I QBRA - encarnaciondediazjal.gob.mx · 9.- Drenaje Sanitario en laTrinidad Encarnaciónde Díaz, Jal. 10.-Puente Vado Colonia España, Encarnaciónde Díaz, Jal. 11.- Construcción

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

PALACIO MUNICIPAL SIN ZONA CENTRO

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LASCALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO

EN LA COMUNIDAD DEL TECUAN"

FAIS2015CONTRATO NO. AYTO-ENCj014j15

INDICE

1. ACTA DE COPLADEMUN

2. A~D0'DE AYUNTAMIENTO

3. OjIEIO DE PE1'100N{Acta de comité vecinal, listado de beneficiados firmadoy copias deIEE:,)' , , .

'( _. IMPACTO ÁMSIENTAL .

5. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

,6:! ¡:OFIS:I0QE VA!;IDA<;:IÓNDEOBRA

7-. I IOFIGJ<;?PE ASIGNACIÓN DEQBRA (Adjudicación Directa)

8. OFICIO DE AVISO DEINICIQ DEOBRA

9. PESIGNACIÓN DERESIDENTEYSUPJ;Rv.ISOR

1(1). P~OYEorC)'EJE<rutwGfDE:bBRA

a, UBIC~.CIÓN,').b. PROYEOO ARQUITECTONICO

c. ESTUDIOGEOTECNICOd. ESTRUCTURADE PAVIMENTOe. CATALOGO DECONCEPTOSf. PRESUPUESTOg. ANALISISDE PRECIOSUNITARIOSh. EXPLOSIONDE INSUMOSi. PROGRAMA DEosEA:j. CALCULO ESTRUCTURAL

11. ORDEN DE TRABAJO

12. CONTRATO

13. FIANZA DE GARANTrA DE ANTICIPO CUMPLIMIENTO,VICIOSOCULTOS

14. FACTURA(XML)

Ís. ESTIMACIONES,NUMEROS GENERADORESDE OBRAYFOTOS

16. MEMORIA DE GASTOS

17. COMPROBANTE DE PAGO DE RETENCIÓN (5AL MILLAR)

;- tS> I!\1EMORIAFOTOGRAFICA

W: xcrA DE ENTREGARECEPCION (Municipio - Comité Vecinal) (Constructora _Municipio)

20. ACTA ADMINISTRATIVADE EXTINGON DE DERECHOSYOBUGACIONES

21. COMPROBANTE DE INGRESOA LA HACIENDA MUNICIPAL

• BITACORA

SHCP ··SAT• • Servido de Administración Tributaria

SECRETARIA D~ HACfENDAyC'".AtOITO PÜ8t1CO

FECHA:23 de julio de2015

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

Clave de R.F.C.:

Nombre, Denominación o Razón social:GUSTAVOTORRESREYESA ENP CONTRATO1SINTIPO DESOCIEDAD

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, seobserva que en el momento en que se realiza esta revisión,se encuentra al corriente con' las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones yno se registran créditos fiscalesflrrnesa su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva. '

La-presente opinión se realizaúnicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero delos impuestos declarados, para lo cual.el SATse reserva sus facultades de verificación previstas enel Código Fiscal de la Federación.

Revisiónpracticada él día ~3 de jUlio de ~o1S,alas:0=31 horas

NOTAS:

l. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2,1.35,de la Resolución Miscelánea Fiscalpara 2015

Tratándose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia siguiente en que se emite según lo establecido en la regla 2,L26,y 30 diasnaturales a.partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla2,L35,de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2?15.

La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los sigui,!'ntessentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito yal corriente en elcumplimiento de las obligaciones que se consideran en-los incisos a) y b) de la regla 2,1.35.de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015; NEGATIVA,-Cuando elcontribuyente no esté al corrienteen.el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos al y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.-Cuando el.contribuyente no se encuentra.inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLlGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC.pero no tieneobligaciones fiscales.

;La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectosi de contratación de adquisiciones,arrendamientos, servicios, u obra pública.

Para estimulos osubsidies.daopiniónque se ,genere indica,:,do.que es InscritoSI!' OBLIGACIONESfiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio norebase de40salariosmfriimcs-del area geografica del contribuyente elevado al ano, en caso contrano se considera como resultado Negativo.

La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-0 del Código Fiscalde la Federación, regla 2.1.35.de la Resolución Miscelánea Fiscalpara2015,no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubieanen los supuestos de los artículos 69 y69-B del Código Fiscalde la Federación.

2,

3·

4·

5·

6.

Este servicio es gratuito, en el SATnuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversasdisposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercerlas facultades' conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Serviciosal Contribuyente de su preferencia y/o a través de la direcciónwww.sat.gob.mx •

Cadena Original:11GTR1401017X7115NA6157256123-07-20151 P 110000010000070001121881 1

Sello Digital:yzIEquvfbIMdL241iNF1gmC4NPCo30gHVJObG90SRNsxFOqfG3uE+eYVjamhbdR3UYz+Un6SDPZChNE8ntM1cbyvlwYiv3/NpTRyM5LEFOxhOkOcXU6ooXF477t7y/KMvy2E4BHVUXgbOPsZrWj30Umqxi5RtIQ4pBRqlnKsKaE=

Hoja: 1de 1

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ


1. ACTA DE COPLADEMUN

UN GOBIERNO QUE DA CONFIANZA

NUMERO

DEPENDENCIA

ASUNTO

De/orrollcll.Jrbcno¡.¡.A"!\J),'1AMIHITOO( ,,.CMN.AOO'N Ol [)(.o.zl012·:tI!}

EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE D(AZ, JALISCO, SIENDO LAS .18~00HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2015. EN EL TEATRO CAN.ONIQOMANUELROMO MARTIN. SE LEVANTA LA PRESENTE.

H. AYUNTAMIENTO2012 - 2015

ENCARNACION ACTA:DE DIAZ,

JALISCO. Donde se reunieron los miembros del COPLADEMUN:

ORDEN DIA:-

1. LISTA DE ASISTENCIA2. EL COORDINADOR ARQ. JOSÉ DE JESÚS VAzQUEZ HUERTA,

DECLARA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR yTOMAR ACUERDOS VALlDQS~

3. PRESENTACION y APROBAC!QN DE PROYECTOS DE LOSDIFERENTES SUBCOMITES

4. ASUNTOS GENERALES5. CLAUSURA

~

~

ü\ ~ _Toma el uso de la voz el Arq. Ing. Roberto Moreno Casillas,

I

'~I ~." ---4---Ilk---- Director de Obras Públicas, Dando una explicación sobre los1~ proyectos de las obras a realizar, destinados a diferentes puntos del~ \ Municipio, las cuales son:.\ \ 1.-Empedrado calle Pensamientos

Constitució 2.- Empedrado Escobillado en acceso a la comunidad de Sanlacio Municipal te.

Teléfon s: '3 ..,.Empedrado" Natural en calle Venustiano Carranza en la75) 953- 163 ornunídad de Los Sauces.953-23 1 /953-200

n arnación de Díaz,Jalisco.

C.P. 47270

El Coordinador de COPLADEMUN Arq. José de Jesús VázquezHuerta, da la bienvenida a los asistentes, declarando Quórum Legal paraSesionar, e informa el motivo de la Reunión y da lectura al Orden del Día.

"

I

ASUNTO

NUMERO

4.- Empedrado natural en perímeColon Hasta Cruce Calle Francisco 1. Madero.

5.- .Construcción de Pavimentos con piedra bola con franjas derodamiento, calle San Juan en Santa María Transpontina, Encarnación deDíaz, Jalisco.

6.-lmpermeabilizacion de azoteas en jardín de Niños JoséVasconcelos, en la comunidad de Castro y construcción de bardeoPerimetral en área de canchas de la Telesecundaria "Narciso Bassols", enla comunidad de Santa Bárbara/Estación Castro. Encarnación de Díaz,Jal.

7.- Puente vado sobre arroyo en Santa María de en Medio,Encarnación de Díaz,JaL

8.- Remodelación plaza Santa María Transpontina, Encarnación deDíaz, Jal.

9.- Drenaje Sanitario en la Trinidad Encarnación de Díaz, Jal.10.-Puente Vado Colonia España, Encarnación de Díaz, Jal.11.- Construcción de pavimento con piedra bola y franja de

rodamiento de concreto en calle 2 de Marzo, 24 de Febrero y 26 deEnero, en la Delegación de El Tecuan, Encarnación de Díaz, Jal.

12.- .Construcclón de red de drenaje sanitario en las calles, LaSalud"4 de Julio"24 de Febrero, Concepción Delgadillo, Juan Gallardo,14 de Febrero y 5 de Mayo en la comunidad del Tecúan, Encarnación deDíaz, Jal.

13.- Pavimentación calle Santa María de Guadalupe, en lacomunidad de Huaracha, Encarnación de Díaz, Jal.

14.- Construcción y cambio de red de drenaje sanitaria J yaguapotable en las calles 16 de Septiembre, Profa. María del Refugio Romo y5 de mayo én la Delegación del bajío de San José, Encarnación de Díaz,Jal.

15.- Rehabilitación de la calle Victoria en la Cabecera Municipal deEncarnación de Díaz, Jal.

16.-Construcción de Unidad Deportiva en Santa MaríaTranspontina 1er etapa.

17.-Rehabilitacion Acceso a Estación San Juan.18.- Construcción de Unidad Deportiva Pedregal2da. Etapa.19~- Rehabilitación de calle Jazmín en Prados de la Estación" enla

Cabecera Municipal de Encarnación de Díaz, Jal.

. ~~'.- PavirTI~~!a~i_~nde la ~ne 16 de Septiembre Profa. María del -fl_Q Romo y 5 de Mayo. en el Bajío de San José.21 :- Empedrado calles Eloy Cavazos y Silverio Pérez \

Q"v\. \10.", W .~ ~~

DEPENDENCIA

\1

GOBIERNOMUNICIPAL

H, AYUNTAMIENTO2012 - 2015

ENCARNACION,DE DIAZ,

, JALI6CO, .'

arnación de Díaz,Jalisco .

. C.P, 47270

.'

GOBIERNOMUNICIPAL

NUMERO

DEPENDENCIA

ASUNTO

Tomando el-tJso-de-la-voz;-el-e:-J:REftJGI~DEtGADO' GOMEZ,Coordinador de Proyectos, explica los proyectos a obras a realizar deEquipamiento de pozos y electrificaciones. Nombrando cada una de ellas

1.- Electrificación y Subestación de 75 KVA, Para Pozo (12),ubicado en Fracc. Residencial Las Villas, dentro de la Cabecera Municipal

ncarnación de Díaz, JaL2.- Equipamiento de Pozo (12) ubicado en Fracc. Residencial Las

Villas dentro de la'cabecera Municipal de Encarnación de Díaz, Jal.3.- Línea de Conducción de Pozo (12) Las Villas a la Colonia

Libertad, dentro de la Cabecera Municipal, Encamación de Díaz, Jal.4.- Construcción e Instalación de Tanque Elevado Metálico de 100

m3, a instalación en Colina Libertad, para abastecer de agua potable lascolonias, Libertad, Sta. Teresa y Fracc. Revolución.

5.":Perforación de Pozo a 300 m. de profundidad en la comunidadde Tepozán de Miranda.

6.- Nombre de la obra solución técnica económicas, consiste encambio de redes aéreas a subterráneas en la calle Morelos, dentro de lacabecera Municipal.

7.- Electrificación en Colonias Ejido El Refugio del Municipio deEncarnación de Díaz, Jal. Segu~~a Sección.

8.- Elec!5ificaciónen calles Cumbres. Col Las Águilas. Delegacióndel Bajío de San José, Municipio de Encarnación de Díaz, Jal.

9.- Electrificación en la Comunidad Rancho los Reyes, Municipiode Encarnación de OIaz, JaL,

10:-y:lectrificación en San Antonio el Alto, delegación de SanSebastiáñ del Álamo, Municipio de Encarnación de Díaz, Jal; •

11.- Electrificación en Estación Castro, municipio de Encamaciónde Díaz, Jal.

12.- Electrificación en Prol. Calle Manuel Jacinto Guerra, en laDelegación de los Sauces, Municipio de Encarnación de Díaz, JaJ.

1\. 4.- No habiendo Asuntos Generales.

H. AY,UNTAMIENTO

Encarnación de Díaz,Jalisco.

C.P. 47270

Se aprueban por unanimidad de votos de los presentes delCOPLADEMUN, las obras mencionadas.

5.- Clausura.- Siendo las 9.00 p.m. El Coordinador de COPLADEMUNrq, José de Jesús Vázquez Huerta, declara clausurada la NOVENA

S i,?" de COPLADEMUN, validando los acuerdos que en ella

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012 2015,

C. PROFESORA MARíA GUADALUPE HERNÁNDEZ ZARCO DE CONFORMIDAD CON

LO QUE SEÑALA EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACiÓN

PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. _

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE ME FUE

EXHIBIDA PARA SU COTEJO, POR LO CUAL EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACiÓN

PARA LOS USOS LEGALES APLICABLES AL EFECTO. _

SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS 6 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DAÑO 2015

DOS MIL QUINCE, EN LA CIUDAD DE ENCARNACiÓN DE

Obra



2. ACUERDO DE AYUNTAMIENTO


~::;/


ENCARNACIONDE DIAZ,JALISCO.

ConstituciónPalacioMunicipal s/n

Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001


C.P. 47270

-t. CERTIFICACiÓN

NUMERO

DEPENDENCIA SECRETARIAGENERAL

ASUNTO

i~~~:~ Acta No.~~SESIÓNO:~~i.~_..-,_.!I'

En la ciudad deEncaníacíón de Díaz, [ali27 de febrero del año-n90S mil quince,Ayuntamiento Constítuéional 2012-2015fin de celebrar la TrigéJlma Cuarta SesiAdministración Municip~J 2012-2015, en .• .siguiente: '0: .

siendo las 18:00 horas del díaidos en la Sala de Juntas delEncarnación deDíaz, Jalisco, a

con carácter de Ordinaria de lase pone a consideración el

1. Lista de asistencia.2. Declaración de3. Aprobación del4. Lectura, Discusió5. Aprobación pa

fraccionamien6. Aprobación

Fraccionam7. Aprobación pa

Fraccionamiento8. Aprobación del cambi

m2. Para la coTelecomunicaciones"RANCHOBETANIA".

9. Aprobación de continse está actualmente peun monto de $333,125·

10. Aprobación de la a 300 MTS de profundidad de un pozopara abastecer de p ble a la comunidad de Tepozán deMiranda del Muni de ....carnación deDíaz, Jalisco, con una

inversión de $789, .. ,48MI11. Autorización del del Pro a Escuelas de Calidad (PEC) 2015,

que haciende a $ ,000.00 Pes~,s CONRECURSOSPROPIOS12. Aprobación la construcción del Domo del Jardín de Niños

"CARMEN T\ ,1<.,.n.LEZ Y MUr:J'QZ T1M" c.c.r. 14FJ0289Z y"FRANCISCO TIV" C.C.T.14'EJ07228H de Encarnación deDíaz,[al, con un to de $95,189.60 para lo cual las Escuelas aportaran

ceso de Regularización del

. proceso de Regularización delSTO REY".

. o de suelo respecto a la franja de 139.00ación y operación de una torre de

celular. En el punto denominado

MTS más en la perforación del pozo quedo en el Fracc. Residencial las Villas con

\,

OlX31 NIS

$5,000.00 cada una y el $85,189.60 el Ayuntamiento, conRecursos Propios,

13.Aprobación para la obra "EM ,un monto de$28,327.25con Propios del Municipio.

14.Aprobación efe la obra "1M RMEABILIZACION DE AZOTEAS ENJARDIN DE ~IÑOS JOSE V NCELOS, EN LA COMUNIDAD DECASTRO, EN€ARNACION DE IAZ JALISCO", con un monto de$39,771.55 corñkecursosdel . ISM.

15.Aprobación dela obra CON UCCION DE BARDA PERIMETRAL ENAREA DE HAS DE LA. ESECUNDARIA "NARCISO BASSOLS"EN LA C TA BARBARA /ESTACION CASTRO,ENCARNACIO .' SCO, con un monto de$66,282.40con

..

GOBIERNOMUNICIPAL



NUMERO

DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL

ASUNTO CERTIFICACiÓN

Recursos Prop16.Aprobación

EMPEDRADOcon Recursos Pl·.~!,p~\""'tl·t:1

17.Aprobación dePARA EL EJE$182,326,423' .

o.AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

. 4" por un monto de total dey Dos Millones Trecientos

Veintiséis Mil Pesos00/100 M.N.).18.Aprobación s médicos que se requieran, del

empleado, del ación de Díaz, Jalisco,c.Álvaro NoéFranco Soto, qui de Electricista en el departamentode Alumbrado UUl'.'LU_> el cual sufrió un accidente de trabajo.

19.Aprobación de la ción de Predio para el Programa Vivienda2015.

20.Aprobación de Ob21. Aprobación de So22.Aprobación de la .

CON UTILES Paportara el

23.Asuntos Generjles.24.Clausura por~rc.Preside •

CUELLAR. l¡¡

¡~-

.f/Constitución

PalacioMunicipal s/nTeléfonos:

(475) 953-2163953-2391953-2001


C.P. 47270

io.de obra del "MANTENIMIENTO

de apoyo del Atlético San Clemente.n del Municipio al programa "MOCHILAS

• EJERCICIO2015-2016"donde el Municipio. rno del Estado el otro50%.

Municipal L.A.E.FELIPE DE JESÚS ROMO

GOBIERNOMUNICIPAL




Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001

Encarnación de Díaz,. Jalisco.C.P. 47270

¡¡~·~;1~~

.t ~~~ ~~ ~~~~ \.

le

'""~~,

1,'<;

\~t

l.-La Secretaria Gen'ieral, profesola María Guadalupe Hernández Zarcoprocede a tomarlístaide asistenciat los miembros del Ayuntamiento2012-

2015. '" I:. i

L.A.E. FE,LIPE DE)E};.~9S ROMO C~ELLARLIC. JOSE DE JESUS SAENZ GUTIÉRREZC. ARMIDA IÑIGUEZ~VALENZUE~A

> , •DRA. CRISTINAANA\MARIA PRO(\. MEDINAC. RODOLFO LÓPEZ . LIVA ,

C. MARIA GUADALU ARANDA~JAIME.. ~

C. SILVIA DELGADO v"J._,"_'.n,.._.~BO;SeC. JUAN RAMÓN FUE

C. OMAR ROLANDO C

NUMEROc- r- t-vrv« "


ASUNTO CERTIFICACIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR SÍNDICOREGIDORAREGIDORAREGIDOR

REGIDORAREGIDORA

ING. JORGE DELGADO

LIC. GABRIELA BAZAN '_~"i'-"l'J-'''''1'-'

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORREGIDOR

c. JOSÉ CRUZ GUZMVZ. MARCO ANTO

Manifestando estar p

declara laVálidos.

LIPE DE JESÚS ROMO CUELLARpara sesionar y tomar acuerdos

3. El Presidente Municipal, FELIPEDE JESÚSROMOCUELLAR,enuso de la voz solicita se incluya siguientes puntos al orden del día, comopunto número 23; la "Apro de la integración del ConsejoCiudadano de Cultura ", como número 24; la "Aprobación del apoyoa la Asociación Ganadera Local o punto número25; la "Aprobacióndel programa FONDEREG2015, o punto número 26; la "Cancelaciónde Permuta de terreno para la icación del Jardín de Niños Benito[uárez de esta Localidad", y se co que el punto número21 del ordendel día sea el punto numero 5 por cual se recorren los demás puntosconsecutivamente, ya que se enc presentes los representantes delAtlético San Clemente, por lo q se somete a consideración delAyuntamiento la modificación propuesta, tomándose el siguiente Acuerdo:EN EL SISTEMA Dt: MAYORÍA SIMPLE RN VOTACIÓN ECONÓMICA Y PORUNANIMIDAD DE LOS VOTOS CON 14A FAYQR,SEAPRUEBAELORDENDEL

, .D~ ~

"~~"i.r

~.,

, 7

GOBIERNOMUNICIPAL




Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001


C.P. 47270

NUMERO --DEPENDENCIA

JUILV.L...J

<;EC'RETARIAGENERAL

ASUNTOCERTIFICACiÓN

~ ~4.- El C. Presidente Munldpal L.A.E. F~LIPE DE JESÚS ROMO CUELLARsomete a consideración <fel Honorable ~uerpo Edilicio laAprobación delActa de la Sesiónanterlpr, siendo la q!isma el Acta número 32,y luegode las observaciones re:~lizadas, se tdma el siguiente Acuerdo:EN ELSISTEMA DE MAYORÍA%:SIMPLE EN ~VOTACIÓN ECONÓMICA Y PORMAYORIA DE LOS VOTOS1CON 13A FJ\VOR, SE APRUEBA EL ACTA DE LASESIÓN ANTERIOR, "" DO ESTA ~L ACTA NUMERO 32 DE LATRIGÉSIMA SEGUNDA ORDINARIA.

.tii;.,~

somete a consideraciónObras Varias 2015, se

ipal L.A.E.. ELIPE DE JESÚS ROMO CUELLARCuerpo Edilicio laAprobación de

'.do realizar 9 obras de las cuales son:ra bola y franja de rodamiento debrero y 26 de enero en la Delegación57.93 con recursos del FAIS, Drenaje

julio, 24 de febrero, concepción"S}''''V\,I',y 5 de mayo en la comunidad del

con recursos del FAIS, Drenaje,165.60 con recursos del FAIS,

n franja de rodamiento en calle sanun monto de $ 1,011,037.50 con

Arroyo en Santa María de en medio conrsos del FAIS, Remodelación de la plaza

.un monto de $ 400,601.53 con recursosSan José con un monto de $ 430,000.00lonia España con un monto de $ 1,

. entación en calles de Huaracha,$ 450,000.00 con recursos del FAIS,

del Tecuan, con un msanitario en las caldelgadillo, juanTechan con un msanitario de la triConstrucción de pjuan de santa Maríarecursos del FAIS,Puentun monto de $ 355,586.16 conde santa María Transpontinapropios, Drenaje sanitariocon recursos FAIS, puente124,369.79 con recursosColonia Santa Fe con untodavía viene obrapúblique este año viene prob . 'fecha de ejecución probtemas electorales, queen el tema electoral se " nace quedeben parar las obr .en lo que se debe ,con el tema de los públicos de la in

que hay que resplonias y comunidades

nto se somete a considendose el siguiente Acuerd

IDAD DE LOS VOTOS DELAS SIGUIENTES OBRAS: CO

gestión que se ha tenido, les informo. que los pasados la obra no se tiene

er posterior a julio debido a algunosla construcción de obras no entra

te se debe construir que no seer cuidado es con la promoción y

ón de obras donde si nosviene el recurso y ahí se va

han sido menos beneficiadasn del Ayuntamiento para su

EL SISTEMA DE MAYORÍAREGIDORES CON 14 FAVOR

.."• • ,• .• .• ÓNDE PAVIMENTO

OlX3! NIS

~.. -'

/¡

I

//4'

/A'

.1'1

.l"ir

• f

• ¡

GOBIERNOMUNICIPAL




Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001


C.P. 47270

NUMEROr-r- 1"'l(H c:


ASUNTO CERTIFICACiÓN

CON PIEDRA BOLA Y FRANJA DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LACALLE 2 DE MARZO, 24 DE FEBRERO Y 26 DE ENERO EN LA DELEGACIÓNDEL TECUAN, CON UN MONTO DE $ 1,058,157.93 CON, DRENAJESANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO,CONCEPCIÓN DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DEMAYO EN LA COMUNIDAD DEL TECUAN CON UN MONTO DE$453,000.00, DRENAJE SANITARIO DE LA TRINIDAD CON UN MONTO $644,165.60, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PIEDRA BOLA CONFRANJA DE RODAMIENTO EN CALLE SAN JUAN DE SANTA MARÍATRANSPORTINA CON UN MONTO DE $ 1, 011,037.50, PUENTE VADOSOBRE ARRO O EN SANTA MARÍA DE EN MEDIO CON UN MON'JO DE $355,586., D AJE-SANITARIO BAJÍO DE SAN JOSÉ CON UN MON~O DE $430,000.00 AVIMENTACIÓN EN CALLES DE HUARACHA, COLONIASANTA FE CON UN MONTO DE $ 450,000.00 CON RECURSOS DEL FAIS,LA REMO DELACIÓN DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA TRANSPORTINACON UN MONTO DE $ 400,601.53 Y PUENTE VADO COLONIA ESPAÑACON UN MONTO DE $ 1, 124,369.79 CON RECURSOS PROPIOS.

28.- Siendo las 21:05 veintiún horas con cinco minutos del día 27 de Febrero delaño 2015 dos mil quince, en la Sala de Sesiones de Ayuntamiento del PalacioMunicipal y habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día, elC. PresidenteMunicipal L.A.E. FELIPE DE JESÚS ROMO CUELLAR declaró formalmenteclausurada la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 2012-2015 ylegítimos los acuerdos que de ella emanaron. _

General PROFESORA MARÍAGUADALUPEHERNÁNDEZ ZARCO,quien en uso demis facultades certifico y doy fe __________________________ A T E N T A M E N T E _

_ __ _ ____ _ Encarnación de Díaz, Jalisco a 27 de Febrero de 2015 dos mil quince

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2012 - 2015 DEENCARNACiÓN DE DÍAZ, JALISCO, PROFESORA MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ ZARCO, CONFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICAMUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICO: - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - --QUE EL PRESENTE CUADERNILLO COMPUESTO DE 5 FOJAS ÚTILES INSCRITAS POR UNA CARA ESUN EXTRACTO DEL PUNTO NÚMERO 21 DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO No. 34TRIGESIMA CUARTA, SACADA DEL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DELAYUNTAMIENTO 2012-2015,ELCUAL TUVEA LA VISTA Y DE DONDE SE CONTENIDO.SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS 04 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL CIUDAD DEENCARNACiÓN DE DÍAZ, JALISCO, A SOLlC DELLEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.-

PROFESORA M ÍA GUADALUPE HERNSECRETARIA GENERAL

OlX31 NIS

"

Obra



3. OFICIO DE PETICIÓN (Acta decomité vecinal, listado de beneficiados

firmados y copias deIFE)


----------- - . - - --

L.A.E. FELIPEDEJESUSROMO CUELLAR OS DE ENERODEL2015

PRESIDENTEMUNICIPAL

PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo. Aprovecho la ocasión para solicitarle la

construcción de la RED DE DRENAJESANITARIO en las calles la Salud, 4 de Julio, 24 de

Febrero, Concepción Delgadillo, Juan Gallardo y S de Mayo en la comunidad del TECUAN

ya que es muy necesaria esta obra para los vecinos de las calles ya mencionadas. Sin más

por el momento y agradeciendo una respuesta satisfactoria me despido de usted

quedando a sus órdenes.

