexión de 45 kg/cm2, MOHS 4 y KNOOP de 142 kg/mm2

Cielo Falso, Fascias y Cornisas $ -

4.26 Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 4' x 6 mm., perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado # 14 entorchado, Aplicación de dos manos (como mínimo) de pintura tipo látex, color blanco, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 mts. ambos sentidos.

210.05 m2 $ -

4.27 Suministro y colocación de fascia y cornisa con forro de fibrocemento liso de 6 mm, en estructura de tubo de hierro de 1"x 1", chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cms, fijada en pared y estructura metálica de techo, incluye dos manos (como mínimo) de pintura látex, (color a definir); altura= 40 cms, ancho= 1.00 mts. Ver detalle en planos

88.50 ml $ -


5.85 ml $ -




64


5.85 ml $ -

Nota: Las losetas de fibrocemento a suministrar e instalar en cielo falso, fascia y cornisa, deberán ser color natural, para su correspondiente aplicación de dos manos (como mínimo) de pintura tipo látex. No deberán poseer acabado de fábrica.

Acabados $ -

4.30 Hechura de repello vertical 927.50 m2 $ -

4.31 Hechura de afinado vertical 892.50 m2 $ -

4.32 Hechura de repello y afinado de cuadrados en general, incluye 2 aristas, como mínimo.

279.25 ml $ -

4.33 Suministro e instalación de cerámica de 20 x 30 cm. (enchape). En paredes de servicios sanitaros h= 1.20 mts., ducha h= 1.80 mts., y sobre muebles h= 0.60 mts. Ver ubicación en planos

35.00 m2 $ -

4.34 Suministro y aplicación de pintura de aceite, tono mate con dos manos de primera calidad, colores a definir. Incluye curado y base, según especificaciones del fabricante.

934.50 m2 $ -

4.35 Suministro y colocación de cortina de tela antibacterial, sujeta al cielo falso con riel metálico (longitud variable según el ambiente). Ver detalle en planos

3.00 c/u $ -

Puertas (Suministro e instalación) $ -




65

4.36 Suministro e instalación de puerta metálica de dos hojas P-1, de 2.00 x 2.10 mts. Marco de polín "C" de 3"x2'' chapa 14, estructura con tubo estructural 2"x1" chapa 14, un forro de lámina de hierro 3/16" y batiente de varilla de hierro cuadrada de 1/2". Contramarco de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16", 8 bisagras tipo capsula de 5/8" x 5", chapa tipo parche de

primera calidad, mirilla a 180⁰,

pasadores horizontales y verticales de hierro liso de 3/4", 4 haladeras metálicas de hierro redondo liso de 5/8" x 5" y topes a la pared, apertura 180º y 2 argollas para fijación. Incluye dos manos de anticorrosivo y acabado con pintura de aceite tono mate aplicada con soplete. Ver detalle en planos

1.00 c/u $ -

4.37 Suministro e instalación de puerta de madera P-2 de 0.80 x 2.10 m, con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood Banack o caobilla clase "B" de 1/4". Incluye mochetas de cedro, chapa de palanca para uso pesado con llave, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y pintura a soplete.

3.00 c/u $ -


7.00 c/u $ -


1.00 c/u $ -




66

4.40 Suministro e instalación de puerta de madera P-5 de 1.00 x 2.10 m con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood Banack o caobilla clase "B" de 1/4". Incluye mochetas de cedro, chapa de palanca y de seguridad, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y pintura a soplete.

1.00 c/u $ -

4.41 Suministro e instalación de puerta de madera P-6 de 1.20 x 2.10 m con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood Banack o caobilla clase "B" de 1/4". Incluye mochetas de cedro, chapa de palanca y de seguridad, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y pintura a soplete.

1.00 c/u $ -

4.42 Suministro e instalación de puerta metálica P-7, de 0.80 x 2.10m, doble forro de lámina de hierro de 1/16", incluye contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x3/16 ", marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de hierro liso de

∅5/8", 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", chapa tipo parche, tope, pasador, portacandado y candado de 120 mm, 2 manos de anticorrosivo y 1 de aceite aplicada con soplete.

1.00 c/u $ -



1.00 c/u $ -




67



1.00 c/u $ -

4.45 Suministro e instalación de puerta metálica P-10 de 1.00 x 2.10 m, contramarco de ángulos de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x 3/16", marco y refuerzos de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de hierro liso de

∅ 5/8" por hoja, doble forro de lámina 1/16" en la parte inferior y en parte superior con forro de lámina de hierro tipo desplegada espesor 1/8" con tubo de hierro cuadrado. 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x 5" por hoja y chapa de parche, tope, pasador al piso, pasador horizontal, portacandado y candado de 60 mm. Aplicación de 2 manos de anticorrosivo y 1 de aceite aplicada con soplete.

1.00 c/u $ -

Ventanas (Suministro y colocación) $ -

4.46 Suministro e instalación de ventanas, marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural, celosía de vidrio y operador tipo mariposa. Incluye sello perimetral con silicón del tipo pintable. (ancho promedio 3mm - 5mm)

36.00 m2 $ -

4.47 Hechura y colocación de ventana en área de puriagua, marco de estructura de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" y hierro de 1/4" a 45° a cada 11 cm

1.50 m2 $ -




68

4.48 Hechura y colocación de defensas metálicas en ventanas con hierro cuadrado de 5/8", incluye pintura, dos manos de anticorrosivo de diferente color y una mano de aceite. Anclada a pared con pines de hierro cuadrado de 5/8" a cada 50 cm. de separación máxima entre ellos y material epóxico, según detalle en planos

47.00 m2 $ -

Agua Potable $ -

4.49 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1/2", 315 PSI, incluye accesorios de primera calidad y bajo Norma según distribución en planos

46.95 ml $ -

Drenajes $ -

4.50 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 2", 125 PSI, para aguas negras, incluye accesorios, según detalle de distribución en planos

35.80 ml $ -

4.51 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 3", 125 PSI,para aguas negras, incluye accesorios, según detalle de distribución en planos

25.95 ml $ -

4.52 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 4", 125 PSI, para aguas negras, incluye accesorios, según detalle de distribución en planos

13.15 ml $ -

4.53 Hechura y colocación de canal para aguas lluvias de lamina galvanizada lisa # 24, uniones de lámina engrapadas, soldadas y remachadas, sello elastomérico, con sus respectivos ganchos de varilla de hierro de 1/2" @ 50 cms Aplicación de dos manos de anticorrosivo y una mano de pintura de aceite. Incluye cañuela del mismo material del canal en fascias

35.35 ml $ -

4.54 Suministro y colocación de bajadas de aguas lluvias de PVC de Ø 4", 160 PSI, incluye boca tubo, curvas y sujeciones con pletina de hierro de 1" x 1/8" a cada 0.90 mts., de separación máxima.

