· SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY 2 ÍNDICE GENERAL MEMORIA

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY

1

PLIEGO LICITATORIO



2

ÍNDICE GENERAL

MEMORIA……………………………………………………………………………………..3

CLÁUSULAS ESPECIALES………………………………………………………………...5

ANEXO I FORMULARIO DE LA PROPUESTA………………………………………...52

ANEXO II DECLARACIÓN JURADA EMPRESA………………………………………..54

ANEXO III DECLARACIÓN JURADA DIRECTORES, SÍNDICOS, ETC……………..55

ANEXO IV DECLARACIÓN JURADA DEL CONOCIMIENTO DEL SITIO…………...56

ANEXO V INDICADORES ECONÓMICOS-FINANCIEROS PATRIMONIALES……..57

ANEXO VI PLIEGO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL

TRABAJO……………………………………………………………………………………58

CLÁUSULAS GENERALES………………………………………………………………..71

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO………………………………………...120

MODELO DEL PRESUPUESTO………………………………………………………...122

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES…………..128

PLANOS…….………………………………………………………………………………330



3

MEMORIA

Licitación Pública Internacional Nº001/17 Segundo Llamado

OBRA: “MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AGRÍCOLA DE PALMA SOLA. PRIMERA

ETAPA”

SINTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS: Materialización del Azud Superior junto con

sus obras anexas, la ejecución de la Red R1-ESTE y la construcción de una tubería de

conducción hacia margen izquierda del arroyo, que abastecerá a la zona de Real de

los Toros, hasta que se completen las obras correspondientes a la 2da etapa.

Descrripción: a) Tareas Generales: elaboración del proyecto ejecutivo; despejar,

limpiar y/o retirar todos los obstáculos que impiden la correcta ejecución de los

trabajos; reforestación; replanteo detallado de obras singulares, traza de canales,

tuberías y todas las obras proyectadas, con los ajustes que resulten necesario. Se

contempla la ejecución de una Metodología de Trabajo, donde se especifiquen la

programación y metodología constructiva de las obras de desvíos o by pass

necesarias. b) Azud Superior: Esta obra tiene por objetivo abastecer desde el Arroyo

Santa Rita a la Red R1-ESTE (presurizado) y a la zona de Real de los Toros 1 (lámina

libre), a través de una nueva obra de captación estable. El caudal máximo operativo de

captación es 1,6 m³/s. c) Sistema Presurizado: A) Sistema R1- Red R1-ESTE: Esta

red se ha proyectado con la finalidad de abastecer a las parcelas ubicadas en margen

derecha del Arroyo Santa Rita, desde la localidad “Isla Chica” hasta la zona sur de la

localidad “Agua Negra”. Este sistema posee una longitud total de tuberías de 36,7km

aprox, de los cuales 17,7km corresponde a tramos troncales o principales y el resto a

tuberías de distribución. B) Sistema R1- Tubería Real de Los Toros; Se proyecta en

esta etapa la instalación de 1.750m de tubería de 600mm, para abastezca la zona de

“Real de los Toros 1”. Este sistema se iniciará en el nuevo Azud Superior, cruza hacia

margen izquierda del arroyo Santa Rita y empalma en el inicio del actual canal Real de

los Toros

FECHA DE PRESENTACIÓN: Las Ofertas serán recibidas hasta las 10:00hs del 31 de

enero de 2018 en la Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente del

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la provincia de Jujuy. Ascasubi Nº

290- Barrio Bajo la Viña –San Salvador de Jujuy JUJUY - República Argentina CP:



4

4600, Tel: 0388-4263476

FECHA DE APERTURA: Las Ofertas serán abiertas el 31 de enero de 2018 a las

10:30hs en la Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente del Ministerio

de Desarrollo Económico y Producción de la provincia de Jujuy. Ascasubi Nº 290-

Barrio Bajo la Viña –San Salvador de Jujuy JUJUY - República Argentina

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

($155.541.546) al mes de octubre de 2017

VALOR DEL PLIEGO: Gratuito

PLAZO DE OBRA: Dieciocho meses (18) (Artículo 5°del Pliego de Cláusulas

Especiales.)

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL EN OBRAS DE INGENIERÍA: Pesos

CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($103.694.364)

FORMA DE PAGO: Certificación Mensual Abonada a los sesenta (60) días corridos.

(Artículos 30, 31 y 32 del Pliego de Cláusulas Especiales).



5

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 001/ 2017

SEGUNDO LLAMADO

PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES



6

ÍNDICE

ARTÍCULO 1 OBJETO DEL LLAMADO 8 ARTÍCULO 2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 9 ARTÍCULO 3 PRESUPUESTO OFICIAL 9 ARTÍCULO 4 CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 9 ARTÍCULO 5 PLAZO DE OBRA 10 ARTÍCULO 6 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 10 ARTÍCULO 7 CAPACIDAD TÉCNICA 11 ARTÍCULO 8 VISITA DE OBRA 15 ARTÍCULO 9 ACLARACIONES Y/O CONSULTAS 16 ARTÍCULO 10 CAPACIDAD CIVIL Y ECONÓMICO - FINANCIERA DEL PROPONENTE 17 ARTÍCULO 11 COMPRE TRABAJO ARGENTINO 19 ARTÍCULO 12 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 19 ARTÍCULO 13 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 19 ARTÍCULO 14 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 20 ARTÍCULO 15 DE LA PROPUESTA 20 ARTÍCULO 16 VISTA DE LAS ACTUACIONES 26 ARTÍCULO 17 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 27 ARTÍCULO 18 DICTAMEN DE EVALUACIÓN 27 ARTÍCULO 19 IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN – GARANTÍA 28 ARTÍCULO 20 DE LA ADJUDICACIÓN 28 ARTÍCULO 21 FIRMA DEL CONTRATO 29 ARTÍCULO 22 INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 30 ARTÍCULO 23 ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 30 ARTÍCULO 24 ORDEN DE EJECUCIÓN. ACTA DE INICIO 31 ARTÍCULO 25 ANTICIPO FINANCIERO 33 ARTÍCULO 26 DE LA EJECUCIÓN 33 ARTÍCULO 27 PARTES DIARIOS DE OBRA 34 ARTÍCULO 28 SEGURIDAD DEL PERSONAL 34 ARTÍCULO 29 REPRESENTANTE TÉCNICO 35 ARTÍCULO 30 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN DE LOS CERTIFICADOS 36 ARTÍCULO 31 CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA. FORMULARIO 37 ARTÍCULO 32 PAGO DE LOS CERTIFICADOS 37 ARTÍCULO 33 FONDO DE REPARO 38 ARTÍCULO 34 CIERRE DE LAS OBRAS 38 ARTÍCULO 35 CARTEL DE OBRA 38 ARTÍCULO 36 SEGUROS 38 ARTÍCULO 37 MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES 39 ARTÍCULO 38 SUBCONTRATOS 40 ARTÍCULO 39 COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS 40 ARTÍCULO 40 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 41 ARTÍCULO 41 MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 41 ARTÍCULO 42 DERECHO DE RETENCIÓN 42 ARTÍCULO 43 RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS Y/O TRABAJOS 42 ARTÍCULO 44 SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 43 ARTÍCULO 45 PLAZO DE GARANTÍA 43 ARTÍCULO 46 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 44 ARTÍCULO 47 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA 45 ARTÍCULO 48 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 46



7

ARTÍCULO 49 COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA 47 ARTÍCULO 50 ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE PLIEGO 50



8

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

1) La construcción, trabajos y/o servicios de industria que se

contraten según el presente pliego están sometidos al régimen previsto por la Ley N°

13.064 y su Decreto reglamentario N° 19.324 de fecha 13 de agosto de 1949, la Ley

Nº 18.875 y el Decreto Nº 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001.

2) Será autoridad de aplicación la Subsecretaría de Financiamiento

Productivo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la

Provincia de Jujuy

3) La presente obra tiene naturaleza de HIDRÁULICA, específicamente

se trata de la Construcción de Canales y redes presurizadas para Riego

GLOSARIO:

COMITENTE: Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente del Ministerio

de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy

P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales

P.C.G.: Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de Obras

Públicas.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas

ARTÍCULO 1 OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a licitación pública internacional tiene por objeto la contratación de

los trabajos de la obra: “MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AGRÍCOLA DE PALMA

SOLA. PRIMERA ETAPA”

Síntesis de las obras a ejecutar: Materialización del Azud Superior junto con sus obras

anexas, la ejecución de la Red R1-ESTE y la construcción de una tubería de



Descrripción: a) Tareas Generales: elaboración del proyecto ejecutivo; despejar, limpiar

y/o retirar todos los obstáculos que impiden la correcta ejecución de los trabajos;



9

reforestación; replanteo detallado de obras singulares, traza de canales, tuberías y

todas las obras proyectadas, con los ajustes que resulten necesario. b) Azud Superior:

Esta obra tiene por objetivo abastecer desde el Arroyo Santa Rita a la Red R1-ESTE

(presurizado) y a la zona de Real de los Toros 1 (lámina libre), a través de una nueva

obra de captación estable. El caudal máximo operativo de captación es 1,6 m³/s. c)

Obras de Conducción: Se proyecta en esta etapa la instalación de 1.750m de tubería

de 600mm, para abastezca la zona de “Real de los Toros 1”. Este sistema se iniciará

en el nuevo Azud Superior, cruza hacia margen izquierda del arroyo Santa Rita y

empalma en el inicio del actual canal Real de los Toros

ARTÍCULO 2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La contratación comprende los trabajos que a continuación se enumeran:

Desarrollo del proyecto ejecutivo, mano de obra, provisión de materiales, equipos,

herramientas y las tramitaciones que corresponda efectuar ante organismos

gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución completa. Estarán

incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras básicas objeto de esta LPI:

obras de arte, obras accesorias, obras de protección, elementos de control,

comodidades para la inspección, movilidad para la inspección y todo otro gasto

derivado de la ejecución, control y puesta en marcha de las obras, conservación y

mantenimiento durante el período de garantía.

ARTÍCULO 3 PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

($155.541.546) al mes de octubre de 2017. Se deja expresa constancia que dicho

monto incluye el impuesto al valor agregado y demás impuestos, tasas y

contribuciones aplicables conforme la normativa vigente.

Cualquier oferta que supere el 20% del Presupuesto Oficial podrá no ser analizada.

ARTÍCULO 4 CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

Los pliegos y toda la documentación que integra las bases de la LPI podrán



10

consultarse y adquirirse en la Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente

del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la provincia de Jujuy.

Ascasubi Nº 290- Barrio Bajo la Viña –San Salvador de Jujuy JUJUY - República

Argentina y sólo podrán consultarse en la Oficina de Adquisiciones de la UCAR, sita en

la Av. Belgrano 450, 3º Piso, CABA.

El Pliego se conformará enteramente en formato CD, incluyendo los planos con lo que

se considera cumplimentado el Artículo 47 del P.C.G.

El valor de la documentación licitatoria es gratuito y podrá retirarse en el lugar indicado,

contra la firma de un recibo, entre las 09:00 y 13:00 hs., hasta el cuarto día hábil

anterior a la fecha de apertura de las Propuestas.

ARTÍCULO 5 PLAZO DE OBRA

Para el cumplimiento del contrato se ha fijado un plazo de DIECIOCHO (18) meses,

contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra.

ARTÍCULO 6 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL

.

Para presentarse en esta LPI, el Proponente deberá acompañar certificado válido

acreditando su capacidad de contratación actualizada en sección Ingeniería, expedido

por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme al Decreto N°

1.724 de fecha 23 de agosto de 1993 y la Disposición S.O.yS.P. N° 18 de fecha 10 de

mayo de 1994.

La capacidad de contratación para licitar deberá ser superior a: PESOS CIENTO TRES

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

CUATRO ($103.694.364)

En el supuesto de presentarse a la LPI empresas asociadas en cualquiera de las

formas legalmente admitidas, sus respectivas capacidades financieras se sumarán

proporcionalmente al porcentaje de intervención de cada una de ellas. Sin embargo,

para que un consorcio califique, la socia principal deberá cumplir con al menos el

CUARENTA POR CIENTO (40 %) de las pautas mínimas expresadas para un

Proponente individual, mientras que las demás socias deberán cumplir con al menos el

VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de dichas pautas. No cumplir con estos requisitos



11

será motivo suficiente para el rechazo de la Propuesta de la asociación.

Las empresas extranjeras que no se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de

Obras Públicas, deberán presentar la constancia de inicio del trámite correspondiente

y su equivalente a la Capacidad de Contratación Anual expedida por el Organismo

emisor del país de origen. Sólo serán avaluadas las Ofertas que superen la

capacidad de contratación tomando el tipo de cambio billete vendedor, 35 días

previos a la apertura tomando como fuente el Banco Nación de la Nación Argentina.

En el caso que en los países de origen no se cuente con ningún Organismo oficial que

emita el equivalente a la Capacidad de Contratación Anual, se procederá con el cálculo

del Volúmen Anual Disponible (VAD) de la siguiente manera y que deberá superar los

PESOS CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($103.694.364):

VAD = CEA – CCA

CEA: capacidad de ejecución anualizada = PB x 1,50

CCA: compromisos contractuales anualizados

PB: Producción Básica actualizada

Producción Básica (PB): Desempeño como Contratista principal o Subcontratista en

obras de construcción. Es la mejor facturación o certificación de obras, que el Oferente

informe haber concretado a los fines de esta calificación, como contratista principal en

obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los

últimos diez (10) años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura

de la licitación, que deberán ser actualizadas según el FA indicado en el Art. 7.

Deberán presentar los comprobantes (contratos y/o certificados de obra) de la

información declarada en el citado formulario.

El compromiso contractual anualizado, CCA, se determinará como el compromiso

contractual remanente de los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha

original de apertura de licitación, tomado de las obras en ejecución o encargadas o

bajo compromiso, las que deberán ser actualizadas según el FA indicado en el Art. 7.



12

Para determinar el Compromiso contractual anualizado, se realizará para cada obra

contratada el siguiente cálculo:

CCA= A/B x12 donde:

A= saldo monto contrato

B= saldo plazo contrato (meses)

Si en una obra, “B” es 12 o menos, la ecuación queda reducida a la siguiente

expresión: CCA= A

De resultar la Oferta más conveniente, previo a la firma del Contato deberá presentar

el Certificado válido acreditando su capacidad de contratación actualizada en sección

Ingeniería, expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, que

deberá ser superior al monto solicitado. De no contar con dicho Certificado al momento

de la firma del Contrato la Oferta será rechazada.

ARTÍCULO 7 CAPACIDAD TÉCNICA

I. A los efectos de evaluar adecuadamente la CAPACIDAD TÉCNICA DEL

PROPONENTE, se definen los siguientes conceptos:

Obra de Riego: Son aquellas obras de construcción canales de riego, revestimiento

de canales, obras de drenaje y redes presurizadas.

• Volumen Total de Trabajos de Obra: Es el volumen total de la obra que se presenta

como antecedente.

• Volumen Similar: Se refiere a aquellas Obras de Riego que cumplen con la siguiente

condición:

i) Volumen de Movimiento de Suelos = 8.500m3 como mínimo;

ii) Volumen de Hormigón = 1.300m3 como mínimo y

iii) Longitud de cañería de PVC o PRFV = 30km con la siguientes características:

a) de diámetro menor de 450mm = 20km

b) de diámetro igual o mayor de 450mm= 10km

• Naturaleza Similar y Complejidad Equivalente: Se refiere, en la presente LPI, a Obras

de Riego cuyos contratos superen los PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO



13

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

($155.541.546) las cuales se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y

guarden similitud con las obras propuestas. La similitud entre contratos se basará en

parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos y tecnología a la licitada.

A los efectos de acreditar la Capacidad Técnica, los Proponentes deberán haber

ejecutado 2 obras con las siguientes características:

a) Al menos UNA (1) obra de Volumen Similar y;

b) Al menos UNA (1) obra de Naturaleza y Complejidad Equivalente.

Las obras presentadas como antecedente deberán tener una antigüedad que no sea

mayor a DIEZ (10) años a la fecha apertura de la LPI, siendo el oferente su ejecutor o

contratista principal. Los Contratos deben haber sido firmados y las obras

recepcionadas provisoriamente dentro de ese período. También se considerarán

aquellas obras en ejecución que tengan una certificación superior al 70%

Los documentos respaldatorios que se adjuntarán para verificar la información

suministrada podrán ser: i) Copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales

emitidas por los Organismos contratantes; ii) Certificados de Obra o Contratos donde

puedan determinarse montos y cantidades ó iii) Constancia o Informes expedidos por

el ente contratante, que incluya, descripción e información que sintetice las principales

características de la obra, el nombre del comitente, jurisdicción de pertenencia

(indicando dirección y teléfono), volúmenes ejecutados, fechas de inicio y finalización

de los trabajos.

Cuando las obras presentadas como antecedentes hayan sido ejecutadas en U.T.E, el

oferente que las presente podrá acreditar como máximo la proporción de dicha obra de

acuerdo a su porcentaje efectivo de participación en la U.T.E contratista. A tal efecto

deberá acompañar copia certificada por Escribano Público del contrato de UTE

respectivo.

De presentarse a la LPI empresas individuales, las cantidades de la obra de Volumen

Similar podrán acreditarse con la suma de las cantidades de DOS (2) contratos.



14

No cumplir con este requisito será motivo suficiente para el rechazo de la Propuesta.

Obra de Naturaleza y Complejidad Equivalente: Deberá presentar UN (1) único

Contrato de obra que iguale o supere el valor requerido.

No cumplir con este requisito será motivo suficiente para el rechazo de la Propuesta.

En el supuesto de presentarse a la LPI empresas asociadas en cualquiera de las

formas legalmente admitidas, la obra de Volumen Similar y la obra de Naturaleza y

Complejidad Equivalente se considerarán de la siguiente manera:

Obra de Volumen Similar: Se sumarán las cantidades aportadas por de cada miembro,

siempre y cuando cada uno de ellos aporte la totalidad de las cantidades consignadas

en i) y/o ii) y/o iii).

Obra de Naturaleza y Complejidad Equivalente: se sumarán cantidades de los importes

de cada Contrato de las obras de riego de características similar a la licitada aportada

por cada uno de los miembros siempre que uno de los miembros cumpla con al menos

el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de las pautas mínimas expresadas para un

Proponente individual en un único contrato, mientras que los demás miembros cumplan

con al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de dichas pautas en un único

contrato.

No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente para el rechazo de la

Propuesta del consorcio.

II. Antecedentes en Certificación de Obras de Ingeniería Hidráulica de Riego:

Es el promedio de los DOCE (12) mejores meses consecutivos de la suma de las

certificaciones mensuales de trabajos de obras de ingeniería hidráulica de riego

tomados de los últimos DIEZ (10) años. Las obras presentadas como antecedente

deberán cumplir con los siguientes requisitos: que su antigüedad no sea mayor a DIEZ

(10) años a la fecha de la LPI, siendo el oferente su ejecutor o contratista principal, con

constancia expedida por el ente contratante, consignando mes y año, monto total final

del contrato, fecha de la recepción provisoria, plazo de ejecución y concepto que



15

Año 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

ICC 1,00 1,05 1,41 1,90 2,50 2,99 3,75 4,50 5,25 5,81 6,86

mereció. Debe ser suscripto por el representante habilitado del Proponente y

certificado por Contador Público Nacional o del país de origen de origen, cuya firma

deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que

corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

El promedio mensual deberá ser igual ó superior a pesos OCHO MILLONES

SEISCIENTOS MIL ($ 8.600.000)

Para certificaciones realizadas en otras monedas, deberá hacerse la conversión

a pesos argentinos, considerando el valor del cambio publicado por el BANCO

NACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (valor billete tipo vendedor considerando

la fecha de 14 días anteriores a la apertura original).

Los montos anuales de los certificados informados correspondientes a dichas

obras se actualizarán, con el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran

Buenos Aires, Nivel General publicado por el INDEC (mes de junio de cada año), de

acuerdo a la siguiente tabla:

IV. Nómina de subcontratistas. Deberá presentarse de cada uno de ellos la

totalidad de la información y documentación requerida al Proponente. La

Dirección se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente a los subcontratistas,

en cuyo caso el Proponente deberá presentar una nueva nómina.

V. Antecedentes del Representante Técnico, cumpliendo los requisitos que se establecen

en el Artículo 29 de las presentes Cláusulas Especiales.

VI. Detalle del personal especializado afectado a la obra con sus respectivos

Currículums.

VII. Detalle de equipamiento a utilizar.

ARTÍCULO 8 VISITA DE OBRA



16

El Comitente no organizará una visita a la obra. Sin embargo el Proponente no podrá

alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, sus caminos de

acceso, o cualquier tipo de información relativa a las condiciones locales que puedan

influir sobre la ejecución de los trabajos y se deberá comprometer al estricto

cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta contratación y abstenerse de

presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento o falta de

información sobre dichas cuestiones. A tal efecto deberá presentar la declaración

jurada que forma parte del presente Pliego de Cláusulas Especiales como ANEXO

IV.

ARTÍCULO 9 ACLARACIONES Y/O CONSULTAS

Las consultas que los interesados consideren necesarias, deberán ser formuladas por

escrito hasta DIEZ (10) días hábiles administrativos previos a la fecha de apertura de

las Propuestas, en la Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente del

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy con domicilio

en Ascasubi Nº 290- Barrio Bajo la Viña –San Salvador de Jujuy JUJUY República

Argentina. No serán consideradas válidas aquellas que fueran formuladas fuera del

plazo establecido.

El Licitante evacuará las consultas por medio de Circulares Con Consulta y/o formulará

aclaraciones de oficio que considere correspondientes por medio de Circulares Sin

Consulta, hasta CINCO (5) días hábiles administrativos, previos a la apertura de

ofertas.

Las respuestas y/o aclaraciones de oficio del Licitante serán notificadas a los

Proponentes y publicadas en el Boletín Oficial (Artículo 4° del P.C.G).

ARTÍCULO 10 CAPACIDAD CIVIL Y ECONÓMICO - FINANCIERA

DEL PROPONENTE



17

I. CAPACIDAD CIVIL:

Pueden ser Proponentes las personas físicas, empresas unipersonales y sociedades

que reúnan los recaudos del Capítulo III del P.C.G.

Los Proponentes que deseen presentarse en forma de asociación de empresas

constituyendo una U.T.E. deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y

acompañar el compromiso formal de constitución de la misma. Previo a la adjudicación,

en su caso, se deberá presentar el contrato de constitución definitivo, cuyos

porcentajes de participación de sus miembros NO podrá diferir de lo presentado en la

Oferta. En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar:

• El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones

emergentes del Contrato.

• El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E. por un plazo no menor al fijado

para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

• El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa

del Licitante.

• El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T.E. deberá presentar la totalidad de la

documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo

unificar el domicilio y la personería.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA u organismo similar en la jurisdicción que

corresponda, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del

requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de



18

mantenimiento de la oferta.

II. CAPACIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA Proponentes deberán presentar:

• Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por

Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo

Profesional de Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio

correspondiente (en copias autenticadas). No se admitirán estados contables de

corte.

• Planillas resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros-

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio, de conformidad con el ANEXO V

que se incorpora al presente Pliego. Su presentación, es obligatoria a los efectos

de la admisibilidad de la Propuesta y deben ser suscriptas por el representante

habilitado del Proponente y certificadas por Contador Público Nacional, cuya firma

deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o colegio

que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

Se considerará que los Proponentes acreditan capacidad económico-financiera

suficiente cumpliendo en forma excluyente con la totalidad de los indicadores.

En caso de Unión Transitoria de Empresas, para determinar el cumplimiento del

consorcio oferente con las pautas mínimas de calificación establecidas, las

cifras correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje

de participación.

Las empresas extranjeras que no se encuentren radicadas en el país, deberán

presentar los tres (3) últimos Estados Contables cerrados o documentación

equivalente en su país de origen certificada por un Profesional, Autoridad u

Organismo habilitado para tal fin. Para determinar los indicadores del ANEXO V, se

convertirán las monedas de los documentos a Pesos Argentinos tomando el tipo de

cambio billete vendedor, 35 previos a la apertura tomando como fuente el Banco

Nación de la Nación Argentina.



19

ARTÍCULO 11 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La presentación de las Propuestas se realizará en el lugar, fecha y hora que se indique

en la convocatoria.

ARTÍCULO 12 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Para cotizar en la presente LPI es obligatorio presentar la garantía de mantenimiento

de la propuesta del UNO POR CIENTO (1%) del monto del Presupuesto Oficial,

según Artículo 20 P.C.G. y Artículo 3° P.C.E.

Si la garantía se constituye en Póliza de Seguro de Caución, se deberá presentar en

original y efectuarse a favor de la Subsecretaría de Financiamiento Productivo

dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de

Jujuy.

En todos los casos deberá hacerse constar en el depósito el número de LPI y el

nombre del contratante. La mencionada Póliza se deberá presentar dando

cumplimiento a los requisitos establecidos el Artículo 20 del P.C.G.

ARTÍCULO 13 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes están obligados a mantener sus Propuestas por un plazo de

NOVENTA (90) días hábiles administrativos siguientes a la apertura.

Este plazo se prorrogará automáticamente por períodos iguales, sin necesidad de

requerimiento, salvo que el Proponente haga uso de su desistimiento, mediante

presentación de nota por escrito, QUINCE (15) días hábiles administrativos antes del

vencimiento de alguno de los períodos. Si desistiere de la Oferta en un período en el

que se había comprometido mantenerla, perderá la garantía de mantenimiento de

la propuesta.

ARTÍCULO 14 DE LA PROPUESTA



20

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La Propuesta será presentada en “SOBRE ÚNICO”.

La documentación a presentar deberá estar encarpetada, foliada desde el número

UNO (1) al que corresponda, en original y UNA (1) copia, manteniendo el orden

previsto en este artículo.

Toda la Propuesta deberá tener firmadas todas sus fojas y copias respectivas por el

Proponente o su Representante Legal. En el sobre sólo deberá figurar:

Nº de LPI

Fecha y hora de apertura

Dirección de presentación

Toda información suministrada por los Proponentes a requerimiento del Comitente

tendrá carácter de declaración jurada.

Toda documentación presentada en fotocopia deberá ser legible, copia exacta de la

original y coincidente en la foliatura.

La falta de presentación de alguno de los documentos señalados en este artículo,

podrá ser considerada causal de desestimación de la propuesta analizada. No

obstante, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los proponentes, información

adicional o aclaratoria que no implique la alteración de la propuesta presentada, ni

quebrantamiento al principio de igualdad, como así también intimar a la

subsanación de errores formales bajo apercibimiento de declarar inadmisible la

propuesta.

Toda documentación que provenga del exterior deberá presentarse traducida al idioma

español por traductor público matriculado, y su firma legalizada por el Consejo

Profesional correspondiente

El sobre deberá contener la documentación que a continuación se detalla:

1. Acreditación por parte del firmante de la propuesta de su facultad para obligar a la

Empresa proponente.



21

2. Monto total y compromiso de la propuesta, en cuyo monto se considerarán incluidos

todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la recepción definitiva total de la

obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etc. En

relación con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), el Comitente será considerado “IVA

EXENTO” por lo cual el mismo no deberá estar discriminado. No deberá discriminarse

Ingresos Brutos por considerarse un impuesto no trasladable (ANEXO I).

3. Copia del recibo que acredite el retiro del Pliego de la LPI.

4. Depósito de la garantía de mantenimiento de la Propuesta o Póliza de Seguro de

Caución.

5. Antecedentes Empresarios

a) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional de

Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de la apertura de la LPI. En caso

de empresas extranjeras no inscriptas en el Registro, su equivalente emitido por el

Organismo Oficial de su país de origen o en caso de no existir éste, cálculo del VAD.

b) Domicilio del Proponente (Deberá mencionar su domicilio real).

c) Compromiso de constitución de Unión Transitoria de Empresas de conformidad

con lo dispuesto por el Artículo 10 del presente P.C.E., si correspondiera.

d) Declaración jurada a la cual se refiere el Artículo 14 del P.C.G. (ver ANEXOS II y III).

e) Declaración jurada de las deudas existentes con el ESTADO NACIONAL y

PROVINCIAL.

f) Declaración Jurada referente al Artículo 8° del presente Pliego. (ver ANEXO IV).

g) Copia del Contrato Social o de los Estatutos, ambos debidamente inscriptos en la

Inspección General de Justicia (IGJ), con copia de la última Acta de composición del

Directorio y Órgano de Administración, debidamente certificada por Escribano Público.

h) Certificado Fiscal para Contratar en cumplimiento de lo normado por la Resolución

General de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Nº 1.814 de

fecha 13 de enero de 2005.

i) Referencias Judiciales: Deberán denunciar con carácter de declaración jurada, si

mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL o MUNICIPAL o sus



22

entidades descentralizadas individualizando en su caso: carátula, número de

expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.


presentar la constancia de inicio del trámite correspondiente y su equivalente

expedida por el Organismo emisor del país de origen de: a), g) y h). De resultar la

Oferta más conveniente, previo a la firma del Contato deberá presentar el Certificado

válido acreditando su capacidad de contratación actualizada en sección Ingeniería,

expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, por un monto

mayor al solicitado. De no contar con dicho Certificado al momento de la firma del

Contrato la Oferta será rechazada.

También es condición para la firma del Contrato haber obtenido todas las inscripciones

necesarias para operar en el país

6. Antecedentes económicos – financieros (Artículo 10 de las Cláusulas

Especiales)

a) Estados contables y cuadro de resultados de los TRES (3) últimos Ejercicios cerrados

(en copias autenticadas) certificados por Contador Público Nacional, cuya firma

deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el colegio

que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. No se admitirán Estados

Contables de corte.

b) Planillas resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros-

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio (ANEXO V).

c) Los Proponentes deberán denunciar su Clave Única de Identificación Tributaria

(CUIT), presentando copia de la constancia de inscripción, donde consten el Nº de

CUIT, los impuestos en que se hallen inscriptos y aportes previsionales.

e) Acreditación de inscripción en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA o en el

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, según corresponda.


presentar la constancia de inicio del trámite correspondiente y su equivalente

expedida por el Organismo emisor del país de origen de: c) y e).



23

Es condición para la firma del Contrato haber obtenido todas las inscripciones

necesarias para operar en el país

7. Antecedentes Técnicos para ejecutar las obras del tipo que se licita, tales como:

a) Antigüedad y continuidad de la firma en su actividad, lo cual se acreditará mediante

presentación de contrato social debidamente inscripto según la jurisdicción de que se

trate, matrícula de comerciante debidamente inscripto o declaración jurada para

los supuestos de sociedades irregulares o de hecho.

b) Nómina, descripción y constancia de ejecución de obras de Ingeniería de “Volumen

Similar” con recepción provisoria, definitiva o un avance superior al 70%, cuya

antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de la LPI, siendo el oferente su

ejecutor o contratista principal, que incluya Volúmenes de Hormigón, de Movimientos

de Suelos y longitudes de cañerías de PVC y PRFV instaladas cuyos diámetros sean

iguales o mayres a los especificados, fecha de la recepción provisoria y/o definitiva,

plazo de ejecución y concepto que mereció para acreditar la Capacidad Técnica con

(Artículo 7, I de las Cláusulas Especiales)

b) Nómina, descripción y constancia de ejecución de obras Hidráulicas de “Naturaleza y

Complejidad Equivalentes” con recepción provisoria, definitiva, o con un avance

superior al 70%, cuya antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de la LPI,

siendo el oferente su ejecutor o contratista principal, con constancia expedida por el

ente contratante, que incluya monto total final del contrato, fecha de la recepción

provisoria y/o definitiva, plazo de ejecución y concepto que mereció para acreditar la

Capacidad Técnica con obras de “Volumen Similar” y de “Naturaleza y Complejidad

Equivalentes” (Artículo 7, I de las Cláusulas Especiales)

c) Nómina, descripción y constancia de trabajos de Certificaciones de obras de

Ingeniería cuya antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años, siendo el oferente su

ejecutor o contratista principal, que incluya el promedio de los DOCE (12) mejores

meses consecutivos de las sumas de las certificaciones mensuales de los últimos 10

años, consignando mes y año con montos expresados en Pesos, monto total final del

contrato, fecha de la recepción provisoria y/o definitiva, plazo de ejecución y concepto

que mereció (Artículo 7, II. de las Cláusulas Especiales)

8. Nómina de subcontratistas.



24

Cuando el Proponente presente subcontratistas especializados que acrediten la

experiencia en obras de complejidad equivalente a la requerida, necesarias para la

admisibilidad de la Propuesta, deberá presentar asimismo el compromiso irrevocable

de realizar el subcontrato con la Empresa presentada certificado ante Escribano

Público (Artículo 7, IV. de las Cláusulas Especiales).

9. Antecedentes del Representante Técnico y del Jefe de Obra, cumpliendo los requisitos

que se estipulan en el Artículo 29 de las presentes Cláusulas Especiales

(Artículo 7, V. de las Cláusulas Especiales)

10. Detalle del personal especializado afectado a la obra con sus respectivos currículums

Matrícula Profesional. (Artículo 7, VI. de las Cláusulas Especiales).

11. Detalle de los equipos a utilizarse.

12. Planilla de cómputo y presupuesto detallado, consignando el precio unitario y su

importe total, que deberá repetir en letras, metodología y plan de trabajos.

13. Análisis de precios desagregados de acuerdo al Decreto Nº 691 de fecha 17 de mayo

de 2016. Se presentará la oferta discriminada por ítems, con los respectivos

parámetros de materiales y mano de obra, junto con las Planillas definitivas de

Análisis de Precios, para su aprobación. El análisis de precios deberá ser

confeccionado y presentado sólo mediante la Planilla, cuyos datos figuran a

continuación:

a) Materiales .................................................................. $

...................... b) Equipos .................................................................. $

...................... c) Jornales .................................................................. $

...................... d) Cargas

Sociales

.............................................................. $

...................... -------------------------------

e) Total Mano de Obra (c + d ) ................................................ $

...................... f) Costo directo ( a + b + e ) .................................................... $

...................... g) Gastos generales de Empresas e indirectos de obra X% de (f) $

...................... -------------------------------

h) Subtotal (f + g) ..................................................................... $

...................... i) Gastos financieros: Y % de (h) ............................................ $

...................... j) Beneficio: XX% de (h + i)....................................................... $

...................... k) Costo total trabajo (h + i + j) ................................................ $

......................



25

l) Impuesto (IVA): Z% de (k) …….. ........................................... $

...................... -------------------------------

m) PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (k + l)…................... $

REFERENCIAS:

Detalle de los materiales que se requieren, con los precios al por mayor al pie

de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que

corresponda.

i ) Y % tasa básica de interés mensual BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA,

para descuentos de certificados, correspondiente a DIEZ (10) días anteriores

a la fecha de apertura de las ofertas, para el lapso previsto para el pago según

contrato, más QUINCE (15) días corridos.

l ) Z %, únicamente según alícuota I.V.A.

Análisis de Precios: el esquema de presentación del análisis de precios deberá

ajustarse a la estructura contemplada precedentemente, deberán contener el

detalle de la mano de obra (rendimiento y costos) y de los materiales (rendimiento y

costos) intervinientes referidos a la unidad del ítem respectivo y los porcentajes de

incidencia de los restantes elementos que componen el costo total del ítem, incluyendo

el costo financiero. De no presentarse los análisis de los precios que componen los

ítems del presupuesto, la oferta no será considerada.

La corrección de los mismos que ordene Comisión Evaluadora deberá realizarse

dentro de los CINCO (5) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de

la observación que se formula. Pasado ese plazo y en caso de no satisfacer el

requerimiento, la Comisión Evaluadora sin más trámite y a su exclusivo juicio,

podrá considerar aprobadas las observaciones formuladas.

15. Referencias Bancarias de las entidades con las cuales opera.

Las Planillas de Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Certificación

Mensual formarán parte de la documentación accesoria del Contrato.

IMPORTANTE: Cuando la documentación respaldatoria presentada por los



26

proponentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la Comisión

Evaluadora y/o Dirección de Compras y Contrataciones a subsanarlo dentro del

término de CINCO (5) días contados a partir de la fecha de recibida la notificación, si

no lo hiciera se desestimará la propuesta con pérdida de la garantía correspondiente.

Los Proponentes podrán agregar los elementos que estimen convenientes para la

mejor interpretación de la propuesta. La documentación será completa en lo que

respecta a la información que permita verificar y comparar la calidad de la misma, en

función de los requerimientos del Pliego. No obstante deberán presentar a la Comisión

Evaluadora toda documentación adicional que les sea solicitada a los fines de

ampliar la información volcada en su propuesta.

ARTÍCULO 16 VISTA DE LAS ACTUACIONES

Efectuada la apertura de las Propuestas, los Proponentes podrán tomar vista de las

actuaciones durante el término de TRES (3) días contados a partir del día hábil

siguiente al de la apertura. Los Proponentes podrán pedir copias a su costa. Asimismo,

en dicho plazo, los oferentes podrán efectuar observaciones a las demás ofertas.

ARTÍCULO 17 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La Comisión Evaluadora, se integrará con TRES (3) miembros técnicos como

mínimo y los asesores que se consideren necesarios, procederá al análisis de la

totalidad de las ofertas, analizando en primer lugar la que resulte más económica en el

orden de precios, verificando en todos los casos el cumplimiento de los requisitos del

Pliego.

Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias

impuestas por el Artículo 23 – Capítulo IV del P.C.G. y se obligue a proveer

cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que

responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la LPI,

sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comisión Evaluadora,

contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.



27

Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos

establecidos en el Artículo 15 de las presentes Cláusulas Especiales aconsejando la

adjudicación de acuerdo al criterio de la PROPUESTA MAS CONVENIENTE (la

propuesta admisible de más bajo precio).

A efectos de facilitar la evaluación de las Propuestas, se podrán solicitar a los

participantes, aclaraciones de su presentación, siempre que las mismas no

modifiquen esencialmente la original, ni alteren el principio de igualdad entre los

participantes.

ARTÍCULO 18 DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

La Comisión Evaluadora, previa no objeción de la UCAR, dentro del plazo de QUINCE

(15) días, contados desde la finalización del Plazo de Vista, emitirá el Dictamen de

Evaluación, el que será publicado por UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, independientemente que se notifique en forma

simultánea a los proponentes individualmente por otro medio en forma fehaciente.

ARTÍCULO 19 IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN

Los Proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3)

días siguientes al de la publicación del mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA, plazo durante el cual el expediente se pondrá a disposición

de los Proponentes para su vista.

Las mismas se fundamentarán en forma clara y precisa y serán presentadas en la

Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente del Ministerio de Desarrollo

Económico y Producción de la Provincia de Jujuy, Ascasubi Nº 290- Barrio Bajo la

Viña –San Salvador de Jujuy JUJUY República Argentina.

La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por el

Subsecretario de Financiamiento Productivo el Ministro de Desarrollo Económico y



28

Producción de la provincia de Jujuy al dictar el Acto Administrativo de Adjudicación.

ARTÍCULO 20 DE LA ADJUDICACIÓN

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones el Subsecretario de Financiamiento

Productivo el Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la provincia de Jujuy,

podrá efectuar la adjudicación, notificando la misma de manera fehaciente a todos los

proponentes.

Previo al acto de Adjudicación se exigirá el Certificado de Capacidad de

Adjudicación que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, tal

como lo prescribe el Artículo 26 del Decreto Nº 1.724/1993.

El acto de Adjudicación será recurrible de acuerdo a la normativa vigente.

Se adjudicará el contrato a la Propuesta más conveniente o se rechazarán todas, sin

que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los Proponentes.

IMPORTANTE: El Comitente podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación

en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a

indemnización alguna a favor de los oferentes ni del adjudicatario, debiendo notificar

esa decisión en forma fehaciente.

ARTÍCULO 21 FIRMA DEL CONTRATO

El adjudicatario será citado de modo fehaciente para la firma del Contrato. Si el mismo

no concurriere en la fecha indicada, se dejará sin efecto la Adjudicación, con pérdida

de la garantía de mantenimiento de oferta y comunicación al Registro Nacional de

Constructores de Obras Públicas (conforme Artículo 20 de la Ley Nº 13.064).

En los casos en los que resulte adjudicataria una UTE, dentro de los QUINCE (15) días

previos a la suscripción del Contrato, deberá acreditar la inscripción de la misma ante

el Registro Público de Comercio, en los términos establecidos por la Ley de



29

Sociedades Comerciales. El incumplimiento de esta obligación generará la revocación

de la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta, a menos

que demuestre que el incumplimiento se debió a causas ajenas a ella.

Documentación a presentar a la firma del contrato:

Garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con el Artículo 35 del P.C.G,

que le será restituida con la recepción definitiva de la obra. Los gastos de sellado serán

por cuenta del adjudicatario así como los impuestos, tasas u otros gastos que exigieren

las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales en concepto de sellado del

contrato de obra pública.

Plan de trabajos y certificación mensual definitiva.

Cómputo y presupuesto definitivo.

El Comitente estará facultado, mediando intimación previa, a revocar la

Adjudicación, si dentro de un plazo de TRES (3) días de citado el Adjudicatario no se

presentara en forma y tiempo o se negara a cumplir el contrato hecho en término,

perdiendo el depósito de garantía en beneficio de la Administración Pública, sin

perjuicio de la suspensión por tiempo determinado del Registro de Constructores de

Obras Públicas, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley

13.064.

En tal caso, el Comitente estará facultado a adjudicar al siguiente oferente, según su

orden en la Preadjudicación hasta la efectiva suscripción del contrato.

ARTÍCULO 22 INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN

ACCESORIA

Tendrá validez en la presente contratación documentación detallada en el Artículo 36

del P.C.G.

El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento, en todas sus partes, de la

documentación detallada precedentemente.



30

ARTÍCULO 23 ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

TÉCNICOS.

Si durante la ejecución de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones

sobre una misma cuestión, la Dirección resolverá con el siguiente criterio de

prioridad, salvo expresa mención en contra respecto al punto cuestionado.

1. Contrato.

2. Circulares aclaratorias con y sin consultas emitidas por el Comitente, previas a la

apertura.

3. Planos: 1º) detalles, 2º) conjunto.

4. Pliegos: 1º) Cláusulas Especiales, 2º) Cláusulas Generales, 3°) Especificaciones

5. Técnicas.

6. Presupuesto.

ARTÍCULO 24 ORDEN DE EJECUCIÓN. ACTA DE INICIO

Firmado el contrato por la autoridad competente en la ejecución de la obra será la


Económico y Producción de la Provincia de Jujuy, quién impartirá de inmediato, por

escrito, la orden de ejecución de los trabajos, salvo impedimentos por causa justificada

que imposibiliten realmente dicha iniciación, en cuyo caso la orden de ejecución se

dará al desaparecer dichos impedimentos o la/s causa/s que lo/s motive/n. La

Contratista queda obligada a comenzar los trabajos dentro de los QUINCE (15)

días corridos a partir de la fecha de dicha orden, en cuya oportunidad se labrará un

acta de inicio de obra a partir de la cual comenzará a correr el plazo contractual.

De no iniciar los trabajos se procederá de acuerdo al Artículo 39 de P.C.G.

El Contratista procederá a desarrollar el proyecto definitivo, complementando la

información emanada de la Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente

del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy en los

presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición



31

de cada una de las partes componentes de la obra.

Es indispensable que el Contratista presente a la Subsecretaría de Financiamiento


Provincia de Jujuy para su aprobación los planos de proyecto rotulados con la leyenda

“planos de proyecto” firmados por el Representante Técnico, la que a su vez derivará a

la UCAR para su no objeción.

Se podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos

parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que no resultaren claros para la

correcta evaluación de los trabajos.

La Empresa realizará todas las tramitaciones necesarias, ante las autoridades

correspondientes y correrá por su cuenta el pago de derechos.

Los planos de proyecto se presentarán en formato CD, en archivos de extensión

DWG o DXF (AutoCad) y TRES (3) juegos de copia en papel opaco.

Todo plano o documento técnico que el Contratista presente para su aprobación,

deberá tener un rótulo en su parte inferior derecha, con los datos:

- Nombre de la Obra.

- Datos del Contratista.

- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

- Título del plano o documento técnico.

Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro

espacio para las calificaciones.

