BASES DE LICITACION PÚBLICA LP No. 44/2012 …w2.salud.gob.sv/./archivos/pdf/uaci2012/licitaciones_publicas/LP442… · ministerio de salud unidad de adquisiciones y contrataciones

MINISTERIO DE SALUDUNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

LICITACION PÚBLICA LP No.44/2012FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

DE INVERSION SOCIAL (PEIS)

BASES DE LICITACION PÚBLICA LP No. 44/2012

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO”

(FASE II DE CONSTRUCCIÓN)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Fondo General, Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS)

MONTO PRESUPUESTADO: $ 82 ,500.00

Señor Ofertante

Favor leer detenidamente las condiciones que deberá cumplir su oferta


LICITACION PÚBLICA LP No.44/2012FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

DE INVERSION SOCIAL (PEIS)

INDICECONTENIDO PAG.

Objeto de la Licitación ……..……………………………. 3 Marco Legal ……..……………………………. 3 Instrucciones a los Ofertantes ……..……………………………. 3 Ubicación del Proyecto ………………………………….. 4Descripción del proyecto …………………………………. 4Condiciones Técnicas Administrativas…………………………………. 18Obligaciones y Responsabilidades …………………………………. 18 Periodo para adendas y consultas ………………………………….. 21 Documentos Contractuales ……..……………………………. 22Visitas …………………………………… 22Presentación, Contenido y Apertura de Ofertas…………………….. .. 22 Vigencia de la Oferta ……………………………………. 32 Aceptación de Bases de Licitación …………………………………. 33Prohibiciones …………………………………… 33Evaluación de Ofertas …………………………………… 37Prorroga, Declaración Desierta y Dejar sin efecto la Licitación…….. 41Adjudicación y Plazos ……………………………… 41Recurso de revisión ……………………………………. 42Administración del Contrato …………………………………... 42Plazo para la firma de contratos …………………………………… 43 Garantías …………………………………… 43Plazo de Ejecución del Proyecto ………………………………….. 44 Supervisión de las Obras ………………………………….. 45Informes en la etapa de ejecución ……………………………….. 46 Recepción de las Obras ………………………………….. 47Forma, Tramite y Plazo de pago …………………………………… 48Anticipo ………………………………….. .. 49Cesación, Extinción, caducidad …………………………………… 50Y revocación del contrato.Sanciones y Multas …………………………………….. 50Solución de Conflictos ………………………………….. .. 51Solvencias Vigentes para celebrar Contrato ……………………………. 51Aspectos Subsanables ……………………………………. 51

Anexos……………………………………………………………………….. 53


LICITACION PÚBLICA LP No.44/2012FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE

INVERSION SOCIAL (PEIS)

1. OBJETO DE LA LICITACION

El Gobierno de El Salvador representado por el Ministerio de Salud, que en lo sucesivo se denominará MINSAL y este por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que en lo sucesivo se denominará UACI, con los fondos del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), financia el Programa de Rehabilitación de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención; por lo que promueve la presente Licitación Pública LP No.44/2012. El presente proceso comprende la contratación de los trabajos de: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO” (FASE II DE CONSTRUCCION)

2. MARCO LEGAL

Queda entendido que al presentar la oferta, el oferente acepta sin reserva alguna la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, todas las disposiciones del Derecho Común aplicables al caso, y las condiciones de las presentes bases de licitación.

3. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo a realizar por el Contratista en esta Fase, consiste en la ejecución de los trabajos de: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCIÓN, CHALATENANGO”, según los términos, condiciones y requerimientos indicados en estas Bases de Licitación.

Para la realización del proyecto, el Contratista deberá elaborar planos de taller, de todas las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Electricidad e Hidráulica, etc.), que sean necesarios previo a su proceso constructivo, y en complemento a los planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas que son parte de las Bases de Licitación.

El Contratista será responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente, dentro de las limitantes de tiempo, costo, calidad y condiciones contractuales; éste deberá tomar en consideración y aplicar las correspondientes actividades de proyección y seguridad e higiene laboral.

La ejecución de los servicios de Construcción del Proyecto, se desarrollarán de manera integral por lo que el Contratista será el responsable ante el MINSAL de proporcionar todos los insumos, servicios, materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como la requiere el MINSAL.

Es entendido que el Contratista conoce y acepta cada una de las cláusulas contenidas en este documento, comprometiéndose además a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la Supervisión y la Administración del Contrato, ambas designadas por el MINSAL.El Contratista contará con la siguiente información en formato digital, que entregará el MINSAL, al momento de retirar las Bases de Licitación:

3




• Formulario de Oferta • Planos constructivos (18 Hojas)• Especificaciones Técnicas • Guía Técnica de Señales y Avisos de Protección Civil para Establecimientos de Salud.

4. UBICACIÓNBarrio El Rosario, 4° Avenida Norte entre 1° y 3° Calle Oriente, Municipio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOLa infraestructura a construir se describe a continuación:

• MÓDULO DE CONSULTORIOS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLESCon el fin de mejorar el funcionamiento y la atención a pacientes, se construirán consultorios generales y salón de usos múltiples al costado norte del edificio principal de la Unidad de Salud.

• OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTALComo áreas de apoyo para la Unidad de Salud se construirá una oficina para los inspectores de saneamiento ambiental, la ubicación de este edificio se encuentra al costado sur del edificio principal con el fin de no separar y definir las circulaciones de los pacientes.

• OBRAS EXTERIORES Las obras exteriores comprenden aceras, portón, jardinería, construcción de techo para el estacionamiento de ambulancia, entre otros.

El Proyecto a desarrollar para la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango, comprende las actividades siguientes:

5.1 OBRAS PRELIMINARES

5.2 TERRACERIA

5.3 MÓDULO DE CONSULTORIOS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. Área aproximada: 79.30 m2

5.4 OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. Área aproximada: 19.00 m2

5.5 OBRAS EXTERIORES

5.5.1 PORTONES, TECHOS EXTERIORES, PISOS Y JARDINERIA

5.5.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS (Agua Potable, Aguas Negras y Aguas Lluvias)

5.5.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Suministro e instalación)

5.6 OTROS

5.7 SEÑALETICA (Suministro e Instalación)

Las obras a ejecutarse según la presente Licitación se describen a continuación, sin que lo que se exprese aquí limite la completa y total ejecución de las mismas.

4




5.1 OBRAS PRELIMINARESEn la preparación de la oferta, el Contratista deberá considerar:

Que previo al inicio de la construcción de la Unidad de Salud, se realizará la contratación de los servicios para el Estudio de Suelos, considerando 2 perforaciones de seis (6.0) metros cada una de profundidad mínima, las cuales deberán ser realizadas en el área donde la Supervisión y la Administración del Contrato consideren apropiado. La información que proporcionen estos estudios servirá para complementar la contenida en los planos constructivos proporcionados.

Los resultados y recomendaciones de dicho estudio deberán ser revisados y analizados en conjunto con la Supervisión y la Administración del Contrato con el propósito de determinar si existen discrepancias, de existir alguna, proceder a establecer las medidas correspondientes a desarrollar.

Trámites y pagos correspondientes relacionados con los derechos de conexión y medición eléctrica.

Con respecto a los Trámites y pagos por permisos de construcción (Municipales); el Contratista tramitará y pagará todos los impuestos y/o aranceles correspondientes, para obtener el permiso de Construcción de la Unidad de Salud, entre otros requeridos.

El Contratista deberá efectuar los trámites y pagos ante las autoridades Gubernamentales por otro tipo de permisos requeridos para la ejecución del proyecto, debiendo comprender todos los aranceles y/o impuestos correspondientes a los que no se contemplan en los Municipales. Entre los que mencionamos, VMVDU, ANDA, MARN, MAG, MOP, etc.

El Contratista deberá iniciar todos los trámites relacionados con los permisos requeridos (Municipales y Gubernamentales) desde el momento que se otorga la correspondiente Orden de Inicio del proyecto, el MINSAL por medio de sus representantes le acompañará en las respectivas gestiones.

El Contratista deberá efectuar la contratación de los servicios provisionales de agua potable y energía eléctrica, así como el pago correspondiente al consumo, para su personal de campo y de oficina deberá instalar servicios sanitarios completos, los cuales permanecerán durante el plazo de ejecución del proyecto.

Según se establece en el Formulario de Oferta el Contratista efectuará la hechura y colocación del rótulo de aviso de ejecución del Proyecto, en un lugar visible, actividad a efectuar en coordinación y aprobación de la Supervisión y la Administración del Contrato designados por el MINSAL.

Adicional a todo lo anterior y según Especificaciones Técnicas que acompañan este documento, será responsabilidad del Contratista contar con una Bodega para el almacenamiento adecuado de herramientas y materiales; oficinas para su propio personal y para personal de la Supervisión, así como, la construcción de vallas protectoras en el área del inmueble, las cuales permanecerán durante el plazo de ejecución del Proyecto.

El Contratista deberá efectuar la contratación de los servicios de Laboratorios de Suelos y Materiales, así como, el Control de Calidad y Seguridad Industrial para el desarrollo del Proyecto.

5




El Contratista es el único responsable por cualquier daño o accidente causado a la obra o a personas, directo o indirectamente, por lo que deberá tomar las correspondientes medidas de protección y seguridad laboral apropiada.

5.2 TERRACERIAEn esta actividad se deberá realizar el corte para la elaboración de terraza a una altura de 30 cm aproximadamente y el relleno compactado con material selecto que incluirá el acarreo del material con una densidad del 95%.

5.3 MÓDULO DE CONSULTORIOS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES - Área aproximada: 79.30m²

Los ambientes que contendrá se detallan a continuación:

Para un mejor alcance y comprensión de los trabajos descritos, el Contratista deberá apegarse con lo establecido en el Formulario de Oferta, Especificaciones Técnicas y planos constructivos.

6

UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCIÓN, CHALATENANGO

MÓDULO DE CONSULTORIOS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

N°

AMBIENTE ÁREA UTIL (m²)

1 PREPARACIÓN DE PACIENTES/ESPERA 16.30

2 CONSULTORIO GENERAL 11.553 CONSULTORIO GENERAL 11.55

4 SERVICIO SANITARIO 2.60

5 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 21.80

6 ÁREA DE CAFÉ 3.30

7 VESTIBULO 4.10

ELEMENTOS ESTRUCTURALES/PAREDES 8.10

ÁREA TOTAL (m²) 79.30




OBRAS PROVISIONALES

El Contratista deberá ejecutar todas las obras necesarias para el trazo y nivelación de los trabajos a ejecutar, estableciendo ejes, plomos y niveles, de acuerdo a lo indicado en los planos. Las líneas horizontales deberán ser referidas a los linderos, construcciones existentes ó si la Supervisión y/o la Administración del Contrato lo estima necesario, a los ejes de las calles adyacentes o puntos de amarre reconocidos en el lugar.

TERRACERIAEstos trabajos comprenderán la excavación para fundaciones y desalojo de material sobrante, así como los rellenos compactados con material selecto y relleno compactado con suelo cemento para fundaciones; relleno compactado con suelo cemento en área de piso según los niveles indicados en los planos.

Los rellenos compactados con material selecto deberán alcanzar la densidad del 95%, para las compactaciones también se utilizará suelo cemento en proporción 20:1, así como para la conformación del nivel en área de piso y deberá incluir en su precio el suministro y acarreo de material selecto.

CONCRETO ESTRUCTURAL (Hechura, colocación y colado)Consiste en la hechura, colocación y colado de los elementos estructurales, tales como: Soleras de fundación, lleno para modulación, nervios, además se debe incluir solera intermedia, soleras de coronamiento y de mojinete así como, las soleras cargadero para puertas y ventanas; según lo detallado en Formulario de Oferta, Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas.

PAREDES

Se procederá a construir las paredes de bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cm con refuerzo vertical y horizontal, según detalle en planos.

ESTRUCTURA METÁLICA (Hechura y colocación)El Contratista llevará a cabo el suministro y colocación de estructuras metálicas, tales como, escopetas y diferentes tipos de polines. Ver descripción y especificaciones de elementos de estructura metálica en Formulario de Oferta y planos.

Todos los elementos estructurales metálicos serán pintados con dos manos de anticorrosivo (de diferente color) y una mano de pintura de aceite. Se incluirá dentro del costo unitario de cada elemento, los apoyos y anclajes a paredes y/o concreto, según detalle en planos.

TECHOS

El Contratista deberá suministrar e instalar cubierta de lámina metálica de perfil estándar de aluminio y zinc, calibre 24, grado 80, con aislante térmico acústico de Aluminio Poliéster, con relleno de espuma de polietileno de celda cerrada de 10 mm. de espesor, incluye capote en cumbrera del mismo material de la cubierta de techo.

El Contratista elaborará y colocará canal de lámina galvanizada lisa # 24, uniones de lámina engrapada, soldada y remachada y sello elastomérico; con sus respectivos ganchos de soporte de varilla de hierro de Ø 1/2" a cada 50cm., de separación máxima, los que deberán llevar aplicación de anticorrosivo (dos manos de diferente color) y una mano de pintura de aceite, se deberá incluir cañuela del mismo material del canal.

7




PISOS

El piso a instalar será de terrazo de 30 x 30 cm y 2.5 cm de espesor, de grano integral de mármol, pigmentos de mármol, el color será fondo blanco grano a escoger por la Regional de Salud correspondiente y la Administración del Contrato, deberá tener una resistencia a la flexión de 45 kg/cm2, MOHS de 4 y KNOOP de 142 kg/mm2.

Se suministrará e instalará zócalo de ladrillo terrazo pre lustrado y bocelado de las mismas características del piso a colocar con una altura mínima de 9.5 cm.

Según lo detallado en Formulario de Oferta, planos y Especificaciones Técnicas.

CIELOS

Se suministrará e instalará cielo falso de losetas de fibrocemento de 2' x 4' x 6 mm, perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado N° 14 entorchado. Aplicación de dos manos (como mínimo) de pintura tipo látex, color blanco, con arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m ambos sentidos, según detalle en planos.

Se suministrará y colocará fascia y cornisa de altura y ancho variable según Formulario de Oferta, con forro de lámina lisa de fibrocemento de 6 mm, aplicación de dos manos como mínimo de pintura látex (color a definir), estructura de tubo cuadrado de hierro de 1", chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cm, fijada en pared y estructura metálica de techo. Ver detalle de fascia y cornisa con y sin canal en planos.

Las losetas de fibrocemento a suministrar e instalar en cielo falso, fascia y cornisa, deberán ser color natural, para su correspondiente aplicación de dos manos (como mínimo) de pintura tipo látex. No deberán suministrarse con acabado de fábrica.

ACABADOS

Todas las paredes a construir irán repelladas y afinadas, incluyendo sus respectivos cuadrados, excepto las que llevarán enchape de cerámica las cuales únicamente serán repelladas.

El Contratista suministrará y aplicará dos manos de pintura de aceite tono mate de primera calidad (como mínimo); deberá considerarse un zócalo de 1.20 m. (Tono oscuro) y el resto hasta 20 cm arriba de cielo falso (tono claro), de color a escoger, en las paredes se deberá aplicar el respectivo curado y pintura base, según especificaciones del fabricante.

Se aplicarán las capas de pintura necesarias (el mínimo es dos), para cubrir perfectamente la superficie y no se aplicará ninguna nueva capa de pintura hasta después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior. Los colores a utilizarse deberán ser agradables, aprobados por el MINSAL.

Según se indica en los planos se suministrará e instalará enchape de cerámica de 20 x 30 cm. en paredes de servicios sanitarios, a la altura especificada en planos y Formulario de Oferta; y en las paredes de muebles con poceta se instalará enchape de cerámica a una altura de 60 cm a partir de la superficie de granito del mueble (M-1 y M-2).

Se suministrarán e instalarán cortinas de tela antibacterial, sujeta al cielo falso con riel metálico.

8




PUERTAS (Suministro e instalación) El Contratista deberá efectuar el suministro e instalación de todas las puertas que para los ambientes interiores serán de madera y metálicas al exterior, indicadas en el Formulario de Oferta, Planta Arquitectónica, Planta y Cuadro de acabados en planos, las puertas serán de diferentes tipos, dimensiones y materiales elaboradas in situ (No prefabricadas). En los ambientes indicados en planta y cuadro de acabados se deberá colocar una chapa tipo de seguridad adicional a la chapa tipo de palanca. Ver apartado de Puertas en Especificaciones Técnicas.

VENTANAS (Suministro e instalación)

Esta actividad consiste en suministrar e instalar ventanas con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio nevado y operador tipo mariposa. Incluye sello perimetral con silicón pintable, separación promedio entre 3 mm y 5 mm. Dimensiones variables según cuadro de acabados en planos.

Se deberá considerar la hechura y colocación de defensas en ventanas con hierro cuadrado de 5/8", incluyen aplicación de dos manos de anticorrosivo de diferente color y una mano de pintura de aceite. Las defensas irán ancladas a la pared con pines de hierro cuadrado de 5/8’’ a cada 50cm de separación máxima entre ellos y con material epóxico.

Para las ventanas se suministrarán e instalarán cortinas de vinil tipo vertical, incluye cenefa y accesorios.

AGUA POTABLE

Se suministrarán e instalarán tuberías de Ø 1/2” de 315 PSI, a las cuales se le deberán incluir accesorios de primera calidad y bajo Norma.

DRENAJES (Aguas Negras y Aguas Lluvias)

Se suministrará y colocará tubería de Ø 2”, Ø 3” y Ø 4”, 125 PSI para aguas negras, incluye accesorios.

Además se deberá suministrar y colocar bajadas de aguas lluvias de PVC Ø 4”, 160 PSI, incluir boca tubo, curvas y sujeciones con pletina de hierro 1"x 1" a cada 0.90 m, de separación máxima.

Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran: Tubería, todos los accesorios, excavación, relleno compactado con material selecto. Se contemplarán además las pruebas (presión, hermeticidad y de estanqueidad) de los sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo. Todos los materiales y accesorios a utilizar deberán de ser de primera calidad y bajo Norma.

ARTEFACTOS SANITARIOSSe instalarán accesorios tales como: lavamanos apoyado sobre dos tubos cromados, inodoro, tapones inodoro de hierro fundido de Ø 4”, portarrollos, dispensadores de jabón líquido, porta toallas de 18’’, todos de metal cromado.

Todos los artefactos sanitarios a suministrar serán de primera calidad y se ubicarán según planta de mobiliario en planos, atendiendo lo descrito en las Especificaciones Técnicas, anexas a este documento.

MUEBLES (Hechura y colocación)El Contratista deberá elaborar diferentes tipos y cantidad de muebles, tales como, M-1 y M-2 todos y cada uno de ellos detallado en planos y Formulario de Oferta. Ver Especificaciones Técnicas.

9




INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Suministro e instalación)Las canalizaciones de las acometidas y salidas, hacia los circuitos que se alimentan del Tablero General existente y los Sub tableros, nuevos o existentes, deberán realizarse con el correspondiente calibre de conductor y diámetro de tubería de canalización.

Para las canalizaciones y el empotrado de los tableros se deberá garantizar que estos trabajos no dañen la integridad estructural de la edificación en general.

Se deberá considerar el suministro e instalación de luminarias del tipo fluorescente de 3x32W módulo 2’x 4’, 3 x 17 W módulo 2´x2´, 2x32W módulo de 1´x4´, luminaria fluorescente ahorradora, tipo ojo de buey y tipo spot licht, todas con su respectivo canalizado, alambrado y conexión de interruptores; haciendo correspondencia con los circuitos y cuadros de cargas descritos en planos; de tal manera que se garantice el correcto funcionamiento de la instalación. Deberán quedar empotrados al cielo falso y firmemente sujetado a la estructura metálica del techo.

Se deberá considerar suministrar e instalar los circuitos que incluyan luminarias ahorradoras de energía (fluorescentes compactas) tipo bombillo y spot light; incluyendo foco de 20W, reflector, receptáculo, interruptor, accesorios y otros; haciendo correspondencia con los circuitos descritos en éstos, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la instalación.

El Contratista efectuará el suministro y la instalación de las unidades de tomacorriente, e incluirá la canalización y alambrado de dichos dispositivos; construyendo los circuitos según se muestra en planos eléctricos.

Para la instalación de los ventiladores de techo, se deberá ejecutar el canalizado y alambrado de la unidad de ventilación incluye: control de velocidades y demás accesorios y se instalará en estructura metálica de soporte de tubo estructural de 1”x 1”, chapa 14, soldada a la estructura de cubierta de techo (polines).

Nota: Para la realización de todas las actividades descritas se deberán atender Formulario de Oferta, Especificaciones Técnicas, Plantas de Instalaciones Eléctricas, Notas y Cuadros en planos eléctricos que acompañan este documento.

5.4 OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. Área aproximada: 19.00 m2Los ambientes que contendrá se detallan a continuación:

UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCIÓN, CHALATENANGO

OFICINA DE SANEAMIENTO MABIENTAL

N° AMBIENTE ÁREA UTIL (m²)

1 OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 12.10

2 SERVICIO SANITARIO Y DUCHA 3.90

ELEMENTOS ESTRUCTURALES/PAREDES 3.00

ÁREA TOTAL (m²) 19.00

El Contratista deberá apegarse con lo establecido en el Formulario de Oferta, Especificaciones Técnicas y planos constructivos para una mejor comprensión del alcance de los trabajos descritos.

10




OBRAS PROVISIONALES

El Contratista deberá ejecutar todas las obras necesarias para el trazo y nivelación de los trabajos a ejecutar, estableciendo ejes, plomos y niveles, de acuerdo a lo indicado en los planos. Las líneas horizontales deberán ser referidas a los linderos, construcciones existentes ó si la Supervisión y/o la Administración del Contrato lo estima necesario, a los ejes de las calles adyacentes o puntos de amarre reconocidos en el lugar.