Are í .9o.-j f

Representante de vecinos

DELEGACION DE ELTECUAN

/

"OQ_

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ COMUNITARIO O VECINALHoja 1 de 2

En la comunidad del tecuan del Municipio de Encarnación de Diaz, del Estado de Jalisco, siendo las____ horas del día del mes de de 2015, se reunieron los beneficiariosdel Programa FAIS y con la presencia del Ing, Arq, Roberto Moreno Casillas por parte del H, Ayuntamiento, con elpropósito de aceptación a la obra _""CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA SALUD, 4 DEJULIO, 24 DE FEBRERO, LA CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLERDO, 14 DE FEBRERO, y 5 DE MAYO ENLA DELEGACION DEL TECUAN", en el Municipio de Encarnación de Diaz, Jalisco y a su vez integrar el ComitéComunitario

Por acuerdo de la mayoríade los presentesse designó a los titulares de los siguientescargos:

NO~ )Presidente ~ 6]

[laYeS

Domicilio

() 'p1¿;¿) \); -1¡: 52g--

L~Uc 10 nJaV1Mbrc $0Secretario

J' tI<:>&-. C6,,, l 6 "-ceS'. S lOU..IlILlle¡;;;___L~~dLJe:......JIIl...uA......'1:Ht-p..,Z,~r2,,------~tt'f"-__ ~'-":,r7-

VOC.lles¡,"Sd(bO f1r.ta tkhrakLTesorero

De control y Vigilancia

Los beneficiarios manifiestan el compromiso bajo protesta de decir verdad, de no recibir apoyos de otros programas

federales y/o estatales para las mismasaccioneso proyectos,Firmandoal calce de esta acta y No habiendootro asunto

horas del día en que se dio lectura a la presente acta y conformes los queque tratar siendo las _

intervinieron,la ratificarony firmaron para su debida constancia,

NOMBRE Y FIRMAS POR EL COMITÉ COMUNITARIO O VECINAL

~~aPRESIDENTE SECRETARIO

TESORERO

Ing. Arq Roberto Moreno Casillas

DIR, OBRAS PÚBLICAS

Hoja 2 de 2

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE: FIRMA:

{{tí¡ ra el d ~ L (JO ~ ,

t2(f~CiI t1j ,,1'.),01'. &/ eW\a '1 .Ab,9" l· ,1 > To l/Y e5Ma, ct\ ~~\o fVOICO '{JiJ05,C J()(){\ L';Dt? 0Uf!_{'rf'('(J)¡ ~

11e~CJ"\l )~?c:? , G .