5.00 c/u $ -




69

Nota: Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran: Tubería, todos los accesorios, excavación, relleno compactado con material selecto, además se deberá incluir los costos de las pruebas (presión, hermeticidad y de estanqueidad) de los sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo. Todos los materiales deberán ser de primera calidad y bajo Norma.

Artefactos Sanitarios (suministro e instalación) $ -

4.55 Suministro e instalación de servicio sanitario tipo estándar, incluye asiento elongado para uso pesado, tapadera, accesorios, válvula de control y otros

3.00 c/u $ -

4.56 Suministro e instalación de lavamanos tipo estándar, apoyos al piso con 2 tubos de hierro galvanizado de Ø 3/4" , con sus

respectivos accesorios, válvula de control y otros (alimentación y descarga a la pared)

3.00 c/u $ -

4.57 Suministro y colocación de tapones inodoros de hierro fundido cromado de Ø4"

4.00 c/u $ -

4.58 Suministro y colocación de portarrollos de metal cromado.

3.00 c/u $ -

4.59 Suministro y colocación de dispensador para jabón líquido con base de metal cromado.

11.00 c/u $ -

4.60 Suministro y colocación de porta toalla de 18", de metal cromado.

9.00 c/u $ -

4.61 Suministro e instalación de ducha de metal cromado, incluye válvula, accesorios y otros.

1.00 c/u $ -

4.62 Suministro e instalación de pila de concreto prefabricada de un lavadero incluye accesorios, caja de conexión, alimentación de agua potable y grifo de bronce de 1/2" con rosca.

1.00 c/u $ -

4.63 Suministro de recipientes plásticos (3), con capacidad mínima 20 galones. Incluye grifo metálico

3.00 c/u $ -




70

Muebles (Hechura y colocación) $ -

4.64 Mueble M-1. Se incluirá dentro del costo del mueble el lavamanos tipo ovalín con sus accesorios, grifo de metal cromado, válvula de control y accesorios. Mueble de estructura de madera de cedro y puertas. Según detalle en planos

3.00 c/u $ -

4.65 Mueble M-2, longitud =1.50 mts., incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm., superficie de losa de granito de 13 o 20 mm., empotrado en mueble de estructura de madera de cedro, puertas y gavetas. Incluye grifo cuello de ganso de metal cromado. Según detalle en planos

5.00 c/u $ -

4.66 Mueble M-3, longitud = 1.40 mts. el cual incluirá repisa de concreto con forro de madera de cortez blanco, mueble de estructura de madera de cedro con superficie de forro de plástico laminado embatientado a pieza de madera de cortez blanco bocelada. Incluye gavetas de madera con chapa y haladera, sobre guías metálicas, accesorios y ventana corrediza, según detalle en planos

2.00 c/u $ -

4.67 Mueble M-5, en estación de enfermeras. Según detalle en planos

1.00 c/u $ -

4.68 Mueble M-6, mueble para nebulizador, madera de plywood banack clase "B" de 3/4" espesor, acabado en plástico laminado en todas sus caras vistas, sin filos vivos.

1.00 c/u $ -

4.69 Mueble M-7, poceta de aseo. Según detalle en planos

1.00 c/u $ -

4.70 Mueble M-8, Guarda materiales (tipo pantry) longitud =0.60 mts., superficies exteriores con forro plástico laminado embatientado con madera de cortez blanco y estructura de madera. Con repisa interior.

2.00 c/u $ -

Instalaciones Eléctricas (Suministro e instalación) $ -




71

4.71 Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptor, accesorios y otros.

32.00 c/u $ -

4.72 Luminaria fluorescente de 3x32W modulo de 2'x 4' acrílico tipo diamante, balasto electrónico, accesorios y otros.

15.00 c/u $ -

4.73 Luminaria fluorescente de 2x32W modulo de 1'x 4' acrílico tipo diamante, balasto electrónico, accesorios y otros.

17.00 c/u $ -

4.74 Canalizado y alambrado de unidad de iluminación fluorescente compacta. Incluye foco de 20W, receptáculo e interruptor, accesorios y otros.

6.00 c/u $ -

4.75 Canalizado y alambrado de unidad de iluminación tipo spot light doble de 75W, para exterior. Incluye reflector, receptáculo, interruptor, accesorios y otros.

6.00 c/u $ -

4.76 Canalizado y Alambrado de unidad de tomacorriente a 120 voltios, doble, polarizado. Incluye toma grado hospitalario y demás accesorios.

15.00 c/u $ -

4.77 Canalizado y Alambrado de unidad de toma de corriente a 120 voltios, doble, polarizado. Incluye toma tipo industrial y demás accesorios.

24.00 c/u $ -

4.78 Canalizado y alambrado para unidad de ventilación. Incluye receptáculo, control de velocidad, ventilador para techo (tipo pesado) y estructura metálica de sujeción para estructura de techo; según detalle.

5.00 c/u $ -

4.79 Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 240 Voltios, polarizado, caja NEMA 3R (4 espacios montaje superficial), térmicos de 20A/2P y 20A/2P y demás accesorios para equipo de aire acondicionado en área de Farmacia y Bodega de Medicamentos. Con 3 THHN # 8. (incluye conexión de equipos.

2.00 c/u $ -




72

4.80 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de 1.0 Tonelada. Tipo mini Split en área Farmacia y Bodega de Medicamentos. Incluye base metálica o de concreto para sujeción de equipo. Y conexión de drenaje de condensador hacia red aguas lluvias más próxima.

2.00 c/u $ -

4.81 Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 240 Voltios, polarizado, caja NEMA 3R, térmicos de 20A/2P y demás accesorios para equipo de aire acondicionado en área de Odontología. Con 3 THHN # 10. (incluye conexión de equipo).

1.00 c/u $ -

4.82 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de 1.0 Tonelada. Tipo mini Split en área Odontología. Incluye base metálica o de concreto para sujeción de equipo. Y conexión de drenaje de condensador hacia red aguas lluvias más próxima.

1.00 c/u $ -

4.83 Canalizado y alambrado de acometida desde Subestación, hasta tablero general TG, con 2-THHN # 3/0 (F)+1-THHN # 2/0 (N), ø 1-1/2".

30.00 ml $ -

4.84 Suministro e instalación de TG de 32 espacios, 240V/2P, con barras de 200 A incluye térmicos, Main de 125 A. Incluye barras de neutro y tierra, accesorios y otros. En Sala de Espera.

1.00 c/u $ -

4.85 Canalizado y alambrado de acometida desde TG, hasta Subtablero ST-OD, con 2-THHN # 8(F)+1-THHN # 8(N)+1-THHN # 8(T), ø 3/4".

22.00 ml $ -

4.86 Suministro e instalación de ST-OD de 8 espacios, 240V/2P, con barras de 70 Amperios. Incluye térmicos, barras de neutro y tierra, accesorios y otros; en Cuarto eléctrico.