La Subsecretaría de Financiamiento Productivo de la provincia de Jujuy revisará los

planos de proyecto y/o la documentación técnica a los efectos de que los mismos se

adecuen al anteproyecto emanado de la Subsecretaría y cumplan con los requisitos de

los documentos del contrato. La aprobación que otorgue no relevará al Contratista de

la responsabilidad por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las

Especificaciones o conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como

consecuencia de tales desviaciones. Se devolverán al Contratista dentro de los



32

QUINCE (15) días subsiguientes a su recepción en el Área correspondiente, mediante

una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:

- Aprobado

- Aprobado con las correcciones indicadas.

- Devuelto para su corrección

- Rechazado

El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los planos de proyecto y/o

documentación técnica estén calificados con los dos últimos renglones.

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más

exigente.

ARTÍCULO 25 ANTICIPO FINANCIERO

El Comitente otorgará con carácter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el DIEZ

POR CIENTO (10%) del monto del Contrato, dentro de los TREINTA (30) días de

solicitado por el Contratista.

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, en

forma proporcional a la certificación emitida, hasta su recuperación total.

El anticipo será garantizado en cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 35

del P.C.G. para la garantía de Contrato y le será devuelto al contratista una vez

recuperado el valor total del anticipo.

ARTÍCULO 26 DE LA EJECUCIÓN

El concepto general de la LPI es la puesta en funcionamiento del sistema de riego

y para tal fin deberán aplicarse las reglas del arte en la construcción para lograr el

correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento para el cual fue diseñado.

MATERIALES: El Contratista presentará para su aprobación muestras de

materiales, insumos, equipos y artefactos a la Inspección. Serán nuevos, sin uso de

primera calidad y marca reconocida en plaza. Las presentaciones se practicarán como



33

mínimo con DIEZ (10) días hábiles previos a cualquier compromiso de compra,

fabricación o utilización en obra. Durante la ejecución de los trabajos la Dirección podrá

exigir se realicen los ensayos de materiales, como de cualquier otro elemento, estando

el contratista obligado a aceptar cuantas indicaciones se le formulen y correr con todos

los gastos que se originen.

La inspección podrá tomar las medidas necesarias que considere con respecto a

cualquier otro elemento que el contratista tenga en la obra.

DE LOS TRABAJOS: El contratista efectuará todo trabajo necesario para la

terminación de las tareas, incluso los detalles que no figuren en las

Especificaciones Técnicas Particulares. Estará obligado a ejecutarlo siempre de

acuerdo a las órdenes impartidas por la inspección de obra y aplicando a su efecto

materiales de primera calidad.

DEL PERSONAL: El contratista estará obligado a retirar de la obra sin derecho

alguno y con carácter definitivo, al personal que no reúna las condiciones

elementales de capacidad, moralidad y educación necesarias para desempeñar su

respectiva tarea en la obra.

RESPONSABILIDAD: El contratista es el único responsable de la obra frente a

cualquier anomalía que ocurra en ella, desde el inicio de los trabajos hasta su total

terminación.

ARTÍCULO 27 PARTES DIARIOS DE OBRA

El avance diario de obra será asentado por el Contratista en los partes diarios de obra

por duplicado según el modelo a suministrar, serán foliados y numerados en forma

correlativa y serán firmados por el representante técnico del Contratista y el Inspector

de obra diariamente en el obrador de la Contratista.

ARTÍCULO 28 SEGURIDAD DEL PERSONAL



34

El Contratista deberá cumplimentar los requisitos de la Ley 19.587 y su Decreto

Reglamentario Nº 911 de fecha 14 de agosto de 1996 de conformidad con lo

previsto en el Artículo 101 del P.C.G.

El personal de la Dirección afectado a la obra, será provisto por cuenta del

Contratista con elementos de seguridad pasiva personal (cascos, guantes, botas,

máscaras, anteojos, cinturones, etc.), bajo normas IRAM.

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva

(matafuegos, disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan,

siendo responsable el Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la

falta o mal uso de los elementos arriba indicados.

Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de los

elementos que considere convenientes.

Se destaca que al momento de la suscripción del contrato de obra pública, la

empresa contratista deberá adecuar las medidas de seguridad del personal a la

legislación vigente.

ARTÍCULO 29 REPRESENTANTE TÉCNICO –JEFE DE OBRA

El Representante Técnico de la Contratista deberá ser Ingeniero con antecedentes

suficientes y comprobables en obras de Ingeniería y no podrá ser cambiado, a menos

que su remplazo cuente con iguales o mayores antecedentes que éste y sea

aprobado por el Comitente.

El Jefe de Obra, con obligación de permanencia en obra, deberá ser Ingeniero Civil o

en Construcciones o Hidráulico con antecedentes suficientes y comprobables en obras

hidráulicas.

Al momento de presentación de la Propuesta, el Proponente deberá presentar

ambos profesionales con sus respectivos currículums. La Subsecretaría de



35

Financiamiento Productivo de la provincia de Jujuy deberá aprobarlos antes de la

iniciación de los trabajos. En el caso que ambos o alguno de ellos no fuera aprobado,

el proponente deberá proceder a la inmediata designación de un sustituto, que

cumpla con todos los requisitos, hasta conseguir la aprobación.

El Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y

responderá por los deberes de la Contratista, no pudiendo éste último discutir la

eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin

perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer.

Todas las instrucciones que el Representante reciba de la Inspección de Obra, serán

consideradas como impartidas al Contratista. Todas las instrucciones que el Jefe de

Obra reciba de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al

Representante. Con posterioridad, este último deberá notificarse y dentro del

Término de OCHO (8) días desde la fecha de la instrucción podrá presentar su

reclamación fundada mediante una Nota de Pedido

La ausencia del Jefe de Obra en la obra será denunciada mediante orden de

servicio por el Comitente quien podrá aplicar una multa equivalente al CERO CON

DOS DÉCIMAS POR CIENTO (0,2%) del monto contractual. La reiteración de la

infracción será sancionada con el doble y así sucesivamente. Independientemente de

las sanciones que correspondan, el Comitente podrá interrumpir la ejecución de los

trabajos hasta que sea reemplazado el Jefe de Obra y hasta rescindir el

contrato con cargo a la Contratista, por incumplimiento de las obligaciones

contractuales (Artículo 62 P.C.G.)

ARTÍCULO 30 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN DE

LOS CERTIFICADOS

La medición de los trabajos y extensión de los certificados de obra

correspondientes, será mensual y deberá presentarse en los formularios que

forman parte de la documentación contractual.

Se ajustará al presupuesto detallado.



36

Los gastos en concepto de jornales de personal, útiles, instrumentos, etcétera que sea

necesario invertir o emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, y

en las verificaciones que la Inspección considere necesario realizar, serán por cuenta

exclusiva de la Contratista.

El contratista deberá presentar un registro fotográfico en formato JPG con las distintas

etapas de la obra (antes, durante y después de realizada la intervención). Se

presentará encarpetado, con indicación de lugares y fechas de las tomas

efectuadas, debiendo reflejar el avance de la obra

Planos finales conforme a obra: Se denominarán planos conforme a obra a

aquellos planos que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en

funcionamiento. Para todos aquellos trabajos que no hayan sufrido modificaciones

durante la ejecución de las obras, serán idénticos a los planos de proyecto aprobados

por la Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente del Ministerio de

Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy. Se presentarán en

formato CD, en archivos de extensión DWG o DXF (AutoCad) y DOS (2) juegos de film

poliéster, doble mate de NOVENTA (90) micrones.

El conjunto de planos conforme a obra deberá rotularse con la leyenda “planos

conforme a obra” y deberán estar firmados por el Representante Técnico del

Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificado que los mismos reflejen

las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al

Contratista. Los Planos Conforme a Obra se entregarán con el último Certificado, que

no será aprobado hasta la aprobación de los mismos.

Dentro del plazo de garantía de las obras la contratista presentará la liquidación final

consentida, con el balance de economías y demasías, si correspondiere. Vencido

dicho plazo se le tendrá por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin

derecho a reclamo posterior alguno.

ARTÍCULO 31 CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA. FORMULARIO



37

Es obligación de la Contratista proveer los formularios a los que hace referencia el

Artículo 87 del P.C.G., ajustado al modelo que se entregará al adjudicatario.

ARTÍCULO 32 PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago de los certificados se realizará dentro los SESENTA (60) días corridos,

contados a partir del momento que el mismo se presente a la Contratista aprobado

por la Subsecretaría de Financiamiento Productivo de la Provincia de Jujuy, según lo

indicado en el Artículo 90 del PCG, el que se remitirá para su pago la UCAR.

ARTÍCULO 33 FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado se descontará el CINCO POR CIENTO (5%) para

constituir el Fondo de Reparo; este fondo le será devuelto al Contratista una vez

efectuada y aprobada la recepción definitiva de las obras junto con la Garantía de

Contrato.

Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a

entera satisfacción de la Dirección, en las condiciones fijadas por los artículos 2º y

3º del Decreto Nº 5.742/54, o por títulos o bonos nacionales, como asimismo por póliza

de seguro de caución en las condiciones establecidas por Ley Nº 17.804 y Decreto Nº

411/69.

ARTÍCULO 34 CIERRE DE LAS OBRAS

El cierre de las obras se realizará de conformidad con lo que indique la Inspección de

Obra, de acuerdo con el Artículo 50 del P.C.G.

ARTÍCULO 35 CARTELES DE OBRA

Estará a cargo de la Contratista la ejecución de los correspondientes carteles de obra

cuya ubicación se determinará conjuntamente con la inspección de obra. Los mismos

deberán colocarse dentro de los DIEZ (10) días de haberse iniciado los trabajos y



38

deberán ajustarse a los logotipos que se entregarán al momento de la firma del

Contrato a aquella empresa que resulte adjudicataria. Los carteles deberán hacer

referencia, sin excepción, al Ministerio de Agroindustria de la Nación, al Gobierno de

Jujuy, al Organismo Financiador (CAF) y a la Unidad para el Cambio Rural (UCAR –

PROSAP)

ARTÍCULO 36 SEGUROS

El Contratista deberá presentar, antes de la suscripción del acta de inicio de las

tareas, la documentación correspondiente a la contratación de los seguros que a

continuación se detallan, en la modalidad prevista en el Artículo 101 del P.C.G.:

1) Póliza de los seguros correspondientes, del personal a su cargo, discriminando

especialidades y con mención del tipo de obra y cantidad de niveles.

2) Póliza de seguro de vida del personal de la Inspección y del personal asignado a

obra, por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) por cada integrante.

Asimismo, deberá asegurar a dichos integrantes contra accidentes personales de

acuerdo a los montos indemnizatorios previstos en la Ley N° 24.557 – Decreto 839/98.

3) Póliza de seguro contra incendio, desde la iniciación de los trabajos hasta la

Recepción Provisional, cuyo monto será igual al monto del contrato, sumándole las

redeterminaciones aplicadas al mismo y los adicionales aprobados.



39

4) Póliza de seguro que cubra eventuales daños a terceros y/o a los bienes del Estado,

durante igual lapso y por el monto mínimo de PESOS CINCO MILLONES

($5.000.000).

5) Póliza de seguro que cubra el robo, destrucción total o parcial, incendio de los

bienes del Contratista afectados a la construcción de la obra por un monto

equivalente a su valor de reposición.

6) Póliza de seguro contra todo riesgo para los vehículos asignados a la Inspección.

La Compañía que emita las pólizas deberá avisar al Comitente con una antelación no

menos a 15 días, la cancelación de alguna de las coberturas.

ARTÍCULO 37 MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto como consecuencia de

alteraciones por modificación, ampliación o suspensión de trabajos, el cálculo se

practicará en todos los casos respetando las condiciones previstas en la

documentación licitatoria para formular la Propuesta, es decir, a la fecha de los precios

básicos. Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

I. Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto valorizada a

precios unitarios básicos superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del

contrato original, el Contratista tendrá derecho a la fijación de precios nuevos

actualizados a la fecha de la encomienda, a convenir libremente sin limitaciones

contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe la rescisión del contrato, (artículos 30, 38

y 53 Ley Nº 13.064), por haberse alterado la economía de la obra.

II. Si por el contrario no superaren el VEINTE POR CIENTO (20%), el Contratista

deberá aceptar que las alteraciones resultantes se computen según las pautas

detalladas a continuación y se paguen por el mismo régimen previsto en el contrato

(artículos 29 y 38 Ley Nº 13.064).



40

Toda Modificación y/o Adicionales con su respectivo análisis de economías y demasías

deberá ser aprobada por la Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente

del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy previa

autorización de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), previo al inicio de las tareas.

ARTÍCULO 38 SUBCONTRATOS

La Subsecretaría de Financiamiento Productivo dependiente del Ministerio de

Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy será competente para la

recomendación de los subcontratos con los que el contratista pretenda ejecutar parte

de la obra, los cuales deberán contar con la aprobación de la UCAR

Cuando se hubiere presentado subcontratista especializado solamente se admitirá su

reemplazo por probada fuerza mayor, siempre cuente con igual o mayor experiencia.

ARTÍCULO 39 COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS

La compensación del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados por el

Comitente a su cargo y abonados por éste y de todo otro crédito del Comitente ante el

Contratista, se operará automáticamente desde el instante de la existencia de ambos

créditos y deudas.

ARTÍCULO 40 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará

pasible de las siguientes penalidades, cuyo monto y forma de determinación se

establecen a continuación. La aplicación de dichas penalidades será aprobada por la


Económico y Producción de la Provincia de Jujuy, previa autorización de la Unidad

para el Cambio Rural (UCAR).

Limpieza de Obra: Por cada infracción al Artículo 59 del P.C.G. se le aplicará una

multa equivalente al CERO CON UNA DÉCIMA POR CIENTO (0.1%) del monto



41

contractual.

Órdenes de servicio: De acuerdo al Artículo 64 del P.C.G. en caso de

incumplimiento se le aplicará una multa equivalente al CERO CON CINCO

DÉCIMAS POR CIENTO (0.5 %) del monto contractual, el que se duplicará en caso de

reincidencia.

Divergencias: El Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con

el pretexto de que existen divergencias pendientes.

Si suspendiera los trabajos por este motivo se le aplicará una multa equivalente

al CERO CON UNA DÉCIMA POR CIENTO (0.1 %) del monto del contrato.

El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado.

ARTÍCULO 41 MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA

OBRA

Si la totalidad de las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo

contractual por causas no justificadas a juicio de la Dirección o el Comitente, el

Contratista se hará pasible de una multa que será calculada mediante la siguiente

expresión:

M = 0,50 x (C/P) x d x (J/J0)

donde:

M - Multa por retardo en la terminación de la obra.

C - Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad

competente.

P - Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones

aprobadas por autoridad competente.

d - Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la

Dirección.

Jo - Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales,



42

vigente DIEZ (10) días corridos antes de la fecha de la LPI.

J - Idem a la fecha de aplicación de la multa.

La aplicación de la multa que corresponda será aprobada por la Subsecretaria de

Financiamiento Productivo de la provincia de Jujuy, previa aprobación del Coordinador

de la UCAR

Cuando el importe de la multa alcance el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del

contrato, la Dirección deberá optar por su rescisión por culpa del Contratista, o por la

continuación del mismo sin que en el periodo restante hasta la terminación de la obra

pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

ARTÍCULO 42 DERECHO DE RETENCIÓN.

El Contratista renuncia formalmente a partir de la fecha de la firma del Contrato con el

Comitente, a ejercitar el derecho de retención previsto en los artículos Nros. 2.352,

3.939 y concordantes del Código Civil, sobre las tierras, edificios e instalaciones que

ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aún cuando

sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de

hecho o controversia jurídica entre las partes contratantes.

ARTÍCULO 43 RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS Y/O TRABAJOS

Las actas que se formalicen por recepciones provisionales de obras que se

encuentren terminadas de acuerdo al contrato, no tendrán validez legal, hasta tanto

las mismas no sean aprobadas por la Autoridad competente, mediante el acto

administrativo correspondiente, lo que se hace extensivo a las actas de

recepciones definitivas.

Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un acta

donde conste el estado detallado de la obra. Esta acta será refrendada por la

Inspección y el Contratista o representante autorizado. Estos últimos serán

notificados por orden de servicio o invitados a tal fin, por escrito y mediante

cualquier medio hábil, con antelación de OCHO (8) días, y si a pesar de ello estuviesen



43

ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Inspección la formulará igualmente con el

concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de

la ausencia o negativa del Contratista o sus representantes.

ARTÍCULO 44 SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas

serán resueltas por la Dirección, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la

calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la

interpretación de las normas de mensura.

La Contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el

pretexto de que existan divergencias pendientes, aplicándose en su caso la

sanción prevista en el Artículo 40 del presente Pliego.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá

ser comunicada al REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS

PÚBLICAS.

ARTÍCULO 45 PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de los trabajos será de DOCE (12) meses, conforme al

Artículo 92 del P.C.G.

ARTÍCULO 46 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN

DEFINITIVA

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de

ajuste y corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un

formulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una

descripción de éste, sus probables causas y la solución adoptada, indicando la

fecha de terminación de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del

asunto.



44

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción

Definitiva, el Contratista entregará a la Inspección de Obra un Documento de

Solicitud de Recepción Definitiva donde consten los pre-requisitos para la

Recepción Definitiva de los trabajos.

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados

presentará una nota a la Inspección de Obra indicando:

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del

Contrato.

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del

Contrato.

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final.

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada.

La Inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las obras con

razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato.

Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o

defectuosos procederá a notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se

consideran incompletos o defectuosos.

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las

observaciones efectuadas y remitirá una segunda nota a la Inspección de Obra

indicando que los trabajos han concluido.

La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentran aptos para la

Recepción Definitiva.

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten

necesarias.



45

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de

Liquidación Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya

correspondido efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado,

como ocupación de la vía pública, servicios de energía, agua, telefonía, gas, etc., para

la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y de los pagos hasta la fecha de

tramitación de la recepción definitiva de todos los derechos, servicios y abonos que

correspondan, lo cual será condición previa para la devolución de los Depósitos de

Garantía.

ARTÍCULO 47 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DEL

CONTRATISTA

Cuando la rescisión del contrato no se produzca por las causales aducidas en el

Artículo 50 inciso a) de la Ley Nº 13.064, la devolución del fondo de reparo

correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, o de los

saldos de ambas garantías que resulten de la compensación prevista en el Artículo

39 de éstas cláusulas, se efectuará después de transcurrido un período no menor al

plazo de garantía contado desde la fecha de suspensión real de las obras y siempre

que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los

materiales o defectuosa ejecución de los trabajos.

En este último caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el Contratista, el

Comitente podrá proceder a hacerlo por cuenta de aquél, afectando con ese fin el

fondo de reparo y la fianza si fuese necesario.

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente

previsión como precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte del

Contratista, el valor de los mismos será fijado por la Dirección. Si la rescisión se

produjese en los términos del inciso a) del Artículo 50 de la Ley N° 13.064, el

Contratista perderá la fianza rendida y el fondo de reparo en su caso.

ARTÍCULO 48 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS



46

Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de Precios

dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas

complementarias y modificatorias.

A tales efectos se aclara que los Factores Principales de la Estructura de Precios son

los siguientes:

FPEP = 30% * M.O + 30% * M1 + 7% * M2 + 3% * M3 + 10% * M4 + 20% * AM

FPEP = Factores Principales de la Estructura de Precios

M.O = Mano de Obra. (INDEC INFORMA Decreto 1295/02 Artículo 15 inciso a)

Capítulo Mano de Obra Cuadro 1.4 CPC)

M1 = Tuberías y accesorios. (INDEC INFORMA Decreto 1295/02 Artículo 15 inciso h)

Caños de PVC para instalaciones varias 1.9 CPC)

M2 = Hormigón. (INDEC INFORMA Decreto 1295/02 Artículo 15 inciso s) Capítulo

Hormigón Elaborado Cuadro 1.9 CPC)

M3 = Hierro. (INDEC INFORMA Decreto 1295/02 Artículo 15 inciso m) Capítulo Acero.

Hierro aleteado. Cuadro 4 CPC)

M4 = Caños de PRFV y Válvulas. (Banco Nación de la República Argentina. Valor del

dólar billete tipo vendedor del día del cierre del certificado)

AM = Amortización de Equipos. (INDEC INFORMA Decreto 1295/02 Artículo 15 inciso

j) Equipo – Amortización de Equipos. Importados. Cuadro 3.2-29)

El mes básico contractual para la redeterminación de los precios será el

correspondiente al mes de presentación de la Oferta Económica en concordancia con

lo establecido en el Artículo 5° del Anexo de la norma precitada.

Previo a la aprobación por parte del Comitente, se deberá contar con la “no objeción”

de la UCAR (Unidad para el Cambio Rural) quién ejercerá la función de COMISIÓN

DE EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS citada el Decreto 691/2016, modificatorias y

Reglamentaciones



47

ARTÍCULO 49 COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA Y LA

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del Contrato de Obra, el Contratista

proveerá sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspección, las instalaciones que serán

destinadas a oficina y los vehículos para movilidad. Estas instalaciones, así como su

equipamiento, serán sometidas a la aprobación de la Inspección.

El detalle es el siguiente:

Instalaciones provisorias de oficinas

A efectos de realizar el control de obra, el Contratista deberá proveer durante el

transcurso de la misma, una casilla ubicada en el sitio que la Inspección indique “in

situ”. La casilla contará dos dependencias y un baño, será transportable, de

construcción robusta e integral, con piso incluido, permitiendo su rápido transporte y

relocalización sin trabajo de armado; se ubicará de acuerdo a las instrucciones de la

inspección debiendo el contratista prever los traslados necesarios durante el período

del contrato; estará equipada con pileta, anafe, equipo de aire acondicionado (frío-

calor). Dispondrá de agua potable, energía eléctrica, gas y dispositivo de descarga de

la pileta, heladera y un (1) sanitario.

El Contratista proveerá asimismo, como mínimo el siguiente equipamiento de calidad

aprobada por la inspección.

4 escritorios de 1,20 m x 0,70 m, con cajonera de 3 cajones.

4 armarios con estantes (1,30 x 0,30 x 1,50 m).

8 sillas con ruedas

1 máquina fotocopiadora de alto rendimiento

2 Computadoras (PC) con procesador Intel Dual Core 2.8 Ghz, Mother Board no

integrada, RAM 2 Ghz. DDR de 400 Mhz, Disco rígido ATA 320 Gb (o superior). 7200

rpm, Gabinete ATX. Sistema multimedia con lectora-grabadora DVD 52x32x52 (no

genérica), Monitor LCD 19”, Placa de video 4 x 3D 512 Mb, Módem fax 56 kb, Teclado

español expandido p/Internet no genérico, Mouse óptico no genérico, PAD y fundas,

Placa de Sonido, Placa de red, Sistema operativo Windows 7 Profesional.

1 impresora color de chorro de tinta o burbuja de alta resolución.



48

Teléfonos celulares con línea telefónica a disposición de la Inspección de Obra

(que puedan llamar a unos pocos números habilitados de común acuerdo entre

Inspector y empresa).

Una cámara digital de CINCO COMA UNO (5,1) megapixels, zoom óptico de

DOCE (12x), smart zoom (VGA) CUARENTA Y OCHO (48x), pantalla LCD DOS

COMA CINCO (2,5”) y Super Steady Shot.

Material fungible de oficina

1 máquina de fax.

Software y licencia de uso de Windows 7, Microsoft Office y Microsoft Project; y

de todo Software que utilice la empresa contratista durante la ejecución de las obras.

Conexión a Internet en lo posible.

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento en buenas condiciones de la casilla,

accesorios, muebles, artefactos eléctricos y de gas y la vigilancia. También estará a su

cargo la provisión de energía eléctrica necesaria para iluminación, el agua potable, gas

y en lo posible teléfono fijo.

Asimismo, y dado a la extensión física de las obras, el Contratista deberá proveer,

instalar y mantener en perfecto estado de uso e higiene, servicios sanitarios del tipo

transportable. Dichos servicios podrán ser utilizados por personal del contratista, de los

subcontratistas y personal de inspección.

Adicionalmente, el Contratista suministrará, para uso exclusivo de la Inspección el

siguiente equipamiento topográfico:

Dos (2) estaciones totales

Tres (3) niveles automáticos

Elementos complementarios de medición (Cintas de 50 m y 25 m, miras

telescópicas, jalones, escuadras, ópticas, etc.)

Instrumental de control: el Contratista proveerá a la Inspección de los siguientes

elementos que a continuación se detallan:

diez (10) moldes para probetas cilíndricas de hormigón.

dos (2) conos de Abrams.

un (1) termómetro para temperatura ambiente.



49

un (1) termómetros para medir temperaturas de hormigón.

un (1) termómetro de máxima y mínima.

un (1) equipo para medición de densidad in-situ con provisión de material (arena

calibrada)

Indumentaria para la Inspección: el Contratista deberá proveer para el personal de

la inspección equipos completos de elementos de seguridad.

El Contratista está obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que

no están indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la

obra (incluyendo insumos de oficina), sin tener derecho a reclamar pago adicional

alguno por este concepto

Todo el equipamiento e instalaciones (a excepción de la indumentaria) serán devueltos

al Contratista dentro de los sesentas (60) días corridos a partir de la fecha de la firma

del Acta de Recepción Provisoria de las Obras en el estado en que se encuentre con el

desgaste propio del buen uso y conservación de los mismos.

Vehículos

El Contratista deberá proveer tres (3) vehículos para movilidad de la Inspección de

Obras, a partir de la Fecha de Iniciación de Obras y hasta la Fecha de Terminación de

Obras.

Dichos vehículos serán camionetas 4 x 4, doble cabina, cuatro puertas, 0 km, con

motor diesel de cuatro cilindros de 2.800 cm³ o superior, sin chofer. Estarán equipados

con los siguientes elementos: calefacción, aire acondicionado y radio, protector en caja

de carga, cinturones de seguridad, rueda de auxilio, gato, barra de remolque y

herramientas, matafuego, balizas y botiquín reglamentarios.

Contarán con seguros de: responsabilidad civil y terceros transportados y no

transportados sin límite; las pólizas de seguro tendrán una fecha de vencimiento

posterior a la fecha de recepción provisoria de la obra. Corre por cuenta del Contratista

el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustibles y lubricantes,

impuestos, tasas, etc. del vehículo.

Una vez finalizada la obra las camionetas 4 x 4 pasarán a ser devueltas al Contratista

en la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisoria de las Obras, en las

condiciones en que se encuentren.



50

ARTÍCULO 50 ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE PLIEGO:

Forman parte de la documentación de la presente LPI los siguientes

elementos:

a) Memoria

b) Cláusulas Especiales.

c) ANEXO I: Formulario de la Propuesta.

d) ANEXO II: Declaración Jurada Empresa

e) ANEXO III: Declaración Jurada Directores, Síndicos, etc.

f) ANEXO IV: Declaración Jurada de Visita a Obra.

g) ANEXO V: Indicadores Económicos-Financieros-Patrimoniales

i) ANEXO VII: Pliego de Normas de Seguridad e Higiene.

j) Cláusulas Generales

k) Modelo del Presupuesto.

l) Planillas de Cómputo y Presupuesto.

m) Especificaciones Técnicas Particulares

n) Modelos de Carteles de Obra.

o) Planos



51

ANEXOS



52

ANEXO I

FÓRMULA DE LA PROPUESTA

(Original y dos copias)

La fórmula de la propuesta será la siguiente:

Lugar y Fecha)

SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANCIAMIENTO

PRODUCTIVO de la provincia de JUJUY

S / D

El (o los) que suscribe (n), con domicilio en............................................................

................................................................, en su carácter de representante/s legal/les

(o titular/es) de la/s empresa/s ............................................se compromete/n a

ejecutar por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, la obra: “MODERNIZACIÓN DEL

SISTEMA AGRÍCOLA DE PALMA SOLA. PRIMERA ETAPA” que se desarrollará en La

localidad Palma Sola QUE está ubicada en el Departamento Santa Bárbara, situada a

160km de la capital de Jujuy, según se detalle en los planos de ubicación, con las

siguientes obras: Materialización del Azud Superior junto con sus obras anexas, la

ejecución de la Red R1-ESTE y la construcción de una tubería de conducción hacia

margen izquierda del arroyo, que abastecerá a la zona de Real de los Toros, hasta que

se completen las obras correspondientes a la 2da etapa.

Descrripción: a) Tareas Generales: elaboración del proyecto ejecutivo; despejar,

limpiar y/o retirar todos los obstáculos que impiden la correcta ejecución de los

trabajos; reforestación; replanteo detallado de obras singulares, traza de canales,

tuberías y todas las obras proyectadas, con los ajustes que resulten necesario. b)

Azud Superior: Esta obra tiene por objetivo abastecer desde el Arroyo Santa Rita a la

Red R1-ESTE (presurizado) y a la zona de Real de los Toros 1 (lámina libre), a través

de una nueva obra de captación estable. El caudal máximo operativo de captación es

1,6 m³/s. c) Obras de Conducción: Se proyecta en esta etapa la instalación de

1.750m de tubería de 600mm, para abastezca la zona de “Real de los Toros 1”. Este



53

sistema se iniciará en el nuevo Azud Superior, cruza hacia margen izquierda del arroyo

Santa Rita y empalma en el inicio del actual canal Real de los Toros

Se deberán proveer todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra

necesaria, así como también obras de arte, obras accesorias, obras de protección,

elementos de control, comodidades para la inspección, movilidad para la inspección y

todo otro gasto derivado de la ejecución, control y puesta en marcha de las obras,

conservación y mantenimiento durante e período de garantía; comprometiéndose

asimismo a realizar todos los trámites que sean necesarios para cumplir

satisfactoriamente con esta Propuesta, las bases de la presente Licitación Publica

Internacional N°001/17 Segundo Llamado y todo lo dispuesto en los documentos

que integran el contrato para la obra dentro del plazo de DIECIOCHO

(18) meses por un monto de PESOS

.................................($................).

Como garantía de esta Propuesta, se ha efectuado.................... de ......................

PESOS...................., ($.............................) que cubre el UNO POR CIENTO (1 %) del

monto del Presupuesto Oficial de la Obra.

Saluda (n) al Señor Subsecretario muy atentamente.



54

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA REFERENTE AL

ARTÍCULO 14 DEL P.C.G.

Declaro bajo juramento que la empresa -------------------------------------------------------

(Nombre de la Firma)

a) No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad para contratar

con el Estado.

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial. c) No se halla en situación de

quiebra.

d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO

(5) años.

d) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.

e) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Constructores de

Obras Públicas.

----------------------------------------------

(Apoderado – Representante Legal)

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY

55

ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CADA DIRECTOR, SÍNDICO, SOCIO

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y REFERENTE AL

ARTÍCULO 14 DEL P.C.G.

Yo -----------------------------------------------, en carácter de --------------------------------------

(Nombre del Declarante) (Función en la Empresa)

de la empresa ------------------------------------------------------------, declaro bajo juramento

(Nombre de la Empresa)

que:

a) No me encuentro comprendido en alguna causal de incompatibilidad para

contratar con el Estado.

b) No me encuentro inhabilitado por condena judicial.

c) No me encuentro en situación de quiebra.

d) No soy evasor ni deudor impositivo o previsional.

------------------------------------------

|(Declarante)



56

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

Yo ----------------------------------------------------------,con documento--------------------------

(Nombre del Declarante) (Tipo y nº)

en carácter de ----------------------------------de la empresa -------------------------------------

(Función en la Empresa) (Nombre de la Empresa)

declaro bajo juramento que:

Conozco el lugar donde se ejecutarán las Obras, los lugares de implantación, sus

caminos de acceso, el régimen pluviométrico de la zona, que he recogido en el sitio las

informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución

de los trabajos, comprometiéndome al estricto cumplimiento de las obligaciones

emergentes a esta LPI y que me abstendré de presentar cualquier tipo de

reclamo o adicional de obras alegando desconocimiento o falta de información sobre

dichas cuestiones.

--------------------------------------------------

(Declarante)



57

ANEXO V

INDICADORES ECONÓMICOS - FINANCIEROS – PATRIMONIALES

Indicador Cálculo Condición Valor Ref.

Patrimonio

Neto Activo Total - Pasivo Total

Mayor o

Igual

$ 155.000.000 *

Liquidez Activo Corriente / Pasivo

Corriente 1,1 **

Solvencia Activo Total / Pasivo Total 1,3 ***

Capital

Circulante --------------------------- $ 26.000.000 ****

*: Este valor se obtendrá del último balance cerrado

**: Este valor se obtendrá del promedio del indicador “Liquidez” de los últimos 3 balances

cerrados

***: Este valor se obtendrá del promedio del indicador “Solvencia” de los últimos 3

balances cerrados

****: El Capital Circulante se demostrará mediante: Certificación de Saldos Bancarios,

Certificación de Saldos en Caja avalada por Contador y/o Líneas de Crédito Bancarios

Específicas para la obra y disponibles, otorgadas por entidades reconocidas por el banco

central de la República Argentina. Dichas certificaciones anteriores no tendrán una

antigüedad mayor a treinta (30) días de la fecha de presentación original. Los certificados

de obra y cheques por cobrar NO serán tenidos en cuenta



58

ANEXO VI

PLIEGO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LA

EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, DE ARQUITECTURA, MONTAJES Y

MANTENIMIENTO CONTRATADAS A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE

FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY.

1. OBJETO

El presente Pliego establece las reglas y pautas que deben cumplir

obligatoriamente las empresas que ejecuten obras públicas contratadas por el UCAR,

las cuales integran las condiciones de contratación y forma parte integrante de los

documentos que rigen la presente contratación. .

2. TRABAJOS ALCANZADOS

Se encuentran comprendidas todas las Contratistas de la SUBSECRETARÍA DE

FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY que

ejecuten obras civiles, trabajos de obra pública, servicios de reparación de

edificios, instalación o cualquier tipo de intervención sobre instalaciones, y/o la

estructura edilicia.

3. ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS

Todos los sectores de la obra.

4. LEGISLACIÓN

Leyes Nros. 19,587 y 24,557.

Decreto N° 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la

Construcción, que reglamenta dicha actividad.

Resoluciones Nros. 231/96, 51/97, 319/99 y 35/98 de la SUPERINTENDENCIA DE

RIESGOS DE TRABAJO (SRT).

Ordenanzas Municipales y todo tipo de normativa aplicable que corresponda a la

jurisdicción donde se ejecute la obra.



59

5. JERARQUÍA NORMATIVA

Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reconfirmatorias,

ampliatorias y complementarias, y bajo ningún concepto sustitutivas total o

parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas,

etcétera, que constituyen el ítem 4 del presente Pliego, aclarándose que en el

supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación,

prevalecerá siempre la norma de mayor jerarquía.

6. VIGENCIA

Las especificaciones del presente Pliego serán aplicables durante todo el plazo de

ejecución de la obra, como también durante los trabajos que se realicen durante el

plazo de garantía establecida en las Cláusulas Generales y Especiales, como en

todo trabajo o intervención realizada en los edificios incluidos en el punto “3.-

Establecimientos comprendidos”.

7. INCUMPLIMIENTOS

Los incumplimientos al Decreto Nro. 911/96 serán informados a la contratista por

medio fehaciente. De no regularizarse en los plazos establecidos, se procederá a

aplicar un apercibimiento a la contratista y/o a la suspensión de los trabajos.

De reiterarse los incumplimientos, se suspenderán las tareas.

El Comitente podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o

equipos que no cumplan con las especificaciones del presente Pliego o a la

normativa aplicable.

8. DISPOSICIONES

A) Ingreso y egreso del personal de la Contratista:

El personal de la Contratista ingresará a la Obra y se retirará de la misma en la

forma y modo que indique el Comitente, perfectamente identificable según la

modalidad que impere en el Organismo, manteniendo su identificación durante



60

todo el tiempo de permanencia en la obra.

B) Indumentaria y elementos de seguridad personal:

La Contratista debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores

tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y

personal superior o de conducción.

Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por la Contratista a

su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en

particular por el Comitente según el tipo de actividad realizada.

Es obligación de la Contratista exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que

el mismo sea retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto

se regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según la

norma IRAM 10005.

Sin perjuicio de lo expuesto el Comitente puede proveer los elementos de

seguridad faltantes al personal de la Contratista con cargo a ella.

C) Ingreso y circulación de vehículos de la Contratista:

La Contratista debe asegurar sus vehículos y/u otros medios de locomoción en

Compañías Aseguradoras a satisfacción del Comitente.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera

ocasionar al personal transportado así como a terceros.

Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para

lo cual el Comitente se reserva amplias facultades de control siendo obligación de

la Contratista presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de

primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante la

vigencia. Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo

exigido serán retirados del mismo hasta tanto regularicen su situación.



61

Los conductores de los vehículos de transporte del personal de la Contratista sean

propios o subcontratados por el mismo, deberán tener su licencia de conductor en

concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo

ser sometidos a pruebas de aptitud cuando el Comitente lo considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área del edificio.

Se prohíbe fumar en áreas de la obra. El Comitente delimitará los lugares donde

estará permitido hacerlo.

Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de

trabajo circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre la

Contratista y el Comitente.

El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que

acuerden la Contratista y el Comitente.

Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas,

corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las

tareas. El cabello, en su caso deberá se recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido,

teléfonos ceulares, tanto sean colectivos como individuales, en áreas de obra.

E) Responsabilidades de la Contratista:

La Contratista es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda

otra persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el

ORGANISMO.

La Contratista es responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier

SUBCONTRATISTA que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente

autorizado por el ORGANISMO o representante del Comitente.



62

En caso que la obra requiriese la intervención de SUBCONTRATISTAS o de

contratistas menores, la Contratista asumirá la responsabilidad de implementar a

través de su propio servicio de Higiene y Seguridad la coordinación de las acciones

de prevención para todos los contratistas involucrados durante todo el tiempo que

dure la obra, en virtud de lo señalado por el Artículo 3 de la Resolución N° 319/99

de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO.

En el área de la obra habrá en forma permanente un representante de la

Contratista autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia

por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo.

El representante de la Contratista hará conocer su domicilio particular y número de

teléfono al Comitente a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

-Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

La Contratista está obligada a mantener el orden y la limpieza en los lugares en

que efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o

cuando el Comitente lo indique, por cuenta y riesgo de la Contratista, en los

lugares apropiados bajo directivas del Comitente siendo condición indispensable

para dar final de obra.

-Uso de Máquinas y herramientas del Comitente.

A la Contratista le está vedado el uso de máquinas y herramientas del Comitente

salvo expresa autorización del mismo.

-Conexiones

Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y

autorizada por el Comitente.

-Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes deben ser respetados.



63

-Sogas y Cables metálicos

Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y

operación.

-Accidente de Trabajo

Transcurridas no más de VEINTICUATRO (24) horas de producido cualquier

accidente en el área de la obra o “in itínere” al personal de la Contratista o algún

tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos de la Contratista,

ésta deberá brindar un informe detallado del mismo al Comitente. En caso de

accidente de personal de la Contratista, será de su exclusiva

responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su Aseguradora de

Riesgo de Trabajo (ART) en concordancia con lo establecido en la Ley N° 24.557 y

cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

-Incidente de trabajo

Asimismo será responsabilidad de la Contratista informar al Comitente dentro de

las primeras VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el mismo, cualquier incidente

con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que haya causado daños

considerables a equipos o instalaciones tanto sea del Comitente como propias.

-Investigación de Accidentes y/o Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o

potencialidad a juicio del Comitente serán investigados por un comité conformado

por personal técnico y del área de Higiene y Seguridad de la Contratista y del

Comitente.

F) Seguridad e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y

procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra del

Comitente teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar

en lesiones a personal de la Contratista, personal del Comitente, o terceros, e



64

incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos.

Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el

marco del decreto 911/96 y contar con la aprobación del Comitente.

-La Contratista es la principal responsable para capacitar y asegurar el

cumplimiento de estas Normas por parte de su personal y de cualquier

SUBCONTRATISTA que designe.

-Construcciones provisorias/remolques

Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etcétera) que

sean levantadas por el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de

llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

-Andamios

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes

de las plataformas de trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de

apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el

terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar

usando los parantes: Se prohibe el uso de escaleras portátiles para andamios con

alturas de TRES (3) metros o mayores. Si fueran usadas deben colocarse a un

ángulo aproximado de SETENTA Y CINCO (75) grados de la horizontal y

perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial.

Se deben adecuar al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales

mínimas serán: (5cm) cinco centímetros de espesor y una plataforma de trabajo de

SESENTA (60) centímetros.



65

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar

fallas estructurales. Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de

cada jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben

quedar sin carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación

de estos elementos se reducirá al mínimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la

zona aledaña con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de

personal efectuando tareas de este tipo.

-Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el

andamio, se lo inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y

resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta

centímetros del suelo y sobrecargarlo con CUATRO (4) veces la carga normal de

trabajo.

Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su

uso.

-Trabajos de Soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la

zona de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la

autorización del personal responsable del Comitente.

Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores,

protectores faciales, etc., según corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado

disponible.

Nunca use aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno.

Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo

de aire) ni para soplar tuberías.



66

-Equipos y Herramientas

La Contratista está obligada a mantener en buen estado mecánico sus

herramientas y equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de

seguridad.

a) Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea

necesario.

b) Las herramientas o cualquier otro material nunca deberá ser arrojado desde

lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.

c) Al utilizar maza y corta-frío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para

evitar lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular.

d) Transportar las herramientas en un cajón adecuado

e) Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.

f) Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o

bajadas utilizando cinturón portaherramientas o una soga.

g) Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el

cable estén en buenas condiciones.

h) Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo.

i) Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente

conectada a tierra.

j) Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar

en función.

k) Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etcétera, es obligatorio el uso

de protectores faciales completos.

l) No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se esta

parado sobre un charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar

húmedo se deben usar botas y guantes de goma.

m) No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano.

n) Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar

desenchufar inmediatamente.

o) Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan

su función y se encuentren en buenas condiciones



67

-Vallado de Seguridad

Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca

debe dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo

cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar

estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en

horario nocturno.

-Escaleras portátiles

a) Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a

realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas

y su uso está prohibido.

b) Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o

defectuosas en alguna forma, retirarlas para su reparación.

c) Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si

la escalera da la impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la

parte superior a un soporte fijo.

d) Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma

resbale, cambie su posición o sea llevada por delante.

e) Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de

seguridad dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la

escalera.

f) Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical.

Esto dará un ángulo seguro para desarrollar su trabajo.

g) Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender h)

Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma,

deslizarse por la escalera es peligroso y esta prohibido.

i) Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres.

Los artículos pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los

artículos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o

aparejos desde lugares elevados.

j) Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o

cuando se las coloca o transporta.

k) Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una

persona u objeto colocar una barricada alrededor.



68

l) Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar

defectos.

-Equipos y elementos de seguridad

La Contratista está obligada a proveer a su personal el equipo y elementos de

seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirán con lo

especificado por la Ley N° 19.587, el Decreto N° 351/79 (reglamentario de la Ley) y

el Decreto N° 911/96 aprobatorio del Reglamento para la Industria de la

Construcción, y las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación

(IRAM) que correspondan.

Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según

las tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de Seguridad.

-Protección Ocular.

-Protección Auditiva.

-Protección Respiratoria.

-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etcétera).

-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etcétera).

-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etcétera).

-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etcétera).

La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra

-Prevención y Protección contra Incendios

Será exclusiva responsabilidad de la Contratista la provisión, así como el control

periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de

extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que

implique la obra.

Es responsabilidad de la Contratista no solo contar con los elementos adecuados

para la extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y

preventivas para evitar que estos se produzcan.



69

Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en

condiciones que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los

mismos estará supeditado a la autorización de Subsecretaría de Financiamiento


Provincia de Jujuy y del personal idóneo de la UCAR .

Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar

chispas.

Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos

específicamente autorizados por el Comitente.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del Artículo 20 del Decreto N° 911/96 y del Artículo 3 de la

Resolución N° 231/96 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO, la

Contratista preparará y presentará a la Inspección de Obra del Comitente, a partir

del inicio de la obra y tantas veces como este último lo considere necesario, a fin

de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el

Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados.

Además de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y

Seguridad de la Contratista se completará con la siguiente documentación. a)

Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de

acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con

planos o esquemas si fuera necesario).

c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad,

donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.



70

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. f) Plano o esquema del obrador

y servicios auxiliares. H) Programación de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido según la Resolución N° 51/97 de la

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO la Contratista presentará a la

Inspección de Obra, si así corresponde por las características de la obra o a juicio

de su Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), el Programa de Seguridad cuyo

contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del decreto citado.

Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la Aseguradora de Riesgo de

Trabajo (ART) de la Contratista y el Comitente, a través de la Inspección de Obra,

será informado cada vez que la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) realice

una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido

en el decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción

de una copia del informe o constancia, la cual será entregada a la Inspección de

Obra por la Contratista dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida

la visita de verificación.

I) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Al momento de dar inicio a la obra la Contratista informará por escrito a la

Inspección de Obra los datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en

el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el servicio

le sea brindado a través de un tercero.

Asimismo informará al Comitente cada vez que se produzca un reemplazo del

profesional citado.



71

PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES



72

CLÁUSULAS GENERALES

ÍNDICE

TÍTULO I: BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 76

ARTÍCULO 1°: Objeto y aplicación del pliego. 76

ARTÍCULO 2°: Glosario. 76

ARTÍCULO 3°: Normas supletorias. 78

ARTÍCULO 4°: Circulares aclaratorias con consulta y sin consulta. 78

CAPÍTULO II: SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 79

ARTÍCULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas. 79

ARTÍCULO 6°: Contratación por unidad de medida. 79

ARTÍCULO 7°: Contratación por ajuste alzado. 80

ARTÍCULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial DETALLADO. 80

ARTÍCULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. 81

ARTÍCULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. 81

ARTÍCULO 11: Contratación por coste y costas. 82

CAPÍTULO III: PROPONENTES 82

ARTÍCULO 12: Capacidad legal. 82

ARTÍCULO 13: Capacidad técnica y financiera. 82

ARTÍCULO 14: Inhabilitados para la presentación. 83

ARTÍCULO 15: Domicilio. 83

ARTÍCULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 84

ARTÍCULO 17: Informes que suministra el licitante. 84

ARTÍCULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria. 84

ARTÍCULO 19: Informes que deben obtener los proponentes. 85

ARTÍCULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta. 85

CAPÍTULO IV: LAS PROPUESTAS 86

ARTÍCULO 21: Lugar de presentación de las propuestas. 86

ARTÍCULO 22: Forma de presentación de las propuestas. 86

ARTÍCULO 23: Documentos que integran la propuesta. 87

ARTÍCULO 24: Causal de desestimación de la oferta 87

CAPÍTULO V: CLASES DE LICITACIÓN 89

ARTÍCULO 25: Clases de licitación. 89

ARTÍCULO 26: Licitación de “etapa única” 89

ARTÍCULO 27: Licitación de “etapa múltiple” 90



73

ARTÍCULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple. 90

ARTÍCULO 29: Día inhábil en fecha de apertura. 91

CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 91

ARTÍCULO 30: Evaluación de las propuestas. 91

ARTÍCULO 31: Dictamen de evaluación 92

ARTÍCULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta. 93

CAPITULO VII: ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 93

ARTÍCULO 33: Adjudicación 93

ARTÍCULO 34: Rebalanceo 94

CAPÍTULO VIII: FIRMA DEL CONTRATO 94

ARTÍCULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato. 94

ARTÍCULO 36: Documentos integrantes del contrato. 95

ARTÍCULO 37: Transferencia del contrato 96

ARTÍCULO 38: Cambio de domicilio del contratista. 96

TITULO II: CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 96

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 96

ARTÍCULO 39: Orden de iniciación. 96

ARTÍCULO 40: Observaciones al plan de trabajos. 97

ARTÍCULO 41: Plan de trabajos definitivo. 97

ARTÍCULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra. 97

ARTÍCULO 43: Replanteo de la obra. 97

ARTÍCULO 44: Alineación y niveles. 98

ARTÍCULO 45: Errores de replanteo. 98

ARTÍCULO 46: Documentación en obra. 98

ARTÍCULO 47: Planos adicionales. 98

ARTÍCULO 48: Planos de obra. 98

ARTÍCULO 49: Planos de obrador. 98

ARTÍCULO 50: Cierre de obra. 99

ARTÍCULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene. 99

ARTÍCULO 52: Alumbrado y luces de peligro. 99

ARTÍCULO 53: Construcciones provisionales. 99

ARTÍCULO 54: Oficina para la Inspección. 100

ARTÍCULO 55: Daños a personas y bienes. 100

ARTÍCULO 56: Infracciones administrativas. 101

ARTÍCULO 57: Medianerías. 101

ARTÍCULO 58: Letreros. 101

ARTÍCULO 59: Limpieza de la obra. 101

ARTÍCULO 60: Provisión de agua. 101



74

ARTÍCULO 61: Prórrogas del plazo de obra. 102

CAPÍTULO II: DIRECCIÓN DE OBRA 102

ARTÍCULO 62: Representante Técnico. 102

ARTÍCULO 63: Inspección de Obra. 103

ARTÍCULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección. 103

ARTÍCULO 65: Notas de pedido. Parte Diario 104

ARTÍCULO 66: Interpretación de la documentación técnica. 104

ARTÍCULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato. 105

ARTÍCULO 68: Terminación de los trabajos. 105

CAPÍTULO III: PERSONAL OBRERO 106

ARTÍCULO 69: Salarios. 106

ARTÍCULO 70: Idoneidad del personal. 106

CAPÍTULO IV: MATERIALES Y TRABAJOS 106

ARTÍCULO 71: Abastecimiento de materiales. 106

ARTÍCULO 72: Calidad de los materiales y trabajos. 107

ARTÍCULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas. 107

ARTÍCULO 74: Calidad del equipo. 108

ARTÍCULO 75: Corrección de trabajos defectuosos. 108

ARTÍCULO 76: Vicios ocultos. 108

CAPÍTULO V: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 109

ARTÍCULO 77: Subcontratistas. 109

ARTÍCULO 78: Responsabilidad. 109

ARTÍCULO 79: Otros contratistas. 109

CAPÍTULO VI: DESARROLLO DE LA OBRA 110 35

ARTÍCULO 80: Plazo. 110

ARTÍCULO 81: Mora. 110

ARTÍCULO 82: Contralor de trabajos. 110

ARTÍCULO 83: Unión de obras nuevas con existentes. 110

CAPÍTULO VII: MODIFICACIONES DE OBRA 111

ARTÍCULO 84: Modificaciones de obra. 111

ARTÍCULO 85: Reajuste de garantía. 112

ARTÍCULO 86: Trabajos ejecutados c/materiales de mayor valor o s/conformidad del

comitente. 112

CAPÍTULO VIII: LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 112

ARTÍCULO 87: Medición. Certificación. 112

ARTÍCULO 88: Retenciones sobre los certificados. 113

ARTÍCULO 89: Sustitución del fondo de reparos. 113

ARTÍCULO 90: Pago de los certificados. 113



75

CAPÍTULO IX: RECEPCIÓN DE OBRA 114

ARTÍCULO 91: Recepción Provisoria 114

ARTÍCULO 92: Plazo de garantía. 114

ARTÍCULO 93: Recepción Definitiva. 115

ARTÍCULO 94: Recepciones parciales. 115

ARTÍCULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos. 115

CAPÍTULO X: RESCISIÓN DEL CONTRATO 115

ARTÍCULO 96: Causas de rescisión. 116

ARTÍCULO 97: Toma de posesión de la obra. 116

ARTÍCULO 98: Inventario. 116

ARTÍCULO 99: Avalúo 116

ARTÍCULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales. 116

CAPÍTULO XI: DISPOSICIONES VARIAS 116

ARTÍCULO 101: Seguros. 116

ARTÍCULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera. 116

ARTÍCULO 103: Manejo de las instalaciones. 116

CAPITULO XII: SANCIONES 116

ARTÍCULO 104: Hechos que pueden originar sanciones. 116

ARTÍCULO 105: Recursos. 116

ARTÍCULO 106: Percepción de multas 116



76

CLÁUSULAS GENERALES PARA

LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO I

BASES DE LICITACIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°: Objeto y aplicación del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitación, contratación y construcción de las

obras públicas por parte del ESTADO NACIONAL, las que se ajustarán a las bases de

licitación y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el que se

completará en cada caso, con las cláusulas especiales para los trabajos que se liciten.

ARTÍCULO 2°: Glosario.

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se

emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a

su favor, hasta la firma del contrato.

2) Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman

parte del precio de cada ítem del presupuesto.

3) Circular Aclaratoria con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de

aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

4) Circular Aclaratoria sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante

formule con relación a la documentación licitatoria.

5) Comisión Evaluadora: Es el Órgano que examina todas las propuestas recibidas y

aconseja la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el

rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se

trata de la comisión prevista en el régimen de contrataciones vigente, a menos que se

establezca la creación de una comisión especial de seguimiento del procedimiento

licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitación o en el Pliego de



77

Cláusulas Especiales.

6) Comitente: El órgano de la Administración Pública Nacional que encarga la

ejecución de la obra, y figura designado como tal en el Pliego de Cláusulas Especiales

que integra la documentación de la licitación.

7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus

complementos.

8) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

9) Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración

Pública Nacional.

10) Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los

planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto.

11) Documentación licitatoria: Está constituida por el presente pliego, el Pliego de

Cláusulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de

planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra

documentación que se indique en el Pliego de Cláusulas Especiales.

12) Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en la función de

desempeñar el control, la revisión y extensión de los certificados

correspondientes a pagos de la obra en ejecución, inclusive el ajuste final de los

mismos. Tiene a su cargo a su vez lo atinente a la administración del contrato y a las

comunicaciones con la Contratista.

13) Interesado: Persona física o jurídica que adquirió el Pliego de la Licitación

14) Licitante: El órgano de la Administración Pública Nacional que aprueba el

llamado a licitación.

15) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la

Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de

mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por

ítems, plan de trabajo, plan de certificación y curva de inversión; y en general todo otro

documento que guarde relación con aquélla.

16) P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales.

17) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y

Contratación de Obras Públicas.



78

18) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

19) Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la

fecha de cotización en el caso de contrataciones directas. Serán los informados

por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS de la SECRETARÍA DE

POLÍTICA ECONÓMICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PÚBLICAS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por

otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente.

20) Proponente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una

licitación.

21) Propuesta: Totalidad de la documentación exigida a los proponentes para

admitir su participación en la licitación.

22) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores deObras

Públicas.

23) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las

características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los

efectos técnicos.

24) Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un

contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este

artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

ARTÍCULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con

las disposiciones de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, sus modificatorias y

complementarias. En caso de silencio, se aplicarán los principios generales del

derecho administrativo.

ARTÍCULO 4°: Circulares Aclaratorias con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta DIEZ (10) días

antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los

interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las

aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y



79

remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la documentación

licitatoria.

El licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de

oficio mediante circulares sin consulta, hasta CINCO (5) días antes del fijado para la

apertura.

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a

formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados o

publicadas en el Boletín Oficial.

CAPÍTULO II

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas.

La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los

siguientes sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y

costas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes

especiales.

ARTÍCULO 6°: Contratación por unidad de medida.

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la

cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios

establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de

todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación

contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida

con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el

proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en

menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el

procedimiento fijado en el Artículo 87 del presente pliego.

Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por

triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el

presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total



80

resultante.

ARTÍCULO 7°: Contratación por ajuste alzado.

La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá

realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades: 1) contratación por ajuste

alzado sin presupuesto oficial detallado; 2) contratación por ajuste alzado con

presupuesto oficial detallado.

ARTÍCULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el

adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones

parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos

que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo

concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigirá al adjudicatario, de no haberse

adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem

siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicación de metrajes, precios

unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:

1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar.

En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicado la razón de su

eliminación.

2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se

intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su

presentación se otorgará un plazo de DIEZ (10) días a contar desde la fecha en que le

sea requerido.

Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del

presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los

CINCO (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier

momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o

compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a

juicio del comitente.

Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base

para la adjudicación.



81

No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen

ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las

diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por

autoridad competente.

ARTÍCULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total

establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las

certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la

obra.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos

que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo

concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se reconocerá diferencia a favor del contratista, entre el volumen

ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las

diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por


Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del

porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto

ofertado con el del presupuesto oficial.

ARTÍCULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en

el Artículo 8º del presente pliego.

En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán

expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades

o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de

lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento

fijado en el Artículo 87 del presente pliego.

En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las

obras por ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida,

repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios



82

unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de

su propuesta.

ARTÍCULO 11: Contratación por coste y costas.

Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la

Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los

gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos,

costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El comitente abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique

fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en

concepto de beneficio.

CAPÍTULO III

PROPONENTES

ARTÍCULO 12: Capacidad legal.

Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar

inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

ARTÍCULO 13: Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los

antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que

acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y

3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en

poder del licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información

suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

Los proponentes deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

El P.C.E. definirá la capacidad de contratación para cada licitación, debiendo los

proponentes presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad

de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras

Públicas.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la



83

capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades

individuales de cada una de las empresas.

Asimismo, deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en

proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se

encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales,

plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra.

ARTÍCULO 14: Inhabilitados para la presentación.

No podrán concurrir como proponentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o

Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para

formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la

fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su

culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o

Municipal.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el

régimen de contrataciones vigente de la Administración Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.

ARTÍCULO 15: Domicilio.

El proponente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se

establezca en el P.C.E. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su

propuesta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y

fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también deberá constituirse en la

jurisdicción establecida en el P.C.E.

ARTÍCULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación,

deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a

los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley N°

19.550 de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no



84

podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta

el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo previa y

expresa autorización del comitente.

La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que

demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a

realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la

Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato.

La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con

la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

ARTÍCULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la

documentación licitatoria.

Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos

tendrán mero carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al

proponente su verificación.

ARTÍCULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria.

La sola presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas y

cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria.

ARTÍCULO 19: Informes que deben obtener los proponentes.

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación

del proponente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que

pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por

referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de

agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del

terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del

proyecto de la responsabilidad que determina el Artículo 4° de la Ley N°



85

13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera,

la indemnización determinada por el Artículo 39 de la citada norma. Solamente

cuando así lo determine el P.C.E. asumirá el contratista la responsabilidad absoluta y

exclusiva por vicio del suelo.

ARTÍCULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta.

El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta

mediante la constitución de una garantía a favor del comitente, constituida por el UNO

POR CIENTO (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las

siguientes formas:

1) Certificado de depósito efectuado en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a la

orden del licitante.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria

se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la

expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo

2013 del Código Civil.

3) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en

carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia

expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado.

No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno

que no esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de

garantía.

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de

mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y

que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el

estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado.

El licitante, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el

cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72)

horas de notificada la decisión.

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el

plazo que en cada caso se establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderán la garantía



86

a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente hasta el

momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito,

con una anticipación de QUINCE (15) días al vencimiento de dicho

plazo.

CAPÍTULO IV

LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 21: Lugar de presentación de las propuestas.

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.E. o en

el respectivo llamado a licitación.

ARTÍCULO 22: Forma de presentación de las propuestas.

Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin

enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se

presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas

por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompañarán tantas

copias como se establezca en el P.C.E. o en el llamado a licitación, las que se

identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus

hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del

proponente y número de la licitación y la fecha y hora de apertura.

En caso que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el P.C.E. qué debe

contener cada uno de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por

escrito en la propuesta.

El proponente podrá proponer variantes por separado, si el P.C.E. las

admitiera y siempre que lo hiciera acompañado a la propuesta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el

señalado como “ORIGINAL”.

La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno

conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, por lo que

no resultará necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco

los planos y toda otra documentación técnica que integren dichos pliegos.

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán



87

rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron

despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la

no apertura de dicha propuesta.

ARTÍCULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:

1) Garantía de mantenimiento de oferta según el Artículo 20 del P.C.E.

2) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro

Nacional de Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de la apertura de la

licitación.

3) Declaración de constitución del domicilio especial del proponente en la

jurisdicción que se establezca en el P.C.E.

4) Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o fotocopia

autenticada).

5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

6) Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las

que se hallen en ejecución, incluyendo información completa sobre plazos de iniciación

y finalización de las obras. Para las que se hallen en ejecución, deberá presentarse

una certificación del comitente indicando estado de avance de las obras e informe

sobre cumplimiento de plazos.

7) Las sociedades cuya duración sea superior a los DOS (2) años deberán

presentar balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos

últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar

legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el Registro Público de

Comercio correspondiente. Las sociedades con una duración inferior a los DOS (2)

años deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo

y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación.

8) Certificación de equipos: de considerarlo necesario, se establecerán en el P.C.E. las

necesidades mínimas requeridas en equipos.

9) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que

puedan proporcionarlos.

10) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y



88

conformidad de dicho profesional.

11) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los

firmantes de la propuesta.

12) Contrato social o estatutos o compromiso de conformación de unión transitoria de

empresas, si correspondiera.

13) Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el

proponente acepta la competencia que se establezca en el P.C.E.

14) Declaración jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con

el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe

comprometido en el pleito.

15) La oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el

P.C.E.

16) El presupuesto de la oferta para la obra.

17) Análisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1.295 de fecha 22 de julio de

2002, sus complementarios y modificatorios.

18) Plan de trabajos.

19) Curva de inversión.

20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E. ARTÍCULO 24: Causal de

desestimación de la oferta

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo

precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad

con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta.

CAPITULO V

CLASES DE LICITACIÓN

ARTÍCULO 25: Clases de licitación.

Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa única” y



89

2) de “etapa múltiple”.

ARTÍCULO 26: Licitación de “etapa única”.

La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y

llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual

corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del

proponente; día y hora fijados para la apertura.

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora

fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados

en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los

interesados que concurran, y se procederá de la siguiente forma:

1) Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas en término.

2) Se verificará el correcto estado de los sobres.

3) Se abrirán los sobres en el orden de su recepción y se verificará si cada uno de ellos

contiene la garantía de mantenimiento de oferta y otros elementos

especificados en el P.C.E. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las

propuestas después de la hora de apertura.

4) Se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de

apertura, nombre de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma

de constitución de la garantía y el Certificado de Capacidad de Contratación

Anual expedido por el Registro Nacional.

El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes

hayan formulado observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.

No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTÍCULO 27: Licitación de “etapa múltiple”.

Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de

acuerdo a lo que se indique en el P.C.E. El sobre exterior llevará como únicas

leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la

propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y

hora fijados para la apertura.



90

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora

fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocará la documentación especificada en el

Artículo 23 del P.C.G., apartados 1) a 14) y, en su caso, apartado 20), junto al resto de

lo sobres indicados en el P.C.E., que deberán presentarse cerrados con las siguientes

leyendas:

1) Denominación de la obra.

2) Nombre y domicilio del proponente.

En el sobre que contenga la oferta económica, se incluirá la documentación

especificada en el Artículo 23, apartados 15) a 19) y, en su caso, la que se indique en

el P.C.E.

ARTÍCULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple.

Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados

en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los

interesados que concurran, y se procederá en la forma establecida en los puntos 1)

a 4) del Artículo 26 del presente pliego.

El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan

formulado observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dará por

finalizado el acto de apertura. La documentación de los sobres exteriores y los sobres

interiores sin abrir quedarán en custodia del licitante.

No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procederá a la apertura de los

sobres que contengan la oferta económica correspondientes a las propuestas

preseleccionadas, y se labrará acta de todo lo actuado, indicándose nombre de las

empresas proponentes con mención de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes

de aumento o disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial. Dicha acta

será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen

hacerlo. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas

después de la hora de apertura.

ARTÍCULO 29: Día inhábil en fecha de apertura.



91

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día

fijado para la apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la

misma hora del primer día hábil posterior.

CAPÍTULO VI

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 30: Evaluación de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el

capítulo anterior, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a

examinarlas, y podrá requerir de los proponentes cualquier información

complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere

necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios

dentro del plazo de CINCO (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho

pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de

mantenimiento de oferta.

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las

que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de

igualdad.

ARTÍCULO 31: Dictamen de evaluación.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de

recepción de las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de

evaluación de las propuestas, el que constará en un acta

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el

cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá

requerir una prórroga al licitante. El pedido deberá formularse por escrito y

fundarse debidamente.

Se establecerá en el P.C.E. la notificación, en forma fehaciente a todos los

proponentes y la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA, del dictamen de evaluación, consignándose asimismo el plazo de

publicación.

I - En los casos de etapa única, la Comisión Evaluadora se expedirá, en dicho



92

dictamen aconsejando la adjudicación.

El dictamen podrá ser impugnado dentro de los CINCO (5) días de la

notificación o de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los

Proponentes para su vista.

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto

que disponga la adjudicación.

II - En los casos de etapa múltiple, luego de la evaluación de los sobres que contengan

los antecedentes técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el

P.C.E., la Comisión Evaluadora emitirá el dictamen aconsejando la precalificación o

preselección de las propuestas y fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los

Proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del Sobre N° 1, dentro

de los CINCO (5) días siguientes a la notificación o de la publicación en el

BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, durante ese término el

expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista, salvo que en el

P.C.E. se indiquen plazos especiales.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., la Comisión Evaluadora deberá emitir

su dictamen de evaluación de las propuestas preseleccionadas, considerando la

oferta económica, que constará en un acta, y se expedirá aconsejando la adjudicación.

Este dictamen deberá notificarse en forma fehaciente a todos los proponentes o

publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, dentro del plazo

que establezca el P.C.E., y podrá ser impugnado dentro de los CINCO (5) días de la

notificación o de la publicación en el citado Boletín Oficial. Durante ese término el

expediente se pondrá a disposición de los proponentes para su vista. Si se hubieran

formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la

adjudicación.

ARTÍCULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta,

perderá la garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal

incumplimiento.

La garantía será devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de

etapa múltiple.



93

b) A la firma del Contrato a los que no resulten adjudicatarios.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo

hubieran solicitado en las condiciones previstas en el último párrafo del Artículo 20 del

P.C.G.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o

desafectación de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento

satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en las formas

y los plazos previstos en este pliego.

CAPÍTULO VII

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 33: Adjudicación.

Terminada la evaluación de las propuestas, la autoridad competente dictará el

acto administrativo de adjudicación, que recaerá en la propuesta más conveniente,

tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los

antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores

condiciones para la ejecución de la obra. Dicho acto será notificado

fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas

serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

El licitante podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en

el P.C.E., sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTÍCULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, la

repartición a cargo de la ejecución del contrato se reserva el derecho de solicitar un

rebalanceo de los precios de los ítems del presupuesto, y consecuentemente la

adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma

alguna el monto total del contrato.

Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan

recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.



94

CAPÍTULO VIII

FIRMA DEL CONTRATO

ARTÍCULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato.

Simultáneamente con la firma del contrato, el contratista deberá afianzar su

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en

el Artículo 20 de este pliego, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total del

contrato. Si el contratista no integrara la garantía de cumplimiento del contrato, el

comitente perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Es facultad del

comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo

adicional para integrar la garantía de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 36: Documentos integrantes del contrato.

1) Serán documentos integrantes del contrato:

a.- El presente pliego;

b.- El P.C.E.;

c.- Los planos y planillas de la licitación;

d.- El P.E.T.;

e.- Las circulares aclaratorias con consulta y sin consulta;

f.- El presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de

contratación;

g.- La propuesta;

h.- El acto de adjudicación.

2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación:

a.- La orden de iniciación de los trabajos;

b.- El acta de iniciación;

c.- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el comitente;



95

d.- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección;

e.- Libro de notas de pedido;

f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la

ejecución de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por

aquél;

g.- Actas de recepción;

h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la


ARTÍCULO 37: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en

parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin previa

autorización y aprobación del comitente.

ARTÍCULO 38: Cambio de domicilio del contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la

ejecución del contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de DOS (2) días,

en forma fehaciente al comitente, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse

en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E, bajo apercibimiento de tenerse por

notificado en el domicilio denunciado.

TÍTULO II

CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 39: Orden de iniciación.

Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con

una antelación mínima que será establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el

contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije



96

en el P.C.E. a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y

siempre que no se diera el caso previsto en el último párrafo del Artículo 50 de la Ley

N° 13.064, el comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el

contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por los

daños y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de

ejecución de obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTÍCULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulará las

observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustándose a

ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y

los plazos totales.

ARTÍCULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las

observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la

orden de iniciación indicada en el Artículo 39 del P.C.G.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las

fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los

importes parciales por certificar.

ARTÍCULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra.

La Inspección entregará al contratista el terreno de emplazamiento de las

obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta

de iniciación.

La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de

las partes intervinientes.

ARTÍCULO 43: Replanteo de la obra.

El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la

Inspección de Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los

elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de



97

replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal

obrero, etc., serán por cuenta del contratista.

La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que

deberá realizar el contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la

Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.

ARTÍCULO 44: Alineación y niveles.

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad

local competente, la alineación y los niveles correspondientes.

ARTÍCULO 45: Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por

errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso

contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el

estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

ARTÍCULO 46: Documentación en obra.

Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar

completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la

documentación accesoria especificada en el Artículo 36 del P.C.G., apartado 2).

ARTÍCULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregará sin cargo al

contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares,

deberá adquirirlos al precio que fije el comitente.

ARTÍCULO 48: Planos de obra.

El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de

ellos, entregará al comitente DOS (2) copias para su aprobación; una vez aprobado un

plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original,

en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el

soporte magnético.



98

ARTÍCULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterá a la aprobación del comitente

su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas

por éste.

ARTÍCULO 50: Cierre de obra.

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la

extensión que se indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones

municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas

cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirará

cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el cerco quede

colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación

quedará a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

ARTÍCULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia

continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u

otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención

de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al

contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen

varios contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

ARTÍCULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para

permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias,

estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda

esta instalación.

ARTÍCULO 53: Construcciones provisionales.

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones

provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y



99

recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado

de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y

distribución de agua. A la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él.

ARTÍCULO 54: Oficina para la Inspección.

El contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales

para oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.E.

Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes

de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad

del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas

de la Inspección hasta la Recepción Provisional.

Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio

después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía

eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista

reciba la orden de retirar esas instalaciones.

ARTÍCULO 55: Daños a personas y bienes.

El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas

que dependan de él, a las del comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros

y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de

maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos

daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en

los casos de excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y

durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el

período de garantía.

A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por

responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.

El comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al

contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que

llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos

y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.



100

ARTÍCULO 56: Infracciones administrativas.

El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias,

emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será

responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones

cometidas por él o su personal.

ARTÍCULO 57: Medianerías.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas

existentes, el contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y,

previa aprobación del comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del

contrato de medianería se entregarán, uno al comitente y otro al lindero.

ARTÍCULO 58: Letreros.

No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del

comitente, el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.

ARTÍCULO 59: Limpieza de la obra.

Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza

adecuada a juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la

terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por

el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de

su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe

quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya

quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 60: Provisión de agua.

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el

contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los

que le serán reembolsados en las condiciones previstas en el P.C.E.

ARTÍCULO 61: Prórrogas del plazo de obra.



101

A pedido del contratista, el comitente podrá acordar prórrogas de plazo

cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos

adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de dificultades

técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3) casos

fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta

notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no

provengan de causas originadas por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros

contratistas; 6) conflictos gremiales de carácter general; 7) por siniestro; 8) toda otra

circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de

la prórroga.

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al comitente en el plazo de

TREINTA (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva,

transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración.

El comitente o el órgano que éste designe, podrá tramitar de oficio la

ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la

demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) días de otorgada una prórroga se

ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos

solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se

someterán a la aprobación del comitente o a la que éste designe.

CAPÍTULO II

DIRECCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO 62: Representante Técnico.

El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con

permanencia en obra, a un profesional con experiencia, de la especialidad que se

indique en el P.C.E., el que deberá ser previamente aceptado por el comitente o a

quien éste designe. El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los

trabajos y estará autorizado por el contratista para recibir órdenes de la Inspección,

notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante

Técnico obliga al contratista ante el comitente.

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que

incurriere el contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea el P.C.E.



102

En caso de reiteración de esta infracción, y si el comitente, o quien éste

designe, lo juzga conveniente, el contratista deberá proceder al inmediato

reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberá ser

debidamente autorizado.

ARTÍCULO 63: Inspección de Obra.

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el comitente; éste

comunicará por nota al contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la

obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar

órdenes escritas con carácter de Inspección.

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por

la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole

que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata

expulsión del recinto de los trabajos.

ARTÍCULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección.

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones

cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por

escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspección

guardará en la obra.

Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los TRES

(3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que

se prevea en el P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas

establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional.

El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a

costa del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer

certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las

estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda

de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los

términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el

comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días,

un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden



103

recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al

hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observación.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista

quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos

posteriores.

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo

eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTÍCULO 65: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán

cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por

el comitente, que aquel guardará en la obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este

pliego o en el P.C.E., deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de

producido el hecho que las motive. El contratista deberá fundarlas debidamente con

determinación de valores, especies, etc., en el plazo de TREINTA (30) días a partir de

la presentación del reclamo y/u observación formulados.

El contratista entregará el Parte Diario a la Inspección, en una planilla donde

consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de

acuerdo a las instrucciones que se le impartan.

ARTÍCULO 66: Interpretación de la documentación técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la

realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su

incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta la

Recepción Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la

obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo

pertinente, indicará al contratista que se efectúen las correcciones que correspondan.

Si el contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que

fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar

ampliaciones de plazo.

ARTÍCULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.



104

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes

partes del contrato, se procederá como sigue:

1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre;

2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden:

a.- Contrato.

b.- Pliego de Especificaciones Técnicas. c.- Planos de Detalle.

d.- Planos Generales y Planillas.

e.- Pliego de Cláusulas Especiales y Circulares aclaratorias. f.- Pliego de Cláusulas

Generales.

g.- Ley N° 13.064 y sus complementarias y en lo pertinente el Decreto Nº

1023/01 y sus modificatorias.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la

expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la

expresada en letras, prevalecerá esta última.

ARTÍCULO 68: Terminación de los trabajos.

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus

fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al

contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional

alguno.

CAPÍTULO III

PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 69: Salarios.

El contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los

establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad

competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de

esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual



105

de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el contratista, de

los comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo

correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del

contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el

retardo.

ARTÍCULO 70: Idoneidad del personal.

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la

Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su

asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del

contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal

cuando éste resultare insuficiente.

CAPÍTULO IV

MATERIALES Y TRABAJOS

ARTÍCULO 71: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del

comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos

que no sean de la obra contratada.

Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la

Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del

plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no

eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las

obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

ARTÍCULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad

existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos,

ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista deberá presentar muestras de los

elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente. Para los

elementos que requieran elaboración previa en taller, el comitente podrá



106

inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más

de CIEN KILÓMETROS (100 Km.) del lugar de la obra, el contratista deberá asumir los

gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección.

ARTÍCULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán

sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los

planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o

muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar

comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean

equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y

aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección determine, las que

servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán

retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de

servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento

a la orden, el contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el

P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a

colocarse en la obra, a igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las

reglas del arte, serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a

los que los trabajos de sustitución dieran lugar.

El comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere

convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan

en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:

instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados

por el contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico

o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún

material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho,

reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el

especificado.



107

ARTÍCULO 74: Calidad del equipo.

El contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el

comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su

estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo

previsto.

ARTÍCULO 75: Corrección de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la

ejecución, el contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y

reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo.

El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso,

debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.

ARTÍCULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la

Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones

necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos

fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del

contratista. En caso contrario, los abonará el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el

contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a

contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos

podrán ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose

su importe del fondo de reparos.

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del

comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera

la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera

ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las

responsabilidades que determina el Artículo 1646 del Código Civil.

CAPÍTULO V

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS



108

ARTÍCULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la

autorización previa del comitente, y la aceptación del subcontratista. La

subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones con relación al

comitente.

El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal

negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de

trabajos.

ARTÍCULO 78: Responsabilidad.

El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus

subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá

agregar al subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en el

Artículo 20 del presente pliego.

ARTÍCULO 79: Otros contratistas.

El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su

contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que

dé la Inspección para evitar interferencias.

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás

contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustándose a las

indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por

causas imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del

hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPÍTULO VI

DESARROLLO DE LA OBRA

ARTÍCULO 80: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del

contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de



109

trabajos vigente.

ARTÍCULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus

prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se

hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se establezca en el

P.C.E. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos,

previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se hará pasible de la multa que se

prevea en el P.C.E.

En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para

determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en

mora parcial y se le aplicará la multa que se establezca en el P.C.E.

ARTÍCULO 82: Contralor de trabajos.

El contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de

CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución

no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito,

serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la

corrección de su ejecución.

ARTÍCULO 83: Unión de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en

cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán

comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada: a) la reconstrucción de

todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la

provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para

unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la

calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares

previstos o existentes, según corresponda a juicio del comitente.

CAPÍTULO VII



110

MODIFICACIONES DE OBRA

ARTÍCULO 84: Modificaciones de obra.

El comitente podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos de la

Ley Nº 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio

deberá ser previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible,

partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o

semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren

producido desde la fecha de la licitación.

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o

análogas a las del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el contratista y

ajustado por el comitente en función de los elementos determinantes del costo

directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá

proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección,

dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las

inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección,

servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o

judicial.

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en

concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la

propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podrá disponer que

los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo

contrato.

ARTÍCULO 85: Reajuste de garantía.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el

contratista deberá ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la

garantía de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la



111

conformidad del comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya

sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si

los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de

conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al contratista, o que no

respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen

de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su

demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a

cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPÍTULO VIII

LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTÍCULO 87: Medición. Certificación.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la

supervisión de la Inspección, efectuará la medición ajustándose a las normas que

establezca el P.C.E. Conformada la mensura por la Inspección, se preparará, de

acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder,

ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.E. y a las indicaciones

complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados

desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará

dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales

para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la

liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el

P.C.E.

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el

certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si

correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste

de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTÍCULO 88: Retenciones sobre los certificados.



112

Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el P.C.E.;

estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento de

contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedará en poder del

comitente hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución

de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el

contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho

concepto.

ARTÍCULO 89: Sustitución del fondo de reparos.

Durante la ejecución de la obra, el contratista podrá sustituir el fondo de

reparos por alguna de las garantías previstas en el Artículo 20 del presente pliego.

ARTÍCULO 90: Pago de los certificados.

Emitido el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura

correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la

consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días

corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación

pertinente. Si en el P.C.E. se establecieran plazos menores, se tomarán estos

últimos.

Fíjase, además, un plazo de DIEZ (10) días que correrán a partir de la

presentación de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el

certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que

el certificado se presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara

transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no

imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el Artículo 48 de la Ley N°

13.064.

CAPÍTULO IX

RECEPCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO 91: Recepción Provisoria

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la



113

autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se

hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el

P.C.E. y en el P.E.T.

Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante

debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En

dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de

la cual correrá el plazo de garantía.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la

invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y ante la

presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la

ausencia del contratista.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos

ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su

corrección. En caso de incumplimiento por parte del contratista, se podrá decidir la

rescisión del contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las

observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTÍCULO 92: Plazo de garantía.

Salvo indicación de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantía será de

DOCE (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las

reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala

calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no

sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTÍCULO 93: Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la

Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción

Provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto

funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente,

dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo

para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado

de las obras y, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos,

quedará efectuada la Recepción Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo



114

acordado, el comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros,

tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

ARTÍCULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y

les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de

Recepción Provisional y Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los

artículos 91, 93 y 95 del P.C.G.

Asimismo, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere

conveniente para el desarrollo de la obra.

ARTÍCULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos.

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de

fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán

devueltos al contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y

una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda

que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que

se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos.

CAPÍTULO X

RESCISIÓN DEL CONTRATO

ARTÍCULO 96: Causas de rescisión.

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los

Artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTÍCULO 97: Toma de posesión de la obra.

Producida la rescisión, el comitente tomará posesión inmediata de la obra en el

estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos,

materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes.

El comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación



115

convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales

necesarios para la continuación de la obra.

Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que

estime más convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el

comitente cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTÍCULO 98: Inventario.

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el

contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera

representado en el acto del inventario, la Dirección estará habilitado para realizarlo, en

cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTÍCULO 99: Avalúo

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno

por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondrá que el

diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) días de

notificado el contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a

ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por

el comitente.

ARTÍCULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales.

El comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el

contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y

clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la

liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean

indispensables para la continuación de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente serán retirados de la obra

por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será

menor de QUINCE (15) días siguientes a la notificación. Si el contratista no diera

cumplimiento en el plazo señalado, el comitente podrá hacer retirar y depositar

fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del

contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el

plazo que señale el comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del



116

contratista.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto

los terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de

avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de los gastos

efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el

contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los

trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que

se originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por

el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los

mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al comitente, el contratista

deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 101: Seguros.

El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros

que se detallan a continuación:

1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme

a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en

la construcción, Leyes N° 19.587 y N° 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911

de fecha 14 de agosto de 1996 y las Resoluciones de la

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO N° 231 de fecha 22 de

noviembre de 1996, N° 51 de fecha 7 de julio de 1997, N° 35 de fecha 31 de marzo de

1998, N° 319 de fecha 9 de septiembre de 1999 y N° 552 de fecha 7 de diciembre

de 2001, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el

desarrollo de la obra.

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la

obra, de acuerdo a la legislación vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se

establezca en el P.C.E., a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste

cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a

cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como



117

consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial

y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.

Asimismo, el contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros

riesgos, debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total

certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria.

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a

entera satisfacción del comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos

precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo de

su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de

que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a

la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe en

concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato.

El contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el estado

patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El

Comitente, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de

aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de

notificada esa decisión.

ARTÍCULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda

extranjera, el importe de las garantías correspondientes se constituirá en moneda

nacional calculándolas al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA, al cierre de las operaciones del día anterior de su constitución. El

importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se verificase un incremento

mayor al DIEZ POR CIENTO (10 %) en la cotización de la moneda extranjera.

ARTÍCULO 103: Manejo de las instalaciones.

El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las

instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia

pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente

destine a su cuidado.

CAPÍTULO XII



118

SANCIONES

ARTÍCULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación

contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, las que

serán previstas en el P.C.E., debiéndose tener en cuenta que las multas

deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos

producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el

puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá

el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al

monto original más los importes de las modificaciones aprobadas.

ARTÍCULO 105: Recursos.

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en

el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72, T.O.

1991.

ARTÍCULO 106: Percepción de multas.

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se

extienda después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera

suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista

ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los

importes correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del

contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO

(48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato

y la pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva

aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con

posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con

más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el BANCO DE LA

NACIÓN ARGENTINA para los descuentos sobre certificados de obra.



119



120

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO



121

Item Subitem Designación Unidad Cantidad Costo unitario Total

TG Tareas generales

TG-01 Limpieza inicial y Relevamientos topográficos glob. 1

TG-02 Replanteo y Ajustes glob. 1

AZS Azud Superior y obras anexas

AZS-01 Limpieza glob. 1

AZS-02 Sensor de nivel y escala glob. 1

AZS-PM Protección de márgenes

AZS-PM-01 Gaviones m3 1.509

AZS-PM-02 Excavación m3 1.815

AZS-PM-03 Relleno m3 726

AZS-PM-04 Geotextil m2 2.116

AZS-AZ Azud

AZS-AZ-01 Gaviones m3 243

AZS-AZ-02 Excavación m3 2.944

AZS-AZ-03 Relleno m3 1.653

AZS-AZ-04 Geotextil m2 535

AZS-AZ-05 Hormigón de limpieza m3 41

AZS-AZ-06 Hormigón armado H25 m3 363

AZS-AZ-07 Hormigón armado H30 m3 665

AZS-AZ-08 Estructuras metálicas glob. 1

AZS-DV Desripiador- vertedero de excedencias

AZS-DV-01 Gaviones m3 208

AZS-DV-02 Excavación m3 44

AZS-DV-03 Relleno m2 168

AZS-DV-04 Geotextil m3 24

AZS-DV-05 Hormigón de limpieza m3 7

AZS-DV-06 Hormigón armado H25 m3 38

AZS-DV-07 Estructuras metálicas glob. 1

AZS-CA Canal de aducción

AZS-CA-01 Excavación m3 241

AZS-CA-02 Relleno m3 223

AZS-CA-03 Geotextil m2 426

AZS-CA-04 Grava de asiento m3 51

AZS-CA-05 Hormigón de limpieza m3 14

AZS-CA-06 Hormigón armado H20 m3 72

AZS-DC Desarenador- Cámara de carga

AZS-DC-01 Excavación m3 159

AZS-DC-02 Relleno m3 167

AZS-DC-03 Geotextil m2 294

AZS-DC-04 Grava de asiento m3 46

AZS-DC-05 Hormigón de limpieza m3 13

AZS-DC-06 Hormigón armado H25 m3 90

AZS-DC-07 Estructuras metálicas glob. 1

AZS-CR Canal de restitución

AZS-CR-01 Excavación m3 44

AZS-CR-02 Relleno m3 52

AZS-CR-03 Geotextil m2 117

AZS-CR-04 Grava de asiento m3 12

AZS-CR-05 Hormigón de limpieza m3 4

AZS-CR-06 Hormigón armado H20 m3 16

AZS-CI Cámara de inicio de sistema presurizado

AZS-CI-01 Excavación m3 65

AZS-CI-02 Relleno m3 15

AZS-CI-03 Hormigón de limpieza m3 2

AZS-CI-04 Hormigón armado H20 m3 30

TRT Tubería Real de los Toros

TRT-01 PRFV Ǿ600 K6 m 1.750

TRT-02 Cámaras de entrega unidad 1

TRT-03 Válvulas de aire unidad 3

R1 Red 1 M.D (ESTE)

R1-01 Tuberías y accesorios glob. 1

R1-02 Arquetas glob. 1

R1-03 Cámaras de entrega glob. 1

R1-04 Estación de filtrado unidad 1

R1-05 P.R.V (400mm) unidad 3

R1-06 P.R.V (200mm) unidad 1

R1-07 Válvulas seleccionadoras glob. 1

R1-08 Válvulas de aire glob. 1

R1-09 Válvulas de desagüe glob. 1

Plan de Gestión Ambiental y Social

Plan de Gestión Ambiental y Socal glob. 1

TOTAL

0

1

2

3

4



122

MODELO DEL PRESUPUESTO



123

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEPENDIENTE

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN DE

LA PROVINCIA DE JUJUY

OBRA: “MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AGRÍCOLA DE PALMA SOLA.

PRIMERA ETAPA”

UBICACIÓN: La zona de proyecto se localiza en el departamento de Santa Bárbara,

Provincia de Jujuy. La localidad Palma Sola está ubicada en el Departamento Santa

Bárbara, situada a 160km de la capital de Jujuy y a 120 km del centro urbano más

próximo, que es la ciudad de San Pedro de Jujuy. Se ubica sobre la Ruta Provincial 13

y está atravesada por el arroyo Santa Rita de Norte a Sur, el que riega una superficie

empadronada de más de 3.000 ha. El acceso a la localidad se realiza desde la capital

de la Provincia, por las Rutas Nacionales Nº66 y Nº34 y las Rutas Provinciales Nº y

Nº6, otro acceso de comunicación mediante la ruta Nº80, y vías secundarias como:

Ruta Provincial Nº25, N°81 y caminos vecinales.