(2q [q eld eL €é)~C

Posa. '~81tí \0 ( 14/" n'lq 11

~~~t1e,.-G'd'i!r L- o ,1 "'.¡ .....~ e

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político algunoy SlIS recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido elLISO de este Programa con fines políticos,electorales, de lucroy otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciadoy sancionado de acuerdo con la Ley aplicabley ante la autoridad competente.

'<;/J.~3 Li!~.<, //¡l

";'>075 S\J'j\ \

'"

~O::;cM

z r-O ('j:s: Oro::::o s:m ~

1-3M,('jOs:ez~

.-. 1-3>::;c~OoMe-

'"T1 O::::o rJJ

:s: eo» M

ZM"'1'j~o;;:::;c~OrJJ

::I:~.""IVQ.enIV

Obra




4. IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNOMUNICIPAL




Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001


C.P. 47270

NUMERO OficioWOO71

DEPENDENCIA Desarrollo Rural Y Ecologí

ASUNTOLo que se indica

A QUIEN CORRESPONDA

AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES

Sirva la presente para fines legalesdel solicitante por medio del presente me dirijo austed para informarle lo siguiente:

De acuerdo a la solicitud recibida con fecha del día miércoles 04 de Febrero del2015, de la Dirección de Obras Publicas "CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE SANITARIO", en las calles La Salud, 4 de Julio, 24 de Febrero,Concepción Delgadillo, Juan Gallardo, 14 de Febrero y 5 de Mayo, en la comunidaddel Tecúan, Encarnación de Díaz, Jalisco. Para que se realizara una visita por ElImpacto Ambiental que pudiera ocasionar la Obra que esa dirección realiza, confecha del día Jueves 12 del mes de Febrero del Año 2015, personal de estadependencia acudió al lugar de la Obra ubicada en la comunidad del Tecúan,Encarnaciónde Díaz, Jalisco.

Se realizara el trabajo de construcción de red de drenaje sanitario en las calles:La Salud, 4 de Julio, 24 de Febrero, Concepción Delgadillo, Juan Gallardo, 14 deFebrero y 5 de Mayo,encarnación de Díaz, Jalisco. La dirección de ecología otorgael Dictamen positivo basado en lo siguiente: esté tipo de acciones no ocasionanningún impacto ambiental.Por lo que de acuerdo al Artículo 245 del reglamento Municipal de Ecología y alCapítulo 11,Articulo 6 de la Concurrenciaentre el Gobierno del Estado y Municipal.En cuanto se refiere a la protección del Medio Ambiente le informo lo siguiente: Deacuerdo a los antes expuestos y a las acciones que se realicen en cuanto mejorarla infraestructura.Esta Dirección de Desarrollo Rural y Ecología no encontró ninguna acción quepudiera ocasionar IMPACTOAMBIENTAL.

ATENTAMENTE"UN GOBIERNO QUE DA CONFIANZA"

~,¿~EDUARDO DE SANTOS MORALES

nmscroaDE DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA

/

IH- A' U_N' A M , EN ro w,NO'>Encarnación de DíazUN GOBIERNO QUE DA CONFIANZA

Ob"o



5. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD


DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

ESTADO: 10014.- JALISCO LOCALIDAD: 1035.-ENCARNACIÓN DE DiAZNOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCiÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24

DE FEBRERO Y 5DE MAYO EN LA COMUNIDAD DEL TECUAN"

UBICACiÓN:

TIPO DE OBRA:

COMUNIDAD DEL TECUAN.

NUEVA ( PROCESO ( AMPLIACIÓN ( REHABILlTACION (

COMPLEMENTARIA ( EQUIPAMIENTO ( X )

LOS DE ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOSREQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDADNORMATIVA,AS! COMO CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, POR LO QUE ES VIABLE SUEJECUCiÓN, COMPROMETIÉNDONOS A PROPORCIONAR LA SUPERVICIÓN Y ASISTENCIATÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESOCONSTRUCTIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA

0t4&?DJ>e¡~L\W\)GILBERTO DELGADILL YALADEZ

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA EJECUTORA

ENCARNACiÓN DE DiAZ, JALISCOLUGAR Y FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2015

LA APLICACiÓN DE ESPECIFICACIONES, NORMAS ESPECIALES APLICABLES AL PROCESO CONSTRUCTIVO AsíCOMO LA SUPERVISiÓN, ASIS~ENCIA TÉCNICA, EL SEGUIMIENTO y EL APEGO A LA NORMATIVIDAD LEGALFEDERAL RELATIVA A OBRAS PUBLICAS HASTA SU TERMINACiÓN SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA EJECUTORA

Obro



,6. OFICIO DE VALIDACION DE

OBRA

NÚMERO: 32

EXPEDlENTE:DOPM.02/03/15-32

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

~'---------------------------~

Encarnación de Díaz, Jal., 02 de Marzo de 2015

ÁREA DE PLANEACIÓNy PROYECTOSDIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE.-

•

F IH. "'UNTAMIENTO 'o',.,o'sEncarnación de DíazUNG08IERNOQUE DACONFIANZA

,

•Con relación al Proyecto denominado: "Construcción de Red de Drenaje

Sanitario en las calles: La Salud, 4 de Julio, 24 de Febrero, ConcepciónDelgadillo, Juan Gallardo, 14 de Febrero y 5 de Mayo en la Comunidad de ElTecuán, Encarnación de Díaz, Jalisco.", ubicado en la Comunidad de El Tecuán,Municipio de Encarnación de Díaz, Jal. Y programado para ejecutarse por medio de"FAIS" (Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social) me permito informarleque una vez revisado el mismo, yo Ing. Arq. Roberto Moreno Casillas (Director deObras Públicas Municipales) emito al respecto una Validación Satisfactoria del

Proyecto antes citado.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo la atención que le brindeal presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

C.c.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO 2012-2015DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DiAlPALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO


._-,- ..

/NÚMERO: 32

EXPEDIENTE:DOPM.02/03/15-32

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Encarnación de Díaz, Jal., 02 de Marzo de 2015

IH. A "UNT A M 1EN TO ~OlN015

~"""'''''"'.'. Encarnación de DíazUN GOBIERNOQUEDA CONFIANZA

ÁREA DE PLANEACIÓN y PROYECTOSDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE.-

Con relación al Proyecto denominado: "Construcción de Red de DrenajeSanitario en las calles: La Salud, 4 de Julio, 24 de Febrero, ConcepciónDelgadillo, Juan Gallardo, 14 de Febrero y 5 de Mayo en la Comunidad de ElTecuán, Encarnación de Díaz, Jalisco.", ubicado en la Comunidad de El Tecuán,Municipio de Encarnación de Díaz, Jal. Y programado para ejecutarse por medio de"FAIS" (Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social) me permito informarleque una vez revisado el mismo, yo Ing. Arq. Roberto Moreno Casillas (Director deObras Públicas Municipales) emito al respecto una Validación Satisfactoria del

Proyecto antes citado.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo la atención que le brindeal presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

C.c.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 'DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DiAZPALACIO MUNICIPAL SIN ZONA CENTRO


,

.... A Y U N T A M I E N T O :;¡Q';l-;!(ns

Encarnación de DíazUNcomERNOQUEDACONRANZA

~a"",,-~-"

ObrO""ÚbIiCOS .



7. OFICIO DE ASIGNACIÓN DEOBRA (Adjudicación Directa)

GOBIERNOMUNICIPAL


ENCARNACION

NUMERO

DEPENDENCIA

ASUNTO

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LASCALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO,

CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DEFEBRERO y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN,

ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO:"

LOCALIDAD: CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUANGALLARDO, 14 DE FEBRERO y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACIONDE DIAZ, JALISCO

EL SUSCRITO ING. ARQ. ROBERTO MORENO CASillAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO CON FUNDAMENTO lEGAL EN ioPRECEPTUADO POR El ARTíCULO 27 DE LA lEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON lAS MISMAS, Así COMO DEL ARTíCULO 104, PRIMER PÁRRAFO DEL

ARTíCULO lOS, FRACCiÓN I DEL ARTíCULO 106, DE lA lEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

JALISCO EMITO lA PRESENTE RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN DIRECTA EN BASE A lO

SIGUIENTE:

EN El MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCOY SIENDO lAS 11:00 HORAS, EL DíA

02 DE MARZO DE 2015, EN lAS OFICINAS DE lA DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICADA EN lA EN CAllE CONSTITUCiÓN, PALACIO M.UNICIPAl S/N, ZONA CENTRO y DE

CONFORMIDAD EN lA COTIZACiÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADAREFERENTEA

lA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE

JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBREROY 5 DE

MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO." Y CON lO

ESTIPULADO PARA TAL EFECTO,SE REUNIERON lOS SERVIDORESPÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE

ENCARNACiÓN DE DíAZ Y lOS REPRESENTANTESDE lA EMPRESA CONVOCANTE A EFECTODE

CONOCER El DICTAMEN DE FALLO PARA lA ADJUDICACiÓN DIRECTA SOBRE lA BASE DE

PRECIOSUNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ALA EMPRESA, lAURA ELENA MARTINEZ ROJAS,

ATENDIENDO A lO SIGUIENTE.

Al ANALIZAR LA PROPOSICiÓN, SETUVO EN CUENTA, El MONTO TOTAL PRESENTADO,JUNTO

CON TODAS lAS CIRCUNSTANCIAS GENERALES, PARTICULARES, ESPECIALES, TÉCNICAS,

ECONÓMICAS Y lEGALES QUE CONCURREN EN ESTA OBRA Y QUE CUENTA CON lA CAPACIDAD

lEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA INICIAR lA OBRA SIN NINGUN TIPO DE

CONTRATIEMPO Y SER EJEMPLO EN LA COMUNIDAD Al EMPLEAR DENTRO DE lA OBRA A lOS

VECINOS Y BENEFICIARIOS DE lA MISMA, ASI COMO ENTREGAR lOS TRABAJOS EN TIEMPO, CON

BUENA CALIDAD, UTILIZANDO MATERIALES DE lA REGION Y POR HABER PRESENTADO lA

PROPOSICION SOLVENTE QUE OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD, PRECIO Y

XPERIENCIA. (FRACCiÓN I DELARTíCULO 106, LEYOBRA PÚBLICA ESTADO DEJALISCO)

Al HACER USO DE lA PALABRA El ING. ARQ. ROBERTO MORENO CASillAS, DIRECTOR DE

OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO, SEÑALÓ QUE DE

~~---~ FORMIDAD CON lOS CRITERIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SE GARANTIZO El

CUMPLIMIENTO DE lA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMO

RESULTADO DEL ANÁLISIS ANTERIOR, CONFORME A lO DISPUESTO ARTíCULO 27 DE lA lEY

C?nstituc!ón FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON lAS MISMAS Así COMO DELPalaCIOMunicipal s/n , , , , "

Teléfonos: ARTICULO 104, PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO lOS, FRACCION I DEL ARTICULO 106, DE lA lEY

(475) 953-2163 DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO EL L.A.E. FELIPE DE JESÚS ROMO CUÉllAR,

953-2391 PRESIDENTEMUNICIPAL DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO, HIZO SABER A lOS PRESENTESEL

953.-~001, FAllO DICTAMINADO:Encamación de Díaz.

Jalisco.C.P. 47270

,.- .. e- ...

GOBIERNOMUNICIPAL

NOMBRE D,Eo.BRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE S,MI-I+J>.KIO..I;¡.N,;I..A::i-(,,;¡~~:....u~u..LLLl,.A...+-___)'

DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCIQN DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5

DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO."

NUMERO

DEPENDENCIA

~ OFERTALOCAUDAD EMPRESA REPRESENTÁNTE LEGAL

'(IVAINCLUIDO)

EL TECUANLAURA ELENA C. LAURA ELENA $ 453 000.00

MARTINEZ ROJAS MARTINEZ ROJAS

H, AYUNTAMIENTO2012 - 2015


SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE COMUNICA ESTE DICTAMEN DE FALLO A LOS DOS (02)

DrAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE y SE CONMINA AL REPRESENTANTE DE LA

EMPRESA ADJUDICADA A QUE REÚNA LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA FIRMA DEL

CONTRATO CORRESPONDIENTE.

ASISTENTES

LOUytA HO.,!: r1CZ; {<QJCiSLAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

Contralor Municipal"EL CONSTRATISTA"

ConstituciónPalacio Municipal s/n

Teléfonos:(475) 953_lf6t3Expediente

953-23g:¡c.p. Archivo.

953-2001Encarnación de Díaz,

Jalisco.C.P. 47270

Obl'o



8. OFICIO DE AVISO DE INICIODE OBRA

ING. ARO. ROBERTO MORENO CASILLAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO ENCARNACiÓN DE DíAZ.

PRESENTE:

OFICIO No. LEMRlAYT005/2015

FECHA: 02 de Marzo del 2015

Por medio de la presente lo saludo, ocasión que aprovecho para informarle con respecto a la obra:"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DEJULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO

Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO."

Con número de contrato AYTO-ENC/014/15, clave DRE/014/15, la cual me fue asignada, que se

iniciaran los trabajos el día 02 de Marzo de 2015, así como también que la residencia de obraserá por medio de la C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS.

Le solicito también que me indique quien será el supervisor de obra por parte de la Dirección a su

digno cargo; esto con la finalidad de solventar las dudas y/o cambios que se pudieran presentar enel transcurso de la obra, por medio de la bitácora.

Sin más por el momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

C.c.p. Archivo.

IGNACIO ALLENDE No. 106 COL INDEPENDENCIA

RFC. MARL7807047H2 lEL. (475) 95 3 1508

E-MAIL: [email protected]

~~

Obr~~ÚbIiCO~




9. DESIGNACIÓN DERESIDENTE Y SUPERVISOR

GOBIERNOMUNICIPAL




Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001


C.P. 47270

NUMERO

DEPENDENCIA

ASUNTO

ADJUDICACiÓN DIRECTAH. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO

25 de Febrero del 2015

DESIGNACiÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA

Encarnación de Diaz, Jalisco, a 25 de Febrero del2015

C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJASPRESENTE

Con fundamento en los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las mismas; 111, primer párrafo, 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicasy Servicios Relacionados con las mismas, se le comunica que ha sido designado Residente"CONSTRUCCiÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO,24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADlLLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DEMAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN" De los trabajos amparados por el contratonumero AYTO-ENC/014/15 clave: DRE/014/15, en la Cabecera Municipal de Encarnaciónde Díaz, Jalisco, adjudicada a LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad correspondiente, en el presentedocumento se encuentra el nombre de la persona que fungirá como residente de obra' yenlace con ustedes, en razón de lo anterior, informo que el municipio ha tenido a biendesignar al Arq. Miguel LópezGonzálezde quien a continuación se indican sus datos:

CARGO: Area Técnica y Supervisor de ObraTELEFONO DE OFICINA: 01 (475) 95 3 20 01 y 01 (475) 95 3 2163 Ext 119 y 127TELEFONO MOVIL 045 (475) 10271 21DIRECCION: Obras PúblicasCORREO ELECTRONICO: [email protected]

Para realizar la supervisión, vigilancia y control de la ejecución de los trabajos señalados enel párrafo anterior, apegado a la normatividad aplicable y en especial a lo previsto en elarticulo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los ServidoresPúblicos, exhortándolo a continuar realizando con entusiasmo y dedicación estaresponsabilidad.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE"UN GOBIERNO QUE DA CO

ING. ARQ. ROBE TO MORENO CASILLASDIRECTOR DE OB PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE ENC NACiÓN DE DiAZ, JAL

Ccp Archivo

Obra



10. PROYECTO EJECUTIVO DEOBRA

Obro


MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DiAl


a. UBICACIÓN

LOCALIZACIONPlanta Arquiteotonloa

091"UHlClPIO..

T[0CAI,11CHE

DRENA"E SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ELTE CUAN , ENCARNACION DE DIAZ "ALlSCO.

DIRECCiÓN DE

RED DE DRENAJEEN COMUNIDADESde Encamaciónde Diaz

Jalisco

A-O 11 DE 1

planta Arqultectonlca

091"-DETEOC.II.1ICH[

DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ELTECUAN , ENCARNACION DE DIAZ JALISCO.

F13D38

F13D39

DIRECCiÓN DE

LOCALlZACION

RED DE DRENAJEEN COMUNIDADESde Encarnación de Diaz

Jalisco

"""""""DELAGOS DE: YOftENO

-'.'::::1

A-O 11 DE 1

MICROLOCALIZACIONUBICACION DEL PROYECTO

REDDEDDELEGACENCARN

RENAJE SANITAROION"ELTECUAN"ACION DE DIAZ,JAL.

U.,CAeKlflt

.......nu.. DI:JI.(I~'rMMOCURLAIfI

,.._nrTIMUNI_j

!!I!!I.ClOIDoaRA. PÚ.UC...

..._.,...""'_"'-'''·M.'·.. ·1""."'1. ROIUJ'OMOIICflO

"&,illl1O DlLUDlI,.1.0~~'::

[ --~··I.~."--:r .... M,_=:!~Q::==l

AAQ ...... ".,.uIlNae:u.~"a

l I~ [ARa]~ .NOTA_

;SZ

~Zou-ca~'!;

LAIIIHA 0OZ-O 1~

1 DE 1 :z"

,---.----~-----=========--------------LOCALlZACION

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LASALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUANGUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE ELTECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JALlseo.

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS A

NAJE SANITARIOEl TECUAN",ON DE DIAl,JAL,

uatCIIDIGN

UJI. 'IUM! DI .. ..u~IMIMOClll:U,,,,

""'-".~_.IoI.J!!!!!!9~

_ .... ÚI&.IO ...

....,-'II'~..,.....,,,.._,!MNIIII'TOMOItCNO

'.Liorro II&L"'IH~~O~

( --==::¡rAMA-m. 1=:=~'=:t:

1 I~ ¡ARa)~MOTA'

sz~zouií~

LAMINA 8o'Z

-O 1!1oe 1 ?i

'--=============-------------------- LOCALlZACIQN

RED DE DREDElEGACION"ENCARNACI

A

MICROL ALIZACION_ RED DE DRENAJE

"....

STRUCCION DE RED DE DRENA.JE SANITARIOEN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE .JULIO, 24 DEFARERO, CONCEPCION DELGADILLO, .JUANGUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LACOMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DEDIAZ .JALISCO.

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

IH. A Y U N T A M ,1E N T O ao-.a.:!-015

...2"-';~_U Encarnación de DíazUN GOBIERNO QUE DA CONFIANZA

Obr



b. PROYECTO ARQUITECTONICO



c. ESTUDIO GEOTECNICO


DIRECcioN DE OBRAS PÚBLICAS



d. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Obra

DlRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ


e. CATALOGO DE CONCEPTOS

,;!~t~A,. , H. AYUNTAMIENTO'OU.2<!;

~/ Encarnación de DíazObrorPúblicos . UNGDBlERNOQUEDACONFIANZA

r..CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA

COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JALISCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto Unidad Cantidad 11

RED DE DRENAJE SANITARIOTRAZO Y NIVELACI N TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA MLDESPLANTES DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES,REFERENCIASy BANCO DE NIVEL

80500

EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD EN M3MATERIAL TIPO II (TEPETATE COMPACTO) ,POR MEDIOSMECANICOS.

434.70

RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL CORTE A TIRO LIBRE. M3 26.11

AFINE DE FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES,. INCLUYE: M2ACARREOS DE MATERIAL A 30.00 MTS..

483.00

SUMUNISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANIT. DE 8" MLSERIE 25; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, COLOCACION,MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LACORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

805.00

SUMINISTROY COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A TUBO PIEZADE 8", CON TUBO DE PVC SANIT. SERIE 25 DE 6", INCLUYE 6ML. DETUBO, EXCAVACION, SILLETA, RELLENO CON MAl. PROD. DE LAEXCAVACION, MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

24.00

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3EXCAVACION, INCLUYE: EXTENDIDO,HUMEDAD OPTIMA YCOMPACTACION POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS NOMAYORESA 15 CM.

414.62

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 1.50 M. DE PIEZAPROFUNDIDAD, HECHO A BASE DE LADRILLO DE BARRO ROJORECOCIDOA SOGA, REPELLADO PULIDO EN INTERIOR, PISO DEFIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2,ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" @ 35 CM., BROCAL DEPOLlETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANODE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIONDE LOS TRABAJOS.

11.00

LIMPIEZA DE OBRA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ML 805.00

Obra



f. PRESUPUESTO


--- - -----------------------------------

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO,CONCEPCION DELGADlLLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL

TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JAliSCO.

Código Concepto Unidad CantidadPRESUPUESTO rE OBa

P.Unitario Importe

1.01I RED DE DRENAJE SANITARIO ITRAZO V NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO ML 805.00PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS,ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS y BANCO DE

7.17 5,771.85

NIVFI1.02 EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 A 2.50 MTS. DE M3

PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 11(TEPETATECOMPACTO) ,POR MEDIOS MECANICOS.

434.70 150.56 65,448.43

1.03 RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL CORTE A M3TIRO LIBRE.

1.04 AFINE DE FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES,. M2INCLUYE:ACARREOS DE MATERIAL A 30.00 MTS..

26.11 61.25 1,598.97

483.00 13.65 6,591.26

1.06-8 SUMUNISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANIT. MLDE 8" SERIE 25; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS,COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODOLO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DELOS TRABAJOS.

805.00 215.18 173,219.90

DESC.001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA PIEZADOMICILIARIAA TUBO DE 8", CON TUBO DE PVC SANIT.SERIE 25 DE 6", INCLUYE 6ML. DE TUBO, EXCAVACION,SILLETA, RELLENO CON MAT. PROD. DE LAEXCAVACION, MA TERIALES,MANO DE OBRA V TODOLO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DELOS TRABAJOS.

24.00 1,569.47 37,667.28

1.072 RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3EXCAVACION, INCLUYE: EXTENDIDO,HUMEDADOPTIMA V COMPACTACION POR MEDIOS MANUALESEN CAPAS NO MAVORES A 15 CM.

414.62 64.50 26,742.91

P.VISIT.1.01 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 1.50 M. PIEZADE PROFUNDIDAD, HECHO A BASE DE LADRILLO DEBARRO ROJO RECOCIDO A SOGA, REPELLADO PULIDOEN INTERIOR, PISO DE FIRME DE CONCRETO DE 10CM. DE ESPESOR F'C=2OQKG/CM2, ESCALONES DEVARILLA DE 1/2" @ 35 CM., BROCAL DE POLlETILENODE ALTA DENSIDAD,INCLUVE: MATERIALES, MANO DEOBRA V TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTAEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

11.00 6,416.24 70,578.64

1.08 LIMPIEZA DE OBRA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ML

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:IVA 16.00%TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

805.00 3.60 2,898.00

$390,517.24$62,482.76

$453,000.00

SON CUATROCIENTOS CINCUENTAy TRES Mll..PESOS 00/100 MoN.

IGNACIO ALLENDE No. 106 COL INDEPENDI;NCIARFC. MARL7807047H2 TEL. (475) 95 3 1508E-MAIL: [email protected] C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

IH. AYI.JNTAM1EN r o ~O'Z'201'j

Encarnación de DíazUN COBtERNOqUE DA CONFIANZA

Obro



g. ANALISIS DE PRECIOSUNITARIOS


1DE9

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JAL.DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO, CONCEPCION DELGADlLLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO y 5 DE MAYO EN LA

COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAl JALISCO.

EL TECUAN.

ENCARNACION DE DIAl, JALISCO.

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto Cantidad

Análisis: 1.01 ML

TRAZO Y NNELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS YBANCO DE NIVEL.MATERIALES

3.

CAL

CLAV04

MAHILO

VARILLA DE 3/8" 9.5 MM

CALHIDRA

CLAVOS DE 2 A 4"

HILOCAÑAMO

kg $12.85 0.099750

TON $1,320.00 0.000715

kg $19.60 0.040000

PZA $13.60 0.()()()832

$1.28

$0.94

$0.78

$0.01

SUBTOTAL: MATERIALES

MANOOEOBRA

$3.02

1T2E CUARlLLA No. 27 ( 1 TOPOGRAFO + 2 AY.ESP.) Jor $1,047.00 0.002305 $2.41

Importe:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA (TRANSITO K-E MOD CH5)

EQTNIV. NNEL PARA MEDICION.

SUBTOTAL: EQUIPO y HERRAMIENTA

(CO) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CO+CI+CF+CU)

(·SIETE PESOS 17/100 M.N.·)

$2.41

HOR

HOR

$12.30

$9.60

0.020000 $0.25

0.020000 $0.19---$:"':0""'.44-:-

$5.87

11.0000% -'-$_0._65_

$6.52

$6.52

Lauro MarI-; n~z. ¡Zc..)QSc. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

CONTRATISTA

2DE9


bra:

Delegacion:Lugar:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CAlLES: LA SAlUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO, CONCEPCION DElGADlLLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO y 5DE MAYO EN LA

COMUNIDAD DE El TECUAN, ENCARNACION DE DIAl JAliSCO.

El TECUAN.

ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.


Concepto Cantidad Importe

Análisis: 1.02 M3

EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 11 (TEPETATE COMPACTO) ,POR MEDIOS MECANICOS.

MANO DE OBRA

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) Jor $260.64 0.057450 $14.97

Importe:

SUBTOTAl: MANO DE OBRA


EQEX330Bl EXCAVADORA HIDRAULlCA CAT. 33OBL, 222 HP, 33730 KG, HOR0.7-22 M3, 6.1-7.7 M. DE PROFUNDIDAD

$14.97

$650.00 0.166667 $108.33

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

Importe:

$108.33

(CO) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAl1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAl2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CO+CI+CF+CU)

(* CIENTO CINCUENTA PESOS 561100 M.N. *)

$123.31

11.0000% __ ---'$'-1_3._56_

$136.87

$136.87

10.0000% $13.69,--ji.,.

Lavr o J..1.() (f; ncz. f<o~C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

CONTRATISTA

3DE9


CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CAlLES: LA SAlUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO, CONCEPCION DELGADlLLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA

bra: COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAl JAliSCO.

Delegacion: EL TECUAN.

Lugar: ENCARNACION DE DIAl,JALISCO.


Concept9 Cantidad

Partida:

Análisis:

An~lisis No.:

1.072 M3

RELLENO DE CEPA CON MATERIAl PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: EXTENDIDO,HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION PORMEDIOS MANUALES EN CAPAS NO MAYORES A 15 CM.

MANO OE OBRA

2P CUADRILLA No 2 ( 2 PEON)

%M01 HERRAMIENTA MENOR

Jor

%

$521.28

$47.79

0.091680

0.030000

$47.79

$1.43

Importe:SUBTOTAL: MANO DE OBRA $49.22

EQUIPO y HERRAMIENTA

PIZON COMPACTADOR MANUAL HOR $45.00 0.080000


(CO) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAl1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAl2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* SECENTA y CUATRO PESOS 50/100 M.N. *)

$3.60

Importe:

$3.60

$52.82

11.0000% ...;.$_5_.8_1

$58.64

$58.6410.0000%

LC/IJ rO H_(1("f: nC1z. ~_s QS

C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJASCONTRATISTA

4DE9


CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO, CONCEPCION DElGADlllO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA

COMUNIDAD DE El TECUAN, ENCARNACION DE DIAl JALISCO.

legacion: El TECUAN.

ENCARNACION DE DIAl, JAliSCO.


Concepto Cantidad

Partida: Análisis No.:

Análisis: 1.06-8 Ml

SUMUNISTRO Y COlOCACION DE TUBO DE PVC SANIT. DE S· SERIE 25; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, COlOCACION, MATERIAlES,MANO DE OBRA Y TODO lO NECESARIO PAR.¡I.LA CORRECTA EJECUCION DE lOS TRABAJOS.

MATERIALES

TUB.PVC SANIT8" TUBO DE PVC SANIT. DE 8" SERIE 25; Ml $123.21 1.050000 $129.37

SUBTOTAl: MATERJAlIES

Importe:

$129.37

MANO DE OBRA

M03P

M0041

MOO82

CUADRilLA No 1.2 (2 PEONES)

OFICIAl AlBAÑil

CABO DE OFICIOS

Jor

Jor

Jor

$521.2S

$491.15

$159.13

0.040000

0.040000

0.040000

$20.85

$19.65

$6.37

Importe:

SUBTOTAl: MANO DE OBRA $46.86

(CO) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAl1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTA12

(CU) UTILIDAD


(* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 181100 M.N. *)

$176.23

11.0000% __ --'$...;.1.;;..9...;..39_

$195.62

$195.62

10.0000% $19.56-,.. }2fB¿]!


5DE9