1.00 c/u $ -

4.87 Canalizado y alambrado de acometida desde TG, hasta Subtablero ST-LV, con 2-THHN # 8(F)+1-THHN # 8(N)+1-THHN # 8(T), ø 3/4".

35.00 ml $ -




73

4.88 Suministro e instalación de ST-LV de 8 espacios, 240V/2P, con barras de 70 Amperios. Incluye térmicos, barras de neutro y tierra, accesorios y otros; en Cuarto eléctrico.

1.00 c/u $ -

4.89 Canalizado y alambrado de acometida desde TG, hasta Subtablero ST-EB, con 2 THHN #10(F)+1 THHN # 10(N)+1 THHN # 10(T), ø 3/4".

18.00 ml $ -

4.90 Suministro e instalación de Subtablero ST-EB de 4 espacios, 240V/2P, con barras de 50 Amperios. Incluye térmicos, barras de neutro y tierra, accesorios y otros; en Caseta de Bombeo.

1.00 c/u $ -

4.91 Suministro e instalación de red telefónica, incluye: canalizado y cableado, desde el toma hasta el lugar donde se ubicara la central telefónica, toma con su respectiva placa, y acometida telefónica subterránea con pozos de registro, también las interconexiones entre edificios será subterránea. (4 puntos de entrega).

1.00 sg $ -

4.92 Suministro e instalación de red datos , incluye: canalizado, cableado, cable categoría 5E de 4 pares, desde el toma hasta el lugar donde se ubicara el patch panel, toma con su respectiva placa. La acometida o interconexión entre edificios será subterránea. (3 puntos de entrega certificados).

1.00 sg $ -

Nota 1: Las canalizaciones y alambrado de las unidades de iluminación , tomacorrientes y otros se harán según el cuadro de cargas, planos y notas eléctricas; también se debe realizar toda la obra civil necesaria sin dañar la integridad estructural del edificio. Considerar además los costos por pruebas eléctricas requeridas en las diferentes etapas constructivas.




74

Nota 2: Dentro de las diferentes partidas del presente formulario, se encuentran consideradas las preinstalaciones de equipos en los ambientes requeridos de la unidad de salud, se deberá tomar en cuenta el ítem correspondiente a los términos de referencia en lo que se refiere a las preinstalaciones de equipos, etc.

Nota 3: El conducto subterráneo o expuesto deberá ser instalado conservando la inclinación recomendada hacía las pozos de conexión. Los subterráneos se protegerán con una capa de concreto simple de diez centímetros de espesor. En general, se tomarán todas las precauciones a fin de proteger la tubería contra daños mecánicos u otros accidentes que le deformen o causen perjuicio alguno.

5.0 OBRAS EXTERIORES Costo Parcial $ -

5.1 Módulo Servicios Sanitarios Pacientes Hombres y Mujeres $ -

5.1.1 Construcción de Servicios Sanitarios para Pacientes Hombres y Mujeres. Según planos

1.00 sg $ -

5.2 Módulo Caseta para Almacenamiento de Desechos Comunes y Desechos Bioinfecciosos

$ -

5.2.1 Construcción de Caseta para Almacenamiento de Desechos Comunes y Desechos Bioinfecciosos. Según planos

1.00 sg $ -

5.3 Caseta para Compresor de Consultorio Odontológico $ -

5.3.1 Construcción de Caseta para Compresor de Consultorio Odontológico

1.00 sg $ -

5.4 Obras Exteriores Generales $ -

5.4.1 Construcción de cerco con postes de concreto de 10 x 10 cm., @ 2.00 mts, altura vista 2.00 mts., y malla ciclón # 9 x 72". la malla ciclón será fijada a postes de concreto con marco de varilla de hierro corrugado # 3 soldada y pintada. Incluye pedestales de concreto. Ver detalle en planos

128.00 ml $ -




75

5.4.2 Suministro e instalación de alambre de seguridad de acero inoxidable, cubierto con navajas, espiralado de 18" X 6 mm., y separación máxima entre vueltas de 20 cm. Incluye estructura metálica para su fijación. Ver detalle en planos

128.00 ml $ -

5.4.3 Construcción de piso de concreto tipo acera, f'c=140 kg/cm2, sobre emplantillado de piedra cuarta fraguado y repellado con mortero proporción 1:3.

101.00 m2 $ -

5.4.4 Construcción de piso con baldosa de concreto de 50 x 50 cm.

12.00 m2 $ -

5.4.5 Construcción de rampa de concreto (F´c= 140 kg/cm2) tipo acera, sobre base de suelo cemento 20:1 y refuerzo por temperatura con electromalla 6 X 6, 10/10, repello con mortero proporción 1:3, acabado final tipo escobillado fino

7.50 m2 $ -

5.4.6 Construcción de pavimento con adoquín de 24 x 22 x 10 cm. Incluye base de suelo cemento. Según detalle en planos

46.10 m2 $ -

5.4.7 Construcción de cordón cuneta de concreto ciclópeo, resistencia f´c = 180 kg/cm2. Ver detalle en planos

45.65 ml $ -

5.4.8 Construcción de Banca Arriate. Según detalle en planos

1.00 sg $ -

5.4.9 Suministro e instalación de portón PV-1 para acceso vehicular. Incluye zapatas y columnas de concreto, excavación, relleno compactado con material selecto y suelo cemento proporción 20:1. Ver detalle en planos

1.00 sg $ -

5.4.10 Suministro e instalación de portón PP-1 para acceso peatonal. Incluye zapatas y columnas de concreto, excavación, relleno compactado con material selecto y suelo cemento proporción 20:1.

1.00 sg $ -

5.4.11 Suministro y siembra de grama tipo san Agustín, con guías @ 5 cm. Incluye nivelado de suelo, base de tierra orgánica, espesor mínimo 10 cms, y mantenimiento hasta recepción definitiva del proyecto

200.00 m2 $ -




76

5.5 Instalaciones Hidráulicas $ -

Agua Potable $ -

5.5.1 Construcción de cisterna de 12.00 m3 de capacidad con su respectiva caseta para equipo de bombeo. Ver detalle en planos

1.00 sg $ -

5.5.2 Suministro e instalación de equipo de bombeo de 1.0 HP con sus entronques hidráulicos y tanque hidroneumático de 120 galones, 220V/1Ø/60 Hz. Deberá incluir el tablero de control de bajo y alto nivel con sus electrodos para la cisterna, guarda motor, con su maneta de operación manual y automático con sus luces indicadoras.