TRABAJOS: Materialización del Azud Superior junto con sus obras anexas, la ejecución

de la Red R1-ESTE y la construcción de una tubería de conducción hacia margen

izquierda del arroyo, que abastecerá a la zona de Real de los Toros, hasta que se

completen las obras correspondientes a la 2da etapa. Descrripción: a) Tareas

Generales: elaboración del proyecto ejecutivo; despejar, limpiar y/o retirar todos los

obstáculos que impiden la correcta ejecución de los trabajos; reforestación; replanteo

detallado de obras singulares, traza de canales, tuberías y todas las obras

proyectadas, con los ajustes que resulten necesario. b) Azud Superior: Esta obra

tiene por objetivo abastecer desde el Arroyo Santa Rita a la Red R1-ESTE

(presurizado) y a la zona de Real de los Toros 1 (lámina libre), a través de una nueva

obra de captación estable. El caudal máximo operativo de captación es 1,6 m³/s. c)

Obras de Conducción: Se proyecta en esta etapa la instalación de 1.750m de tubería

de 600mm, para abastezca la zona de “Real de los Toros 1”. Este sistema se iniciará

en el nuevo Azud Superior, cruza hacia margen izquierda del arroyo Santa Rita y

empalma en el inicio del actual canal Real de los Toros

http://www.diccionariojujuy.gov.ar/index.php?title=RUTAS_NACIONALES_%28red_vial%29



124

P R E S U P U E S T O D E O B R A.

CONTRATISTA:

PRESUPUESTO OFICIAL: $155.541.546

LICITACIÓN: Pública 01/2017 Segundo Llamado

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 meses.

IMPORTE DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE OBRA:

……………………..

Empresa



125

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEPENDIENTE

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN DE LA

PROVINCIA DE JUJUY

“MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AGRÍCOLA DE PALMA SOLA. PRIMERA ETAPA”

PLANILLA DE AVANCE FÍSICO PROPUESTO

En % de avance

Mensual Acumulado

1 0,89 0,89

2 2,54 3,43

3 3,98 7,41

4 5,21 12,62

5 6,24 18,86

6 7,06 25,93

7 7,68 33,61

8 8,09 41,70

9 8,30 50,00

10 8,30 58,30

11 8,09 66,39

12 7,68 74,07

13 7,06 81,14

14 6,24 87,38

15 5,21 92,59

16 3,98 96,57

17 2,54 99,11

18 0,89 100,00



126

HOJA Nº: 3

CURVA MINIMA ACUMULADA SEGUN ANEXO AL PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES, ARTICULO 12.A: CURVA

ACUMULADA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA COMO PLAN DE CERTIFICACION A REALIZAR:

...................................................

Empresa



127

IMPORTE DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE OBRA: 0,00

...................................................

Empresa

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y


128

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y

PARTICULARES

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO. MINISTERIO DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY

129

Ítem Designación

0) Tareas generales

1) Azud Superior y obras anexas

2) Red R1 - ESTE

3) Tubería Real de los Toros

Descripción de las Obras

1. El componente de infraestructura plantea la materialización de un sistema

presurizado gravitacional abastecido desde el Arroyo Santa Rita para el área de

proyecto, reemplazando el sistema a lámina libre existente.

2. Para la implementación de las inversiones, conforme el esquema de

financiamiento disponible, se diseña la presurización por etapas, según se detallará en

los párrafos siguientes.

3. Se listan a continuación las obras diseñadas para la 1er Etapa:

1. Introducción

4. El componente de obras de infraestructura se diseña en dos etapas de inversión,

describiéndose en los párrafos siguientes la totalidad de las obras, y detallándose las

correspondientes a la 1er etapa de financiamientos.

5. El proyecto integral consiste en la ejecución de dos obras de toma; estas

contemplan la captación, tratamiento primario y secundario de los caudales que

abastecerán a las redes presurizadas gravitacionales; comprendiendo las obras de

tomas sobre el Arroyo Santa Rita, desripiador, canal de aducción y desareno.

6. Además, debido a la falta de información hidrológica y en particular de mediciones

de caudales sobre el Arroyo Santa Rita, se proyecta la materialización de dos

estaciones de aforo permanentes, en correspondencia con la ubicación de los azudes

proyectados.

7. Aguas debajo de las obras de cabecera, se proyecta tres Sistema de Riego

Presurizado Gravitacional Colectivos (SRPGC).

8. Se esquematiza en la siguiente imagen, la ubicación de las obras del proyecto

integral, destacando en distintos colores las redes de riego y las obras de captación

(azudes).



130

A° Santa Rita

RED R2

RED R1-r

RED R1 - OESTE

RED R1 - ESTE

Azud inferiorAzud superior

SISTEMA 1

SISTEMA 2

Reservorio

Vista general del sistema de riego integral.

RED R1 - ESTE

RED R1 - OESTE

RED R1-R

Leyenda

Azud

Reservorio

Arqueta

Toma

Parcela

RED R2

9. El sistema 1, asociado al Azud Superior, abastece a la red R1 (Este y Oeste), que

dota a parcelas en ambas márgenes del arroyo y al reservorio. Este último, será la

obra de cabecera de la red R1-r. El sistema 2, asociado al Azud Inferior, abastece a

parcelas en la zona de “Puesto Nuevo” y “100 hectáreas”, incluyendo a la comunidad

Penti Carandai en la cola del sistema.

FIGURA N° 2 Esquema Sistemas de Riego Presurizado Gravitacional integral.



131

10. En las siguientes líneas, se presentan un detalle de las inversiones en

infraestructura para la 1er etapa, junto con una descripción de la situación actual de la

infraestructura de riego y desagües.

2. Primera etapa de inversiones

11. Para la 1er etapa se ha considera la materialización del Azud Superior junto con

sus obras anexas, la ejecución de la Red R1-ESTE y la construcción de una tubería de



Figura N°3 Vista general del sistema de riego diseñado. 1ra Etapa

RED R1 - ESTE

Tubería

Real de los Toros

Leyenda

Azud

Arqueta

Toma

Parcela

12. A continuación, se describen las obras incluidas en la 1er etapa de inversión.

a. Tareas generales

13. Durante toda la etapa de ejecución, se han previsto una serie de tareas que

corresponden al proyecto de forma general y no a una obra en particular.



132

Azud

Canal de

aducción

Desripiador -

Vertedero

Defensa de

gaviones

Desarenador

Cámara de

carga

A

San

ta R

ita

Canal de

restitución

14. Estas tareas incluyen la elaboración del proyecto ejecutivo; despejar, limpiar y/o

retirar todos los obstáculos que impiden la correcta ejecución de los trabajos;

reforestación; replanteo detallado de obras singulares, traza de canales, tuberías y

todas las obras proyectadas, con los ajustes que resulten necesario.

15. Además, se deberá realizar la mensura al momento de replanteo de las obras, de

todas las parcelas que se encuentren afectadas por la constitución de servidumbres y

restricciones al dominio

16. Se contempla la ejecución de una Metodología de Trabajo, donde se especifiquen

la programación y metodología constructiva de las obras de desvíos o by pass

necesarias.

17. De acuerdo con lo detallado anteriormente, se distribuirán estas “Tareas

generales” durante toda la etapa de ejecución de la obra.

b. Azud Superior

18. Esta obra tiene por objetivo abastecer desde el Arroyo Santa Rita a la Red R1-

ESTE (presurizado) y a la zona de Real de los Toros 1 (lámina libre), a través de una

nueva obra de captación estable. El caudal máximo operativo de captación es 1,6 m³/s.

19. Además, debido a la falta de información hidrológica y en particular de mediciones

de caudales sobre el Arroyo Santa Rita, se proyecta la materialización de una estación

de aforo permanente, en correspondencia con la ubicación del azud proyectado.

Figura N°4 Esquema general obras de cabecera. Azud superior.



133

i. Obra de captación sobre Arroyo Santa Rita

20. Debido a las características propias de la zona de captación seleccionada (2% de

pendiente del arroyo, cauce de 50 m de ancho y márgenes bajas), se proyecta la

materialización de una toma parrilla o tirolesa, con lo cual el fondo del arroyo no se

verá perturbado, manteniendo la capacidad de conducción actual. De esta forma, la

obra no afecta las condiciones de escurrimiento actuales, evitando generar desbordes

en épocas de crecida, de acuerdo a los caudales máximos estimados (522 m³/s para

50 años de recurrencia).

21. El agua captada superficialmente por la parrilla se encontrará libre de material

granular grueso (>2”) y será conducida por el canal de captación, ubicado bajo la

parrilla, hasta la zona de tratamiento primario, situada junto al azud, sobre margen

derecha del mismo.

22. Un criterio adicional para el diseño del azud fue el de obtener una estructura

robusta, capaz de resistir los empujes generados por el aporte sólido del río, así como

también eventuales golpes generados por grandes bloques de roca que puedan ser

arrastrados durante las crecidas.

23. Se contempla la materialización de una pantalla de 5m de profundidad y de 25 cm

de espesor que tiene 2 objetivos principales: 1) servir como muro de afloro y captar el

caudal que escurre por el sub-álveo del arroyo en épocas de caudales bajos; 2) evitar

que se produzca erosión aguas abajo de la barrera, producto de subpresiones

(sifonaje).

24. Los muros laterales fueron diseñados como muros de contención, con 2 alas

horizontales que dan estabilidad a los mismos, optimizando al mismo tiempo el

volumen de hormigón.



134

Figura N°5 Ejemplo de captación en Río Metán. Toma parrilla. (foto ilustrativa).

Azud superior. Esquema general.

Salto Ski

Reja - CaptaciónEscala para

peces

Desripiador

Vertedero de

excedencias

Canal de

limpieza

Canal de

aducción

A

San

ta R

ita

Muro lateral

Defensa de

gaviones

ii. Obras de tratamiento



135

25. Este subcomponente contempla las obras de tratamiento primario y secundario

que permiten mejorar la calidad del agua que ingresa al sistema, disminuyendo los

costos de operación y mantenimiento.

26. Dentro de este subcomponente de obra se incluye: i) Zona de tratamiento

primario: ii) Canal de Aducción y iii) Desarenador – Cámara de carga.

27. Si bien se estima que la separación entre barras o planchuelas de la toma parrilla

disminuirá el ingreso de material sólido al sistema, se proyecta en la zona de

tratamiento primario, un desripiador para retención de sedimentos de mayor tamaño.

Aguas abajo del vertedero lateral del desripiador, inicia el canal de aducción.

28. Como parte de las obras de tratamiento primario, se ha diseñado un vertedero de

excedencias en margen izquierda del canal de aducción (esta descarga en la salida de

desripiador), de manera de proteger la estructura del canal de aducción en caso de

error en la operación de la compuerta de captación (exceso de caudales).

29. En la zona de tratamiento primario se contará con 3 compuertas. La primera para

regular el caudal que ingresa desde la toma parrilla. La segunda compuerta, junto con

el canal de fuga, permiten la limpieza del desripiador; esta limpieza puede realizarse

inclusive con el sistema de riego funcionando con el caudal de diseño. La tercera

compuerta controla el ingreso de agua al canal de aducción y por consiguiente al

sistema de riego.

30. Aguas abajo de esta serie de vertederos continua el canal de aducción. El mismo

permite conducir los caudales captados hacia el desarenador. La pendiente adoptada

evita que se produzcan embanques (autolimpieza). Además, se busca generar una

diferencia de energía entre la captación y la restitución, para garantizar la limpieza

hidráulica del desarenador.

31. El desarenador también ha sido diseñado para permitir la auto-limpiante, de

manera que operando las compuertas de fondo periódicamente se pueda proceder a la

limpieza del mismo por gravedad. Además, se tuvo en cuenta los condicionantes

topográficos de la zona para poder efectuar una correcta restitución al río, por

gravedad.

32. El canal de restitución al río cumple la función de evacuar el agua de limpieza, o

“agua sucia” del desarenador y conducirla hasta el arroyo.

33. El inicio del sistema presurizado se plantea a través de una cámara junto al

desarenador. La vinculación entre estas estructuras se realiza a través de un orificio



136

con rejas que eviten el ingreso de materiales flotantes, como así también el ingreso a

la red presurizada de otros objetos que pudieran caer eventualmente al canal de

aducción o al desarenador.

Detalle obras presupuestadas:

Toma parrilla de 54 m de longitud sobre el cauce del Arroyo Santa Rita, de

los cuales 44 m abarca la reja de captación, 4 m de azud cerrado a cada lado y 2 m de

ancho de la escalera de peces.

Pantalla o muro de afloro de 5 m de profundidad.

Escalera de peces.

Defensas de márgenes del arroyo, próximas a la obra de captación.

Obras de tratamiento primario. Desripiador y vertedero de excedencias.

Canal de aducción de 1,50 m de ancho por 1,20 m de alto y 130 m de

longitud.

Desarenador y canal de restitución al arroyo.

Cámara de carga de 80 m³ de capacidad.

Cámara de inicio del sistema presurizado tapada.

c. Obras de conducción

34. La primera etapa de inversión contempla la materialización de gran parte de la red

presurizada de margen derecha del arroyo Santa Rita, a través de la denominada “Red

R1–Este”. Además, se proyecta la instalación de una tubería, desde el nuevo azud

superior, que abastecerá la margen izquierda del arroyo, a través de la dotación al

canal Real de los Toros 1. De esta forma, los productores de margen derecha

contarán, en esta primera etapa de inversión, con un sistema presurizado a gravedad y

los productores de margen izquierda con la actual distribución por canales a lámina

libre, pero con una mejor garantía de dotación y la posibilidad de dotación en verano,

por contar con una toma de captación estable sobre el arroyo.



137

Figura N° 7 Esquema Sistemas de Riego Presurizado Gravitacional. 1er Etapa.

A° Santa Rita

RED R2

RED R1-r

Reservorio

RED R1 - OESTE

RED R1 - ESTE

Azud inferiorAzud superior

SISTEMA 1

SISTEMA 21er ETAPA

i. Red R1-ESTE

35. Esta red se ha proyectado con la finalidad de abastecer a las parcelas ubicadas en

margen derecha del Arroyo Santa Rita, desde la localidad “Isla Chica” hasta la zona

sur de la localidad “Agua Negra”. La red inicia en la cámara a ejecutar en las

inmediaciones del Azud Superior, aguas abajo del desarenador.



138

Figura N° 8 Red R1-ESTE. Esquema general.

|

Leyenda

Azud

Arqueta

Toma

Parcela

36. Este sistema posee una longitud total de tuberías de 36,7km aproximadamente, de

los cuales 17,7km corresponde a tramos troncales o principales y el resto a tuberías de

distribución. Este sistema abastece a una superficie total de 999 ha.

ii. Tubería Real de los Toros

37. Se proyecta en esta etapa la instalación de 1.750m de tubería de 600mm, para

abastezca la zona de “Real de los Toros 1”. Este sistema se iniciará en el nuevo Azud

Superior, cruza hacia margen izquierda del arroyo Santa Rita y empalma en el inicio

del actual canal Real de los Toros 1.

38. Con esta obra se logra garantía de captación del arroyo, como así también poder

captar agua en verano, gracias a la presencia de una toma estable. Se prevé que la

conducción sea a baja presión, con distribución a lámina libre a través de los canales

existentes.



139

39. Esta metodología permitirá, en una segunda etapa de inversiones, materializar

una red presurizada gravitacional colectiva para la margen izquierda del arroyo,

haciendo uso de la tubería instaladas en la primer etapa.

Figura N° 9 Esquema general tubería Real de Los Toros.

Obra de captación

Canal Real de

los Toros 1

Tubería Real

de los Toros

Empalme con

canal

iii. Generalidades

40. Junto con la ejecución de las redes presurizadas, se ha previsto que la o las

empresas proveedoras de las válvulas de control, válvulas de aire, filtros, etc.; brinden

al consorcio capacitaciones para operar estos elementos y doten al mismo de kits de

repuestos mínimos. Así mismo, se ha considerado en la situación con proyectos, para

los costos de operación y mantenimiento del sistema, mantenimiento e inversiones

destinadas a la reparación y reemplazo de elementos de control en mal estado o

deteriorados.

41. Para el diseño de las redes presurizadas se ha empleado información comercial

sobre las tuberías para presión disponibles, tomando en cada caso lo más conveniente

que surgió al comparar: PRFV, PVC y PEAD.

42. Lo anterior lleva a la necesidad de permitir un ajuste de proyecto a fin de posibilitar

la competencia comercial entre los distintos proveedores de tuberías, con sus

diámetros disponibles y los proveedores de elementos de control.

43. Se adjunta al Anexo de Infraestructura el Apéndice de “Especificaciones técnicas

Particulares”, así como características referenciales, no siendo esto restrictivo para



140

ninguna marca comercial. Se exigen calidades en los elementos, garantías y

condiciones de funcionamiento, así como la capacitación del personal del consorcio.

44. Para el diseño de las redes se ha empleado un caudal ficticio continuo de 0,525

l/s/ha establecido por ley. Cabe aclarar que los estudios de demanda arrojan caudales

unitarios para la situación con proyecto de 0,52 l/s/ha. A partir de este, y para dar

flexibilidad al sistema, se mayoraron los caudales de entrega, adoptando un caudal

mínimo de dotación a parcelas de 5 l/s que permita las labores y operaciones

intrafinca. A partir de los caudales en las entregas, se calcularon los caudales en los

tramos para riego a la demanda, mediante el método de CLEMENT.

45. Para el diseño se adoptaron presión mínima de entrega de 30 m.c.a., velocidades

mínimas de conducción de 0,3 m/s y máximas de 3 m/s, de acuerdo a las

recomendaciones de los fabricantes.

46. La red de conducción y distribución cuenta con elementos hidráulicos de

regulación y control como válvulas de aire, válvulas de desagüe, válvulas

seccionadoras y válvulas reguladoras de presión. Además, en cada entrega se

agrupan en cámaras denominadas Arquetas o Bornas, un conjunto de elementos para

operación, regulación y control:

Una válvula de aire,

Una válvula de apertura y cierre,

Una válvula limitadora de caudal y reguladora de presión (esta última

función en caso de ser necesaria),

Una válvula de alivio,

Un medidor tipo contador volumétrico,

Elementos de desarme y conexiones.

47. Este conjunto de elementos permiten garantizar equidad en las dotaciones de

riego, proteger los elementos y tuberías de la red y facilitar las tareas de operación y

mantenimiento.

48. Luego de las arquetas se materializan las entregas a cada propietario, con una

válvula de corte y un medidor. Este medidor permite un control por parte del consorcio,

pero fundamentalmente ayuda al usuario en la correcta gestión de su riego. Si la

arqueta abastece a un solo usuario, el medidor se incorpora directamente en ella, junto

al resto de las válvulas y elementos de control.

49. En cabecera de cada una de las redes se ha dispuesto un sistema de Filtrado

Colectivo. El mismo tiene la finalidad de proteger las instalaciones aguas abajo:



141

tuberías, accesorios, válvulas, etc. Se ha establecido un nivel de filtrado de 60 a 80

mesh. Este filtrado puede no ser suficiente para el sistema de riego parcelario, caso en

el cual, cada propietario deberá interponer su propio filtro en su cabezal de riego.



142

Especificaciones Técnicas Generales

Materiales y Ensayos - Especificaciones Técnicas Generales

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Ley de aplicación

A los efectos de la caracterización de los materiales a utilizar en la obra, se aplicará lo

establecido en la Ley Nacionall de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias,

complementarias y sus decretos reglamentarios.

2. Denominaciones

En lo sucesivo los términos “Gerente de Obras”, “Inspector”, “Inspector de Obras”,

“Inspección” o “Inspección de Obras” son equivalentes.

3. Recomendaciones o cambios de proyecto

El Contratista adjudicatario deberá ejecutar las obras respetando las recomendaciones

o cambios al proyecto original que dispusiera la Inspección.

El Contratista podrá proponer alternativas para realizar los cambios enunciados,

quedando a juicio de la Inspección el aceptar o no esas alternativas.

4. Gastos complementarios

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios

complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dañadas, serán por

cuenta y cargo del Contratista.

5. Normas a emplear y equivalencias

El Contratista, tanto en la provisión de bienes y materiales como en la ejecución y

verificación de trabajos y la presentación de documentación, deberá regirse por las

normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), según su

última edición o revisión, salvo estipulación expresa en contrario en el Contrato.

En caso de que se trate de normas y códigos nacionales, o relacionados con un país o

región determinados, se aceptarán (con sujeción al examen y consentimiento previos

por escrito del Gerente de Obras) otras normas reconocidas que aseguren una calidad

en gran medida igual o superior a la de las normas y códigos especificados.



143

El Contratista deberá describir con todo detalle por escrito, y proporcionar al Gerente

de Obras por lo menos 28 días antes de la fecha en que desee contar con su

consentimiento, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que

propone como alternativa. Si el Gerente de Obras determinara que las desviaciones

propuestas no garantizan la obtención de una calidad en gran medida igual o superior,

el Contratista deberá cumplir con las normas especificadas en los documentos.

Como reglamento para el proyecto y cálculo de estructuras de hormigón simple,

armado y/o pretensado, deberá aplicarse el Reglamento Argentino de Estructuras de

Hormigón (CIRSOC 201) del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) en

vigencia en el momento de la contratación de la obra.

También deberá aplicarse como norma de proyecto y cálculo el Código de

Construcciones Sismo Resistentes de la Provincia de Jujuy que se encuentre vigente.

El incumplimiento durante la ejecución de las obras motivará la aplicación de las

multas correspondientes a incumplimiento de Órdenes de Servicio.

Las Normas aquí citadas se irán actualizando conjuntamente con el avance

tecnológico y la modificación que esto implique a las mismas.

CAPITULO I: MATERIALES

Artículo 1 - CONSIDERACIONES GENERALES

A los efectos de la caracterización de los materiales a utilizar en la obra, establecida en

el Artículo 5 de la Ley 4.416, será de aplicación el Artículo 2 del Decreto N° 313/81.

Artículo 2 - LABORATORIOS DE ENSAYO

Todos los ensayos de calidad para la aprobación de los materiales que sean utilizados

en la obra, deberán ser efectuados en el laboratorio del ITIEM u otro laboratorio oficial

calificado, donde se determinarán también los dosajes correspondientes a los distintos

tipos de hormigones y llevarán a cabo todos los ensayos especiales cuya realización

resulte necesaria, a juicio de la Inspección. La Inspección, en su laboratorio en obra,

efectuará los ensayos de verificación, que aseguren la uniformidad de las caracte-

rísticas de los materiales aprobados, dentro de los alcances que le permitan los

elementos de laboratorio a proveer por el Contratista, de acuerdo a lo establecido en

las Especificaciones Particulares.



144

Los pliegos de Especificaciones Particulares podrán indicar la posibilidad de instalar un

laboratorio de ensayos en obra, indicando equipamiento, controles o calibrado de

aparatos, dimensiones y demás características si el tipo de obra a criterio de la

Inspección lo justificara.

Ningún ensayo será válido si el mismo se efectuara en ausencia de la Inspección.

Si el Contratista contratara con una firma o institución especializada la ejecución de los

ensayos, quedará a criterio de la Inspección la aceptación o no luego de analizar los

antecedentes y equipamiento del laboratorio. En caso de aceptación por parte de la

Inspección, el Contratista deberá cumplir estrictamente con los plazos de entrega de

resultados de los ensayos realizados.

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las

obras, el Departamento General de Irrigación, podrá ordenar que se realicen los

ensayos que considere necesarios en el Laboratorio de Ensayo de Materiales del

ITIEM u otro laboratorio oficial calificado, en cuyo caso los gastos de extracción de

muestra, transporte y ensayos y/o ensayos in-situ, correrán por exclusiva cuenta de la

Empresa Contratista.

En caso de que a juicio del Departamento General de Irrigación resulte dudosa la

procedencia de algunos de los materiales, previo a su aprobación, se exigirá a la

Empresa Contratista un certificado de calidad expedido por el ITIEM. En todos los

casos, se deberá cumplimentar lo exigido por Decreto N° 5218/67.

Artículo 3 - TOMA DE MUESTRAS

El Contratista entregará a la Inspección muestras de todos los materiales que propone

emplear en la obra, con la anticipación suficiente que se especifica en cada caso y en

las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos normales, que se

practicarán de acuerdo a lo especificado en el Artículo 2, en base a cuyos resultados

serán aceptados o rechazados.

Cuando correspondiere, la toma de muestras será efectuada o supervisada por la

Inspección. En caso de investigación de yacimientos para agregados pétreos para

hormigones, será de aplicación la norma IRAM 1.509.

Las muestras a proveer por el Contratista irán selladas con etiquetas que indiquen,

según corresponda en cada caso, la procedencia, nombre del fabricante, marca de

fábrica, tipo de fabricación, destino o utilización prevista en la obra, las que además

estarán firmadas por el Contratista.



145

En los casos en que el material cuente con certificado de ensayos provisto por el

fabricante, los mismos deberán describir y dar resultados de los ensayos llevados a

cabo para demostrar que el material cumple con los requerimientos establecidos en las

presentes especificaciones técnicas.

El Contratista proveerá a la Inspección de copias de cada uno de dichos certificados

de ensayos.

Será opción exclusiva de la Inspección de obra la necesidad o no de efectuar ensayos

a los materiales que cuentan con certificados de ensayos del fabricante.

Correrán por cuenta del Contratista los gastos de provisión y toma de muestras,

embalaje, transporte y pago de los aranceles, que correspondan a los ensayos que se

efectúen, los que estarán incluidos en los precios cotizados.

Artículo 4 - PARTIDAS

Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecución de las obras, deberán

mantener satisfactoriamente las cualidades que determinaron su aceptación, con

relación a las muestras aprobadas.

Para verificarlo, la Inspección tomará muestras en la obra, depósito o cantera cuantas

veces lo estime necesario y realizará o hará realizar los análisis y ensayos pertinentes.

Si los resultados de los mismos no concuerdan con las muestras originales respectivas

y no conforman las exigencias de este pliego, se ordenará el retiro o corrección, a

exclusivo juicio de la Inspección de los materiales, cuando estos estuviesen

depositados en la obra. En el caso que se hubieren utilizado, la Inspección podrá

ordenar la demolición y posterior reconstrucción de la parte afectada.

Artículo 5 - REQUISITOS DE APROBACIÓN

En caso que para un determinado material no se hubiesen indicado las

especificaciones que debe satisfacer, queda sobreentendido que aquél debe cumplir

los requerimientos establecidos en las especificaciones del Instituto Argentino de

Racionalización de Materiales (IRAM) y/o de la Sociedad Norteamericana para

Ensayos de Materiales (A.S.T.M.) en ese orden, que se hallaran en vigencia en la

fecha del llamado a licitación.



146

Artículo 6 - MATERIALES DEFECTUOSOS

Todos aquellos materiales que no conforman los requerimientos y las especificaciones

de los Pliegos, serán considerados defectuosos y en consecuencia rechazados. Los

mismos se retirarán de inmediato de la obra. Todo material rechazado, cuyos defectos

hayan sido corregidos, no podrá ser utilizado hasta que la Inspección otorgue la

aprobación escrita correspondiente. Si el Contratista dejara de cumplir cualquiera de

las exigencias que se establecen en el presente pliego, la Inspección podrá disponer el

retiro y reemplazo de los materiales defectuosos deduciendo el valor de remoción y

reemplazo, de los certificados que se abonen al Contratista, o del fondo de garantía, o

de cualquier otro pago que deba efectuarse al contratista.

Los materiales indicados en los planos tendrán las propiedades definidas en estas

Especificaciones o las que dispusiere la Inspección. El Contratista podrá someter a la

aprobación de la Inspección el uso de otros materiales, pero la Inspección decidirá a

su exclusivo juicio sobre la utilización de los mismos.

Artículo 7 - DEPOSITO

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de sus

cualidades y aptitudes para su uso. Cuando ello corresponda se hará bajo techo sobre

plataforma de madera u otras superficies duras y limpias, elevadas respecto al nivel

del suelo. Los lugares serán de fácil acceso y permitirán realizar la inspección y

registro de los materiales sin dificultades y en forma rápida.

Al depositar los materiales a utilizar en las obras se cuidará de no producir

entorpecimiento al tránsito, al escurrimiento de las aguas superficiales o provocar cual-

quier inconveniente. Todo daño provocado por los depósitos, voluntaria o

accidentalmente, será responsabilidad del Contratista y deberá ser reparado por el

mismo.

Artículo 8 - EQUIPO DE TRABAJO Y CONTROL DE MATERIALES

Todo el equipo de trabajo y control de materiales deberá encontrarse

inexcusablemente en óptimas condiciones. Deberá haber sido sometido a la

aprobación de la Inspección antes de permitirse la construcción de aquellas partes de

la obra en que el equipo será utilizado. Periódicamente, durante su uso, serán

controlados de acuerdo a lo que determine la Inspección.



147

La aprobación del equipo, cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el

párrafo anterior, la otorgará la Inspección por escrito. El Contratista facilitará sin cargo,

todos los elementos necesarios para la verificación de las balanzas y equipo de pesaje

de los materiales, aparatos de medida y todo otro instrumento de trabajo o ensayo que

se utilice en la obra.

Artículo 9 - CEMENTO PORTLAND

El cemento Portland a utilizar en la obra será de marca y procedencia aprobada y

por los organismos nacionales habilitados. El cemento a utilizar debe cumplir

con los requisitos especificados, para su tipo, en la Norma IRAM 50.000. Los

tipos de cemento a utilizar, y enunciados por la Norma IRAM 50.000, son:

Tipo de Cemento Nomenclatura A usar en Hormigón

Cemento Portland Normal CPN

Simple, Armado o

Pretensado

Cemento Portland con filler

calcáreo CPF

Cemento de alta resistencia inicial ARI

Cemento Portland puzolánico CPP

Cemento Portland con escorias CPE

Cemento Portland compuesto CPC

Cemento de alto horno CAH Simple o Armado

Para elaborar cementos de clase superior a H-20 (Resistencia especificada superior a

20MPa) se deben utilizar cemento categoría CP-40 o CP-50, admitiéndose el uso para

hormigones de resistencia especificada igual o menor a 20MPa, cualquiera de las tres

categorías existentes (CP-30, CP-40 y CP-50).

Cuando por condiciones particulares de la obra se requieran cementos con

propiedades especiales, los mismos deben cumplir la norma IRAM 50.001. Estas

características especiales, las que puede presentar todo cemento en cantidad de

ninguna, una o más, son las siguientes:

Tipo de Cemento Nomencl

atura



148

Cemento moderadamente resistente

a los sulfatos MRS

Cemento altamente resistente a los

sulfatos ARS

Cemento de bajo calor de hidratación BCH

Cemento resistente la reacción álcali-

agregado RRAA

Cemento de alta resistencia inicial ARI

Cemento blanco B

Los pliegos de Especificaciones Particulares indicarán el tipo de cemento a utilizar en

las diversas estructuras de la obra, y de corresponder las características especiales

que debe presentar el mismo.

Artículo 10 - CEMENTO DE DISTINTAS CLASES O MARCAS

El cemento de igual clase, marca y procedencia se denomina en estas

especificaciones "tipo". En cada etapa de hormigonado se utilizará cemento de un solo

"tipo". Asimismo en el elemento (losa, viga, columna, tramo entre juntas, etc.) de una

estructura, sólo se empleará cemento del mismo "tipo". En elementos distintos o

distintas secciones o tramos de la estructura, el uso alternado de cementos de distintos

"tipo" será permitido con la previa autorización escrita de la Inspección, en casos de

justificada necesidad o urgencia de realización.

Artículo 11 - ENSAYOS REQUERIDOS PARA EL CEMENTO A UTILIZAR

En caso de duda la inspección podrá requerir al Contratista el ensayo del cemento,

certificado por el fabricante, en un todo de acuerdo a las Normas IRAM

correspondientes. Independiente de lo anterior, el cemento podrá ser muestreado en la

fábrica y/o lugar de trabajo y ensayado por la Inspección con cargo al Contratista.

Ningún cemento se usará antes de tener la conformidad de la Inspección.

Artículo 12 - TRANSPORTE DEL CEMENTO

El cemento debe protegerse de la humedad durante el transporte y el almacenamiento.

Cuando se use cemento a granel, éste deberá transportarse de la fábrica a la planta de



149

hormigonado mediante equipos adecuados, diseñados a prueba de polvo y agua que

permitan proteger completamente el cemento contra la humedad.

Artículo 13 - ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO

Si se almacena cemento en obra o en silos de planta hormigonera, se deberá

cumplir con las exigencias establecidas en el punto 3.1.3 Provisión y

almacenamiento del cemento, del CIRSOC 201 y siguientes apartados.

Además de lo exigido, los cementos provenientes de distintas marcas y/o procedencias

se almacenarán separadamente. Las distintas partidas correspondientes a cada una

de las características anteriores (Art.9), se ubicarán asimismo en lotes diferenciados,

todo ello en forma tal que su inspección e identificación pueda hacerse rápidamente y

sin dificultades, incluso la verificación de la fecha de ingreso al depósito.

El Contratista encargará sus depósitos de cemento a personal competente que llevará

la contabilidad del material recibido, e informará diaria y directamente a la Inspección

con respecto a las cantidades en existencia, entradas, salidas, devoluciones,

inutilización y demás asuntos pertinentes.

Mensualmente el Contratista someterá a aprobación de la Inspección las planillas

indicativas del cemento recibido, incorporado a la obra, inutilizado y remanente en el

depósito.

Artículo 14 - CALIDAD DEL CEMENTO EN EL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN

En el momento de su utilización, el cemento deberá cumplir todos los requisitos de

estas Especificaciones. La Inspección se reserva el derecho de verificar mediante

ensayos, la calidad de todo el cemento que haya permanecido estacionado en la obra

antes de su utilización.

Su uso no será permitido si muestra una disminución de resistencia, una variación

perjudicial en el tiempo de fraguado, o si en lugar de hallarse en perfecto estado

pulverulento se hubiera agrumado por efecto de la humedad u otra causa cualquiera.

No se permitirá el uso de restos de cemento recuperados de bolsas abiertas.

Hasta el momento de su vertido en la hormigonera el cemento queda sometido a la

aceptación de la Inspección, sin que la falta de observaciones a la calidad o estado del

mismo justifique la mala calidad de los morteros u hormigones que pudiera constatarse

posteriormente.



150

Artículo 15 - TEMPERATURA DEL CEMENTO

La temperatura máxima del cemento que entre en las mezcladoras no deberá exceder

de 50°C, a menos que se apruebe expresamente lo contrario. Con objeto de verificar el

cumplimiento de este requisito se extraerán aproximadamente veinte (20) kilos de

cemento del fondo de la tolva, los que se depositarán en un recipiente adecuado y se

medirá la temperatura del mismo.

Artículo 16 - TOMA DE MUESTRAS DE CEMENTO

La toma de muestras del cemento se efectuará de acuerdo a la Norma IRAM 1.643.

La cantidad a extraer será la suficiente para poder efectuar ensayos físicos y análisis

químicos y las respectivas reservas; vale decir, cantidad necesaria para enviar a

laboratorio a fin de realizar los ensayos indicados y otras dos cantidades iguales a

entregar cada una a la Inspección y al Contratista, respectivamente.

Artículo 17 - AGREGADOS

Los agregados pétreos que se utilicen para los hormigones deberán cumplir con todos

los requisitos establecidos en el punto 3.2, completo, Agregados, del CIRSOC 201 y

siguientes apartados.

La Inspección de Obra podrá exigir que se efectúe por cuenta y cargo de la empresa

contratista, hasta un ensayo completo de arena cada 100m³ o fracción y un ensayo

granulométrico por cada 25m³ o fracción menor.

Artículo 18 – AGREGADO GRUESO PARA HORMIGÓN CICLÓPEO

Estará constituido por piedra bola de tamaño uniforme, limpias, duras y durables,

pueden ser cantos rodados o producto de trituración de rocas, no se permitirá el uso

de rocas friables, esquistosas o de dimensiones irregulares.

El material deberá estar acopiado en obra antes del hormigonado, deberán estar

limpias de polvo superficial y se acomodarán a mano en la masa de hormigón de tal

forma que no haya contacto entre las rocas dentro de la masa de hormigón.

A menos que las especificaciones particulares especifiquen otra cosa, se adoptará

hasta un 25% de rocas en el volumen de hormigón y el tamaño máximo no debe

superar el 20% del menor tamaño de la estructura.



151

Artículo 19 - ESCOLLERADO

a) Dimensiones: El escollerado deberá construirse hasta las líneas y cotas indicadas

en planos de proyecto, pliegos e indicaciones de la Inspección de Obra. Una vez

efectuada la excavación, no se podrá colocar las rocas hasta tanto la rasante inferior

no sea aprobada por la Inspección de Obra.

El fondo de la excavación deberá hallarse perfectamente limpio, seco, nivelado y

acotado debiendo la empresa contratista, en caso de ser necesario proceder al

desagote y/o bombeo del agua acumulada.

b) Materiales: El escollerado se construirá con fragmentos de roca, de tamaño

razonablemente regular, graduado, uniforme, dentro de las dimensiones y pautas

fijadas en pliegos particulares a tal efecto, si no se indicaran las mismas serán de

tamaño máximo de diámetro 1,00m, y tamaño mínimo 0,40m.

Deberán ser de buena calidad, no solubles en agua, duras y durables, de masa

compacta rechazándose todas aquellas que sean porosas, livianas, lajosas, disgrega-

bles, no aceptando por ningún concepto limonitas ni piedras calcáreas.

Las rocas deben tender a la forma cúbica o regular poliédrica, no aceptando el empleo

de rocas planas, tipo laja, y que la relación de las dimensiones en un sentido y otro

fuera mayor de dos (2).

No se efectuará ningún tipo de reconocimiento al Contratista, ni se aceptará reclamo

alguno por parte de la misma con respecto a las partidas de roca trasladadas desde la

cantera hasta la obra que no cumplan con las especificaciones establecidas.

c) Forma de ejecución: Las capas sucesivas de rocas se descargarán en forma de

obtener la mejor distribución de las mismas, bajo la supervisión de la Inspección.

El trabajo debe organizarse de tal manera que no se perjudiquen los taludes, ocupen la

mayor cantidad de vacíos y si fuera necesario, la Inspección ordenará que se

acomoden las rocas a mano.

Se deberá mantener una superficie razonablemente uniforme, para lograr un

escurrimiento suave de la corriente líquida, si para tal fin es ejecutado.

A medida que se vuelque el material deberá lograrse un frente uniforme y progresivo

del escollerado, y no quedarán grandes huecos dentro del mismo, para ello se relle-

nará con canto rodado de diámetro entre 51 mm (2") y 127 mm (5") para evitar el

fenómeno de tubificación.



152

d) Obtención de los materiales: Será por cuenta del Contratista la localización y

explotación de las canteras para la provisión del material rocoso, como así la

construcción y el mantenimiento de los caminos de acceso a la cantera.

La gestión de los permisos de explotación de canteras (de cualquier tipo), pago de

derecho de explotación, responsabilidad contra terceros y demás obligaciones, será

por cuenta exclusiva y total del Contratista.

e) Carga y transporte: Dentro de los trabajos especificados en el presente punto, se

incluyen también las operaciones de carga, transporte (cualquiera sea la distancia),

descarga, acopio, eliminación del material rechazado, y todas las operaciones y

medios que fueran necesarios para la ejecución del escollerado en las condiciones

establecidas o indicaciones de la Inspección.

Artículo 20 - AGUAS - CALIDAD Y PROVISIÓN

El agua destinada al lavado de los áridos, a la preparación y curado de morteros y

hormigones de cemento Pórtland deberá cumplir con lo establecido en la norma IRAM

1601-86. El agua que proviene de la red de agua potable para consumo humano se

considera apta.

Durante la construcción de la obra, el Contratista debe asegurar por su cuenta y

riesgo, la provisión de agua en cantidad y calidad suficientes, en las distintas partes de

la obra, laboratorio y local de Inspección, para lo cual instalará el equipo de bombeo,

conducción, tanques y redes de distribución que fueren necesarios.

La toma de muestras de agua será por cuenta exclusiva del Contratista para

ensayarlas en un todo de acuerdo a las normas IRAM correspondientes.

Artículo 21 - ADITIVOS PARA HORMIGONES

Los aditivos para los hormigones deberán cumplir los requisitos expresados en el

punto 3.4 ADITIVOS PARA HORMIGONES y 3.5 ADICIONES MINERALES

PULVERULENTAS y apartados siguientes del CIRSOC 201.

El Contratista deberá utilizar los aditivos para hormigones que fijen las

Especificaciones Particulares.

Independientemente de ello, el Contratista podrá proponer el uso de otros aditivos con

el objeto de mejorar una o más características del hormigón (trabajabilidad, resistencia



153

mecánica o resistencia a los agentes naturales, etc.) o las condiciones de protección

durante el fraguado, definidas por la norma IRAM 1.662.

El Contratista proveerá el equipo de laboratorio adecuado para controlar la cantidad de

aditivos usados. La mezcla será ajustada de tal modo que el aditivo se disperse por

todo el hormigón en preparación. Se efectuará un ensayo en cada partida que arribe a

obra y cuando exceda en tres (3) meses el período de almacenamiento.

En el envase de los aditivos se debe constar la marca, tipo de aditivo, la dosis que el

fabricante recomienda para su utilización, la fecha de elaboración y la vida útil prevista.

Los aditivos deben ser conservados dentro de sus envases originales herméticamente

cerrados. El acopio se debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, y

preferentemente, bajo techo, separando e identificando cada marco, tipo y fecha de

recepción.

No se efectuará ningún reconocimiento ni certificación por separado para los aditivos

del hormigón, se halle o no especificado su empleo en las Especificaciones Particula-

res o sea que, en cualquier caso, se los considera incluidos en el precio unitario

contractual de los diferentes tipos de hormigón en los que sean usados.

Artículo 22 - ACERO LAMINADO EN BARRA PARA HORMIGÓN ARMADO

Todos los aceros en forma de barras, mallas soldadas y/o alambres para hormigones

armados y pretensados o postensados deberán cumplir con las especificaciones del

CIRSOC 201, punto 3.6 y siguientes en su totalidad.

A los efectos del cómputo y medición del acero utilizado en la obra, se calculará el

peso teniendo en cuenta los siguientes valores:

DIÁMETRO

(mm)

PESO

(kg/m)

4,2 0,109

6 0,222

8 0,395

10 0,617

12 0,888

16 1,578

20 2,466

25 3,853

32 6,310

40 9,860

la tolerancia será de:



154

- en Diámetros hasta 25 mm…................. +/- 0,5 mm

- en Diámetros mayores de 25 mm…....... +/ - 0,75 mm

- en Peso……............................................ +/- 0,5 %

Para la determinación de la longitud de empalme, longitud de los ganchos, diámetro

del mandril de doblado y demás elementos constructivos se tendrán en cuenta

únicamente los valores que surjan aplicando el Reglamento CIRSOC 201 y el Código

de Construcciones Sismorresistentes de la Provincia de Jujuy

En caso de empalmes por yuxtaposición sólo se procederá a la medición y certificación

de los mismos, cuando éstos estén especificados en los planos o cuando la longitud

total de la armadura a empalmarse excede los doce (12) metros.

No se efectuará ningún reconocimiento adicional en concepto de desperdicios y

ataduras.

No se efectuará ningún tipo de reconocimiento adicional para los empalmes que se

efectúen por soldadura.

Para la determinación de las longitudes de ganchos y empalmes a medir, se tendrán

en cuenta únicamente los valores mínimos necesarios para cada caso en particular, de

acuerdo a lo prescrito en el Código de Construcciones Sismorresistentes de Jujuy.

Artículo 23 - CAÑOS DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO

Responderán a las Normas IRAM 1.506 y 1.517-P; para los casos no previstos en las

mismas se aplicarán las normas ASTM. C: 14-41 y C: 75-41.

Se tomará una muestra cada 100 caños o fracción, por cada partida y por cada

diámetro. En los caños armados la armadura se considera incluida en el precio.

Artículo 24 - MATERIALES PARA ALAMBRADO

a) Alambres: Serán de acero galvanizado calibre 17/15 (París) con una resistencia

mínima de rotura a la tracción de 700 MPa.

El galvanizado de alambre liso, contendrá como mínimo 6,5 miligramos de zinc por

centímetro cuadrado de superficie y deberá resistir sin mostrar ninguna traza de cobre

metálico adherente, un mínimo de dos (2) inmersiones de un minuto en una solución al

20 % de sulfato de cobre comercial a una temperatura +18 °C.



155

El alambre de púas será galvanizado, calibre 12 1/2 (B.W.G.) de tipo corriente en

plaza. Las púas serán enlazadas en los dos hilos y no estarán separadas en más de

90 mm.

Para ataduras y riendas se debe utilizar alambre blanco Nro.11 (B.W.G.).

Los alambres de púas y de atar tendrán un galvanizado mínimo de 5,5 miligramos de

zinc por centímetro cuadrado de superficie y resistirán dos (2) inmersiones en las

condiciones especificadas anteriormente.

Tolerancias: en lo que respecta al calibre de los alambres se permitirá una tolerancia

de +/-3 % en el diámetro.