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE OIAZ, JAL.OIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CAlLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO, CONCEPCION DELGADlLLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA

bra: COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JALISCO.

Delegadon: EL TECUAN.

Lugar: ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.


Concepto Cantidad

Análisis: OESC.001 PIEZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A TUBO DE 8·, CON TUBO DE PVC SANIT. SERIE 25 DE 6", INCLUYE 6ML. DETUBO, EXCAVACION, SILLETA, RELLENO CON MAT. PROD. DE LA EXCAVACION, MATERIAl,.ES,MANO DE OBRA y TODO LO NECESARIOPARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MATERIALES

TUB.PVC SANIT6" TUBO DE PVC SANIT. DE 6" S~RIE 25; ML $79.88 4.500000 $359.44

SILLETA DE 8" A SILLETA YEE PVC 200 X 160MM ALC. PZA $125.55 1.000000 $125.556"

INY.

Importe:SUBTOTAL: MATERIALES $484.99

MANO OE OBRA

M03P CUADRILLA No 1.2 (2 PEONES) Jor $521.28 0.653320 $340.56M0041 OFICIAL ALBAÑIL Jor $491.15 0.653320 $320.88M0082 CABO DE OFICIOS Jor $159.13 0.653320 $103.97

Importe:SUBTOTAL: MANOOEOBRA $765.41


RET.CAT RETROEXCAVADORA CATERPILLAR,MOD 1998 HOR $350.00 0.100000 $35.00

Importe:

SUBTOTAL: EQUIPO y HERRAMIENTA $35.00

(CO) Costo directo $1,285.39(CI) INDIRECTOS 11.0000% $141.39SUBTOTAL1 $1,426.79(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 $1,426.79(CU) UTILIDAD 10.0000%PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* MIL QUINIENTOS SECENTA y NUEVE PESOS 471100 M.N. *)

La»« o. Ha y f; (}~Z 12.0JCI:SC. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

CONTRATISTA

6DE9


CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD. 4 DE JULIO. 24 DEFEBRERO. CONCEPCION DELGADlLlO. JUAN GUARDADO. 14 DE FEBRERO y 5 DE MAYO EN LA

COMUNIDAD DE EL TECUAN. ENCARNACION DE DIAZ JALISCO.

legacion: EL TECUAN.

ENCARNACION DE DIAZ. JALISCO.


Concepto Cantidad

Partida:

Análisis:

Análisis No.:

P.VlSIT.1.01 PIEZA

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD. HECHO A BASE DE LADRilLO (,)EBARRO ROJO RECOCIDO ASOGA, REPELLADO PULIDO EN INTERIOR. PISO DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=200 KGICM2. ESCALONES DEVARILLA DE 112" @35CM .• BROCAL DE POLlETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO lONECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE lOS TRABAJOS.

AUXILIARES

MUROOS MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO A de 21 M2CM. DE ESPESOR.,ACABADO COMUN. ASENTADO CONMOTERO CEM-CAL-ARENA 1:4:12.

REPELLADO EN MURO. CON MORTERO CE:CAL:ARENA M2CERNIDA 1:5:7. A UNA ALTURA NO MAYOR DE 3.00 M.;INCLUYE: ANDAMIOS. MATERIALES, ACARREOS.MANO DEOBRA

$261.90 5.340000 $1.398.52

REPOO2 $165.30 5.340000 $882.70

BROC.OO2 BROCAL DE POLlETllENO DE ALTA DENSIDAD PIEZA $1.125.00 1.000000 $1.125.00

SUBTOTAl: MATERIALESImporte:

$3,406.22


RET.CAT RETROExCAVAOORA CATERPllLAR.MOD 1998

COM.MANOO1 COMPACTAOOR MECANICO, BAILARINA

HOR

HOR

$350.00

$250.00

0.500000

0.500000

$175.00

$125.00

Importe:

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $300.00

MANO DE OBRA

lP

M0041

%M01

1 PEON

OFICIAL ALBAÑIL

HERRAMIENTA MENOR

Jor

Jor

%

$260.64

$491.15

$1.503.58

2.000000

2.000000

0.030000

$521.28

$982.30

$45.11

Importe:SUBTOTAl: MANO DE OBRA

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD


(*SEISMIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 241100 M.N. *)

$1,548.69

$5,254.91

11.0000% $;;.,;5,.;;.7,,;;,;8',,;;,;04,.;;.

$5.832.95

$5,832.95

La V'( (). J..{OyJ: Y7~ z fOJ asC. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

CONTRATISTA

7DE9


CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CAlLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO, CONCEPCION DELGADlLLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO y 5 DE MAYO EN LA

bra: COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JALISCO.

Delegacion: EL TECUAN.

Lugar: ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.


Concepto Cantidad

Partida: Análisis No.:

Análisis: 1.04 M2

AFINE DE FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES,. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL A 30.00 MTS..

MANO OE OBRA

2P CUADRILLA No 2 ( 2 PEON) Jor $521.28 0.014120 $7.36

%M01 HERRAMIENTA MENOR % $7.36 0.030000 $022

Importe:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $7.58


PlZON COMPACTADOR MANUAL HOR $45.00 0.080000 $3.60

Importe:

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.60

(CO) Costo directo $11.18

(CI) INDIRECTOS 11.0000% $1.23

SUBTOTAL1 $12.41

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 $12.41

(CU) UTILIDAD


r TRECE PESOS 651100 M.N.")

La Uro H_m ,t; Y7~Z e.O_)Q:S


8DE9


CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SAlUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO, CONCEPCION DELGADlLLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA

COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JAlISCO.

EL TECUAN.

ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.


Conc to Canti~ad

Análisis: 1.03 M3

RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL CORTE A TIRO LIBRE.

MANO DE OBRA


Importe:

SUBTOTAL: MANO DE OBRAEQUIPO Y HERRAMIENT~

$11.00

RET.EXC.

CAM.vOLT.

RETRO-EXCAVADORA HIDRAULICA CAT.

CAMION DE VOLTEO INTERNATI0NAl.7M3

HOR

HOR

$350.00

$315.00

0.047619

0.071429

$16.67

$22.50


Importe:

$39.17

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAl1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAl2

(CU) UTILIDAD


(. SECENTA y UN PESOS 251100 NI.N.·)

$50.1711.0000% ....;,$_5._52.....

$55.68


----- ------ .. - --- - ---- ---------------------------------------------------------

9DE9

MUNICIPIO DE ENCARNAClON DE DIAZ, JAL.DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

bra:

Delegacion:

Lugar:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO, CONCEPCION DELGADILlO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO y 5 DE MAYO EN LA

COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JALISCO.

EL TECUAN.

ENCARNACION DE DIAl. JALISCO.

ANAlISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida: AnálisisNo.:

Análisis: 1.08 ML

LIMPIEZA DE OBRA AL FINAL DE lOS TRABAJOS

MANO OE OBRA


%M01 HERRAMIENTA MENOR % $2.86 0.030000 $0.09

Importe:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $2.95

(CO) Costo directo $2.95

(CI) INDIRECTOS 11.()()()()% $0.32

SUBTOTAL1 $3.27

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 $3.27

(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.33

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) :~f·TRES PESOS 60/100 M.N~*)

LDuro 4Qy /; r7~Z 1(O.JOSC. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

CONTRATISTA

IH. A'r' U N T A M j ENIT O aova- 1.015

Encarnación de DiazUN GOBIERNO QUE DA CONFIANZA



h. EXPLOSIÓN DE INSUMOS



i. PROGRAMA DE OBRA

HOJA 1 DE 1.

NOMRE DE LA OBRA

DELEGACION

MUNICIPIO

PROGRAMA DE OBRACONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBREROY S DE MAYOEN LA COMUNIDAD DE ELTECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JALISCO.EL TECUAN

ENCARNACION DE DiAl, JALISCO.

CONCEPTO

TRAZO Y NIVELACI N TOPOGR FICA DETERRENO PARA DESPLANTES DEESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES,REFERENCIAS y BANCO DE NIVEL

EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 A 2.50 MTS.DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 11(TEPETATE COMPACTO) ,POR MEDIOSMECANICOS.

RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DELCORTE A TIRO LIBRE.AFINE DE FONDO DE CEPA POR MEDIOSMANUALES,. INCLUYE: ACARREOS DEMATERIAL A 30.00 MTS..SUMUNISTRO Y COLOCACION DE TUBODE PVC SANIT. DE 8" SERIE 25; INCLUYE:ACARREOS, MANIOBRAS, COLOCACION,MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA LA CORRECTAEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DEDESCARGA DOMICILIARIA A TUBO DE 8"CON TUBO DE PVC SANIT SERIE 25 DE 6-INCLUYE 6ML. DE TUBO, EXCAVACION, 'SILLETA, RELLENO CON MAT. PROD. DELA EXCAVACION, MATERIALES,MANO DEOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LACORRECTA EJECUCION DE LOSTRABAJOS.

RELLENO DE CEPA CON MATERIALPRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE:EXTENDIDO,HUMEDAD OPTIMA YCOMPACTACION POR MEDIOS MANUALESEN CAPAS NO MAYORES A 15 CM.

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE0.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, HEOHOA BASE DE LADRILLO DE BARRO ROJORECOCIDO A SOGA, REPELLADO PULIDOEN INTERIOR, PISO DE FIRME DECONCRETO DE 10 CM. DE ESPESORF'C=200 KG/CM2, ESCALONES DE VARILLADE 112" G 35 CM., BROCAL DEPOLlETILENO DE ALTA DENSIDADINCLUYE: MATERIALES, MANO DE'OBRA YTODO LO NECESARIO PARA LACORRECTA EJECUCION DE LOSTRABAJOS.

liMPIEZA DE OBRA AL FINAL DE LOSTRABAJOS

434.70

26.11 M3

483.00 M2

805.00 ML

24.00 PIEZA

41462

11.00 PIEZA

805.00

M3

ML

L Q UeO HOY_¡; a/c. PCII'tSc.LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

CONTRATISTA.

OlA LABORABLE

DIA NO LABORABLE




j. CALCULO ESTRUCTULA


Obra



11. ORDEN DE TRABAJO

E" --O '0·,-'°'5H AYUNTA~I e Díaz

\EnCar~Cql~~A~ONF'AtfZAUN GOBJE

-~



12. CONTRATO


"Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS)""CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE

FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA. COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO."

, Contrato de Obra Pública, Adjudicación directaNo de Contrato. AYTO-ENC/014/15

Clave:DRE/014/15

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADOQUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCOREPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS, L.A.E. FELIPE DE JESUS

OMO CUELLAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSE DE JESUS SAENZ GUTIERREZ,íNDICO MUNICIPAL, L.C.P. JAVIER GUILLERMO ROMO PARADA, ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL, PFRA. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ZARCO, SECRETARIOENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL C. ROLANDO IBARRA LARA, CONTRALOR

MUNICIPAL, Y EL ING. ARQ. ROBERTO MORENO CASILLAS, DIRECTOR DE OBRASPÚBLICAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO y PARALOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LAOTRA C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOSEFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA",QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD ALAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E eLAR A e ION E 5:

l. DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

\.~~ 1.1.ES UN ORGANISMO PUBLICO, CON PERSONALIDAD JU.RIDICAy PATRIMONIO PROPIO, CON,~ CAPACIDAD PARA CONTROLAR y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 115,

FRACCION 11DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ELARTICULO 73, PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO DE JALISCO,ASI COMO LOS ARTICULOS 1, 2 y 3 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICAMUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

1.2. QUE SUS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTECONTRATO EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 38, FRACCION VI Y 52F ACCION II DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL

STADO DE JALISCO.

1.3. QUE LA PRESENTE ADJUDICACION DIRECTA, SE BASO PRIMORDIALMENTE, EN QUE LAPROPUESTA PRESENTADA POR ",EL CONTRATISTA" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,REPRESENTO LA OBTENCION DE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA "ELMUNICIPIO", EN SUS ASPECTOS LEGAL, TECNICO Y ECONOMICO, ADEMAS DICHA PROPUESTA,REUNIO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOY LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA, EN CUANTO A UN MENOR COSTO Y EL EMPLEO

, DE MATERIALES DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD; IGUALMENTE, SE.;s CONSIDERO QUE LA EMPRESA CONTARA CON LA CAPACIDAD ECONOMICA, TECNICA Y

.<) ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, ASI COMO QUE FUERA DE~ LAS INSCRITAS EN EL PATRON DE CONTRATISTAS DE "EL MUNICIPIO" POR LO QUE SE~ DETERMINA EN BASE A LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, SE~ ASIGNA A FAVOR DE LA C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS. EL CONTRATO DE ASIGNACION~ DE OBRA PÚBLICA. .

~ 1.4.CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR EL "FONDO DE APORTACIONDES~ DE INSTRUCTURA SOCIAL (FAIS)", EL MUNICIPIO SE PRONUNCIA EN EL SENTIDO DE QUE ES.~ NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DE "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE~ SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 ,DE FEBRERO, CONCEPCION~ DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL

~ TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO."

1.5. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION OCOMUNICACiÓN EL UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ENCARNACI.oN DE DIAZ,JALISCO; CITO EN LA CALLE CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, DEENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

11.-DECLARA "ÉL CONTRATISTA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

11.1.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA~""'---t~~ OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS

MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO,

11.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDACOMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU

___ ~_,_____!__ .._1 __ t rv:

- -- - -- ------ -----------

"FondodeAportacionesde InfraestructuraSocial(FAIS)""CONSTRUCCIONDEREDDEDRENAJESANITARIOENLASCALLES:LA SALUD,4 DEJULIO,24DE

FEBRERO,CONCEPCIONDELGADILLO,JUANGALLARDO,14DEFEBREROY 5 DEMAYOENLACOMUNIDADDEELTECUAN,ENCARNACIONDEDIAZ,JALISCO."

Contratode ObraPública.AdjudicacióndirectaNode Contrato.AYTO-ENC/014/15

Clave: DRE/014/15

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LAREALlZACION y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

11.3.- SE ENCUENTRA REGISTRADO CON CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DECONTRIBUYENTES: MARL7807047H2 EL REPRESENTANTE LEGAL SE IDENTIFICA CONCREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO 0520082429441 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERALELECTORAL

11.4.-HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR ENLOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACiÓN Y CONDICIONES DE ACCESO, EPOCA DELAÑO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRASDE PROTECCION Y SEÑALAMIENTO VIAL, CONDICIONES DEL MERCADO DE LOS INSUMOS,MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTECONTRATO, TODO LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOSINCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTIO, DEL INDIRECTO, DE LA UTILIDAD Y DE LOSCARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRATERMINADA A SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO".

5.- QUE LA EJECUCION DE LA OBRA SE AJUSTARA AL IMPORTE ESTABLECIDO EN LALAUSULA SEGUNDA. SI EXISTIERA RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA NO IMPUTABLE

A "EL MUNICIPIO" COMO LO PUDIERA SER LA INCORRECTA Y/O INEFICIENTE OPERACiÓN DEEQUIPO E INSTALACIONES DE "EL CONTRATISTA", DE NINGUNA FORMA IMPLICARAN CAMBIOALGUNO EN LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS.

•~~1.6.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA, ASI COMO TAMBIEN SE APEGA AL\.~ ~RESUPUESTO BASE DE "EL MUNICIPIO", DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

11.7.-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE No. 6 COLONIAINDEPENDENCIA, LOS SAUCES JALISCO MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JAL. MISMOQUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" YESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA DE "CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCIONDELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE ELTECUAN, ENCARNACION DE DlAZ, JALISCO." DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS,

RESUPUESTOS, CALENDARIO DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y DEMAS ESPECIFICACIONES~ TECNICAS OFRECIDAS Y ACEPTADAS POR EL PROPIO CONTRATISTA DENTRO DEL

.:::::)PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE OBRA, DESAHOGADO POR "EL MUNICIPIO" LOS CUALESQ SE DAN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN, ESTIMACIONES QUE

::::;j FUERON APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO Y EL CUAL~ SE ANEXA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

~ SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO~ ES POR LA CANTIDAD DE: $ 453,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

00/100 M.N.), DICHA CANTIDAD INCLUYE LA TASA EQUIVALENTEAL 16% DIECISEIS POR CIENTO

}

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" REALICE TRABAJOS CUYOIMPORTE EXCEDA DE LA CANTIDAD PREVISTA EN ESTA CLAUSULA, "EL MUNICIPIO" NO ESTA

~OBLlGADO A CUBRIR LA CANTIDAD EXCEDENTE AL CONTRATISTA, SALVO QUE PREVIAMENTESE CELEBRE ALGUN CONVENIO ADICIONAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETOESTE CONTRATO EL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 Y A CONCLUIRLA EL DIA 13 DE MAYO DEL2015, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 FRACCION 111, DE LA LEY DE OBRAPUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ASI COMO DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS,PRESUPUESTO, CALENDARIO DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y DEMAS ESPECIFICACIONESTECNICAS OFRECIDAS Y ACEPTADAS POR EL PROPIO CONTRATISTA DENTRO DELPROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE OBRA, SE ESPECIFICAN LAS FECHAS CRITICAS EN QUESE TENDRAN QUE HABER REALIZADO LOS AVANCES DE OBRA AHI ESPECIFICADOS. EN CASO

\",&--J..j~Q~UE EN CUALQUIERA DE DICHAS FECHAS CRITICAS, "EL CONTRATISTA" NO HAYAALCANZADO EL AVANCE DE OBRA ESPECIFICADO PARA ESA FECHA CRITICA, "EL MUNICIPIO"Y "EL CONTRATISTA" SE REUNIRAN DENTRO DE 2 DOS DIAS SIGUIENTES HABILES A LAREFERIDA FECHA CRITICA, PARA DETERMINAR DE COMUN ACUERDO LAS MEDIDASCORRECTIVAS NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS, CUYOS COSTOSSERAN ABSORBIDOS INTEGRAMENTE POR "EL CONTRATISTA" LOS ACUERDOS ALCANZADOSSE FORMALIZARAN EN UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. DE NO ALCANZARSE ACUERDO


___ ~--.;ERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LACOMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO."

Contrato de Obra Pública. Adjudicación directa

No de Contrato. AYTO-ENC/014/15Clave: DRE/014/15

la ;:; DENTRO DE LOS 3 TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL INICIO DE LAS PLATICAS RESPECTIVAS"J 9 "EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO E IMPONER LAS

r.::t' ..J SANCIONES QUE RESULTEN APLICABLES.~ ,~ CUARTA.- ANTICIPOS.- "EL CONTRATISTA" RECIBIRA DE "EL MUNICIPIO" UN 25% VEINTICINCO~ POR CIENTO DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA y LA ADQUISICION DE MATERIALES," MISMOS QUE SE IRAN AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS\l ESTIMACIONES PRESENTADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS, y SE DESTINARA A LAé\ ADQUISICION DE MATERIALES y PAGO DE MANO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL~ ARTICULO 190, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. NO APLICA.

~ EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA CAUSA DE DIFERIMENTO, CIRCUNSTANCIA~ QUE PODRA DAR MOTIVO A DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION~ PACTADO, EN CUYO CASO, DEBERA FORMALIZARSE MEDIANTE SOLICITUD EN VIA DE

\~ INFORME, LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR EN\) CONCORDANCIA CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 191 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA

DEL ESTADO DE JALISCO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN LOS TERMINOS MAS AMPLIOS, APRESENTAR LA SOLICITUD DE PROGRAMACION DE INICIO, ANTE EL AREA DE ESTIMACIONES,EN UN PLAZO MAXIMO DE 7 SIETE DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE FUEENTREGADO EL ANTICIPO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, ANEXADO A DICHA SOLICITUD,COPIA DE DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO. LA FALTA U OMISION DE LA ANTERIORDISPOSICION SERA MOTIVO PARA CONSIDERAR COMO FECHA DE INICIO LA ESTABLECIDA ENLA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" TIENE UN PLAZO DE 7 SIETE DIAS HABILES PARA PRESENTAR LADOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, CONTADOS A PARTIR DE LAFIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. EL ATRASO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SECONSIDERARA IMPUTABLE AL CONTRATISTA Y NO PROCEDERA EL DIFERIMENTO, Y POR LOTANTO, DEBERA INICIAR LA OBRA EN FECHA PREVIAMENTE ESTABLECIDA EN ESTENSTRUMENTO CON O SIN ANTICIPO LIBERADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.

UINTA.- FIANZAS DE GARANTIA. "EL CONTRATISTA", DEBERA OTORGAR GARANTIAS EN LAPi LlCACIÓN DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY DEO RA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

A) DE ANTICIPO "EL CONTRATISTA".- OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA PORINSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIOENCARNACION DE DIAZ, JALLlSCO, POR EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 100% DELMONTO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO, LA CUALGARANTICE LA CORRECTA INVERSION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO, FIANZA QUEESTARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPORTETOTAL DEL REFERIDO ANTICIPO A SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO". NO APLICA.

B) DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS y DEFECTOS.- PARA GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADESDERIVADAS DE ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OTORGAR UNAFIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DEL CONTRATO. LA FIANZA SE TRAMITARA ATRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER, CUANDOMENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: "LA INSTITUCION AFIANZADORA SE OBLIGAA PAGAR A "EL MUNICIPIO" EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE ESTIPULADO EN LACLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO EN CASO DE QUE LA CONTRATISTAINCUMPLA CUALESQUIER OBLlGACION A SU CARGO DERIVADA DE ESTE CONTRATO OBIEN CUALQUIER OTRA DISPOSICION APLICABLE, DEBIENDOSE SOMETER A LACOMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. DICHAFIANZA ESTARA VIGENTE APARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTECONTRATO Y HASTA EL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DE "ELMUNICIPIO". UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA Y RECIBIDAPOR "EL MUNICIPIO" MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA DE

ECEPCION, EXISTIRA NOVACION EN LOS ALCANCES DE DICHA FIANZA, QUE SERVIRAPARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA OBRA REALIZADA, MISMA

UE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DERECEPCION DE LA OBRA, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y CUBRIRLAS EROGACIONES QUE "EL MUNICIPIO" TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS YVICIOS OCULTOS O CUALQUIER IRREGULARIDAD O ANOMALlA QUE RESULTE DE LA

--~II----OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

EN EL TEXTO DE LAS FIANZAS SE ESTIPULARA EXPRESAMENTE QUE LA AFIANZADORA NOPODRA CANCELAR LAS MISMAS SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DELMUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.


FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO y 5 DE MAYO EN LACOMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO."


No de Contrato. AYTO-ENC/014/15Clave:DRE/014/15

SEXTA.- PR S.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRA PUBLICADEL ESTADO DE JALISCO, ES POSIBLE QUE "EL MUNICIPIO" OTORGUE PRORROGAS A "ELCONTRATISTA" CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS NOPREVISTOS EN EL CONTRATO, QUE INFLUYAN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEOBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, PREVIO ANALlSIS DE LA DOCUMENTACION DE ESTEPRESENTE.

"EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA PRORROGA POR ESCRITO EN EL FORMATO QUEPARA ELLO OTORGUE "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 CINCO DIAS HABILES DEOCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A"EL MUNICIPIO" EN LA QUE SE JUSTIFICARA EXPRESANDO A LA DIRECCION DECONSTRUCCION LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD, ACOMPAÑADO DE LOS ANEXOSQUE RESULTEN NECESARIOS PARA EVALUAR SU PETICION, Y PRESENTARLO PARA SUREGISTRO EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENTIDAD PUBLICA.

'EL MUNICIPIO" EVALUARA LA PETICION FORMULADA POR "EL CONTRATISTA" Y SERA ELNCARGADO DE OTORGAR LA PRORROGA O NEGARLA. EN CUALQUIER CASO, "ELONTRATISTA" DEBERA ACERCARSE A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

\ ENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 CINCO DIAS HABILESA QUE FUERA PRESENTADA SU PETICION,FIN DE NOTIFICARSE DE LA RESPUESTA QUE A SU SOLICITUD RECAIGA. BASTARA QUE LA

ERSONA QUE RECIBA LA NOTIFICACION COMPAREZCA CON CARTA PODER SIMPLEOTORGADA POR EL REPRESENTANETE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, O QUEANTERIORMENTE HUBIERE SIDO SEÑALADO POR LA EMPRESA PARA REALIZAR GESTIONES OTRAMITES EN RELACION A LA OBRA QUE NOS OCUPA.

SEPTIMA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOSUNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA"POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, ELFINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTECONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

OCTAVA.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA, SINO POR CONSENTIMIENTO EXPRESO DE "ELMUNICIPIO", REALIZAR TRABAJOS CUYO IMPORTE SEA MAYOR AL ESTIPULADO EN LACLAUSULA SEGUNDA. DE LO CONTRARIO, DE NO EXISTIR DICHA AUTORIZACION POR PARTE

. DE"EL MUNICIPIO" LOS TRABAJOS QUE REALICE EL CONTRATISTA QUE EXCEDAN EL IMPORTEESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, QUEDARAN EN BENEFICIO DE "EL MUNICIPIO", SINDERECHO DE RETRIBUCION A "EL CONTRATISTA".

~• ~ NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDlNARIOS.- CUANDO A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", SEA

~ NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y~ PROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

"'~ A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE~ SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL MUNICIPIO" ESTARA FACULTADO

- PARA INDICAR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOSQ CONFORME A DICHOS PRECIOS.\'~ B).- SI NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS PARA LOS TRABAJOS~ RESPECTIVOS Y POR LO TANTO, NO FUERA POSIBLE USAR LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA::::.'FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMENTO DE

~"EL MUNICIPIO", Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SEÑALE, ANALlSIS, EN EL ENTENDIDO DEQUE PARA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DECOSTOS DE INSUMOS Y RENDIMIENTOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIONDE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

DECIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" PODRA RECIBIR COMOPAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUERESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, DEACUERDOS A LAS ESTIMACIONES QUE PUDIESEN LIQUIDAR UNA VEZ SATISFECHOS LOSREQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A "EL CONTRATISTA" ELIMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS

CONTRATADAS.

"EL CONTRATISTA" PODRA ELABORAR ESTIMACIONES PARCIALES HASTA EL 80% OCHENTA-oIMt--';P::':O:"""::'CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y UNA ESTIMACION GLOBAL O DE

FINIQUITO QUE INCLUYA TODAS LAS ESTIMACIONES PARCIALES MAS LA OBRA EJECUTADA