1.00 sg $ -

5.5.3 Suministro y colocación de tubería PVC Ø 1", 250 PSI. Incluye accesorios de primera calidad y bajo norma

95.20 ml $ -

5.5.4 Suministro y colocación de tubería PVC Ø 1/2", 315 PSI. Incluye accesorios de primera calidad y bajo norma

25.70 ml $ -

5.5.5 Suministro e instalación de grifos de bronce con rosca de 1/2", para intemperie, según detalle y ubicación en planos

3.00 c/u $ -

5.5.6 Construcción de caja de inspección con válvula de control de bronce Ø 1" de 40 x 40 cm., y h= 40 cm. (Incluye suministro y colocación de válvula cuerpo de bronce y accesorios)

4.00 c/u $ -

5.5.7 Construcción de caja de inspección con válvula check de bronce Ø 1" de 40 x 40 cm., y h= 40 cm. (Incluye suministro y colocación de válvula cuerpo de bronce y accesorios)

2.00 c/u $ -

Aguas Negras y Aguas Grises $ -

5.5.8 Suministro y colocación de tubería PVC Ø 2", 125 PSI. Incluye accesorios según distribución en planos

6.00 ml $ -


25.15 ml $ -




77


65.70 ml $ -


15.00 ml $ -

5.5.12 Construcción de cajas de registro de 60 x 60 cm., altura variable. Ver detalle de distribución en planos

4.00 c/u $ -

Aguas Lluvias $ -


9.70 ml $ -


20.10 ml $ -


8.70 ml $ -

5.5.16 Construcción de caja tragante CT-1 con parrilla para aguas lluvias de 0.60 x 0.60 mts. como mínimo y altura variable.

2.00 c/u $ -

5.5.17 Construcción de caja tragante CP con parrilla para aguas lluvias de 0.60 x 0.60 mts. como mínimo y altura variable.

3.00 c/u $ -

5.5.18 Construcción de canaletas 1/2 caña de 40 cm. de ancho, forjada con concreto simple f`c= 140 kg/cm2. Ver detalle en planos

45.50 ml $ -

Nota 1: Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran: tubería, todos los accesorios, excavación, relleno compactado con material selecto, además se deberá incluir los costos de las pruebas (presión, hermeticidad y de estanqueidad) de los sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo. Todos los materiales deberán ser de primera calidad y bajo Norma.




78

Nota 2: Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se deberá considerar el trámite y pago para ruptura de pavimento existente (MOP) y conexión a redes existentes (ANDA)

5.6 Instalaciones Eléctricas $ -

5.6.1 Canalizado y alambrado de unidad de iluminación tipo bombillo. Incluye foco, receptáculo, interruptor, accesorios y otros (foco tipo ahorrador de 20 w).

3.00 c/u $ -

5.6.2 Canalizado y Alambrado de unidad de toma de corriente a 120 voltios, doble, polarizado. Incluye toma tipo industrial y demás accesorios.

1.00 c/u $ -

5.6.3 Suministro e instalación de luminaria tipo exterior de vapor de sodio a alta presión 250 watts con brazo de 5' con foto celda. Incluye canalización y alambrado con 3 THHN # 10 en Ø 1/2'' desde Tablero General hasta subestación.

1.00 c/u $ -

5.6.4 Suministro e instalación de luminaria tipo exterior de vapor de sodio a alta presión 150 watts con brazo de 5' con foto celda. Incluye cambio de cajas cuadradas 4'x4' y suministro de tapaderas, empaques, tornillos. Canalizado y alambrado de acometida a circuito de luces con 3 THHN # 10 en Ø 1/2'' desde pozo de registro eléctrico hasta área verde contiguo a Unidad de Salud. Nota el circuito de luminarias es existente.

4.00 c/u $ -

5.6.5 Suministro e instalación de red primaria con 1 ACSR # 2 + 1 ACSR 1/0 (neutro corrido) desde punto de entrega hasta Subestación. Incluye posteado necesario para la instalación de la línea.

40.00 ml $ -

5.6.6 Suministro e instalación de Subestación eléctrica la cual incluirá poste de concreto centrifugado de 35', transformador de 37,5 KVA, voltaje primario de distribución y secundario a 120/240V, tubo EMT Ø 2'', remate para vientos, pararrayos, herrajes, excavación, compactación para postes, retenida, etc.

1.00 sg $ -




79

5.6.7 Suministro e instalación de red de polarización para Subestación, barras de polarización de 5/8"x10' y cable de cobre desnudo # 2, unión con soldadura exotérmica, según esquema, que garantice resistencia a tierra menor a 4 Ohmios.

2.00 c/u $ -

5.6.8 Construcción de pozo de registro (electricidad), incluye excavación y compactación con material selecto.

2.00 c/u $ -

Preinstalaciones

Esterilizador Eléctrico de Gabinete

5.6.9 Canalizado y Alambrado de unidad de toma de corriente a 240 voltios, polarizado, incluye toma NEMA 10-50R, caja NEMA 1 térmico de 30A/2P y demás accesorios para equipo de autoclave; ubicado en área de esterilización.

1.00 sg $ -

Unidad Dental

5.6.10 Acometida para sillón odontológico con 3-THHN-No.10, Ø3/4". (Tecnoducto)

1.00 sg $ -

5.6.11 Canalizado y alambrado de unidad tomacorriente 120V para equipo de Rayos X incluye caja, toma grado hospitalario y demás accesorios, en área de odontología.

1.00 c/u $ -

5.6.12 Canalizado y Alambrado de unidad de toma de corriente a 120 voltios, doble, polarizado, incluye toma grado hospitalario y demás accesorios para equipo de esterilización en el área de odontología.

1.00 c/u $ -

5.6.13 Canalizado y Alambrado de unidad de toma de corriente a 120 voltios, doble, polarizado, incluye toma sencillo tipo industrial, caja NEMA y demás accesorios para compresor en el área de odontología.

1.00 c/u $ -

5.6.14 Construcción de caja para conexiones de unidad dental de 25 x 25 cm. incluye drenaje, acometida de agua potable y tubería de cobre para aire comprimido, según detalle en anexo de preinstalaciones

1.00 c/u $ -




80

Nota 1: Las canalizaciones y alambrado de las unidades de iluminación, tomacorrientes y otros se harán según el cuadro de cargas, planos y notas eléctricas; también se debe realizar toda la obra civil necesaria sin dañar la integridad estructural del edificio. Considerar además los costos por pruebas eléctricas requeridas en las diferentes etapas constructivas.

Nota 2: El conducto subterráneo o expuesto deberá ser instalado conservando la inclinación recomendada hacía los pozos o cajas de conexión. Los subterráneos se protegerán con una capa de concreto simple de diez centímetros de espesor. En general, se tomarán todas las precauciones a fin de proteger la tubería contra daños mecánicos u otros accidentes que le deformen o causen perjuicio alguno.