TERRACERIAEstos trabajos comprenderán la excavación para fundaciones y desalojo de material sobrante, así como los rellenos compactados con material selecto y relleno compactado con suelo cemento para fundaciones; relleno compactado con suelo cemento en área de piso según los niveles indicados en los planos.

Los rellenos compactados con material selecto deberán alcanzar la densidad del 95%, para las compactaciones también se utilizará suelo cemento en proporción 20:1, así como para la conformación del nivel en área de piso y deberá incluir en su precio el suministro y acarreo de material selecto.

CONCRETO ESTRUCTURAL (Hechura, colocación y colado)Consiste en la hechura, colocación y colado de los elementos estructurales, tales como: Soleras de fundación, lleno para modulación, nervios, además se debe incluir solera intermedia, soleras de coronamiento y de mojinete así como, las soleras cargadero para puertas y ventanas; según lo detallado en Formulario de Oferta, Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas.

PAREDES

Se procederá a construir las paredes de bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cm con refuerzo vertical y horizontal, según detalle en planos.

ESTRUCTURA METÁLICA (Hechura y colocación)El Contratista llevará a cabo el suministro y colocación de estructuras metálicas, tales como, escopetas y polines. Ver descripción y especificaciones de elementos de estructura metálica en Formulario de Oferta y planos.

Todos los elementos estructurales metálicos serán pintados con dos manos de anticorrosivo (de diferente color) y una mano de pintura de aceite. Se incluirá dentro del costo unitario de cada elemento, los apoyos y anclajes a paredes, según detalle en planos.

TECHOS

El Contratista deberá suministrar e instalar cubierta de lámina metálica de perfil estándar de aluminio y zinc, calibre 24, grado 80, con aislante térmico acústico de Aluminio Poliéster, con relleno de espuma de polietileno de celda cerrada de 10 mm., de espesor, incluye capote en cumbrera del mismo material de la cubierta de techo.

El Contratista elaborará y colocará canal de lámina galvanizada lisa # 24, uniones de lámina engrapada, soldada y remachada y sello elastomérico; con sus respectivos ganchos de soporte de varilla de hierro de Ø 1/2" a cada 50cm., de separación máxima, los que deberán llevar aplicación de anticorrosivo (dos manos de diferente color) y una mano de pintura de aceite, se deberá incluir cañuela del mismo material del canal.

11




PISOS

El piso a instalar será terrazo de 30 x 30 cm y 2.5 cm de espesor, de grano integral, pigmentos de mármol, el color será fondo blanco grano a escoger por la Regional de Salud correspondiente y la Administración del Contrato. Se suministrará e instalará zócalo de ladrillo terrazo pre lustrado y bocelado de las mismas características del piso a colocar con una altura de 9.5 cm.

En área de piso de ducha, se realizará el suministro e instalación de cerámica de alto tráfico antiderrapante, sobre base de concreto simple de 7.5 cm de espesor.

El piso cerámico a utilizar deberá ser de primera calidad para tráfico pesado PEI 4, MOHS 6.

CIELOS

Se suministrará e instalará cielo falso de losetas de fibrocemento de 2' x 4' x 6 mm, perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado N° 14 entorchado. Aplicación de dos manos(como mínimo) de pintura tipo látex, color blanco, con arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m ambos sentidos, según detalle en planos.

Se suministrará y colocará fascia y cornisa de altura y ancho variable según Formulario de Oferta, con forro de lámina lisa de fibrocemento de 6 mm., aplicación de dos manos como mínimo de pintura látex (color a definir), estructura de tubo cuadrado de hierro de 1", chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cm, fijada en pared y estructura metálica de techo. Ver detalle de fascia y cornisa con y sin canal en planos.

Las losetas de fibrocemento a suministrar e instalar en cielo falso, fascia y cornisa, deberán ser color natural, para su correspondiente aplicación de dos manos (como mínimo) de pintura tipo látex. No deberán suministrarse con acabado de fábrica.

ACABADOS

Todas las paredes a construir irán repelladas y afinadas, incluyendo sus respectivos cuadrados, excepto las que llevarán enchape de cerámica las cuales únicamente serán repelladas. El Contratista suministrará y aplicará dos manos de pintura de aceite tono mate de primera calidad (como mínimo); deberá considerarse un zócalo de 1.20 m. (Tono oscuro) y el resto hasta 20 cm arriba de cielo falso (tono claro), de color a escoger, en las paredes se deberá aplicar el respectivo curado y pintura base, según especificaciones del fabricante.

Se aplicarán las capas de pintura necesarias (el mínimo es dos), para cubrir perfectamente la superficie y no se aplicará ninguna nueva capa de pintura hasta después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior. Los colores a utilizarse deberán ser agradables, aprobados por el MINSAL.

Según se indica en los planos se suministrará e instalará enchape de cerámica de 20 x 30 cm. en paredes de servicios sanitarios, a la altura especificada en planos y Formulario de Oferta.

PUERTAS (Suministro e instalación) El Contratista deberá efectuar el suministro e instalación de todas las puertas que para los ambientes interiores serán de madera y metálicas al exterior, indicadas en el Formulario de Oferta, Planta Arquitectónica, Planta y Cuadro de acabados en planos, las puertas serán de diferentes tipos, dimensiones y materiales elaboradas in situ (No prefabricadas). En los ambientes indicados en planta y cuadro de

12




acabados se deberá colocar una chapa tipo de seguridad adicional a la chapa tipo de palanca. Ver apartado de Puertas en Especificaciones Técnicas.

VENTANAS (Suministro e instalación)

Esta actividad consiste en suministrar e instalar ventanas con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio nevado y operador tipo mariposa. Incluye sello perimetral con silicón pintable, separación promedio entre 3 mm y 5 mm. Dimensiones variables según cuadro de acabados en planos.

Se deberá considerar la hechura y colocación de defensas en ventanas con hierro cuadrado de 5/8", incluyen aplicación de dos manos de anticorrosivo de diferente color y una mano de pintura de aceite. Las defensas irán ancladas a la pared con pines de hierro cuadrado de 5/8’’ a cada 50cm de separación máxima entre ellos y con material epóxico.

AGUA POTABLE

Se suministrarán e instalarán tuberías de Ø 1/2” de 315 PSI, a las cuales se le deberán incluir accesorios de primera calidad y bajo Norma.

DRENAJES (Aguas Negras)

Se suministrará y colocará tubería de Ø 2”, Ø 3” y Ø 4”, 125 PSI para aguas negras, incluye accesorios.

Además se deberá suministrar y colocar bajadas de aguas lluvias de PVC Ø 4”, 160 PSI, incluir boca tubo, curvas y sujeciones con pletina de hierro 1"x 1" a cada 0.90 m, de separación máxima.

Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, AN) se contemplaran: Tubería, todos los accesorios, excavación, relleno compactado con material selecto. Se contemplarán además las pruebas (presión, hermeticidad y de estanqueidad) de los sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo. Todos los materiales y accesorios a utilizar deberán de ser de primera calidad y bajo Norma.

ARTEFACTOS SANITARIOSSe instalarán accesorios tales como: inodoro, lavamanos apoyado sobre dos tubos cromados, portarrollos, porta toalla, tapones inodoro de hierro fundido de Ø 4”, dispensadores de jabón líquido, todos de metal cromado. Todos los artefactos sanitarios a suministrar serán de primera calidad y se ubicarán según planta de mobiliario en planos, atendiendo lo descrito en las Especificaciones Técnicas, anexas a este documento.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Suministro e instalación)Las canalizaciones de las acometidas y salidas, hacia los circuitos que se alimentan del Tablero General y los Sub tableros, deberán realizarse con el correspondiente calibre de conductor y diámetro de tubería de canalización.

Para las canalizaciones y el empotrado de los tableros se deberá garantizar que estos trabajos no dañen la integridad estructural de la edificación en general.

Se deberá considerar el suministro e instalación de luminarias del tipo fluorescente de 2 x 32 W módulo 1´x4´, tipo ojo de buey y luminaria fluorescente ahorradora tipo bombillo, todas con su respectivo canalizado, alambrado y conexión de interruptores; haciendo correspondencia con los circuitos y cuadros de cargas

13




descritos en planos; de tal manera que se garantice el correcto funcionamiento de la instalación. Deberán quedar empotrados al cielo falso y firmemente sujetado a la estructura metálica del techo.

Se deberá considerar suministrar e instalar los circuitos que incluyan luminarias ahorradoras de energía (fluorescentes compactas) tipo ojo de buey, bombillo; incluyendo foco de 20W, reflector, receptáculo, interruptor, accesorios y otros; haciendo correspondencia con los circuitos descritos en éstos, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la instalación.

El Contratista efectuará el suministro y la instalación de las unidades de tomacorriente, e incluirá la canalización y alambrado de dichos dispositivos; construyendo los circuitos según se muestra en planos eléctricos.

Nota: Para la realización de todas las actividades descritas se deberán atender Formulario de Oferta, Especificaciones Técnicas, Plantas de Instalaciones Eléctricas, Notas y Cuadros en planos eléctricos que acompañan este documento.

5.5 OBRAS EXTERIORES

5.5.1 PORTONES, TECHOS EXTERIORES, PISOS Y JARDINERIASe realizará el desmontaje de los elementos que se vean afectados por las nuevas construcciones.

Elementos a desmontar, entre otros:

• Desmontaje de cerca metálica con una altura de 2.00 m al costado oriente del terreno.• Desramado de árboles. Incluye limpieza y desalojo.

Ver plano de desmontajes en planos constructivos y notas de desmontaje en Especificaciones Técnicas.

Se construirá techo para ambulancia que incluye fundaciones, estructura metálica, cubierta de techo entre otros. Se realizará el rodaje de adoquín de concreto según especificaciones técnicas. Ver detalle en planos constructivos.Se realizará la hechura y colocación de portón de acceso de conexión con el Hospital. Ver detalle en planos constructivos.

El Contratista deberá efectuar el suministro y siembra de grama tipo San Agustín, con guías a cada 5.0 cm. Incluye base de tierra vegetal, espesor mínimo 10 cm y mantenimiento hasta la recepción definitiva del proyecto. La colocación de la grama serán en las áreas indicadas y con aprobación de la Supervisión, respetando lo indicado en el Formulario de Oferta.

Construcción de piso de concreto tipo acera, sobre emplantillado de piedra cuarta fraguado y repellado con mortero proporción 1:3, sisada en cuadrados de 50 x 50 cm.

Construcción de losa de paso sobre canaleta existente, de concreto armado y superficie con acabado tipo acera.

5.5.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS (Agua Potable, Aguas Negras y Aguas Lluvias)

Agua potable

14




• Se suministrará e instalará tubería de Ø 1/2” de 315 PSI y Ø 1”de 250 PSI incluye accesorios de primera calidad y bajo Norma.

• Se construirán cajas de inspección de concreto de 40 x 40cm, con altura de 40 cm aproximadamente, para válvulas de compuerta metálica de bronce de Ø 1”, incluye suministro y colocación de válvula de bronce y accesorios. También se construirán cajas de inspección de concreto para válvulas check de Ø 1" con altura mínima de 40 cm aproximadamente. Las válvulas deberán ser metálicas de bronce, con sus accesorios.

• Se construirá además la torre para tanque elevado. Incluye estructuras de concreto, estructura metálica de soporte, tanque de polietileno con todos sus accesorios, capacidad de 2,100 litros, instalaciones hidráulicas de alimentación y descarga, válvulas y accesorios.

Aguas Negras

• Para estas instalaciones el Contratista suministrará e instalará de tubería PVC de Ø2” y Ø4’’ de 125 PSI, incluyendo accesorios de primera calidad.

Aguas lluvias

• Para la red de aguas lluvias se ha considerado el suministro y colocación de tubería de PVC Ø6", de 125 PSI, incluye accesorios de primera calidad y bajo Norma, según distribución en planos hidráulicos de aguas lluvias.

• Será necesario la construcción de caja de registro para aguas lluvias con parrilla de 60x60 cm y de altura indicada en planos.

Dentro del costo unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se deberá contemplar: Tuberías, todos los accesorios, excavación, relleno compactado con material selecto, además se deberá incluir los costos de las pruebas (Presión, hermeticidad y de estanqueidad) de los sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo.

5.5.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Suministro e Instalación)Se canalizarán, desde el patch panel, 4 puntos de entrega certificados y que se ubicarán en las nuevas construcciones, según lo indicado en planos de instalaciones eléctricas.Se canalizará desde toma donde se ubicará la central telefónica en el módulo principal hasta las nuevas construcciones, según ubicación y descripción de Formulario de Oferta.

5.6 VARIOSEl Contratista presentará un avalúo del inmueble y de todas sus construcciones, elaborado y firmado por un perito valuador autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero.

El valúo deberá cumplir en su elaboración y presentación con la metodología, requisitos, leyes y Normas vigentes en El Salvador (NPB4-42).

15




El avalúo deberá comprender los valores de la II FASE DE CONTRUCCION. El informe deberá contener además de reporte escrito, lo anexos correspondientes: copia de escritura de propiedad a favor del MINSAL o referencia legal utilizada, (esta será solicitada al Administrador de contrato correspondiente) fotografías y planta de conjunto de techo y planta de conjunto arquitectónico que incluyen toda la obra realizada en la II FASE CONSTRUCCION, de cómo quedo la obra, para mayor comprensión del reporte entregado.

Al finalizar los trabajos comprendidos en el Proyecto, El Contratista deberá efectuar una limpieza general y desalojar todo el material sobrante, basura y ripio. Esta actividad incluye el interior de las instalaciones, así como, el exterior de las mismas.

5.7 SEÑALETICA (Suministro e instalación)

SEÑALETICA

De acuerdo a las regulaciones de seguridad de Protección Civil para Establecimientos de Salud y a la iniciativa del MINSAL de IMPLEMENTAR la aplicación de la calificación de HOSPITAL SEGURO en todos sus establecimientos, el Contratista deberá incluir el suministro e instalación de señales y avisos concernientes a salvaguardar la seguridad de pacientes y personal de los Establecimientos de Salud. Todo de acuerdo a lo indicado en el plano de rutas de evacuación que se da en anexo. Deberá incluirse el sistema de señalización con el propósito de orientar, conducir e identificar las diferentes áreas, servicios y locales que componen la Unidad de Salud, se deberán colocar al menos las siguientes señales:

• Señal de extintor o de protección contra incendios• Señal de ruta de evacuación• Señal de salida de forma rectangular

Nota: Las señales serán de materiales, colores y dimensiones según lo establece la Guía Técnica de Señales y Avisos de Protección Civil para Establecimientos de Salud, que se proporciona y son parte de las Bases de Licitación.

SEÑALIZACIÓN DE AMBIENTES

Se instalarán rótulos de nomenclatura de ambientes de vinil acrílico a ubicarse en los diferentes ambientes que componen la Unidad de Salud, detallando el nombre exacto. Su colocación especifica y dimensiones deberán verse en común acuerdo con la Supervisión y la Administración del Contrato previo a su elaboración.

6. CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATISTA

ALCANCES

Esta actividad comprende la toma de muestras, la realización de ensayos, llevar a cabo labores de inspección y ejercer una gestión integral de la calidad de la obra, con el objeto de asegurarse y garantizar que ésta se efectúa de acuerdo a los requisitos establecidos en los planos, Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales.

16




El Contratista proporcionará y mantendrá un control de calidad y seguridad industrial que permita cumplir con los procesos de construcción y calidad de los materiales detallados en Planos y Especificaciones Técnicas.

Durante los primeros 10 días de ejecución de la obra, el Contratista, deberá presentar el Plan de Control de Calidad y Seguridad Industrial propuesto y será aprobado por la Supervisión y/o la Administración del Contrato.

El Contratista documentará todos los procesos de inspección y ensayos realizados. Se deberá mantener estos registros disponibles para su revisión por parte de la Supervisión o la Administración de Contrato, durante el plazo contractual y hasta que sea firmada el acta de Recepción Definitiva del Proyecto. Enmarcado en esta documentación el Contratista deberá elaborar las correspondientes fases preparatorias de las diferentes actividades y su respectivo seguimiento, así como, la elaboración y entrega de los informes de control de calidad, según lo requiera la Supervisión y/o la Administración del Contrato.

El Contratista será responsable por la calidad, cantidad y suministro de todos los materiales y mano de obra necesaria para ejecutar el Proyecto. Para ello deberá designar al personal idóneo a cargo para que desarrolle todas las actividades.

La Supervisión verificará, entre otros aspectos, la fuente de suministro de cada uno de los materiales, pruebas de laboratorio de suelos y materiales; pruebas de las redes hidráulicas, eléctricas, etc., durante su ejecución y entrega de la obra. Así como de toda la documentación presentada en los informes de Control de Calidad y Seguridad Industrial y el respectivo Manual de Mantenimiento de la Infraestructura de Salud construida.

PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El control de calidad y Seguridad Industrial es obligación y plena responsabilidad del Contratista, por lo que la Supervisión verificará las obras ejecutadas, por lo tanto las inspecciones y controles de calidad que se realicen servirán para confirmar la correcta realización de los trabajos.

El sistema de control de calidad del Contratista estará sujeto a la verificación que realizará la Supervisión y la Administración del Contrato.

La verificación de la calidad de la construcción de las obras, comprenderá la revisión técnica y aprobación del sistema de control de calidad del Contratista, a través del cual se asegura por sí mismo que su construcción es realizada de conformidad a los planos y demás documentos contractuales.

La Supervisión verificará la incorporación e implementación de los requisitos ambientales para el proyecto, así como la obtención por parte del Contratista de los permisos ambientales relacionados tales como: Botaderos autorizados, explotación de bancos de préstamos y pétreos, plantas, tala de árboles, previos a la ejecución de las obras.

Dentro de los primeros diez días del plazo contractual, el Contratista en coordinación con la Supervisión y la Administración del Contrato, someterán a consideración de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL un informe que cubrirá, entre otros, los puntos siguientes:

• Carencias y contradicciones entre lo proyectado y lo encontrado en campo, en caso de existir.• Condiciones de medición que pueden propiciar discrepancias, durante el desarrollo de la obra.• Disponibilidad de los materiales previstos.• Comprobación de la geometría general de la obra.

17




• Análisis del programa de construcción, teniendo en cuenta el plazo contractual y determinando las actividades que se consideren críticas.

• Esquema de la estructuración del Proyecto para facilitar la medición, control y seguimiento.

PLANOS DE TALLER

El Contratista entregará a la Supervisión, los planos de taller, de construcción y detalles preparados, así como, todos aquellos detalles, normas y Especificaciones Técnicas u otra información que el Contratista considere necesaria para la correcta ejecución de la obra.

La Supervisión y la Administración del Contrato revisarán dicha documentación y emitirán el respectivo dictamen de conformidad o no conformidad.

Al finalizar el Proyecto, será obligación del Contratista entregar un Informe de Control de Calidad y Seguridad Industrial en el cual reflejará todos los acontecimientos suscitados en el desarrollo del proyecto, este deberá incluir un reporte fotográfico, certificaciones y garantías, el informe deberá contar con la aprobación de la Supervisión y la Administración del Contrato, previo a la recepción definitiva y liquidación final del Contrato.

7. CONDICIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL PROYECTO

CONDICIONES GENERALESEl seguimiento del proceso de Construcción estará a cargo dela Administración del Contrato y de la Supervisión, ambos designados por la jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL y quedará registrado en el libro de Bitácora de Construcción, debidamente foliado y sellado, el cual será entregado por el Ministerio de Salud.

Será responsabilidad de la Supervisión velar por el buen desarrollo de la Dirección Técnica de la obra, Control de Calidad de toda la obra, Certificados de Calidad de los Materiales, Bitácora y otros documentos de registro y control, ésta será designada por la jefatura de la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL.

La emisión de la Orden de Inicio por parte del MINSAL será el evento que indicará el inicio de la cuenta del Plazo contractual. Al recibir el Contratista la ORDEN DE INICIO por parte de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL y en coordinación con la Administración del Contrato y la Supervisión, ambas partes acordarán realizar una reunión en el lugar del Proyecto, con el fin de dar mayor orientación sobre las responsabilidades de cada uno de los participantes y la manera de cómo se desarrollará el trabajo.

En dicha reunión el Contratista presentará el programa de las actividades a realizar en detalle: Etapa de Construcción, este programa será elaborado teniendo en cuenta que:

• La Administración del Contrato hará entrega formal del lugar de trabajo que comprenden el Proyecto y lo asentará en Bitácora de Construcción.

• El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podrán realizar todas las preguntas necesarias al Administrador del Contrato y/o a la Supervisión, designados por el MINSAL.

18




• A partir de la primera reunión, se sostendrán reuniones periódicas (Contratista y MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y comprobar el avance del mismo.

El Contratista iniciará los procesos de construcción, con planos de taller previamente aprobados por la Supervisión y la Administración del Contrato y tendrá el compromiso de entregar planos “Como Construido” previo a la finalización del Proyecto.

8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Las obligaciones y responsabilidades del Ofertante y Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los documentos contractuales, son las siguientes:

OFERTANTE: a) Deberá visitar el lugar y sus alrededores donde se efectuarán las obras que comprende el proyecto,

con el objeto de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad del trabajo a desarrollar, para la correcta determinación del monto de la oferta, la cual será por Obra Ejecutada y medida en campo, la cual deberá corresponder a todos los trabajos de Construcción del proyecto, tal y como se describen en estos Términos.

b) Presentar cuadro descriptivo de trabajos similares ejecutados por la empresa

c) Presentar detalle del personal Técnico calificado, considerado clave para la realización del Proyecto y el personal asignado a la fase II de construcción y su experiencia.

d) La contratación de Sub-Contratistas, Suministrantes y Proveedores de Servicios con el objeto de garantizar que estos cumplan de igual manera la calidad de los servicios ó materiales a suministrar para el Proyecto.

e) Listado de maquinaria y equipo disponible en condiciones óptimas para realizar el trabajo.

f) Presentación del dictamen técnico de proyectos ejecutados o en ejecución, emitido por la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL .

CONTRATISTA:α) Total ejecución del Proyecto.

β) Administración de la obra

χ) Llevar la Dirección Técnica de la obra, Control de Calidad de la obra, certificados de calidad de los materiales, Bitácora y otros documentos de registro y control, durante el período de construcción, para ser revisados por la Supervisión y la Administración del Contrato, en caso contrario las obras no serán recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de ejecución de la Obra, debiendo cumplir el programa de trabajo.

δ) La contratación de Subcontratistas, suministrantes y proveedores de servicios, será responsabilidad del Contratista; por lo tanto, deberá comunicar a éstos el contenido de la documentación contractual.

19




En los contratos que celebre con los subcontratistas, suministrantes y proveedores de bienes y/o servicios, estos deberán manifestar que conocen el contenido de los documentos contractuales.

ε) Contratación de mano de obra técnica y calificada.

φ) Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley

γ) Cumplir con todos los programas de trabajo requeridos.

η) El Pago de planillas, esto deberá ser verificado por la Supervisión y la Administración del Contrato.

ι) Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigación de impactos ambientales derivados de la construcción.

ϕ) Mantener actualizado el programa físico financiero de la obra, deberá hacer entrega mensualmente en forma escrita y en CD a la Supervisión y a la Administración del Contrato para efectos de pago.

κ) Mantener la señalización y dispositivos de seguridad necesarios que garanticen la seguridad total de conductores y peatones, alrededor del proyecto.

λ) Mantener a su personal, durante la ejecución de la Obra, debidamente identificado por medio de cascos y camisetas con colores distintivos de su empresa.

µ) Deberá tomar las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigación de riesgos.

ν) Elaboración del juego de planos constructivos de toda la Unidad de Salud, incluyendo las diferentes especialidades.

ο) Presentación y entrega de informes mensuales e informe final de ejecución del proyecto para efectos de pago.

RESPONSABILIDADES:a) El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecución del presente

Contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar durante la realización de la obra, la cual le podrá ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.

b) Al recibir la Orden de Inicio, el Contratista deberá colocar el rótulo de Ejecución del Proyecto en un lugar visible aprobado por la Supervisión y la Administración del Contrato, según especificaciones técnicas del rótulo.

c) El Contratista deberá proveer y mantener una oficina para su propio uso, la Supervisión del MINSAL, la Administración del Contrato, laboratorio de suelos y materiales. Esta oficina deberá estar acondicionada con puertas, ventanas, chapas, mesas y estantes para los planos. El Contratista deberá instalar en la oficina del Ingeniero residente y de la Supervisión del MINSAL, mobiliario y equipo de oficina para que estos se instalen, el mobiliario de oficina estará sujeto a la aprobación de

20




la Administración del Contrato y consistirá en al menos dos escritorios con gaveta y sillas metálicas tipo secretarial, mesa de dibujo, bancos y planeras.

d) El Contratista deberá de suministrar e instalar materiales, equipos, mano de obra.

e) El Contratista será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus Subcontratistas; liberando al MINSAL, a la Supervisión y a la Administración del Contrato de cualquier responsabilidad.

f) El Contratista se obliga a obtener la aprobación escrita de la Administración del Contrato y este informar al MINSAL, en caso que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista deberá nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor que el asignado anteriormente.

g) Deberá realizar los trámites necesarios de aprobaciones constructivas ante las Instituciones que lo requieran.

h) Hasta la aceptación final del Proyecto por parte del MINSAL, éste se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del Contratista, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualesquiera daños y perjuicios al mismo por la acción de los elementos, o causados por otra razón cualquiera, ya sean originados por la ejecución o falta de ejecución de la obra.

i) El Contratista reconstruirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier porción de la obra, antes de su terminación y de su aceptación.

j) En caso de suspensión de la obra, por cualquier causa, el Contratista será responsable de todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, en el lugar que indique la Administración del Contrato.

k) Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

l) Al terminar los Trabajos, coordinar con la Administración del Contrato del MINSAL, la respectiva aceptación.

m)Deberá incluir en el proyecto la señalización y protección con el propósito de orientar, conducir e identificar las diferentes áreas, servicios y locales que lo componen, cuyo objetivo será el de proporcionar al publico la facilidad para localizar su destino y en caso de desastre las rutas de evacuación.

9. PERIODO PARA ADENDAS Y CONSULTAS

Consultas y Aclaraciones

Toda consulta o aclaración que los interesados consideren necesario, deberá formularse por escrito a la UACI del Nivel Superior del MINSAL y las empresas extranjeras a la dirección de correo electrónico

21




[email protected], los días 31 de Agosto y 3 de Septiembre , las que serán contestadas y comunicadas por escrito a todos los interesados que hayan retirado las Bases de Licitación.

Cuando se trate de aclaraciones que soliciten al MINSAL, los que hayan comprado y obtenido gratituamente las bases de licitación, éstas serán contestadas por el jefe UACI y tendrá legal validez.

Adendas o Enmiendas

El MINSAL por medio de la UACI podrá hacer por escrito, adendas o enmiendas a las bases de licitación, antes de la presentación de ofertas, las cuales notificará a todos los interesados que hayan retirado las bases de licitación. Dichas adendas o enmiendas las suscribirá la titular del MINSAL, y formarán parte de los documentos contractuales; no tendrán ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales.

Las adendas y aclaraciones serán notificadas a los interesados que hayan obtenido las bases de licitación en las 2 opciones mencionadas en el numeral 12.1 de las Bases de Licitación.

10. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Forman parte integrante de los Contratos con plena fuerza obligatoria para las partes los documentos siguientes:a. Las Bases de la Licitación.b. Adendas y/o enmiendas a las bases (si las hubiere)c. La oferta del Contratista y sus documentosd. Resolución de Adjudicación.e. Las garantías.f. Las Resoluciones Modificativas y órdenes de cambio en caso que lo hubiere.g. Orden de Inicioh. Bitácora de construcción.i. Prevaleciendo el Contrato y sus Anexos en caso de discrepancia, sobre los documentos antes

mencionados.

11. VISITAS

Antes de formular su oferta el Ofertante está obligado a visitar el lugar y sus alrededores donde se efectuarán las obras (Anexo No.2).

Lo anterior es con el propósito de que los ofertantes conozcan y comprendan la magnitud, naturaleza y complejidad del trabajo a desarrollar, para la correcta determinación de los precios unitarios; entendiéndose que los precios unitarios incluye todos los insumos y mano de obra necesarias para la completa y total ejecución, con los requisitos de calidad y funcionalidad para cada uno de los trabajos a realizar, así como también toda aquella tramitación pertinente, tomando en cuenta que correrá bajo su total responsabilidad todos los incidentes o variantes que se presenten durante el periodo de esta contratación hasta la entrega a satisfacción del MINSAL, dicha oferta deberá detallarla en el formulario de oferta que en estas Bases de Licitación se le proporciona.

22




La visita al lugar, se hará en coordinación y conjuntamente con la Dirección de Infraestructura Sanitaria del MINSAL quién designará técnicos idóneos para realizar dicha visita, el día Jueves 30 de Agosto de 2012 a las 10:00 a.m. Las empresas deberán presentarse a la Unidad de Salud de Nueva Concepción, Chalatenango; en el horario establecido.Los participantes que por alguna razón no asistan a la visita en conjunto el día programado, Podrán coordinar la visita con la Región Central de Salud, para cumplir con este requisito.

12. PRESENTACIÓN, CONTENIDO Y APERTURA DE OFERTA 12.1 Presentación de ofertas

- Las bases de licitación podrán ser consultadas en la dirección electrónica http://www.comprasal.gob.sv y si están interesados en presentar su oferta tienen dos opciones:

Primera opción Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para lo cual deberán cancelar en efectivo el valor por el derecho de obtener dichas bases y retirar el documento físico de la base, en las fechas y monto señalado para la presentación de ofertas en la publicación de convocatoria en medios de prensa escrita, por medio de un mandamiento de ingreso extendido por la UACI del MINSAL, dicho pago se hará en la caja corporativa del Banco Agrícola, ubicada en la misma dirección en el primer nivel y en el caso de los extranjeros podrán cancelar en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.

Segunda opción Los interesados podrán obtener las bases de licitación de forma gratuita Registrándose y descargándolas directamente del sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello http://www.comprasal.gob.sv, Las Bases podrán ser descargadas electrónicamente, hasta las 23:59 p.m. del último día de la venta de bases en la UACI del MINSAL.

- Los costos y gastos en que pudieran incurrir los ofertantes para la presentación de ofertas serán sin responsabilidad para el MINSAL.

- Los ofertantes deberán presentar sus ofertas con el contenido requerido en el Numeral 12.2 con sus apartados de las presentes bases de licitación y demás condiciones establecidas en las mismas.

- El Ofertante establecerá la dirección del domicilio y dirección de correo electrónico exacta donde recibirá las notificaciones de la UACI, así mismo el número de teléfono y fax. En caso de no encontrar la dirección del domicilio, la notificación se hará vía fax o correo electrónico; el ofertante acusara de recibo dichas notificaciones. En caso de no acusar de recibo de las notificaciones por dicho medio, se entenderá que las han recibido satisfactoriamente y quedaran oficialmente notificadas.

- Los ofertantes deberán presentar la OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA en sobre “A” y la DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA en sobre “B”. Toda la documentación deberá

23




presentarse en original y una copia respectivamente en sobres separados, cerrados y sellados. Los sobres deberán rotularse así: Licitación Pública No. 44/2012, nombre o razón social, dirección y teléfono del ofertante. Las copias de las ofertas deberán contener toda la documentación de la oferta original.

- Las ofertas deberán presentarse impresas, selladas y firmadas por el Representante Legal, en el caso de las sociedades o por el ofertante en el caso de ser persona natural. No se aceptarán ofertas o documentación que tenga testados, borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, entrelineas o adiciones, sino están debidamente salvadas al final de cada documento de oferta.

- Las ofertas técnica y económica y los documentos que la acompañen deberán estar escritos en idioma CASTELLANO o traducidos al mismo cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 12.2.3 de las presentes bases de licitación.

- Las ofertas técnicas y económicas incluirán los índices que faciliten la ubicación de cualquier información durante el proceso de revisión, evaluación y adjudicación. Todas las páginas deberán ser numeradas de forma correlativa.

- La documentación deberá ser presentada en hojas tamaño carta y protegida por cubierta adecuada para evitar su deterioro por el uso durante las tareas de su revisión y evaluación.

- Los ofertantes deberán tomar en cuenta que su oferta no debe sobrepasar el porcentaje del 30% para subcontratar; de lo contrario la oferta será denominada NO ELEGIBLE para recomendar su adjudicación.

- La presentación de las ofertas se efectuará en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de este Ministerio, en fecha 14 de Septiembre del 2012, de las 08:00 a.m. a las 10:00 a.m. (hora local). Después de las 10:00 a.m. no se recibirán ofertas.

12.2 Contenido de la oferta

12.2.1 LA OFERTA TÉCNICA deberá ser presentada de conformidad a las condiciones y especificaciones técnicas de las presentes bases y los documentos obligatorios siguientes:

- Nota firmada por el Representante Legal de la empresa en la que indiquen que poseen instalaciones físicas, debidamente establecidas para sus oficinas administrativas.

- Presentación del Dictamen técnico de proyectos ejecutados o en ejecución, emitido por la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL (Anexo No.16); Es obligación presentar el dictamen técnico; ya sea que haya ejecutado o no proyectos con el MINSAL.

- Certificado de visita al lugar de la obra, según (Anexo No. 2) dicho formulario deberá ser firmado y sellado por el delegado de la Unidad de Salud.

- Comprobante de experiencia y resultados obtenidos de otros trabajos similares ejecutados y en ejecución, presentar según (Anexo No. 3), para los proyectos ejecutados deberán presentar actas

24




de recepción definitiva y los proyectos en ejecución constancia estableciendo el porcentaje de avance de la obra, en ambos casos deberán presentarse firmados y sellados.

- Detalle del personal asignado al proyecto: personal Técnico y Administrativo calificado clave en el proyecto para realizar los trabajos, indicando claramente las funciones del gerente del proyecto y residente del mismo, anexando currículum vitae con las respectivas copias del título completamente visible.(anexo No. 4).

- Presentar el organigrama del proyecto, listado de los profesionales que participaran, en cada especialidad.

- Listado de subcontratistas según (Anexo No. 5) o haciendo mención que no hará subcontrataciones (utilizando el mismo anexo) La contratación de Sub-Contratistas, Suministrantes y Proveedores de Servicios con el objeto de garantizar que estos cumplan de igual manera la calidad de los servicios ó materiales a suministrar para el Proyecto.(Anexo N° 5)

NOTA: para todo el personal clave asignado al proyecto, así como para las empresas sub-contratadas, deberá presentar CARTA COMPROMISO que certifiquen la participación de dichas personas y/o empresas en el proyecto. También deberá incluirse la experiencia de las firmas sub-contratadas.

- Listado de maquinaria y equipo disponible en condiciones optimas para realizar los diferentes trabajos.(Ver anexo No. 6)

- Programa de ejecución del trabajo en forma detallada, indicando secuencia lógica de actividades, periodo de ejecución por actividad, Suma de actividades dentro del plazo solicitado, tiempo de duración de cada actividad y FLUJO MENSUAL DE DESEMBOLSOS, pudiendo realizar actividades simultáneas según la capacidad de ejecución de la empresa, respetando el tiempo de ejecución solicitado. Este programa de ejecución, presentado en diagrama Gant, incluirá el proceso de DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN. Lo elaborará tomando como base, el PLAZO ESTABLECIDO POR EL MINSAL, tiempo máximo en el cual desarrollará las distintas actividades de desmontaje y demolición durante dicho plazo.

- Nota compromiso firmada por el Representante Legal de la Empresa o Persona Natural, según sea el caso, por medio de la cual se comprometa a cumplir las normas aplicables de las obras requeridas y demás aspectos. (Anexo No. 7).

- Descripción del trabajo y metodología de operación para realizar las obras comprendidas en el proyecto, que deberá incluir: una planificación y estrategia para ejecutar el proyecto, definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, Proceso constructivo propuesto para el proyecto, Instalaciones provisionales y ubicación en la obra y además control de calidad de materiales, proveedores y suministrantes , en base a lo indicado por el MINSAL manifestando la manera de cómo lo ejecutara en el proceso constructivo, basándose en los Términos de Referencia, deberá ilustrarlos con los medios idóneos a su criterio y que sea consecuente con el programa de ejecución que permitan establecer comparación entre las diferentes ofertas y se facilite la evaluación de las mismas.

25




12.2.2 LA OFERTA ECONÓMICA

Deberá contener la información requerida de acuerdo al formulario de presentación de ofertas según Anexo No.8 y a su vez presentarlo impreso y en CD en formato de Excel; también deberá contener lo siguiente:

• Carta firmada por el Representante Legal o Persona Natural, indicando en números y letras, el monto total ofertado.

• Los montos ofertados en dólares de los Estados Unidos de América, y se considerarán únicamente dos decimales.

• Los precios ofertados deberán incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y se mantendrán en firme durante la vigencia de la oferta y el contrato respectivo.

• Todos los precios unitarios deberán incluir tanto los costos directos como indirectos.• Todas las partidas contenidas en el formato del Formulario de Oferta, deberán incluir el precio.• Si en un dado caso alguna de las partidas es presentada con valor cero (0) y no es cotizado, el

contratante tomará dichas partidas con costo cero (0), es decir el Contratista deberá realizar las obras de dichas partidas sin costo alguno para el Contratante, reflejando estas partidas también en las estimaciones con valor cero (0).

• Las ofertas deben tomar en cuenta que su oferta económica no debe sobrepasar la asignación presupuestaria señalada en las presentes Bases de Licitación, de lo contrario la oferta será denominada NO ELEGIBLE para recomendar su adjudicación; quedando únicamente evaluada técnica y financieramente.

12.2.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA

OFERTA TÉCNICA .

SI ES PERSONA JURÍDICA NACIONAL , Fotocopia Certificada por Notario de:

• Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de Comercio (aun cuando existieren modificaciones a la misma)

• Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio. (si las hubiere).

• Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación, en caso de presentar esta ultima deberá adjuntar copia certificada de la matricula anterior.

• Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio y Testimonio de la Escritura Pública del poder otorgada por el Representante Legal, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado,.

26




• Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad y/o Apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.

• Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal y/o del Apoderado en su caso.

• Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la Sociedad.

• Estados Financieros Básicos (Balance General con la certificación de depósito que extiende el Registro de Comercio y estado de Resultados, debidamente inscritos) del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante según fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, adjuntando el informe y dictamen del examen de auditoria firmado y sellado por el auditor externo.

Originales de los siguientes documentos:

• Nómina de accionistas suscrita por el Representante Legal y/o apoderado en su caso.

• Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la apertura de las ofertas.

• Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a la fecha de la apertura de las ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

• Solvencia del pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), vigente a la fecha de la apertura de las ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

• Solvencias de obligaciones previsionales de las AFP´S e IPSFA vigentes a la fecha de apertura de ofertas; en caso de no tener cotizantes de algunas de las AFP´S e IPSFA, deberá presentar las respectivas constancias.

• Solvencia de Impuestos Municipales de la Sociedad, vigente a la fecha de la apertura de las ofertas, de la Alcaldía Municipal del domicilio del ofertante.

En caso de resultar ganador en la presente licitación, todas las Solvencias requeridas e indicadas anteriormente deberán estar estrictamente vigentes al momento de la contratación.

• Referencia Bancaria que refleje las operaciones crediticias en el Sistema Financiero y donde certifique la categoría de cliente “A1 o A2”. En el caso que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de categoría, para los participantes nacionales. Sin embargo en el caso que los ofertantes al presentar sus Estados Financieros, refleje en el Balance General Préstamos a corto o largo plazo no les será aceptada dicha constancia. Dicho documento deberá estar fechado dentro de los treinta días calendario previos a la fecha de apertura de ofertas.

27




• Declaración jurada otorgada ante Notario por parte del Representante Legal de la sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia , plazos de entrega, especificaciones técnicas y de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26; las exclusiones del Artículo 158 y los efectos del artículo 159; todos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica y demás condiciones establecidas en las Bases de Licitación y de haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina del personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los trabajos a realizar según (Anexo No. 9).

Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta. Tal como lo establece el numeral 21.1 de las presentes Bases de L icitación (ver anexo No. 10)

SI ES PERSONA NATURAL NACIONAL,

Fotocopia Certificada por Notario de:

• Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación, en caso de presentar esta ultima deberá adjuntar copia certificada de la matricula anterior.

• Documento Único de Identidad (DUI) vigente.

• Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT).

• Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

• Estados Financieros Básicos (Balance General con la certificación de depósito que extiende el Registro de Comercio y estado de Resultados, debidamente inscritos) del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante según fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, adjuntando el informe y dictamen del examen de auditoria firmado y sellado por el auditor externo.

Originales de los siguientes documentos:

28




Deberán presentarse los mismos documentos originales solicitados a las personas jurídicas en las presentes Bases de Licitación exceptuando la Nómina de Accionistas.

En el caso de la Solvencia Municipal, debe ser del domicilio del establecimiento, según consta en la matricula.

SI ES PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA • Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro

correspondiente al país del Ofertante.

• Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación, o fusión de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Correspondiente al país del ofertante (si las hubiere)

• Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal y testimonio de Escritura Pública del poder otorgado por el Representante Legal, en caso de comparecer por medio de apoderado.

• Documento de Identidad vigente, Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal y/o apoderado en su caso.

• Estados Financieros (Balance General debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen y Estado de Resultados) del año 2011 o del periodo que tenga de operar el Ofertante, según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen, adjuntando el informe y dictamen del examen de auditoria firmado y sellado por el auditor externo.

• Referencia Bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero del país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente como excelente o muy bueno, dicha referencia deberá estar fechada por lo menos, dentro de los treinta días calendario anteriores a la fecha indicada para la recepción y apertura de ofertas.

• Declaración jurada otorgada ante autoridad competente por parte del Representante Legal de la Sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia , plazos de entrega, especificaciones técnicas y de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26; las exclusiones del Artículo 158 y los efectos del artículo 159; todos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, de estar solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Prevision Social y demás condiciones establecidas en las Bases de Licitación y de haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina del personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna relación

29




de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los trabajos a realizar según (Anexo No. 9-A)

• Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta. Tal como lo establece el numeral 21.1 de las presentes bases de licitación (ver anexo No. 10)

SI ES PERSONA NATURAL EXTRANJERA

• Documentos de identidad vigente: Pasaporte o Carné de Residente del ofertante y/o apoderado en su caso.

• Estados Financieros (Estado de Resultado y Balance General debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen) del año 2011 o del período que tenga de operar el ofertante según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen, adjuntando el informe y dictamen del examen de auditoría firmado y sellado por el Auditor Externo.

• Referencia Bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero del país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente como excelente o muy bueno, dicha referencia deberá estar fechada dentro de los treinta días calendario anteriores a la fecha indicada para la recepción y apertura de ofertas.

• Declaración jurada otorgada ante autoridad competente por parte del ofertante y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia , plazos de entrega, especificaciones técnicas y de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26; las exclusiones del Artículo 158 y los efectos del artículo 159; todos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, de estar solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social y demás condiciones establecidas en las Bases de Licitación y de haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina del personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los trabajos a realizar según (Anexo No. 9-A)

• Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta. Tal como lo establece el numeral 21.1 de las presentes bases de licitación (ver anexo No. 10)

30




Tanto las Personas Jurídicas o Naturales Extranjeras al resultar adjudicadas deberán tramitar, ante el Ministerio de Hacienda de El Salvador, la Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT).