AUN NO PAGADA.

"Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS)""CONSTRUCCIONDEREDDI; DRENAJESANITARIOENLASCALLES:LA SALUD 4 DEJULIO 24 DE

FEBRERO,CONCEPCIONDELGADILLO,JUANGALLARDO,14DEFEBREROY 5 DEMAYO'ENLACOMUNIDADDEEL TECUAN,ENCARNACIONDEDIAZ,JALISCO."

Contrato de Obra Pública. Adjudicación directaNo de Contrato. AYTO-ENC/014/15

Clave: DRE/014/15

LA REVISION AUTORIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES YAJUSTES DE COSTOS SE PRESENTARAN EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS YLOS PAGOS SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

EL 'pAGO DE LAS ESTIMACIONES SE HARA UNA VEZ QUE "EL MUNICIPIO", SUPERVISE YVE IFIQUE QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO EJECUTADOS Y QUE ESTOS SE AJUSTEN A LASN RMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS, DE

NFORMIDAD CON EL ARTICULO 198 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LOS TRABAJOSCON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACOMULAR EL 70% SETENTA POR CIENTODE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS PORLOS PUNTOS 2 Y 3 DE LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

ECIMA PRIMERA.- ESCALATORIAS.- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE, BRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTESIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NOPREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE ECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES IMPACTEN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUNNO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINAN

S PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

A LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR, LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA DECONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 202,205 Y 206 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO

\DE JALISCO. EN CASO DE NO A"pLlCAR LO DISPUESTO POR LOS CITADOS ARTICULOS, SE HARADE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LOS SIGUIENTES PARRAFOS.

~ \ LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS~ ~NSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR

QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO A MAS TARDAR EL OlA 9 NUEVE DE CADA MES EN UNBOLETIN DE PRENSA, O EN LA PAGINA ELECTRONICA DEL BANCO DE MEXICO.

LOS PRECIOS DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS, HASTA LA TERMINACION DE LOSTRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTESLOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DELCONTRATO.

SU APLICACiÓN SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO. .0, EN SU CASO, DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL»PROGRAMAVIGENTE.e;1EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR LA DIRECCION~GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A SOLICITUD ESCRITA DEL CONTRATISTA, LA QUE DEBERA IR~ ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA. .~ .

F\ EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA UNICAMENTE PODRASOLICITARSE POR LA CONTRATISTA DENTRO DE LOS 30 TREINTA OlAS NATURALES

@ POSTERIORES A LA PUBLlCACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR,~RELATIVOS AL MES EN QUE TERMINA OFICIALMENTE EL CONTRATO. SI LA SOLICITUD DE~ AJUSTES DE PRECIOS NO SE PRESENTA EN EL PLAZO INDICADO, O BIEN SI NO CONSTA EN EL~ REGISTRO DE INGRESO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, O BIEN,

\~ NO SE ACOMPAÑA LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DESCRITAS EN"3 LOS INICISOS SIGUIENTES, "EL MUNICIPIO" NO ESTA OBLIGADO A EROGAR CANTIDAD ALGUNA

POR CONCEPTO DE AJUSTES DE PRECIOS (ESCALATORIA).

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR SOLICITUD DE ESCALATORIA ,?IRIGIDA ALDIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MISMA QUE DEBERA SER ACOMPANADA DE LADOCUMENTACION COMPROBATORIA SIGUIENTE:

a) COPIA DEL RELATIVO DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DELOS MESES DE QUE SE TRATE, SEÑALADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS, DE CONFORMIDAD CON LO PUBLICADO POR EL BANCO DE MEXICO.

b) EN SU CASO, COPIA DE RECALENDARIZACIONES Y/O PRORROGAS AUTORIZADAS POR--+....a----=.J.."MUNICIPIO".

e) EXPLOSION PARCIAL DE INSUMOS.

d) FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS CONLA INFORMACION SOLICITADA. (IMPRI;SO Y EN CD).

" "Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS)"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE

FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 4 DE FEBRERO y 5 DE MAYO EN LA

COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO."

Contra ) de Obra Pública. Adjudicación directa

o de Contrato. AYTO-ENC/014/15Clave:DRE/014/15

)

INIQUITADO ADMINISTRATIVAMENTE LA OBRA CONFORME A LO ESTIPULADOEN LA CLAUSULA VIGESIMA CUARTA DE ESTE CONTRATO.

ECIMA SEGUNDA.-. RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE, TODA VES QUEES MIEMBRO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION (CMIC), AL

EFECTUARSE LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOSEJECUTADOS, DECIDIRA y EXPRESARA A "EL MUNICIPIO" SU DECISION DE SI LE ES RETENIDOLA CANTIDAS DEL DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS PARA SER ENTREGADO A LACAMARA A LA QUE PERTENECE; DE IGUAL FORMA EL "CONTRATISTA" OTORGA SUCONSENTIMIENTO PARA QUE EL ENCARGADO DE LA TESORERIA DE "EL MUNICIPIO"RETENGA LA CANTIDAD DEL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE, SIN IVA, DE LAS MISMAS PARASER ENTREGADOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO.

~

DECIMA TERCERA.- CONVENIOS ADICIONALES. LAS PARTES ACUERDAN BAJO SURESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MODIFICAR LOS CONTRATOSDE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, MEDANTE LASUSCRIPCION POR UNA SOLA VEZ DE UN CONVENIO ADICIONAL EL CUAL NO PODRA SERMAYOR AL 25% VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO, NIIMPLICAR VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, EN LOS TERMINOS DELARTICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. LASMODIFICACIONES NO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERIATICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADAEN EL CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR EN LA OFICIALlA DE PARTES DE LA DIRECCIONGENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO, PARA

U VALORACION, SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,A EXANDO EL PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE OBRA MARCANDO LAS FECHAS DE INICIO YT RMINO, ADEMAS DE LA RECALENDARIZACION O PRORROGAS AUTORIZADAS.

N CASO QUE LA OBRA EXCEDA DEL 25% VEINTICINCO POR CIENTO DEL VALOR INICIALR SUPUESTADO DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" DEBERA DEJAR DE TRABAJAR EN LAB A SIN PERJUICIO PARA "EL MUNICIPIO". EN ESTE CASO, LA DIRECCION GENERAL DEB S PUBLICAS DETERMINARA SI ES FACTIBLE CONTINUAR CON LA OBRA EN EL CUAL LO

SO ETERA A CONSIDERACION DE "EL MUNICIPIO" Y ESTE DETERMINARA EN QUE MODALIDADE I SCRIBIRA LA OBRA. '

ASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CONTINUE CON LA OBRA, SE CONSIDERARA ENNEFICIO DE "EL MUNICIPIO", SIN COSTO ALGUNO PARA ESTE.

ECIMA CUARTA - VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECEN DESPERF~CTOS, VICIOS,

:~G~~~~AgE~Sfc~~A~~g~:ct~~~~~~~i~NgrE!;r~.E~~~OM~~Pc?~Ó'~~e~~~:J:l~REPARACION O REPOSICION INMEDI~6~¿~ ~E ~:~A c~~¡~~~;:¡,~ST:O PATENDIERE LOSSIN TENER DERECHO A RETRIB. CARGO A "EL CONTRATISTA"REQUERIMENTOS DE "EL MUNICIPCIOE'R"OE5~~:C~~~~'Lg~~'RECTAMENTEY HARA EFECTIVAENCOMENDAR TRABAJOS A UN TERLA FIANZA ESTIPULADA EN EL INCISO b) DE LA CLAUSULA QUINTA.

PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYANI LAS LIQUIDACIONES PARTICULA~E; '~LE~ONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUESIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIMCULTOS DEFECTOS IRREGULARIDADES Y/O ANOMALlASPUDIERE INCURRIR POR VICIOS O FECHA' DEL ACTA 'RECEPCION Y, POR LO TANTO "ELQUE RESULTEN DESPUES DE LA MAR LA INDEMNIZACION POR DICHOSMUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHOA DF~~;'~~ O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIERCONCEPTOS ASI COMO POR LA OBRMOMENTO.

LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DEDECIMA QUINTA.- REPARACIONES.- CUANDO CON FORME A LAS INSTRUCCIONES DEACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTip~~~6~tJ~ ~EPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS"EL MUNICIPIO" ESTE ORDENARA SU R CUALES HARA POR SU CUENTA "ELADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LO~RIBUCION ALGUNA, EN ESTE CASO "ELCONTRATISTA" SIN QUE TENGA DEREg~~A ~~~ENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTALMUNICIPIO" SI LO ESTIMA NECESARIO, P

EVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN~"'\ooI--ti~~ OBRAS CONTRATADAS EN TANTO ~~A~~ ~EÑALADO PARA LA TERMINACION DE LAS

QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR ELOBRAS PREVISTO EN LA CLAUSULA TERCERA.

9..J


FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LACOMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO."

Contrato de Obra Pública. Adjudicación directaNo de Contrato. AYTO-ENC/014/15

Clave:DRE/014/15

DECIMA SEXTA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLEDAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA CAUSEN A "EL MUNICIPIO" O A

T CEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIALAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES y

EGLAMENTOS APLICABLES.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA RECOMENDAR NISUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DELA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "ELMUNICIPIO".

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA ELRESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSASINSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLlCOS. ASI COMO CON QUIENES LES SUBMINISTRENMATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE "EL MUNICIPIO" SERA AJENO A CUALQUIERRECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

ECIMA NOVENA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 76 y7 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE ESTADO DE JALISCO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE

, L MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LAOORA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN CUALQUIERBSTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" CON 15

INCE DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "ELUNICIPIO" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA

SUSPENSION YEL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE\. ~ A "EL CONTRATISTA" PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; y

~" SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMAKCUARTA.

~t' CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINEN SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE~ A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS

EJECUTADAS Y ADEMAS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA.- SUPERVISION.- "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA..-...::;.EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS_, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" LAS OBSERVACIONES E

INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE_ QUE SE AJUSTE AL PROYECTO y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.~~ VIGESIMA PRIMERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO"

~

LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUEVAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOSLUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

~ VIGESIMA SEGUNDA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A~ TENER EN LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL~ DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADOJ' POR "EL MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL

\~ REPRESENTANTE DEL EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS'J TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS

OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE yPOR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" VERIFICARAQUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "ELCONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUALCOMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAOBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

VIGESIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LAOBRA, LO CUAL CONSISTE EN ENTREGAR FIRMADAS LAS ACTAS DE RECEPCION Y MINUTA DE

..--~B~RA POR LOS FUNCIONARIOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS,ASEGURANDOSE DE QUE SE HAYA AMORTIZADO EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPOOTORGADO, ESTO DEBERA REALIZARSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 TREINTA DIAS

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA AUTORIZADA EN EL CONTRATO PARATERMINAR LA OBRA. EN CASO DE QUE EXISTIERA RECALENDARIZACION POR CONCEPTO DE


FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN L~COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.



DIFERIMENTO EN EL PAGO DEL ANTICIPO, Y/O PRORROGAS EN TIEMPO PARA TERMINAR LAOBRA AUTORIZADA MEDIANTE FIRMAS DEL SUPERVISOR, JEFE DEL AREA y EL DIRECTOR DECONSTRUCCION, LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA SERA LA INDICADA EN LARECALENDARIZACION Y/O ULTIMA PRORROGA AUTORIZADA. SI NO SE HICIERA EN EL PLAZOSEÑALADO, "EL CONTRATISTA" CUBRIRA PENA CONVENCIONAL CONFORME A LOESTIPULADO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO. SI "EL CONTRATISTA" NOCONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN LA CLAUSULA TERCERA, CUBRIRA COMOPENA CONVENCIONAL EL 0.1% CERO PUNTO UNO POR CIENTO DIARIO, DEL IMPORTE TOTALDE LA OBRA PRESUPUESTADO, HASTA SU TERMINACION y FINIQUITO DE LA MISMA ASATISFACCION DE "EL MUNICIPIO" CUYO MONTO TOTAL NO EXCEDERA DEL 10% DIEZ PORCIENTO DEL IMPORTE DEL CONTRATO. DE CONFORMIDA CON EL ARTICULO 64 PARRAFO VII DELA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

PARA DETERMINAR LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN ENCUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O PORCUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" NO SEA IMPUTABLE A "ELCONTRATISTA".

NDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE'EL MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO

JECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

V GESIMA SEXTA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATOP DRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUECllJANDOSEA "EL MUNICIPIO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARADE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA"QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO

~~ ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. LO~ ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTIcULO 88 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO

DE JALISCO. _

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION.- PUEDE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTEESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SI SE DA CUALQUIERA DE LOSEVENTOS SIGUIENTES:

1.- SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTECONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA CLAUSULA TERCERA, Y NO EXISTAPRORROGA OTORGADA POR PARTE DE "EL MUNICIPIO".

2.- SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA AREPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA PORESCRITO COMO DEFECTIOSA O INCOMPLETA POR "EL MUNICIPIO"

3.- SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LAS OBRAS DE CONFORMIDAD CON LOESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS PORESCRITO POR "EL MUNICIPIO".

4.- SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIODE "EL MUNICIPIO". '

S.-SI "EL CONTRATISTA" SE DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN QUIEBRA OSUSPENSION DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTECONTRATO, O POR FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.- SI "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATA A CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LASOBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO SINEL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" '

7.- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALESQUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOSPARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVICION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS YOBRAS.

.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE"EL MUNICIPIO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTECONTRATO.

"Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS)"LAS CALLES' LA SALUD 4 DE JULIO, 24 DE

"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE ~~~:~lgA~~ARDO 14 DE 'FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LAFEBRERO, CONCEPCION DELGADILL 'AD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, J~L1S.CO."

COMUNID Contrato de Obra Pública. Adjudicaclon directaNo de Contrato. AYTO-ENC/014/15

Clave: DRE/014/15

9 _ SI "EL C NTRATISTA" NO CONTRATA y MANTIENE VIGENTE LAS FIANZASE'STIPULADASEN SU CARGO EN ESTE CONTRATO.

" INCUMPLA CON CUALESQUIER OBLlGACION DEL10.- CUANDO "ELACTOONOTRDAETCISUT:LESQUIERDISPOSICION QUE RESULTE APLICABLE.PRESENTE CONTR ,

SI "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION POR~~J;~~~M~~~~~~~:~~~tg~N~~¡~:~~OA~,'~STE ULTIMO ESTARA OBLIGADO A PAGAR A "EL

MUNICIPIO" POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL IGUAL ALMONTO DE LA FIANZA QUE SE REFIERE EL INCISO b) DE LA CLAUSULA QUINTA.

. CEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- "EL MUNICIPIO" RECIBIRA LAS1;~:~MtBJ~~~E~:ÉS~: CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS

MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON. LAS ESPECIFICACIONESCONVENIDAS y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

a) "EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" LA FECHA DETERMINACION DE LAS OBRAS, QUE EN NINGUN CASO SERA POSTERIOR A LAESTIPULADA EN LA CLAUSULA TERCERA.

AL TERMINO DE LA OBRA, SE LEVANTARAACTA RECEPCION, CON LO CUAL SEDARA POR TERMINADA y ENTREGADA LA OBRA, LA RECEPCION DE LAS

~[\ OBRAS y L1QUIDACIONDESU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE. S LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN

, \~ LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

~\ VIGESIMA NOVENA BIS.- RECEPCION PARCIAL DE LA OBRA.- "~L MUNICIPIO" PODRA RECIBIR\~ PARCIALMENTE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

J' a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DELOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO y PUEDA SERUTILIZADA A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "ELCONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b)

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, ENESTE CASO LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUELAS PARTES CONVENGAN, CONFORMEA LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

CUANDO "EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LACLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIALQUEDARA EN JUICIO DE ESTE y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOSQUE DECIDA RECIBIR.

e)

~'t: d) CUANDO EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.~ DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE ESTARA A LO~ DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

f\ EN LA FECHA DE LA ENTREGA PARCIAL, SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LA CUAL SE~ DARA POR ENTREGADA LA OBRA. DESCRIBIENDOSE, EN SU CASO, EL AVANCE DE LA MISMA,.~ LOS FALTANTES y DEFECTOS QUE SE DETECTEN DURANTE LA INSPECCION PREVIA A LA\D ENTREGA. LA RECEPCION PARCIAL DE LAS OBRAS y LA L1QUIDACION DE SU IMPORTE, SE~ EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE

~ SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS y EFECTUARSE LAL1QUIDACIONCORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLlGACIONO RESPONSABILIDAD PARA CON "EL MUNICIPIO" A CARGO DE "EL CONTRATISTA", ELIMPORTE DE LAS MISMAS SE DESCONTARA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSE POR "ELMUNICIPIO", y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA ESTIPULADA POR ELINCISO a) O b) DE LA CLAUSULA QUINTA, SEGÚN CORRESPONDA.

TRIGESIMA PRIMERA.- REINTEGRO DE ANTICIPO.- CUANDO POR CAUSA INJUSTIFICADA O PORRESCISION DE CONTRATO "EL CONTRATISTA" DEJASE DE AMORTIZAR EL ANTICIPO

\~,__~ ORGADO, SE SUJETARA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 194 DE LA LEY DE OBRAPUBLI A DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL CUAL INDICA QUE DEBE REINTEGRARSE EN UNPLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DERESCISION, DE NO SER ASI, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA DERECARGO QUE SE ESTABLEZCA EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. LOS GASTOSFINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR

, ' "Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS)""CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE

FEBRERO, OONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LACOMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DlAZ, JALISCO,"



OlAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LACANTIDAD A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE. NO APLICA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE SUJETE ALAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE SEAN APLICABLES ALPRESENTE ACTO.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN ALA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONTRATO LO CELEBRARAN SIN COACCION,DOLO, VIOLENCIA, LESION O MALA FE QUE PUDIERA AFECTAR DE NULIDAD LA VOLUNTAD DELAS PARTES EN EL CONTRATO.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LORATIFICAN Y FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO EL DIA 02 DEMARZO DEL 2015, DOS MIL QUINCE.

<?-'E:.SID-Q r.§> MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO":

,:::9(;]

PROFA. MARIAGUADALUP.liio......iIiHtJ~

PRESIDENTE MUNICIPAL

aNtY.u;~DO DE LA~~. HACIENDA

DIRECTOR DE OBRASPUBLICAS

LOvyQ HO'l'f/o¿7: 1(6.:)Q.S

C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

TESTIGOS

TEC.G(2;LGADI;¡¿LADEZ

ARQ.EMMANUELMENDOZALOPEZ


FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN L~COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

Contratode ObraPública.AdjudicacióndirectaNode Contrato.AYTO-ENC/014/15

Clave: DRE/014/15

DENTRO DE LOS 3 TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL INICIO DE LAS PLATICAS RESPECTIVAS,"EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO E IMPONER LASSANCIONES QUE RESULTEN APLICABLES.

CUARTA.- ANTICIPOS.- "EL CONTRATISTA" RECIBIRA DE "EL MUNICIPIO" UN 25% VEINTICINCOPOR CIENTO DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA Y LA ADQUISICION DE MATERIALES,MISMOS QUE SE IRAN AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LASESTIMACIONES PRESENTADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SE DESTINARA A LAADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON ELARTICULO 190, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. NO APLICA.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA CAUSA DE DIFERIMENTO, CIRCUNSTANCIAQUE PODRA DAR MOTIVO A DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIONPACTADO, EN CUYO CASO, DEBERA FORMALIZARSE MEDIANTE SOLICITUD EN VIA DEINFORME LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR ENCONCORDANCIA CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 191 DE LA LEY DE OBRA PUBLICADEL ESTADO DE JALISCO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN LOS TERMINOS MAS AMPLIOS, APRESENTAR LA SOLICITUD DE PROGRAMACION DE INICIO, ANTE EL AREA DE ESTIMACIONES,EN UN PLAZO MAXIMO DE 7 SIETE DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE FUEENTREGADO EL ANTICIPO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, ANEXADO A DICHA SOLICITUD,COPIA DE DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO. LA FALTA U OMISION DE LA ANTERIORDISPOSICION SERA MOTIVO PARA CONSIDERAR COMO FECHA DE INICIO LA ESTABLECIDA ENLA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" TIENE UN PLAZO DE 7 SIETE DIAS HABILES PARA PRESENTAR LADOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, CONTADOS A PARTIR DE LAFIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. EL ATRASO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SECONSIDERARA IMPUTABLE AL CONTRATISTA Y NO PROCEDERA EL DIFERIMENTO, Y POR LOTANTO, DEBERA INICIAR LA OBRA EN FECHA PREVIAMENTE ESTABLECIDA EN ESTEINSTRUMENTO CON O SIN ANTICIPO LIBERADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.

UINTA.- FIANZAS DE GARANTIA. "EL CONTRATISTA", DEBERA OTORGAR GARANTIAS EN LAPLlCACIÓN DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY DE

RA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DE ANTICIPO "EL CONTRATISTA".- OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA PORINSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIOENCARNACION DE DIAZ, JALLlSCO, POR EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 100% DELMONTO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO LA CUALGARANTICE LA CORRECTA INVERSION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO, FiANZA QUEESTARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPORTETOTAL DEL REFERIDO ANTICIPO A SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO". NO APLICA.

B) DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS y DEFECTOS.- PARA GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADESDERIVADAS DE ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OTORGAR UNAFIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DEL CONTRATO. LA FIANZA SE TRAMITARA ATRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER, CUANDOMENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: "LA INSTITUCION AFIANZADORA SE OBLIGAA PAGAR A "EL MUNICIPIO" EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE ESTIPULADO EN LACLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO EN CASO DE QUE LA CONTRATISTAINCUMPLA CUALESQUIER OBLlGACION A SU CARGO DERIVADA DE ESTE CONTRATO OBIEN CUALQUIER OTRA DISPOSICION APLICABLE, DEBIENDOSE SOMETER A LACOMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. DICHAFIANZA ESTARA VIGENTE APARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTECONTRATO Y HASTA EL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DE "ELMUNICIPIO". UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA Y RECIBIDA

OR "EL MUNICIPIO" MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA DEECEPCION, EXISTIRA NOVACION EN LOS ALCANCES DE DICHA FIANZA, QUE SERVIRA

PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA OBRA REALIZADA MISMAUE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE

RECEPCION DE LA OBRA, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y CUBRIRLAS EROGACIONES QUE "EL MUNICIPIO" TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS Y

~..,..-t--- VICIOS OCULTOS O CUALQUIER IRREGULARIDAD O ANOMALlA QUE RESULTE DE LAOBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

EN EL TEXTO DE LAS FIANZAS SE ESTIPULARA EXPRESAMENTE QUE LA AFIANZADORA NOPODRA CANCELAR LAS MISMAS SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DELMUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

J'

IH. A Y U N TA M t EN T O 1:01:2:-1:01;

Encarnación de DíazUN GOBIERNO QUE DA CONFIANZA

~~\~ObroAÚbIlCO~



13. FIANZA DE GARANTIA DEANTICIPO CUMPLIMIENTO,

VICIOS OCULTOS


\\

/ \

fi1. ACE Fianzas Monterrey/

"

pira verificar los datos de la presente póliza de fianza,usted puede acceder a www.aceflanzasmonterrey.com

o comunicarse a los teléfonos 01 80001 825432VALIDA'

)

/)

/

/

POLlZA DE FIA~FIADO

27·07-2015)