5.7 Otros $ -

5.7.1 Rótulo definitivo de identificación 1 de la Unidad de Salud, elaborado en lámina y estructura metálica, cuyas medidas serán de 3.00 x 1.00 mts., diseño, colores y leyendas según detalle

1.00 c/u $ -

5.7.2 Rótulo definitivo de identificación 2 (interno) de la Unidad de Salud, elaborado en lámina y estructura metálica, cuyas medidas serán de 2.00 x 1.00 mts., diseño, colores y leyendas según detalle

1.00 c/u $ -

5.7.3 Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 mts. aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir

1.00 sg $ -

5.7.4 Elaboración y entrega de Avalúo del inmueble intervenido (Terreno y Construcciones). El perito valuador deberá estar autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero

1.00 sg $ -

5.7.5 Limpieza de toda la Unidad de Salud y desalojo final, Incluye trabajos de obra exterior

1.00 sg $ -

6.0 SEÑALETICA Costo Parcial $ -




81

Señalética (Suministro e instalación) $ -

6.01 Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico

1.00 c/u $ -

6.02 Señal de precaución de sustancias corrosivas, de forma triangular

2.00 c/u $ -

6.03 Señal de precaución de riesgo biológico, de forma triangular

1.00 c/u $ -

6.04 Señal de Zona de Seguridad 2.00 c/u $ -

6.05 Señal de extintor o señal de protección contra incendios

1.00 c/u $ -

6.06 Señal de ruta de evacuación 3.00 c/u $ -

6.07 Señal de salida de forma rectangular 1.00 c/u $ -

Nota: Se anexa la guía de señalización y avisos de protección civil para establecimientos de Salud.

Señalización de Ambientes (Suministro e instalación) $ -

6.08 Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas de la Unidad de Salud.

23.00 c/u $ -

COSTO TOTAL DE LA OBRA $ - $ -

NOTA:

Dentro del Precio Unitario de cada partida se deberá tomar en cuenta Los Costos Directos (Material y mano de

obra ) + Los Costos Indirectos (utilidades, administración, impuestos y fianzas)




82

"Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitán,

Sonsonate" CUADRO RESUMEN Y DESGLOSE DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA PEIS

INSUMOS COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA PEIS

$ -

OBRAS PRELIMINARES $ -

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES $ -

OBRAS DE TERRACERIA $ -

CONSTRUCCION EDIFICIO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE SALUD

$ -

OBRAS EXTERIORES $ -

SEÑALETICA $ -

COSTO TOTAL $ -

Costo Directo ( Material + Mano de Obra ) $ -

Costo Indirecto $ -

IVA $ -

COSTO TOTAL DE LA OBRA PEIS $ -




83

ANEXO No. 9

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES

En la ciudad de __________, a las_________horas del día___de_____(mes) del año ____.- Ante mí, ___________, Notario, de este domicilio, comparece el señor (a) __________, de ______años de edad, _____(profesión), del domicilio de _______, Departamento de _______, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad (DUI) Número _________________actuando en nombre y representación en su calidad de ____________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _______, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases de Licitación Publica LP No._________, referente a la ________________,FONDOS: ____________, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZO DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA LICITACIÓN; que ningún, Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del MINSAL es accionista o socio de la Sociedad __________, que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del artículo ciento cincuenta y ocho y los efectos del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y demás condiciones establecidas en las Bases de la referida Licitación; y que la nomina de accionistas presentada es la vigente. Haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea Judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina de personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que

directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones

Técnicas de los trabajos a realizar. Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) __________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _______ de la Sociedad __________, que puede abreviarse ______, otorgada en esta ciudad, a las ______horas del día ______ de _______ de ________, ante los oficios del Notario ________, inscrita en el Registro de Comercio al número ____del Libro _____, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un _________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones _____años, pudiendo ser reelecto; que habrá un _______ suplente, electo en la misma________ y por igual término; que el _______tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

FIRMA

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO




84

ANEXO No. 9-A

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EXTRANJERA En la ciudad de __________, a las_________horas del día___de_____(mes) del año ____.- Ante mí, ___________, Notario, de este domicilio, comparece el señor (a) __________, de ______años de edad, _____(profesión), del domicilio de _______, Departamento de _______, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad (DUI) Número _________________actuando en nombre y representación en su calidad de ____________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _______, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases de Licitación Publica LP No. _________, referente a la ________________,FONDOS: ____________, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZO DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA LICITACIÓN; que ningún, Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del MINSAL es accionista o socio de la Sociedad __________, que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del artículo ciento cincuenta y ocho y los efectos del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y demás condiciones establecidas en las Bases de la referida Licitación; y que esta solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social de mi país. Haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea Judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina de personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna

relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los trabajos a realizar. Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) __________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _______ de la Sociedad __________, que puede abreviarse ______, otorgada en esta ciudad, a las ______horas del día ______ de _______ de ________, ante los oficios del Notario ________, inscrita en el Registro de Comercio al número ____del Libro _____, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un _________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones _____años, pudiendo ser reelecto; que habrá un _______ suplente, electo en la misma________ y por igual término; que el _______tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

FIRMA

AUTORIDAD COMPETENTE




85

ANEXO No. 10 MODELO DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)

Actuando en nombre y representación de ___________________(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de____________________________ que en adelante se llamará _________________________OTORGA: Que se constituye fiador de ______________________

(NOMBRE DEL OFERTANTE) hasta por la cantidad de _______________________________ (EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, la oferta

presentada por ______________________________________________________________________

(NOMBRE DEL OFERTANTE) en adelante llamado “el ofertante” del domicilio de ________________ Bajo la Licitación Publica LP No. _________, referente a la ejecución de las obras de la__________________________________________y que en caso de que el ofertante le fuera adjudicada la obra que se ha de haber propuesto cumplir arriba descrito a grande rasgos, dentro del tiempo establecido después de La notificación de tal adjudicación, suscribirá el contrato respectivo y dentro del plazo que le establezca la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL del Ministerio de Salud, presentará una fianza que garantice el cumplimiento de dicho contrato, si el ofertante así lo hiciere, esta fianza se extinguirá, de lo contrario permanecerá con plena fuerza y efecto durante el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días contados a partir de la fecha de recepción de ofertas. La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a ___________________________________(INSTITUCIÓN FIADORA) Para los efectos de esta fianza, _________________________________________________ (INSTITUCIÓN FIADORA) señala la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio del lo cual firma la presente en la ciudad de ______________, a los ____días del mes de __________de __________.

FIRMA





86

ANEXO No 11

MODELO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)

Actuando en nombre y representación de ______________________________ ______________________________________________________________________

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de ____________________________ que en adelante se llamará ______________________________OTORGA: Que se constituye fiador de _______________________________________

(NOMBRE DEL CONTRATISTA) hasta por la cantidad de _________________________________ (EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, por el exacto

cumplimiento de parte de, ______________________________________ (NOMBRE CONTRATISTA) del domicilio de ______________________de las obligaciones que ____________________________(NOMBRE CONTRATISTA) ha contraído bajo el contrato número_____________________________________________________ celebrado el día ____de ____________ de __________. Entre__________________________________________________________________

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL) Actuando en su calidad de____________________________________________________________________ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) Por una parte y por la otra ________________________________________________________ (NOMBRE DE LA TITULAR DEL MINISTERIO DE SALUD) Actuando en nombre y en representación del Ministerio de Salud en su calidad de Ministra de Salud. Dicho contrato se refiere a la Licitación Publica LP No. ___________. Esta Fianza estará vigente por el plazo de UN AÑO contado a partir de la fecha de distribución del contrato. La presente fianza podrá hacerse efectiva con el simple requerimiento por escrito que haga la Ministra de Salud. ______________________________________________________________________

(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los Documentos contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato, del trabajo o de los documentos contractuales. La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a __________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador como domicilio y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de ________.