REQUISITOS LEGALES PARA DOCUMENTOS EMANADOS EN EL EXTRANJERO

Todos los documentos solicitados en las presente Bases de Licitación que se extiendan en país extranjero, deberán presentarse certificados por el funcionario competente del país que emane, debidamente apostillado y traducidos al idioma castellano y clase de moneda de curso legal (Dólares de los Estados Unidos de América), con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. En caso que el país de origen no sea suscriptor del convenio de la Haya, deberá contener el trámite de autenticas hasta por el consulado de El Salvador más cercano, posteriormente, deberá autenticarse la firma del Cónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. No será necesario este requisito para aquellos documentos privados que no contengan certificaciones oficiales o por Notarios emitidas en el extranjero, si no únicamente lo referente al trámite de traducción.

APOSTILLADO O AUTENTICA DE FIRMA: Para que los documentos cumplan con este requisito, la firma que los autoriza debe de estar debidamente autenticada, para lo cual los ofertantes tienen dos opciones, LA PRIMERA a través de APOSTILLA, Convenio del cual El Salvador es suscriptor y debe de serlo el país de origen de los documentos y LA SEGUNDA de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES en aquellos casos en que los documentos se hubieren emitido o iniciado su proceso de emisión bajo la vigencia de dicho Código; pero si su fecha de emisión es posterior al 30 de junio de 2010 deberá de cumplir lo establecido en el ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, dichos procedimientos se detallan a continuación:

CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.“Art. 1 El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro estado contratante.

Se consideran como documentos públicos en el sentido del presente convenio: a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un Secretario oficial o Agente oficial.b) Los documentos administrativos, c) Los documentos Notariales,d) La certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.

Sin embargo el presente convenio no se aplicará:

31




a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares, b) A los documentos administrativos relacionados directamente con la operación comercial aduanera”.

“ART. 261. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES: Para que haga fe el instrumento público o auténtico, emanado de país extranjero, la firma que lo autoriza debe estar autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o encargado de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legalización habrá de ser autenticada también por el Ministro o Subsecretario de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de acuerdo ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello.También harán fe los instrumentos auténticos emanados de país extranjero extendidos por medio de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se han extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior.Si los instrumentos a que se refiere el presente artículo estuvieren escritos en idioma extranjero, vertidos que sean al castellano por intérprete nombrado por Juez Competente, no hay necesidad de nueva versión para que obren en los demás tribunales de justicia, u otras oficinas gubernativas, y tampoco habrá necesidad de esta versión cuando los instrumentos hayan sido ya traducidos de acuerdo con la ley del país de donde proceden y la traducción esté debidamente autenticada.Siempre que el Juez o Tribunal, o el Jefe de la Oficina gubernativa donde el instrumento o instrumentos vertidos en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por juez competente, será la única que se tomará en cuenta”

Autenticidad de los instrumentos Art. 334.- Los instrumentos públicos se considerarán auténticos mientras no se pruebe su falsedad.

(2)

Sin perjuicio de lo previsto en Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador, para que haga fe el instrumento público, emanado de país extranjero, la firma que lo autoriza debe estar autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o Encargado de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legalización habrá de ser autenticada también por el Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de Acuerdo Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello. (2) También harán fe los instrumentos públicos emanados de país extranjero extendidos por medio de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se han

32




extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior. (2) Siempre que el Juez o Tribunal, o el jefe de la oficina gubernativa donde el instrumento o instrumentos vertidos al castellano en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por juez competente, será la única que se tomará en cuenta. (2)

12.3 Vigencia de la oferta

El periodo de vigencia de la oferta, será de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

12.4 Apertura Pública de Oferta y cierre de las mismas.

La apertura de las ofertas se efectuará en las Oficinas de la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 14 de Septiembre de 2012, a las 10:15 a.m. (hora local).

Cada Ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual deberá estar presente en el acto de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo permanecer desde su inicio hasta la finalización. En ese mismo acto tomará de las mismas los datos que consideren necesarios, posteriormente no se dará información alguna.

Facultades de la UACI.

El Representante de la UACI, procederá a admitir las ofertas siempre y cuando sean presentadas en tiempo y contengan la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Las ofertas recibidas extemporáneamente y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de Oferta quedarán excluidas de pleno derecho. Art. 53 de la LACAP.

Cierre

Finalizada la apertura de ofertas, se levantará el acta respectiva, haciendo constar todo lo acontecido, la cual será firmada por los participantes en el acto, a quienes se les entregará una copia de la misma.

13. ACEPTACION DE BASES DE LICITACION

Es entendido y convenido que el ofertante al presentar su oferta, da por aceptadas las condiciones y especificaciones establecidas en las presentes bases de licitación.

14. PROHIBICIONES

Después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso, no se brindará información alguna con respecto al examen, tabulación, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de la misma, a ninguna persona o personas que no

33




estén vinculadas en el proceso de análisis y evaluación de ofertas. Esto se aplica tanto a funcionarios o empleados de la institución contratante, como a personal relacionado con las empresas ofertantes. La infracción a la anterior prohibición dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, durante el periodo de prohibición, si la comisión evaluadora de ofertas tuviere la necesidad de realizar consultas sobre la aplicación de la LACAP y el Reglamento, podrán realizarse a la UNAC, sin que en dicha consulta se revelen datos identificativos correspondientes a los ofertantes. De conformidad a lo estipulado en el Art. 54 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

No se podrá contratar ni directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tengan cualesquiera de los impedimentos a que se refieren los Art. 25 y 26, las exclusiones a que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Tal como se detalla a continuación:

14.1 IMPEDIDOS PARA OFERTAR (Art. 26 de la LACAP)

a) El Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Diputados Propietarios y Suplentes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, los miembros de los Concejos Municipales y del Consejo de Ministros, los Titulares del Ministerio Publico, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas de la República, los miembros de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), los miembros de la Junta Directiva. de las Instituciones Financieras y de Crédito Publico tales como: Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Social para la Vivienda (FSV), Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), así como los miembros del Tribunal de Servicio Civil, del Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de Las Personas Naturales, Las miembros de Las Juntas de Gobernadores o Consejos Directivos de Las instituciones Autónomas y todos Los demás titulares de Las instituciones publicas, ni las personas jurídicas en las que estos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, consejales o representantes legales, no podrán ofertar en ninguna institución de la Administración Publica;

b) Los funcionarios y empleados públicos y municipales, en su misma institución; ni Las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, consejales o representantes legales. Esta disposición también será aplicable a los miembros de Las Juntas o Consejos Directivos;

c) El cónyuge o conviviente, y Las personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con Los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior, así coma las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes Legales;

d) Las personas naturales o jurídicas que en relación con procesos de adquisición o Contratación,

34




hayan sido sancionadas administrativa o judicialmente, o inhabilitados por cualquier institución de la administración publica, por el plazo en que dure la inhabilitación;

e) Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por Administración o propiedad, con las personas a que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento.

Estas inhabilidades se extienden de igual forma a las subcontrataciones.

Las restricciones previstas para Las personas jurídicas establecidas en este articulo, no serán aplicables en Los casos que el Estado sea el accionista o cuando la participación de Los socios o accionistas particulares a que el mismo articulo se refiere, no exceda del cero punto cero cero cinco por ciento (0.005%).

Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en este artículo son nulas.

14.2 CAPACIDAD PARA CONTRATAR (Art. 25 de la LACAP)

Podrán ofertar y contratar con la administración pública, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones:

a) Haber sido condenado con anterioridad, mediante sentencia firme, por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos;

b) Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no este rehabilitado;

c) Haberse extinguido por parte de la institución contratante el contrato celebrado con alguna de las instituciones, por causa imputable al contratista, durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción.

d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social;

e) Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley;

f) En el caso de que concurra como persona jurídica extranjera y no estuviere legalmente constituida de conformidad a las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional, aplicables para su ejercicio o funcionamiento;

g) Haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones, mediante cualquier artificio.

35




Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra.

Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial.

Cuando las instituciones de la administración publica tengan conocimiento de las situaciones anteriores, deberán informarlas a la UNAC, para los efectos legales consiguientes, a través del funcionario competente."

14.3 INHABILITADOS PARA PARTICIPAR (Art. 158 de la LACAP)

La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa, al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas siguientes:

I. Inhabilitación por un año:

a) Haber sido sancionado con multa por la misma institución dos o más veces dentro del mismo ejercicio fiscal;

b) Haber sido sancionado de conformidad al artículo 25 literal c) de la Ley de Competencia.

II. Inhabilitación por dos años:

a) Reincidir en la conducta contemplada en los literales del romano anterior;

b) Si afectare reiteradamente los procedimientos de contratación en que participe;

c) No suministrar o suministrar un bien, servicio u obra que no cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia pactadas en el contrato u orden de compra.

III. Inhabilitación por tres años:

a) Reincidir en alguna de las conductas tipificadas en los literales b) y c) del romano anterior;

b) No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado, sin causa justificada o comprobada;

c) Obtener ilegalmente información confidencial que lo sitúe en ventaja respecto de otros competidores.

IV. Inhabilitación por cuatro años.

a) Reincidir en la conducta contemplada en el literal b) del romano anterior;

b) Suministrare dadivas, directamente o por intermedio de tercera persona, a los funcionarios o

36




empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativa;

c) Acreditar falsamente la ejecución de obras, bienes o servicios en perjuicio de la Institución contratante.

V. Inhabilitación por cinco años:

a) Reincidir en alguna de las conductas contempladas en los literales b) y c) del romano anterior;

b) Invocar hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación;

c) Participar directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar excluido por el régimen de prohibiciones de esta Ley.

Las inhabilitaciones a que se refiere este articulo, surtirán efecto en todas las instituciones de la administración publica, debiendo hacerse por resolución razonada, y de todo lo actuado la UACI deberá incorporar la información al Registro e informar a la UNAC de dichas inhabilitaciones, para su correspondiente divulgación.

Si a un proveedor inscrito en el Registro le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, esta será dejada sin efecto hasta que cese su inhabilidad."

Art. 159 – No se dará curso a nuevos contratos con el mismo ofertante, mientras este no haya pagado las multas ó el valor del faltante o averías a que haya habido lugar por incumplimiento parcial o total del contrato.

15. EVALUACION DE OFERTAS.

Previo a la evaluación de ofertas se hará un Examen Preliminar de los requisitos técnicos establecidos en el numeral 12.2.1., y los financieros incluidos en el numeral 12.2.3 y sus apartados de las presentes Bases de Licitación. De encontrarse que los documentos presentados poseen errores y omisiones se procederá a prevenir la presentación de los mismos, así mismo la que no haya sido incluida y que se hubiese solicitado en las Bases, para lo cual se le asignará un plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. Si la información es presentada extemporáneamente, se tomará como no presentada. El ofertante que no cumpla en su totalidad con la información técnica y financiera solicitada, será disminuida su ponderación con respecto al parámetro incumplido.

Para el caso de la capacidad legal de la Sociedad y de la persona natural, establecida en el numeral 12.2.3, solamente será revisada y no evaluada, por lo que no se le asignara puntaje. La revisión se realizará con base a la documentación presentada, se examinará que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y requisitos legales establecidos en cada caso en las Bases de Licitación, en caso de encontrarse que alguna documentación de la sociedad o persona natural establecida en dicho numeral de las Bases de Licitación no ha sido incluida, se procederá a prevenir la presentación de la misma, para lo cual se le asignará el plazo de TRES DIAS HABILES, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación, a excepción de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la cual únicamente no podrá ser subsanada en los aspectos del monto asegurado y la vigencia de la

37




misma, aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas si podrán ser subsanadas, pero no por cambios en el monto que se ha establecido; por lo que de no superar las observaciones efectuadas la oferta será considerada NO ELEGIBLE. Si la información es presentada extemporáneamente se tomara como no presentada determinándose como NO ELEGIBLE. En caso de no presentar la documentación requerida ó que ésta no esté de acuerdo a lo solicitado, la oferta será denominada NO ELEGIBLE para recomendar la adjudicación quedando únicamente evaluada Financiera y Técnicamente.

Así mismo, se evaluará la oferta económica y si hay errores de cálculo estos serán rectificados de la siguiente manera: Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad correspondiente, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. La única excepción será un error obvio en la ubicación del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

15.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La Comisión de Evaluación de Ofertas, procederá a efectuar el análisis utilizando para ello la siguiente metodología:

15.1.1 EVALUACION DE LOS ASPECTOS TECNICOS 70%

PORCENTAJE

FACTORES DE EVALUACION PARCIAL TOTAL

Descripción del trabajo y Metodología de operación (Presentarla según lo establecido en 12.2.1.)

5.0

- Planificación y estrategia para ejecutar el proyecto, definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo.

1.25

- Sistema o proceso constructivo propuesto para el proyecto

1.25

- Instalaciones y ubicación de la obra, incluye accesos, acometidas de servicios basicos, instalaciones provisionales.

1.25

- los materiales, incluye calidad, proveedores/suministrantes.

1.25

Programa de trabajo y flujo mensual de desembolso 5.0. Secuencia lógica de actividades 1.25. Periodo de ejecución por actividad 1.25. Suma de actividades dentro del plazo solicitado 1.25. Flujo mensual de desembolso 1.25

PERSONAL TECNICO ASIGNADO AL PROYECTOGerente del proyecto (según Currículum Vitae) 10.0. Grado académico con experiencia general 1.5

38




PORCENTAJE

FACTORES DE EVALUACION PARCIAL TOTAL

. Experiencia en dirección administrativa de proyectos

. Experiencia en formulación de proyectos similares 4.5

2.5

Carta compromiso de participación en el proyecto 1.5

Residente del proyecto (según Currículum Vitae) 10.0. Grado académico con experiencia general 2.5. Experiencia en cargos de dirección operativa de proyectos similares (2.0 por proyecto, hasta un máximo de 3 proyectos)

6.0

. Carta compromiso de participación en el proyecto 1.5Ingeniero Hidráulico (según Currículum Vitae) 5.0. Grado académico con experiencia general 2.5Experiencia en cargos de dirección operativa y construcción de proyectos similares. 1.5. Carta compromiso de participación en el proyecto 1.0Ingeniero Electricista (según Currículum Vitae) 5.0. Grado académico con experiencia general 2.5Experiencia en cargos de dirección operativa y construcción de proyectos similares 1.5. Carta compromiso de participación en el proyecto 1.0

Equipo de Transporte y Maquinaria apropiado para el tipo de proyecto a realizar

5.0

. Equipo de transporte pesado 2.0

. maquinaria y equipo de construcción 2.0

. Recursos tecnológicos (equipo de oficina y equipo de cómputo).

1.0

Experiencia de la empresa en proyectos similares y de superficies iguales o superiores a 150.00 Mts. cuadrados. (5.0 por proyecto, hasta un máximo de 5 proyectos; con sus respectivas actas de recepción definitiva).

25.0

TOTAL EVALUACIÓN TECNICA 70

15.1.2 EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA (30%)• La capacidad financiera se evaluará con base a los Estados Financieros (Balance General con

su respectiva Certificación de Deposito y debidamente inscritos por el Registro de Comercio o inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen y Estados de Resultados) al 31 de Diciembre del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante, según fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración, debidamente auditados acompañados del informe y dictamen financiero del examen de auditoría externa, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría o autorizado de

39




acuerdo a la legislación del país de origen del participante. Evaluando las razones financieras de índice de solvencia, capital de trabajo, índice de endeudamiento y las referencias bancarias de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION PONDERACION

Índice de Solvencia Mínimo Is= 1 para obtener puntaje mínimo. Se obtiene de dividir el activo circulante entre el pasivo circulante en el último balance, obteniéndose la relación uno a uno, de no cumplir con dicha relación se asignará cero por ciento.

7.5

Capital de trabajo Se obtiene de restar al activo circulante el pasivo circulante, el resultado deberá ser positivo de resultar negativo se asignara cero por ciento.

7.5

Índice de Endeudamiento Se obtiene de dividir el pasivo total entre el activo total y el resultado deberá ser menor o igual que 1, de no cumplir con dicha relación se asignará cero por ciento.

7.5

Referencias Bancarias Presentar al menos una referencia que refleje operaciones en el ámbito Bancario y donde certifique la categoría de cliente “A1” o “A2”. En el caso que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de categoría, para los participantes nacionales. Sin embargo en caso de que los ofertantes al presentar sus Estados Financieros, reflejen en el Balance General Préstamos a corto o largo plazo no les será aceptada dicha constancia. En el caso de los oferentes extranjeros, como excelente o muy bueno, dicho documento deberá estar fechado dentro de los treinta días calendario a la fecha de apertura de ofertas. de no presentar dichas referencias se asignará cero por ciento.

7.5

Sub-Total 30

• Las ofertas deberán alcanzar un porcentaje como mínimo del 85% de la evaluación técnica – financiera para ser considerada su propuesta económica; es decir que solamente las ofertas que alcancen dicho porcentaje serán sujetas de recomendar su adjudicación, a la propuesta económica de menor precio entre las que cumplan con los requisitos técnicos, financieros, administrativos y legales solicitados en las Bases de Licitación.

• Durante el proceso de evaluación de las ofertas si se considerara necesario realizar aclaraciones sobre aspectos que no modifiquen sustancialmente la oferta, la UACI podrá a requerimiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas solicitar dichas aclaraciones en el plazo que el MINSAL le señale.

• El MINSAL, se reserva el derecho de recomendar la adjudicación de la presente licitación a aquellas empresas ofertantes que ya tengan contratos vigentes de tres o más proyectos en ejecución con este Ministerio y cuyo grado de avance en la ejecución de la obra sea mayor o igual al 80%, para estos casos será sometido al análisis técnico del avance de la ejecución de las obras, emitido por el administrador del Contrato, Jefatura de la Unidad de Ingeniería y Visto Bueno de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.

• El MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluación aquellos ofertantes que; hayan incumplido contratos celebrados con el Ministerio, o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje. que hayan abandonado la obra que ha de estar debidamente documentada, que presenten un retraso de más del 50% a la fecha de solicitud del análisis técnico. Asimismo, no se tomaran en cuenta aquellas ofertas que dentro de su nomina de

40




accionistas, junta directiva o administración tengan incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el MINSAL.

• EL MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluación aquellas ofertas que incluyan dentro de la nomina de personal asignado al proyecto personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los términos de referencia y especificaciones técnicas de los trabajos a realizar.

• En caso que una empresa este participando en mas de un proyecto simultáneamente con el MINSAL, el Residente y maestro de obra propuestos deberá ser diferente para cada uno de los proyectos, por lo que el MINSAL se reserva el derecho de identificar y no aceptar al referido personal, reservándose el derecho de recomendar su adjudicación.

El gerente, Electricista e Hidráulico, podrán participar simultáneamente en tres proyectos máximo.

• Las solicitudes de aclaraciones y respuestas se harán por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios unitarios o de los elementos sustanciales de la oferta.

• El MINSAL se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de la documentación presentada o información proporcionada por el ofertante.

• La Comisión de Evaluación de Ofertas, elaborará un informe de recomendación basado en los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación que comprenderá la calificación de la (s) oferta(s)

• Al final de la evaluación, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el Acta de recomendación la cual será firmada por los mismos.

16. PRORROGA, DECLARACION DESIERTA Y DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION

La Titular del MINSAL podrá establecer la prórroga de la licitación, así como declararla desierta o dejar sin efecto. El MINSAL emitirá una resolución razonada de tal decisión; la cual será notificada a todos los participantes.

17. ADJUDICACION Y PLAZOS

17.1 ADJUDICACION

La autoridad competente para la adjudicación del contrato de la obra objeto de la presente licitación será la Titular del MINSAL, quien emitirá la Resolución de Adjudicación.

17.2 PLAZOS

La adjudicación no podrá ser superior al plazo de 60 días calendario después de la apertura de ofertas;

41




pudiendo la Titular de la Institución, en casos excepcionales, prorrogarlo por 30 días más.

Se establece el plazo de 5 días Hábiles, a partir del día siguiente de recibida la notificación de la Resolución de Adjudicación, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Superior del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación, indicando en la misma a la persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los documentos que legitimen la calidad con que actúa. Así como también fotocopia certificada por Notario del Documento Único de Identidad (DUI) y NIT de la persona que suscribirá el contrato, en caso de ser Nacional y para los Extranjeros, pasaporte o carné de Residente y NIT. Así mismo deberá de establecer Número de Teléfono, Fax y dirección según nomenclatura.

17.3. Otras Consideraciones

- La Titular del Ministerio de Salud adjudicará la obra licitada y se reserva el derecho de declarar desierta la licitación cuando solo hubiere una oferta y no cumpla con lo requerido en las bases y no estuviere acorde con los precios de mercado.

- Así mismo, al momento de la adjudicación, el MINSAL se reserva el derecho de disminuir las cantidades, de acuerdo a la situación emergente que se le presente, previa autorización y no tendrá responsabilidad alguna de su parte.

- La UACI de este Ministerio publicará el resultado de la adjudicación una vez se encuentre en firme, por medio de prensa escrita, Vía Internet en la dirección www.salud.gob.sv, Opción Adquisiciones y Contrataciones y www.comprasal.gob.sv, además, dicho resultado a los ofertantes participantes de la licitación, en las direcciones proporcionadas oficialmente.