/ I MONTODEFIANZA / I MONEDA I NO. DEFIANZA I INC,LUSION ENDOSO

k 45,300,00 '1 \ PESOS 1Els7450 '-o 0000

ACE Fianzas Monterrey, s.Á" con domicilio en Av. Paseo de la ~efonma No. 250 Piso 15 "Torre Nlza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600,MéxicoD.F; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Felleral por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los ténminos de los artículos110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 45,300.00CUARENTAy CINCOMIL TRESCIENTOSPESOS00/100 M.N»; //

INICIODE V1GENCIA: 27/07/2015 AL: 2610712017

/ \Por: LAURA ~LENA MARTlNEZ ROJAS .Dirección: CALLÉ IGNACIO ALLENDE NUMERO 6, COLONIA INDEPENDENCIA, LOS SAUCES, JALISCO, MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO

/J! ~ ( \ '\\Anle: -MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO f \ \

Direcci6n: CALLE CONSTITlJCION, PALACIO MUNICIPAL, SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LA SALUD, 4 lOE JULIO, 24 DE FEBRERO,CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GUARDADO, ¡4 D~ FEBRERO Y 5 DE Mj/YO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DEDIAZ, JALISCO". "<,

\

-'ANTE A FAVOR DE "MUNICIPIO DE ENC~NACION DE DIAZ, JALISCO"

POR "LAURA "PA'RA'q_ARANTIZAR ELENA MARTINEZ ROJAS. ". CON DOMICILIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE NO. '6, COLONIA\ INDEPENDENCIA, LOS SAUCES, JALISCO~ MUNCIPIO DE ENCA~NACION DE DIAZ, JAL~SCO y R.F.C. MARL7807047HE, PARA

RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE ly"i:CIOSOCULTOS O DE iUALQUIEROTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJErUCION DEL CONTRATO DE OBRA ,UBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PORTIEMPO DETERMINADO NUMERO AYTO-ENC/14/15, RELATIVO A LOS 'TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION! DELGADILLO, JUAN GUARDAD~.14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL ¡ÉCUAN, ENCARNACION~~E DIAZ, JALISCO". CON UN MONTO TOTALEJERC~DO DE $453,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTi Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA EJE~TAR LOS TRABAJOSDE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAc);EYSANITARIO EN LAS CALLES LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO,CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GUARDADO, \4 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD'DE EL TECUAN, ENCARNACION DEDIAZ, JALISCO". SEÑALADOS EN LA CLAySUL~PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE CONSTITUYE POR\EL 10% (DIEZ/POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $4\5,300.00 (CUARENTAy)CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00;1100 M/N.) INCLU¡YE I.V.A. ESTA FIANZA PERMANECERA EN VI~OR A PARTIR\ DE LAFECHA DEL ACTA DE RECEPCION EN LA QUE CONSTA F9Rl:!.ALMENTELA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y HASTA POR 24(VEINTICUATRO) MESES POSTERIORES, Y EN CASO DE;NO HABER INCONFORMIDAD DE "MUINICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ,JALISCO", LA AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERRE~, S.A., PROCEDERA A SU CANCE~ACION AUTOMATICA. EN CASO DEPRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO YPOR ESCRITO A LA CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA At~ FIANZAS MONTERREY, S.A., PARA LO CUAL L~IGENCIA DE LAFIANZA SEGUlRA SUBSISTENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SEINTERíONGAN HASTA QUE SE DICTE~RESOLucION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPET~TE.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE~OBRAS PUBLrCAS EN EL ESTADO DE JALISCO, ,SUREG~MENTO Y DEMAS DISPOSICIONES EN LA MATERI~, ACE FIANZAS MONTERREY, S,.A. ACEPTA EX7RESAMENTE CONTINUARGARANTIZANDO EL CREDITO A QUE ESTA SE REFIERE! AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRO~ROGAS O ESPERAS ALDEUDOR PARA EL CUMPLIMIENT015E LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. ACE FIANZAS MONTERRE\,S.N., ACEPTAEXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO Df E~ECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 282,291, 2~3, ~78 DE ~ALEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y ¡DE FIAN?ASjEN VIGOR, ASI MISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA ELARTICULO 179 DE LA CITADA LEY. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY

'DE--- INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, INCLU'YENDO LAS REFORMAS Y ADICIONES A DICHO ORDENAMIENTO,

PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FED~RACION DEL 3 ,DE ENERO DE 1997, ASI COMO LO ESTABLE~\O! EN EL

Expedido en: OFICINA: 00603; AGUASCALlENTE7i AGUASCALlENTEJ

EXPEDICION

//

b

(

ACE Fianzas Monterrey,S.A. SESUJETAA LA LEY DE INSTITUCIONESDESEGUROSY DE FIANZASY EN ESPECIALA LAS DISPOSICIONESCONTENIDASENEL CAPITULODE PROCEDIMIENTOSPARALAtTERPRETACION y CUMPLIMIENTODELA(S) OBLtGACION(ES)¡QUEESTAPOL~~IGNA.

(!;/f' ! 1111j

RAMONGERARDOARMAS GUERRAAAGR680204J55

\ FIRMADIGITALACE Fianzas Montm.eYJ S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, lOS PAGOS DEBERAN HACERSE Ah'RAva;s 9CSUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ'SER NOMINAnVO y A FAVOR DEACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGOQUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS. \ " -

ESTEDOCUMENTONOES VALIDOSI PRESE~TATACHADU'3ASO ENMENDADURAS. Consulte nuestro aviso de prívacidad en:RV 09 94 D1-002XMIEMBRODE LAASOCIACIONDE COMPANIASAFIANZADORASDE MEXICO,AC. www.acefianzasmonterrey.cqm LINEA DE VALlDACION

11~líl~IiII¡lliWÜfE::~'~'."M'm_m'"" .: ~M'~" ,:~'" .Wi'j", tss.:~":~::.~,: C9Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente. ¡

Registroante la ComisiónNacionalde Segurosy Fianzas,connúmeroRESP-FOOO9-0013-2015de fecha9 de abril de ~015

Pági!'!) de3 J

(

(/\ \/ J

\ \ ~

<,

/

_(\ \ I(

/ ,)(

)

~ ( ----

\...- .. --- \ /" /

~ \ ) ,

\ J

\

\~

(

/----.:

("

I1) I

/

r: /

\

(

. I

i '-

\I

)J. )

r:

J

.:>

¡f\---

\,"

\

1 ~I(

'"\../> 1,

~ 1(

. \./,

) \ ';. /I ) -.,

'" ~I

/: ( \

( <, "

\ [I~

(

/

\ \

-: ---\------ ) (

( -> "

---'\

//(

I -,

((

\~ -: )

I( 1

./\I ~

(

<,

/ \-:

\ \, (

,,~ /--¡\ \ \-

/ /

r>/1

-:)

j

Il ,)

r

/'

\\\ (

-....

'-\

~\.\ . \ . . .-.' .-

)(

\

(

/'m.'ACE Fianzas Monterreyl )

\\

Paraverificar los datos de la presente póliza de fianza,usted puede acceder a wwk.aceflanzasmonterrey,éom

o comunlcar~e a los lel6fO),os01 800 01 825432/ / VALIDA

, )I

_)

i

/POLIZA DE FIANZA EXPEDICION

<, <; !\__FIADO 27-07-2015

) »: . I MON:~::.:~ANZA I Mp~::~A r NO'1::~;ONZA I INCL~SION I ENo~~:O

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600,MéxicoD.F; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobie,mo,Federal por conducto\de la Secretaría de Hacienda y CréditoFúblico en los términos de los artículos110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fíadoralhasta el monto dé: 45,300.00CUARENTAY CINCOMILJRESCIENTOSPESOS00/100M.N.\ f

___...----

INICIODE VIGENCIA: 27/07/2015AL: 26/07/2017(

Por: LAURA_aENA MARTINEZ ROJASDirección: ~LE IGNACIO ALLENDE NUMERO 6, COLONIA INDEPENDENCIA, LOS SAUCES, JALISCO, MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO

Ante: MUNICIPIO DE EN6ARNACION DE DIAZ, JALISCODirección: CALLE CONSTITUCION, PALACIO MUNICIPAL, SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

-. __/'

OFIC}O NUMERO 366-III-1814 DE FECHA 9 DE ABRIL DE 1997, EMITIDO POR LA DIRECCIONVALORES DE LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

GENERAL DE SEGUROSI

---------- ,F)N DE TEXTO ----------

\ / /-,

) ~ \'1 ) /\

/",

'"I

\'--t )'<,

\ \. ! \j

\

~\ I

~"'\ /.s-:

~------~I .:. \

'iJ

./

/\

( '/\

<,-:\

/

-----\!

\ J

-----Expedidoen: OFICINA: OOJ03:AGUASCALlENTES, AGUASCA~IENTES

ACE Fianzas Monterrey, S/A. SE SUJETA A LA LEY DE It-!STJTUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN El CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA

r: \"~"~O"~'OO_.""O"'''''~~'O'.'~ \ \ \ ~ 1111

.J ,) FrMA DIGITALACE FI.nzal Monterrey, sl.POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO"EN TODO CASO, LOS PA9QS DEBERAN HACERSE A TRAVÉS DESUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO YA FAVOR DE ACE FI.nzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGOQUE CONTRAVENGA lO~NTER10R NO S RÁ RECONOCIDO POR ESTA INSnTuctóN DE FIANZAS.

RAMON GERARDO ARMAS GUERRAAAGR680204J55

) /

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. Gonsulte nuestro aviso de privacidad en:RV ~ 94 D1-002)(MI,EMBRODE LAASOCIACIONDE COMP~IAS AFIANZADORASDE MEXICO,A.C. www.acefianzasmonterrey.com

I~i~I·~II~~~lili~~r~~¡III~rl]I~I~fl~r~rr.Y,S.A. \

Este documento es una representación 'rátiCa de una póliza emitida en términos de las disposiCiones en matena deComercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

\ Registroante la ComisiónNacionalde Segurosy Fianzas,con númeroRESP-F0009-0013-2015dé'fecha9 de abril de 2015

\Página 2 de 3

LINEA DE VALlDACION

09167745 C9

/

/

y

j

\

/ __

)

I

\ \ 1,

-.) ~ )/

/$~( \

,

\

-----,

) / '\.

Irx.,

í\-----

J\ r- { \ "\

\ \ (,..-..~,

"<, /"", -"

J

~/ ¡f"

)-,

(/,\\

~\ -(\

/ ,II

/\ -I

\

1" / \ ~ \ --

r /

I \ \ (

"\_ :~ V \

I! -,/

r\

\

J ( I

-\ \; \

(\

i=-, J ~

~

~/"'---.

(

! '$

I(1

\ \

'1

'\

~ (1

~

\' // 7

\\ \

( \(

!/

,/l

( íj(¡

)

\\

I

(\ ----- ~( \ ) --- (_'\ \( ¡ (

I I~ 'IJ,.\

\ \ (!

------j- \ _......__

\

\ !~--~

\

'_/

-1.(

\ -:)

\,\ \ \'

J \ <, \

~(

~-~ .. ~-Ii iiIiIIIIiíIiII liIi

\ (

Monterrey NORMAS REGULADORAS PARA LAS FIANZAS/ "- I

/

/

~

7.

_)

8.

(' ---9.

10.

\-

Fianzas

1. Los términos de esta póliz ceben ser claros y precisos en íos que consten conexactitud el monto de la Fianza, norrlbre completo DEL ILOS) BENfFICIARIO(S) y ELDE (LOS)FIADO(S):la obligación pri~~al Afianzada y la de la Afianzadora con suspropias estipulaciones. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.(LlSF). ( jEl original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento odisminución de su monto, las prórrqgas de su vigencia o cualquier otra modificació~

\ deberá (n) conservarlos EL (LOS)(BENEFICIARIO(S)y deberá presentarlos para el\ ejercicio de sus derechos ant~. las autoridades competentes. La devolución de la

póliza a la Afianzadora es presu~ión legal de extinción de la Fianza y de liberaciónde las obligaciones en ella contraídas, salvo prueba en'cQntrario. Art. 166 de laL.I.S.F.Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comerciopara todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S),FIAIilO(S),SOLl~ITANTE(S),CONTRAFIADPR(ES)O COOBLlGADO(S)SOLlDARIO(S)a favor de laAfianzadora, con excepción ~e la garantía hipotecaria que por la Fianza hayaotorgado, y estarán regidos por la L.l.S.F. y,en lo que no prevea por la legislaciónmercantil y por el Título Decimotercero de.la Parte Segunda del Libro Cuarto delCódigo Civil Federal (C.C.F.I, re~vo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 L.I.S.F.El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la mis ma seestablezcan. \

denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha d, su exigibilidad, deacuerdo con el Art. 283 de la U.S.F. y su pago se hará en monedanacional al valorque dichas unidades de Inversión tengan a la fech~n que se efectúe el mismo. Alrespecto, la afianzadora pagará un interés moratoria sobre la ob(gaCióndenominada en unidades de iñversión conforme a los dispuesto en el párrafoanterior, cuya tasa será igual al resuJlado de multiplicar por 1.25 el costo decaptación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de lisinstituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en elDiario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en queexista mora. Los intereses moratorias se generarán por día, a partir de la fecha delvencimiento de los plazos referidos y hastael día i~ediato anterior a aquél en que-se-etectúeel pago. Para su cálculo, las tasas de referencia deber~'n dividirse entretrescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el 'mero de días

-----correspondientes a los meses en los que persista JI incumplimiento.16. La Afianzadora podr~ constituirse en parte y/gozará de todos los derechos

inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos,juiciqs u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza~~qdO lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como enI~s procesos que se sigan AL FIADOpor las responsabilidades que h~a garantizado.A petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para queéste a sus resultas. Art. 287 de la U.S.F. ~ / \I:ncasos de quiebra, sus~ensión de pagos, concurso, liquidacion de los deudorest'0r ~mas de la Fianza, la Afianzadora estará en la misma posición y con los mismosprivilegios que tiene las instituciones de Crédito por los créditos derivados de susoperaciones directas.Cuando la Fianza sea a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación, delDi'frito Federal, de los Estados o de los Municipios, y que se reclamare, laAfi nzadora tendrá dereS]J.(vaexaminar 101,libros y cuentas donde ¡iÍparezcan lare ppnsabilidad imputada AL (LOS)FIADO(S). ILas oficinas y las autorid~des dependientes de los Poderes de la Federació? delDistrito Federal de los Est~dos y de los Municipios están obligados a proporcionara la Afianzadora los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales yeconómicos de quienes le hayan solicitado la Fianza y de informarle sobre la .situación del asunto sea judicial, administrativa o de otfa naturaleza para el que sehaya otorgado u de acordar, dentro de I~s quince días siguientes la solicitud decancelación de la Fianza Art. 293 de la L.l.SJ.La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzasque expida Art.16 de la L.I.S.F.La~ Autoridades Administrativas o Judiciales, Federales, Estatales b Municipales \

",están obligadas a admilir las Fianzasde las Instituciones Autorizadas por el GobiernoFederal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificarla ni exigirlaque la compruebe, ni la constitución de depósito, ni otorgamiento de Fianza, nicomprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia ju1ídiCayserá suficiente para que~s acepten que la póliza este firmada por las personas·autOrizadas por el Consejo de Administración dNa Afianzadora y cuya firma

~17.

\1)) 18.

)9.

21.

)

I(

I

(

/

11. Cuando la fianza sea a favor de particulares podrán reclamar su pago ante los aparezca publicada en el Diario Oficial de la Federación por orden de la ComisiónTribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los arículos 279 Nacional de Seguros y FianzasArt. 18 de la L.I.SJ.y 280 de la U.S.F. Independientemente de ello, para los casos de consultas o 22. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzasque otorguen las Afianzadoras \reclamaciones, los que firman el presente documento como solicitantes, fiados ~-- autorizadas por el Gobierno Fe'deralque el que señalen para depósitos de dinero uI 'yobligados solidarios, podrá!\acudir ante la Unidad Especializad~ de Atenciónde otras formas de garantía. Art. 18 de la L.I.SJ. \Consultas y Quejas de ACE fianzas Monterrey, S.~ llamada Area de Atención 23. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones yPersonalizada a Cliente~APC), o bien, ante la Comisión Nacional para la Protección privilegios de (los) acreedoríesl-aquieR~s) se le(s) haYéYPagado,relacionados cony Defensa al Usuario de Servicios Financieros. / la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (losl

12. Si optaren por reclamar su pago ante la Afianzadora deberán requerirlo por escrito acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones yen su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S)Art. 177 de la US.F. y 2830 Y

\ dé 30 días hábiles para hacer el pago si procede Art. 279 de 1<1 L.l.S.F. 2845 C.C.DJ.P.T.R.M.F. /.

13. Si la Fianza garantiza obligaciones fiscales .federales por terce~s s~.~r,ocedimiento( 24. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fech<j..d~reclamo, número fianza, fechade cobro está regido por el Art. 143 del Codlgo Fiscal de la Federaclon. de expedición de fianza, mo~o de fianza, nombre o denominación del fiado y del

----Í4. Si la Fianzaes ¡'¡;;or de la Federación, del Eli-sttitoFederal de los Estado] y_delos beneficiario, del represElntant~, ~n su caso,(qomicilio del beneficiario para oír y/ MunicipililS,su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la L.I.S.F. / \recibir notificaciones, descripción de'ebligación garantizada, referencia del contrato

15. 'Si,la Afianzad9ra no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando laexigibles, e~(ará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su / documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nc"ca podrá serObligación de acuerdo a~¡siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se superior al monto de la fianza (C.U.S.F. Capítulo 4.2.8 ¡aCCión VIIII. ' v

En términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sal~o pacte;¡'e~ contrario en el anverso de la presente, el incumplimiento de la obligación se acreditaráacompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesários para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación gara~tizada en términos delartículo 279 de la Ley. En el caso de que el beneficiario sea la Federación, el Distrito\Federal, los Estados y los Muricipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales,reglamentarias y administrativas aplicables. _/

Registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con número RESP-F0009.Q013·2015 de fecha 9 de abril de 2015

2.

3.

4.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de créditoo préstamos en dinero. \ <,

La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y exclusión a los que serefieren los-Arts, 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aún cuando elAcreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES)FIADO(S)el cumplimientode la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justifi/ada en elJuicio promovido en su contra. Art. 178 de la L.I.S.F. \

\ ,

La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS)ACREEDO(ES)BENEFIC~RIO(S)concede(n) AL (LOS) FIADO(S)prórroga o espera sinconsentimiento por'escrito de la Afianzad6ra: Art. 179 de la L.I.S.F.. ILa novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadorano da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianzala obligación novatoria. Art. 2220 del C.C.F.La quita o pago parcial de la Obligación principal afianzada reducéÍa Fianza en lamisma proporción y la extingue si por esa causa dicha Obligación principal fiaba

\queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.Las acciones de los &~eficiarios de la fianza en contra de la"Aftanzadora caducanen 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible laobligación. Una vez presentada la reclam ación, habrá nacido su derecho para hacerefectiva la póliza, la cual quedará sujeta ~-fa-prescripción. La Afianzadora se;liberará (por prescripción cuando transcurra el plazo legarpara que prescri~a la obligación oel de tres años, lo q~esulte menor. Cualquier requerimiento ~to de pago~chopor el beneficiario a la añanzadora,interrumpe la prescripción salvo que resulte

6.

improcedente.

( I

Página 3 de 3(

I--t-'

\

/)/ (<, ----

/ ("~\

I

\<,

) ---- ~I\\) , ._

J---./

/ \<, "'yl

') \

~.

\.,_-....__

'1$/) -,

..__

I / (" $<,

\\_

\

\I

,,/

J/'

f\

'\( \,.--

/,

/

----\ J

. I

/

/'

1, ~" .•/1

\'I

(

r· ( /'

l

/'

) \

,/

~!

, (

\\, ~~7

í \

\ --"

, ) t.--/

~\r:

\ /

.>

\ I¡

~ (

\\/

~(-,

\

(-J !)

\."-._

__./ ,

\

'\\

(I\

/ )

) ~

-+r-;\.

(1

(

\

/\

¡ ,

\

(

)

,(! !I

\ \ <,

1

J '""'--\

\

/

), )

/

l~

\\-,(

----~

\1)

/

(

-,\ \

(\ I

'\ /

--/

)

JI\

-.

\J-----.

\

11.'-o

\

.1

ace fianzas mooterrey)

Para verificar'¡~~_datos de la preJé~te póliza de fianzas, /usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com

o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432VALIDAm.

/

Antes: FianzasMonterrey, S.A. \/

I I

\POLIZA DE FIANZA

BENEFICIARIOE~EDICION

/02-03-2015

ACE Fianzas Monterrey, S.A., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enlos términos de los artículos 60. Y 60. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye fiadora hasta etmonto de: 45,300.00CUARENTAY CINCOMILTRESCIENTOSPESOS00/100M.N. \

Por: LAURAELENAMARTlNEZROJ~/

MONTODE FIANZA

45300.00 IMONEIYA

PESOS INO, DE FIAN~ I INCLUSION

1612762 / oENDOSO

0000

RAMONGERARDOARMASGUERRAAAGR680204J55

\

\Ante: MUNICíplODE ENCARNACIONDE DIAl, JALISCO

/

ANTE EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, J<ALISCO,

~" PARA GARANTIZAR POR "LAURA ELENA MARTINE.rjOJAS" ,~N DOMicILIO EN CALLE -;;:ACIO ALLEND4E NU,MERO 6, COLONIAINDEPENDENCIA, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO: MARL7807047H2, EL

T~U~~IMfENTO DE;TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE OBRAPUBLICA A PREC10S UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO AYTO-ENC/014/15, QUE CELEBRO CON EL MuNICIPIO DEENCAR~ACION DE DIAZ, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS, L,A.E, FELIPE DE (JESUS ROMOCUELLAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSE DE JESUS SAENZ GUTIERREZ, SINDICO MUNICIPAL, L.C.P. JAVIERGUILLERM~ ROMO PARADA, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PROFA. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ZARCO,SECRETA~IO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL C. ROLANDO IBARRA LARA, CONTRALOR MUNICIPAL Y EL ING. ARQ. ROBERTOMORENO CASILLAS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES~ RESPECTIVAMENTE, CON FECHA 02 ~ARZO DE 2015,RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE\·SANITARIO EN LAS CALLES: LA~LUD, 4 DE JULIO, 24 DEFEBRERO~ CONCEPCION DELGADILLO, ~UAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN,ENCARNA<;¡rONDE DIAZ, JALISCO", DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CALENDARIO DE OBRA, PRECIOS

__) UNITARIÓS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS Y ACEPTADAS POR EL PROPIO CONTRATISTA DENTRO DELPROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE OBRA, DE~AHOGADO POR "EL MUNICIPIO" LOS CUALES SE DAN POR REPRODUCIDQ.:¡_COMOSI A LA LETRA SE INSERTA~N~ ESTIMACIONES QUE FUERON APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTEMUNICIPIO Y EL CUAL SE ANEXA AL PRESENTE INSTRUMENTO, SEÑALADA EN ~A CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATOMENCIONADO, DEL CUAL LA COMPAÑIA AFJANZADORA HA RECIBIDO UN EJEMPLAR, CON IMPORTE TOTAL DE $453,000.00(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES M;rL PESOS 00/100 M.N.) jÑfi.·{/YENDOEL IM~UESTO AL VALOR AGREGA00.

LA PRESENTE FIANZA SE EfPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EN EL ESTADO PEJALISCO, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA, Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE LAS OBRAS MATERIADEL CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU\_TOTALIDAD. ACE FIANZAS MONTERREY, S. A., EXPRESAMENTE DECLARA: A)

'QUE LA FIANZA-SE OTORGA ATENDIENDO A TODlIs LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR Lf' EJECUCIONTOTAL DE LOS TRABAJOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON~A AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA. B)QUE LA FIANZA PERMANEC~RA EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO Y HAST~POR UN AÑO POSTERIOR,CANCELA~~OSE CON EL CONSE~TIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE E~CARNACION DE DIAZ, JALISCO, O LACOMPROBAG:ION DE QUE SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION AFIANZADA. \C) ACE V'ÁNZAS MONTERREY, S. 'A., SE SOMETEEXPRESAM~TE AL PROCEDIMDENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DEINSTITUC~ONES DE FIANZAS EN VIGOR.

~A POLIZA SE SUSCRIBE 'DE ACUERDO AL CONTENIDO DEL OFICIO 366-III-1814 DEL 9 DE ABRIL DE 1997,LA DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y VALORES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

EMITIDO POR \---------- FIN DE TEXTO /

\

Expedidoen:/OFICINA:00603;AGUASCALlENTE~GUASCALlENTES _ / -'.

ACE Fianzas Monterrey SA se SUJETAA LA LEY FEDERALDE INSTITUCIONESDE FIANZASY EN ESPECIALA LAS OISPOSICIONESioNTENID~S EN EL CAPITULPDe PROCEDIMIENTOSPARA LAINTERPRETACIONy CUMPLIMIENTODE LAIS) OBLIGACION(ES)QUEESTAPOLIZA CONSIGNA.SOMETlENoOSEEN CASO DEJUICIOA LA JURI~DICCIONDE LOST~IBUNALES DE LA CIUDADDE MONTERREYN.L..'~'~?'-'" <, (ESTEDOCUMENTONO ESVALIDOSI PRESENTATACHADURASO ENMENDADURAS.RV 09 94 D1-002XMIEMBRODE LAASOCIACIONDE COMPAÑIASAFIANZADORASDE MEXICO,A.c.R.F.C.FM0930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, SAo

IIIIIIIIIUII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIII

nuestro aviso de privacldad en:www.acefianzasmonterrey.com

"~INEA DE VALlDACION

~9164176 65

59216101

o '"J: 9' '"J: e6 gg.14>l:IaNOO'ON

\ Registroante la ComisiónNacionalde Segurosy Fianzas.medianteOficioNo.06-367-11-1.3/10624de fecha 12de septiembrede 2011./ (1

<, NORMAS REGULADORAS PÁRA LAS FIANZAS

(1. Los términos de esta póliza deben ser qleros y precisos en los que cq_~~ten

\

con exactitud el monto de la Fial)2a, nombre completo DEL It0S)BENEFICIARIO(S) y EL DE (LOS FIADO(S): la obligación principalAfianzada yrI1l de la Afianzadora con sus propias estipulaciones. Art. 117de la Ley Federarde Instituciones de Fianzas (L.F.1.F.).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumentoo disminución de su monto, las prórroga~ de su vigencia o cualquier otra

Irmodificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) ydeberá presentarlos p~ra el ejercicio de sus derechos ante las autoridadescompetentes. La devólución de la póliza a la Afianzadora es presunciónlegal de extinción de la Fianza y de libera~ de las obligaciones en ellacontraídas, salvo prueba en contrario. Art. 117 d'~~L.F.I.F.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos decomercio para todos los ~que en ella intervengarv,'Séa comoBENEFICIA~IO(S), FIADO(S), SOLlCITANTE(S),. CON,TRAFIADOR(ES)._oCOOBLlG-ADQ(S)SOLlDARIO(S) a favor de la AflanzadCilra, coiÍéxcepclonde la garantía hipotecaria que por la Fianza hayan otorgado, y estaránregidos por la L.F.~F. y en lo que no provea por la legislación mercantil y

(' PGr-el\TituIO Decimotercero de la Parte Segunda del L~O Cuarto delCódigo Civil Federal (C.CJ.), relfÍvo a la Fianzacivñ. Art. 2 y 113 Y.l-.F.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la mismase establezcan.

5. La Fianza conteriidaen esta póliza.es nula si garantiza el pago de títulosde crédito o préstamos en dinero.

6. La Afianzadora está excluida de I~s beneficios de orden y de excusión alos que se ¡refieren los Arts. 281~ y 2815 del C.C.F. La Fianza no seextinguirá abn cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS)

'\ DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principalafianzada o pejare de promover sin cansa Justificada en el Juiciopromovido en/su contra. Art. q8 de la L.F.l.F. \ r;

7. La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza..se extinguirá si EL~\(LOS) ACR~DOR(ES) I BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS)

FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por e~ito de la

(Afianzadora. Art. 119 de la LJ.IJ. \

8. La novación.dé la ~bligación principalafianzada extinguirá la Fianza si laAfianzadora no da ~u consentimiento para esa novaciórl\y para garantizarcon la misma Fianza la obligaciónl novatoria. Art. 2220 del C.C,F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reaUce laFianza en la misma proporción y la extingue si por esa c~usa dicha

.1 obligación, principal fiada queda sujeta a nuevos graváh¡enes ycondicion~s. Art. 2847 del C,C.F. ¡