FIRMA





87

ANEXO No.12 MODELO FIANZA DE BUENA OBRA

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) actuando en nombre y representación de _____________________________________

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de __________________que en adelante se llamará ____________________________________________OTORGA: Que se constituye fiador de __________________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA) hasta por la cantidad de ____________________________________________ (EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud por la buena calidad de la obra que _________________________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA) a entregado bajo el contrato número ___________Celebrado el día __de _______ de ____.Entre_____________________________________________________________

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL) Actuando, _________________________ de, ____________________(NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra ________________________________________________________ (NOMBRE DE LA TITULAR DEL MINISTERIO DE SALUD) Actuando en nombre del Ministerio de Salud en su calidad de Ministra de Salud. Dicho contrato se refiere a la Licitación Pública LP No. _______________________________________ Esta Fianza estará vigente por el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en que la obra sea recibida a entera satisfacción por el Ministerio de Salud, de acuerdo al acta de recepción que para tal efecto levante el Ministerio de Salud. La presente Fianza podrá hacerse efectiva, con el simple requerimiento escrito que haga la Ministra de Salud . ______________________________________________________________________

(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los Documentos contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato o de los documentos contractuales. La ejecución de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a ___________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) Para los efectos de esta Fianza se señala la ciudad de San Salvador como domicilio y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio de lo cual firma la presente en la ciudad de __________, a los ___días del mes de _________________ de ____.

___________________ FIRMA




88

ANEXO No. 13

MODELO DE FIANZA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) Actuando en nombre y representación de_____________________________________(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de _____________________ que en adelante se llamará ________________________________________OTORGA: Que se constituye fiador de __________(NOMBRE DEL CONTRATISTA)_ Hasta por la cantidad de __________________(EN LETRAS)_____________________ A fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, por la devolución de igual suma de dinero que el Ministerio de Salud entregará a____________________ en concepto de anticipo. (NOMBRE DEL CONTRATISTA)________________________ de las obligaciones que ha contraído bajo el Contrato N° _____________________________Celebrado el día __________de ________________del año dos mil Doce, entre_____ (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL ___________________Actuando en Calidad de, _________________________________________________de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra______________________, actuando en nombre del Estado de El Salvador en el Ramo de Salud en su calidad de MINISTRA DE SALUD. La presente fianza estará vigente hasta la deducción total del mismo. Dicho contrato se refiere a ____________________ Especialmente estipula que ningún cambio prórroga de plazo, alteración ó adición a los términos del Contrato o a los Documentos Contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del Fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración ó adición a los términos del Contrato, del trabajo ó de lo Documentos Contractuales. La ejecución de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a _________________________(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)__________ Para los efectos de esta Fianza se señala a la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador, en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza. En testimonio de lo cual firma la presente en San Salvador, a los _____________días del mes de________________ del año dos mil ___________ (FIRMA) DEBERA SER AUTENTICADO POR UN NOTARIO.




89

ANEXO No. 14 (MODELO DE CONTRATO)

Nosotros, _________________________, mayor de edad, Doctora en Medicina, de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad Número ________________________________, con Número de Identificación Tributaria______________________________, actuando en nombre del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento veintidós – cero cero tres – dos, en mi calidad de Ministra de Salud, nombrada en dicho cargo según Acuerdo Ejecutivo________, de fecha ____________ de del año dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial No________, Tomo No._________, de fecha ___ de _____ de dos mil ____ que en el transcurso de este Contrato me denominaré el Ministerio de Salud, o simplemente “MINSAL”, y (SI LA CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL)___________________________, de _______________años de edad, (profesión u oficio) de este domicilio, portador(a) de mi Documento Único de Identidad ___________________, actuando a titulo personal, que en el transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) Contratista), (SI ES PERSONA JURIDICA)__________________, de __________años de edad, ______ (profesión u oficio), del domicilio de _________, portador(a) de mi Documento Único de Identidad número_______________________ y Número de Identificación Tributaria _______________________________, actuando en nombre y representación de la Sociedad _______________________________, del domicilio de ________________, de nacionalidad _______________, con Número de Identificación Tributaria ______________________________, en mi carácter de ___________________ y por tanto Representante Legal, tal como lo compruebo con la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada ante los oficios notariales de ______________________________________, el día___________de_____________del año ___________, inscrita en el Registro de Comercio al Número_________________ del Libro___________ del Registro de Sociedades, el día __________ de ____________ del año __________ y con (Credencial o Poder), (SI ACTUA CON CREDENCIAL): tal como lo compruebo con la Certificación de la Credencial, extendida por el señor(a) ______________________________ el día __________ de ___________ del año ___________, en su carácter de ___________________, inscrita en el Registro de Comercio al Número____________ del Libro_________ del Registro de Sociedades, el día ___________ de _____________ del año __________ en la cual consta la elección del (la) compareciente para el período de _________ años a partir de __________________________, y en el carácter con que comparecemos otorgarmos el presente Contrato de ______________, (SI NECESITA AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA) así como con la Certificación del Acuerdo de Junta Directiva, extendida por _________________ en su calidad de _____________ de la que consta que estoy facultado para otorgar el presente instrumento), (SI ACTUA CON PODER): tal como compruebo con el Testimonio de la Escritura Pública de Poder (relacionar la clase de poder con que actúa), otorgada ante los oficios notariales de __________________, el día__________ de___________ del año ____________, inscrita en el Registro de Comercio al Número __________ del Libro___________ del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día __________ de _________ del año ____________; en dicho Poder el (la) notario autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería con que actuó el (la) otorgante; y que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “LA CONTRATISTA” y en el carácter con que comparecemos. MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente Contrato el cual se regirá por las Cláusulas siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: “____________”(según el establecido en Las Bases de Licitación). FONDOS _______. Todo de conformidad a los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidas en las Bases de Licitación, las Addendas y Aclaraciones (si las hubiere) y el presente Contrato. Para realizar el trabajo deben considerar los planos constructivos, especificaciones técnicas, términos de