En cuanto a la resistencia mínima especificada para el alambre liso, se admitirá una

tolerancia en menos de 5% que se aceptará solamente en un máximo del 25% del

material provisto.

b) Torniquetes: Para el tiro de los alambres se utilizarán torniquetes de cajón Nro. 3 y

dobles Nro. 1 y 2 o torniquetes al aire Nro. 8 donde sea necesario.

c) Varillas: Serán de lapacho o curupay, rectas y uniformes, sin nudos, quebraduras u

otros signos de debilidad; sus dimensiones serán de 38 mm por 38 mm de sección y

1,20 m de longitud mínima.

d) Postes de hormigón: Serán de hormigón y sus características, dimensiones y

armaduras se consignan en el plano tipo respectivo. Serán construidos en moldes de

esmerada terminación. El desarme de los moldes se efectuará con todo cuidado

después de tres (3) días de hormigonado. Se preservarán los postes de la acción

directa del sol y del frío durante el fraguado, cubriéndolos en forma adecuada. Estos

elementos de hormigón serán curados el tiempo necesario que indiquen las normas

vigentes.

Los postes podrán ser utilizados en la obra después de transcurridos 28 días de la

fecha del hormigonado, siempre que se hayan cumplido las especificaciones

anteriormente fijadas. Serán colocadas en la posición exacta que fijan los planos o

determine la Inspección, debiendo quedar perfectamente firmes a cuyo objeto la tierra

de relleno será apisonada en capas de 0,20 m de espesor como máximo.



156

e) Postes de madera: Serán preferentemente de algarrobo de diámetro mínimo 0,12

m en perfecto estado de conservación, sin ataques de insectos, razonablemente rectos

y sin uso.

f) Tranqueras: Las tranqueras serán de 3,50 m o de 4,50 m de ancho entre los

cabezales extremos, según lo que cada caso indiquen los planos y/o la Planilla de

Propuesta. Las características de los materiales a emplear, dimensiones, disposición

de los elementos constitutivos y demás detalles de construcción se indicarán en el

plano tipo respectivo.

g) Guardaganados: Los muros perimetrales serán de hormigón simple de 250 kg de

como mínimo cemento por metro cúbico de hormigón elaborado. Las vigas y columnas

se harán de hormigón de como mínimo 300 kg de cemento por metro cúbico. Llevarán

rieles usados o planchuelas metálicas de las medidas especificadas en el plano

respectivo que se anclarán a las vigas que allí se indican. El fondo será una losa de

hormigón simple y estará provista del desagüe para la evacuación del agua.

Artículo 25- MATERIALES NO ESPECIFICADOS

Cuando en las obras contratadas existan trabajos particulares, tales como:

construcción de viviendas, casa de máquinas u obras de carácter arquitectónico en

general; construcción de caminos, bases estabilizadas, carpetas asfálticas, etc. u

obras de carácter vial, instalación de compuertas y sus respectivos mecanismos,

tendido de líneas eléctricas, de alambrado, colocación de transformadores, etc. u

obras de carácter electromecánico; etc. serán de aplicación las especificaciones que

sobre los materiales a utilizar contengan los Pliegos Particulares y los artículos

atinentes del presente Pliego.

En caso de divergencia entre la Inspección y el Contratista, se aplicarán, para definir

los criterios de calidad y de aceptación de materiales, las disposiciones atinentes que

contengan, sobre el particular, los Pliegos Generales de Especificaciones utilizados por

la Dirección de Arquitectura y Planeamiento; la Dirección Provincial de Vialidad y la

Dirección Provincial de Energía, todos de la Provincia de Jujuy, en la ejecución de

Obras Públicas.



157

CAPITULO II: TRABAJOS DE PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELOS

Artículo 26 - LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

En la zona de emplazamiento de las obras, deberá realizarse las tareas de limpieza y

preparación del terreno, desbosque y destronque de forestales, extracción de malezas,

relleno de zanjas y pozos, remoción de alambrado, cauces y desagües necesarios.

Dentro de estos trabajos se incluye la erradicación y remoción de troncos, tocones y

árboles de cualquier tamaño y toda vegetación menor. Asimismo comprenderá la

demolición de casas o partes de las mismas, muros de mampostería, adobes y/o

cualquier otro material, corrales, piletas y demás instalaciones que sean afectadas por

las obras.

El Contratista deberá asimismo proceder a la erradicación y remoción de plantaciones

de cualquier especie, quedando obligado a adoptar las precauciones necesarias para

no afectar los plantíos inmediatos a la obra. Los trabajos de limpieza y preparación del

terreno incluyen la colocación en su nueva ubicación de los cabeceros de las viñas y

parrales que resulten afectados por la obra, debiendo además el Contratista mantener

perfectamente el tensado de los alambres que constituyen los mismos.

Respecto a la reposición de forestales, las Condiciones del Contrato especificarán el

tipo, especie y número de forestales que se repondrán y la Inspección indicará época y

el lugar donde se implantarán los mismos. El producto de todas las erradicaciones

deberá ser trozado, transportado y colocado en los sitios que indique o autorice la

Inspección, para ser entregado a quien corresponda, hasta una distancia máxima de 5

km del lugar de la obra.

La remoción transitoria de alambrados para posibilitar los trabajos y la reconstrucción

de los mismos en su correspondiente emplazamiento, correrá por cuenta del

Contratista y se realizará reponiendo aquellas partes integrantes que hubieran

resultado deterioradas durante la remoción y/o traslado.

Será exclusiva responsabilidad del Contratista tramitar los permisos correspondientes

para la tala de forestales ante las autoridades pertinentes. No se cortarán árboles sin

la orden expresa de la Inspección y deberán protegerse adecuadamente los árboles y

forestales que colinden con la zona de las obras, contra cualquier daño producido por

los trabajos de construcción.



158

También será por cuenta del contratista el traslado de líneas eléctricas, telefónicas,

telegráficas, cañerías de agua potable, cloacas, gas, desagües de cualquier tipo, etc.,

que interfieran los trabajos y el mantenimiento de la continuidad de los servicios

respectivos. Además se hará cargo de las tramitaciones y pago de tasas necesarias y

de los perjuicios que pudiera ocasionar a terceros.

Los pozos dejados por todas las operaciones descriptas en este artículo, serán

rellenados de acuerdo a lo especificado en el Artículo 38 para rellenos, aunque el

costo de este trabajo se considera incluido dentro del precio cotizado para el ítem

"Limpieza y Preparación del terreno".

Los límites de las superficies a limpiar y preparar deberán ser solicitados por el

Contratista a la Inspección con diez (10) días de anticipación al comienzo de los

trabajos respectivos.

Los trabajos de limpieza y preparación del terreno, incluyen también la carga y el

transporte de todos los productos provenientes de tales operaciones hasta los lugares

que indique o autorice la Inspección, dentro de una distancia no mayor a lo que en

cada caso fijen las Especificaciones Particulares, y la correcta nivelación y acabado de

las áreas de depósito de los materiales.

Se incluye además el replanteo completo de la obra, tanto en planta como en

elevación, con la colocación de todos los mojones de hormigón y estacas de referencia

necesarios (balizados y nivelados), para la construcción de la obra.

No se podrá iniciar la ejecución de los demás ítems de la obra sin tener el replanteo

ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra.

Artículo 27 - DEMOLICIONES

Deberán ser demolidas todas las obras de hormigón existentes, o parte de ellas, que

interfieran en el emplazamiento de las nuevas obras, están o no indicadas en los

planos. Los métodos a utilizar deberán ser tales que en ningún caso produzcan daños

totales o parciales en las obras, o partes de ellas, existentes y a conservar. En caso

de producirse cualquier deterioro en las mismas, la restitución a su estado primitivo

será por exclusiva cuenta del Contratista.

Los materiales provenientes de las demoliciones, se retirarán del lugar de las obras y

serán depositados en los sitios que indique o autorice la Inspección, quien dispondrá

de éstos.



159

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el método que se utilizará en

la demolición. Sin la autorización por escrito de la Inspección aprobando el método, el

Contratista no podrá iniciar los trabajos de demolición.

Cuando el Contratista opte por el empleo de explosivos para efectuar las demoliciones,

o parte de ellas, deberá previamente solicitar permiso por escrito a la Inspección, sin

cuyo requisito y aprobación no podrá utilizar este procedimiento.

La autorización conferida por la Inspección, no libera al Contratista de la

responsabilidad asignada por esta documentación, debiendo el mismo tramitar ante las

autoridades competentes la adquisición, traslado y uso de los explosivos por su

exclusiva cuenta y riesgo, de los equipos e insumos necesarios para la ejecución de la

demolición.

Los Pliegos Particulares indicarán como se efectuará la medición y formas de pago.

Artículo 28 - DESPERDICIOS

Todos los escombros, malezas, raíces y otros materiales removidos durante la

limpieza, destronque y demolición, deberán acopiarse en áreas aprobadas, enterrarse

en áreas aprobadas para el acopio de desperdicios o transportarse fuera del sitio de

implantación de las obras, según ordene la Inspección en cada caso. Los materiales

que se entierren deberán cubrirse con una capa de 60 cm de espesor como mínimo,

con material proveniente de las excavaciones apisonada y nivelada.

Artículo 29 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DEL ITEM "LIMPIEZA

PREPARACIÓN DEL TERRENO”

El precio contractual establecido para el Ítem “Limpieza y preparación del terreno"

comprende la ejecución de todos los trabajos que deban realizarse de acuerdo a lo

especificado en los Artículos 28, 29 y 30.

Se certificará en forma global, o por hectárea despejada, o por hectómetro lineal por

todo el ancho a limpiar, según lo que en cada caso especifique como unidad la planilla

de propuesta.

Cuando corresponde efectuar medición, se computará únicamente la superficie o

longitud realmente limpiada y preparada, en proyección horizontal. Bajo ningún

concepto se medirán superficies o longitudes cuyos límites excedan los indicados por

la Inspección, o en planos.



160

Los trabajos especificados en este Ítem incluyen la demolición de todas las obras de

hormigón y demás operaciones que sean necesarias efectuar de acuerdo a lo

establecido en el Artículo 29. En consecuencia no se efectuará pago adicional, ni

reconocimiento de tipo alguno por éste concepto, salvo expresa indicación en contrario

en las Especificaciones Particulares e inclusión independiente del Ítem respectivo en la

Planilla de Propuesta, en cuyo caso la medición sé efectuará en la forma que indiquen

las Especificaciones Particulares.

Artículo 30 - EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

Bajo la denominación "excavaciones" se considerará todo trabajo de extracción de

rocas o de suelos que sea necesario efectuar para llegar a las líneas de fundación que

se indican en los planos o que fijare la Inspección.

Incluye también toda extracción de suelos que no se indique específicamente en otros

Ítems y todo trabajo de perfilado y conservación de taludes, fondos, rasantes,

banquinas, etc. y demás superficies formadas con los productos de la excavación.

Comprenderá, además, todo relleno adicional necesario para dejar el terreno natural

en las condiciones en que se encontraba antes de iniciar la excavación y también

aquellos rellenos del terreno adyacentes a las obras, hasta lograr una superficie

regular y en condiciones iguales a las de aquel, y de acuerdo a lo indicado por la

Inspección.

Asimismo se consideran incluidos en estos trabajos, la carga, transporte, descarga y

demás operaciones necesarias, que deba efectuarse con los materiales provenientes

de las excavaciones, a los efectos de ubicarlos en los lugares de acopio y/o depósito.

El Contratista notificará a la Inspección con anticipación suficiente, a juicio de ésta, el

comienzo de toda excavación con el objeto que el personal de Inspección y del

Contratista realicen de común acuerdo y simultáneamente las mediciones previas

necesarias, antes de iniciar los trabajos de extracción de suelos, de manera que sea

posible determinar posteriormente el volumen excavado. En caso de que así no lo

hiciera, los volúmenes correspondientes no serán certificados.

Queda perfectamente establecido que previo al levantamiento de los perfiles

transversales, deberán haberse completado totalmente las operaciones de limpieza y

preparación del terreno.



161

Artículo 31- MÉTODOS DE EXCAVACIÓN

Todas las excavaciones serán llevadas a cabo empleando métodos aprobados por la

Inspección y mediante el empleo de maquinarias y equipos de excavación, transporte

y perfilado que se adapten a las tareas a realizar, tanto en cantidad como en

rendimiento.

En los tramos donde la excavación sea realizada mediante el empleo de explosivos, el

Contratista deberá desarrollar y emplear técnicas de voladura que ocasionen un

mínimo de sobre-roturas y debilitamiento o fractura de la roca ubicada más allá de las

líneas de excavación. Con este propósito el Contratista deberá realizar ensayos de

voladura con agujeros ubicados a distintas distancias y profundidades, empleando

diversos tipos y cantidades de explosivos, como así distintas secuencias de tiro,

distintos tiempos entre voladuras y distintos volúmenes de roca removida por cada tiro.

La excavación en roca de paramentos fuertemente inclinados contra los cuales el

hormigón deba colocarse, requerirá usar un procedimiento tal como el de perforación

en línea ("line drilling") o bien recurrir al método de fractura previa (“presplitting”).

Deberán tomarse precauciones especiales al efectuar voladuras dentro de un radio

de cien (100) metros de las estructuras terminadas o parcialmente ejecutadas.

Todas las perforaciones y voladuras deberán ser llevadas a cabo bajo la dirección de

personal altamente especializado, experimentado y calificado. El Contratista deberá

llevar un Registro donde conste la disposición, ubicación de agujeros y carga

empleada en cada una de las voladuras que demanden una cantidad de explosivos

superior a 50 kg de dinamita o equivalente. La Inspección tendrá libre acceso a estos

registros con al menos una hora de antelación, de la intención de realizar la voladura.

La aprobación del método de perforación o de voladura no relevará al Contratista en

momento alguno de responsabilidad derivada del uso de los explosivos.

El Contratista es totalmente responsable por el uso de explosivos y los daños que

puedan provocar en las obras, en el personal o a terceros o a propiedades. Además

deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes de la autoridad competente y a las

instrucciones que la Inspección le imparta para el almacenaje y empleo de los mismos.

En los lugares peligrosos y de excavación, el Contratista deberá colocar en sitios bien

visibles carteles y guardias con avisos de las medidas de precaución a las que deberá

ajustarse obligatoriamente todo el personal.



162

Artículo 32 - LIMITE DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones se realizarán hasta la profundidad y con taludes que fijen los planos

o disponga la Inspección. La profundidad y taludes de la excavación para la fundación

de las obras que figuran en los planos han sido estimados sobre la base de los

estudios realizados y serán fijados en definitiva por la Inspección, a su exclusivo juicio,

de acuerdo con las condiciones del terreno que vaya descubriendo la excavación.

En los trabajos de excavación estarán incluidos todos los gastos que demande el

trabajo de cunetas, tablestacados, defensas, bombeo, drenajes y avenamiento, para

impedir la acción destructiva del agua. En caso de que excavaciones ya realizadas

sean rellenadas con materiales producto de crecientes o precipitaciones, deberán ser

rehechas a exclusivo coste y cargo del Contratista.

Todos los derrumbes o sobre-excavaciones que superen los límites fijados no serán

certificados bajo ningún concepto, debiendo el Contratista, a su entera cuenta y cargo,

retirar el material que se hubiera derrumbado o sobre-excavado, y lo acondicionará

convenientemente en la forma que la Inspección indique.

Artículo 33 - EXCESO DE EXCAVACIÓN

Cualquier exceso de excavación que se haga para comodidad del Contratista por

cualquier razón u objeto, excepto que sea ordenado por escrito por la Inspección y sea

o no culpa del Contratista, será por cuenta de éste. Cuando se exija la restitución a las

cotas primitivas o del proyecto, todas las excavaciones excedentes deberán rellenarse

con materiales suministrados y colocados por cuenta del Contratista, en cualquiera de

las formas siguientes, y a exclusivo criterio de la Inspección:

a) Con relleno de hormigón de 80 kg de cemento por m³ de hormigón como

mínimo

b) Con material proveniente del mismo terreno que no contenga material de

desperdicio y/u orgánico; en cuyo caso deberá colocarse en capas de espesor de no

más de treinta (30) centímetros, humedecido y compactado con equipo adecuado,

hasta lograr una densidad y valor soporte igual o mayor a la del terreno adyacente,.

Estos valores se determinaron mediante ensayos que indicará la Inspección, a costa

exclusiva del Contratista.



163

Artículo 34 - DESTINO DE LOS MATERIALES DE EXCAVACIÓN

El material proveniente de las excavaciones solamente podrá ser utilizado en la

formación de terraplenes, cuando satisfaga las condiciones pertinentes, para los

mismos.

El material que resulte inapto y/o el material sobrante de las excavaciones será

colocado en los sitios expresamente determinado en las Especificaciones Particulares,

o su defecto, los que autorice la Inspección.

En cualquier caso, dichos materiales se depositarán en forma regular y pareja,

perfilando luego los terraplenes así formados a satisfacción de la Inspección.

Será por cuenta del Contratista conseguir el permiso de los propietarios, para efectuar

el transporte o depósito de materiales (de cualquier especie), a través de las

propiedades, siendo responsable por cualquier perjuicio ocasionado por ello. Dentro de

los trabajos especificados en este artículo se considera incluido el transporte del

material de excavación al lugar de su empleo en rellenos o terraplenes, como

asimismo el transporte del material sobrante hasta el lugar de depósito indicando o

autorizado por la Inspección y su adecuada colocación según lo indicado en este

artículo.

El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal de reducir al mínimo los

manipuleos intermedios del material de excavaciones (acopio, excavación y carga de

pila de acopio, doble transporte, etc.). En caso de producirse, sea o no por culpa del

Contratista, el costo de tales operaciones será por cuenta del mismo.

Todos los trabajos con estos materiales para la formación de caminos, rellenos,

terraplenes, defensas, etc. están incluidos dentro del ítem "excavación". En ningún

caso se certificará nueva excavación de los materiales depositados y que sean

productos de excavaciones ya certificadas. Cuando los materiales de excavación se

ubiquen fuera de los límites de las obras, en los lugares fijados por la Inspección, los

depósitos se efectuarán de tal modo que no perjudique a terceros y de obtener una

agradable apariencia final de las obras.

Queda perfectamente establecido que no se permitirá el depósito de ningún material

en forma transitoria o permanente dentro de cauces aluvionales o en forma tal que

estrechen la sección de escurrimiento de cauces permanentes o temporarios.

Una vez terminada la extracción de material de los yacimientos, se deberá dar a los

préstamos una terminación de agradable aspecto final, cualquiera sea la ubicación de

los mismos.



164

Artículo 35 - EXCAVACIONES ESPECIALES

En los Pliegos de Condiciones Particulares se indicarán los volúmenes de

excavaciones especiales que se computarán y pagarán cómo dicha documentación lo

estableciera.

Artículo 36- RELLENOS

El relleno de las excavaciones después de construidas las obras deberá ser ejecutado

de la manera especificada en el presente Pliego. A tal efecto se podrá utilizar el

material proveniente de las excavaciones solamente hasta una altura igual a la del

terreno naturalmente circundante. El resto, si lo hubiera, será considerado como

terraplén y ejecutado como tal.

El material de relleno se colocará cuando el hormigón esté suficientemente

endurecido como para resistir los esfuerzos de la compactación y siempre acorde con

las instrucciones de la Inspección. El coronamiento del relleno será el indicado en los

planos o por la Inspección, no debiendo exceder dicha cota por ningún concepto.

En caso de resultar necesario, a juicio de la Inspección, se utilizarán equipos

compactadores de tipo manual para lograr el grado de compactación necesario del

material de relleno, ubicado inmediatamente junto a las estructuras de hormigón,

donde haya resultado insuficiente el alcance de los equipos mecánicos o imposible su

utilización.

Artículo 37 - MÉTODOS DE EJECUCIÓN

El contratista detallará por escrito en el libro de notas de pedido, sobre el método de

ejecución, tanto de los terraplenes, excavaciones, achiques, compactación de suelos y

demás operaciones en función de los parámetros que previamente haya determinado

en el lugar de ejecución de la obra, sean dichos estudios propuestos por el Contratista

u ordenados por la Inspección.

La aprobación del método constructivo está sujeta a exclusivo criterio de la Inspección,

la cual ordenará el procedimiento más conveniente.

No se iniciará ningún trabajo sin la aprobación por parte de la Inspección de Obra del

método constructivo.



165

Artículo 38 - CONSERVACIÓN

Terminados los trabajos indicados en los Artículos 32 al 37, parcial o totalmente, será

por cuenta del Contratista su conservación hasta el momento de la Recepción

Definitiva de las obras. Dicha conservación debe consistir en el perfilado de taludes de

excavación, eliminando obstrucciones y desmoronamientos, en el corte y eliminación

de la vegetación perjudicial y en todo otro trabajo tendiente a conservar la obra

construida según sus planos o perfiles originales.

Cualquier destrucción o modificación de la sección de excavación, producidos por

fenómeno de cualquier índole, serán reparadas por cuenta del Contratista, debiendo

quedar la excavación en las condiciones establecidas en el proyecto o en las variantes

aprobadas por la Inspección.

Artículo 39 - EXCAVACIÓN CON PRESENCIA DE AGUA

En caso de que las excavaciones y/u obras que resulten inundadas por aguas

superficiales, napa freática, filtraciones en general, y de cualquier otro origen, será por

cuenta exclusiva del Contratista los gastos de construcción de tajamares, ataguías,

obras de desviación, drenajes etc. y de bombeo que resulten necesarias para dejar la

obra en seco.

Los trabajos que resulten realizados a este objeto no deberán afectar a terceros y las

obras provisorias serán totalmente removidas o anuladas tan pronto como dejen de ser

necesarias.

El Contratista debe eliminar el agua en las excavaciones que deban realizarse con

presencia de agua. A tales efectos deberá presentar a la Inspección, previo a la

iniciación de dicho trabajo una descripción del método que propone emplear para

eliminar el agua. Recién podrá comenzar los trabajos una vez aprobado dicho método.

La aprobación no significa que la Inspección se responsabiliza o da fe que el sistema

sea adecuado o suficiente.

Cualquiera sea el sistema a utilizar, no se permitirá bajo ningún concepto, el arrastre

de los finos del terreno a los efectos de evitar desmoronamientos o rotura de

terraplenes.

La Inspección llevará el control respectivo, pudiendo ordenar la modificación o el

reemplazo del sistema empleado.



166

El terreno deberá ser pre-drenado previo a la excavación, descendiendo el nivel de la

napa de agua, hasta una cota inferior al futuro fondo. No se permitirá el hormigonado

sobre el terreno con agua estancada o fluyendo.

El fondo de la excavación deberá estar "seco" a juicio de la Inspección.

La Inspección podrá exigir al Contratista la colocación de una capa de espesor

adecuado de material filtrante debidamente compactado, debajo del revestimiento o de

la estructura a construir, en los tramos que se encuentren bajo nivel de la napa

freática. El diámetro máximo del material será de 10 cm (4”).

También podrá exigir la colocación de una tubería ranurada dentro de una zanja

rellena con material granular grueso y el uso de geotextiles si fuera necesario para

aumentar la eficiencia del drenaje.

El Contratista deberá someter el material filtrante a aprobación de la Inspección, previo

a su colocación.

El terreno alrededor de la excavación se proveerá de inclinación tal que aleje las aguas

superficiales de los taludes. El Contratista deberá además tener equipos de bombeo

suficientes en lugares inmediatos y en operación para extraer el agua de lluvia que se

acumule dentro de la excavación.

Los trabajos realizados por este concepto no deberán afectar a terceros y las obras

provisorias que se ejecuten, serán totalmente removidas o anuladas tan pronto como

dejen de ser necesarias.

Artículo 40 - DEFENSAS Y APUNTALAMIENTOS

Si fuese necesario adoptarán precauciones especiales para evitar el derrumbe de las

excavaciones ejecutadas o en ejecución, el Contratista estará obligado a construir los

apuntalamientos necesarios, a su entero cargo, ya sea por sí o por requerimiento de la

Inspección, en caso de negativa del mismo.

Se considera dentro de esta denominación, aquellos cuya superficie de contacto con

los paramentos de las excavaciones, tengan una altura máxima de un (1) metro en

toda o parte de la longitud de la excavación, sobre cada uno de los paramentos y

siempre que se pueda soportar con simples codales, puntales o machinales.

Cuando sea necesario y se exceda dicha dimensión, el Contratista hincará

tablestacados de protección, convenientemente arriostrados, si correspondiere. No se

efectuará reconocimiento alguno por estos trabajos, ni por los tablestacados que

posteriormente, el Contratista no pudiera extraer.



167

Cuando la humedad o las características granulométricas de la subrasante produzcan

el deslizamiento del material de los taludes, el Contratista deberá salpicarlos con un

mortero de cemento y arena mediana en proporción 1:7. El costo de esta mezcla y su

colocación se considera incluido dentro del precio de la excavación.

Artículo 41 - PERFILADO DE LAS EXCAVACIONES PARA RECIBIR OBRAS DE

HORMIGÓN

Las excavaciones que sean revestidas con estructuras, serán perfiladas lo más

exactamente posible de conformidad a los perfiles transversales, cotas y medidas

indicadas en los planos respectivos. No deberá excederse en la excavación de la

profundidad indicada, para evitar rellenos.

Se utilizarán gálibos para controlar las excavaciones, pero si esto no fuera posible por

el sistema de trabajo, el Contratista deberá poner a disposición de la Inspección los

elementos necesarios que se soliciten para su control rápido y exacto.

Si por cualquier causa el Contratista alterase el perfil de la subrasante, los huecos

resultantes deberán rellenarse con hormigón Tipo I, sin compensación alguna por el

exceso de material. En casos en que por error se excave más de lo debido, se exigirá

ese mismo relleno hasta la cota de la subrasante.

Sólo se admitirá el relleno de los huecos o exceso de excavación, con suelo

compactado, cuando se trata de material estabilizado con una compactación igual al

95% del ensayo "Proctor Standard", para lo cual el Contratista deberá instalar sin cargo

el equipo adecuado de laboratorio, aún en caso de no hallarse expresamente

requerido para la obra.

Artículo 42- PROTECCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista será responsable único y exclusivo de los daños que pudieran

producirse debido a crecientes en los cursos de agua permanentes, crecientes de

origen aluvional, agentes climáticos de cualquier especie, aguas freáticas, etc. y que

afecten a las obras en construcción o ya construidas y/o a las propiedades próximas a

las obras, cuando los daños se produzcan por causa de las mismas.

El Contratista deberá construir y mantener todas las ataguías, elementos de

contención, cauces, drenes y/u otras obras provisorias, necesarias para la protección

de las obras en construcción o ya construidas, campamento, lugares de acopio,



168

propiedades, etc., suministrando todos los materiales, equipos y mano de obra

necesarios para la ejecución de las mismas.

Bajo ningún concepto el Contratista podrá interrumpir o interferir los caudales

necesarios para alimentar las tomas de riego ubicadas aguas abajo de los cauces de

escurrimiento utilizados para tal fin.

Después de haber cumplido con su objeto, todas las ataguías y demás trabajos de

protección se quitarán del cauce o se nivelarán y conformarán en forma adecuada para

evitar cualquier obstrucción al escurrimiento del agua.

Todos los trabajos que deban realizarse según lo especificado en este artículo serán

por cuenta del Contratista, estando también a su cargo la conservación y posterior

eliminación de los mismos y no se efectuará pago por tales conceptos.

Cuando correspondiere, las Especificaciones Particulares establecerán la magnitud del

o de los eventos que se consideran como valores máximos ordinarios (crecidas

máximas en ríos o cauces aluvionales, intensidad de fenómenos meteorológicos,

sísmicos, etc.). Cuando se excedan los mismos, el Contratista podrá proceder de

acuerdo a lo especificado en el Artículo 46 inciso b) de la Ley 4.416.

Artículo 43 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El precio contratado en el ítem "Excavación" y “Relleno” respectivamente, comprende

la ejecución de todos los trabajos que deban realizarse de acuerdo a lo especificado

en los artículos 32 al 44.

Las excavaciones se computarán y certificarán por metro cúbico, hasta los límites

resultantes de acuerdo a lo especificado en el Artículo 33, sin considerar ninguna

excavación adicional por desmoronamientos ni sobreanchos ejecutados por el

Contratista por razones constructivas.

En los tramos de obras de desarrollo lineal (canales, colectores, etc.), en los que las

mismas se desarrollen en sección rectangular (ya sea con muros de hormigón o de

hormigón ciclópeo), se medirá y certificará la excavación hasta la mayor proyección

horizontal de la estructura de hormigón. Igual temperamento se adoptará en el caso

de obras de arte.

Para el cómputo de los volúmenes excavados, se levantarán perfiles transversales del

terreno natural con una separación media similar a la que figura en los perfiles

transversales de proyecto, que integran la documentación contractual, utilizando al

efecto el método de la media de las áreas.



169

Salvo expresa indicación en contrario en las Especificaciones Particulares, e inclusión

de los Ítems respectivos en la Planilla de Propuesta, los materiales excavados no se

clasificarán para objeto de su pago.

Artículo 44 - TERRAPLENES

El suelo empleado en la construcción de terraplenes no deberá contener ramas,

troncos, matas de hierba, raíces u otros materiales orgánicos oxidables.

Se utilizará el material que específicamente se indique en planos y Pliegos.

Los terraplenes se construirán hasta una cota superior a la indicada en los planos en la

cantidad suficiente para compensar asentamientos.

Antes del inicio del terraplén se efectuará limpieza y remoción de los 30 cm superiores

de suelo, se compactará el fondo y a continuación se iniciará la ejecución del terraplén.

En los taludes de la parte destinada a recibir los revestimientos, el terraplén excederá

lateralmente por lo menos en 0,30 m del perfil indicado, o según indicación de la

Inspección que determinará el ancho suficiente en función del tipo, calidad del suelo y

características de la obra, retirándose luego el exceso en la operación de perfilado y

terminación de la subrasante hasta obtener el perfil definitivo.

El terraplén se formará por capas de suelo seleccionado de hasta 0,20 m de espesor,

cada una será humectada hasta alcanzar la humedad óptima correspondiente a la

energía de compactación aplicada.

Si en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares se especificara la densidad

requerida, el Contratista deberá tener en cuenta para ello el equipo mecánico, espesor

de las capas, número de pasadas, remoción de materiales que estén fuera de los

límites establecidos y homogeneidad del mismo.

La Inspección determinará en obra el grado y tipo de terminación de la última capa.

A estos efectos se considerará el costo de la compactación mencionada incluida en el

precio contratado para terraplenes. Si para ejecutar los terraplenes se efectuaran

préstamos en zonas no autorizadas por las especificaciones o Inspección podrá

exigirse el relleno de los mismos con la compactación necesaria hasta alcanzar la

densidad natural del terreno.



170

Artículo 45 - DIMENSIONES

Los terraplenes deberán tener después de su compactación final las líneas y cotas

indicadas en los planos y/o pliegos, y/o los ordenados expresamente por la

Inspección.

Artículo 46- MATERIALES PARA TERRAPLENES

Serán construidos con materiales provenientes de las excavaciones en la zona de la

obra o de préstamos. En ambos casos deberán contar con la aprobación de la

Inspección, la que realizará los respectivos análisis de laboratorio.

A tales efectos el Contratista deberá presentar con anticipación suficiente el comienzo

de los trabajos de terraplenado, muestras del material que propone emplear; y recién

podrá comenzar los trabajos una vez que cuente con la aprobación correspondiente.

El material a emplear no deberá superar el contenido de sales que oportunamente fije

la Inspección en función de la superestructura, destino y tipo de obra.

Artículo 47 - OBTENCIÓN DE MATERIALES

Correrá por cuenta del Contratista la localización y explotación de las canteras para

provisión de material necesario para la ejecución de los terraplenes, salvo especi-

ficación en contrario de los Pliegos Particulares.

Antes de iniciar el transporte del material, deberá destaparse en una profundidad

suficiente, para evitar que se incorporen al mismo, restos vegetales de cualquier

especie. Este destape se considera incluido dentro del precio del metro cúbico de

terraplén, como así también los gastos emergentes de la explotación de las canteras.

La gestión del permiso de explotación de canteras (de cualquier especie), pagos de

derechos de explotación, responsabilidad de daños contra terceros, etc. serán por

cuenta exclusiva del Contratista, salvo que en el Pliego de especificaciones

Particulares, tanto Legales como Técnicas, se especifique concretamente la

localización de los yacimientos y las condiciones económicas de la explotación.

Artículo 48 - CARGA Y TRANSPORTE

Dentro de los trabajos contratados en este ítem, se incluye también la carga,

transporte (cualquiera sea la distancia), descarga, acopio, eliminación de rodados

mayores de 75 mm (3") y demás operaciones que sean necesarias para dejar los

materiales colocados en el terraplén y listos para su compactación.



171

Artículo 49 - COMPACTACIÓN DE LOS TERRAPLENES

La forma en que se pueden construir son:

- Tipo A Construir un terraplén que abarque toda la sección transversal

necesaria y luego excavar y perfilar el gálibo necesario. Esta excavación suplementaria

no se computará en el ítem excavación y todos los costos emergentes de su

realización se considerarán incluidos dentro del presente ítem, no pudiendo la

contratista solicitar reconocimiento alguno.

- Tipo B Construir los sectores laterales por separado. Se deberá prever un

sobreancho mínimo de 0,30 m para luego realizar el perfilado del gálibo definitivo.

En todos los terraplenes citados y en cualquier otro no especificado, se deberán utilizar

equipos mecánicos para lograr el grado de compactación exigido.

El material a utilizar en los terraplenes se identificará según la nomenclatura de la

"Clasificación Unificada de los Suelos". El Contratista presentará, dentro de los siete

(7) días hábiles de labrada el Acta de Replanteo, las muestras de los materiales a

utilizar en los terraplenes. La Inspección verificará dentro de los cinco (5) días hábiles

subsiguientes, si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en

los pliegos, procediendo a aprobarlos provisoriamente o rechazarlos según

corresponda.

El Contratista deberá arbitrar todos los medios, para que los materiales presentados (a

los cuales se los controlará en el yacimiento en su composición y humedad natural)

sean aprobados definitivamente antes de iniciar los trabajos de terraplenado.

Se dejará constancia de todo lo actuado en los libros de la obra.

Las condiciones de compactación y densidad que deben cumplir los suelos para

terraplenes serán las siguientes:

Densidad Seca máxima

de Laboratorio (1)

kN/m³

Exigencias mínimas de

compactación en el terreno

% densidad seca de

Laboratorio

16,5 y menos se rechaza (2)

Mayor a 16,5 95 %



172

(1) La densidad seca máxima se determina con el ensayo normal Proctor AASHO T99 o

T180 según corresponda al tipo de suelo.

(2) Los suelos con densidad seca máxima menor de 15,50 kN/m³, se considerarán

inadecuados y no se utilizarán.

Para la realización del Ensayo Proctor se utilizará la norma E-18-68 de Vialidad

Nacional, considerando los siguientes criterios como complementarios a la misma:

CLASIFICACIÓN

HRB (3)

HINCHAMIENTO A LOS 4 DÍAS

< 2% 2%

FINO GRANULAR FINO GRANULAR

A.1-a - T-180 D - T-99 D

A.1-b - T-180 D - T-99 D

A.3 T-180 A T-180 D - -

A.2-4 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D

A.2-5 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D

A.2-6 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D

A.2-7 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D

A.4 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D

A.5 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D

A.6 T-99 A - T-99 A -

A.7-5 T-99 A - T-99 A -

A.7-6 T-99 A - T-99 A -

(3) Se utilizará la clasificación de suelos según el método del HRB solamente para la

determinación del tipo de ensayo Proctor a realizar. En todos los demás casos será

aplicable solo la Clasificación Unificada de Suelos.



173

Cada ensayo deberá ser realizado en función de la siguiente tabla:

AASH

O

Ø

Mold

e

(mm)

Altur

a

Mold

e

(mm)

Peso

Pisó

n

(kg)

Altur

a

Caíd

a

(cm)

N°

Capa

s

N°

Golpe

s

Norma

Vialida

d

T-99 A 101.6 116.6 2.50 30.5 3 25 I

T-180

A 101.6 116.6 4.53 45.7 5 25 II

T-99 D 152.4 116.6 2.50 30.5 3 56 IV

T-180

D 152.4 116.6 4.53 45.7 5 56 V

Los terraplenes se ejecutarán en capas terminadas como máximo de veinte (20)

centímetros de espesor con los materiales y agua convenientemente mezclados. La

compactación se hará mediante el uso de equipos mecánicos, en número de pasadas

o golpes que permitan obtener la densidad exigida.

Una vez finalizada la compactación de cada capa, y antes de iniciar la capa siguiente,

la Inspección verificará y controlará la realización de los ensayos in-situ para la

medición del grado de compactación alcanzado. La realización de estos ensayos

deberá estar a cargo de un profesional con experiencia comprobable, caso contrario, el

Representante Técnico de la Contratista deberá responsabilizarse y certificar los

ensayos.

Si la densidad obtenida es menor que la exigida deberá compactarse el material hasta

obtener la densidad especificada. A los efectos de la verificación anterior se hará un

(1) ensayo (como mínimo) cada cien (100) metros lineales de canalización y en

correspondencia con las obras de arte nuevas a construir.

Los gastos de transporte de materiales para terraplenes se consideran incluidos en el

precio correspondiente al presente ítem "Terraplén de Suelo Natural".



174

A los efectos de establecer la metodología de trabajo para compactación, y cuando la

Inspección de obra lo requiera, se realizarán terraplenes de prueba de acuerdo con las

Especificaciones Técnicas de Carácter General.

La totalidad de los gastos correspondientes a verificar la calidad de la obra en general

incluyendo la de los terraplenes tales como ensayos y estudios de suelos (densidad,

granulometría, Proctor, sales, etc.) y trabajos como terraplenes de pruebas o

comprobaciones in-situ de metodología constructivas, estarán a cargo y costo del

Contratista.

La preparación de la subrasante se ejecutará de acuerdo a las indicaciones del

Artículo 56 del presente Capitulo del Pliego de Especificaciones Técnicas de Carácter

General.

Previo a la compactación de cada capa, la Inspección controlará el grado de humedad,

luego de lo cual ésta autorizará la compactación de la misma.

La humedad podrá diferir hasta en más o menos dos por ciento (+/- 2%) de la

humedad óptima, determinada por el método de compactación empleado. Una vez

finalizada la compactación de cada capa, y antes de finalizar la siguiente, el Contratista

deberá solicitar a la Inspección el control del grado de compactación alcanzado. Si la

densidad obtenida fuese menor que la especificada, el Contratista deberá escarificar,

adoptar las medidas correctivas y recompactar el material hasta obtener la densidad

necesaria.

No podrán colocarse capas sucesivas, hasta que la capa en ejecución sea aprobada

por la Inspección. Si la superficie compactada de cualquier capa de material se consi-

dera demasiado lisa para adherirse convenientemente a la capa siguiente, deberá

aflojarse mediante escarificado u otro método aprobado, antes de colocarse sobre ella

la próxima capa.

Cuando a juicio del Contratista, puedan obtenerse las densidades especificadas con

los equipos mecánicos existentes en obra, empleando capas de mayor espesor, la

Inspección, previa realización y ensayo de dos capas sucesivas y superpuestas de



175

prueba, fuera de la zona de obra, podrá autorizar mayores límites de espesores de

capas, si los resultados obtenidos fueran satisfactorios, en cuyo caso seguirán siendo

de aplicación las restantes especificaciones de éste artículo.

No se permitirá la colocación de ningún material en el terraplén cuando el material, el

terreno natural ó el terraplén estén congelados.

Artículo 50 - GRADO DE COMPACTACIÓN A OBTENER EN FONDOS Y TALUDES

DE SECCIONES EN TERRAPLÉN

En caso de optar por el Terraplén Tipo B, definido en el Artículo 51, se deberá construir

un exceso de terraplén con respecto al gálibo definitivo, de por lo menos 0,30 m de

espesor medido horizontalmente.

Al efectuarse el control de compactación de cada capa, se realizarán también ensayos

en puntos interiores de este sobreancho, ubicados hasta veinticinco (25) centímetros

del gálibo definitivo, debiendo cumplir los mismos, las especificaciones referentes al

grado de compactación establecidas para el resto del terraplén.

Cuando las obra (muros, solera del canal, etc.) deban fundarse sobre terraplenes,

éstos deberán colocarse y compactarse hasta un espesor de 0,20 m por encima de la

cota establecida para la fundación de la estructura. Esta última capa deberá verificar la

densidad exigida para el resto del terraplén.

Con una anticipación mínima a la ejecución del revestimiento, a exclusivo juicio de la

Inspección, se procederá a la operación de perfilado, retirándose el exceso, hasta

obtener el gálibo definitivo.

Artículo 51 - COMPACTACIÓN EN LUGARES NO ACCESIBLES A LOS EQUIPOS

COMUNES. COMPACTACIÓN ESPECIAL

En las partes de terraplén adyacentes a estructuras ya construidas, donde la

compactación por medio de rodillos resulta impracticable o inconveniente, el

Contratista deberá usar compactadores especiales de tipo manual y vibratorio.

Todo el equipo y el método a emplear deberá ser previamente aprobado por la

Inspección.

El control del agua y del grado de compactación será igual al especificado para el resto

del terraplén.



176

Artículo 52 - TERRAPLENES DE PRUEBA

El Contratista a su exclusivo cargo y riesgo deberá construir, en un predio a no más de

500 m del lugar de emplazamiento de la obra, un terraplén de prueba de por lo menos

50 (cincuenta) metros de largo y de sección completa, empleando los procedimientos

técnicos constructivos adecuados para satisfacer las exigencias establecidas en los

pliegos.

Posteriormente, si correspondiera, procederá a excavar la sección del canal, o una

calicata para la observación del perfil general del terraplén.

De la observación directa y del análisis de las muestras, la Inspección determinará y/o

indicará los procedimientos de corrección o aprobación del método empleado.

La Inspección a su exclusivo criterio determinará la construcción del terraplén de

prueba mediante Orden de Servicio, dicha construcción no será motivo de ampliación

del plazo contractual ni reconocimiento de pago de ningún tipo.

En la construcción del terraplén de prueba rigen las mismas cláusulas en cuanto a

seguridad del personal en general, y todos los demás artículos de los pliegos excepto

los de reconocimiento de pago.

En ningún caso el Contratista podrá invocar ignorancia o desconocimiento del hecho

que la Inspección podrá ordenar a su exclusivo criterio la construcción de los terra-

plenes de prueba.

La adecuada compactación se especifica en términos de densidad lograda, la

Inspección será responsable de controlar con un número adecuado de ensayos la

correcta compactación.

Al comienzo de cualquier trabajo, será necesario realizar un número considerable de

ensayos para asegurar que el procedimiento constructivo produzca los resultados

requeridos.

El número necesario de ensayos debe basarse tanto en las dimensiones superficiales

como volumétricas.



177

La siguiente es una guía para el número mínimo de ensayos de densidad a realizar:

- Obras aisladas 2 ensayos cada obra

- Terraplenes de canales 1 ensayo cada 1.000

m³

- Revestimiento de canales con materiales sueltos 1 ensayo cada 500 m³

- Rellenos compactados mecánicamente con equipos manuales 1 ensayo cada

150 m³

- Rellenos compactados con rodillos 1 ensayo cada 500 m³

La Inspección a su exclusivo criterio podrá modificar el número de ensayos, teniendo

en cuenta la uniformidad del material, ensayos ya realizados, métodos de trabajo y

calidad de la mano de obra, como así también podrá ordenar ensayos completos de

permeabilidad para el caso de revestimiento de canales con materiales sueltos, un (1)

ensayo por cada diez (10) de densidad, a menos que en los Pliegos de

Especificaciones Particulares se indique específicamente.

En caso de divergencias, dudas, falta de especificaciones, etc., la Inspección se

remitirá a las indicaciones señaladas en el Manual de Tierras del Bureau of

Reclamation y/o Normas IRAM si las hubiera.

Artículo 53 - CONSERVACIÓN DE LOS TERRAPLENES Y TALUDES

Terminados los trabajos de construcción de terraplenes, parcial o totalmente, será por

cuenta del Contratista su conservación hasta el momento de la Recepción Definitiva de

las Obras. Dicha conservación consistirá en el perfilado del coronamiento y de los

taludes de los terraplenes, eliminación de obstrucciones y desmoronamientos, en el

corte y eliminación de la vegetación perjudicial y en todo otro trabajo tendiente a

conservar la obra construida, según sus planos y perfiles originales.