10. Las acciones de los beneficiarios de la fianz en contra de la afianzadoracaducan en 180 días nat~rales contados desde el día en que se hayahecho exigible la obligación. Una vez presentada la reclamación, habránacido su derecho para hacer efectiva la póliza, la cual quedará sujeta a laprescripción. La afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurrael plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo queresulte menor. Cualquier requerimiento escrito de pago hecho por el

\ beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte- improcedei1\e.

11. Cuando la fia"'za sea a favor de particulares podrán reclamar su pago antelos tribunales federales o comunes en términos de lo dispuesto por losartículos 93 y 94 de la LJ.IJ. Independientemente de ello, para los casosde consultas o reclamaciones, los que firman el presente documento comosolicitantes, fiados u obligados solidarios, podrán acudir ante la UnidadEspecializada d~ Atención de coh~ltas y Quejas de ACE\Fianzas Monterrey,S.A., llamada Area de Atencióh ¡Personalizada a Clientes (A~C), o bien,ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ~uarios deServicios Financieros enIIOStérminos de la Ley de ProteccióíÍ y Clefensa alUsuario de Servicios Fimlncieros, J

Si optaren por reclamar su pago ante la afianzadora deberán requerirlo porescrito en su oficina matriz.,_ sucursales y oficinas de servicio quiendispondrá de un plazo de 30 díaSliábiles pa~a hacer el pago si procede Art.93 de la L.F.1.F.

13. Si la Fianza garantiza obligaciones fiscales federales por terceros suprocedimiento de cobro estará re~o por el Art. 143 del Código Fiscal de laFederación.

14. SI la Fianza es a favor de la FederaCión, del Distrito Federal dé los )'- Estados y de los MuniCIpIos, su procedlmle~to '<;lecobro se hará confJrme

al Art. 9~ de la L.F.1.F. 115. SI la 1lflanz)¡dora no cumple con las obllgac ones asumidas en la póliza al

\ h~fers~ exigibles, estará obligad!. aún CU~dO la reclamaCión sea

'-..

/

/ 12'.

extraiudicial, a cubrir su ob~ción de acuerdo a lo siguiente: Las_A>bligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de

inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 95bis de la L.F.I.F. y su pago se hará en moneda nacional al valor quedichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe elmismo. Al respecto, la añenzadora pagará un interés moratorio sobre laobligacióndenominada en u,nidades de inversión conforme a lo dispuestoen el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por1.25 el costo de caótación a plazo de pasivos denominados en unidades

de inversión de. las instituciones de. banca múl{iflle del.país, publicado porel Banco de México en el Diario Oñcial de la Federación, correspondientea cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios segenerarán por día, a partir e la fecha del vencimiérítO de los plazosreferidos y hasta el día inmediato anterior a aquél en que se efectúe el

fpago. Para su cálculo, las tasas de ~ferencia debrán dividirse entretkescientos sesenta y cinco y multiplic~r el resultadó por el número de

~ días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.16. La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará -<\e todos los

derechos inherentes a ese carácter en los negocios de (ualquier índole yen los procesos, juicios u otros ~ocedimientos Judiciales en los cualeshaya otorgado esta Fianza en todo }O que se) relacione a las

( "jSPOnSabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se~ gan AL FIADO jor las responsabilidades que haya garanfizado. Apetición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juiciopara que esté a sus resultas. Art. 101 de la LJ.I.F. \

17. En casos de quiebra, suspensión de pagos, concurso, liquidación de lososudores por primas de la Fianza o de su reintegración de lo que hubierepaga'do por dicha Fianza, la Afianzadora estará en la misma) posición ycon los mismos privilegios que tienen las instituciones de C!ft'dito por loscréditos derivados de sus operaciones directas Art. 102 de la L.F~.

18. Cuando la Fianza sea a favor de la Hacienda pública ya sea de Ill.Federación, del Distrito Federal de los E6tados o de los Municipios, y sele reclamare, la Afianzadora tendrá derecho a examinar los libros ycuentas donde aparezcan la responsabilidad imputada AL (LOSFIADO(S)Art. 127 de la L.F.l.F.

19. Las oficinas y lar autoridades dependientes de los Poderes de laFederación de! Di5trito Federal de los Estados y de los Municipios estánobligados a proporcionar a la Afianzadora los datos que les solicitenrelativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayansolicitado la Fianza y de informarle sobre la situación del asunto seajudici.¡tl, administrativa o de otra naturaleza para el que se haya otorgadoy de 'asordar, dentr~ de los quince días siguientes la solicitud deca,ncelación de la Fianfa Art. 128 de la L.F.IJ. '

20. La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas queqx¡;ida Art. 12, párrafo primero, ge1áL.F.l.F ..Las Autoridades Administrativas o \Judiciales, Federales, Estatales oMunicipales están obligadas a admitir las Fíanzas de las InstitucionesAutorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvenciaeconómica sin calificarla ni exigirla que la compruebe, ni la constitución dedepósito, ni otorgamiento de Jianza, ni comprobación de que seapropietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica y será suficientepara que las acepten que la póliza esté firmada por las personas

,autorizadas por el Consejo de AdministracióJL.de la Afianzadora y cuyafirma aparezca publicada en el Diario Oficial de la Federación por ordende la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Art. 13 de la L.F.IJ.Ninguna autoridad fijará mayor imp~rte a las Fianzas que otorgueN<!&-Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalenpara Idepósitos de dinero u otras form¡¡s de garantía Art. 13 de la L.F.I.F.El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechosacciones y privilegios del (los) acreedor(es) áquien(es) se le(s) haya

pagado, relaci~ados con la obligació~ afianzada. La Fianz~ se extinguiráSI por culpa o negligenCia del (los) aqreedor(es) la Afianza~a no puedesubrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s)deudores FIADO(S) Art .122 L.F.l.F y 2830 y 2845 C.C.D.F.P.T.R.M.F,Las reclamal:iones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, númerofianza, fecha \.de expedición de fianza, monto de fianza, ilOllJbre odenominación ¡del fiado y del beneficiario, del representante, en s~ caso,domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción deobligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción delincumplimiento que n;rotiva la reclamación acompañando ladocumentación soporte, y el importe originalmente reclama~o, que nuntapodrá ser superior al monto de la fianza. (F-10.1.4).' \

~ ,

\

\

~ )

21.

22,

23.

;"'-24.

!

/

('\

IH. A'ó'U"TAMIEraTO 2012'2015

Encarnación de DíazUH GOalERNOQUEDA CONfIANZA

~~.-;__; \

Obr~..ttÚbliCOS



14. FACTURA (XML)

LAURA ELENA MARTlNEZ ROJASMARL7807047H2Domicilio FiscalIgnancio Allende 6Col SC 47285 ..'Los' Sauces Encamación de Dlaz Jalísco MéxIcoTe!. 4759532150

Factura No: 10FOUO FISCAL (UUID):

E4EF2E7C-95A6-4E37 -8003-FD6559EOOAF7NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220546NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000306704631FECHA Y HORA DE CERTIFICACIóN:

201~06-17Tl1 :26:58fECHA y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2015-06-17T11 :21:58

. ':.,

CUEIIITE:

RFC:DIRECClON:

MUNICIPIO ENCARNACION DE DIAZ,JALISCO.MED8801013M4CONSmUCrON PALACIOMUNICIPAL SINCENTRO C.P. 47270ENCARNACION DE DIAZ. JALISCO.ENCARNACION DE DIAZ JALISCOMEXICO

Régimen FISCal:

Lugar de Expedición:FormadePago,Métodode Pago:

Régimen de las Personas Fisicas conActividades Empresariales y Profesionales

Encamación de Díaz, Jalisco Fechade Expedlción: 17 junio 2015Pagoen una sola exhibición Clavede ~ MXNNo identificado

UNIDADDE DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTECANTIDAD MEDIDA

1.00 No/\plica ·CONSTRUCCION DE HED DE DRENAJE SANITARIO EN U\S C/\LLES: U\ $ 303,725.06 s303,725.66SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUANGUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE ELTECUAN ENCARNACION DE DIAZ JALISCO: No deContrato. AYTO-ENCI014h5 . Clave: DREf014115.

ESTlMACION 1 (UNO)

RETENCION 5 AL MILLAR $ 1,518.63

TOTAL A PAGAR $ 350,803.14

IMPORTE CON LETRA: 1RESCJENTOS ClNCUENTA 'IDOS MlL TRESC1ENTOSVelNTlUN PESOS, 771100MXN

SUBTOTAL:IVAl.IVA 16.00%):

TOTAL:

s303,725.66$48,596.11

$ 352,321.77

QlVJkpFNXOvQyu5D3dk+ql'6dkHHIWgaHGldSIUxVDF3UWSTdOWsYOMAMeGEldUgsuKw7+SdBdVw5cAlCUbpMtr9yR7OPpJqnqiGitjcH/QG+hKfKr23s7bqUvz5ppNCXylgliWmSsAEbAl1+TBJVHiOKMOHx3ecNMfD~

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFOIDescargue gratis este comprobanteen formato digital .XML ingresando a: www.fe/.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedor Autorizado de' Certificación Folio 55029

Para Facturar en Linea ingresa a: www.fel.mx

Página 1de 1

Página 1 de 1J

<1xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="bttp://www.sat.gob.mxfcfd13" xSi:schemaLocation="IIttp:llw ...,w.sat.g«b.m,,/d'd/Jhttp://WWW.sat.gob.mxfsitio_mternetlddfJ/ddv32.xsd'' LugarExpedicion=" Eacsrnación de Díaz, Jafisco" metodoDePago="No identificado"

tipoDeComprobante="ingreso" total="J52321.77" Moneda="MXN" subTotal="303725.66"eertifícado="MUEdjCCAltigAW.lBAglUMDAwMDEwMDAWMDAzMDYJMDQ2MzEwDQYJKoZIltVCNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLllMull

noCertifícado="OOOOl000000306704631"formaDePago="Pago en una sola exllibkióll"seUo="VOXeSr+84H4ZP2DlM20YCHsBMtRDdRQVTfkUOPDWqlpbUb73UAOeN+5en4F05dt7Gjr8cj13bVulkMQOzFUygFQXpClv02X72RUvClvF55NtmVGI

fecha="2015-06-17T11 :21:58" folio="lO" version="J.2" xmlns:xsi="http://www.w3.orgl2001IXMLSchema-instance''>, <cfdi:Emisor nombre="LAU'RA ELENA MARTINEZ ROJAS" rfc="MARL781Y71l47ID">

<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="47285" pais="Méxko" estado="JaliKo" municipio="Encarnación de Díaz" localidad="Los Sauces" colonia="SC"

noExterior="6" calle="lgnancio Allende" /><cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimendelas Personas Físicti con Actividades EmpresarialesY proemio_aJes"/>

<lcfdi:Emisor><cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO." rfc="MED8801013M4">

<cfdi:Domicilio codigoPostal="47270" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="ENCARNACION DE DIAZ" localidad="ENCARNACION DEmAZ, JALISCO." colonia="CERTRO" noExterior="SIR" calle="CONSTITUCION l'ALACIO MllNICll'AL"/>

<lcfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto importe="303725.66" valorUnitario="303725.66" descripcion="~CONSI'RUCClON DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LASCALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CQNCEPCJON DELGADlLLO, JUAN ·GUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DEMAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JALISCO." No de Contrato. AYTQ-ENC/014/15 Clave:DRE/014/15. ESTIMACION 1 (UNO) RETENCION 5 AL MILLAR S 1,518.63 TOTAL A PAGAR S 350,803.14" unidad="No Aplica"

cantldad="l.OO"/></cfdi:Conceptos><cfdi :Impuestos totallmpuestosTrasladados=" 48596.11 ">

<cfdi:Traslados><cfdi:Traslado importe="48596.11" tasa="16.00" impuesto="IV A"/>

<lcfdi:Traslados><lcfdi:lmpuestos><cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="bttp://www.sat.gob.ou!I'imbreFiscalD· italhttp:/~_sat.gob.mxfTimhreFiscalDigitalffimbreFiscalDigitaLud" version="~O"selloSAT- QLVJkpFNXOvQyu5D3dk+q1l6dkHHtwgaHGxf5IUxVDF3UWSTdDW YQnoCertifícadoSA T="OOOOlOOOOOO203220546" s MAMeGEZdUgsuKw7+sdBdVw5cALCUbpMb9yR7OJ

selloCFD="VOXeSr+B4H4ZP2DIM20YcHsBMtRDdR v7TkUOPDW I h .FechaTimbrado="2015-06-1Tfll:26:58" UUID="E4EF~E7C_95A6-4E~i.s:,;,~!~~~~~:~~t7Gjr8cj13hVulkMQOzFUygFQXPCIv02X72R

. xmlns:tfd=''http://www.sat.gob.mxfTimbreFiscaIDigital''/><zcfdi.Complemento>

<lcfdi:Comprobante>

.~

I..AUIMElBIAIIMRIIIEZIIOMS1MARl78lmM71H12lDoniíiCiIio lfiisc:aI'Ignancio Allende 6Col. SC47285Los Sauces Encamación de Díaz Jalisco MéxicoTel. 4759532150

FacIuIaNo: 12FOlJORSCAL(UJD):

~..amRHll1~lANO..DESEREIELCBI1IfICM)O DB..SAT:

lOOOO1IiIDIllIIlIiIIil Jl.1!1Il546NO.IESlEREIEL~IDELEIIISOR:

«lll!lIIIlIl1I~f'El2M.YHORAIE~

2I)15-01-21TlI2:56:4'5fECIoM Y HORA DE EIBON DECfDI:

21)15-01-21112:51:45

MUNICIPIO ENCARNACION DE DIAZ,JALISCO.MED8801013M4CONSTITUCION PALACIOMUNICIPAL SINCENTRO C.P. 47270ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.ENCARNACION DE DIAZ JALISCOMEXICO

lfIiIIimen fiK:at1.IIpr_e.-.¡r..."_dePag&l:IlilllilDde p..-:

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Encamación de Díaz, Jalisco FedIa deEII! • ñ\; 211jj1:iIÍlll2l!lll!5Pago en una sola exhibición a..dellllll8lJla: MXNNo identificado

Il!INlJMIl)lIlIE DeSCRFaON PREaO ..... ARO MIOR1ECMOJIW)IMEIlIIIDA

1Lillllll lNIo~ica '~DE RED DElIl!R!ElNA.!rE SANffMlO EN lAS CIIIIll.ES: ll.A $ 86.791.S1i $:8I;.791L58SAUJID" 4DE.!JUUO"2.. DE fEBRiERO"IClO!NICIEP:CIIIlBI..GADIL!LO".IJlJINiIGlJIAfmAOO. 1I411J11EFiEBRERO Y 5 lIlE MAYO BillA eot.II1JINJDIID DE B...TEOlJWiI.~IONIIIJIIE DlAZNUSOO_mlNl.odeOmri1lr.llo_ AYrO-ENC'1D14/115 0IaYe: lIlIR.E!IG1I41115..

~ 2 DOS (flIN'IOOrrO)

lREiENOION5 ALIMH.UlR$433..96

TOTALAPAGAR s1100,,244.21

lIIPOR1E CONl..ETRk CEN __ SIEiISCI8NIOSSEIBD"A y OCHOPESOS" 23I10011XN $ 86,791.58$ 13,886.65

$ 100,678.23

SEUDDlGlfM. DELa'DI

SEUDDlGlfAll DELSAT

~enliiilITea®CFDIDescargue gratis este comprobanteen formato digital .XML ingresando a: www.fe/.mxlxm/

~ #!aIIm;iizad!m é CertiñrtaltilÍÍlm fFq¡Jji¡p Sl5lllQlll)

Para Facturaren Linea ingresaa: www.fel.mx

Página 1 de 1;..

<?xml versíon="LO" encodíng="UTF-8"?><cfdi.Comprobante xmlns:cfdi="bttp://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocatíon="bttp://www.sat.gob.mxlcfd/31o!IIp:i/u..-~_~1MdiIw.D.fil' LugarExpedicíon="s- ..... ~.IIIiIaI' metodoDePago="No identificado'tipoDeComprobante="ingreso' total=" 100678.23'Moneda="IISN" subTotaJ="86791.58'certificado="~I~ .... ~,.,~AWlMDAdIDY.DIDQ~Y~AQDlIIQA~~noCertíficado="0000IÓOOOOO306704631"formaIDePago="Pago enUDa sola ~hibicióD"sello="JIDI5:cISOI1t-..nrnuTy:uav .............. l~Ih1I-~..,.won-~/~~-.crLtwfecha="2015-07-21TI2:51:4S' folio=" IZ' version=" 3.2' xmlns:xsi="bttp://www.w3.orgl200IIXMLSchema-instance">

<cfdi.Emisor nombre="1A1!J1lAlJLtlNA 1MdIDIlZ~' rfc=" MARL7807047W'><cfdi Domici lioFiscal codígoPostal="4728S'pais="MéxicO' estado="Jalisco" municipio=" ~ *DíaI!' localidad="Los Sauces"colonia=" SC'

noExterior="ft' calle="""_'~'/><cfdi:RegímenFíscal Regimen="~ .... ra-F ""'-" lilwpI_"'ylPloá - 'R'/>

</cfdi:Emisor><cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO:' rfc=" MED88010t3M4'>

<cfdí:Domícílio codigoPostal="47270' pais="MEXICO' estado=".MI..ISfD' municipio="~ DE DBZ' localidad="ENCARNACION DEDI;\Z, BLISCO." colonia="~' noExterior="SIIN"calle="c.otIISIII1!JCI PAlACIO !MIJJNICIPAl!' />

</cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>

<cfdi.Concepto importe="I6'II'tl.$I' valorUnitario=":liWtLS' descripcíon="~ DEa:oDI!: HENAJE SiUilTAIUO EN lAS CAI.I.ES:IAs.uJ!ID".tDl!:.muo.,UDE fFMliWO,,~ ~.R!101CI.IJAIIDJLBO,l.t_ ~YS_IMAYOEN lA('Q)ftl)MDd_ILUC(jJ~~ _ BIIlZ.BlIS(D:" • • o..m.aa..YJO..I1mIC/AIl4'MOaw:: DIIIY"'4'1I'S.1ilS1DUCION 2DOS(FIMQIITDO) 1IEIENCION:5 ALNII..IAIl$4J1.~'1OTALA PAGMl5 lel,;J:MXlf' unidad=". AfID" cantidad=" .... '/>

</cfdi:Conceptos><cfdi: Impuestos totallmpuestosTrasladados=" 1.JII6.6S'>

<cfdi.Traslados><cfdi:Traslado importe="1.JII6.6S' tasa="lIiJII' impuesto=" IV~'/>

</cfdi:Traslados></cfdi:lmpuestos><cfdi :Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital xsí:schemaLocation="...,/~ ....... -,... • .........~".,_ .. _ eyII("".....,.._.......rr.-.nF~ 'version="LM'selloSAT="F"~l~..mZCJIU&q~JftlGieNDlIIOUl("DNlIGIW~icd .. _ .... .u¡¡WDOIIIII1f

noCertificadoSAT="_1I111 -~'selloCFD="~ú1WDTy:YaV""""",I~tX.;I-~n-~QN.rn.IM.K:iI1"llFechaTimbrado="lIIISíI71-:U~' UUID="~~~'xmlns:tfd= ..http://www.sat.gob.mxlTimbreFiscaIDigital ../>

</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

file:///C:/Users/Obras%20Publicas/AppDatalLocal/Temp/Rar$DIa0.203/MARL7807047 ... 21/07/2015

-!b"~I H. A "'L' ~'A""'ENTO '0"-'0"Encarnación de DíazUH GOBIERNO QUE DA CONFIANZA.

~.~~

Ob('oAÚbIIC~




15. ESTIMACIONES, NUMEROSGENERADORES DE OBRA y

FOTOS

FECHAS CONTRATO I "CAllN.. I PRORROGAINICIO 02-mar-15 02-mar-15

TERMINACION 13-may-15 23-abr-15

$ 303,725.66 R E S U M E N

$ 48,596.11 CONCEPTO IMPORTE ACTUAL ANTERIOR I ACUMULADO IIMPORTE TOTAL: $ 352,321.77

AMORT. ANTIC: $

CONTRATO $453,000.00 $352,321.77 $0.00 $352,321.77SUMA: $ 352,321.77 AMPUAOON $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ESCALATORIA' $0.00 $0.00 $0.00 $0.00IMPORTE NETO: $ 352,321.77 TOTAL ,>lo. $453,000.00 $352,321.77 $0.00 $352,321.77

RETENCION 5 AL MILLAR $1,518.63

CALLEIGNACIO ALLENDENo.6, COLONIA

INDEPENDENCIALOSSAUCESJALISCO

(475) 9531508

MARL7807047H2

DIRECCION RESPONSABLE: OBRAS PUBUCAS

FONDO DE APORTACIONES DE INF~ESTRUCTURA

SOCIAL (FAIS)

INGRESO: 24 de abril de 2015

L_~~~~~:.!~~~I.....-_LJL4_'_~"':T~E=C~~G~IL~B;~R~~~D~f~LG~~~Dt(i.~IL~~~V~~~~~~~E~Z _\)_ •..l__ ..l_..!::~~~~~~~~~~?;:~.~. \~~~

. '!'I(_'."'" ,.,~~<;,Y'. '/<it ZJ~25"'·

RECURSOS CONTROL:

DRENAJE SANITARIOSALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPC10f\l DELGADILLO, JUANGUARDADO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL

TEGUAN,. ENCARNACION DE DIAZ JALISCO.

AVAN CE (%)

78%

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESDIRECCIONRESPONSABLE: 'lO " ,., W III ,.¡ ~~ •OBRAS PUBLICAS

C. LAURAELENAMARTlNEZ ROJAS

CALLEIGNACIOALLENDENo,6, COLONIAINDEPENDENCIALOSSAUCESJALISCO

NOMBRE,

DOM, ES1'IMACION No.: --"'-

RFC CONTRATO:MARL7807047H2 AVTO·ENC/014/15 ClAVEORE/OI4/IS 2 de marzo de 2015"DE:111

CONSTAucélON DERÉ'O,OEDRENAJESAÑI1'AillOEN lAS CALLES.lASALUD,• DEJULIO,2'DE FEBRERO,CONCEPCIONDELGADllLO,JUANGUAROAOO,14 DE FEBREROV5 DE MAVOENlA COMUNIDAD DE El

neUAN, ENCARNACIONDE DiAl JAUSCO.

PERIODO

."' .,.COMUNIDAD: ELTECUAN 23 de abril de 2015A:

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

IM3 634,00 $7.17

M3 323.76 $150.56

M3 20.56 $61.25

M3 380.40 $13.65

M2 634.00 $215.18

M2 26.00 $1,569.47

M2 303.20 $64.50

M2 7.00 $6,416.24

IMPORTE

1 _l _l1.01 TRAZO y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA DESPLANTES DE

ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL$4,545.78

1.02 EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 11 (TEPE TATE COMPACTO) ,POR MEDIOS MECANICOS.

$48,745.31

1.03 RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL CORTE A TIRO LIBRE. $l,259.34

1.04 AFINE DE FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES,. INCLUYE: ACARREOS DEMATERIAL. A 30.00 MTS ..

$5,192.46

1.06-8 SUMUNISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANIT. DE 8" SERIE 25; INCLUYE:ACARREOS, MANIOBRAS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

$136,424.12

DESC.001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A TUBO DE 8", CON TUBODE PVC SANIT. SERIE 25 DE 6", INCLUYE 6M1. DE TUBO, EXCAVACION, SILLETA,REL.LENO CON MAT. PROD. DE LA EXCAVACION, MATERIALES,MANO DE OBRA YTODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

$40,806.22

1.072 RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE:EXTENDIDO,HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES ENCAPAS NO MAYORES A 15 CM.

$19,556.36

P.VISIT.1.01 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, HECHO ABASE DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO A SOGA, REPELLADO PULIDO ENINTERIOR, PISO DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2,ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" @ 35 CM., BROCAL DE POLlETILENO DE ALTADENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LACORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

$44,913.68

1.08 LIMPIEZA DE OBRA AL FINAL DE LOS TRABAJOS M2 634.00 $3.60 $2,282.40

I ISUB-TOTAL $ 303,725.66

IVA $ 48,596.11TOTAL $ 352,321.77--t--_~ __.,

,

NOTA:

-~.//'\ .~uPEdISOR DE OBRA U

ARQ:\MIG~r LOPEZ GONZALEZ

CONTRATISTA


SUB-DIRECTOR DE OBRAS I!F 1.;: ,).¡;- ,:;~t,):!]:'2::,' tp ~IRECTOR DE OBRA

TEC.. GILBERTO DELGADILLO VALADE i? ~~.'lJ):~~¡F::1.¡~~:H~~)~ OBERTO MORENO CASILLAS

HOJA DE GENERADORES 1 DE 2

DOM.CALLE IGNACIO ALLENDE No.S, COLONIA

INDEPENDENCIA LOS SAUCES JALISCO

RFC MARL7807047H2

No. CONCEPTO N

LARG·OESTA ESTtMAC!ON

ACUMUlAOO ESTAESTlMAC10NEJE PIEZA ALTO

1.01 TRAZO Y NIVELACiÓN TOPOGRÁFICA DE ML 805,00SE ANEXAN GENERADORES 634,00TERRENOPARA DESPLANTESDE634,00 171,00

1.02 EXCAVACIONEN CEPADE 0.00 A.2.50MTS. DE M3 434,70PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 11( SEANEXANGENERADORES 323;76TEPETATECOMPACTO POR MEDIOS 323,76 110,94

1.03 RETIRODE ESCOMBROPRODUCTO DEL ES E;_(VOLUMEN DE EXCAVACION MENOS E, M3 26,11CORTEA TIRO LIBRE. VOL. DE R:LLENO)

20,5620,56 5,55

1.04 AFINE DE fONDO DE CEPA POR MEDIOS M2 483,00MANUALES,. INCLUYE:ACARREO:;DE ESLALONGITUDTOTALXO.EOM. DEANCHODECEPA. 380,40MATERIAL A 30.00MTS..

380,40 102,501.06-8 SUMUNlSTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ML 805,00

PVCSANIT. DE8" SERIE25; INQüYE: SE ANEXAN G::NERADORES 634,00ACARREOS,MANIOBRAS, COLOCACION, .634,00 171,00

DESC.OO SUMINISTRO Y COlOCAClON DE DESCARGA PIEZA 24,00

1DOMICILIARIA A TUBO DE 8", C001TUBO DE SE ANEXAN G~NERADORES 25,00PVCSANIT. SERIE25 DE 6", INCLUYE6ML. DE

25,00 -1,00 1,00 1,001,072 RELLENODECEPACON MATERIAL PRODUCTO M3 414,62

DE LA EXCAVACION,INCLUYE:SE ANEXAN G=NERADORES 303,20EXTENDIDO,HUMEDAD OPTIMA Y

COMPACTAClON POR MEDIOS MANUALES EN 303,20 111,42P.VISIT.1 CONSTRUCCIONDE POZO esVISITA DE 0.00A PIEZA 11,00

.011.50M. DE PROFUNDIDAD, HECHOA BASEDE SE ANEXAN G"NERADORES 7,00LADRIUO DE BARRO ROJO RECOCIDOA 7,00 4,00

1.08 LIMPIEZA DE OBRA AL FINAL DE LOS ML 805,00TRABAJGS 634,00

634,00 171,00

Har/' ~c::'eCONTRATISTA SUBDIRECTOR DE OP

C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS TEC. GILBERTO DELGADILLO V BERTO MORENO CASILLAS

RFC

DOM.CALLE IGNACIO ALLENDE NO.6,

COLONIA INDEPENDENCIA LOS

SAUCES JALISCO

MARL7807047H2

DOM. I,.;ALLI: 11.:i1'lAI,.;IUALLI:I'IUI:

No.a, COLONIAINDEPENDENCIA LOS SAUCES

JALISCO

RFC

MARL7807047H2

==-OiiiiiiiOiiiiiiiOiiiiiiiOiiiiiiiiioiiiiiOiiiiiiiOi iiiiii __ Oiiiiiii __ Oiiiiiii __ OiiiiiiiOiiiiiiiOiiiiiii ...... O iiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiOiiiiiiiiii iiiii __ LOCALlZACION--planta Arqultaotonloa

DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADESde Encamación d. DIA7

JaliscoCONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARiO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DEJULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBREROy 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNAC!ON DE DIAZ JALISCO.

I11

I

VOLUMENES GENERADORES DE OBRA

CONCEPTOPROf.

EXCAVACION

TOTALES DESCARGASDOMICILIARIAS

26.00

PLANTA GENERAL DE REDDE DRENAJE ( PROYECTO)

-OONIITJIUOOIOHal UP DIDMJIlAoI .... Ir.UllOllllLAI

CA,LLlI, LA IALUD, • DI ,1ULIO.'4 DI ' ..... M, OOIIOPOIO.

~LO.""MI.UNlDAPCII, , • • • ,. • • • 110 .,• M IMYO1MLA OOMutrtIUD• • • L'rHU............. N

DIDlUtMIollOCl.

" .IItOMOCUILLIIII

O.......... LlC ...

I--~.!!_I------------

t ------- ........ --)I J

~[ARQl~NOT"

---------i

Locro t4o'( :ncz goJqrs

oJ..~'f:ll:r'O ..:> (..L~AO (\...\..0 \J .

~... PI.nl. ArquHeotonlo.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DEJULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBREROy 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JALISCO.

DETALLE DE POZO DE VISITA

lIROCALDE"OLf;'LE~OE-'lTIoOE v.o,

MIJIWDE TA.ElIQUEDE IM.RRO"(¡JO "ICOSJ.!O"nso~,ASE"'ADQ CON MOln[Ii!OCEM","ENAN

~'m'\)FUEl>Ell¡l"OOPUlOOO(UChI. -..• .l 8 Jj :r.,.OE!:8Pf8OR. 'l: '\ r :'l"

., .. ,:.~" __ i':: .. , ... '

CALLE 4 DE SEPTIEMBRE

37.0m.

DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADESde Encamación OR DI"?

Jalisco

• POZO DE VISITA NUEVO

O POZO DE VISITA EXISTENTE

I44.00M...... DESCARGAS DOMICILIARIAS

CAlLE ZO DE NOVIEMBRE

-+----77.00 MI..--+---

65.00M.

II

~

116. OM.

CAllE lOS PI! OS

--47.00 M.--

LourO

---tiZ.OOM.--

-O.,.TlIlOO_.I MODI........ IM" "....04U.d1 LAuU'.j ..,1._,"DI,._ ..

tl\AADL"', '"'''''... NIDAOOtt .. H......oy..... '., .. u.OOMIHfIiNO.... TIOUM........... ,.

"",,MLIIOe.

I........ L..... '.!lOMO ault.LM

DI!!H".__ I'Ú.LID..

:;:~ , IITO""'"·iülln ¡u.o:=

1--·------1I )

~[ARQ)

MARTINEZROJASCALLE IGNACIO ALLENDE

No.6, COLONIAINDEPENDENCIA LOS SAUCES

JALISCO

(475) 9531508

MARL7807047H2

FECHAS CONTRATO I .'<AUNO. I PRORROGAINICIO 02-mar-15

TERMINACION 13-may-15

$ 86,791.58 R E S U M E N

$ 13,886.65 CONCEPTO IMPORTE ACTUAL ANTERIOR I ACUMULADO I$ 100,678.23

AMORT. ANTIC: $$453,000.00 $100,678.23 $352,321.77 $453,000.00

SUMA: $ 100,678.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

IMPORTENETO: $ 100,678.23 $453,000.00 $100,678.23 $352,321.77 $453,000.00

RmNOON SAL MILLAR

t{;~~ J)1:--L.áAD\\.J..D \JTEC.GILBERTODELGADILLOVALADE2

,.

M3 170.50

1.02 M3 98.69 $150.56 14,858.63

1.03 M3 5.53

1.04

1.06-8 170.50 15.18 $36,688.19

M2 0.00 $1,569.47

1.072 M2 93.16

M2 4.00 $6,416.24

CALLEIGNACIO ALLENDE No.6, COLONIAINDEPENDENCIA LOSSAUCESJALISCO

MARl7807047H2

1.08 M2 170.50

SUB-DIRECTORDE OBRAS

TEC• •

$

$$

86,791.58

13,886.65100,678.23

/.

DÁTbSDEL CONTRAnsTA

I,~

HOJA DE GENERADORES 1 DE 2

NOMBRE.

DOM.

C. LAURAELENAMARTINEZ ROJAS

DIMENSIONESU

N

I ESTA. ESTlMACIONESTA ESTIMACION HASTA EST.ANTERIOR

EJERCIDA

ACUMUlADO

804.50SE ANEXAN GENERADORES

EJE TRAMO I PIEZA LARGO ANCHO ALTO

170.50 634.00

CANTIOADDE

CONTRATO

805.00

POR EXCEDENTE

UE"CE" ACUMUlADO

12.25

0.02

0.30

0.50

-1.00

18.26

0.00

0.50

RFC MARL7807047H2

ML

0.50

1.00

CONCEPTO

ML

No.

SEANEXAN GENERADORESM3

98.69 323.76422.45

434.70

1

ES EL (VOLUMEN DE EXCAVACION MENOS EL M3

VOL. DE RELLENO) 5.53 20.5626.09

26.11

1.01 TRAZOY NIVELACIONTOPOGRAFICADETERRENOPARADESPLANTESDE

1.02 EXCAVACIONEN CEPADE 0.00 A 2.50 MTS. DEPROFUNDIDAD'ENMATERIALTIPO.II (TEPElATE COMPACTOl PORMEDIOS

1.03 RETIRODE ESCOMBROPRODUCTODELCORTEA TIRO LIBRE.

1.04 AFINE DE FONDO DECEPAPORMEDIOSMANUALES,. INCLUYE:ACARREOSDEMATERIALA 30.00 MTS• .

1.06-8 SUMUNISTROy COLOCACIONDETUBO DEPVCSANIT.DE8" SERIE25; INCLUYE:ACARREOS,MANIOBRAS, COLOCACION,

DESC.OO SUMINISTROy COLOCACIONDE DESCARGADOMICILIARIAA TUBO DE8", CON TUBO DEPVCSANIT.SERIE25 DE6", INCLUYE6ML. DE

..J:.LLI:L~

M2ESLA LONGITUD TOTAL X 0.60 M. DE ANCHO DE CEPA.

SE ANEXAN GENERADORES


ML

PIEZA

102.30

170.50

0.00

380.40

634.00

25.00

482.70

804.50

25.00

483.00

805.00

24.00

1.001.072 RELLENODECEPACON MATERIAL PRODUCTO

DE LA EXCAVACION,INCLUYE:EXTENDIDO,HUMEDADOPTIMA YCOMPACTACIONPORMEDIOS MANUALES EN

P.VISIT.l CONSTRUCCIONDE POZODEVISITA DE0.00 A1.50 M. DE PROFUNDIDAD,HECHOA BASEDE

.01 LADRILLODE BARROROJORECOCIDOA SOGA,

1.08 LIMPIEZADEOBRAAL FINAL DE LOSTRABAJOS



I I

M3

PIEZA

93.16

4.00

170.50

303.20

7.00

634.00

396.36

11.00

804.50

414.62

11.00

805.00

1-1..0r I~;?el ZCONTRATISTA

!.a¡;ro «c~Iv - ~UPERVISOR 7\

I

4if..{?&l7V »~¿4AOl\J..O \'.SUBDIRECTORDE OPM

C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS A Q. IGUELLOPEZGON~ TEC. GILBERTO DELGADILLO VALADEZ

RFC

DOM.CALLE IGNACIO ALLENDE NO.6,

COLONIA INDEPENDENCIA LOS

SAUCES JALISCO

MARL7807047H2 DE:A: 13-may-15

RFC

DOM.CALLE IGNACIO ALLENDE NO.6,COLONIA INDEPENDENCIA LOS

SAUCES JALISCO

MARL7807047H2

· ' " ,..

F~~~~~~~~n'a:~--·- . :0_ ~--~~-~~~~~~-~~~~-~-~~~-~.~-~~-~-~-~.~~~~-~.~~.~.~-~~~~~~-~~~~-~-~-~~ci~l

I!; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE11 JULIO. 24 DE FEBRERO. CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GUARDADO, 14 DE FEBREROI Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENCARNACION DE DIAZ JALISCO ..111

)],1

DRENAJESANITARIOEN COMUNIDADESde Encarnaciónde Diaz

Jalisco

VOLUMENIS QI!NIJItACOfltlS DI OeRA

CONCEPTO

PLANTA GENERAL DE REDDE DRENAJE ( PROYECTO)

1l1<tl"......~.,.'WII'~.r.;:;-¡;;; MIl. MMI'tT. ".MM.-,¡¡,.......... u..::=