18. RECURSO DE REVISION

Los Ofertantes podrán presentar recurso de revisión el cual deberá interponerse por escrito ante el funcionario que dictó el acto de adjudicación, a más tardar dentro de los (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 77 de la LACAP. La presentación de un recurso, suspenderá el proceso hasta su solución. Para su resolución el MINSAL dispondrá de un término perentorio de diez (10) días hábiles posteriores a la admisión del mismo. Para la admisión del recurso se dispondrá de tres (3) días, según lo estipulado en el Art. 57 del Reglamento de la LACAP.

EL MINSAL se reserva la facultad contenida en el Art. 77 inciso tercero de la LACAP: que literalmente dice: “…si de la resolución al recurso de revisión resulta que el acto quedare en firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de adquisiciones y contrataciones”. En virtud del contenido de esta disposición legal el MINSAL, podrá reclamar al recurrente en concepto de daños y perjuicios generados por la suspensión de la contratación en el lapso comprendido entre la interposición del recurso y su resolución y cuando la adjudicación o acto impugnado quedare firme, comprobándose mediante el análisis del fondo del mismo que sus argumentos son improcedentes”.

19. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

42

http://www.comprasal.gob.sv/

http://www.salud.gob.sv/




La Unidad correspondiente del MINSAL propondrá al Técnico o los Técnicos idóneos como administradores del contrato quien o quienes serán nombrados por La Titular, para el cumplimiento de dicha actividad y estará a cargo de los mismos con las responsabilidades establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, las cuales se detallan a continuación:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión de los contratos e informar de

ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.

c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.

d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.

e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción provisional y final de las obras de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP.

f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes.

g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones al contrato, una vez identificada tal necesidad.

h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles.

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

20. PLAZO PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS

(MODELO DE CONTRATO ANEXO No. 14)

CELEBRACIÓN

La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para celebrarse. Sí éste no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, quedará sujeto a las sanciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y se procederá a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso.

21.GARANTIAS

21.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta

43




Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor de TRES MIL TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,300.00), la cual estará vigente durante el plazo de 150 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de ofertas indicadas en las presentes Bases de Licitación y serán devueltas cuando el ofertante favorecido presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato. (Anexo No. 10).

21.2 Garantía de Cumplimiento de ContratoEl adjudicatario deberá presentar en la UACI del MINSAL la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por el doce por ciento (12%) del valor total de la obra adjudicada y contratada, la cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de distribución del contrato respectivo y estará vigente durante el plazo de un año contado a partir de dicha fecha. (Anexo No. 11). La UACI entregará el Quedan correspondiente.

21.3 Garantía de Buena ObraEl Contratista garantizará la buena calidad de la obra entregada. Para lo cual presentará una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y deberá presentarse en la UACI dentro de los DIEZ DIAS HABILES posteriores a la fecha en que la obra sea recibida a entera satisfacción, de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto levantará la Unidad de Ingeniería de Salud (UIS) y estará vigente durante el plazo de DIECIOCHO MESES contados a partir de dicha fecha. (Anexo No. 12) La UACI entregará el Quedan correspondiente.

21.4 Garantía de Buena Inversión de AnticipoCuando el CONTRATISTA lo requiera, el MINSAL podrá otorgarle un anticipo hasta por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total del contrato, para lo cual deberá presentar en la UACI una Garantía de Anticipo por el valor del 100% del anticipo a otorgar, la cual deberá estar vigente hasta la deducción total del mismo. (Anexo No. 13).

Para ello, el Contratista presentará al MINSAL juntamente con su solicitud de anticipo, un plan de utilización del anticipo, el cual deberá contener el nombre de las partidas, montos y fechas de utilización, avance físico – financiero programado, comprometiéndose el contratista a seguir dicho plan, lo que deberá tener la aprobación del Administrador del Contrato y Visto Bueno de la Jefatura de la UIS.

El MINSAL se compromete a entregar este anticipo; toda vez que haya cumplido con la presentación de la garantía de la Buena Inversión del Anticipo legalmente rendida.

El MINSAL se reserva el derecho de verificar si dicho anticipo ha sido utilizado conforme el plan de utilización del anticipo. De comprobarse la mala utilización del anticipo, se hará efectiva la Garantía de Buena Inversión de Anticipo.

Se efectuaran las siguientes retenciones:

Para amortizar el anticipo otorgado, de cada pago se retendrá un porcentaje igual al concedido en concepto de anticipo que le fue entregado, hasta que éste quede cancelado.

21.5 Especies de GarantíasDeberán ser Fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o Extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del

44




Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión; Art. 32 inciso último de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Las compañías que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

NOTA: En ningún caso se aceptara cheque certificado.

22. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTOEl plazo de Ejecución del Proyecto será de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la Orden de Inicio emitida por el MINSAL.

El Contratista deberá considerar que para la realización del Proyecto en el plazo estipulado en estos términos, podría requerirse la implementación de dos o más turnos de trabajo de su personal de campo y administrativo, ya que no se aceptarán prórrogas de tiempo sin justificación.

PRÓRROGAS AL PLAZO CONTRACTUALEl Contratista está obligado a ejecutar el proyecto en el plazo establecido, por cuanto ningún retraso en la ejecución que le sea imputable, podrá tomarse como causal de prórroga para extender la duración del plazo contractual.

Para efectos de trámite de solicitud de prórroga al plazo contractual, será requisito indispensable la elaboración y presentación de un informe técnico completo que respalde y justifique todas y cada unas de las causales que motivan la respectiva solicitud de prórroga, debidamente firmada y sellada por el Contratista, La Supervisión y el Administrador del Contrato, así como, el Visto Bueno de la Jefatura de la unidad de Ingeniería del MINSAL

Si el retraso del contratista se debiera a causa no imputable al mismo debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prorroga equivalente al tiempo perdido, y el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prorroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la entrega correspondiente. (Art. 86, LACAP)

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

El MINSAL podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la LACAP, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas.

Para efectos de la LACAP, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.

La comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad de la Titular del MINSAL.

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento del, monto original del contrato, de una sola vez o por varias modificaciones, se considerará como una nueva contratación, por lo que deberá someterse a

45




un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la LACAP, so pena de nulidad de la modificación correspondiente.

La Titular podrá autorizar dicha modificación, justificándola financieramente y emitiendo la correspondiente resolución razonada, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de Compras Públicas.

Prohibición de Modificación.

Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminados a cualquiera de los siguientes objetivos:

a) Alterar el objeto contractual;

b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.

La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula, y la responsabilidad será del titular de la institución."

23. SUPERVISIÓN DE LAS OBRASLa Supervisión del Trabajo, estará a cargo de la Unidad de Ingeniería del MINSAL a través del Administrador del Contrato y Supervisor del Proyecto, quienes se encargarán del control y seguimiento de la obra. Serán responsables de la revisión del trabajo que el Contratista vaya realizando y serán los que controlen la calidad de los trabajos a realizar de encontrar deficiencias por la mala calidad de estos, la Supervisión lo asentará en bitácora para que el Contratista haga las correcciones correspondientes, el Contratista absorberá los costos en que incurriere. La falta de acatamiento de tales indicaciones será motivo de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para el Ministerio; y se ha de considerar a futuro para cuando el Contratista participe en otra licitación.

24. INFORMES EN LA ETAPA DE EJECUCION: Fondos PEISEl monto de las obras a ejecutar será pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y medida en campo.

El Contratista deberá presentar mensualmente el diagrama de Gantt y CPM, y flujo mensual de desembolsos, el cual comprenderá el avance real de la obra para que la Administración del Contrato y la Supervisión realicen la comparación entre lo ejecutado y proyectado.

En el proceso de la obra el Contratista presentará a la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL un informe mensual que contendrá:

• Las memorias de cálculo y pruebas realizadas. • Descripción del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el período de la misma en el cual

detallará; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional y otros.• Fotografías de los procesos constructivos realizados acompañadas de una descripción relacionada

con la misma en cada estimación.

46




De la remisión de estos documentos dejará constancia por escrito y se enviara junto a la liquidación final a la UACI para efectos de pago, previa aprobación de la Administración del Contrato del Proyecto y la Jefatura de la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL.

Para la Recepción Definitiva de la Obra se deberá elaborar un Acta, la cual contendrá como mínimo, entre otras, la información siguiente:

- Lugar, día y hora de la recepción del Proyecto- Nombre del Contratista- Fecha y referencia del Contrato- Características de la Obra- Nombre, cargo y firma del Contratista- Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra- Cualquier otra información pertinente.

INDICACIÓN GENERAL: Todas las Actas y otros documentos de carácter legal relacionados con el Proyecto deberán expedirse y distribuirse en original a todas las instancias involucradas. (Director de la Regional de Salud Occidental, la Administración del Contrato, la Supervisión, entre otros).

PARA EFECTOS DE PRESENTACION DE LOS PLANOS AL FINALIZAR LA OBRAPara efectos de liquidación final del Contrato, se deberá presentar planos completos según se indica en el párrafo anterior de todo el inmueble, lo cual comprenderá: dos copias impresas en papel bond en original, una para el Establecimiento de Salud respectivo y otra para la Unidad de Ingeniería del MINSAL. Planos de “como quedó la obra”, incluye: levantamiento topográfico (planimetría y altimetría), Planos Arquitectónicos (plantas de: conjunto, arquitectónica, de acabados, elevaciones, secciones, etc.) y planos de todas las especialidades, en escala 1:50 ó 1:75 ó la proporcional al tamaño de la hoja (según la requiera el especialista) y el membrete, y detalles en escala de todas las especialidades en 1:20 o 1:10; archivos digitales (2 CD).

La Bitácora: El original será entregado al MINSAL debidamente empastada (pasta dura), con indicación del número de contrato y nombre del proyecto.

De la remisión de estos documentos dejará constancia por escrito y se enviará junto a la liquidación final a la UACI para efectos de pago, previa aprobación de la Administración del Contrato y la Jefatura de la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL.

25. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

ACEPTACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS.Cuando los trabajos especificados en el contrato hayan terminado, incluidas obras adicionales si las hubiere, el contratista dará aviso por escrito al Administrador del Contrato, quien procederá dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes de dicho aviso, a efectuar la recepción provisional.

26. PLAZOS DE REVISION

47




La Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL a través del Administrador del Contrato, dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la fecha del acta de recepción provisional, revisará la obra y hará las observaciones correspondientes y si encontrare defectos o irregularidades requerirá al contratista para que las subsane, dentro del plazo que el MINSAL le establecerá dependiendo de la magnitud del defecto sin que sobrepase el plazo contractual.

Si el contratista no las subsana, se tendrá por incumplido el contrato, el MINSAL corregirá los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantías respectivas.

El MINSAL verificará que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el contrato mediante una inspección minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad con los planos y especificaciones técnicas correspondientes.

La inspección se verificará en presencia del contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmándose el acta de recepción correspondiente.

27. RECEPCION DEFINITIVALa UIS del MINSAL a través del Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la recepción provisional procederá en un plazo máximo de DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de notificada la superación de las observaciones efectuadas en la recepción provisional y se haya comprobado no existir defectos o irregularidades en la obra, se procederá a la recepción definitiva elaborándose el acta correspondiente en presencia del contratista o de un delegado que éste nombre; dicha acta deberá ser firmada tanto por la unidad solicitante, el Administrador del Contrato como por el contratista o su delegado.

Para la Recepción Definitiva del Proyecto se deberá elaborar un Acta, la cual contendrá como mínimo, entre otras, la información siguiente:

- Lugar, día y hora de la recepción del Proyecto- Nombre del Contratista- Fecha y referencia del Contrato- Características de la Obra- Nombre, cargo y firma del Contratista- Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra- Cualquier otra información pertinente.

28. FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO

El pago se hará en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en Dólares de los Estados Unidos de América.

Para los Contratistas Nacionales el pago se hará mediante la modalidad de : cheque en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el Contratista presente en el Área Financiera Institucional del MINSAL, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud Proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA

48




UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO” (FASE ll DE CONSTRUCCION)” FONDOS PEIS. incluyendo en la facturación: código del proyecto, número de Contrato, número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, precio total y la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato correspondiente, extendidas por la UACI, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI-MINSAL, para entregar el Quedan respectivo en la Tesorería del MINSAL; debiendo presentar la Contratista copia de estos documentos en la UACI, para efecto de control del contrato.

El ofertante deberá considerar que el MINSAL ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), por lo que se aplicará la retención del (1%) de dicho impuesto.

Para los Contratistas Extranjeros, el pago se hará mediante las modalidades de : cheque o transferencia cablegráfica, en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el Contratista presente en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del MINSAL, para trámite de quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura a nombre Ministerio del Salud Proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO” (FASE ll DE CONSTRUCCION)” FONDOS PEIS. incluyendo en la facturación: código del proyecto, número de contrato, número de licitación, número de Resolución de Adjudicación, precio total, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato correspondiente, extendidas por la UACI, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI-MINSAL, para entregar el Quedan respectivo en la Tesorería del MINSAL, debiendo presentar la contratista copia de estos documentos en la UACI para efecto de control del Contrato.

Si el Contratista solicita el pago a través de transferencia cablegráfica,será el garante de cubrir el costo que implique dicho trámite, tanto en el país de origen como en El Salvador. Es importante que el ofertante determine en su oferta la modalidad de pago requerida.

El MINSAL hará las retenciones y deducciones estipuladas en la legislación correspondiente.

El ofertante deberá considerar que el MINSAL retendrá el 13% del Impuesto a la transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), incluido en el monto ofertado y emitirá el cheque a favor del ente fiscalizador, para que haga efectiva la cancelación del Impuesto por parte del MINSAL.

El monto del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América, de la siguiente manera:

ANTICIPO:

Si el Contratista lo considera, al iniciar la obra, podrá hacer uso del Anticipo equivalente hasta el 30% del monto total del contrato, y debe retenerse y amortizarse en la misma proporción que se solicite de cada estimación presentada. Este anticipo estará condicionado para utilizarlo en la adquisición de bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de los trabajos a realizar.

49




Para el pago del anticipo deberá presentar facturas adjuntando: Plan de utilización del anticipo, avance físico y financiero programado, estos documentos deberán ser firmados por la Administración del Contrato y el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería, así también, deberá presentar original de las notas de aprobación de las Garantías de Buena Inversión de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, las cuales son extendidas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de este Ministerio.

El Contratista para recibir el anticipo correspondiente al proyecto, deberá presentar un Plan de utilización, dicho Plan contendrá, entre otros, lo siguiente: Detalle de los materiales, insumos, adquisición de bienes o servicios necesarios para ser utilizados en la ejecución del Proyecto, éste deberá contar con su correspondiente cuantificación, valorización y fecha de utilización; para efecto de comprobación de su correcta utilización, el Contratista deberá presentar a la Administración del Contrato la documentación legal pertinente para su aprobación.

Para la liquidación del anticipo, el Contratista deberá presentar un informe de utilización de dicho anticipo, esto será con el propósito que la Administración del Contrato verifique su concordancia con el Plan presentado y aprobado.

Estimaciones:

A medida que avance la obra, el Contratista deberá presentar para pago la factura correspondiente a cada estimación éstas certificarán las cantidades de trabajo ejecutadas durante el mes, de acuerdo al Programa de Avance Físico y Financiero programado. Para dicho pago deberá presentar anexo a cada factura: cuadro resumen, hoja de estimación, memoria de cálculo, cuadro de avance físico, cuadro de avance financiero del mes respectivamente, firmados por la Supervisión y la Administración del Contrato y el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería y fotografías de los procesos relevantes.

Pago Final:

La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el trabajo y que la Administración del Contrato haya emitido el Acta de Recepción Definitiva con el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería; con lo cual se liquidará la obra. Para este pago se presentará anexo a la factura la siguiente documentación:

• Actas de recepción provisional y definitiva de la obra, (original).• Solvencia del ISSS (original).• Certificado de Garantía de los trabajos (original).• Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al establecimiento respectivo,

un juego de copias de planos (impreso y disco compacto), de cómo quedo la obra.• Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería del

MINSAL, un juego de planos en original (papel bond), y en disco compacto, de cómo quedó la obra.

• Original y copia de nota de aprobación de las garantías de buena obra, emitida por la UACI.• Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería del

MINSAL, la bitácora original debidamente empastada (pasta dura).

50




29. CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD Y REVOCACION DEL CONTRATOCuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo el MINSAL, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder.

30. SANCIONES Y MULTAS

30.1 SancionesSi el contratista incumpliere cualesquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeto a las sanciones reguladas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

30.2 MULTAS• Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por

causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

30.3 Efectividad de la Garantía de Mantenimiento de OfertaEsta garantía se hará efectiva a favor del MINISTERIO DE SALUD en los siguientes casos:

• Si el oferente no acepta la adjudicación dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES después de la respectiva notificación.• Si el oferente no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido en el art. 81 de la LACAP.• Si después de firmar el contrato el licitante ganador no presentare en un periodo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la entrega del Contrato, la Garantía de Cumplimiento de Contrato.• Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el periodo de validez estipulado en las presentes Bases.

En cualquiera de estos casos el MINISTERIO DE SALUD procederá a suscribir contrato con el segundo mejor evaluado, y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas.

30.4 Efectividad de Garantía de Cumplimiento de ContratoEn caso de incumplimiento del contrato, el MINISTERIO DE SALUD hará efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos:

• Incumplimiento de cualquiera de las entregas contempladas en el contrato, sin causa justificada.

• Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en las presentes Bases de Licitación y demás cláusulas contractuales.

30.5 Efectividad de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo.

51




Esta garantía se hará efectiva a favor del MINSAL en el siguiente caso:Cuando el MINSAL a través del administrador del contrato, determine que el anticipo otorgado, no lo ha ejecutado de acuerdo al plan de utilización en la adquisición de bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de los trabajos a realizar, en el avance físico-financiero programado. 30.6 Efectividad de Garantía de Buena ObraEn caso de presentarse problemas de calidad en el objeto de este contrato, el MINSAL hará efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos.

• Cuando se detecten fallas, desperfectos o irregularidades en la calidad de la Obra y no sean subsanadas en el tiempo establecido a partir de recibida la notificación.

• Cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la calidad de las Obras.

31. SOLUCION DE CONFLICTOS Toda discrepancia que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegaré a una solución, se recurrirá a los tribunales comunes.

32. SOLVENCIAS VIGENTES PARA CELEBRAR CONTRATOCuando se distribuya la resolución de adjudicación, el oferente ganador, estará obligado a presentar en un plazo 5 días hábiles, todas las solvencias vigentes requeridas e indicadas en estas bases de licitación, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la contratación, de no hacerlo constituirá un impedimento para contratar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 literal “d” de la LACAP, trayendo como consecuencia dejar sin efecto la adjudicación y concederla a la siguiente mejor opción evaluada, así mismo se procederá hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

33. ASPECTOS SUBSANABLESSe considerará como aspecto subsanable los errores u omisiones en los requisitos establecidos en los numerales 12.2.1 y financieros incluidos en el numeral 12.2.3, de estas Bases de Licitación. El MINSAL otorgará un plazo máximo de 3 DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la notificación para su presentación, el ofertante que no cumpla en su totalidad con la información solicitada será disminuida su ponderación con respecto al parámetro incumplido.

Con relación a los documentos legales requeridos en el numeral 12.2.3, de estas Bases de Licitación podrán ser subsanados, para lo cual el MINSAL otorgará un plazo máximo de 3 DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la notificación para su presentación. En el caso de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, no podrá ser subsanada en el monto asegurado y la vigencia de la misma, (aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas); de no superar las observaciones efectuadas, la oferta presentada será denominada NO ELEGIBLE para recomendar la adjudicación.

San Salvador, 22 de Agosto de 2012.

52




MARIA ISABEL RODRIGUEZMINISTRA DE SALUD

ANEXOS53




MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ANEXO 1

El ofertante recibirá en formato digital la siguiente información:

• Especificaciones Técnicas (Anexo No 1).

• Planos constructivos .

• Guía Técnica de Señales y Avisos de Protección Civil para Establecimientos de Salud. (en formato digital)

54





ANEXO No. 2

CERTIFICADO DE VISITA DEL LUGAR

Proyecto“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA

UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO”(FASE II DE CONSTRUCCIÓN)

Por medio de la presente certifico que yo,………………………………………………………………………………………......

de parte…………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

(Nombre de la Empresa ofertante)

55




Declaro haber visitado el terreno del Proyecto de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango y estudiado anteriormente los documentos de la Licitación y cuidadosamente examinado el lugar.

Al mismo tiempo certifico que estoy satisfecho con la descripción del trabajo a ejecutar bajo las explicaciones recibidas por el MINSAL y que he entendido perfectamente los trabajos a ejecutar como está especificado en las Bases de esta Licitación.

Contratista:

Cargo y sello:

Por MINSAL:

Cargo y sello: Delegado de la Unidad de Salud

FECHA:

56





ANEXO No. 3



CUADRO DESCRIPTIVO DE TRABAJOS SIMILARES EJECUTADOS POR LA EMPRESA

NATURALEZADEL PROYECTO

UBICACIONFECHA DE

INICIOFECHA DE

FINALIZACIONAREA DE SUPERFICIE

CONSTRUIDA

Se tomará en cuenta, la experiencia en Proyectos similares a las de los trabajos en cuestión en cada uno de los últimos diez años, una descripción de obra de los Proyectos que el Contratista este ejecutando, o de los compromisos contractuales, y clientes a quienes se pueda solicitar más información acerca de esos contratos.

Se define como proyectos similares, tales como: Construcciones y/o reparaciones de clínicas o Unidades de salud, Condominios habitacionales, Condominios de oficinas, Oficinas gubernamentales, Centros comerciales, entre otros. No califican: hangares, obras de distribución de agua potable, obras de riego, electrificación, centros recreativos, carreteras, obras exteriores, etc. Se considerarán los proyectos ejecutados de superficies iguales o superiores a los 150.00 m2 y deben ser proyectos como Contratista directo y no trabajos realizados como sub Contratista de otra empresa.