90

referencia, volúmenes de obra y demás condiciones que forman parte de la Licitación Pública. SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este Contrato, con

plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las Bases de la Licitación Pública LP No. ____/2012; las Addendas y Aclaraciones si las hubieren; b) La Oferta y sus documentos; c) La Resolución de Adjudicación No.____/2012; e) Las Garantías; f) Las Resoluciones Modificativas y Órdenes de Cambio en caso que lo hubiere; g) La Orden de Inicio; y h) La Bitácora de Construcción. En caso de discrepancia con los documentos antes mencionados prevalecerá el Contrato. TERCERA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es de

_______________________DOLARES CON _________________________CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$______________) que el Ministerio de Salud, pagará al (la) Contratista por la obra objeto de este Contrato, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). EL MINSAL hace constar que el importe del presente Contrato será financiado con Fondos _______. En el entendido que si finalizado el Ejercicio Fiscal no se logra liquidar el Contrato, el MINSAL a través de su Unidad Financiera Institucional podrá incorporarle los Cifrados Presupuestarios que le correspondan al nuevo ejercicio fiscal vigente. CUARTA: FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO. ______(Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación) QUINTA: GARANTIAS.- (EL) LA CONTRATISTA rendirá por su cuenta y a favor del MINSAL, las Garantías siguientes: a) Garantía de Buena Inversión de Anticipo. Por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del Contrato la cual servirá para garantizar la correcta inversión del anticipo y estará vigente hasta la deducción total del mismo; b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. Por un valor, equivalente al

DOCE POR CIENTO (12%) del monto total del Contrato, la cual servirá para garantizar el cumplimiento estricto de este Contrato, y deberá presentarla dentro de los DIEZ DIAS HABILES siguientes a la fecha de distribución del Contrato y estará vigente durante el plazo de _______contado a partir de la fecha de distribución del presente Contrato a el (la) Contratista; c) Garantía de Buena Obra por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, la cual servirá para garantizar la calidad de la obra objeto del presente Contrato, y deberá entregarla dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que la obra sea recibida en su totalidad y a entera satisfacción de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto levantará la Unidad de Ingeniería del MINSAL y estará vigente durante el plazo _________, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva. Dichas Garantías deberán ser Fianzas emitidas Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o instituciones bancarias nacionales o extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por alguna de las instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión, Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las Fianzas deberán presentarse en la UACI del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827. San Salvador, para lo cual se proporcionará AL (LA) CONTRATISTA el quedan correspondiente. SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. El plazo de Ejecución del Proyecto será de ___________(de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). SEPTIMA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. La Titular del MINSAL, nombra mediante Acuerdo Institucional

Número ________ de fecha _______ de __________ de dos mil once, a los Administradores del Contrato, cuyos nombres se encuentran establecidos en el Anexo del referido acuerdo. Los nombrados en dicho Acuerdo tendrán las facultades que le señala el Artículo 82 Bis de la LACAP, siendo estas las siguientes a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la ejecución de los Contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos, c) Informar a

la UACI a efecto de que se gestione el informe a la Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a LA CONTRATISTA, por los incumplimientos de sus obligaciones, d) Conformar y




91

mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del Contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final, e) Elaborar y suscribir conjuntamente con LA CONTRATISTA, las actas de recepción total o parcial de la contratación de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP, f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días

hábiles posteriores a la recepción del suministro, en cuyos Contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver a LA CONTRATISTA las garantías correspondientes, g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones al Contrato, una vez identificada tal necesidad, h) Gestionar los reclamos a LA CONTRATISTA relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles; e i)

Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y el presente Contrato. OCTAVA: MULTAS POR ATRASO. Cuando EL (LA) CONTRATISTA incurriere en mora en

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al (la) mismo(a), podrá declararse la caducidad del Contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; las notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuarán en la dirección establecida en el presente Contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección, sin haber hecho el aviso de traslado, se efectuará de conformidad a las reglas del derecho común. NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Toda discrepancia que en la ejecución del Contrato surgiere, se resolverá intentando

primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegaré a una solución, se recurrirá al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y su Reglamento. DECIMA: SUPERVISION DE LAS OBRAS. ___________(Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases deLicitación.) DECIMA PRIMERA: INFORMES EN LA ETAPA DE EJECUCION. INFORMES PERIODICOS. _____INFORME FINAL. INDICACIÓN GENERAL:_______ ______(de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS. _______( Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). DECIMA TERCERA: PLAZO DE REVISION. (Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). DECIMA CUARTA: RECEPCION DEFINITIVA. __________ (Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). DECIMA QUINTA: REAJUSTE DE PAGOS. “EL MINSAL” conviene en

reconocer AL (LA) CONTRATISTA los incrementos que pudieren surgir en la mano de obra directa, si entraren en vigencia nuevos laudos arbitrales o decretos y como consecuencia de ello aumentare su costo; el incremento estará aplicado únicamente a los obreros calificados y peones y solamente en las jornadas ordinarias de trabajo. Estos pagos adicionales serán respaldados por las correspondientes planillas, las que serán autorizadas por la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL, previa opinión técnica de la supervisión. DECIMA SEXTA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD, Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos

del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte del LA CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el presente Contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará al (la) Contratista su decisión de caducar el Contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo el MINSAL, hará efectiva la Garantía que tuviere en su poder. DECIMA SEPTIMA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS. EL (LA)




92

CONTRATISTA deberá garantizar que los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las

estipulaciones del Contrato y los documentos contractuales y se compromete a cambiar y/o reparar, sin costo para el Ministerio de Salud, cualquier defecto de mano de obra, materiales de todo o parte de los trabajos, siempre que el Ministerio de Salud, le haya dado aviso por escrito del defecto dentro del período de garantía. El período por el cual EL (LA) CONTRATISTA garantizará la obra, será de _________________________, contados a partir de la fecha en que se emita la correspondiente Acta de Recepción Definitiva de las obras. Cualquier trabajo de reparación de las obras por EL (LA) CONTRATISTA durante el período de garantía, deberá también ser garantizado por un período adicional de ________________, contados a partir de la fecha de corrección o reposición de los mismos. DECIMA OCTAVA: CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONTRATISTA. ALCANCES. Esta actividad comprende la toma de muestras, la realización de