DESCARGASDOMICIL IARIAS

LONGITUD(ML)

TOTALES

I.JUIABSMIMRTIfEZIROMSiWlRiL78t!JJllM7H2fl)m¡jto'iW Fiísral

Ignancio Allende 6Col. SC47285Los Sauces Encamación de Díaz Jalisco MéxicoTel. 4759532150

FacUaNo:12RJUO RSCAL(UUIJ):

IIIl9i!Mn6-0iEC-43FIE-8IiIRIi).9140SEl&8OD1ANO. DESEIE DELCBDIfICMJO DELSAT:

1OOlD1I~NO..DESEllE DEl. CERIIfICM)ODEl. EIIISOR:

01110011~1fE'I:IM YHDRADECERIIf'ICACÓI:

:2015-01-21T12:56::4i5~ YHORADEEIEIONIECfIJI:

2lm1l54lll1-21lr112S1:4'5

MUNICIPIO EN'cARNACION DE DIAZ,JALISCO.MED8801013M4CONSTITUCION PALACIOMUNICIPAL SINCENTRO C.P. 47270ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.ENCARNACION DE DIAZ JALISCOMEXICO

RigimI!In fiK3I:

........ BIF"'iIk~.AIgD:........ P.agp:

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Encamación de Dlaz, Jalisco FedIa. e.... jño. 21 ¡jIiililll2Cl~SPago en una sola exhibición a..dltllllllellll: MXNNo identificado

CMTJIW) WlNlIllMllaJIE lJeSaWIICIÓN PREaO~ MIORIE1MBIlIl1Im

1..00 !No .A¡¡riIica "'OOil'SlIRiLJOCiION DE IREIDDE DiRIENAJESA'IIiIJTARíIOEN LAS CMlES: lA s86,,191.5i11 $86,,791..58SAIl..IJD"" DIEJUUO"241DE iFEIBRERO" 00iNIC!EiF'CII0 1DiEIl.GAD.II.W" .IJUIM!iI1GIJAIImAOO" 14 DE FIEBRIERO Y 51DE MAYO BilIIA 00iItIIlJNI.IDA DE B..TEOlJIMI" ~ION IDIE![MZ .lllW1SOO....1NIo deCoriiIr.aiIo. AYlrO-ENC'1dll1l4'115 Cllaile: lllRE!.OII41115..

lESillJMOJON 2 DOS (fiIN'IClILIJrrO¡

RETE!NCIOIN '5Al...1M'II.1ARS4:33..96

TOlrALA PAGAR S101),,2+121

M"ORIE oott I..EJRA: CIEN... SBISCIENmSSErENTAy OCHOPESOS.23llOOIDIN SUBTOTAl:IVA(lVA 16JJIJS):

TOTAL:

$ 86,791.58$ 13,886.65

$ 100,678.23

SELLODIGITALOB..CRlI

SEI.1.O .... ALOB..SAT

F.'~ emJ tiúimea®i CFDIDescargue gratis este comprobanteen formato digital .XML ingresando a: www.fel.mxlxm/

H'1r<!lJ¡,:e!!Ilftmr~!Za!Jlm¡ lile IDel;IjlllI3!:ilfum /FQI1ÍlJ> 5lSm!2!ll

Para Facturar en Linea ingresa a: www.fel.mx

-- ----- - ------------------------------------------------------------------------Página 1 de 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi.Cornprobante xmlns:cfdi=''http://wwwosaLgobomxlcfd/3'' xsi.schemal.ocation=" http://wwwosat.gobomx!cfd/3.... ..t',._.~_iiIIIrerwt1diI1.J'/dhi..u..u.' LugarExpedicíon=""__ *~"""" metodoDePago=" No identificado'típoDeComprobante=" ingreso' total=" 100678023"Moneda="!MX!III1'subTotal=" 86791.58'certificado="~¡a:'Alllí¡p~lbMMDI1;.NDA1IIMDA:dIDY.J~Y~Ql!FllQA~~~..-noCertíficado=" 000010000Q03067046:Jl" formaDePago=" Pago en una sola exhibición"sello=".JIDI'SK:lSO~ ... TyUBV",I· 'li]!Wot~DeiI-~...,..n¡on-~~~.....crLwfecha=" 201S-07-21T12:S1:45' folío="IZ' version=" 302' xmlns:xsí=''http://wwwow30orgl2001IXMLScbema-instance''>

<cfdi :Emisor nombre="1AJJlU DElIlA 1MAIlI.I!IIIEZ~' rfc=" MARL7807047H2'><cfdi:DomicilíoFíscal codígoPostal=" 47285' pais=" México' estado=" Jalisco' municipío="~ *Díu!' localidad=" Los Sauces' colonia="se'

noExterior="fJ' calle="""_¡"~'/><cfdi:RegimenFiscal Regimen="~*"'''_FiliiaHi_~I1Mp_iÍlleliyl'lo''''' -o ,*,,'/>

</cfdí:Emisor><cfdi.Receptor nombre=" MUNICIPIO ENCARNACION DE DIAZ. JALISCO:' rfc=" MED8801013M4'>

<cfdi:Domicilio codigoPostal=" 47270' pais=" MEXICO' estado=".II\I.JSfO' municipio="~ _DUZ' localidad=" ENCARNACION DEDIAZ.,.Ii\LISCO." colonia="CIJ:NTIIO' noExterior="!>'/N"calle="~ PAlACIO ~AL:'/>

<zcfdi.Receptor><cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto importe="IIIW'J.:g· valorUnitario="~1J'9J.:g· descripcion='''· '(D~.a.D _ DIU!lN&IE~ lI!lN 1A'SCAUA:S::U~4_.JIIJUO"U_FFMFJIO,~ DELCaDILLO.m~Gl!JAIID~.4 DIl) ...,...,YS_MAYO.1I!lN LACOMI!JMDAD_D..·~~_BlU.üUSCO."'.*~AflO.ENOMII4'IISa..e: _4'/U.UIDDCION:lDOS(HMQI!JDO}IlEIEIiICIONSALIMIIL\aSG1.WiroTALAPAG..lIlSl-.,:ut;U' unidad="NeAplica' cantidad="JM'/>

</cfdi:Conceptos><cfdi.Irnpuestos totallmpuestosTrasladados=" ~'>

<cfdi:Traslados><cfdi:Traslado importe="~' tasa=" l6JIIIII'impuesto="WA"/>

</cfdi:Traslados></cfdi:lmpuestos><cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocatlon="~/"__~""""..... ~,.__~ ....... .."...,.,..,.- ....... ~' version=" .... ·selloSAT="F ... ~~«qIV~ ~""""'7lfnoCertificadoSAT="_~'selloCFD=".-n&CJSO~ ... T~~IXeiI-~n-~~~FechaTimbrado=".lS4'il-llTU::5fí>8' UUID="~I~A:'xmlns:tfd=''http://wwwosatogobomxfTimbreFiscalDigital''/>

</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

file:/ //C:/Users/Obras%20Publicas/ AppData/Local/TemplRar$DlaO.203/MARL 780704 70.021/07/2015



16. MEMORIA DE GASTOS

IH A Y U N T A M 1E N T O 201~-:::t015

Encarnación de DíazUN GOBIERNO qUE DA CONFIANZA

Obro



17. COMPROBANTE DE PAGODE RETENCIÓN(5 AL MILLAR)

Obra



18. MEMORIA FOTOGRAFICA


- - -- - ---------- - - - - - - - -- -------------

IH. A Y U N T A M I E N T O 20U";Z01'j

Encarnación de DíazUN COBlERNO QUE OA CONFIANZA

Obro




19. ACTA DE ENTREGA,RECEPCION (Municipio - Comité

Vecinal) (Constructora - Municipio)


SEDESOL

ENCARNACiÓNDE DiAZHORAS DEL DIA: 8 DE: .:::J~U~NI~O:.__~~~__ =

...:,..:,:::-=-:-:=-::- PALACIOMUNICIPALDE ENCARNACiÓNDE DiAZ, JAL.

L,A.E.FELIPEDEJESÚSROMOCUELLARLIC.JOSÉDE JESÚSSÁENZGUTIERREZL.C.PJAVIERGUILLERMOROMOPARADAPROFA.MARiAGUADALUPEHERNÁNDEZZARCO

CARGOPRESIDENTEMUNICIPAL

DEPENDENCIAH. AYUNTAMIENTO

SiNDICOMUNICIPAL H. AYUNTAMIENTOENCARGADODE LA HACIENDAMUNICIPALSECRETARIOGENERALDEL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTOH. AYUNTAMIENTO

EJECUTADA POR: H. AYUNTAMIENTODE ENCARNACiÓNDE DiAl, JALISCOEL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZÓ ENEL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 2015 LA OBRA FUEAPROBADA MEDIANTE SESiÓN ORDINARIA NÚMERO 34 EN EL PUNTO No. 20 CORRRESPONDIENTE AL DIA 27 DEFEBRERO DEL 2015, DEL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DiAl, LAL

NUMERODE OBRA APORTACIONFEDERAL APORTACIONMUNICIPAL TOTAL02lFAIS/2015 $453,000.00 O $453,000.00

FECHA DE INICIO: 02-Mar-15 FECHA DE TÉRMINO: 13/0512015MODALIDAD DE EJECUCiÓN CONTRATO.UNAVEZ VERIFICADA LA OBRA MEDI.ANTE RECORRIDO O INSPECCiÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTEACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUESE HACE ENTREGA DE LA MISMA A: AGUSTIN CORTEZ A. QUIEN RECIBE Y MANIFIESTAEXPLÍCITAMENTE EL COMPROMISO DE CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTAOPERACiÓN. LOS BENEFICIOS DE ESTA OBRA SON: 2057 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSA-BILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACiÓN APLICABLE VIGENTE EN LA MATERI.DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA SE ANOTARAN LAS CAUSAS:

RECIBE

ABEL

SECRETARIO

es oúblico. aieno a cualculer oartido oolítico. Queda orohibido el uso oara fines distintos al des~i1If),:S:6.l;iilil

EN LA LOCALIDAD DE ELTECUAN '1 . DE' JUNIOS ENDO LAS' 14'00 HORAS DEL DA. 8 . . . L

JALISCO; I . . S DE' PALACIOMUNICIPALDE ENCARNACIONDE DIAZ,JA .SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONE .LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE DEPENDENCIACARGOPRESIDENTEMUNICIPAL H.AYUNTAMIENTOSíNDICOMUNICIPAL H. AYUNTAMIENTOENCARGADODE LA HACIENDAMUNICIPAL H. AYUNTAMIENTOSECRETARIOGENERALDEL ",",UNICIPIO H.AYUNTAMIENTODIR.OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTOPRESIDENTE ~C:!:O:!!M!!.IT~É;..:D::.:E:..O::::.B:::RA:.:::-_AGUSTINCORTEZA. COMITÉDE OBRA

ABELFLORES SECRETARIOQUIENES ASISTEN COMO REPRESENTAN":T=E':::S:'::A::':U':":T:::O:;;::R:""'IZA="'""=D-=O-=S-::D:-:E:-:LA-=-=S:-;D~E::;:PENDENCIASSENALADAS, AL

ACTO DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) DENOMINADO:CONSTRUCCIÓNDE RED DE DRENAJESANITARIOEN LAS CALLES: LA SALUD,4 DEJULIO, 24 DE FEBRERO,CONCEPCI9NDELGADILLO,JUAN GALLARDO, 14DE FEBREROY 5 DE MAYO EN LA COMUNIDADDE EL TECUAN,ENCARNACiÓNDE DIAZ,JALISCO

L.A.E.FELIPEDEJESÚSROMOCUELLARLIC.JOSÉDEJESÚSSÁENZGUTIERREZL.C.PJAVIERGUILLERMOROMOPARADAPROFA.MARrAGUADALUPEHERNÁNDEZZARCOING.ARQ.ROBERTOMORENOCASILLAS

EJECUTADA POR: H. AYUNTAMIENTODE ENCARNACiÓNDE DIAZ,JALISCOEL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZÓ ENEL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 2015 LA OBRA FUEAPROBADA MEDIANTE SESiÓN ORDINARIA NÚMERO 34 EN EL PUNTO No. 20 CORRRESPONDIENTE AL OlA 27 DEFEBRERO DEL 2015, DEL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DiAl, LAL.

NUMERODE OBRA APORTACIONFEDERAL APORTACIONMUNICIPAL TOTAL02lFAlS/2016 $453,000.00 o $453,000.00

FECHA DE INICIO: 02-Mar-16 FECHA DE TÉRMINO: 13/05/2015MODALIDAD DE EJECUCiÓN CONTRATO.UNAVEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCiÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTEACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUESE HACE ENTREGA DE LA MISMA A: AGUSTIN CORTEZ A. QUIEN RECIBE Y MANIFIESTAEXpLlclTAMENTE EL COMPROMISO DE CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTAOPERACiÓN. LOS BENEFICIOS DE ESTA OBRA SON: 2057 HABITANTES blRECTOS E INDIRECTOS

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSA-BILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACiÓN APLICABLE VIGENTE EN LA MATERIDE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA SE ANOTARAN LAS CAUSAS:

RECIBE

SECRETARIO DE

es oúblico.aienoa cualouieroartidooolítico.Ouedaorohibidoel uso oarafines distintosal d~I8í'.á~~ral

SEDESOL

CARGO DEPENDENCIA

PRESIDENTEMUNICIPAL H. AYUNTAMIENTOL.A.E. FELIPE DE JESÚS ROMOCUELLAR H. AYUNTAMIENTO

É ., ENZGUTIERREZ SíNDICOMUNICIPALLIC. JOS DE JESUS SA H. AYUNTAMIENTOL.C.P JAVIER GUILLERMO ROMO PARADA ENCARGADODE LA HACIENDAMUNICIPALPROFA.MARíA GUADALUPEHERNÁNDEZZARCO SECRETARIOGENERALDEL MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTOING. ARQ. ROBERTOMORENOCASILLAS DIR.OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTOAGUSTIN CORTEZA. PRESIDENTE COMIT~DE OBRAABEL FLORES SECRETARIO COMITEDE OBRAQUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SENALADAS, ALACTO DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) DENOMINADO:CONSTRUCCiÓNDE RED DE DRENAJESANITARIOEN LAS CALLES: LA SALUD,4 DEJULIO, 24 DE FEBRERO,CONCEPCiÓNDELGADILLO,JUAN GALLARDO, 14 DE FEBREROY 5 DE MAYO EN LA COMUNIDADDE EL TECUAN,ENCARNACiÓNDE DiAl,JALISCOEJECUTADA POR: H. AYUNTAMIENTODE ENCARNACiÓNDE DiAl, JALISCOEL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZÓ ENEL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 2015 LA OBRA FUEAPROBADA MEDIANTE SESiÓN ORDINARIA NÚMERO 34 EN EL PUNTO No. 20 CORRRESPONDIENTE AL DIA 27 DEFEBRERO DEL 2015, DEL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DiAl, LAL.

NUMERODE OBRA APORTACIONFEDERAL APORTACIONMUNICIPAL TOTAL02lFAIS/2015 $453,000.00 O $453,000.00

FECHA DE INICIO: 02-Mar-15 FECHA DE TÉRMINO: 13/05/2015 MODALIDAD DE EjECUCiÓN CONTRATO. UNAVEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCiÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTEACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUESÉ HACE ENTREGA DE LA MISMA A: AGUSTIN CORTEl A. QUIEN RECIBE Y MANIFIESTAEXpLíCITAMENTE EL COMPROMISO DE CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTAOPERACiÓN. LOS BENEFICIOS DE ESTA OBRA SON: 2057 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOSEL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSA-BILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACiÓN APLICABLE VIGENTE EN LA MATERI.DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA SE ANOTARAN LAS CAUSAS:

SECRETARIO

~:t&iimclf'ánna es oúblico. aieno a cualauier oartido oolítico. Queda orohibido el uso cara fines "'~·'-·-~1tI...\.t1~"lrtQ]Do~i\)Cj

ENTREGA DE OBRA

No. De Oficio LEMRlA YT021 /2015

Encarnación de Díaz, Jal, 14 de Mayo de 2015

ING. ARO. ROBERTO MORENO CASILLAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLIcAS MUNICIPALES

H.AYTO. MPLA. DE ENCARNACION DE DIAZ, JAL. 2012-2015

PRESENTE:

Por este medio reciba un saludo y a la vez aprovecho la ocasión para solicitar de usted, larecepción de los trabajos de la obra uCONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENLAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO, CONCEPCION DELGADILLO, JUANGALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN,ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO." No de Contrato. AYTO-ENC/014/15. Clave: DREl014/15, yaque los trabajos concluyeron al 100%, por lo cual le solicito la recepción de ellos por su Direcciónque dignamente representa.

Sin más por el momento, quedo de Usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

LaIJ fa J>.lO(t? od:z. fl6?<s


CONTRATISTA

c.c.p, Archivo.

C.c.p. ARO. Miguel López González. Supervisor Opm. .'_.". ENCÁRÑAéÍÓN DE DIAZfili; GOBIERNO MUNICIPAL~' 2012 201S

1 4 MA~O2015e~\CO\\ .

~rn©O®Q@@DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IGNACIOALLENDENo. 106COLINDEPENDENCIA

RFC. MARL7807047H2 TEL. (475) 95 3 1508

E-MAIL: [email protected]

RECEPCION DE OBRA en reunión sostenida el día ~ deU A ~ CJ del..2olS_ a las -LQ_:_QQ_hrs.En la obra: "CONSTRUCCION DE RED D DRENAJE~SAN1TARIOEN LAS CALLES: LA SALUD, 4 DE JULIO, 24 DE FEBRERO,CONCEPCION DELGADILLO, JUAN GALLARDO, 14 DE FEBRERO Y 5 DEMAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN, ENC~ACION DE DIAZ,JALISCO." No de Contrato. AYTO-ENC/014/15. Clave: DRE/014/15" A la queasistieron por parte de la Empresa la C. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS; Porparte de la dirección de obras Públicas: EL C. ARQ. MIGUEL LOPEZ GONZALEZ(Supervisor de Obras Públicas) Y EL C. TEC. GILBERTO DELGADILLO VALADEZ(Subdirector de Obras Públicas).

Se realizara entrega fisica de la obra por parte del contratista a la Dirección de ObrasPúblicas.

Observaciones de la Obra:JJll\.) G7()AJ~

Las estimacionesy Facturas que amparan los trabajos realizados de esta obra son lassiguientes:

ESTIMACION FACTVRA

~,'~=ltt:~rm):S:

- .1.

.JJo_existiendo. , ...) '.iJG1)#)A observación de la obra se da por ~ II M JAlI\.Mla obra en mención, siendolas (O! 3él hrs. Firmando al alcance los presentes.

PORPARTEDELAE~RESA

Lauro f..da(L~ o¿z RQjCisSRA. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

s

(#~1!:fl;-c.O :s:> -ErU¡AI) \.'-U:>\)

TEC. GILBERTO DELGADILLO VALADEZSUBDIRECTOR DE OBRAS PúBLICAS

PR0GlRAMA FONDO DEAPORTACIONESDEINFlRAES1'RIJCTURA SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

DIRECCiÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE OBRA

ENCARNACION DE DIAZ.JALlSCO

ADMINISTRACiÓN. DIRECTA: CONTRATO:

COMUNIDAD _;E:..:L;_T;..;E=-C=..U"'Ac.::Nc:....._

xMODALIDAD DE EJECUCiÓN:

MUNICIPIO: LOCALIDAD: ENCARNACION DE DIAZ

No. Y NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD 4 DE JULIO 24 DE FEBRERO, CONCEPCIONDELGADILLO JUAN GUARDADO, 14 DE FEBRERO y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN ENCARNACION DE DIAZ

JALISCO.

FECHA DE INICIO' _;2::..-.:,:m.:.::a::,_r-...,:1.:::5 _ FECHA DE TERMINACiÓN: 1;_;3;_-m:.;.:.=a!_y-_;1.::.5 _ REAL: 13-may-15

METAS PROGRAMADAS:805.00 ML TRAZO Y NIVELACiÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEl. 434.70 M3EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 A 2.50 MIS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 11( TEPETATE COMPACTO) POR MEDIOS MECANICOS. 26.11 M3 RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTODEL CORTE A TIRO LIBRE. 483.00 M2 AFINE DE FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL A 30.00 MIS. 805.00 ML SUMUNISTRO y COLOCACIONDE TUBO DE PVC SANIT. DE 8" SERIE 25' INCLUYE: ACARREOS MANIOBRAS COLOCACION MATERIALES MANO DE OBRA y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS. 24.00 PIEZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A TUBO DE 8" CON TUBO DE PVC SANIT. SERIE 25 DE 6" INCLUYE 6ML. DE TUBOEXCAVACION SILLETA RELLENO CON MAT. PROD. DE LA EXCAVACION MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.414.62 M3 RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: EXTENDIDO HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS NOMAYORES A 15 CM.COMPACTACION. 1100 PIEZA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD HECHO A BASE DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDOA SOGA REPELLADO PULIDO EN INTERIOR PISO DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 ESCALONES DE VARILLA DE 112"@ 35 CM. BROCAL DEPOLlETILENO DE ALTA DENSIDAD INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 805.00 ML LIMPIEZA DE OBRA

AL FINAL DE LOS TRABAJOS. .

804.50 ML TRAZO Y NIVELACiÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL. 422.45 M3

EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO JI { TEPETATE COMPACTO> POR MEDIOS MECANICOS. 26.09 M3 RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTODEL CORTE A TIRO LIBRE. 482.70 M2 AFINE DE FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL A 30.00 MTS. 804.50 ML SUMUNISTRO y COLOCACIONDE TUBO DE PVC SANIT. DE 6" SERIE 25' INCLUYE: ACARREOS MANIOBRAS COLOCACION MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DELOS TRABAJOS. 25.00 PIEZA SUMINISTRO y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A TUBO DE 8" CON TUBO DE PVC SANIT. SERIE 25 DE 6" INCLUYE 6ML. DE TUBO

METAS ALCANZADAS:

EXCAVAC\ON SILLETA RELLENO CON MAT. PROD. DE LA EXCAVACION MATERIALES MANO DE OBRA y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.396.36 M3 RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE. EXTENDIDO HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS NO

MAYORES A 15 CM.COMPACTACION. ".00 PIEZA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD HECHO A BASE DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDOA SOGA REPELLADO PULIDO EN INTERIOR PISO DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 ESCALONES DE VARILLA DE 112" @ 35 CM. BROCAL DEPOLlETILENO DE ALTA DENSIDAD INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 604.50 Ml LIMPIEZA DE OBRA

AL FINAL DE LOS TRABAJOS

INVERSiÓN PROGRAMADA: $453,000.00

PROGRAMA $453,000.00 BENEFICIARIOS $0.00

INVERSiÓN EJERCIDA: $453,000.00 HUBO UN EXCEDENTE DE: ...:.$,:..:O• .:,_OO:...._ _


PARTICIPACiÓN DE LOS BENEFICIARIOS: NO HUBO PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

ORGANISMO RESPONSABLE DE LA OPERACiÓN YIO MANTENIMIENTO: H. AYUNTAMIENTO

OBSERVACIONES SIN NOVEDAD

SI LA OBRA SE REALIZO POR CONTRATO, MENCIONAR:

NUMERO DE CONTRATO: AYTO-ENC/014/15 CLAVE DRE/014/15 MONTO EJERCIDO: ..,:S:____ 4..:.;5:..:3:!.:,O:.:O.::;O.:.:OO.::....

NOMBRE DE LA EMPRESA: LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

NUMERO, MONTO Y PLAZO DE VIGENCIA DE LA FIANZA:

FIANZA 1637450 FECHA 27-jul-15 VIGENCIA 2 AÑOS

PORCENTAJE 10.00% MONTO $45,300.00

LovrO HCU/; a¿z i?tmts"C. LAURA EI-ENA MARTINEZ ROJAS

CONTRATISTA

ENTREGA:

EL AYUNTAMIENTO:

'RRC>~RAMA FC>NDC>DE APC>RTACIC>NES DE INFRAESTRUCTURASC>CIAL (FAI~) 2015

AYUNTAMIENTO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

DIRECCiÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE OBRA

ENCARNACION DE DIAZ,JALlSCO

ADMINISTRACiÓN. DIRECTA: CONTRATO:

COMUNIDAD _.:E:.:L;..T.:.;E:::C:::.U~A:..:.N:..:__

xMODALIDAD DE EJECUCiÓN:

MUNICIPIO:LOCALIDAD: ENCARNACION DE DIAZ

No. Y NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: LA SALUD 4 DE JULIO 24 DE FEBRERO, CONCEPCIONDELGADILLO JUAN GUARDADO 14 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL TECUAN. ENCARNACION DE DIAZ

JALISCO.

FECHA DE INICIO.: ...:2:..-:.:.m:::a::...r-..:.1::,5 _ FECHA DE TERMINACiÓN: _:.1 =..3-"'m...:a:.1Y"'-.:.;15=-- _ REAL: 13-may-15

METAS PROGRAMADAS:805.00 ML TRAZO Y NIVELACiÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA DE'SPLANTES DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL 434.70 M3EXCAVACION EN CEPA DE 0,00 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 11(rEPElArE COMPACTO) POR MEDIOS MECANICOS. 26.11 M3 RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO

DEL CORTE A TIRO LIBRE. 483.00 M2 AFINE DE FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL A 30.00 MTS. 805.00 ML SUMUNISTRO y COLOCACIONDE TUBO DE PVC SAN!T. DE 8" SERIE 25' INCLUYE: ACARREOS MANIOBRAS COLOCACIQN MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

E~~:::~6~~I~~Eo~:~~tL~~~I~~~~;. ~~~~~6~I~NE~~~~!~~~G~~7E~II;~L~~R~~~OT~~6~~~ ~6~OT~~~~¿:S~~~~~R!~I~~~~~C~AI~~~~~21~~\)~EL~SBT~ABAJOS

414.62 M3 RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: EXTENDIDO HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS NOMAYORES A 15 CM.COMPACTACION. 11.00 PIEZA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD HECHO A BASE DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDOA SOGA REPELLADO PULIDO EN INTERIOR PISO DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C-200 KG/CM2 ESCALONES pE VARILLA DE 1(2" @35 CM. BROCAL DEPOLlETILENO DE ALTA DENSIDAD INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE lOS TRABAJOS. 805.00 ML LIMPIEZA DE OBRA


804.50 ML TRAZO Y NIVELACiÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES REFERENCIAS Y BANCO pE NIVEL. 422.45 M3EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 11( TEPETATE COMPACTO> POR MEDIOS MECANICOS. 26.09 M3 RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO

DEL CORTE A TIRO LIBRE. 482.10 M2 AFINE DE FONDO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL A 30.00 MTS. 804.50 ML SUMUNISTRO y COLOCACION

DE TUBO DE PVC SANIT. DE 8" SERIE 25' INCLUYE: ACARREOS MANIOBRAS COLOCACION MATERIALES MANO PE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DELOS TRABAJOS. 25.00 PIEZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A TUBO DE 8" CON TUBO DE PVC SANIT. SERIE 25 DE 6" INCLUYE 6ML. DE TUBOEXCAVACION SILLETA RELLENO CON MAT. PROD. DE LA EXCAVACION MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

METAS ALCANZADAS:

396.36 M3 RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: EXTENDIDO HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS NOMAYORES A 15 CM.COMPACTACION. 11.00 PIEZA CONSTRUCCION DE pozo DE VISITA DE 0.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD HECHO A BASE DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO

A SOGA REPELLADO PULIDO EN INTERIOR PISO DE FIRME DE CONCRETO PE 10 CM. DE ESPESOR F'C=200 KGlCM2 ESCALONES pe VARILLA DE 112" @ 35 CM. BROCAL DEPOLlETILENO DE ALTA DENSIDAD INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 804.50 ML LIMPIEZA DE OBRA


INVERSiÓN PROGRAMADA: $453,000.00


INVERSiÓN EJERCIDA: $453,000.00 HUBO UN EXCEDENTE DE: $0.00


PARTICIPACiÓN DE LOS BENEFICIARIOS: NO HUBO PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

ORGANISMO RESPONSABLE DE LA OPERACiÓN YIO MANTENIMIENTO: H. AYUNTAMIENTO

OBSERVACIONES SIN NOVEDAD

SI LA OBRA SE REALIZO POR CONTRATO, MENCIONAR:

NUMERO DE CONTRATO: AYTO-ENC/014/15 CLAVE DRE/014/15 MONTO EJERCIDO: _$~ _ _:.45:..::3:!.:,O:.:O.::.O.:.:O=--O

NOMBRE DE LA EMPRESA: LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

NUMERO, MONTO Y PLAZO DE VIGENCIA DE LA FIANZA:

FIANZA 1637450 FECHA 27-jul-15 VIGENCIA 2 AÑOS

PORCENTAJE 10.00% MONTO $45,300.00

ENTREGA:

EL AYUNTAMIENTO:

L OwciJ Hoct: nGZ (lOIOSC. LAURA ELENA MARTINEZ ROJAS

CONTRATISTA

Obro


MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZPALACIO MUNICIPAL SIN ZONA CENTRO

20. ACTA ADMINISTRATIVA DEEXTINCION DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES

IH. A y U N T A M I E N T O ::012-2015

~~"""'L.:. Encarnación de DíazUN COBIERNO QUE DA CONFIANZA

~'-

ObroAÚblIC.;).



21. COMPROBANTE DEINGRESO A LA HACIENDA

MUNICIPAL


Obro



• BITACORA

"'-.._-,..".--- ..-.._---

BITÁCORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

FOLIO No. _

~ALINEAMIENTO No. _ FECHA _

LICENCIA No. --= _ FECHA ~-

VIGENCIA DE ~O.L-7.L......-=---.u..........,f>CLln......1.¡,..</)..L---,--'-Ze=-..lL¿<;;.~....-....:-.-------- _

REGISTRO CATASTRAL~ ____::=====:. _ FECHA __

LM.S.S.

REGISTROPATRONAL ~====~ ~ ~-----------------------REGISTRO DE OBRA ---- -- _

UBICACiÓN--CALLE

COLONlAlCoM"J1'/r::&e U" SECTOR _

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE A ~()I,)rE: ~TO

Al utJrl&f'1>L No._5__,__{;_::A)'--" _

COLONIA __ -=~~~~~~=-- _ SECTOR_~~ _

DATOS DEL PERITO

• .

-- - --- - - - -- -----------~

----------- ---- ----------- __ o • •

'~ o ~:-~D ~r.J A e !Ó 1\)

p~~_~~~DJP- (~Ued2LJVUm)()fH~_~~-r:D~ ~ l¡~~__l~ \.J:.L_=~=~_~__=--~_.,[---~------_·--=_~I

--------·_·--11------------_···_-

1.---- /'i 1.JLe.L_bI-L-offiLí[??It ----------.

I ----------.----------'---- ---

I &~I_'_'_--'~Lt6s.2_~,j¿"~____:·~ FL'k

l-- -~~~

SUPERVISIÓN

CONTRATISTAS

\/0.80. COORDINACiÓN VO.Bo. SUPERVISiÓN

I

~jJ-\---- ¡-

-- ----------_ .._-~,

·BITACORA DE OBRA

[NO COL..

"¡." l'

11-1+

" í-}

~1

o.~ I ~

-1~-' 01!

()\,.1"1' '

_ .J I

! '_o - o::

.--=¡t!! -v

.~ ~_o~ __ '0_, .

, I_._ I ,

r· ''t,. ,

, - -1-- r:

,,_ I , __L

l.

. -:--

r ,.L~.,

'-i

¡ ... __ ~ I

=.Y"--1"i

~l>é"

om

'.

BITÁCORA DE OBRA

'¡,

+ n-lT1, - H~:_+ -::I"~" ,1 :-..;~1''',-: ~ ..i:~~,

?+_ ·~~~·¡..t"f'H-:' ic'=!,":-:I~~ .~t~"

I 'e i~:':.p~~~ ..~"c. 1::' ~H-~~

'c ,_" ' • ¡ '.~" ,,_.¡ ,__:~.:.c_.;... 1, cA. 17....:· e___' -- ¡ ~

r=:.dr..i~f¡'-;('.:;:¡..t l'~=~I·1l,= ~:.~ ::{;:~::¡;;: 1",

r= :.'+=I~~1:fte 1" ~:_~í"-,::"1'J~+r-r+ .,

, A lt<¡,'! W' ",ti

1 ~l (:S'=I=+t:I=T012 -~p~U ¡;~/"

1-"'1=. ·:· 'rFFfF :-;t:'": In:'i ~ ': , I+""i"'--I+-": 1"-

!:;gc. I:t--:;:: e'; ::ct

i ._j r I , ,

i-:~r-'~f':::',;, IJ-_._ij I....~f¡:;..:._ .~"-cl-'·~," "r-' "

I:Mer,.'1"....'

1;"

+1

, "." ..L fl-, 1"l+l-e 11=i:.¡ ::lit "

+H

',1 :

'1'

+- . 1-.... --+- 1-'-1

1++ "

, , . 1 ¡ -'~ t±± It:::- i:J:±IJ rti ir 'TI--- !:-.. ~; l-r-!1 :'2 :1":: ~f¡:r'.:-:.~".

ic.r= f':i : :-1'7 L:

~""I1'-!I:~: :i~ ;- ,::T-T :,~I:c'.:'~':¡r";'r:-"-d=l:: .c:

f:;'+t:-c1 .:::.~¡"r¡q-tj I fP f" '1:; , 1

.-'-1-' -- '. " . ,f~= "_:_~H''''I.· -'c' ,lo, ~ ... -l - .-"-'. " """h,,-q iH'+,I+'!"", "i'", ",,~.7=.·'~",:' 'c c-

l-:-j:1 :", t':l t...,· .1:"'"<:;¡;¡'¿;: -0-=_- t=j 't=-~ .. .' ':c--:- T, H ,,';_':.-~..,. IT1, ,,1,' ' '.,.

1':;.- \i: ". --, ,- --~I -- - =:.:. '::.L ~-~;::¡ ¡-J

I>[;~;¡=:h- I*:."~;~*~I~[~~~~~>:_"1.1 -.ci::~.¡ii r :'E!:'

"I-i'

:i~"

:l. . ;

.n,

I

tt'.' 1: 1

¡"""t" f"-,'i~C'(~

L·; ~I '~-l~-' :--)-iF~7'=- .

, J ·"""-1-: .cl

I""',H'1:,1:: 11:-tt.5:i": ¡"-'.::j I¡-' i H 11"-'1 -+- 1-' ~hl ,-I~I 1--1-..'.,

1,::, :. " h"·~Ij<y¿';.fli,,·

¡:::-; 1:.+ ~. h=-c- 1: - I-t¿~ ,~:c1·::-1

I,:..nr"r::-: . '-I:¡.r: .' j;¡=,!-=;:~:::: ' :. '1?'7' l.' v.... 1";; .EP'l-;t i4" ..; -

::'1' t-:T~:;:-~I_;:_'_ ,L '" ,- " '". -'-,1..., H~-;-~1,f-~;-,:- , " I -¡

l::c .-= ' . . . . ' ,t";--,:;itr.~li:: ;li::.~tlj,11 J;¡¡¡-:!h i~::-t ~~~"-I-=r..:_j :':16i·¡i:tl

t-FIT-~C·r.,:'i:t~~;-: .-f:":::; l. i:it.:¡g, li:bn-il±l+:::"1 :1~~:=c=¡1=C-"=I~-ii;I;:,. ¡I' ,t-c:_~I=-t +1 I,!e 1""'fH

. I

í

.l-.-'-

;--,. ~~-,., ._-

, ,

I I~f r-I eN

¡~'--__.;_, - I

(di_e'vit¡.1

T

.~

;c.:'17

:~i

~I

o'O(}:.I

'",,( ,l

em

1;:":

('l:.k:..

:::c:.i

"I~

:&JGi

. .1!r¡

()

iz: !""'"'! I,'- ,

8co

j>,

o'oJ'Jj

».em

f, F, ,

I -~~

.i....:."

_ ... 1

l'1

~"'tl P 8';::::"

t. 9

_~

f"-c

i'_

5'- ~¡ » 0v X

:r v

~~" C'", tt', f íJ'I

, , ' ti 1

it- ~,I ""'<l' , ¡;ti"Y -

,

ú 8-11@_'_

,

e:. el~J_J_-+ 77

r eJ' , (:. O> ~:

~-"

~ \PY

~, ~,

7::10'

v f'I ~ \

e '"(...j -, 1(5· ,,J~\,'1 \1': ~"

~, ' QI Vi t;,1 i'l'\

~_L_

,

1>, erl :r• ~I

-,

1-

. ,"'r

'-'-"",

Iw,,_,

e, eee .1

L

- ,_. 1_

o...-Q

i 0."'--r.~-

~.f

"J.~,

r:".I

OJj

em

" [ «" 4.

¡ fI~: A ~~ 12 " .. ""\ [t:;l:'~C ti. "

,~~ ~)

~;- :!'l ,1

OJ..l.

-;-.- -,'!

(DN

.-.1 ~ __ -'--- __ . __ .__ ..----'_.,.~. ~-- __

___J1·-

--) -

-- í--

i

"

..

__ J __

l'

ij.()\fÍ'\ I

'l -, '" .: t t ~!..._ :1E "i_ P • ~! 'io \', y 'i L, ., , ,~ .;l

- 1

I__ • : '-l_ __0__ _~_, 1'

I I " I - I, ' 1; . I , , , "r~'-~-;""i~--'-¡ ---+ - ~:':::-_-'-lq_~L

__z__;~-O

,~"1\ ,

~,l.:n,'l:II~)1

~- I -1--

! , i,_ t- - ---

i&·C ;

¡-i i',

I

i ~~-

I

,&)! -,iI'&

:~I~ 0-:)!~ I~-,¡o;¡¡

~

..;;_~

p~OO:nj>

em

OO!Jlt~

üm

r.1.....".

Documents

I QBRA - encarnaciondediazjal.gob.mx · 9.- Drenaje Sanitario en laTrinidad Encarnaciónde Díaz, Jal. 10.-Puente Vado Colonia España, Encarnaciónde Díaz, Jal. 11.- Construcción