Presentar Acta de Recepción Definitiva debidamente, selladas y firmadas de cada proyecto ejecutado (no se aceptarán constancias de proyectos ejecutados).

Nombre y Firma del representante:

Sello:

Fecha:

57




MINISTERIO DE SALUDDIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ANEXO Nº 4



PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO AL PROYECTO

NOMBRE CARGO PROFESION NACIONALIDAD

AÑOS DE EXPERIENCIA EN

SERVICIOS SIMILARES

GERENTE

RESIDENTE

ING. ELECTRICISTA

ESPECIALIDAD EN INST. HIDRÁULICAS

OTROS…

Para el personal siguiente: Gerente del proyecto, residente del proyecto, especialistas (ingenieros o arquitectos diferentes para cada especialidad solicitada), se deberá presentar el Curriculum, indicando claramente la experiencia en proyectos trabajados con el cargo desempeñado, fotocopia legible del título y carta compromiso que certifique la participación del profesional con el cargo propuesto en el proyecto. (El residente deberá ser un profesional asignado para un solo proyecto).

Nombre y Firma del Representante:

Sello:

Fecha:

58





ANEXO Nº 5

Proyecto

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAUNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO”


LISTADO DE SUB CONTRATISTAS

SUB CONTRATISTAALCANCES DEL SUB CONTRATO

PARTIDA%

El Ofertante, si considera procedente subcontratar parte de los servicios de construcción deberá manifestarlo expresamente, el total de los cuales, no deberá exceder el 30% del Monto Contractual.Si no existiere dicha intención, también deberá expresarlo en este mismo cuadro.


Sello:

Fecha:

59





ANEXO Nº 6



LISTADO DE EQUIPO DISPONIBLE EN CONDICIONES ÓPTIMAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA MODELO VALOR ACTUAL

Nota:Deberá utilizarse este mismo formato para detallar indistintamente para Construcción: equipo de transporte pesado, maquinaria y equipo de construcción, recursos tecnológicos (equipo de oficina y equipo de cómputo).


Sello:

Fecha:

60





ANEXO No. 7

CARTA COMPROMISO DEL CONTRATISTA

Sres. MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO: “___________________________________________”

Atentamente nos referimos a la Solicitud de Licitación Pública No.____________

Sobre ese particular, después de revisar las bases de licitación adquiridas en la UACI y sus adendas, en mi calidad de representante legal de la empresa: ____________ _________________________________Declaro expresamente:1. Que la empresa que represento se encuentra altamente capacitada y garantiza que todos los trabajos que habrá de llevar

a cabo serán ejecutados con diligencias y eficiencias profesionales y de conformidad con sanos principios de Arquitectura e Ingeniería, normas, Especificaciones Técnicas y los mejores métodos y materiales comprobados para el desarrollo de la obra.

2. Que la empresa permitirá el ingreso de personeros del MINSAL a nuestras oficinas, previo a la adjudicación a fin de verificar las instalaciones físicas, maquinaria, equipo y demás recursos disponibles a ser utilizados en la ejecución del Proyecto.

3. Que la maquinaria y los equipos ofrecidos son de buena calidad, y se encuentran en buenas condiciones, adaptados a las condiciones locales.

4. Que nos comprometemos a dar alta prioridad a la solución de los problemas ocasionados por situaciones críticas que se presenten durante la ejecución del Proyecto.

5. Que aceptamos si el MINSAL a través de la Administración del Contrato comprueben que las obras, materiales, maquinaria y equipos utilizados en la obra, no cumplen con las normas aplicables, no son a satisfacción del MINSAL, podrán ser rechazados y deberán ser modificados o reemplazados por obras, materiales, maquinaria, equipos adecuados; así como el personal asignado al Proyecto que no cubra las expectativas de la institución Contratante

6. Que hemos realizado la debida inspección al sitio donde se construirá la obra y aceptamos las condiciones del mismo, para su total ejecución.

7. Que la realización de todos los trabajos relacionados al Proyecto, tendrán las más altas prioridades por nuestra empresa y no serán afectados por otros trabajos o Proyectos que pudiéramos tener o adquirir durante el periodo de ejecución del mismo.

8. Que a la firma del CONTRATO y sus anexos, conocemos y cumpliremos las condiciones, Especificaciones Técnicas, decretos, leyes, guías, normas, códigos y demás reglamentos salvadoreños aplicables en función de los términos y disposiciones contenidos en los DOCUMENTOS contractuales.

9. Que nos responsabilizamos por cualquier contaminación o daño como consecuencia directa de las actividades realizadas por nosotros o nuestros sub-Contratistas durante la ejecución del Proyecto.

10. Que cumpliremos con los requerimientos establecidos por las oficinas encargadas de la aprobación de Proyectos o emisión de permisos de construcción que tengan jurisdicción sobre el área en la que se desarrollará el Proyecto, incluyendo el trámite de los permisos correspondientes cuando sea necesario.

NOMBRE COMPLETO DEL OFERTANTE(Representante Legal)

FIRMA: CON NOMBRE Y TITULO

San Salvador, de del 2012

61





ANEXO Nº__

FORMULARIO DE OFERTA.

62


UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO”


FORMULARIO DE OFERTA




FORMULARIO DE OFERTA

Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango

FASE II DE CONSTRUCCIONFondos: Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

(PEIS)PARTI

DADESCRIPCIÓN CANTIDA

DUNIDA

D PRECIO UNITARI

O

SUB TOTAL

TOTAL

1.0 OBRAS PRELIMINARES COSTO PARCIAL $ -

1.1 Contratación de servicios para la realización de Estudio de Suelos, sondeos profundidad mínima de 6.0 mts para la construcción (considerar 3 sondeos)

18.00 ml $ -

1.2 Pagos por trámites, derechos de conexión y medición eléctrica

1.00 sg $ -

1.3 Pagos por Trámites y Permisos de construcción (Municipales)

1.00 sg $ -

1.4 Pagos por otros Trámites y Permisos (Gubernamentales)

1.00 sg $ -

1.5 Instalaciones provisionales de agua potable para el proyecto. Incluye pago del consumo

1.00 sg $ -

1.6 Instalaciones provisionales de aguas negras para el proyecto (incluye servicios sanitarios para el personal de campo y oficina)

1.00 sg $ -

1.7 Instalaciones provisionales de energía eléctrica para el proyecto, incluye pago del consumo

1.00 sg $ -

1.8 Hechura y colocación de rótulo de aviso de construcción del proyecto

1.00 sg $ -

Nota: La construcción de oficinas y bodegas provisionales a utilizar en la obra, se incluirán en los Costos Indirectos del Contratista. Ver notas de Bodegas y Oficinas en Especificaciones Técnicas y Términos de referencia.

2.0 TERRACERIA COSTO PARCIAL $ -

63




2.1 Corte para sustitución de suelo, altura aproximada 1.00 m o según el estudio de suelos

80.00 m3 $ -

2.2 Relleno compactado con material selecto. Incluye el acarreo del material. Densidad 95%.

80.00 m3 $ -

3.0 MODULO DE CONSULTORIOS Y SALON DE USOS MULTIPLES

COSTO PARCIAL $ -

3.1 Obras provisionales $ -

3.1.1 Trazo y nivelación de toda la obra a ejecutar

1.00 sg $ -

3.2 Terracería $ -

3.2.1 Excavación para fundaciones y desalojo de material sobrante

38.00 m3 $ -

3.2.2 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, densidad al 95%. Incluye el suministro y acarreo del material selecto

22.20 m3 $ -

3.2.3 Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones, proporción 20:1 densidad al 95%. Incluye el suministro y acarreo del material selecto

7.30 m3 $ -

3.2.4 Relleno compactado con suelo cemento en área de piso, proporción 20:1, densidad al 95%. Incluye el suministro y acarreo del material selecto

7.15 m3 $ -

3.3 Concreto Estructural (Hechura, colocación y colado)

$ -

3.3.1 Solera de fundación SF de 40 x 25 cms. con 6 # 3 y estribos # 2 @ 15 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

6.00 m3 $ -

3.3.2 Lleno para modulación A. Refuerzo vertical de una varilla # 3 y gancho de varilla # 2 @ 40 cms. Alternado con refuerzo horizontal. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2

4.00 c/u $ -

64




3.3.3 Nervio N de 15 x 15 cms. Refuerzo vertical 4 # 3, estribo #2 a @ 15 cms. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de f´c 280 kg/cm2.

0.50 m3 $ -

3.3.4 Nervio N-1 de 25 x 15 cms. Refuerzo vertical 4 # 3, estribo # 2 a @ 15 cms. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

1.35 m3 $ -


0.25 m3 $ -

3.3.6 Solera intermedia SI con bloque solera de concreto tipo "U" de 15 x 20 x 40 cms., 1 # 4 corrida, revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 140 kg/cm2.

175.00 ml $ -

3.3.7 Solera de cargadero SCC-1, de 15 x 20 cms. con 4 #4 y estribo #2 a @ 10 cms. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2. Para ventanas de longitudes entre 0.60m y 2.00m

0.60 m3 $ -

3.3.8 Solera de coronamiento SC, de 15 x 20 cms., con 4 #3 y estribos #2 a @ 20 cms. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

1.80 m3 $ -

3.3.9 Mojinete Mo, de 15 x 20 cms., con 4 #3 y estribos #2 a @ 20 cms. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

0.85 m3 $ -

Nota: Ver detalles de elementos estructurales en planos constructivos.

3.4 Paredes $ -

65




3.4.1 Construcción de paredes de bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cms. Incluye refuerzo estructural vertical y horizontal, armada según detalle en planos, lleno de celdas con concreto tipo Grout fluido, resistencia f´c 140 Kg/cms2 y revenimiento de 8 pulgadas.

185.00 m2 $ -

3.5 Estructura Metálica (Suministro y colocación)

$ -

3.5.1 Escopeta E-1 con peralte variable de 20 a 30 cms. con 4 angulares de 1" x 1" x 1/4" + celosía con hierro # 3 a 60º.

8.00 c/u $ -

3.5.2 Hechura y colocación de Polín P, con un polín "C" de 4" x 2", chapa 14

14.80 ml $ -

3.5.3 Hechura y colocación de Polín P-1, con doble polín tipo "C" encajuelado de 4" x 2" , chapa 14

140.00 ml $ -

3.5.4 Hechura y colocación de Polín P-2, con doble polín "C" de 6" x 2" encajuelado, chapa 14

2.20 ml $ -

Nota: Todos los elementos estructurales metálicos serán pintados con dos manos de anticorrosivo y una mano de pintura de aceite (color de línea). Se incluirá dentro del precio unitario de cada elemento: Apoyos, placas y conexiones a paredes, entre otros, según detalle en planos.

3.6 Techos $ -

3.6.1 Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica de perfil estándar de aluminio y zinc, calibre 24, grado 80, con aislante térmico acústico de Aluminio Poliéster, con relleno de espuma de polietileno de celda cerrada de 10 mm. de espesor.

105.00 m2 $ -

3.6.2 Suministro e instalación de capote en cumbrera del mismo material de la cubierta del techo.

13.80 ml $ -

66




3.6.3 Hechura y colocación de canal para aguas lluvias de lámina galvanizada No. 24, uniones engrapadas, soldadas, remachadas y selladas con material elastomerico, deberá incluirse la hechura y colocación de ganchos de soporte varilla de hierro Ø1/2" a cada 50 cms., de separación máxima.

24.00 ml $ -

3.7 Pisos $ -

3.7.1 Suministro e instalación de piso tipo terrazo de 30 x 30 cm, grano integral de mármol pegado con mortero proporción 1:5, colocado sobre una base de hormigón, incluye zulaqueado, pulido y brillado.

72.00 m2 $ -

3.7.2 Suministro e instalación de zócalo de ladrillo de terrazo, las piezas serán prepulidas y boceladas, altura mínima de 9.5 cms.

66.00 ml $ -

Nota: El ladrillo terrazo a instalar deberá tener resistencia a la flexión de 45 kg/cm2, MOHS de 3 ó 4 y KNOOP de 142 kg/mm2.

3.8 Cielos $ -

3.8.1 Suministro e instalación de cielo falso, losetas de fibrocemento 2' x 4' x 6 mm., perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado # 14 entorchado. Aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex color blanco sobre loseta al natural, incluye arriostramiento sismo resistente cada 2.40 mts. ambos sentidos.

72.00 m2 $ -

3.8.2 Hechura y colocación de fascia y cornisa, forro de fibrocemento liso de 6 mm. aplicación de dos manos como mínimo de pintura látex (color a definir), estructura de tubo cuadrado de hierro de 1", chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cms., fijada en pared y estructura metálica de techo; altura = 40

13.80 ml $ -

67




cms, ancho= 0.25 mts.

3.8.3 Hechura y colocación de fascia y cornisa, forro de fibrocemento liso de 6 mm. aplicación de dos manos como mínimo de pintura látex (color a definir), estructura de tubo cuadrado de hierro de 1", chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cms., fijada en pared y estructura metálica de techo; altura = 40 cms, ancho= 0.45 - 0.60 mts.

21.10 ml $ -

3.8.4 Hechura y colocación de fascia y cornisa, forro de fibrocemento liso de 6 mm. aplicación de dos manos como mínimo de pintura látex (color a definir), estructura de tubo cuadrado de hierro de 1", chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cms., fijada en pared y estructura metálica de techo; altura = 40 cms, ancho= 1.00 mts.

7.30 ml $ -

Nota: Las losetas de fibrocemento para cielo falso, fascia y cornisa deberán ser suministradas al natural, sin ningún acabado de fábrica.

3.9 Acabados $ -

3.9.1 Hechura de repello vertical (paredes)

390.00 m2 $ -

3.9.2 Hechura de afinado vertical (paredes)

377.00 m2 $ -

3.9.3 Hechura de repello y afinado de cuadrados en general, incluye aristas (2)

95.20 ml $ -

3.9.4 Suministro y aplicación de pintura de aceite, tono mate con dos manos (mínimo) de primera calidad, colores a definir. Incluye curado y base, según especificaciones del fabricante

392.00 m2 $ -

68




3.9.5 Suministro e instalación de cerámica de 20 x 30 cm. (enchape), en paredes de servicios sanitaros h= 1.80 m y sobre muebles (M-1 y M-2), h= 0.60 m, en dos hiladas a partir de la superficie de granito del mueble.

13.00 m2 $ -

3.9.6 Suministro y colocación de cortina de tela tipo antibacterial, sujeta al cielo falso con riel metálico (longitud variable según el ambiente).

2.00 c/u $ -

3.10 Puertas (Suministro e instalación)

$ -

3.10.1 Suministro e instalación de puertas metálicas P-1 y P-2, doble forro de lámina de hierro de 1/16", incluye contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x3/16 ", marco y refuerzos de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de hierro liso de ∅5/8", 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", chapa tipo parche, tope, pasador, portacandado y candado de 120 mm, 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura aceite aplicada con soplete.

2.00 c/u $ -

3.10.2 Suministro e instalación de puerta metálica P-3, doble forro de lámina de hierro de 1/16", incluye contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x3/16", marco y refuerzos de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de hierro redondo liso de ∅5/8", 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", chapa tipo parche, tope, pasador 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura de aceite aplicada con soplete.

1.00 c/u $ -

3.10.3 Suministro e instalación de puerta de madera P-5 con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de Plywood Banack o caobilla clase "B" de 1/4". Incluye

3.00 c/u $ -

69




mochetas de cedro, chapa tipo palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y pintura a soplete.

3.10.4 Suministro e instalación de puerta de madera P-6 con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack o caobilla clase "b" de 1/4". incluye mochetas de cedro, chapas tipo palanca y de seguridad, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y pintura a soplete.

1.00 c/u $ -

3.11 Ventanas (Suministro e instalación)

$ -

3.11.1 Suministro e instalación de ventanas, marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural, celosía de vidrio y operador tipo mariposa. Incluye sello perimetral con silicón. (ancho promedio 3 mm y 5 mm)

21.00 m2 $ -

3.11.2 Hechura y colocación de defensas en ventanas con hierro cuadrado de 5/8", incluye pintura, dos manos de anticorrosivo de diferente color y una mano de aceite. Pines de hierro de 5/8" anclados a pared con material epóxico. Separación máxima entre ellos 50 cm., según detalle en planos

26.00 m2 $ -

3.11.3 Suministro e instalación de cortina tipo vertical de vinil, incluye cenefa y accesorios

14.00 m2 $ -

3.12 Agua Potable $ -

3.12.1 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1/2", 315 PSI, incluye: accesorios, niple y/o codo metálico para roscar válvula de control en cada salida, todos los materiales de primera calidad y bajo Norma.

12.00 ml $ -

3.13 Drenajes $ -

70




3.13.1 Suministro y colocación de tubería PVC Ø 2", 125 PSI, incluye accesorios.

6.00 ml $ -


6.00 ml $ -


3.00 ml $ -

3.13.4 Suministro y colocación de bajadas de aguas lluvias de PVC Ø 4" de 160 PSI, incluye boca tubo, curvas y sujeciones con pletina de hierro de 1" x 1" a cada 0.90 mts., de separación máxima.

4.00 c/u $ -

Nota: Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran: tubería, todos los accesorios, excavación, relleno compactado con material selecto, además se deberá incluir los costos de las pruebas (presión, hermeticidad y de estanqueidad) de los sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo.

3.14 Artefactos Sanitarios $ -

3.14.1 Suministro e instalación de inodoros tipo estándar, incluye asiento elongado para uso pesado, tapadera, accesorios, válvula de control y otros

1.00 c/u $ -

3.14.2 Suministro e instalación de lavamanos tipo estándar con apoyos de tubo de hierro cromado de 3/4" al piso con sus respectivos accesorios, válvula de control y otros (alimentación y descarga a la pared)

1.00 c/u $ -

3.14.3 Suministro y colocación de portarrollos de metal cromado.

1.00 c/u $ -

3.14.4 Suministro y colocación de dispensador para jabón líquido con base de metal cromado.

3.00 c/u $ -

3.14.5 Suministro y colocación de porta toalla de 18", de metal cromado.

2.00 c/u $ -

3.14.6 Suministro y colocación de tapones inodoros de hierro fundido cromado de 4 pulgadas en servicios sanitarios

1.00 c/u $ -

71




3.15 Muebles (Hechura y colocación)

$ -

3.15.1 Mueble M-1, longitud = 1.50m, incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm empotrada en mueble, estructura, puertas y gavetas de madera y superficie de losa de granito de 13mm, grifo tipo cuello de ganso metálico cromado, accesorios y válvula de control.

1.00 c/u $ -

3.15.2 Mueble M-2. Se incluirá dentro del costo del mueble el lavamanos tipo ovalín de porcelana con sus accesorios y válvula de control.

2.00 c/u $ -

Nota: Ver detalle de muebles en hojas de planos

3.16 Instalaciones Eléctricas (Suministro e instalación)

$ -

3.16.1 Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptor, accesorios y otros.

21.00 c/u $ -

3.16.2 Luminaria fluorescente de 3 x 32W modulo de 2'x 4' acrílico tipo diamante, balasto electrónico, accesorios y otros.

5.00 c/u $ -

3.16.3 Luminaria fluorescente de 3 x 17W modulo de 2'x 2' acrílico tipo diamante, balasto electrónico, accesorios y otros.

12.00 c/u $ -

3.16.4 Unidad de iluminación fluorescente compacta. Incluye foco de 20W, receptáculo e interruptor, accesorios y otros.

1.00 c/u $ -

3.16.5 Unidad de iluminación tipo spot light doble de 75W, para exterior. Incluye reflector, receptáculo, interruptor, accesorios y otros.

3.00 c/u $ -

3.16.6 Canalizado y alambrado de unidad de tomacorriente a 120 Voltios, doble, polarizado. Incluye toma grado hospitalario y demás accesorios.

4.00 c/u $ -

3.16.7 Canalizado y alambrado de unidad de toma de corriente a 120 Voltios, doble, polarizado. Incluye toma tipo industrial y

11.00 c/u $ -

72




demás accesorios.

3.16.8 Canalizado y alambrado de unidad de toma de corriente a 120 Voltios, doble, polarizado. Incluye toma tipo industrial con proteccion de falla a tierra (GFCI) y demás accesorios.

1.00 c/u $ -

3.16.9 Canalizado y alambrado para unidad de ventilación. Incluye control de velocidad, ventilador para techo (para trabajo pesado) y elementos metálicos de sujeción en estructura de techo, según detalle.

3.00 c/u $ -

3.16.10 cableado de acometida desde TG, hasta tablero ST-MC, con 3 THHN #8(F, N)+1 THHN # 10(T). Incluye termico de 40A/2P en Tablero General.

35.00 ml $ -

3.16.11 Suministro e instalación de subtablero ST-MC de 12 espacios, 240V/2P, con barras de 70 Amperios. Incluye térmicos, barras de neutro y tierra, accesorios y otros; en Modulo de Consultorios.

1.00 c/u $ -

Nota: Las canalizaciones y alambrado de las unidades de iluminación , tomacorrientes y otros se harán según el cuadro de cargas ,planos y notas eléctricas; también se deben realizar toda la obra civil necesaria tal como: picado o corte (sin dañar la integridad estructural de la edificación), resane, repello, pintado y otras actividades necesarias para restablecer el acabado, en todos los casos que aplique. Considerar además los costos por pruebas eléctricas requeridas en las diferentes etapas constructivas. Para las secciones de canalización a intemperie deberán instalarse subterráneas con tubería conduit y con protección de concreto simple; espesor 10cms. Las canalizaciones expuestas deberán realizarse con tubería conduit EMT, debidamente sujetadas.