Cualquier destrucción o modificación de la sección de los terraplenes producidos por

fenómenos climáticos de cualquier índole, serán reparadas por cuenta del Contratista,

debiendo quedar los terraplenes en las condiciones establecidas en el proyecto o en

las variantes aprobadas por la Inspección.

Artículo 54 - PREPARACIÓN DE LAS SUBRASANTES

Antes de hormigonar estructuras en contacto con el suelo o antes de proceder a

preparar las armaduras, según corresponda, el terreno de fundación deberá ser



178

alisado, regado y compactado, de manera tal que al colocarse el hormigón, no se afloje

la superficie. No se efectuará reconocimiento adicional alguno por tales operaciones.

En terrenos de baja calidad portante, debido a su incoherencia, heterogeneidad, o

cualquier otra causa, a exclusivo criterio de la Inspección, deberá efectuarse una

sobre excavación lateral de los taludes, de 1,50 m (medidos en horizontal) y no menor

de 0,30 m en el fondo, la que luego será rellenada con material seleccionado y

compactado en un todo de acuerdo a las especificaciones de los artículos respectivos.

Estas dimensiones podrán ser aumentadas en caso de presencia de suelos saturados

de modo tal que los mismos sean retirados hasta la cota que determine a su criterio la

Inspección de obra.

Todas las operaciones mencionadas en este párrafo y la provisión de los materiales

necesarios, serán medidas y certificadas a los precios unitarios establecidos para los

ítems "Excavación" y "Terraplén", sin reconocimientos adicionales de ningún tipo sobre

los mismos.

Artículo 55 – TERRAPLENES PARA FUNDACIONES ESPECIALES

Una vez efectuada la excavación para recibir la fundación de las pilas y estribos de los

puentes de maniobra, puentes canales, puentes carreteros, y otras estructuras

especiales, el Contratista deberá realizar bajo la supervisión de la Inspección y a

exclusivo cargo del primero, ensayos para determinar la capacidad portante del terreno

de fundación y demás parámetros que en función de la importancia de la obra y a

exclusivo criterio de la Inspección sean necesarios, e informará por escrito a la

Inspección de los resultados obtenidos.

En caso que la capacidad portante del terreno sea menor a la indicada en el proyecto,

se modificarán las dimensiones indicadas en los planos para las fundaciones, de

acuerdo a lo que señales en cada caso la Inspección.

El precio contratado para el ítem incluye todas las tareas y equipos necesarios para

alcanzar las cotas y densidades establecidas en los pliegos, independiente de las

dificultades y/o rendimiento del método adoptado.

Incluye también la remoción del material que por alguna razón la Inspección de Obra

rechace y ordene reponer, sin que ello signifique ampliación del plazo de obra y/o

reconocimiento de pago.



179

Artículo 56 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DEL ITEM TERRAPLÉN

El precio contratado comprende la ejecución de todos los trabajos que deban

realizarse de acuerdo a lo especificado en los Artículos 46 al 56.

Se computará y certificará por m³ de terraplén compactado y la medición se hará

teniendo en cuenta las dimensiones y cotas especificadas en los planos y/o las

modificaciones indicadas y autorizadas por escrito por la Inspección. Se efectuará

mediante secciones transversales, utilizando el método de la media de las áreas. La

separación entre perfiles será similar a la adoptada en los planos de proyecto.

No se medirá y computará el exceso de terraplén que de acuerdo al Artículo 52 debe

efectuarse en los taludes y fondo de las secciones. No se reconocerá sobreprecio por

la compactación que deba ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el Artículo 54,

debiendo el Contratista incluir su costo en el precio del metro cúbico de terraplén

compactado.

Queda establecido que en caso de resultar necesario efectuar la sobreexcavación

lateral y/o de fondo y el posterior relleno y compactación con material seleccionado a

que se hace referencia en el segundo párrafo del Artículo 55, los trabajos

correspondientes serán medidos y certificados a los precios unitarios establecidos para

los ítems allí mencionados.



180

CAPITULO III: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Artículo 57 - NORMAS GENERALES

Las estructuras de hormigón de cemento Portland (armado o sin armar) se construirán

de acuerdo a las indicaciones de los planos. Deberán responder a los lineamientos,

dimensiones y formas que en aquellos figuran, y/o a lo indicado en las especificaciones

y/o a las instrucciones o modificaciones que la Inspección de Obra indique por escrito.

Artículo 58 - DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES

El hormigón de cemento Portland estará constituido por una mezcla homogénea, de

los siguientes materiales de calidad aprobada: cemento Portland, agua, agregado fino,

agregado grueso y eventualmente aditivos, proporcionados en forma tal que se

satisfagan las características generales que se especifican en el presente Pliego.

La mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación y curado, se realizarán

de modo que una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de

textura uniforme, resistentes, durables, impermeables y que cumplan en un todo los

requisitos de estas especificaciones y del uso a que se las destina.

Las estructuras, o partes de ellas, que no cumplan las condiciones indicadas, serán

destruidas y reemplazadas por el Contratista, a indicación de la Inspección, sin

derecho a obtener compensación alguna por el trabajo adicional realizado.

Artículo 59 - TIPOS DE HORMIGONES

Para la ejecución de la obra contratada la empresa contratista deberá cumplir

acabadamente con las especificaciones señaladas en el CIRSOC 201, Capítulo 1.

CAMPO DE VALIDEZ, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DEFINICIONES, ANEXOS AL

CAPITULO 1 y CAPITULO 2, ESPECIFICACIONES POR RESISTENCIA Y

DURABILIDAD a menos que en las especificaciones particulares se especifiquen

otros requerimientos y/o especificaciones.

Artículo 60- DETERMINACIÓN DE DOSAJES

Con una anticipación mínima de diez (10) días con respecto al comienzo de los

trabajos de hormigonado, el Contratista deberá suministrar, para su aprobación,

muestras de los materiales que propone emplear para la elaboración de los

hormigones.



181

Los ensayos de dosificación de hormigones, serán efectuados en un laboratorio que

designe la Inspección de Obra a su exclusivo criterio.

Todos los hormigones deberán cumplir indefectiblemente las especificaciones

señaladas en el CIRSOC 201, Capítulo 5, HORMIGÓN FRESCO, PROPIEDADES,

DOSIFICACIÓN Y PUESTA EN OBRA, en su totalidad, sin excepción, a menos que la

Inspección de Obra y/o las especificaciones particulares especifiquen otros

requerimientos.

Artículo 61 - CAMBIO DE DOSAJES O DE MATERIALES POR ORDEN DE LA

INSPECCIÓN

Si durante la ejecución de la obra resultara imposible obtener, con los materiales

suministrados por la empresa contratista, hormigones de la trabajabilidad y

resistencias requeridas (química y mecánica) por estas especificaciones, la Inspección

podrá ordenar el cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de

acuerdo a lo que sea necesario para obtener las propiedades deseadas.

Toda modificación dispuesta por las razones indicadas, será por cuenta exclusiva del

Contratista, que no recibirá compensación alguna por los cambios ordenados.

Artículo 62 - UTILIZACIÓN DE MATERIALES DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE

APROBADOS

Si durante la ejecución de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales,

distintos a los originariamente aprobados, o si variaran las características de éstos,

deberá comunicarlo a la Inspección con una anticipación mínima de diez (10) días,

presentando al mismo tiempo, las muestras de los nuevos materiales para someterlos

a ensayos de aprobación. Si la Inspección lo considera necesario, se realizarán

también nuevos ensayos de verificación de dosajes, de acuerdo a lo indicado en el

Artículo 65.

Artículo 63 - PROVISIÓN Y ACOPIO DE ÁRIDOS PARA HORMIGONES

Es obligatorio el empleo de los áridos en forma independiente, vale decir, que la arena

y la grava se medirán y agregarán en forma separada.

Los áridos deberán ser clasificados procesándolos por medio de una planta

clasificadora adecuada, ubicada en los puntos fijos de concentración, que asegure una

granulometría uniforme y constante.



182

La arena y la grava, una vez aprobadas y después de su clasificación, serán

depositadas en silos, de características tales que el material llegue en forma continua y

manteniendo su uniformidad, a la tolva de carga.

Correrá por cuenta del Contratista la localización y explotación de las canteras para la

provisión de los áridos para hormigones. También se considerará incluido en el precio

unitario de cada tipo de hormigón la carga, clasificación, lavado, transporte, acopio etc.

de los áridos a emplearse.

La Inspección podrá ordenar, en cualquier momento, el lavado de los áridos que se

empleen, tanto gravas como arenas, cuando ello resulte necesario o conveniente para

mejorar la calidad de los hormigones.

Los agregados que fueran sometidos a proceso de lavado serán depositados por lo

menos setenta y dos (72) horas antes de su utilización, para facilitar el escurrimiento

del agua y asegurar una humedad uniforme.

El Contratista estará obligado a mantener acopiado las cantidades de áridos

necesarios para hormigonar el volumen que se prevea realizar durante ciento veinte

(120) horas.

Artículo 64 - MEDICIÓN DE LOS MATERIALES

Todos los materiales se medirán en peso, sin excepción. Para la medición del cemento

se dispondrá de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material,

cuando el mismo sea provisto a granel. En caso contrario solo se permitirá el agregado

de cemento por bolsas enteras.

En tales casos el equipo utilizado para medir los materiales estará proyectado y

construido en forma tal que cada uno de los materiales que deban integrar cada pastón

puedan ser pesados con exactitud y rapidez.

El tamaño y capacidad de la planta estarán determinados por la cantidad de hormigón

a colocar en una operación continua, de modo tal que no se proceda a verter hormigón

fresco sobre otro hormigón cuyo principio de fragüe haya iniciado.

El equipo que se utilice para la medición de los materiales estará constituido de modo

que el operador pueda eliminar rápidamente cualquier exceso de material, respecto a

la cantidad necesaria para cada pastón, que por cualquier causa hubiese sido admitido

en la tolva de pesado. Asimismo permitirá controlar rápidamente, mientras se

descargan las tolvas, si todo el material contenido en ellas ha salido mientras se

efectúa la operación. Las pesadas se realizarán, preferentemente, en forma



183

automática, o sea mediante una simple operación de mover o girar una llave u oprimir

un botón.

El Contratista entregará a la Inspección un ejemplar de las instrucciones completas

para la instalación y ajuste del equipo, para su aprobación preliminar.

Una vez instalado, la Inspección controlará la exactitud del equipo, trabajando bajo las

condiciones reales de obra. Dicho control se realizará también periódicamente, con el

objeto de verificar si las condiciones bajo las cuales se efectúa la aprobación se

mantienen con el tiempo.

Las tolerancias porcentuales admitidas en la medición de los diferentes componentes

son:

- Cemento........................................ +/- 1%

- Cada fracción de agregado............ +/- 2%

- Agua de mezclado......................... +/- 2%

- Aditivos químicos......................... +/- 3%

El Contratista no recibirá compensación por el hormigón que deba ser desechado por

defecto o mal manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

Artículo 65 - COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

El hormigón debe ser conducido desde la hormigonera, desde el lugar de descarga de

la motohormigonera o desde los vehículos de transporte hasta el emplazamiento

definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando métodos y

procedimientos que eviten la pérdida de humedad, consistencia o la segregación del

hormigón.

El hormigón debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance

el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1.662).

Todo el hormigón se colocará durante las horas de luz solar y no se comenzará a

hormigonar ningún elemento estructural que no pueda terminarse bajo esa condición.

Si la Inspección autoriza a continuar el trabajo durante la noche, deberá proveerse un

sistema de iluminación eléctrica, aprobado por ésta.

Las operaciones de colocación y compactación de las mezclas deben realizarse, en

forma de obtener, una vez que aquellos han endurecido, la piedra artificial compacta,

densa, impermeable y de textura uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las

superficies en contacto con los encofrados.



184

Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes

puntos:

- Dimensiones, niveles, estanqueidad y condiciones de los encofrados.

- Diámetros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las

armaduras.

- Estado de las superficies de la subrasante y las fundaciones.

- Seguridad de las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y

otros elementos de sostén.

- Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales,

equipos y mano de obra necesarios para realizar las operaciones de colocación,

compactación, terminación y curado continuo de los elementos estructurales.

Además, antes de empezar a colocar el hormigón se eliminará el aserrín, viruta de

madera, hojas y todo otro material extraño que hubiera quedado en el lugar que debe

ocupar el hormigón. Las subrasantes se regarán abundantemente de manera de lograr

la humedad conveniente sin formar barro. Las superficies de los encofrados, se deben

limpiar en forma cuidadosa, eliminando todo resto de mortero u hormigón endurecidos

y cualquier otra sustancia extraña.

Debe cuidarse que el hormigón llegue al lugar de colocación en las condiciones

prescritas para cada caso, cuidando que llene correctamente la totalidad del encofrado

y el recubrimiento total de las armaduras.

No deberá producirse exudación del agua ni la segregación de los materiales sólidos.

El hormigón debe ser colocado lo más cerca posible de su ubicación definitiva, con el

objeto de reducir al mínimo los paleos intermedios y la segregación.

Para la colocación del hormigón se emplearán cuando ello sea posible, baldes con

descarga de fondo, de una capacidad mínima de 1 m³. La capacidad íntegra del balde

deberá ser depositada de una sola vez, excepto en los lugares de acumulación de

barras de armaduras o secciones muy estrechas. Para estos casos la descarga será

regulada en forma tal de asegurar que el hormigón sea efectivamente compactado en

capas de espesor no mayor de 0,40 m, con un mínimo de movimientos laterales para

evitar la segregación y formación de acumulaciones de piedra ("avisperos").



185

Cuando se utilicen torres de distribución, la pendiente de las canaletas conductoras no

excederá del 40%. Toda canaleta, conducto o caño, se mantendrá limpio y libre de

restos de hormigón endurecido. Las superficies de la canaleta en contacto con el

hormigón se deben confeccionar con materiales no absorbentes, y deben ser lisas,

estancas y sus aristas y vértices deben ser redondeados.

No se permitirá el uso de canaletas de madera para transporte del hormigón; los

conductos o canales abiertos deberán ser metálicos o de madera forrados con metal y

se extenderán lo más cerca posible del lugar donde aquél se deposite.

Para interrumpir la descarga se proveerá al conducto de una tolva u otro dispositivo

para regular la misma. La descarga se hará en forma que permita el vibrado del

hormigón en capas que no excedan de 0,40 m de altura, para evitar su segregación.

No se permitirá la caída directa del hormigón desde una altura mayor de 1,50 m, o

depositar grandes cantidades del mismo en algún lugar y transportarlo luego hasta el

sitio de su aplicación.

No se debe colocar hormigón si las condiciones climáticas (lluvia, viento, nieve,

humedad ambiente) pueden perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de

colocación y compactación se realicen en forma adecuada.

Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las armaduras

no se deben deformar, ni desplazar respecto a la ubicación establecida en los planos.

La colocación del hormigón se regulará en tal forma que la presión del hormigón

húmedo no exceda a las resistencias de los moldes y / o encofrados.

Cuando las operaciones de colocación hagan necesario verter el hormigón desde

alturas superiores a 1,50 m, ello se hará por medio de tubos cilíndricos ajustables de

bajada, colocados verticalmente, cuya misión consistirá en acompañar el hormigón,

evitando así que caiga libremente sobre cualquier lugar.



186

Todo conducto vertical que se utilice para la colocación del hormigón, deberá

mantenerse lleno de ese material mientras dure la operación. Además, el extremo

inferior debe mantenerse sumergido en el hormigón recién colocado.

Cuando se coloque hormigón en una superficie inclinada, la operación se debe iniciar

en el punto más bajo de aquélla, aplicando técnicas de colocación y características de

la mezcla fresca que eviten el desplazamiento del hormigón cuando se efectúen las

operaciones de compactación.

Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocación del hormigón deberá ser

previamente aprobado por la Inspección.

El hormigonado nocturno puede llevarse a cabo sólo con autorización escrita se podrá

elaborar, transportar y colocar hormigón con luz artificial. Dicha autorización será

después que la Inspección haya controlado todos los dispositivos y el personal a

ocuparse de las operaciones respectivas y se exigirá un responsable técnico con

presencia permanente durante el todo el proceso.

Artículo 66 - MANO DE OBRA

El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesarias como para realizar en

forma adecuada el trabajo que se le encomiende. El personal dedicado a las tareas

relacionadas con las estructuras de hormigón, tendrá suficiente experiencia como para

que el trabajo se realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente

utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en estas

especificaciones.

El personal que a juicio de la Inspección no realice el trabajo con la habilidad

necesaria, o que dificulte la realización de la obra en las condiciones que se

establecen en estas especificaciones, deberá ser retirado de dichos lugares de trabajo.

Artículo 67 - TEMPERATURA DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

Para el hormigonado en tiempo frío o caluroso, la empresa contratista deberá cumplir

con los requisitos establecidos en el CIRSOC 201, puntos 5.11 REQUISITOS PARA

EL HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO Y 5.12 REQUISITOS PARA EL



187

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO, según corresponda, en su totalidad,

según corresponda.

En épocas de baja temperaturas, no se permitirá iniciar las tareas de colocación del

hormigón sin que el Inspector de Obra haya verificado previamente la existencia en

obra de los medios necesarios, en cantidad suficiente, para proteger al hormigón

contra la acción de las bajas temperaturas, y verificado su eficacia. Los medios

indicados deben encontrarse disponibles para su empleo inmediato.

Todo hormigón que haya resultado perjudicado por la acción desfavorable de las

bajas/altas temperaturas, será eliminado y reemplazado antes de continuar con las

tareas de hormigonado.

Previo al hormigonado se debe disponer en el lugar, de los elementos para cubrir,

aislar, encerrar o calentar/ enfriar el hormigón recientemente colocado. Es necesario

proteger el hormigón inmediatamente después de su colocación, para prevenir su

congelación o sobrecalentamiento a edades tempranas.

La Inspección podrá en cualquier momento y sin aviso previo, suspender la colocación

del hormigón si considerara que los métodos de protección no dieran resultados

adecuados.

Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frío o caluroso son

por cuenta y cargo del Contratista.

Artículo 68 - MANIPULEOS DEL HORMIGÓN EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DE

LAS CAPAS

El manipuleo del hormigón adyacente a la superficie de cada capa será el mínimo

necesario para obtener no sólo el grado de consolidación deseado en la superficie,

sino también una superficie con la rugosidad necesaria para asegurar la adherencia

con la capa siguiente, salvo en el caso de la última capa. No se permitirá vibrar la

superficie de la capa, ni tampoco trabajarla en forma excesiva, apisonando, alisando o

realizando exceso de tareas que favorezcan el afloramiento de agua a la superficie.

Artículo 69 - COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

Durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón será compactado

hasta alcanzar la máxima densidad posible. Tal operación se realizará mediante

vibración mecánica de alta frecuencia. En ningún caso el asentamiento (consistencia)



188

de las mezclas será mayor del estrictamente necesario para obtener su correcta

consolidación, de acuerdo al método de compactación empleado.

El hormigón no debe ser vibrado ni revibrado después de que el mismo alcanzó su

tiempo de fraguado inicial (norma IRAM 1.662). Una vez alcanzado el tiempo de

fraguado inicial del hormigón y hasta por lo menos 24 horas después de haberlo

alcanzado, se debe evitar todo movimiento, golpe o vibración de los encofrados y de

los extremos salientes de las armaduras.

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o

neumático, del tipo de inmersión. Serán operados únicamente por personal

competente. En ningún caso se empleará la vibración como medio de transporte del

hormigón dentro de los encofrados.

El número de unidades vibradoras y su potencia serán los necesarios para que en todo

momento pueda obtenerse la perfecta consolidación deseada. Sin excepción, debe

existir, en cada frente de trabajo, y durante todo el tiempo que se hormigone un

vibrador de reserva, en condiciones inmediatas de uso. El no suministro del número

necesario de vibradores o el incorrecto funcionamiento de cualquiera de ellos, verifica-

do previo al comienzo del hormigonado, dará lugar a que la Inspección deniegue la

autorización para el mismo, sin más trámite.

Las unidades vibradoras deberán ser capaces de mantener la velocidad necesaria

para transmitir al hormigón un mínimo de 9.000 impulsos por minuto, al estar

sumergidos en vertical. La amplitud de la vibración aplicada será la suficiente para

producir una compactación satisfactoria.

La vibración se aplicará, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde

se deposite el hormigón y dentro del área de cada pastón colocado. En losas, soleras y

taludes, el hormigón se distribuirá y emparejará a pala, previo el vibrado. En ningún

caso se permitirá introducir el vibrador en el cono de hormigón descargado, para su

distribución.

Los vibradores serán introducidos y retirados de la masa lentamente y en posición

vertical o, eventualmente, ligeramente inclinados, pero de modo tal que dicha

inclinación no exceda 20° con la vertical.

La cabeza vibratoria deberá penetrar y vibrar la porción superior de la capa de

hormigón anteriormente colocado. Después de extraído el vibrador, en el hormigón no

debe quedar cavidad alguna en el lugar de su inserción.



189

Los vibradores se aplicarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La

separación de los puntos de inserción no debe ser mayor que el diámetro del círculo

dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de

hormigón sin consolidar, ni se permitirá colocar hormigón fresco sobre otro que no

haya sido convenientemente vibrado.

En el caso de hormigones con aire intencionalmente incorporado se debe verificar que

el método de compactación adoptado no provoque una disminución indeseable del

contenido de aire incorporado por debajo de la discrepancia admitida para ese

contenido de aire intencional.

El tiempo de aplicación de la vibración en cada lugar, dependerá de la consistencia del

hormigón, de su composición y de la potencia del vibrador. La vibración será inte-

rrumpida tan pronto se observe la cesación del desprendimiento de las grandes

burbujas de aire y la aparición del agua o lechada en la superficie. Una vibración

demasiado prolongada puede producir la segregación de los materiales componentes

del hormigón.

La vibración no será aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas

porciones de hormigón donde se haya iniciado el fraguado. A los efectos de no

debilitar ni destruir los encofrados, durante el vibrado se evitará el contacto directo de

los vibradores de inmersión con aquellos.

Los vibradores externos o de encofrados y los superficiales, se emplearán como

medios auxiliares de compactación, o en aquellos lugares en que resulte imposible o

muy difícil insertar los vibradores de inmersión.

La vibración mecánica será complementada por la compactación manual que resulte

necesaria para asegurar la mayor densidad del hormigón. Esto es especialmente

válido para los espacios que rodean las armaduras y otros elementos que deben

quedar incluidos en la masa, y para el hormigón en contacto con los encofrados. En

general para todo lugar de difícil colocación y a donde no llegue fácilmente la acción de

los vibradores.

Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de

acumulaciones de árido grueso ("avisperos") y del aire naturalmente atrapado durante

las operaciones de mezclado y colocación del hormigón.

Una vez iniciado el fraguado del hormigón se evitará todo movimiento, vibración o

sacudida de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.



190

Artículo 70 - JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuando se producen interrupciones de las operaciones de hormigonado se originan

superficies denominadas juntas de construcción o de trabajo. Las juntas de

construcción se deben ejecutar siempre entre un hormigón endurecido que haya

superado su tiempo de fraguado inicial y un nuevo hormigón en estado fresco. Las

superficies de hormigón endurecido y las superficies de hormigón nuevo que hayan

fraguado, serán consideradas como juntas de construcción.

Cuando la colocación del hormigón sea suspendida, deberán efectuarse trabajos de

preparación para anexar futuras obras, de manera de formar superficies muy rústicas.

Reanudado el trabajo, se limpiará perfectamente el hormigón colocado anteriormente,

librándolo de materias extrañas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o

picándolo, si no fuera suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciará el

nuevo hormigón.

En los lugares donde haya que unir hormigón de diferentes edades se deberá colocar

un adhesivo de marca reconocida, que tenga control de calidad IRAM y aprobada por

la Inspección. El procedimiento de reparación podrá ser el siguiente: ( sin carácter

limitativo)

- Limpieza y exposición de una superficie nueva del hormigón existente.

- Ataque de la superficie con HCl al 10%

- Lavado enérgico con hidrolavadora de alta presión (mínimo 200 bar)

- Pintado de la superficie con la mezcla adhesiva en espesor suficiente.

- Colocación del mortero dosificado con el adhesivo y colocación del hormigón dentro

del tiempo recomendado. Será aplicado en reparaciones de eventuales roturas de las

obras existentes.

Antes de iniciado el hormigonado sobre la junta de construcción, en caso que fuera

necesario a criterio de la Inspección, se ordenará el lavado de las superficies con

chorro de agua a presión, se mantendrán las superficies perfectamente mojadas por

espacio no menor de media hora y se extenderá, en toda su extensión, una capa de

mortero de 1,5 cm de espesor, compuesta de una parte de cemento Portland y de dos

partes de arena o lechada espesa de cemento. Este mortero o lechada de cemento se

repartirá uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie antes que haya

experimentado su fraguado inicial, se colocará el hormigón. La relación agua / cemento

del mortero debe ser igual o inferior a la de los dos hormigones a unir.



191

La ubicación de las juntas de construcción deberá ser autorizada por la Inspección, y

se ejecutarán únicamente en estructuras en donde, por razones de sus dimensiones

resulten necesarias.

Una vez endurecido el hormigón de la etapa anterior, se procederá a limpiar la

superficie que tendrá que ponerse en contacto con nuevo hormigón, con chorro de

agua a presión.

Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocación del

hormigón, se eliminarán todas las acumulaciones de mortero que se encuentren

adheridas a las armaduras y a las superficies internas del encofrado, y que se hallen

por encima de la superficie libre de la última capa de hormigón colocado. Asimismo la

capa superior de hormigón de la etapa anterior será inmediata y completamente

protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspección, contra rayos

directos del sol, tránsito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra

actividad que pueda afectar el fraguado y endurecimiento normal del hormigón.

La superficie que recibirá el nuevo hormigón debe ser completamente rugosa y

hallarse perfectamente limpia, previo al hormigonado, debiéndose emplear chorros de

aire y agua o de aire, arena y agua, para ejecutar tal operación.

En las juntas de construcción, se podrán colocar barras de acero que servirán para la

transferencia de esfuerzos. La calidad de esta armadura será la especificada en los

planos de detalle y cuyo diámetro, separación y longitud de anclaje estarán justificados

mediante el cálculo correspondiente.

Dicha armadura irá empotrada en la mitad de su longitud en cada uno de los tramos

separados por la junta de construcción, y su provisión y colocación será por exclusiva

cuenta del Contratista, no efectuándose pago alguno por tal concepto.

Dicha armadura de anclaje será introducida conjuntamente con el vibrado, y no

después de terminada tal operación.

Artículo 71 - HORMIGONADO DE SECCIONES TRAPECIAL O RECTANGULAR

Cada unidad estructural (paño comprendido entre las juntas), será hormigonada

vertiendo los pastones de hormigón en forma ininterrumpida, ejecutando la solera y el

talud sin junta de naturaleza alguna.

La armadura deberá ser colocada en su posición previo al hormigonado y sujeta

mediante grapas de hierro firmemente clavadas en el terreno, cuyo costo será por



192

exclusiva cuenta del Contratista. No se permitirá verter el hormigón sobre la armadura

desde alturas mayores de 0,50 m, medidas desde las mismas.

Por ninguna causa, el personal obrero podrá pisar sobre las armaduras, debiéndose

colocar tablones y caballetes u otros dispositivos para transitar.

El alisado de la superficie se efectuará con llanas metálicas, antes que el hormigón

haya comenzado a endurecerse, debiendo quedar la superficie terminada, perfec-

tamente lisa, sin imperfecciones de naturaleza alguna.

No podrá en ningún caso, considerarse incluido en el dosaje de hormigón el cemento

adicional que se requiere para el alisado, no se efectuará reconocimiento adicional

alguno por ese concepto.

La operación de alisado deberá ser ejecutada exclusivamente por personal que revista

en la categoría de "Oficiales".

Artículo 72 - PROTECCIÓN Y CURADO DE HORMIGONES

La empresa contratista deberá cumplir con las especificaciones señaladas en el punto

5.11.6 Protección y curado del hormigón, para tiempo frío y punto 5.12.6.1, del

CIRSOC 201 para hormigón en tiempo caluroso y siguientes vinculados.

El hormigón fresco deberá ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y

rayos directos del sol.

Durante la colocación y durante el período de curado, las aguas y suelos agresivos del

lugar, se mantendrán fuera de contacto con el hormigón.

El hormigón será convenientemente protegido contra toda acción mecánica que pueda

dañarlo.

Todas las galerías, conductos y otras aberturas practicadas sobre el hormigón deberán

permanecer cerradas durante el período de curado y el mayor tiempo posterior que

sea posible, con el objeto de evitar la circulación de aire y el secado y fisuración

resultantes.

Si hubiese peligro de heladas, se tomarán, asimismo los cuidados especiales para la

protección indicados en el Artículo 74.

El equipo de calefacción y la remoción de los encofrados deberán ser manejados de tal

forma que la superficie del hormigón nunca esté expuesta a una caída repentina de

temperatura de más de 15º C.



193

La instalación de los termómetros será por cuenta del Contratista, quién deberá

hacerlo en los lugares que indique la Inspección. No se permitirá agregar al hormigón

sales u otras sustancias para evitar que se congele.

El curado del hormigón tendrá prioridad en el abastecimiento de agua.

a Curado con otros materiales:

Podrán utilizarse, para el curado, otros métodos tales como: colocación de polietileno,

membranas superficiales, etc. En todos los casos el Contratista propondrá para su

aprobación el método a utilizar para la protección y el curado del hormigón,

acompañando las muestras de materiales correspondientes, debiendo efectuar,

además, los ensayos en obra que exija la Inspección.

b Curado con vapor de agua:

Se podrá utilizar para el curado del hormigón un ambiente saturado de vapor de agua

debiendo tomarse la precaución de cubrir perfectamente la estructura a los efectos de

lograr uniformidad y evitar las pérdidas de vapor y/o aire caliente.

En ningún caso se permitirá que el chorro de vapor incida directamente sobre la

superficie del hormigón, y previa a la habilitación de la estructura o pieza se comproba-

rá si el vapor de agua por su temperatura, saturación u otro efecto directo o indirecto

ha dañado la estructura en superficie o en profundidad.

La Inspección a su exclusivo criterio determinará luego de las comprobaciones si la

estructura o pieza es aceptada o rechazada.

Artículo 73 - MOLDES Y ENCOFRADOS

El Contratista será responsable del diseño y de la elaboración de los planos generales

y de detalle de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus

eventuales reapuntalamientos, como así también de su construcción y mantenimiento.

Los encofrados deben ser resistentes, rígidos y suficientemente indeformables como

para mantener las formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los

planos, con las tolerancias dimensionales y de posición establecidas en el siguiente

artículo. Serán de madera, terciados fenólicos, madera forrada en chapa, metálicos o

de cualquier otro material rígido que reúna similares condiciones de resistencia,

rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspección.



194

Los moldes y encofrados deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas

de mortero durante las operaciones de colocación y vibrado. Las superficies internas

estarán libres de irregularidades, combaduras, dientes, retallos, etc.

Los encofrados que ya hayan sido empleados, se limpiarán cuidadosamente antes de

utilizarlos nuevamente.

Cuando, a exclusivo juicio de la Inspección, los encofrados, por los sucesivos usos,

dejen de poseer las cualidades exigidas en este artículo, se ordenará el reemplazo

inmediato de los mismos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidará

de obtener la alineación exacta de las mismas y se realizará un ajuste perfecto con la

parte de estructura construida anteriormente.

En ningún caso se permitirá el encofrado y hormigonado de tramos de longitud menor

a la separación entre juntas.

Previamente a la colocación del encofrado se procederá a la limpieza y pintado de los

moldes con un aceite desencofrante. El aceitado se realizará previamente a la

colocación de las armaduras.

En cualquier caso se evitará cuidadosamente todo contacto del aceite con las

armaduras y/o cualquier elemento que deba quedar empotrado en el hormigón.

Se deberán emplear únicamente desencofrantes de buena calidad, que no manchen

ni decoloren el hormigón, no se podrá utilizar aceite quemado o productos similares.

La remoción de los encofrados se hará con todo cuidado, progresivamente, sin golpes,

sacudidas ni vibraciones. Como consecuencia de las operaciones que se realicen, el

hormigón no debe sufrir ningún daño.

La empresa contratista deberá cumplir con todas las exigencias señaladas en el punto

6.1 y 6.2 ENCOFRADOS, PUNTALES, ARRIOSTRAMIENTOS Y OTROS

ELEMENTOS DE SOSTÉN y REMOSIÓN DE ENCOFRADOS, APUNTALAMIENTOS

Y ARRIOSTRAMIENTOS. REAPUNTALAMIENTOS del CORSOC 201 y apartados

siguientes.

No se permitirá retirar los encofrados hasta tanto el hormigón moldeado no presente

un endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.

Los tiempos indicados podrán disminuirse en caso que se utilicen aditivos

aceleradores de fragüe o cementos de alta resistencia inicial. En este caso el

Contratista será el único responsable de los daños que pudieran ocurrir por la

disminución de los plazos de desencofrado.



195

Inmediatamente de retirados los moldes y encofrados deberá eliminarse todo resto

visible de ataduras, grapas, bulones, etc., utilizados para asegurar aquellos, se

cubrirán los vacíos, consecuencia de los mismos, con un mortero compuesto de una

parte de cemento y dos partes de arena medidos en volumen.

Artículo 74 - TOLERANCIA DE ALINEAMIENTOS, NIVELES Y ESPESORES DE

LAS OBRAS DE HORMIGÓN

Los alineamientos, niveles y espesores de la obra deberán ser los marcados en los

planos o los que en su defecto indique la Inspección. Los trabajos deberán ser llevados

con absoluta prolijidad a fin de evitar las terminaciones defectuosas.

En las obras de hormigón no se permitirá un corrimiento en las alineaciones, superior a

los 5mm si fueran localizadas o 7mm por metro si fueran distribuidas.

Se cuidará especialmente en la construcción de canales la terminación, espesor, y

niveles de las juntas de construcción y/o de trabajo, no admitiéndose diferencias

superiores a las establecidas.

En la solera del canal no se admitirán diferencias que excedan en más o menos cuatro

milímetros (+/- 4 mm) las cotas reales en cada punto.

En los taludes no deberán existir desniveles mayores de 5 mm dentro de cada paño,

con respecto a la superficie plana.

Las superficies de hormigón deberán ser cuidadosamente terminadas de manera de

presentar superficies perfectamente lisas. No se admitirán por lo tanto, ninguna clase

de discontinuidades superficiales como ser salientes, huecos, etc., que signifiquen

anomalías, a exclusivo criterio de la Inspección.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias fijadas se corregirán

adecuadamente. Para ello se procederá a picar la superficie afectada, aplicarle

lechada de cemento y colocar mortero en la proporción de una parte de cemento por

tres partes de arena fina y si fuera necesario a exclusivo criterio de la Inspección se

adicionará un adhesivo.

Si las irregularidades, falta de alineación o defectos de niveles son de tal magnitud que

no pueden repararse convenientemente, la Inspección podrá ordenar la demolición de

la parte afectada y su reconstrucción.

El costo de todos estos trabajos, en caso de producirse, será por exclusiva cuenta del

Contratista, sin reconocimiento de ninguna naturaleza.



196

Artículo 75 - CONTROL DE ESPESORES PARA REVESTIMIENTO DE CANALES

El control de espesores se efectuará por intermedio de la Inspección, en las

oportunidades que lo juzgue conveniente y siempre con anterioridad a la Recepción

Provisoria de la obra. El equipo pertinente deberá ser suministrado por el Contratista.

Como primera comprobación se efectuará en cada kilómetro de revestimiento cuatro

(4) perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores en los

bordes, en los lugares que determinará la Inspección.

Se considerará como espesor del revestimiento la altura de la probeta, extraída y

medida en su eje vertical.

Si los espesores así comprobados resultaran mayores o iguales a los especificados, se

considerará que el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas establecidas en

los planos.

Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, se harán cuatro (4) nuevas

perforaciones por kilómetro, convenientemente distribuidas, o una en cada tramo

adyacente de ciento veinticinco (125) metros de longitud.

Si todos los espesores registrados en esas nuevas perforaciones son satisfactorios, se

considerará aceptable el revestimiento, observándose la losa en que se hizo la

perforación y se comprobó la deficiencia.

En caso de que el espesor de una o más de las nuevas perforaciones resultara menor

que el especificado, se considerará que aquél es deficiente en todo el tramo de 250

metros.

1) Determinación del coeficiente de reducción

La determinación del coeficiente de reducción se efectuará en la forma en que se

indica a continuación:

a) Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son iguales o mayores

que los especificados, el coeficiente será igual a uno (1).

b) Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son inferiores a los

especificados, el coeficiente se obtendrá de elevar al cuadrado el cociente entre el

valor medido y el valor especificado, que no podrá ser menor de ochenta y cuatro

centésimos (0,84).

2) Determinación del coeficiente de cada perforación

a) Se determinará en cada perforación el coeficiente particular o propio de reducción, que

se obtendrá por el método señalado.



197

b) La suma de todos los resultados así obtenidos y su división por el número total de

perforaciones, determinará el coeficiente de reducción.

3) Pago del revestimiento en zonas de deficientes espesores

a) En toda la zona cuyo coeficiente de reducción no sea inferior a ochenta y ocho

centésimos (0,88), el precio unitario a abonar se establecerá multiplicando el precio

contratado por el coeficiente de reducción.

b) Si el coeficiente medio de reducción del tramo es inferior a ochenta y ocho centésimos

(0,88) la Inspección dispondrá que el Contratista remueve todo el revestimiento

comprendido en las secciones en cuestión procediendo a su reemplazo por otro de los

espesores y calidades exigidas en las especificaciones.

c) Si el coeficiente propio de reducción de una losa es menor de ochenta y cuatro

centésimos (0,84) la Inspección dispondrá que el Contratista remueva la losa

correspondiente en las mismas condiciones expresadas precedentemente.

d) El Contratista no recibirá compensación alguna por la superficie revestida que se

remueva, por la extracción y transporte de estos materiales, ni por la mano de obra

empleada, ni por los materiales que se utilicen ni se considerará ampliación de plazo

de obra.

Los escombros procedentes de las losas removidas, deberán ser retirados de la obra a

medida que avance la demolición y llevados a una distancia no menor de 500 m donde

no ocasionen molestias.

El Contratista responderá por cualquier reclamo que se formule por ocupación ilegal de

los terrenos donde haya arrojado esos materiales.

Artículo 76 - JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las características y dimensiones

indicadas en los planos y pliegos.

En correspondencia con las juntas se podrá construir viguetas de hormigón de

dimensiones, características y armaduras indicadas en los planos.

Si se construyen viguetas se cubrirán con una capa de 5 mm de espesor de "Asfasol

T" en caliente, u otro producto a entera satisfacción de la Inspección.

La junta propiamente dicha tendrá la forma que se indica en el plano de detalles

correspondiente, utilizando los materiales y la geometría allí indicada.

En caso de utilizar pasadores, éstos deben quedar perfectamente perpendiculares al

plano de la junta, debiendo ajustárselos en tal posición, durante el vibrado del

hormigón y en ningún caso con posterioridad al mismo.



198

En cualquier caso el Contratista deberá adoptar las debidas precauciones y proveer los

moldes metálicos adecuados, para impedir que el material en la junta sufra

desplazamientos durante el hormigonado.

En correspondencia de las uniones del revestimiento del canal con estructuras

especiales como: puentes de maniobra, saltos, compartos, etc., y cuando lo indiquen

expresamente los planos y/o la Inspección, se colocarán juntas constituidas por cintas

elásticas de P.V.C. y demás características que se detallan en el plano respectivo.

También podrán emplearse cintas de P.V.C. en las juntas del revestimiento, inmediata

anterior, posterior e intermedias a las pilas y estribos de los puentes carreteros,

puentes canales, sifones, etc., cuando así lo prevean los planos, en obras de

envergadura.

En todos los casos en que se especifique su empleo, la cinta P.V.C. deberá ser

continua a todo lo largo del perímetro de la junta.

La cinta de P.V.C. a utilizar será de las dimensiones especificadas en los planos.

Su conformación deberá ser tal que permita un desplazamiento relativo de las

estructuras, transversalmente a la cinta, de 2 cm, sin producirse roturas ni

desprendimientos.

Las cintas de P.V.C. del tipo M, OL o las que se especifiquen en los planos y pliegos

se colocarán con el mayor cuidado en la posición establecida en la documentación. Se

evitará su clavado y se deberá lograr el máximo paralelismo con respecto a los bordes

ubicando el elemento central de la cinta en coincidencia con el eje de la junta, de tal

forma que al producirse un desplazamiento trabaje correctamente evitando toda fuga

y/o filtración de agua.

El Contratista deberá ejecutar correctamente los encofrados para sujetar las cintas de

P.V.C. y tomar las providencias necesarias al hormigonar, de manera de asegurar su

perfecta colocación y empotramiento de sus alas en el hormigón. No se permitirá

clavar las cintas, ni usar cintas soldadas u añadidas en tramos rectos.

Completarán la junta los elementos separadores de poliestireno expandido o similar, y

demás elementos que indique los planos de detalle. El lado interior del revestimiento

(paramento mojado) se sellará con una masilla elástica de marca reconocida, según

plano de detalle. Todos los materiales de la junta deberán ser sometidos a la

aprobación de la Inspección.

A los efectos de sellar las juntas entre los distintos elementos estructurales, losas y

muros laterales, se aplicarán materiales que sean muy resistentes al agua, que



199

acepten grandes deformaciones, que sean resistentes a las bajas temperaturas, y que

tengan una durabilidad y adherencia con el hormigón, independiente de la forma de

aplicación, ya sea en frío con pistola o en caliente con o sin mordiente.

Los planos de detalle y los pliegos de especificaciones particulares definirán los

materiales a utilizar.

Artículo 77 - ENSAYOS DE HORMIGÓN EN OBRA

Diariamente durante la ejecución de los trabajos, la Inspección controlará la calidad y

uniformidad de los pastones mediante los ensayos correspondientes. El objeto de

estas operaciones de control es verificar si el hormigón que se coloca en obra cumple

las exigencias normales de calidad.

El Contratista cooperará con el personal de la Inspección en la realización de los

ensayos y refrendará las planillas respectivas, de las que recibirá copia. Con este

objeto facilitará el libre acceso a la obra para realizar la toma de muestras de las

mezclas, entregará sin cargo el hormigón necesario para la realización de los ensayos,

facilitará la mano de obra no especializada, dispondrá de un lugar adecuado para

depositar las muestras o probetas y las protegerá contra daños y pérdidas. Asimismo,

en caso que le fuera requerido, facilitará los medios necesarios para manipuleo y

transporte de las muestras o probetas dentro de la obra o al laboratorio de ensayo de

materiales.

Sobre muestras de hormigón en estado fresco (recién mezcladas), extraídas de

acuerdo al procedimiento indicado en este Pliego, se realizarán los ensayos

necesarios para verificar la calidad del hormigón.

- Consistencia (asentamiento): El ensayo será realizado en la forma indicada por la

norma IRAM 1.536. Los resultados que se obtengan deberán estar comprendidos

dentro de los límites establecidos en este Pliego.

- Contenido de aire: Cuando corresponda, el ensayo será realizado de acuerdo a los

procedimientos indicados en la norma IRAM 1.602 (método de presión). Los resultados

deberán estar comprendidos dentro de los límites establecidos en este Pliego.

Sobre el hormigón endurecido se realizarán ensayos para determinar:

- Resistencia de rotura a compresión: Los ensayos de resistencia se realizarán

sobre probetas cilíndricas de 0,15 m de diámetro por 0,30 m de altura.

Por cada día de trabajo, y/o por cada 100 m³, o fracción menor de cada clase de

hormigón (los hormigones preparados con distintas proporciones parciales o totales,

serán considerados como hormigones de distintas clases) colocados en obra, la



200

Inspección moldeará, como mínimo dos grupos de cuatro probetas cada uno. Cada

uno de los grupos será moldeado con una misma muestra de hormigón, extraída de

acuerdo al procedimiento indicado en este Pliego.