ensayos, llevar a cabo labores de inspección y ejercer una gestión integral de la calidad de la obra, con el objeto de asegurarse y garantizar que ésta ha sido realizada de acuerdo a los requisitos establecidos en los planos, Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales. El (LA) CONTRATISTA proporcionará y mantendrá un control de calidad y seguridad industrial que permita cumplir con los procesos de construcción y calidad de los materiales detallados en Planos y Especificaciones Técnicas. Durante los primeros 15 días de ejecución de la obra, EL (LA) CONTRATISTA, deberá presentar el Plan de Control de Calidad y Seguridad Industrial propuesto y será aprobado por la Supervisión. EL (LA) CONTRATISTA documentará todos los procesos de inspección y ensayos realizados. Se deberá mantener estos registros disponibles para su revisión por parte de la Supervisión o el Administrador del Contrato, durante el plazo contractual y hasta que sea firmada el Acta de Recepción Definitiva del Proyecto. Enmarcado en esta documentación EL (LA) CONTRATISTA deberá elaborar las correspondientes fases preparatorias de las diferentes actividades y su respectivo seguimiento, así como, la elaboración y entrega de los informes de control de calidad, según lo requiera el Administrador del Contrato. EL (LA) CONTRATISTA será responsable por la calidad, cantidad y suministro de todos los materiales y mano de obra necesaria para ejecutar el Proyecto. Para ello deberá designar al personal idóneo a cargo para que desarrolle todas las actividades La Supervisión verificará, entre otros aspectos, la fuente de suministro de cada uno de los materiales, pruebas de laboratorio de suelos y materiales; pruebas de las redes hidráulicas, eléctricas, etc., durante su ejecución y entrega de la obra. Así como de toda la documentación presentada en los informes de Control de Calidad y Seguridad Industrial y el respectivo Manual de Mantenimiento de la Infraestructura de Salud Intervenida. PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. El control de calidad y Seguridad Industrial es obligación y plena responsabilidad del (LA) CONTRATISTA, por lo que la Supervisión verificará las obras ejecutadas, por lo tanto las inspecciones y controles de calidad que se realicen servirán para confirmar la correcta realización de los trabajos. El sistema de control de calidad EL (LA) CONTRATISTA, estará sujeta a verificación por el Ministerio de Salud en coordinación con el Administrador del Contrato y/o sus representantes. La verificación de la calidad de la construcción de las obras, comprenderá la revisión técnica y aprobación del sistema de control de calidad EL (LA) CONTRATISTA, a través del cual se asegura por sí mismo que su construcción es realizada de conformidad a los planos y demás documentos contractuales. La Supervisión verificara la incorporación e implementación de los requisitos ambientales para el proyecto, así como la obtención por parte de EL (LA) CONTRATISTA de los permisos ambientales relacionados tales como: Botaderos, explotación de bancos de préstamos y pétreos, plantas, tala de árboles, previos a la ejecución de las obras. La Supervisión verificará la incorporación e implementación de los requisitos ambientales para el proyecto, así como la obtención por parte de EL (LA) CONTRATISTA de los permisos ambientales relacionados tales como: Botaderos, explotación de bancos de préstamos y pétreos, plantas, tala de




93

árboles, previos a la ejecución de las obras. Dentro de los primeros quince días del plazo contractual, EL (LA) CONTRATISTA en coordinación con el Administrador del Contrato y la Supervisión, someterán a consideración de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL un informe que cubrirá, entre otros, los puntos siguientes: Deficiencias, carencias y contradicciones en el Proyecto. Condiciones de medición y abono que pueden dar lugar a problemas, durante el desarrollo

de la obra. Disponibilidad de los materiales previstos. Comprobación de la geometría general de la obra. Análisis del programa de construcción a partir de las condiciones de Diseño, teniendo en cuenta el plazo contractual y determinando las actividades que se consideren críticas. Bosquejo de la estructuración del Proyecto para facilitar la medición, control y seguimiento. PLANOS DE TALLER. EL (LA) CONTRATISTA entregará a la Supervisión, los planos de taller, de construcción y detalles preparados por EL (LA) CONTRATISTA, así como, todos aquellos detalles, normas y Especificaciones Técnicas u otra información que EL (LA) CONTRATISTA considere para la correcta ejecución de la obra. La Supervisión revisará dicha documentación y emitirá el respectivo dictamen de conformidad o no conformidad. Al finalizar el Proyecto, será obligación de EL (LA) CONTRATISTA entregar un Informe de Control de Calidad y Seguridad Industrial reflejando todos los acontecimientos suscitados en el desarrollo del proyecto, el cual deberá incluir un reporte fotográfico, certificaciones y garantías, este informe deberá contar con la aprobación de la Supervisión y el Administrador del Contrato, previo a la liquidación final del Contrato. DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES. Si en la ejecución del

presente Contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización legal de La Titular del MINSAL, y deberán formalizarse a través de las resoluciones modificativas ú orden de cambio que ameritare el caso. VIGESIMA: DAÑOS. Cualquier

daño causado por EL (LA) CONTRATISTA en el transcurso de la obra a las instalaciones donde él (ella) ejecute el trabajo, será reparado por éste sin costo adicional para el MINSAL. VIGESIMA PRIMERA: VIGENCIA. El presente Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su distribución a EL (LA) CONTRATISTA. VIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para los efectos jurisdiccionales de este Contrato, las partes nos sometemos a la legislación de la República de El Salvador cuya aplicación será de conformidad con lo establecido en el Artículo cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad. VIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones

entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El MINSAL. En Calle Arce ochocientos veintisiete, San Salvador, y EL (LA) CONTRATISTA en: _________________________________________________________________________________________. Teléfono _______________Fax_________. En fe de lo cual firmamos el presente Contrato, en la ciudad de San Salvador, a los _________________días de mes de ______________ de dos mil doce.

MINISTRA DE SALUD CONTRATISTA


LICITACION PÚBLICA LP No.26/2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION

SOCIAL (PEIS)

94




95


ANEXO No. 16

DICTAMEN DE PROYECTOS EN EJECUCION

Proyecto

“CONSTRUCCION, AMPLIACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAS Y/O REMODELACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SALCOATITAN, SONSONATE”

(FASE CONSTRUCCION)

Señores Ministerio de Salud Atención: Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria

Solicito dictamen técnico en el cual se refleje el avance físico de cada uno de los proyectos que actualmente estoy ejecutando o que haya ejecutado con el Ministerio de Salud:

1) ……………………………………………

2) ……………………………………………

3) …………………………………………….

Nota: Para participar en el proceso Licitación Publica LP No. 26/2012, el dictamen deberá contar con la aprobación emitida por el Administrador del Contrato, la Jefatura de la Unidad de Ingeniería y el Visto Bueno de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria. Es obligación presentar el presente dictamen ya sea que haya ejecutado o no proyectos del MINSAL.

Nombre y Firma del representante legal de la Empresa

Este documento esta firmado porFirmante [email protected], CN=Firma digital de la DTIC,

OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=SanSalvador, C=SV

Fecha/Hora Mon May 28 10:34:52 CST 2012

Emisor delCertificado

CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccionde Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC),O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=SanSalvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV

Numero de Serie 15851056948735932808

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)

Nota Este archivo está firmado digitalmenteDirección de Tecnologías de Información y ComunicacionesMinisterio de SaludEl Salvador, C.A.

Documents

BASES DE LICITACION PÚBLICA LP No. 26/2012 CONSTRUCCION ...w2.salud.gob.sv/archivos/pdf/uaci2012/licitaciones_publicas/LP2620… · unidad de adquisiciones y contrataciones institucional