4.0 OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL COSTO PARCIAL $ -

4.1 Obras Provisionales $ -

4.1.1 Trazo y nivelación de toda la obra a realizar

1.00 sg $ -

73




4.2 Terraceria $ -

4.2.1 Excavación para fundaciones y desalojo de material sobrante

13.50 m3 $ -

4.2.2 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, incluye suministro y acarreo de material, densidad al 95%.

7.20 m3 $ -

4.2.3 Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones, proporción 20:1, densidad al 95%. Incluye el suministro y acarreo del material selecto

2.50 m3 $ -

4.2.4 Relleno compactado con suelo cemento en área de piso, proporción 20:1, densidad al 95%. Incluye el suministro y acarreo del material selecto

1.70 m3 $ -

Nota: Dentro del precio unitario de la partida se deberá contemplar el desalojo hacia botaderos legalmente autorizados

4.3 Concreto Estructural (Hechura, colocación y colado)

$ -

4.3.1 Solera de fundación SF de 40 x 25 cms. con 6 # 3 y estribos # 2 @ 15 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

2.15 m3 $ -

4.3.2 Lleno para modulación A. Refuerzo vertical de una varilla # 3 y gancho de varilla # 2 @ 40 cms. Alternado con refuerzo horizontal. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2

2.00 c/u $ -

4.3.3 Nervio N de 15 x 15 cms. Refuerzo vertical 4 # 3, estribo #2 a @ 15 cms. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

0.20 m3 $ -


0.50 m3 $ -

74





0.15 m3 $ -

4.3.6 Solera intermedia SI con bloque solera de concreto tipo "U" de 15 x 20 x 40 cms., 1 # 4 corrida, revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 140 kg/cm2.

63.50 ml $ -

4.3.7 Solera de cargadero SCC-1, de 15 x 20 cms. con 4 #4 y estribo #2 a @ 10 cms. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2. Para ventanas de longitudes entre 0.60m y 2.00m

0.15 m3 $ -

4.3.8 Solera de coronamiento SC, de 15 x 20 cms., con 4 #3 y estribos #2 a @ 20 cms. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

0.70 m3 $ -

4.3.9 Mojinete Mo, de 15 x 20 cms., con 4 #3 y estribos #2 a @ 20 cms. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

0.30 m3 $ -

4.4 Paredes $ -

4.4.1 Construcción de paredes de bloque de concreto de 15x20x40 cms. Incluye refuerzo estructural, verticales y horizontales, armada según detalle en planos, lleno de celdas con concreto tipo Grout fluido, resistencia 140 Kg/cms2 y revenimiento de 8 pulgadas.

69.00 m2 $ -

4.5 Estructura Metálica (Suministro y colocación)

$ -

4.5.1 Hechura y colocación de Polín P-1, doble polín " C " de 4 "x 2" encajuelado, chapa 14.

31.50 ml $ -

4.5.2 Escopeta E-1 con peralte variable de 20 a 30 cms. con 4 angulares de 1" x 1" x 1/4" +

2.00 c/u $ -

75




celosía con hierro # 3 a 60º.

Nota: A todos los elementos metálicos se les aplicará dos manos de anticorrosivo de diferente color y una mano de pintura de aceite. Se incluirá dentro del costo unitario de cada elemento los apoyos a paredes y vigas de concreto o metálicas, según detalle en planos.

4.6 Techos $ -

4.6.1 Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica de perfil estándar de aluminio y zinc, calibre 24, grado 80, con aislante térmico acústico de Aluminio Poliéster, con relleno de espuma de polietileno de celda cerrada de 10 mm. de espesor.

32.00 m2 $ -

4.6.2 Hechura y colocación de canal para aguas lluvias de lámina galvanizada No. 24, uniones engrapadas, soldadas, remachadas y selladas con material elastomerico, deberá incluirse la hechura y colocación de ganchos de soporte varilla de hierro Ø1/2" a cada 50 cms., de separación máxima.

6.20 ml $ -

4.7 Pisos $ -

4.7.1 Suministro e instalación de piso tipo terrazo grano integral de mármol de 30 x 30 cm sobre una base de hormigón y mortero proporción 1:5, incluye estucado, pulido y lustrado.

15.70 m2 $ -

4.7.2 Suministro e instalación de cerámica antiderrapante (mate)., colocada sobre base de concreto simple de 7.5 cms de espesor. En área de ducha de oficina de Inspectores de Saneamiento Ambiental.

0.80 m2 $ -

4.7.3 Hechura de pretil con bloque de concreto, altura 10 cm y 10 cm de espesor para ducha, incluye enchapado y bosel.

1.80 ml $ -

76




4.7.4 Suministro e instalación de zócalo de ladrillo de terrazo, las piezas serán prelustradas y boceladas, altura mínima de 9.5 cms.

14.50 ml $ -

Nota: El ladrillo terrazo a instalar deberá tener resistencia a la flexión de 45 kg/cm2, MOHS de 3 ó 4 y KNOOP de 142 kg/mm2.

Nota: Toda la cerámica a utilizar en pisos deberá ser PEI 4 Mohs 6.

4.8 Cielos $ -

4.8.1 Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 4' x 6 mm., perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado # 14 entorchado, Aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, color blanco, incluye arriostramiento sismo resistente cada 2.40 mts. ambos sentidos.

16.50 m2 $ -

4.8.2 Hechura y colocación de fascia y cornisa, forro de fibrocemento liso de 6 mm. aplicación de dos manos como mínimo de pintura látex (color a definir), estructura de tubo cuadrado de hierro de 1", chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cms., fijada en pared y estructura metálica de techo; altura = 40 cms, ancho= 0.60 mts.

16.40 ml $ -

4.8.3 Hechura y colocación de fascia y cornisa, forro de fibrocemento liso de 6 mm. aplicación de dos manos como mínimo de pintura látex (color a definir), estructura de tubo cuadrado de hierro de 1", chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cms., fijada en pared y estructura metálica de techo; altura = 40 cms, ancho=0.70 mts.

6.30 ml $ -

Nota: Las losetas de fibrocemento para cielo falso, fascia y cornisa deberán ser suministradas al natural, sin ningún acabado de fábrica.

4.9 Acabados $ -

77




4.9.1 Hechura de repello vertical (paredes)

135.00 m2 $ -

4.9.2 Hechura de afinado vertical (paredes)

122.40 m2 $ -

4.9.3 Hechura de repello y afinado de cuadrados en general, incluye aristas (2)

24.30 ml $ -

4.9.4 Suministro y aplicación de pintura de aceite, tono mate con dos manos (mínimo) de primera calidad, colores a definir. Incluye curado y base, según especificaciones de fabricante

126.10 m2 $ -

4.9.5 Suministro y colocación de enchape de cerámica de 20 x 30 cms., En paredes de servicios sanitarios h=1.80 m.

12.60 m2 $ -

4.10 Puertas (Suministro e instalación)

$ -

4.10.1 Suministro e instalación de puertas metálicas P-1, doble forro de lámina de hierro de 1/16", incluye contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x3/16 ", marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de hierro liso de ∅5/8", 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", chapa tipo parche, tope, pasador, portacandado y candado de 120 mm, 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura aceite aplicada con soplete.

1.00 c/u $ -

4.10.2 Suministro e instalación de puerta de madera P-4 con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de Plywood Banack o caobilla clase "B" de 1/4". Incluye mochetas de cedro, chapa tipo palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y pintura a soplete.

1.00 c/u $ -

4.11 Ventanas (Suministro e instalación)

$ -

78




4.11.1 Suministro e instalación de ventanas, marco de aluminio anodizado al natural, tipo pesado, celosía de vidrio y operador tipo mariposa. Incluye sello perimetral con silicón pintable. (ancho promedio 3 mm y 5 mm)

4.00 m2 $ -

4.11.2 Hechura y colocación de defensas en ventanas con hierro cuadrado de 5/8", fijada con pines de hierro de 5/8" anclados a pared con material epóxico, separación máxima entre ellos 50 cm. Incluye pintura, dos manos de anticorrosivo de diferente color y una mano de aceite, según detalle en planos.

4.80 m2 $ -

4.12 Agua Potable $ -

4.12.1 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1/2", 315 PSI, incluye: accesorios, niple y/o codo metálico para roscar válvula de control en cada salida, todos los materiales de primera calidad y bajo Norma.

6.00 ml $ -

4.13 Drenajes $ -


6.00 ml $ -


6.00 ml $ -


6.00 ml $ -

4.13.4 Suministro y colocación de bajadas de aguas lluvias de PVC Ø 4" de 160 PSI, incluye boca tubo, curvas y sujeciones con pletina de hierro de 1" x 1" a cada 0.90 mts., de separación máxima.

1.00 c/u $ -

79




Nota: Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran: tubería, todos los accesorios, excavación, relleno compactado con material selecto, además se deberá incluir los costos de las pruebas (presión, hermeticidad y de estanqueidad) de los sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo.

4.14 Artefactos Sanitarios $ -

4.14.1 Suministro e instalación de inodoro tipo estándar, incluye asiento elongado y tapadera para uso pesado, accesorios, válvula de control y otros

1.00 c/u $ -

4.14.2 Suministro e instalación de lavamanos tipo estándar con apoyos de tubo de hierro cromado de Ø 3/4" al piso con sus respectivos accesorios, válvula de control y otros (alimentación y descarga a la pared)

1.00 c/u $ -

4.14.3 Suministro y colocación de porta toalla de 18", de metal cromado.

1.00 c/u $ -

4.14.4 Suministro y colocación de portarrollos de metal cromado.

1.00 c/u $ -

4.14.5 Suministro y colocación de dispensador para jabón líquido con base de metal cromado.

1.00 c/u $ -

4.14.6 Suministro y colocación de tapon inodoro de hierro fundido cromado de 4 pulgadas en servicio sanitario

2.00 c/u $ -

4.15 Instalaciones Eléctricas (Suministro e Instalación)

$ -

4.15.1 Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptor, accesorios y otros.

4.00 c/u $ -

4.15.2 Luminaria fluorescente de 2x32W modulo de 1' x 4' acrílico tipo diamante, balasto electrónico, accesorios y otros.

2.00 c/u $ -

4.15.3 Unidad de iluminación fluorescente compacta. Incluye foco de 20W, receptáculo e interruptor, accesorios y otros.

1.00 c/u $ -

80




4.15.4 Unidad de iluminación Tipo Ojo de Buey. Incluye foco de 20W, receptáculo e interruptor, accesorios y otros.

1.00 c/u $ -

4.15.5 Canalizado y alambrado de unidad de toma de corriente a 120 Voltios, doble, polarizado. Incluye toma tipo industrial y demás accesorios.

4.00 c/u $ -

4.15.6 Canalizado y alambrado de acometida desde TG, hasta subtablero ST-SA, con 2 THHN #10(F,N) + 1 THHN # 12(T), ø 3/4". Incluye termico de 20A/2P.

26.00 ml $ -

4.15.7 Suministro e instalación de subtablero ST-SA de 4 espacios, 240V/2P, con barras de 50 Amperios. Incluye térmicos, barras de neutro y tierra, accesorios y otros; en Modulo de Saneamiento.

1.00 c/u $ -

Nota: Las canalizaciones y alambrado de las unidades de iluminación, tomacorrientes y otros se harán según el cuadro de cargas, planos y notas eléctricas. Considerar los costos por pruebas eléctricas requeridas en las diferentes etapas constructivas. Para las secciones de canalización a intemperie deberán instalarse subterráneas con tubería conduit y con protección de concreto simple; espesor 10cms. Las canalizaciones expuestas deberán realizarse con tubería conduit EMT, debidamente sujetadas.

5.0 OBRAS EXTERIORES COSTO PARCIAL $ -

5.1 Portones, Techos Exteriores, Pisos y Jardinería

Costo Parcial $ -

5.1.1 Desmontaje de cerca de altura 2.00m, incluye fundaciones, estructura metálica, malla ciclón y alambre de seguridad, etc. (Para acceso al Hospital).

3.00 ml $ -

5.1.2 Desramado de árboles. Incluye limpieza y desalojo.

2.00 c/u $ -

5.1.3 Construcción de techo para ambulancia, incluye fundaciones, estructura metálica, cubierta de techo y otros. Ver detalle en planos.

1.00 sg $ -

81




5.1.4 Construcción de Estacionamiento para Ambulancia, rodaje de adoquín de concreto de 250kg/cm2 con dimensiones de 24x22x10cm. Incluye sub base de suelo cemento proporción 1:20 y una base de arena seca tamizada de 2.5 cm de espesor.

32.00 m2 $ -

5.1.5 Portón de conexión para acceso peatonal hacia el Hospital P-7, de doble hoja, Incluye pedestales, tubos de contramarco y de remate. Ver detalle en planos constructivos.

1.00 c/u $ -

5.1.6 Suministro y siembra de grama tipo San Agustín, incluye nivelado de suelo, base de tierra vegetal, espesor mínimo 10 cms., mantenimiento hasta recepción definitiva del proyecto

100.00 m2 $ -

5.1.7 Construcción de piso de concreto tipo acera, f'c 140 kg/cm2, sobre emplantillado de piedra cuarta fraguado y repellado con mortero proporción 1:3, sisada en cuadrados de 50x50cm

42.00 m2 $ -

5.1.8 Construcción de losa de paso sobre canaleta existente, de concreto armado, espesor 10 cm, superficie con acabado tipo acera. Incluye acoplamiento a paredes de canaleta existente. Ver detalle en planos.

1.00 sg $ -

5.2 Instalaciones Hidráulicas Costo Parcial $ -

Agua Potable

5.2.1 Suministro y colocación de tubería PVC Ø 1", 250 PSI. Incluye accesorios

15.00 ml $ -

5.2.2 Suministro y colocación de tubería PVC Ø 1/2", 315 PSI. Incluye accesorios

12.00 ml $ -

5.2.3 Construcción de caja de inspección para válvula check de Ø 1" de 40 x 40 cm y profundidad de 32 cm aprox. Incluye suministro y colocación de válvula cuerpo de bronce y

1.00 c/u $ -

82




accesorios

5.2.4 Construcción de estructura para tanque elevado, incluye suministro e instalación de deposito, capacidad de 2100 litros incluyendo conexiones hidráulicas hacia cisterna y red, tuberia galvanizada, lijado y pintura con dos manos de anticorrosivo y una de aceite de los elementos metálicos. ver detalle en planos

1.00 sg $ -

Aguas Negras


6.00 ml $ -

5.2.6 Suministro y colocación de tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Incluye accesorios

20.00 ml $ -

Aguas Lluvias

5.2.7 Suministro y colocación de tubería PVC Ø 4" 125 PSI aguas lluvias.

15.00 ml $ -

5.2.8 Construcción de caja de registro para aguas lluvias de 0.40 x 0.40 mts. como mínimo y altura minima 50 cm, incluye tapadera con parrilla.

4.00 c/u $ -

Nota: Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran: Tuberías, todos los accesorios, excavación, relleno compactado con material selecto, además se deberá incluir las pruebas (presión, hermeticidad y de estanqueidad) de los sistemas instalados en cada una de las etapas requeridas del proceso constructivo.

5.3 Instalaciones Eléctricas (Suministro e Instalación)

Costo Parcial $ -

5.3.1 Suministro e instalación de red telefónica desde el toma hasta el área de Archivo de documentos, incluye: Canalizado y cableado, toma con su respectiva placa. (2 puntos de entrega).

1.00 sg $ -

83




5.3.2 Suministro e instalación de red datos desde el toma hasta el área de Archivo de documentos, incluye: Canalizado, cableado, cable categoría 5E de 4 pares, toma con su respectiva placa (4 puntos de entrega certificados).

1.00 sg $ -

Nota: Las canalizaciones y alambrado de las unidades de iluminación, tomacorrientes y otros se harán según el cuadro de cargas, planos y notas eléctricas; en los casos que aplique se debe realizar toda la obra civil necesaria tal como: picado o corte (sin dañar la integridad estructural de la edificación), resane, repello, pintado y otras actividades necesarias para restablecer el acabado. Ademas se deberá los costos por pruebas eléctricas requeridas en las diferentes etapas constructivas. Para las secciones de canalización a intemperie deberán instalarse subterráneas con tubería conduit y con protección de concreto simple; espesor 10cms. Las canalizaciones expuestas deberán realizarse con tubería conduit EMT, debidamente sujetadas.

6.0 OTROS COSTO PARCIAL $ -

6.1 Limpieza de toda la Unidad de Salud y desalojo final, Incluye trabajos de obra exterior

1.00 sg $ -

6.2 Elaboración y presentación de Avalúo del inmueble intervenido (Terreno y Construcciones), el Perito valuador deberá firmar y sellar el informe, así mismo deberá estar autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero

1.00 sg $ -

7.0 SEÑALETICA (Suministro e instalación)

COSTO PARCIAL $ -

7.1 Rótulos acrílicos para identificación de los ambientes de la Unidad de Salud, tales como: consultorios, administración, áreas de tratamiento, entre otros.

8.00 c/u $ -

7.2 Señal de extintor o señal de protección contra incendios

2.00 c/u $ -

7.3 Señal de ruta de evacuación en poste metálico. Ver detalle en planos.

1.00 c/u $ -

7.4 Señal de salida de forma rectangular

1.00 c/u $ -

Nota: Se anexa la guía de señalización y avisos de protección civil para establecimientos de salud.

COSTO TOTAL DE LA OBRA $ -

84




NOTA:Dentro del Precio Unitario de cada partida se deberá tomar en cuenta Los Costos Directos (Material y mano de obra +mano de obra ) + los costos indirectos (Utilidades, administración, impuestos y fianzas)

"Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango"

CUADRO RESUMEN Y DESGLOSE DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA PEIS

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS Costo Parcial

Costo Total

COSTO TOTAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA PEIS

$ -

OBRAS PRELIMINARES $ -

TERRACERIA $ -

MODULO DE CONSULTORIOS Y SALON DE USOS MULTIPLES

$ -

OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL $ -

OBRAS EXTERIORES $ -

OTROS $ -

SEÑALETICA (Suministro e instalación) $ -

COSTO TOTAL

Costo Directo ( Material + Mano de Obra )Costo Indirecto

IVA

COSTO TOTAL DE LA OBRA PEIS $ -

85




ANEXO No. 9

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES

En la ciudad de __________, a las_________horas del día___de_____(mes) del año ____.- Ante mí, ___________, Notario, de este domicilio, comparece el señor (a) __________, de ______años de edad, _____(profesión), del domicilio de _______, Departamento de _______, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad (DUI) Número _________________actuando en nombre y representación en su calidad de ____________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _______, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases de Licitación Publica LP No._________, referente a la ________________,FONDOS: ____________, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZO DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA LICITACIÓN; que ningún, Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del MINSAL es accionista o socio de la Sociedad __________, que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del artículo ciento cincuenta y ocho y los efectos del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y demás condiciones establecidas en las Bases de la referida Licitación; y que la nomina de accionistas presentada es la vigente. Haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea Judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina de personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los trabajos a realizar. Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) __________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _______ de la Sociedad __________, que puede abreviarse ______, otorgada en esta ciudad, a las ______horas del día ______ de _______ de ________, ante los oficios del Notario ________, inscrita en el Registro de Comercio al número ____del Libro _____, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un _________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones _____años, pudiendo ser reelecto; que habrá un _______ suplente, electo en la misma________ y por igual término; que el _______tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

FIRMA

86




DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO

ANEXO No. 9-A

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EXTRANJERA

En la ciudad de __________, a las_________horas del día___de_____(mes) del año ____.- Ante mí, ___________, Notario, de este domicilio, comparece el señor (a) __________, de ______años de edad, _____(profesión), del domicilio de _______, Departamento de _______, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad (DUI) Número _________________actuando en nombre y representación en su calidad de ____________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _______, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases de Licitación Publica LP No. _________, referente a la ________________,FONDOS: ____________, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZO DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA LICITACIÓN; que ningún, Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del MINSAL es accionista o socio de la Sociedad __________, que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del artículo ciento cincuenta y ocho y los efectos del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y demás condiciones establecidas en las Bases de la referida Licitación; y que esta solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social de mi país. Haber cumplido en los contratos celebrados con el Ministerio (EN CASO QUE LOS HUBIERE) y no tener procesos pendientes, ya sea Judicial o de arbitraje. Asimismo, declaro bajo juramento que dentro de nuestra nomina de accionistas, junta directiva o administración no tengo incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el Ministerio. Por otra parte declaro bajo juramento no estar incluyendo dentro de la nomina de personal asignado al proyecto, personal técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los trabajos a realizar. Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) __________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _______ de la Sociedad __________, que puede abreviarse ______, otorgada en esta ciudad, a las ______horas del día ______ de _______ de ________, ante los oficios del Notario ________, inscrita en el Registro de Comercio al número ____del Libro _____, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un _________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones _____años, pudiendo ser reelecto; que habrá un _______ suplente, electo en la misma________ y por igual término; que el _______tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

87




FIRMAAUTORIDAD COMPETENTE

88




ANEXO No. 10MODELO DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)Actuando en nombre y representación de ___________________(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de____________________________ que en adelante se llamará _________________________OTORGA:Que se constituye fiador de ______________________

(NOMBRE DEL OFERTANTE) hasta por la cantidad de _______________________________ (EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, la oferta presentada

por ______________________________________________________________________

(NOMBRE DEL OFERTANTE)en adelante llamado “el ofertante” del domicilio de ________________ Bajo la Licitación Publica LP No. _________, referente a la ejecución de las obras de la__________________________________________y que en caso de que el ofertante le fuera adjudicada la obra que se ha de haber propuesto cumplir arriba descrito a grande rasgos, dentro del tiempo establecido después de La notificación de tal adjudicación, suscribirá el contrato respectivo y dentro del plazo que le establezca la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL del Ministerio de Salud, presentará una fianza que garantice el cumplimiento de dicho contrato, si el ofertante así lo hiciere, esta fianza se extinguirá, de lo contrario permanecerá con plena fuerza y efecto durante el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días contados a partir de la fecha de recepción de ofertas. La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a ___________________________________(INSTITUCIÓN FIADORA) Para los efectos de esta fianza, _________________________________________________ (INSTITUCIÓN FIADORA) señala la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio del lo cual firma la presente en la ciudad de ______________, a los ____días del mes de __________de __________.

FIRMADEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO

89




ANEXO No 11

MODELO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) Actuando en nombre y representación de ____________________________________________________________________________________________________

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de ____________________________ que en adelante se llamará ______________________________OTORGA: Que se constituye fiador de _______________________________________

(NOMBRE DEL CONTRATISTA) hasta por la cantidad de _________________________________ (EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, por el exacto

cumplimiento de parte de, ______________________________________ (NOMBRE CONTRATISTA) del domicilio de ______________________de las obligaciones que ____________________________(NOMBRE CONTRATISTA) ha contraído bajo el contrato número_____________________________________________________celebrado el día ____de ____________ de __________. Entre__________________________________________________________________

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL) Actuando en su calidad de____________________________________________________________________ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) Por una parte y por la otra ________________________________________________________ (NOMBRE DE LA TITULAR DEL MINISTERIO DE SALUD)Actuando en nombre y en representación del Ministerio de Salud en su calidad de Ministra de Salud. Dicho contrato se refiere a la Licitación Publica LP No. ___________.Esta Fianza estará vigente por el plazo de UN AÑO contado a partir de la fecha de distribución del contrato. La presente fianza podrá hacerse efectiva con el simple requerimiento por escrito que haga la Ministra de Salud.______________________________________________________________________

(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los Documentos contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato, del trabajo o de los documentos contractuales.La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a __________________________________(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador como domicilio y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de ________.

FIRMA

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO

90




ANEXO No.12MODELO FIANZA DE BUENA OBRA

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) actuando en nombre y representación de _____________________________________

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de __________________que en adelante se llamará ____________________________________________OTORGA: Que se constituye fiador de __________________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA)hasta por la cantidad de ____________________________________________ (EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud por la buena calidad de la obra que _________________________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA)a entregado bajo el contrato número ___________Celebrado el día __de _______ de ____.Entre_____________________________________________________________

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL) Actuando, _________________________ de, ____________________(NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra ________________________________________________________ (NOMBRE DE LA TITULAR DEL MINISTERIO DE SALUD)Actuando en nombre del Ministerio de Salud en su calidad de Ministra de Salud. Dicho contrato se refiere a la Licitación Pública LP No. _______________________________________ Esta Fianza estará vigente por el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha en que la obra sea recibida a entera satisfacción por el Ministerio de Salud, de acuerdo al acta de recepción que para tal efecto levante el Ministerio de Salud. La presente Fianza podrá hacerse efectiva, con el simple requerimiento escrito que haga la Ministra de Salud . ______________________________________________________________________

(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los Documentos contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato o de los documentos contractuales.La ejecución de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a ___________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)Para los efectos de esta Fianza se señala la ciudad de San Salvador como domicilio y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio de lo cual firma la presente en la ciudad de __________, a los ___días del mes de _________________ de ____.

___________________ FIRMA

91




ANEXO No. 13

MODELO DE FIANZA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)Actuando en nombre y representación de_____________________________________(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de _____________________ que en adelante se llamará ________________________________________OTORGA: Que se constituye fiador de __________(NOMBRE DEL CONTRATISTA)_ Hasta por la cantidad de __________________(EN LETRAS)_____________________ A fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, por la devolución de igual suma de dinero que el Ministerio de Salud entregará a____________________ en concepto de anticipo. (NOMBRE DEL CONTRATISTA)________________________ de las obligaciones que ha contraído bajo el Contrato N° _____________________________Celebrado el día __________de ________________del año dos mil Doce, entre_____(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL ___________________Actuando en Calidad de, _________________________________________________de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra______________________, actuando en nombre del Estado de El Salvador en el Ramo de Salud en su calidad de MINISTRA DE SALUD. La presente fianza estará vigente hasta la deducción total del mismo. Dicho contrato se refiere a ____________________ Especialmente estipula que ningún cambio prórroga de plazo, alteración ó adición a los términos del Contrato o a los Documentos Contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del Fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración ó adición a los términos del Contrato, del trabajo ó de lo Documentos Contractuales.La ejecución de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a_________________________(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)__________Para los efectos de esta Fianza se señala a la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador, en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.En testimonio de lo cual firma la presente en San Salvador, a los _____________días del mes de________________ del año dos mil ___________(FIRMA)

DEBERA SER AUTENTICADO POR UN NOTARIO.

92




ANEXO No. 14(MODELO DE CONTRATO)

Nosotros, _________________________, mayor de edad, Doctora en Medicina, de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad Número ________________________________, con Número de Identificación Tributaria______________________________, actuando en nombre del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento veintidós – cero cero tres – dos, en mi calidad de Ministra de Salud, nombrada en dicho cargo según Acuerdo Ejecutivo________, de fecha ____________ de del año dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial No________, Tomo No._________, de fecha ___ de _____ de dos mil ____ que en el transcurso de este Contrato me denominaré el Ministerio de Salud, o simplemente “MINSAL”, y (SI LA CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL)___________________________, de _______________años de edad, (profesión u oficio) de este domicilio, portador(a) de mi Documento Único de Identidad ___________________, actuando a titulo personal, que en el transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) Contratista), (SI ES PERSONA JURIDICA)__________________, de __________años de edad, ______ (profesión u oficio), del domicilio de _________, portador(a) de mi Documento Único de Identidad número_______________________ y Número de Identificación Tributaria _______________________________, actuando en nombre y representación de la Sociedad _______________________________, del domicilio de ________________, de nacionalidad _______________, con Número de Identificación Tributaria ______________________________, en mi carácter de ___________________ y por tanto Representante Legal, tal como lo compruebo con la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada ante los oficios notariales de ______________________________________, el día___________de_____________del año ___________, inscrita en el Registro de Comercio al Número_________________ del Libro___________ del Registro de Sociedades, el día __________ de ____________ del año __________ y con (Credencial o Poder), (SI ACTUA CON CREDENCIAL): tal como lo compruebo con la Certificación de la Credencial, extendida por el señor(a) ______________________________ el día __________ de ___________ del año ___________, en su carácter de ___________________, inscrita en el Registro de Comercio al Número____________ del Libro_________ del Registro de Sociedades, el día ___________ de _____________ del año __________ en la cual consta la elección del (la) compareciente para el período de _________ años a partir de __________________________, y en el carácter con que comparecemos otorgarmos el presente Contrato de ______________, (SI NECESITA AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA) así como con la Certificación del Acuerdo de Junta Directiva, extendida por _________________ en su calidad de _____________ de la que consta que estoy facultado para otorgar el presente instrumento), (SI ACTUA CON PODER): tal como compruebo con el Testimonio de la Escritura Pública de Poder (relacionar la clase de poder con que actúa), otorgada ante los oficios notariales de __________________, el día__________ de___________ del año ____________, inscrita en el Registro de Comercio al Número __________ del Libro___________ del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día __________ de _________ del año ____________; en dicho Poder el (la) notario autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería con que actuó el (la) otorgante; y que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “LA CONTRATISTA” y en el carácter con que comparecemos. MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente Contrato el cual se regirá por las Cláusulas siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: “____________”(según el establecido en Las Bases de Licitación). FONDOS _______. Todo de conformidad a los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidas en las Bases de Licitación, las Addendas y Aclaraciones (si las hubiere) y el presente Contrato. Para realizar el trabajo deben considerar los planos constructivos, especificaciones técnicas, términos de referencia, volúmenes de obra y demás condiciones que forman parte de la Licitación Pública. SEGUNDA: DOCUMENTOS

93




CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las Bases de la Licitación Pública LP No. ____/2012; las Addendas y Aclaraciones si las hubieren; b) La Oferta y sus documentos; c) La Resolución de Adjudicación No.____/2012; e) Las Garantías; f) Las Resoluciones Modificativas y Órdenes de Cambio en caso que lo hubiere; g) La Orden de Inicio; y h) La Bitácora de Construcción. En caso de discrepancia con los documentos antes mencionados prevalecerá el Contrato. TERCERA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es de _______________________DOLARES CON _________________________CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$______________) que el Ministerio de Salud, pagará al (la) Contratista por la obra objeto de este Contrato, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). EL MINSAL hace constar que el importe del presente Contrato será financiado con Fondos _______. En el entendido que si finalizado el Ejercicio Fiscal no se logra liquidar el Contrato, el MINSAL a través de su Unidad Financiera Institucional podrá incorporarle los Cifrados Presupuestarios que le correspondan al nuevo ejercicio fiscal vigente. CUARTA: FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO. ______(Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación) QUINTA: GARANTIAS.- (EL) LA CONTRATISTA rendirá por su cuenta y a favor del MINSAL, las Garantías siguientes: a) Garantía de Buena Inversión de Anticipo. Por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del Contrato la cual servirá para garantizar la correcta inversión del anticipo y estará vigente hasta la deducción total del mismo; b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. Por un valor, equivalente al DOCE POR CIENTO (12%) del monto total del Contrato, la cual servirá para garantizar el cumplimiento estricto de este Contrato, y deberá presentarla dentro de los DIEZ DIAS HABILES siguientes a la fecha de distribución del Contrato y estará vigente durante el plazo de _______contado a partir de la fecha de distribución del presente Contrato a el (la) Contratista; c) Garantía de Buena Obra por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, la cual servirá para garantizar la calidad de la obra objeto del presente Contrato, y deberá entregarla dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que la obra sea recibida en su totalidad y a entera satisfacción de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto levantará la Unidad de Ingeniería del MINSAL y estará vigente durante el plazo _________, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva. Dichas Garantías deberán ser Fianzas emitidas Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o instituciones bancarias nacionales o extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por alguna de las instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión, Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las Fianzas deberán presentarse en la UACI del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827. San Salvador, para lo cual se proporcionará AL (LA) CONTRATISTA el quedan correspondiente. SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. El plazo de Ejecución del Proyecto será de ___________(de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). SEPTIMA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. La Titular del MINSAL, nombra mediante Acuerdo Institucional Número ________ de fecha _______ de __________ de dos mil once, a los Administradores del Contrato, cuyos nombres se encuentran establecidos en el Anexo del referido acuerdo. Los nombrados en dicho Acuerdo tendrán las facultades que le señala el Artículo 82 Bis de la LACAP, siendo estas las siguientes a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la ejecución de los Contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos, c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe a la Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a LA CONTRATISTA, por los incumplimientos de sus obligaciones, d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del Contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten

94




las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final, e) Elaborar y suscribir conjuntamente con LA CONTRATISTA, las actas de recepción total o parcial de la contratación de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP, f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en cuyos Contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver a LA CONTRATISTA las garantías correspondientes, g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones al Contrato, una vez identificada tal necesidad, h) Gestionar los reclamos a LA CONTRATISTA relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles; e i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y el presente Contrato. OCTAVA: MULTAS POR ATRASO. Cuando EL (LA) CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al (la) mismo(a), podrá declararse la caducidad del Contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; las notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuarán en la dirección establecida en el presente Contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección, sin haber hecho el aviso de traslado, se efectuará de conformidad a las reglas del derecho común. NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Toda discrepancia que en la ejecución del Contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegaré a una solución, se recurrirá al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y su Reglamento. DECIMA: SUPERVISION DE LAS OBRAS. ___________(Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases deLicitación.) DECIMA PRIMERA: INFORMES EN LA ETAPA DE EJECUCION. INFORMES PERIODICOS. _____INFORME FINAL. INDICACIÓN GENERAL:_______ ______(de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS. _______( Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). DECIMA TERCERA: PLAZO DE REVISION. (Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). DECIMA CUARTA: RECEPCION DEFINITIVA. __________ (Relacionar esta Cláusula de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación). DECIMA QUINTA: REAJUSTE DE PAGOS. “EL MINSAL” conviene en reconocer AL (LA) CONTRATISTA los incrementos que pudieren surgir en la mano de obra directa, si entraren en vigencia nuevos laudos arbitrales o decretos y como consecuencia de ello aumentare su costo; el incremento estará aplicado únicamente a los obreros calificados y peones y solamente en las jornadas ordinarias de trabajo. Estos pagos adicionales serán respaldados por las correspondientes planillas, las que serán autorizadas por la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL, previa opinión técnica de la supervisión. DECIMA SEXTA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD, Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte del LA CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el presente Contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará al (la) Contratista su decisión de caducar el Contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo el MINSAL, hará efectiva la Garantía que tuviere en su poder. DECIMA SEPTIMA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS. EL (LA) CONTRATISTA deberá garantizar que los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las estipulaciones del Contrato y los documentos contractuales y se compromete a cambiar y/o reparar, sin costo para el Ministerio de Salud, cualquier

95




defecto de mano de obra, materiales de todo o parte de los trabajos, siempre que el Ministerio de Salud, le haya dado aviso por escrito del defecto dentro del período de garantía. El período por el cual EL (LA) CONTRATISTA garantizará la obra, será de _________________________, contados a partir de la fecha en que se emita la correspondiente Acta de Recepción Definitiva de las obras. Cualquier trabajo de reparación de las obras por EL (LA) CONTRATISTA durante el período de garantía, deberá también ser garantizado por un período adicional de ________________, contados a partir de la fecha de corrección o reposición de los mismos. DECIMA OCTAVA: CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONTRATISTA. ALCANCES. Esta actividad comprende la toma de muestras, la realización de ensayos, llevar a cabo labores de inspección y ejercer una gestión integral de la calidad de la obra, con el objeto de asegurarse y garantizar que ésta ha sido realizada de acuerdo a los requisitos establecidos en los planos, Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales. El (LA) CONTRATISTA proporcionará y mantendrá un control de calidad y seguridad industrial que permita cumplir con los procesos de construcción y calidad de los materiales detallados en Planos y Especificaciones Técnicas. Durante los primeros 15 días de ejecución de la obra, EL (LA) CONTRATISTA, deberá presentar el Plan de Control de Calidad y Seguridad Industrial propuesto y será aprobado por la Supervisión. EL (LA) CONTRATISTA documentará todos los procesos de inspección y ensayos realizados. Se deberá mantener estos registros disponibles para su revisión por parte de la Supervisión o el Administrador del Contrato, durante el plazo contractual y hasta que sea firmada el Acta de Recepción Definitiva del Proyecto. Enmarcado en esta documentación EL (LA) CONTRATISTA deberá elaborar las correspondientes fases preparatorias de las diferentes actividades y su respectivo seguimiento, así como, la elaboración y entrega de los informes de control de calidad, según lo requiera el Administrador del Contrato. EL (LA) CONTRATISTA será responsable por la calidad, cantidad y suministro de todos los materiales y mano de obra necesaria para ejecutar el Proyecto. Para ello deberá designar al personal idóneo a cargo para que desarrolle todas las actividades La Supervisión verificará, entre otros aspectos, la fuente de suministro de cada uno de los materiales, pruebas de laboratorio de suelos y materiales; pruebas de las redes hidráulicas, eléctricas, etc., durante su ejecución y entrega de la obra. Así como de toda la documentación presentada en los informes de Control de Calidad y Seguridad Industrial y el respectivo Manual de Mantenimiento de la Infraestructura de Salud Intervenida. PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. El control de calidad y Seguridad Industrial es obligación y plena responsabilidad del (LA) CONTRATISTA, por lo que la Supervisión verificará las obras ejecutadas, por lo tanto las inspecciones y controles de calidad que se realicen servirán para confirmar la correcta realización de los trabajos. El sistema de control de calidad EL (LA) CONTRATISTA, estará sujeta a verificación por el Ministerio de Salud en coordinación con el Administrador del Contrato y/o sus representantes. La verificación de la calidad de la construcción de las obras, comprenderá la revisión técnica y aprobación del sistema de control de calidad EL (LA) CONTRATISTA, a través del cual se asegura por sí mismo que su construcción es realizada de conformidad a los planos y demás documentos contractuales. La Supervisión verificara la incorporación e implementación de los requisitos ambientales para el proyecto, así como la obtención por parte de EL (LA) CONTRATISTA de los permisos ambientales relacionados tales como: Botaderos, explotación de bancos de préstamos y pétreos, plantas, tala de árboles, previos a la ejecución de las obras. La Supervisión verificará la incorporación e implementación de los requisitos ambientales para el proyecto, así como la obtención por parte de EL (LA) CONTRATISTA de los permisos ambientales relacionados tales como: Botaderos, explotación de bancos de préstamos y pétreos, plantas, tala de árboles, previos a la ejecución de las obras. Dentro de los primeros quince días del plazo contractual, EL (LA) CONTRATISTA en coordinación con el Administrador del Contrato y la Supervisión, someterán a consideración de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL un informe que cubrirá, entre otros,

96




los puntos siguientes: Deficiencias, carencias y contradicciones en el Proyecto. Condiciones de medición y abono que pueden dar lugar a problemas, durante el desarrollo de la obra. Disponibilidad de los materiales previstos. Comprobación de la geometría general de la obra. Análisis del programa de construcción a partir de las condiciones de Diseño, teniendo en cuenta el plazo contractual y determinando las actividades que se consideren críticas. Bosquejo de la estructuración del Proyecto para facilitar la medición, control y seguimiento. PLANOS DE TALLER. EL (LA) CONTRATISTA entregará a la Supervisión, los planos de taller, de construcción y detalles preparados por EL (LA) CONTRATISTA, así como, todos aquellos detalles, normas y Especificaciones Técnicas u otra información que EL (LA) CONTRATISTA considere para la correcta ejecución de la obra. La Supervisión revisará dicha documentación y emitirá el respectivo dictamen de conformidad o no conformidad. Al finalizar el Proyecto, será obligación de EL (LA) CONTRATISTA entregar un Informe de Control de Calidad y Seguridad Industrial reflejando todos los acontecimientos suscitados en el desarrollo del proyecto, el cual deberá incluir un reporte fotográfico, certificaciones y garantías, este informe deberá contar con la aprobación de la Supervisión y el Administrador del Contrato, previo a la liquidación final del Contrato. DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES. Si en la ejecución del presente Contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización legal de La Titular del MINSAL, y deberán formalizarse a través de las resoluciones modificativas ú orden de cambio que ameritare el caso. VIGESIMA: DAÑOS. Cualquier daño causado por EL (LA) CONTRATISTA en el transcurso de la obra a las instalaciones donde él (ella) ejecute el trabajo, será reparado por éste sin costo adicional para el MINSAL. VIGESIMA PRIMERA: VIGENCIA. El presente Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su distribución a EL (LA) CONTRATISTA. VIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para los efectos jurisdiccionales de este Contrato, las partes nos sometemos a la legislación de la República de El Salvador cuya aplicación será de conformidad con lo establecido en el Artículo cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad. VIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El MINSAL. En Calle Arce ochocientos veintisiete, San Salvador, y EL (LA) CONTRATISTA en: _________________________________________________________________________________________. Teléfono _______________Fax_________.

En fe de lo cual firmamos el presente Contrato, en la ciudad de San Salvador, a los _________________días de mes de ______________ de dos mil doce.

MINISTRA DE SALUD CONTRATISTA

97


LICITACION PÚBLICA LP No.44/2012FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION SOCIAL (PEIS)

NOTAS:• El modelo de rótulo, se llenará conforme a los datos del proyecto a desarrollar, la Administración del Contrato dará su visto bueno. • El logotipo del MINSAL y ESCUDO NACIONAL se colocarán en las esquinas superiores, y al centro el logotipo de los EcosFamiliares. • Las medidas de los recuadros están en metros y los tamaños de letras están en centímetros.• Tanto el recuadro exterior, el interior y las letras del recuadro interior serán en color negro.• El fondo del rótulo es de color blanc

98





ANEXO No. 16

DICTAMEN DE PROYECTOS EN EJECUCION

Proyecto“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD NUEVA CONCEPCION,

CHALATENANGO” (FASE II DE CONSTRUCCIÓN)

Señores del Ministerio de Salud.

Atención: Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria

Solicito dictamen técnico en el cual se refleje de cada uno de los proyectos que actualmente estoy ejecutando o que haya ejecutado con el Ministerio de Salud lo siguiente:

1 Proyecto……………………………………………

Avance físico ------ %Atraso físico ------%

Incumplimiento si----------no-------Procesos pendientes si----------no-------

2 Proyecto……………………………………………

Avance físico ------ %Atraso físico ------%

Incumplimiento si----------no-------Procesos pendientes si----------no-------

Para participar en el proceso de la Licitación LP/N˚44 - 2012, dicho dictamen deberá tener la aprobación emitido por el Administrador del Contrato, Jefatura de la Unidad de Ingeniería y Vo. Bo. de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria. .Es obligación presentar el presente análisis ya sea que haya ejecutado o no proyectos del MINSAL.

Nombre y Firma del representante legal de la Empresa

99




100

Este documento esta firmado porFirmante [email protected], CN=Firma digital de la DTIC,

OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=SanSalvador, C=SV

Fecha/Hora Tue Aug 28 08:18:07 GMT-06:00 2012

Emisor delCertificado

CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccionde Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC),O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=SanSalvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV

Numero de Serie 15851056948735932808

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)

Nota Este archivo está firmado digitalmenteDirección de Tecnologías de Información y ComunicacionesMinisterio de SaludEl Salvador, C.A.

Documents

BASES DE LICITACION PÚBLICA LP No. 44/2012 …w2.salud.gob.sv/./archivos/pdf/uaci2012/licitaciones_publicas/LP442… · ministerio de salud unidad de adquisiciones y contrataciones