A los efectos de acelerar el control de la calidad de los hormigones, desde el punto de

vista mecánico, durante los cuatro primeros días de hormigonado con cada clase de

hormigón, se incrementará el número de probetas a preparar, hasta completar 48

probetas en dicho lapso. Con las 24 probetas ensayadas a los 28 días, se calcularán

las condiciones de resistencia en un todo de acuerdo a lo especificado en este Pliego.

De las probetas de cada grupo dos serán ensayados a la compresión, hasta la rotura,

a la edad de 28 días. Las otras dos probetas serán ensayadas a los siete (7) días, a

los efectos de hacer las correcciones en el dosaje que sean necesarias.

Inmediatamente adjudicada la obra, la Empresa deberá confeccionar, con el dosaje

propuesto, 24 probetas que serán ensayadas a los siete (7) días con el objetivo de

hacer las correcciones necesarias al dosaje en caso de que no se alcanzara la

resistencia especificada en el proyecto. No se permitirá el hormigonado de ningún

elemento estructural hasta no tener el resultado de este ensayo previo.

El resultado de las probetas deberá entregarse a la Inspección de Obra dentro de los 7

(siete) días realizado el ensayo si así no lo hiciere no se podrán continuar las tareas de

hormigonado y se aplicarán las multas detalladas en los Pliegos de Condiciones

Particulares.

Las resistencias se expresarán en números enteros, en MPa (1MPa = 10kg/cm²).

Artículo 78 - TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGONES

Las muestras de hormigones para ensayos, se tomarán de los pastones en el

momento en que el hormigón se está colocando en obra. Si esto no fuera posible, se

tomarán en la descarga de la hormigonera o del elemento mezclador que se emplee.

La muestra debe ser representativa del pastón.

Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón, o durante distintos momentos de

la descarga. Las porciones así obtenidas serán homogeneizadas mezclándolas a pala

sobre una bandeja metálica.

La muestra así preparada tendrá el volumen necesario para poder realizar el ensayo

deseado. Para el caso de ensayos de resistencia a compresión, el volumen será tal

que permita moldear las cuatro probetas especificadas en el Artículo 77.

No se permitirá mezclar materiales para muestras tomadas de distintos pastones.



201

La forma de muestreo se ajustará a lo establecido en la Norma IRAM 1.541 y la

confección y curado de probetas, a la Norma IRAM 1.524.

Artículo 79 - CONDICIONES DE RESISTENCIA

La resistencia especificada también se conoce como resistencia característica de

rotura a la compresión. La misma corresponde al cuantil del diez por ciento (10%) en la

distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra (es el valor

estadístico de la resistencia, que corresponde a la probabilidad de que el noventa por

ciento (90%) de todos los resultados de ensayos de la población supere dicho valor).

Se hace notar que para un mismo hormigón, la especificada según el nuevo

Reglamento CIRSOC 201-2002 (cuantil 10%) es entre 3 y 5 MPa mayor que el valor de

la resistencia característica definida en el CIRSOC 201-1982 (cuantil 5%).

Se deben realizar los ensayos de resistencia de rotura a compresión utilizando

probetas cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30cm de altura, las que deben

ser moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1.524. Las

probetas deben ser ensayadas a compresión hasta la rotura, de acuerdo a lo

establecido en la norma IRAM 1.546.

Se debe tomar como resultado de un ensayo (f ‘ ci) al valor que se obtiene como

promedio de las resistencias de, como mínimo, dos (2) probetas cilíndricas normales,

moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. Se debe

cumplir que la diferencia entre las resistencias extremas del grupo que constituye cada

ensayo, sea menor del quince por ciento (15%) de la resistencia media de las probetas

que constituyen el grupo.

La conformidad de la resistencia del hormigón colocado en una parte o en toda la obra

se debe determinar mediante resultados de ensayos de probetas moldeadas con

muestras de hormigón en la planta elaboradora y/o a pie de obra.

Los resultados del control de producción de la Planta, deben demostrar que la media

aritmética de los resultados de los ensayos de resistencia correspondientes al tipo de

hormigón del cual proviene el lote que se evalúe, es igual o mayor que la resistencia

especificada más 1,28 la desviación estándar.

f ‘ cm f ‘ c + 1,28 s

donde f ‘ cm es la resistencia media de las probetas

f ‘ c es la resistencia especificada

s es la desviación estándar

La resistencia media de las probetas se calcula mediante la siguiente expresión:



202

f ' 1 + f ' 2 + f ' 3 + ... + f ' n

nf ' cm =

Cuando se disponga de treinta (30) o más resultados de ensayos consecutivos que

conforman un (1) único grupo, la desviación estándar se debe determinar aplicando la

siguiente fórmula:

(Xi - X) 2

(n - 1)

s desviación estándar

Xi resultado de un ensayo

X promedio de (n) resultados de ensayos

n número de resultados de ensayos consecutivos

s =

Cuando se disponga de dos (2) grupos de ensayos consecutivos, que entre ambos

sumen treinta (30) o más resultados de ensayos, se debe determinar la desviación

estándar promedio aplicando la siguiente expresión:

(Xi - X) 2

(n - 1)

s desviación estándar

Xi resultado de un ensayo

X promedio de (n) resultados de ensayos

n número de resultados de ensayos consecutivos

s =

Cuando se posean menos de 30 ensayos, el valor de la desviación estándar calculado

mediante las expresiones anteriores debe incrementarse con el factor que le

corresponda según la siguiente tabla:

N° de ensayos

(se interpola para

números intermedios)

Factor de

modificación de la

desviación estándar

Menos de 15 No aplicable

15 1,16

20 1,08

25 1,03

30 1,00

Se considera que el hormigón evaluado posee la resistencia especificada cuando:



203

a) La resistencia media móvil de todas las series posibles de tres (3) ensayos

consecutivos cualesquiera, es igual o mayor que la resistencia especificada:

f ‘ cm³ f ‘ c

b) El resultado de cada uno de los ensayos es igual o mayor que la resistencia

especificada menos 3,5 Mpa:

f ‘ ci f ‘ c - 3,5 MPa

Artículo 80 - RESISTENCIAS ESPECIFICADAS

La resistencia especificada del hormigón será determinada en base a probetas

cilíndricas de 0,15 m de diámetro por 0,30 m de altura, ensayadas a la compresión a

los 28 días en la forma especificada en la norma IRAM 1.546.

De acuerdo a los tipos de hormigón especificados y al procedimiento indicado en el

Artículo 78, se establecen en pliegos particulares las resistencias características

mínimas a satisfacer por los hormigones.

Los pliegos de especificaciones técnicas particulares establecerán los valores de

resistencias mínimas y a que edades deben cumplir con las resistencias. Cada valor

deberá cumplir con lo establecido en el punto 4.1.6.1. y 4.1.6.2. del CIRSOC 201.

Artículo 81 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS ÍTEMS: "HORMIGONES"

El precio contractual comprende la provisión, acarreo y colocación de todos los

materiales, directa o indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban

efectuarse para la correcta ejecución y terminación de las estructuras de hormigón, en

un todo conforme a los planos y pliegos de esta documentación y/o variantes

ordenadas y/o autorizadas por la Inspección.

El costo del agente incorporador de aire y de los aditivos especiales especificados en

el pliego, como así también el costo que demande la provisión, colocación y reposición

de los encofrados, se considera incluido en el precio unitario de cada tipo de hormigón.

Se computará por metro cúbico y la medición se hará teniendo en cuenta las secciones

netas. No se computarán dimensiones mayores que las indicadas en los planos, salvo

que hubiere mediado orden escrita de la Inspección.

Para la determinación de cada tipo de hormigón se tendrá en cuenta las referencias

que acompañan en los planos a cada estructura, y/o las modificaciones expresamente

ordenadas o autorizadas por la Inspección, para todos los efectos que hubiere lugar.

El precio de los trabajos y materiales necesarios para la realización de las juntas

propiamente dichas (poliestireno expandido, masillas elásticas, materiales y rellenos



204

asfálticos o de cualquier otro tipo, etc.) se considera incluido en el precio unitario fijado

para el respectivo tipo de hormigón.

En todos los casos el precio de la provisión y colocación del acero redondo necesario

para la ejecución de las juntas (pasadores, etc.) y el acero tipo para los anclajes en las

juntas de construcción de las estructuras de hormigón ciclópeo, se consideran

incluidos también en el precio unitario de los hormigones.

Artículo 82- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DEL ITEM "JUNTAS DE P.V.C."

Cuando en las obras se incluya este tipo de juntas, el precio contratado incluirá todos

los trabajos y materiales especificados en este pliego en los planos respectivos para su

correcta colocación.

Se computará por metro lineal de cinta elástica de P.V.C. colocada y el precio incluirá

a todos los materiales de relleno especificados.

CAPITULO IV: ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN ARMADO

Artículo 83 - NORMAS GENERALES

El acero en barras para hormigón armado se ajustará a lo estipulado en los Artículos

23 y 24, del Capítulo I, Materiales.

Salvo estipulaciones en contrario de los planos y/o las Especificaciones Particulares, el

acero a utilizar en toda la obra será del tipo ADN-420.

Las barras de acero se cortarán, doblarán y colocarán ajustándose a los diámetros,

formas, dimensiones y separaciones indicadas en los planos y demás documentos del

proyecto, salvo modificaciones ordenadas y/o autorizadas por escrito por la Inspección.

El Contratista previo al doblado y cortado de las armaduras, presentará a la Inspección

el certificado de la calidad de la armadura si es ADN o de otro tipo.

Queda prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección de

armadura de tracción o de compresión. No se permitirá el empleo simultáneo de

aceros de distintos tipos en la misma estructura, igualmente en una misma estructura

no podrán emplearse barras del mismo diámetro y distintas características mecánicas.

La forma y distribución de las barras de las armaduras que se consideran en los planos

respectivos, corresponden a las mínimas secciones del material que se requiere en las

distintas partes de cada pieza; en los casos en que no se consignen detalladamente

las dimensiones de cada parte de las barras, ellas serán deducidas de la altura,

espesor y longitud de la estructura correspondiente y de la posición que ellas han de

ocupar de acuerdo a su diseño.



205

En estructuras muy armadas, el Contratista presentará a la Inspección para su

aprobación con la debida anticipación, los planos de detalle de la forma en que

proyecte efectuar los doblados, debiendo mantener los tipos de las barras y conservar

las secciones de material de cada parte.

Se procurará disminuir al mínimo el número de empalmes a cuyo fin el Contratista

deberá disponer de barras de las longitudes convenientes, según lo especificado en el

Artículo 86.

Cuando se trate de unir barras que corran en distintas direcciones, se efectuarán las

uniones con ataduras de alambre del N° 15 o 17, en no menos de dos vueltas, cual-

quiera que sea el diámetro de las barras a unir.

Las armaduras podrán fabricarse fuera de los sitios en que deban colocarse y luego

transportar y colocarse en ellos; previamente el Inspector comprobará que los elemen-

tos que la constituyen responden a los detalles aprobados, que no existan barras

torcidas que las armaduras sean perfectamente rígidas y fundamentalmente el grado

de oxidación que presente las barras y/o ataduras.

En todos los casos se adoptarán los procedimientos apropiados para garantizar que el

recubrimiento de las barras con hormigón sea el adecuado para cada estructura,

según lo indicado en el Artículo 84.

Será también condición esencial a observarse, que las armaduras una vez colocadas,

formen un conjunto rígido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse al verter

el hormigón y al vibrarlo dentro de los encofrados. Se adoptarán igualmente las

medidas necesarias para evitar deformaciones motivadas por el tránsito de operarios

sobre las armaduras.

El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no

hayan sido previamente aprobadas por la Inspección, a cuyo efecto recabará dicha

aprobación con la debida anticipación y acatará de inmediato cualquier orden que le

imparta la Inspección en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o

rehacer las armaduras que no respondan a las Especificaciones o a los planos de

detalle.

Para dejar al Contratista la libertad de colocar los diámetros de las barras que haya en

existencia en comercio, se indicarán en los planos las secciones transversales de

hierro necesarios, aquél deberá confeccionar sus planillas de hierro con los diámetros

que tenga en existencia, con la sola condición de mantener la distancia entre barras

dentro de los límites que en cada caso indique la Inspección, la cual por otra parte será



206

la que aconsejan los Reglamentos de Hormigón Armado en vigencia y la técnica

constructiva.

En los casos en que se indiquen los diámetros, las que se coloquen, deberán tener

una sección tal que difieran como máximo un 8% de la indicada en el proyecto.

En ningún caso se liquidará mayor sección de acero en barras que la que resulte de

las indicaciones de los planos o planillas de licitación, salvo que se comprueben

errores que obliguen a modificar las secciones necesarias, en cuyo caso la Inspección

ordenará el cambio indicando el aumento o reducción de cantidad que se produzca por

tal circunstancia.

En caso de resultar necesario el cambio de armadura en estructuras resistentes, el

Contratista, conjuntamente con la Nota de Pedido en que solicita la modificación,

presentará los nuevos planos y cálculos completos con las armaduras que propone.

El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada, en frío, ó a la temperatura

ambiente mediante el empleo de pernos, mandriles u otros elementos que permitan

obtener un radio de curvatura adecuado según lo que determine las Normas vigentes.

No se permitirá en ningún caso el doblado de barras calentado las mismas.

Ante situaciones de divergencia, serán de aplicación las especificaciones del Código

de Construcciones Sismorresistentes de Jujuy (Año 1987).

Artículo 84 - LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS

Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán

adecuadamente. En igual forma, antes de introducir el hormigón en los encofrados, las

armaduras estarán libres de polvo, barro, escamas sueltas de herrumbre, grasas,

aceites, pinturas y cualquier otra sustancia capaz de reducir o evitar la adherencia con

el hormigón.

Las armaduras que en el momento de colocar el hormigón en los encofrados están

cubiertas por morteros, pasta de cemento u hormigón endurecidos, se limpiarán

perfectamente con cepillos de acero, hasta eliminar todo resto de dichos materiales en

contacto con las barras.

Las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que indiquen los planos.

Durante el colado, compactación y terminado del hormigón, igualmente durante los

procesos de fragüe y endurecimiento, las armaduras se mantendrán con las formas y

en las posiciones establecidas en los planos sin que las mismas sufran

desplazamientos perjudiciales antes y/o después de dichas operaciones.



207

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la

forma más conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás

armaduras.

Para sostener o separar las armaduras en sus lugares correspondientes, se emplearán

soportes o espaciadores metálicos, de mortero o material plástico y ataduras metáli-

cas. Dichos elementos tendrán formas, espesores y resistencias adecuadas y se

colocarán en número suficiente para conseguir el mantenimiento de las formas y

posiciones de las armaduras en los lugares establecidos. Las capas de barras aisladas

y los paquetes o grupos de barras en contacto se separarán con elementos de espesor

igual a la separación libre establecida.

Como separadores, espaciadores, etc., no se emplearán partículas de árido, trozos de

madera ni de caños.

Se cuidará especialmente que todas las armaduras, principales o no, y también las

ataduras de alambre para mantenerlas en posición, queden protegidas con los recubri-

mientos mínimos de hormigón que se establecen en el Artículo 83.

Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto

en aquellos casos en que la distancia entre barras en ambas direcciones, sea menor

de 0,30 m En este caso las intersecciones se podrán atar en forma alternada.

Artículo 85 - RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE LAS ARMADURAS

Las armaduras de acero, incluyendo los estribos, zunchos, barras de repartición, etc.,

contenidos en los elementos estructurales, serán protegidas mediante un

recubrimiento de hormigón de espesor adecuado, moldeado conjuntamente con el

correspondiente elemento.

Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más

saliente de cualquier armadura, principal o no, y la superficie externa de hormigón más

próxima, excluyendo revoques y otros materiales de terminación.

Los valores a que deberán ajustarse los recubrimientos, en los distintos tipos de

estructuras, serán los siguientes:

- Recubrimiento de barras en zonas traccionadas y ambientes agresivos serán de 4 cm

+/- 5 mm pudiendo la Inspección exigir la verificación de fisuración.

- En los muros de hormigón armado, tanto en la solera horizontal como en el muro

vertical propiamente dicho: 3 cm con una tolerancia de + 0.5 cm.

- En las vigas y losas de las obras de arte: 2 cm, con una tolerancia de + 5 mm.

- En zapatas y elementos de fundación: 5 cm, con una tolerancia de + 2 cm.



208

- En las losas de fondo de los tramos de canal de sección rectangular y en las soleras y

taludes de la sección trapecial, la malla irá colocada en la mitad del espesor de

hormigón, con una tolerancia de + 2 cm, salvo en caso que en planos y pliegos se

indique específicamente la posición de las armaduras.

La Inspección verificará previo a otorgar la correspondiente autorización para el

hormigonado, la correcta colocación de las armaduras y el estricto cumplimiento de las

especificaciones de este pliego. Toda armadura que no cumpla con las mismas,

deberá ser retirada y correctamente ejecutada y colocada, previo al hormigonado,

tareas por cuenta y riesgo total del Contratista, sin que signifique modificación de plazo

contractual.

Artículo 86 - EMPALME DE LAS BARRAS DE ARMADURAS

En lo posible, no se realizarán empalmes en las barras que constituyen las armaduras,

muy especialmente cuando se trate de barras sometidas a esfuerzos de tracción.

Cuando esto resulte imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en aquellos

lugares de acuerdo a los reglamentos y normas vigentes para la ejecución de obras de

hormigón armado.

Los trabajos de soldadura serán realizados únicamente por obreros especializados, el

que previamente será sometido a examen de competencia.

Todas las soldaduras de barras deberán cumplir con lo establecido en el Art. 3.6. del

CIRSOC 201.

Artículo 87 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DEL ITEM "ACERO EN BARRAS

PARA HORMIGÓN ARMADO”

El precio contratado incluye todos los materiales y trabajos necesarios (cortado,

doblado, colocado, atadura, etc.) para su correcta colocación, conforme a lo

especificado en esta documentación.

No se reconocerá adicional alguno por los empalmes que se efectúen por soldadura

eléctrica, ni por los desperdicios y/o ataduras.

Se computará por kg de acero colocado teniendo en cuenta los empalmes y ganchos

indicados en los planos, o que sean realmente necesarios a solo juicio de la

Inspección.

A medida que progrese el trabajo, el Contratista deberá confeccionar las planillas

detalladas a tales fines.



209

CAPITULO V: TRABAJOS VARIOS

Artículo 88 – APOYOS PARA PUENTES

Los apoyos móviles y fijos de los puentes, tanto internos como sobre calles públicas,

se ejecutarán de las dimensiones y características que se indican en los planos

respectivos.

Los apoyos deben garantizar la estabilidad de la estructura ante las acciones a que

estará sometida según los reglamentos y normas vigentes.

Cuando se especifiquen apoyos de neopreno, éstos estarán constituidos por dos o

más placas del citado material, entre las cuales se intercalan chapas de acero

destinadas a restringir su deformación. El material deberá cumplir con la norma IRAM

113.091.

Las dimensiones de los apoyos, así como el número de placas que lo componen,

serán las establecidas en los planos del proyecto y en los pliegos de condiciones

particulares.

En todos los casos las placas de apoyo deberán colocarse sobre una superficie

perfectamente plana y horizontal, realizada con mortero (cemento 1: arena gruesa 2),

previo picado del hormigón de la parte superior de la pila. El espesor de esta base de

mortero será adecuado a su finalidad. Los apoyos se colocarán preferentemente sobre

el mortero fresco, a fin de obtener un asiento bien uniforme.

En todos los casos se seguirán las instrucciones de la Inspección para asegurar una

correcta colocación.

Artículo 89 – MEDICION Y FORMA DE PAGO DEL ITEM APOYOS PARA PUENTES

El precio contratado incluye la provisión y colocación de las placas de apoyo

especificadas en los planos, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Artículo 95.

Se medirán y certificarán por unidad colocada, cualesquiera sean las dimensiones

relativas a cada uno de ellos, por lo que el precio cotizado será único. Se considera

incluido en el mismo, la ejecución de la base de mortero con los materiales necesarios,

la provisión y colocación de los anclajes especificados en los planos.

Artículo 90 – JUNTAS METALICAS PARA PUENTES

Se colocarán en ambos extremos de todos los puentes sobre calles públicas.

Deberán ser construidas, en cuanto a dimensiones, materiales y demás

características, en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano correspondiente y su

colocación será controlada por la Inspección.

Los elementos metálicos se pintarán con dos manos de pintura antióxido.



210

Artículo 91 – MEDICION Y FORMA DE PAGO DEL ITEM JUNTAS METALICAS

El precio contratado incluye la provisión y colocación de las juntas metálicas para

puentes, especificadas en el Artículo 97, incluyendo el sello premoldeado de neopreno,

las grapas de anclaje y demás materiales.

Se medirán y certificarán por metro lineal, y el precio será único, cualquiera sea el

ancho de los puentes.

Artículo 92 – BARANDAS

a) Barandas de caño: Se colocarán en todos los lugares que indiquen los planos. La

altura de las barandas será de 0,90 m y estarán constituidas por caños de hierro

galvanizado de 51 mm (2”) de diámetro siempre que los planos o los pliegos

particulares no especifiquen otra altura de baranda, otro caño y/o diámetro. Las

uniones serán roscadas, pero reforzadas con puntos de soldadura, empleándose las

piezas que resulten necesarias para la ejecución de los acoples (codos, cruz T, etc.).

El anclaje será el indicado en el plano de detalle correspondiente.

b) Baranda de hormigón: Se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo que especifica el

plano tipo respectivo, e irán ubicadas en los edificios de compuertas y demás estructu-

ras que indiquen los planos de la obra. Los elementos horizontales podrán ser

premoldeados. Los parantes verticales deberán ser encofrados y hormigonados in situ,

para lo cual en la estructura de base, se preverán en correspondencia con cada uno de

ellos, cuatro (4) barras de acero de 8 mm de diámetro y tensión de fluencia de 420

MPa, como anclaje mínimo de la armadura que se especifique en plano o resultase del

cálculo.

A los efectos de la medición y forma de pago, solo se medirán y certificarán como ítem

independiente las barandas de caño, lo que se efectuará por metro lineal de barandas,

construida y colocada de acuerdo a lo establecido en los pliegos y planos, mientras,

que la baranda de hormigón se computará según la modalidad que se especifique.

El precio será único, cualquiera sea la repartición entre los montantes, el tipo de

anclaje, u otras características particulares que indiquen los planos.

Artículo 93 – LIMNIMETRO E INSTALACION

Se construirán en los lugares indicados en los planos y deberán ajustarse en un todo al

plano tipo respectivo.

El Contratista deberá suministrar, si así fuera especificado en los Pliegos, para cada

casilla un limnímetro de período quincenal, semestral o tipo telemétrico según se



211

especifique, de accionamiento electrónico, el que deberá ser aprobado por la

Inspección, la que asimismo verificará la correcta instalación del mismo.

Para este equipo deberá proveer los cartuchos de registro, los que deberán ser total-

mente compatible con las computadoras existentes en el Departamento General de

Irrigación, salvo mayor detalle realizado en el Pliego de Condiciones Particulares

Técnica el que estará en ese caso por sobre este artículo.

Artículo 94 – MEDICION Y FORMA DE PAGO DEL ITEM “LIMNIMETRO”

Se computará por casilla construida, incluyendo la provisión y colocación de todos los

elementos especificados en el Artículo 100.

Artículo 95 – ESCALA DE BALDOSAS

Se colocarán en los lugares indicados en los planos, inclusive en el interior de cada

casilla para limnígrafo, conforme a las características que en ellos se indique.

Artículo 96 – MEDICION Y FORMA DE PAGO DEL ITEM ESCALA DE BALDOSAS

Se computará por metro lineal de escala, provista y colocada de acuerdo a lo

establecido en los planos y en el Artículo 102.

Artículo 97 – CRUCES DE CAÑOS

En caso de resultar necesaria la construcción de sifones de cruces o alcantarillas de

caños, en cualquier lugar de la obra, éstos se ejecutarán en un todo de acuerdo al

plano tipo respectivo, y en las ubicaciones exactas que en cada caso fijará la

Inspección.

Estos cruces se construirán por medio de caños de hormigón, del diámetro y longitud

que indiquen los planos en cada caso, cuyos detalles, en cuanto a dosificación,

armaduras, juntas y colocación, se indican en un plano tipo o demás planos generales

o de detalles de la documentación.

La granulometría del agregado grueso para el hormigón de los caños se ajustará a las

especificaciones establecidas en este Pliego.

Artículo 98 – MEDICION Y FORMA DE PAGO DEL ITEM CRUCE DE CAÑOS

Se computarán por metro lineal de caño, colocado y tapado, con sus correspondientes

juntas, anillos, base, etc. en un todo de acuerdo a los planos tipo y/o de detalle

respectivos.

El hormigón y el hierro necesarios, se medirán y certificarán en los ítems

correspondientes.

El costo de la provisión y colocación de las rejas con sus correspondientes guías,

anclajes, cadena, candado, etc., se considerará incluido en el precio unitario fijado



212

para este ítem, debiendo el proponente estimar su incidencia en función de la longitud

media de los sifones de cruce a construir, de acuerdo a las características de la

sección transversal tipo de la obra a ejecutar.

Artículo 99 – REVESTIMIENTO DE PIEDRA GRANITICA

Cuando el proyecto prevea el revestimiento de cuencos, saltos o de otras obras

amortiguadoras de energía, con piedra granítica, se utilizará al efecto el denominado

"granito de Cacheuta" o similar. El espesor de la piedra será el indicado en los planos y

sus restantes dimensiones estarán comprendidas entre 0,30 y 0,50 m.

Previo a la provisión de la piedra en obra, la Inspección podrá exigir al Contratista

muestras de la que propone emplear, para ser ensayadas en el laboratorio de ensayo

de materiales.

El revestimiento será colocado sobre el hormigón apenas fragüe, a fin de lograr una

perfecta adherencia. No se dejarán huecos que obliguen a utilizar piedras de dimen-

siones inferiores a las especificadas.

El revestimiento se asentará sobre una capa de 2 cm de mortero de cemento y arena

(1:3) y con el mismo tipo de mortero se rellenarán las juntas, las que tendrán espe-

sores no mayores de 3 cm.

La colocación de las piedras será tal que éstas resulten trabadas entre sí y dejen una

superficie vista razonablemente plana, sin juntas continuas.

El Contratista indicará a la Inspección con suficiente anticipación la ubicación de la

cantera de donde proveerá la piedra, para ser inspeccionada en el lugar.

Artículo 100 – MEDICION Y FORMA DE PAGO DEL ITEM PIEDRA GRANÍTICA

El precio contratado incluye todos los trabajos y materiales especificados en este

Pliego y en los planos respectivos, para su correcta colocación.

En el precio contratado se incluirá el transporte hasta el lugar de su empleo, el hierro

necesario para los anclajes que puedan ser necesarios, las juntas, etc.

Se computará por metro cuadrado y la medición se hará sobre las superficies vistas

revestidas en proyección horizontal o vertical según corresponda.

Artículo 101 – ALAMBRADOS Y TRANQUERAS

Se construirán en un todo de acuerdo a los planos y pliegos respectivos, en la

ubicación exacta que indique expresamente la Inspección de obra.

Para su ejecución se tendrán en cuenta las indicaciones del plano tipo respectivo, las

indicaciones de la Inspección de Obra y las especificaciones de este pliego.



213

Previo a la Recepción Definitiva el Contratista deberá reponer y/o reparar las partes de

alambrado que se encuentren rotas o en estado defectuoso con motivo de la ejecución

de la obra.

Artículo 102 – MEDICION Y FORMA DE PAGO DEL ITEM “ALAMBRADOS”

a) Alambrado: Se computará y certificará por m de alambrado, construido y colocado

de acuerdo a lo establecido en los planos y pliegos. Se considera incluido en el precio

contractual la provisión y colocación de los postes de madera y de hormigón, en un

todo de acuerdo al plano de detalles respectivo.

b) Tranqueras: Se medirán y certificarán por unidad construida y colocada de acuerdo

a lo establecido en los planos y pliegos, incluyendo cabezales, tensores, etc.

Artículo 103 – TRABAJOS NO PREVISTOS

Todos los ítems y/o trabajos que deban ejecutarse en la obra contratada y que no

figuren taxativamente enunciados en el presente Pliego, se regirán por lo que en cada

caso establezcan los planos y las Especificaciones Particulares.

Artículo 104 – MEMBRANAS GEOTEXTILES

Se denomina así a una manta filtrante, no tejida, resistente y tenaz, fabricada 100% de

polipropileno, con filamento orientado en los sentidos longitudinal y transversal de la

manta, unidos por presión y temperatura en los puntos de cruce de los filamentos.

Dicha manta deberá ser resistente al ataque de insectos, moho y agentes químicos

comunes, y no debe encogerse o deshilacharse, debe ser altamente resistente a la

perforación y rasgado.

No debe contraerse ni dilatarse con la temperatura y/o humedad, debe poseer gran

capa

Las membranas geotextiles deben reunir las siguientes características físicas:

Propiedad Límite Norma

Resistencia Tensil Superior a 55 kg ASTM 1.682

Estiramiento hasta

falla Superior a 60% ASTM 1.682

Rotura trapezoidal Superior a 30 kg ASTM 2.263

Abertura

equivalente Malla 70 a 100 U.S.Std

Coef.

Permeabilidad

Máximo 3 x 10-2

cm/seg EURM 100



214

Los datos señalados son para mantas de espesor 1,5 mm y peso mínimo de 130 g/m²

(ASTM D1910).

En cuanto a las dimensiones comerciales y presentación del producto la Inspección de

Obra determinará si se ajusta a las exigencias y características de la obra.

La manta se proveerá en los espesores que se indique en los Pliegos de

Especificaciones Particulares, según el uso de la membrana geotextil, sea definido

para soporte, drenaje, y/o control de erosión según las características del proyecto.

Artículo 105 – MEMBRANAS GEOTEXTILES IMPERMEABILIZANTES

Se denominan así a las membranas geotextiles cubiertas o embebidas por un asfalto

plástico de tal manera que puedan ser utilizadas bajo la acción de los rayos

ultravioletas (U.V.) formando una capa protectora del tejido y una capa absolutamente

impermeable.

Las uniones o solapes se realizarán con el mismo asfalto plástico en caliente, logrando

una unión homogénea y resistente a la tracción y totalmente impermeable.

Debe adecuarse perfectamente a las imperfecciones del terreno, ser dúctil,

impermeable y resistente a los ataques físico-químicos.

No requerirá equipo especial para la carga y descarga, ni para la colocación en obra y

solapado pudiendo hacerse el acopio a la intemperie sin perder sus propiedades

específicas ninguno de los dos componentes.

Artículo 106 – GAVIONES Y COLCHONETAS

Se denomina así a estructuras formadas por mallas de alambre tejido galvanizado con

relleno de roca.

El gavión deberá estar formado por una estructura de soporte y malla de alambre

tejido, con elementos rigidizadores (diafragmas) que dividen el gavión en celdas, cuyo

largo no deberá ser superior a una vez y media el ancho del gavión.

a) Malla: Las mallas serán formadas por alambre galvanizado tejido, formando

hexágonos de dimensión 6 x 8 ó 5 x 7 cm dependiendo la elección del tipo de roca de

relleno. La trama del tejido, será formada por triple torsión, de tal manera que si se

rompe o corta un alambre, no se destruya la malla y en consecuencia el gavión.

b) Alambres

b.1) Resistencia: Todo alambre usado en la fabricación de los gaviones y para las ataduras

en general debe ser de acero dulce con una resistencia mínima de 380 a 500 MPa

como carga de rotura con la cobertura de galvanizado que se indica.



215

b.2) Estiramiento: Sobre una muestra de 30 cm de largo el estiramiento no deberá ser

mayor del 12 %.

b.3) Galvanizado: Se deberá cumplir los valores mínimos consignados en la siguiente

tabla:

Diámetro

nominal

Mínimo peso del

revestimiento

2,2 mm 220 g/m²

2,4 mm 240 g/m²

2,7 mm 240 g/m²

3,0 mm 250 g/m²

3,4 mm 250 g/m²

La adherencia del revestimiento al alambre se comprobará mediante el siguiente

procedimiento:

- Se enrollará 6 veces el alambre a un mandril de diámetro cuatro veces mayor que el

alambre a ensayar.

- No se deberá observar desprendimiento del revestimiento de zinc ni se podrá quitarlo

raspando fuertemente con la uña.

b.4) Red: La red debe ser de malla hexagonal, a doble torsión. Las torsiones serán

obtenidas entrecruzando dos hilos por medio de tres medias torsiones, las

dimensiones de la malla dependen de las dimensiones de las rocas de relleno que

responderán a las necesidades del proyecto.

c) Refuerzos de los bordes: Todos los bordes libres del gavión, inclusive el borde

superior de los diafragmas, deberán ser reforzados mecánicamente de tal manera que

no se deshile la red y para que adquiera mayor resistencia el conjunto. El alambre

utilizado en el borde reforzado mecánicamente debe tener un diámetro mayor que el

usado en la fabricación de la malla. (3 mm ó más).

d) Alambre de Amarre y Atirantamiento: Se tendrá que proveer junto con los

gaviones, una cantidad suficiente de alambre de amarre y atirantamiento para la

construcción en obra. El diámetro mínimo del alambre será de 2,2 mm con el

galvanizado de la calidad señalada anteriormente.

e) Tolerancias: Las tolerancias admitidas, en cuanto a los diámetros de los alambres,

no debe sobrepasar +/- 2,5 % y en las dimensiones de los gaviones no debe

sobrepasar el +/- 3 % en el largo y +/- 5 % en el alto y ancho.



216

7Todos los elementos señalados son válidos tanto para gaviones como para

colchonetas.

Artículo 107 – DESVIOS

Las Empresas oferentes y posteriormente el Contratista aceptan totalmente, sin

reservas de ninguna naturaleza, que en su propuesta está incluida la ejecución de los

desvíos necesarios, suficientes y seguros para la ejecución de la obra,

independientemente del método y equipo de ejecución, cualquiera sea la naturaleza

del terreno o volumen de la obra.

Solamente que se indique o especifique lo contrario en los Pliegos Particulares y/o

planos de proyecto es válido lo expresado en el presente Artículo.

El Contratista tendrá a su cargo las tareas de taponamiento en cauces y/o ríos,

desvíos y bombeo para dejar en “seco” la zona de trabajos. El Contratista no tendrá

derecho a reclamo alguno por esos trabajos, se encuentran incluidas las disposiciones

de la Dirección Provincial de Vialidad y Dirección Nacional de Vialidad según

corresponda.

CAPITULO VI: TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES

ELECTROMECÁNICAS, MECÁNICAS, METALÚRGICAS Y ELÉCTRICAS

Artículo 108 - NORMAS SOBRE TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, cualquiera sea su clase o tipo a utilizar en las construcciones

hidromecánicas, mecánicas, metalúrgicas y eléctricas cumplirán obligatoriamente con

lo establecido en las Normas que tienen solamente las siglas IRAM y Normas IRAM

que tienen siglas mixtas correspondientes al último Catálogo General editado por el

IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) y las especificaciones

establecidas por el reglamento CIRSOC del Sistema INTI para la República Argentina,

EDEMSA, Reglamentaciones y ordenanzas de la Municipalidad donde reside la obra.

También se deben adoptar las características técnicas particulares de los materiales

indicados en el presente Pliego.

Artículo 109 - ENSAYOS Y CERTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

El Departamento General de Irrigación por intermedio de la Inspección de la Obra,

exigirá y especificará los ensayos de materiales que considere necesarios con el

objetivo de verificar las principales características técnicas de los mismos.

Se exigirá también si es necesario certificaciones de instituciones del estado o

privadas a los efectos de determinar si cumplen con las normas que le corresponden.

Para los ensayos de materiales se adoptará prioritariamente ensayos no destructivos.



217

Artículo 110 - UNIONES SOLDADAS

Las uniones soldadas deberán ejecutarse conforme a lo establecido en:

1) Reglamento CIRSOC

2) Normas AWS (Asociación Americana de soldadura)

Donde el orden indica prioridad en la adopción de las Normas.

Artículo 111 - AJUSTES Y TOLERANCIAS

Todos los ajustes y tolerancias para construcciones mecánicas e hidromecánicas se

regirán por las normas ISO (Organización Internacional de Normalización) o DIN

(Instituto Alemán de Normas).

Artículo 112 - ACEROS DE CONSTRUCCIONES HIDROMECÁNICAS Y

MECÁNICAS

Para las barras, perfiles, chapas planas y planchuelas se utilizará acero estructural

cuyas características técnicas vendrán detalladas en las especificaciones técnicas

particulares o variantes y alternativas que puedan ofertarse.

Para los árboles de transmisión de potencia se deberá utilizar acero F-26 - IRAM o

calidad superior.

Dentro de este artículo quedan incluidos los aceros inoxidables para construcciones

mecánicas.

Artículo 113 - PRODUCTOS Y PIEZAS DE FUNDICIÓN GRIS

La fundición gris común (IRAM Fg 17) deberá cumplir como mínimo con una

resistencia a la tracción de 170 MPa y una dureza BrinellHb comprendida entre 165 y

200. Esta fundición gris se admitirá para piezas de hidromecánica y mecánica de uso

general. Para piezas importantes como ruedas y bastidores se adoptará fundición gris

de alta calidad IRAM Fg 24 con resistencia mínima a la tracción de 240 MPa y dureza

BrinellHb entre 241 y 187.

Artículo 114 - PRODUCTOS Y PIEZAS DE BRONCE

Para los cojinetes y casquillos se utilizará bronce antifricción al plomo (SAE 64) con

dureza Brinell de Hb 65 a 75 y resistencia a la tracción de 180 a 260 MPa. El mismo

criterio se adoptará para patines de deslizamiento.

Las coronas dentadas y tuercas de bronce se construirán en bronce fosforoso tenaz,

SAE 65 con dureza Brinell de Hb 100 a 120 y resistencia a la tracción de 240 a 300

MPa.



218

Artículo 115 - CABLES DE ACERO

Todos los cables de acero cumplirán obligatoriamente con las normas IRAM y normas

IRAM mixtas del último Catálogo General de IRAM.

En el caso particular de los cables de acero para suspensión de los contrapesos de

hormigón armado de las compuertas, se utilizarán cables de acero galvanizados

preformados, constituidos por alambres de acero estirados en frío trenzados en hélice

formando unidades de cordones. El alma será textil y con cableado de los cordones en

torsión cruzada derecha o izquierda.

La construcción del cable será 6x19 (12/6/1) alma textil con una resistencia efectiva a

la tracción de 1750 a 1900 MPa, con un coeficiente de seguridad de 8 a 12. Las grapas

para fijar el cable serán galvanizadas y su tamaño y cantidad dependerán del diámetro

del cable no debiéndose colocar nunca menos de tres (3). La distancia entre grapas

deberá ser de 6 a 8 veces el diámetro del cable. Se utilizará guardacabo galvanizado

donde se deba fijar el cable.

Artículo 116 - GOMA SINTÉTICA PARA ESTANQUEIDADES

Todas las gomas sintéticas de las estanqueidades responderán a las Normas IRAM

113.003 – 113.004 – 113.010 – 113.009.

Serán moldeados, empleándose en su construcción, caucho natural o un copolímero

de butadieno y estireno, o una mezcla de ambos en una proporción no inferior al 10 %

del total del compuesto, consistiendo el resto en refuerzos de negro de humo, óxido de

Zinc, aceleradores, antioxidantes, agentes y plastificadores.

Las gomas para estanqueidades deberán cumplir como mínimo con lo siguiente:

- Resistencia a la tracción 21 MPa

- Alargamiento de rotura 450 % (mínimo)

- Dureza Shore tipo A 60 a 70

- Deformación permanente por compresión 30 % (máximo)

- Absorción de agua (48 hs – 10°C) 5 % en peso (máximo)

- Resistencia a la tracción después de envejecimiento 80 % Resistencia original

(mínimo)

Artículo 117 - ELEMENTOS GALVANIZADOS

Todos los productos y piezas que sean galvanizadas contendrán una pureza de zinc

no inferior al 98,5% (norma IRAM 576 Tipo 5) y las impurezas máximas permitidas

serán: plomo 1,4%, hierro 0,05%, cadmio 0,2% y aluminio 0,01%. Los productos o



219

piezas cincadas no admitirán fallas o defectos y previamente a su deposición deberán

someterse a proceso de limpieza, decapado y desoxidado.

Las piezas roscadas presentarán un correcto recubrimiento en todos los filetes, sin

formar asperezas o rebabas que impidan su movimiento en la rosca.

Los métodos de cincado a utilizar será por inmersión en cinc fundido (cincado en

caliente) o por deposición electrolítica. La terminación del cincado será adherente,

uniforme y completa, libre de picaduras porosidades, gotas, escorias, grietas y

escamas.

La masa mínima de la capa de cinc en g/m² y el espesor mínimo de la capa en

dependerá de la clase de material, del espesor y longitud.

Todos los productos y piezas cincadas como los ensayos a que se los someterá

cumplirán obligatoriamente con las normas IRAM y normas IRAM mixtas del último

Catálogo General de IRAM.

Artículo 118 - BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS

Todos los bulones, tuercas, arandelas planas y de presión responderán a las normas

IRAM mixtas del último Catálogo General de IRAM.

Para todos los bulones y arandelas serán en acero F-24 y para aquellos de alta

resistencia se consultará a las normas del Reglamento CIRSOC 301.

Artículo 119 - CONTRAPESO DE HORMIGÓN ARMADO

Los contrapesos de hormigón armado destinados a colaborar en el movimiento de

compuertas se construirán con una resistencia especificada mínima de 13 MPa y un

contenido mínimo de cemento de 300 kg/m³. La armadura será con acero de tensión

de fluencia de 420 MPa y con un recubrimiento no inferior de 4 centímetros. La

terminación exterior deberá ser de hormigón visto para obras de arquitectura.

El cemento a utilizar será puzolánico y todos los materiales, ensayos y métodos

constructivos deberán estar conforme al reglamento CIRSOC 201.

Para la reparación de contrapesos se limpiarán las armaduras a la vista con cepillo de

acero o arenado, agregando posteriormente un desoxidante de marca reconocida. Se

las protegerá con un inhibidor de corrosión de marca reconocida, utilizando aditivos

para la unión de hormigones de distintas edades. La relación de dosaje de

recubrimiento será de 1:3:3.

Artículo 120 - ABRASIVO PARA EL ARENADO

El abrasivo para el arenado será arena silícea de la Provincia de San Luis con una

proporción de cuarzo mayor o igual al 60%, dureza mínima siente (7) en la escala de



220

Mohs, brillo vítreo transparente a traslúcido, tamaño de partículas entre 0,7 a 2 mm y

libre de humedad o sea en estado seco y no podrá utilizarse luego del primer impacto.

El grado de arenado será según las normas SSPC-SP1O-Sa 2 1/2 con un perfil de

anc

casi blanco, dejando una superficie de color metálico uniforme gris blanco. El ángulo

de impacto estará comprendido entre los 70° a 90°.

Artículo 121 - PINTURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS SUMERGIDAS EN

AGUA

Todas las pinturas para las estructuras metálicas sumergidas en agua cumplirán con

las normas IRAM y normas IRAM mixtas del último Catálogo General de IRAM.

Además serán productos de adquisición en la plaza comercial de la República

Argentina.

Para el recubrimiento electroquímico se debe utilizar un producto a base de resinas

epoxi con alto contenido de polvo de zinc metálico. Debe poseer un gran poder

anticorrosivo, junto con resistencia a la intemperie y al contacto con el agua. Debe

brindar protección catódica en íntimo contacto con chapa de acero. Las características

técnicas son:

- Componentes 3 (A + B + C)

- Presentación En envases predosificados

- Pesos específicos (a 20°C)

A

B

C

A + B + C

g/cm³

1,02 +/- 0,02

0,91 +/- 0,02

2,3+/- 0,1

2,9+/- 0,05


A

B

A + B

g/cm³

mínimo 1,15

mínimo 1,35

mínimo 1,30

- Contenido de materiales no

volátiles

2 hs a 110°C, A+B+C = 82

+/- 0,5%

- Contenido de zinc sobre película

seca 91,5% mínimo

- Viscosidad a 20°C A+B+C = 300 a 500



221

centipoise

- Vida útil (1 kg)

a 30°C mínimo 10 hs



- Período endurecimiento

accesible para la inspección

película húmeda 1 mm

a 20°C máximo 20 hs


- Endurecimiento final a 20°C máximo 10 días

a 10°C máximo 12 días

- Temperatura mínima del soporte + 8°C

- Resistencia eléctrica espesor de

película seca 0,1 mm 2000 a 2500 ohm / cm²

Como protector mecánico debe utilizarse un producto a base de resinas epoxi y

alquitrán de hulla sin solventes. Debe brindar protección a la acción abrasiva del agua

contra la pintura anticorrosiva. Sus características técnicas son:

- Componentes 2 (A + B)

- Presentación En envases

predosificados


A

B

A + B

g/cm³

mínimo 1,15

mínimo 1,35

mínimo 1,30

- Viscosidad a 20°C A+B tixotrópico

- Vida útil (1 kg)

a 20°C mínimo 1

hs

a 10°C mínimo 2

hs

- Período endurecimiento accesible para la

inspección película húmeda 0,2 mm

a 20°C máximo 24

hs

a 10°C máximo 40

hs

- Endurecimiento final a 20°C máximo 8

días



222

a 10°C máximo 12

días


- Humedad relativa máxima de aplicación 90 %

- Adherencia a tracción sobre acero con

primer (acondicionador para adherencia del

anticorrosivo)

mínimo 9 MPa

- Contenido de volátiles A+B máximo 5%

- Resistencia mecánica

Conservación Resistencia Alargamiento

20 días a 20°C mínimo 6 MPa 40%


Para brindar protección a la acción abrasiva de las aguas con alto contenido de sólidos

de las zonas de más alta velocidad del agua, se debe usar un producto a base de

resinas epoxi de alta resistencia a los ataques físico-químicos (mortero epoxi). Las

características técnicas son:


- Presentación En envases

predosificados


A

B

A + B

g/cm³

mínimo 1,80

mínimo 1,80

mínimo 1,80


- Vida útil (2 kg)

a 20°C mínimo 60

minutos

a 10°C mínimo 90

minutos

- Período endurecimiento accesible

para

la inspección película húmeda 5

mm

a 10°C máximo

40 hs




223

- Humedad relativa máxima de

aplicación 90 %

El diluyente a utilizar será el especial para resinas epoxi.

El espesor de película seca del anticorrosivo debe ser como mínimo de 50 a 55 +/- 10

Para el protector electroquímico el espesor de película seca será de 150 +/-

mano.

Para el protector físico-químico tipo mortero epoxi, el espesor será como mínimo de 5

+/- 1 mm.

Para convertir y estabilizar el óxido en magnetita y hematita se deberá utilizar un

producto que contenga como mínimo las siguientes características técnicas:

- Pesos específicos a

20°C 1,52 a 1,46 g/cm³

- Rendimiento 110 a 165 g/cm³

- Presentación En envases sellados

- Viscosidad a 20°C 140 centipoise en copa

Ford N°4

- Espesor de la película

seca 45

- Período endurecimiento

a 20°C 48 hs

- Resistencia a la

temperatura 20°C en seco

- Vida útil del envase

almacenado

12 meses a temperatura

normal

No se podrá utilizar en ambientes agresivos que contengan ácidos, abrasivos o

contacto permanente con agua. En estos casos se utilizarán pinturas resistentes a la

agresividad reinante y que tenga adecuada adherencia con las imprimaciones de

fondo.

Para las pinturas sintéticas se deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

- Densidad a 20°C 1,30 a 1,60 g/cm³

- Consistencia en

viscosímetro Stormer 70 a 90 UK



224

- Adhesividad 100% mínimo

- Resistencia a la intemperie

12 meses de exposición

No se presentará cuarteado,

ampollado, desprendimiento

de película ni agrietado.

Tampoco cambio de color

- Brillo Será uniforme sobre

superficie pintada

- Diluyente Aguarrás mineral

CAPITULO VII: DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 122 - DESIGNACIÓN DE LOS ÍTEMS

La designación de los ítems que figuran en la planilla de propuesta es puramente

indicativa, estando los trabajos a ejecutar y sus especificaciones detalladas en los

planos y pliegos que integran la documentación contractual.

Artículo 123 - PRUEBAS DE CARGA

Una vez ejecutados los puentes internos y/o sobre calle públicas, la Inspección tendrá

la facultad de exigir al Contratista la ejecución de una prueba de carga, para lo cual

éste deberá disponer de un número suficiente de vehículos cargados y tarados. Los

gastos que demande la prueba correrán totalmente por cuenta y cargo del Contratista,

quien deberá proveer además los flexímetros necesarios para determinar las

deformaciones que se produzcan.

Artículo 124 - DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista deberá cumplimentar, durante todo el desarrollo de los trabajos

contratados y en todos sus aspectos, las recomendaciones que sean atinentes

relativas a "Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas", contenidas

en el "Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la Oficina Internacional del

Trabajo de Ginebra", editadas por la misma en 1974, de acuerdo a la propuesta de la

Comisión de Construcción, Ingeniería Civil y Obras Públicas de la citada Organización.

Artículo 125- ENERGÍA ELÉCTRICA

El proponente y luego el Contratista deberá asegurar la provisión de energía eléctrica

para el normal desarrollo de la obra.

Solamente si en los pliegos particulares se especificara que el Departamento General

de Irrigación proveyera energía eléctrica, caso contrario el Contratista gestionará por

su cuenta y cargo todos los permisos y gastos que implique la conexión y consumo de

energía.



225

Dentro de dichos gastos estarán incluidos los gastos que implique la ejecución de la

línea que hiciere falta desde la red al lugar de trabajo, además de la subestación

transformadora si fuera necesaria.

Es por cuenta y cargo del Contratista la provisión y montaje de un poste provisorio

trifásico o monofásico según la potencia eléctrica a utilizar y un tablero de protección

provisorio según las especificaciones técnicas de la entidad que distribuya la energía en

la zona.

Se labrarán las actas respectivas con indicación del estado del medidor antes y luego de

finalizada la obra a los efectos del pago de la energía eléctrica consumida, cuyo valor

será solicitado por el Contratista a la entidad que distribuya la energía en la zona..

El importe resultante será depositado mediante un boleto de “ingresos varios” en

tesorería del Departamento General de Irrigación, previo a la firma del Acta de

Terminación.

Todas las instalaciones y materiales eléctricos, sin excepción, que el Contratista

ejecutare para el Departamento General de Irrigación, deberán ajustarse a lo establecido

por las especificaciones técnicas de la entidad que distribuya la energía en la zona.

Artículo 126 - FORMA DE PAGO

Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán la modalidad de pago de los

ítems que por la marcha y/o secuencia de los trabajos se encuentren incompletos y/o

en ejecución, caso contrario se pagará según lo establecido en el presente Pliego.

El Departamento General de Irrigación se reserva el derecho de disminuir entre el 2 %

(dos por ciento) y 5 % (cinco por ciento) el precio cotizado por el adjudicatario de la obra

para la provisión de compuertas nuevas o reparación, en función de las pérdidas

determinadas en los sistemas hidromecánicos.

Los valores admisibles son los siguientes:

a) Para compuertas reparadas: por defectos constructivos, para presión hidráulica normal,

la máxima pérdida permitida es de 0,7 l/seg por metro de burlete y 0,2l/seg para

pérdida localizada.

b) Para compuertas nuevas: La máxima pérdida admitida es de 0,4 l/seg por metro de

burlete.

El Contratista, a su cargo, deberá proveer a la Inspección de Obra, todos los

elementos necesarios para aforar las pérdidas.



226

Parte III. Obligaciones Anexas

1. GENERALIDADES

En la presente sección se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones

anexas a la construcción de las obras que el oferente deberá cotizar en su oferta,

complementarias a lo requerido en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de

Condiciones Particulares y cuyos costos deberán estar prorrateados en los diferentes

ítems de obra cuando no se especifique lo contrario.

La obra deberá ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los

planos y los plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin,

siendo a cargo del Contratista la ejecución y provisión de todos los trabajos aunque no

estén indicados específicamente y resulten indispensables para que la obra sea

realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente deberá cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar

completamente terminada y operativa.

El oferente será el único responsable por los errores que cometieran en la formulación

de su oferta.

2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista deberá proceder al reconocimiento detallado del

área afectada por las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de

infraestructura.

El Contratista efectuará:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro

del área de obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los

entregados por la Inspección de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando

sus correspondientes coordenadas y cotas, a efectos de su utilización posterior como

puntos de vinculación y apoyo para las correspondientes tareas de replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el área en cuestión, identificándose

construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc.,

que puedan interferir la libre ejecución de las Obras. Se deberá en esa oportunidad

ratificar tanto la existencia como la propiedad de dichas construcciones, así como la

determinación de las instalaciones a demoler total o parcialmente.

3. Reconocimiento y verificación de la ubicación de los árboles y las plantaciones

existentes que puedan interferir en la ejecución de las obras, con los equipos,

instalaciones o construcciones temporarias. De acuerdo a lo indicado



227

precedentemente y en el numeral 3 Parte III de las presentes especificaciones

técnicas.

4. El Contratista deberá efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicación.

Será responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los

distintos organismos prestatarios de los servicios, las características y ubicación

planialtimétrica de las instalaciones existentes, como complemento de la información

proporcionada por el Comitente y la de los planos de proyecto de achicar en forma

precisa todas las instalaciones subterráneas existentes, de modo que la traza de las

cañerías y conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la

posterior apertura de excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de

instalaciones que no hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en

función de la documentación analizada y el reconocimiento del área que debió haber

efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de interferencias, a

efectos de su consideración en la Oferta, se deberá proceder a su identificación y

relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente,

no dará derecho al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos

debieron ser relevados y contemplados en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberá utilizar toda la información

más actualizada disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios

públicos (electricidad, agua corriente, cloacas, teléfonos, etc.), planos de vías de

comunicación, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuará en forma previa

el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la

verificación sobre el terreno.

El Contratista deberá informar al Gerente de Obras con una antelación de un (1) día

hábil la fecha de inicio de esta tarea.

Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deberá comunicar formalmente

los resultados del mismo a la Inspección de Obra.

3. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible

sobre la existencia de instalaciones de servicios públicos u otras y construcciones de

cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para

lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada



228

empresa estatal o privada prestadora de servicio públicos, como frente a los

propietarios municipales o privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Deberá asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de

personal técnico de las empresas estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionará ante las respectivas empresas,

organismos y/o entidades de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remoción y

relocalización de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el desarrollo

de las tareas.

El Contratista deberá solicitar la remoción y/o relocalización de dichas instalaciones

con una anticipación de no menos de treinta (30) días al comienzo de las

correspondientes obras, destacando claramente en su solicitud la fecha en que

necesitará disponer del lugar libre de obstáculos.

Serán a cargo del Contratista todos los gastos de gestión que lo antedicho origine, así

como la presentación de la documentación exigida por las respectivas empresas u

organismos.

El Contratista deberá asimismo proceder a la reparación de alambrados, veredas,

acequias, calles que pudieran ser dañadas durante el proceso constructivo de la obra.

Todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecución de las obras deberá ser repuesto por

el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera

satisfacción de los posibles damnificados.

Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspección como indispensables

para la ejecución de las obras, en cuanto al pago de dichos trabajos, deberán ser

considerados por el contratista según el siguiente criterio, se encuentren o no

indicados en los planos:

1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificación de

ubicación y/o recorrido, estarán incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los

ítems correspondientes sean o no ejecutados por el Contratista.



229

2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las

empresas responsables, su importe correspondiente será abonado por el contratista a

la empresa en cuestión, pero luego le será reconocido por el Comitente

exclusivamente el monto abonado (“pari-passu”) a través del primer certificado

mensual que se emita, posteriormente a la aprobación de la constancia pertinente por

parte de la inspección. Queda excluida la relocalización de cercos, tranqueras y

estructuras menores de las chacras, etc., cuya relocalización estará a cargo del

Contratista e incluido en los precios cotizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, serán prorrateados en los precios

de la obra de los ítems correspondiente.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del

Contratista en iniciar las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que

le sea imputable, no serán aceptados como causal para otorgar prórrogas de plazo.

En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación

alguna sin el conocimiento y la expresa autorización previa tanto de la Inspección,

como del propietario de la instalación en cuestión.

Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas

las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.

No se reconocerá suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las

precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la

presencia de tales impedimentos.

El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar

origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el

monto del daño causado y acordar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de

acceso, o cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los

daños y además reconstruir las obras dañadas a su exclusivo costo.

Deberá oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias

detalladas en el presente artículo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdicción de

reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista deberá además ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de

servidumbre de los canales, para lo que deberá establecerse la comunicación con las

empresas prestadoras de servicios para cumplir esta reglamentación.



230

4. REPLANTEO GENERAL Y RELEVAMIENTO DE TRAZA

Previo a las tareas de limpieza y preparación del terreno de obras, el Contratista

deberá realizar el replanteo general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las

obras. Esto incluye el relevamiento de secciones transversales cada 100 m y la

ubicación planialtimétrica de las obras de arte a construir y existentes.

A continuación se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar

por el Contratista:

1. Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del proyecto de las

estacas de los perfiles transversales y materializados convenientemente.

2. Relevamiento de los perfiles transversales con una longitud mínima de 10 m y tres (3)

puntos por sección.

3. Confección de los planos de relevamiento de los perfiles transversales del sistema de

riego con indicación de la cota de banquina y solera de proyecto y progresiva de la

sección relevada medida sobre el eje de la traza de proyecto.

5. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La presentación de todos los Planos durante la ejecución de las obras que el

Contratista deba entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, ya sea que así

estuviera previsto en los documentos del Contrato, o porque la Inspección de Obra se

lo ordenara, se hará atendiendo a los siguientes criterios:

1. La presentación de cada Plano deberá seguir un orden tal que la Inspección de

Obra disponga de suficiente información previa para analizarlo.

2. La presentación de cada Plano deberá efectuarse con la necesaria anticipación de

manera de permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobación sin

obstaculizar el normal desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados.

Teniendo en cuenta, que para la construcción de cada tarea o sección de obra deberá

contar con la documentación aprobada con una anticipación no menor de cinco (5)

días del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad a la

aprobación de los planos será exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta y

cargo.

Las copias de los Planos presentados por el Contratista serán nítidas y bien legibles,

en líneas oscuras sobre papel blanco. Deberá presentarse un juego de planos en

soporte magnético (AutoCAD 2004 como mínimo).

Todos los Planos deberán dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la última

edición del Manual de Normas de Dibujo Técnico de IRAM.



231

El rótulo de los Planos y las leyendas de los mismos serán previamente aprobados por

la Inspección de Obra.

Los Planos se numerarán en forma correlativa mediante un código aprobado, pudiendo

emplear el Contratista paralelamente su código propio. Se señalará el número de

modificaciones efectuadas sobre un mismo Plano y cuando corresponda en el rótulo

deberá figurar el número del Plano reemplazado. Las leyendas se escribirán en

castellano.

6. RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario deberá ejecutar las obras respetando las recomendaciones

o cambios del proyecto original que dispusiera la Inspección.

El Contratista podrá proponer formas alternativas para realizar los cambios

enunciados, quedando a juicio de la Inspección el aceptar o no esas formas.

7. GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de cálculos

definitivos, estudios de suelos complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de

obras dañadas, serán por cuenta y cargo del Contratista.

8. ITIEM

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las

obras, el Departamento General de Irrigación podrá ordenar los ensayos que considere

necesarios en el Laboratorio de Ensayo de Materiales del Instituto Tecnológico de

Investigación y Ensayos de Materiales (ITIEM), en cuyo caso los gastos de extracción

de muestras, transporte y ensayos, correrán por exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Comitente resulte dudosa la procedencia de algunos de

los materiales, previo a su aprobación, se exigirá al Contratista un certificado de

calidad expedido por el ITIEM.



232

Especificaciones Técnicas Particulares

A. Ítems presupuestados

3. Limpieza inicial y relevamientos topográficos

Sub-ítem:

TG – 01

Descripción

50. Comprende la provisión de todos los elementos necesarios y las operaciones para

despejar, limpiar y/o retirar todos los obstáculos que impiden la correcta ejecución de

los trabajos objeto del presente proyecto.

51. En este Ítem se incluye las siguientes tareas:

Relevamientos topográficos de las obras, ajustes,

Caminos de acceso,

Cierres provisorios,

Reparación de calles y/o rutas de tierra, mejoradas, asfaltadas y/o hormigonadas que

hayan sido rotas, demolidas y/o excavadas de acuerdo a las necesidades de la

adecuada ejecución de las obras,

Materiales

52. Se incluyen los elementos y materiales que el contratista deba adquirir para el

cumplimiento de lo especificado.

Medición y certificación

53. Se medirá en forma global (glob.) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de

oferta. Se computará y certificará en función del porcentaje de las tareas terminadas.

4. Replanteo y ajustes

Sub-ítem:

TG – 02

Descripción

54. Este ítem comprende el replanteo detallado de la traza de las redes y obras

singulares proyectadas con sus correspondientes ajustes: (trazado, amojonado,

ubicación, verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de ángulos, medidas,

etc.). Se deberá señalizar la obra y todas las zonas y caminos afectados por la misma.

55. La Contratista deberá replantear la planialtimetría de las obras antes de su inicio,

verificando principalmente la altimetría de tomas y el dominio de la red respecto a la

las entregas, tanto para caudal mínimo como para caudal máximo. Así también



233

deberán replantearse las cotas de los puentes y cruces; dejando visualmente claro los

puntos de paso de las conducciones así como los emplazamientos y cotas de las

obras singulares.

56. El control planialtimétrico de la obra será fundamental realizarlo permanentemente

durante el avance. Antes de iniciar la construcción, deberá esperar la aprobación de la

inspección de obra y la conformidad de la Institución ejecutora.

57. Además se deberá realizar la mensura, al momento de replanteo de las obra, de

todas las parcelas que se encuentren afectadas por la constitución de

servidumbres y restricciones al dominio, tanto en el caso de la construcción

conducciones por trazas nuevas, como en el caso de las trazas existentes para su

posterior regularización dominial. Este relevamiento se ha considerado como parte de

las tareas de replanteo que efectuará la empresa contratista de las obras y será

entregado a la inspección de obra y al equipo de proyecto contratado para las tareas

de Afectación de Activos.

58. La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación,

dentro de la Metodología de Trabajo, la programación y metodología constructiva de

las obras de desvíos o by pass. El mismo deberá describir la metodología a emplear

para llevar a cabo estas obras, incluyendo como mínimo lo siguiente:

Metodología de desvíos,

Sistemas y equipamiento a utilizar,

Cronograma de actividades,

Distribución de agua para riego, asegurando las dotaciones necesarias.

59. En el caso de realizarse modificaciones en el lecho de canales de riego, desagües

o drenajes, que generen perturbaciones moderadas, la contratista deberá garantizar la

seguridad de encausamiento frente a las eventuales crecidas.

Materiales






5. Limpieza

Sub-ítems:

AZS – 01



234

Descripción

62. Comprende la provisión de todos los elementos necesarios y las operaciones para

despejar, limpiar y/o retirar todos los obstáculos presentes en el emplazamiento de las

obras, que impidan la correcta ejecución de los trabajos objeto del presente proyecto.

63. Contempla desvíos de cauces naturales o de tramos de conducción que se

requiera para ejecutar las obras, así como el tapado y reacondicionamiento de estos

desvíos.

64. Todas aquellas oquedades o depresiones causadas serán rellenadas de acuerdo

a lo establecido en el artículo "Excavaciones” en referencia al rellenado de

sobreexcavaciones.

65. En este ítem se incluye las siguientes tareas:

Limpieza de las zonas de obra, con erradicación de forestales si se requiere el

producto de esta erradicación debe ser trozado y colocado en un sitio que indicará la

Inspección de Obra, quien dispondrá sobre el destino final de los mismos,

Obras de desvío y derivación. Los trabajos que comprenden dichas obras son:

limpieza y preparación de terrenos, movimientos de suelos en general (excavaciones,

terraplenes, rellenos, etc.), ataguías, tablestacados, drenajes, bombeos, accesos,

caminos de servicios y la totalidad de tareas no indicadas en los planos de proyecto,

necesarias y suficientes para permitir ejecutar adecuadamente las obras de cruce y/o

conducción de acuerdo a los planos y documentación de proyecto, manteniendo las

dotaciones de riego acordadas con el ente regulador y coordinadas en el Plan de

Trabajo, especialmente en las épocas donde no se programen “cortas de riego”,

Reposición de alambrados, tranqueras, postes, luminarias y todo tipo de elemento fijo

y/o móvil, privado o público, que sea roto, movido, corrido de su lugar original por

motivos de la construcción de la obra,

Reparación de las calles y/o rutas de tierra, mejoradas, asfaltadas y/o hormigonadas

que hayan sido rotas, demolidas y/o excavadas de acuerdo a las necesidades de la

adecuada ejecución de las obras,

Replante de forestales, asegurando su mantenimiento y riego hasta su

establecimiento,

Desembanque.

Materiales





235




6. Sensor de nivel y escala

Sub-ítems:

AZS – 02

Descripción

68. En este ítem se incluyen todas las tareas y materiales necesarios para la

instalación de un sensor OTT RLS.

69. Es un sensor de nivel radar sin contacto con tecnología de radar de impulsos. El

OTT RLS ofrece un amplio rango de medición con una pequeña distancia de supresión

y el ancho de haz estrecho y se conecta fácilmente a la mayoría de los registradores

de datos. El SPI tiene muy bajo consumo de energía y es ideal para sitios remotos o

con alimentación solar.

70. Las principales características son:

Aplicación: en agua superficial

Parámetros medidos: nivel de agua/ distancia al agua

Tecnología de medición: radar de impulsos sin contacto

Productos destacados: medidas de nivel de agua o la profundidad al agua desde un

puente, muelle o brazo de montaje

Rango de medida: 0,4…35 m

Precisión: 0,8…2 m: +/- 10 mm; 2…30 m: +/- 3 mm; 30…35 m: +/- 10 mm

Registración de datos interna: No

Interfaz: IDE – 12, RS – 485 (usando SDI-12), o 4…20 mA

Interfaz requerida: Lazo de corriente 4…20 mA


71. Se medirá en forma global (glob.) y se computará y certificará en función del

porcentaje de avance de instalación terminada.

7. Gaviones

Sub-ítems:

AZS – PM – 01 AZS – AZ – 01

Descripción

72. Este ítem incluye la provisión y colocación de gaviones en las márgenes y lecho

del Arroyo Santa Rita en las proximidades de las obras de captación.



236

73. Se ejecutarán con las dimensiones y en las posiciones indicadas en los planos.

Incluye:

Preparación del terreno

Colocación de canastos

Colocación de material pétreo

Vinculación y cierre de canastos

Materiales

74. El gavión deberá estar formado por una estructura de soporte y malla de alambre

tejido, con elementos rigidizadores (diafragmas) que dividen el gavión en celdas, cuyo

largo no deberá ser superior a una vez y media el ancho del gavión.

75. Las mallas serán formadas por alambre galvanizado tejido, formando hexágonos

de dimensión 6 x 8 ó 5 x 7 cm, dependiendo la elección del tipo de roca de relleno. La

trama del tejido, será formada por triple torsión, de tal manera que si se rompe o corta

un alambre, no se destruya la malla y en consecuencia el gavión.

Material pétreo

76. El material pétreo a emplear para el relleno de gaviones tendrá un tamaño mínimo

de 1,5 veces la dimensión de la menor abertura de la malla galvanizada que se

emplee. El tamaño máximo será de 35 cm.

Alambres

77. Resistencia: Todo alambre usado en la fabricación de los gaviones y para las

ataduras en general debe ser de acero dulce con una resistencia mínima de 380 a 500

MPa como carga de rotura con la cobertura de galvanizado que se indica.

78. Estiramiento: Sobre una muestra de 30 cm de largo el estiramiento no deberá ser

mayor del 12%.

79. Galvanizado: Se deberá cumplir los valores mínimos consignados en la siguiente

tabla.

Diámetro nominal Mínimo peso del revestimiento

2,2 mm 220 g/m²

2,4 mm 240 g/m²

2,7 mm 240 g/m²

3,0 mm 250 g/m²

3,4 mm 250 g/m²

80. La adherencia del revestimiento al alambre se comprobará mediante el siguiente

procedimiento:

Se enrollará 6 veces el alambre a un mandril de diámetro cuatro veces mayor que el

alambre a ensayar.



237

No se deberá observar desprendimiento del revestimiento de zinc ni se podrá quitarlo

raspando fuertemente con la uña.

81. Red: La red debe ser de malla hexagonal, a doble torsión. Las torsiones serán

obtenidas entrecruzando dos hilos por medio de tres medias torsiones, las

dimensiones de la malla dependen de las dimensiones de las rocas de relleno que

responderán a las necesidades del proyecto.

82. Refuerzos de los bordes: Todos los bordes libres del gavión, inclusive el borde

superior de los diafragmas, deberán ser reforzados mecánicamente de tal manera que

no se deshile la red y para que adquiera mayor resistencia el conjunto. El alambre

utilizado en el borde reforzado mecánicamente debe tener un diámetro mayor que el

usado en la fabricación de la malla. (3 mm o más).

83. Alambre de Amarre y Atirantamiento: Se tendrá que proveer junto con los

gaviones, una cantidad suficiente de alambre de amarre y atirantamiento para la

construcción de la obra. El diámetro mínimo del alambre será de 2,2 mm con el

galvanizado de la calidad señalada anteriormente.

84. Tolerancias: Las tolerancias admitidas, en cuanto a los diámetros de los alambres,

no debe sobrepasar +/- 2,5 % y en las dimensiones de los gaviones no debe

sobrepasar el +/- 3 % en el largo y +/- 5 % en el alto y ancho.


85. Se medirá por METRO CÚBICO (m³) y se computará y certificará en función de la

cantidad de gaviones colocados y terminados.

8. Excavación

Sub-ítems:

AZS – PM – 02 AZS – AZ – 02 AZS – DV – 01 AZS – CA – 01

AZS – DC – 01 AZS – CR – 01 AZS – CI – 01

Descripción

86. Este ítem incluye los trabajos y equipos para las excavaciones, desmontes y

perfilados necesarios para la ejecución de los diferentes componentes de obras de

acuerdo con las especificaciones y planos de proyecto. Comprende el transporte de

material excedente y dentro de la obra.

87. En este ítem también se contemplan las siguientes tareas:

Carga y descarga del producto de las excavaciones que deba transportarse,

Transporte de los materiales excavados dentro de la distancia común de transporte,

Conformación y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones,



238

Tareas necesarias para la ejecución de los desvíos y/o taponamientos y depresión en

caso de ser necesario,

Cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma especificada

cualquiera sea la naturaleza del terreno, cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o

anegadizo.

88. En caso de que las excavaciones resulten ocupadas por aguas superficiales,

meteóricas o de la napa freática que entorpezca la realización de los trabajos, serán

por cuenta del contratista los gastos de construcción de tajamares, ataguías u obras de

desvíos, drenajes, bombeo, etc., que resulten necesarios. Los trabajos realizados a

este efecto no deberán afectar a terceros y las obras serán totalmente removidas o

anuladas tan pronto como dejen de ser necesarias, debiendo quedar el terreno en las

condiciones primitivas.

89. Todas las excavaciones efectuadas por debajo de las cotas de proyecto, se

entenderán como sobreexcavaciones, las cuales deberán ser rellenadas con hormigón

pobre tipo H-8 o mediante un terraplén con densidad de al menos el 5% superior a la

que el terreno natural presentaba antes de ser removido.

Materiales

90. No se permitirá la inclusión de materiales orgánicos, basura u otros elementos de

fácil descomposición.


91. Se medirá por metro cúbico (m3) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de

oferta. Se computará y certificará en función de la cantidad de excavación terminada.

9. Relleno

Sub-ítems:


AZS – DC – 02 AZS – CR – 02 AZS – CI – 02

Descripción

92. Este ítem incluye la provisión de materiales, trabajos y equipos para efectuar los

rellenos laterales de canales y relleno posteriores a las excavaciones para obras

singulares, de acuerdo con las especificaciones y planos de proyecto. Se ejecutarán

con las dimensiones mínimas indicadas en los planos de proyecto. Incluye:

Preparación del terreno,

Transporte y acopio de material,

Extendido del material,



239

Riego y compactación. Densidad mínima: la mayor entre 90% PROCTOR y 5% por

encima de la densidad natural,

Perfilado,

Transporte de excesos.

93. Las dimensiones mínimas requeridas, ensayos, métodos constructivos y equipos

se ajustarán a lo establecido en estas especificaciones y por la Inspección de Obra.

94. No se medirá y computará el exceso de terraplén que debe efectuarse en los

taludes para la correcta terminación de los mismos.

95. No se reconocerá sobreprecio por la compactación que deba ejecutarse en

lugares no accesibles a equipos comunes y/o compactación especial, debiendo el

Contratista incluir su costo en el precio del metro cúbico de terraplén compactado.

Materiales

96. Se prevé la utilización de material del lugar, preparado. No se permitirá en los

rellenos la inclusión de materiales orgánicos, basura u otros elementos de fácil

descomposición.

97. Para el dimensionamiento de espesores de muros y la determinación de

armaduras, se han utilizado los siguientes parámetros de suelo:

Tipo de Suelo: GP

g seco = 2000 kg/m3 Peso específico de suelo seco

g sumergido = 1200 kg/m3 Peso específico de suelo sumergido

n = 30% Porosidad

f = 35,5 ° Ángulo de fricción interna

c = 0 kg/m2 Cohesión

KZ = 10000 t/m3 Coeficiente de Balasto

98. En función del suelo de relleno y de la altura de relleno en cada lugar, deberán

verificarse las armaduras a adoptar.


99. Se medirá por metro cúbico (m3) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de

oferta. Se computará y certificará en función de la cantidad de relleno terminado.

10. Geotextil

Sub-ítems:


AZS – DC – 03 AZS – CR – 03

Descripción



240

100. Este ítem incluye la provisión y colocación de geotextil en los lugares indicados en

los planos de proyecto.

101. La grava a colocar bajo los canales deberá ir cubierta por geotextil, logrando en la

cara superior de la grava por lo menos 50 cm de recubrimiento con geotextil de 150 g,

para luego colocar sobre este el hormigón de limpieza.

102. Deberá colocarse geotextil de 300 g en toda la superficie de interface entre suelo y

enrocado o material granular, en estructuras de protección ubicadas aguas arriba y

aguas debajo de obras singulares.

103. La unión del geotextil en obras singulares, se realizará por superposición, por el

simple recubrimiento de un borde de la manta sobre el otro. Dicha superposición

tendrá una dimensión mínima de 0,30 m.

Materiales

104. Será un material textil flexible, no tejido, resistente y tenaz, fabricado 100% de

polipropileno y presentado en forma de láminas, constituido por filamentos continuos y

ordenados en sentido longitudinal y transversal de la manta, unidos mecánicamente

por presión y temperatura en los puntos de cruce de los filamentos. La trama del textil

deberá permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la lámina.

105. Dicha manta deberá ser resistente al ataque de insectos, moho y agentes

químicos comunes, y no debe encogerse o deshilacharse

106. Tendrá una densidad superficial mínima de 300 g/m2 a excepción del geotextil a

colocar bajo los canales que tendrá una densidad superficial mínima de 150 g/m2 o

superior.

107. Se medirá de acuerdo a la Norma ASTM D3776/D5261/AFNOR G 38013, con una

tolerancia de + 10%, o con la certificación calidad por parte del fabricante que

garantice tales exigencias.

108. El espesor nominal será de 4,5 mm, según norma AFNOR G 38012/ASTM D1777.

Y la porosidad será mayor o igual al 90 %, según norma DIN 53855.

109. No debe contraerse ni dilatarse con la temperatura y/o humedad, debe poseer

gran capacidad filtrante y retener las partículas mayores de 150 μm, y deben reunir las

siguientes características físicas.



241


110. Se computará y certificará en función de la cantidad por metro cuadrado (m²) de

geotextil colocado y fijado.

11. Grava de Asiento

Sub-ítems:

AZS – DV – 04 AZS – CA – 04 AZS – DC – 04 AZS – CR – 04

Descripción

111. Este Ítem incluye la provisión y colocación de grava de asiento para la ejecución

de las diferentes componentes de obras de acuerdo con las ubicaciones y dimensiones

especificadas en los planos de proyecto.

112. El espesor de la grava a colocar será de 20 cm a excepción de los casos

particulares que se muestran en los planos de proyecto.

113. En los casos en que las cotas del perfil del terreno existente sean inferiores a las

cotas de fondo de la capa de grava proyectado, se construirá bajo la misma, el

terraplén de suelo natural hasta alcanzar las cotas previstas por el proyecto.

Materiales

114. Material GP de tamaño entre ½” y 4”, compactado por vibración con equipos

manuales o mecánicos.


115. Se medirá por metro cúbico (m3) y se computará y certificará en función de la

cantidad de grava colocada y compactada.

12. Hormigones

Sub-ítems, Hormigón de limpieza:

AZS – AZ – 05 AZS – DV – 05 AZS – CA – 05 AZS – DC – 05

AZS – CR – 05 AZS – CI – 03

Sub-ítems: Hormigón armado H20:

AZS – CA – 06 AZS – CR – 06


AZS – AZ – 06 AZS – DV – 06 AZS – DC – 06 AZS – CI – 04


AZS – AZ – 07

Descripción



242

116. Este ítem contempla la ejecución de hormigones que forman parte de las obras

proyectadas. En los casos de hormigones armados H20, H25 y H30, se incluyen como

parte del ítem las armaduras necesarias.

117. El ítem incluye:

Provisión de materiales para lograr resistencias correspondientes a las indicadas en

los planos.

Provisión de aditivos.

Corte doblado y posicionamiento de armaduras.

Encofrado.

Preparación y colado de hormigones.

Desencofrado.

Curado.

Preparación y sellado de juntas de contracción y construcción cada 4 m.

Juntas de dilatación cada 150m, en inicio y fin de obras singulares y en principio y fin

de curvas.

118. Para el caso de los hormigones de limpieza, los mismos deberán ejecutarse para

el apoyo de encofrados, posicionamiento de armaduras y en todas las ubicaciones que

se especifiquen en los planos de proyecto.

119. Las obras singulares deberán realizarse con hormigón H25 o H30 y armaduras,

según se detalla en los planos de proyecto.

Juntas transversales de Contracción o Retracción

120. Se ejecutarán en estructuras de hormigón tales como tramos de canal de sección

trapecial, compartos, saltos, sifones, puente canal y en los lugares que indique la

Inspección de Obra.

121. Se realizarán cada 4 m (cuatro metros), como separación máxima. Irán dispuestas

en soleras y muros laterales verticales y/o inclinados, alcanzando una profundidad

mínima de 1/3 del espesor de hormigón a partir del paramento mojado.

122. A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberán ser

posteriormente tratadas, utilizando los elementos para sellar juntas que se especifican

en el presente artículo.

Juntas de Construcción

123. Como regla general se evitará en todo lo posible la interrupción del hormigonado.

Cuando esto sea inevitable, el Contratista comunicará por escrito la formación de



243

cualquier junta de construcción, para ser aprobada por la Inspección mediante orden

de servicio. Con tal objeto adjuntará croquis y detalles constructivos.

124. La Inspección puede exigir la limpieza de las juntas de construcción con chorros

de arena húmeda y posterior lavado. En lo posible las juntas de construcción deberán

coincidir con las juntas transversales de contracción o retracción.

125. En principio se ubicarán y ejecutarán en la forma que menos perjudique a la

resistencia, estabilidad, estanqueidad y aspecto de la estructura.

126. En general, se ejecutarán disponiéndolas normalmente a la dirección de los

esfuerzos principales de compresión que se desarrollen en el lugar.

127. En todos los casos, se tomarán las disposiciones necesarias para vincular el

hormigón a ambos lados de la junta, y también para transmitir y absorber los esfuerzos

de corte u otros que allí se produzcan, debiendo limpiar cuidadosamente la superficie

de hormigón endurecida se colocará una capa de mortero de la misma razón

cemento/arena y de razón agua / cemento menor o igual que la del hormigón, o

cualquier material de tipo cementicio de calidad reconocida que la reemplace, para

garantizar la continuidad y adherencia entre el hormigón nuevo y el viejo.

128. La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de

colocado el mortero y antes de que el fraguado de éste se haya iniciado.

129. A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberán ser

posteriormente tratadas, utilizando los elementos para sellar juntas que se especifican

en el presente artículo.

Juntas de Dilatación

130. Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las características y dimensiones

indicadas en los planos de proyecto y especificaciones que forman parte de la

presente documentación y las indicaciones que imparta la Inspección de Obra.

131. Estas juntas se realizarán en correspondencia con las uniones del revestimiento

del canal con obras singulares tales como: puentes en general, puentes de maniobras,

saltos, compartos, sifones y en aquellos lugares que determine la Inspección de obra.

132. Será de P.V.C. tipo “Omega” de amplio movimiento tipo Greenstreak 698, o

similar, de aproximadamente 110 mm de ancho. Debajo de la cinta, deberá colocarse

un material compresible, capaz de resistir adecuadamente las operaciones de

hormigonado y que no altere las propiedades de la banda de PVC.



244

133. Estas juntas deberán ser posteriormente tratadas y selladas, utilizando un

sellador de poliuretano elastomérico de dos componentes tipo Bostik Chem Calk 500

(o 550) o similar.

134. Previamente se deberá aplicar un mordiente sobre las superficies (limpias y secas)

donde se aplicará el sellador. Esta mordiente será compatible con el sellador anterior

de tipo Primer Chem Calk o similar. A los efectos de “contener” el material sellador, se

colocará una junta soporte celular tipo F 1.5 Ferrocemento similar, del mismo espesor

que la junta.

Materiales

135. Los materiales deben ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Generales

y cumplir con las exigencias establecidas en las normas IRAM y CIRSOC 201.


136. Se medirá por metro cúbico (m³) y se computará y certificará en función de la

cantidad de hormigón terminado.

13. Estructuras Metálicas

Sub-ítems:

AZS – AZ – 08 AZS – DV – 07 AZS – DC – 07

Descripción

137. Queda entendido que las especificaciones de este pliego son generales, razón por

la cual las cotizaciones de los proponentes deberán comprender todos los elementos

necesarios para la completa terminación de la obra.

d. Compuertas

138. En este Ítem se incluyen las compuertas y estructuras metálicas asociadas que

forman parte del proyecto. Las dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran

en los planos correspondientes.

Generalidades

139. Manivela con Tornillo: para compuertas manuales de un solo vástago, la manivela

se construirá en fundición gris FG 17, con buje roscado de bronce SAE 64 roscado con

paso hermanado con el tornillo de accionamiento con todos sus elementos

componentes.

140. Reductores: Este tipo de compuerta irá equipada con un reductor de velocidad del

tipo comercial, con tornillo Sin Fin de acero SAE 1045 y corona de bronce SAE 64 en

la cual se roscará la tuerca hermanada con el vástago. Todos los cojinetes serán por

rodamientos y retenes de estanqueidad. Tendrán lubricación permanente con tapón de



245

carga y descarga de lubricante. Tendrá respiradero para evitar presiones internas.

Relación aproximada i = 1: 10. Para compuertas de dos vástagos, los reductores irán

conectados mediante un árbol de transmisión SAE 1045 diámetro 300 mm.

141. Volante manivela: En cada reductor se instalará una manivela tipo volante

desmontable a voluntad, enclavada en el eje del tornillo Sin Fin con chaveta y tornillo

prisionero. El Volante tendrá un diámetro de 500 mm. Se construirá en acero de 19

mm de diámetro, con cuatro rayos y maza central.

142. La manija será con agarradera tipo buje y tendrá la posibilidad de atornillarse al

volante según dos posiciones; R1 = 250 mm y R2 = 200 mm.

143. La distancia entre el centro del eje del reductor y la pasarela de maniobras (hm)

será de 1000 mm (fija).

144. Vástagos o tornillos de accionamiento: serán de acero SAE 1045, de 38.1 mm de

diámetro y con rosca cuadrada y paso 10 mm. Para compuertas tipo Vagón, los

vástagos tendrán idénticas características excepto los diámetros que serán de 50mm.

145. Recatas: serán construidas con perfiles ángulo de alas iguales, según planos, con

separador, con pelos de anclaje cada 150 mm y demás especificaciones. Para

compuertas tipo Vagón las recatas serán confeccionadas de chapa F24 plegada en

forma de “omega”. Previo a su armado y montaje se le aplicará el esquema de pintura

de acuerdo a las especificaciones.

146. Ruedas y pistas de rodadura: solo en compuertas tipo Vagón. Cada equipo

contará con al menos 4 ruedas SAE 1045 mecanizado con tratamiento superficial de

cromo-duro, con bujes de grilón y ejes AISI-304. Las pistas de rodadura serán de

material calibrado SAE 1010 abulonado a la recata. Previo a su armado y montaje se

le aplicará el esquema de pintura de acuerdo a las especificaciones.

147. Umbrales: se construirán de acuerdo a planos y especificaciones. Será empotrado

en el hormigón, con pelos de anclajes, perfectamente nivelado a “0” y soldado a las

recatas. Se le aplicará el esquema de pintura especificado

148. Estanqueidades: se instalarán estanqueidades (sellos burletes) construidas según

especificaciones, con material POLICLOROPRENO, resistente a los agentes

atmosféricos, tanto en los burletes laterales como el de umbral. Las planchuelas

prensa burlete serán de acero y abulonadas según especificaciones y planos.

149. Puente de mecanismos: se construirá con UN perfil PNU, abulonado a las recatas,

según planos. El reductor se montará abulonado a la platina base soldada a los

perfiles sobre el puente. Los bulones serán bloqueados con soldadura para impedir



246

actos de vandalismo. Para compuertas tipo Vagón el puente se construirá con dos

perfiles PNU vinculados entre sí.

150. Soldaduras: todas las soldaduras serán por arco, de cordón continuo, sin

sopladuras. Para vincular dos sectores de perfiles o chapas, se deberá efectuar el

biselado (45º) de cada uno de los elementos a soldar. El espesor mínimo de la

soldadura será igual al mínimo espesor de los elementos a soldar. Se usará electrodo

tipo E 7018. Deberá tomar la precaución de controlar la temperatura a fin de no

deformar la estructura.

151. Empotramiento en canal: deberá incluir todos, los materiales, mano de obra y

transportes para el empotramiento de las compuertas en los canales.

152. Pasarelas: en todas las compuertas se construirán las correspondientes

pasarelas, las que deberán de cumplir con las correspondientes barandas de

seguridad.

153. Sistema de seguridad: cada una de las compuertas se entregará con un candado

y dos llaves u otro sistema de seguridad.

Especificaciones accesorios

RUEDAS DE APOYO.

154. Para el montaje de las ruedas se tomarán las precauciones necesarias a fin que

las ruedas giren libremente y no se produzcan interferencias entre las pestañas, los

rieles o los perfiles de las compuertas.

155. En caso de ser necesario, todas las ruedas de una misma compuerta se

rectificarán a medidas uniformes, debiendo tener en cuenta que las disminuciones de

los diámetros no modifiquen el asiento de los burletes en las pistas de los mismos.

156. Se les aplicará el esquema de arenado y pintura detallado

157. Se incluye la colocación de nuevo lubricante para servicio pesado, grasa de litio

con S2 MO.

BUJES DE RUEDAS DE COMPUERTAS.

158. Los bujes de las ruedas serán fabricados con bronce SAE 64, de las dimensiones

apropiadas al eje y el ajuste a la rueda. La luz entre el buje y el eje será de 3 a 4

décimas de milímetro. En su interior se le deberán efectuar tres ranuras axiales y una

perimetral central para lubricación, de 4 (cuatro) mm de ancho por 3 (tres) mm de

profundidad.

159. Deberá preverse la instalación de sellos O` Ring, que eviten la pérdida del

lubricante. Como lubricante se utilizará grasa de Litio con S2 Mo.



247

EJES DE RUEDAS DE COMPUERTAS.

Ejes nuevos: Para la fabricación de ejes nuevos, se utilizará acero nuevo SEA 1045

de diámetro, longitud y características iguales a los existentes.

Cromo Duro: Los ejes nuevos y recuperados que no sean de acero inoxidable, se les

deberá efectuar un baño de Cromo Duro por un espesor mínimo de dos (2) décimas de

milímetro. (0,2 mm), en toda su superficie.

160. Todos los ejes deberán contener un túnel de lubricación y alemites. El anclaje y

regulación de los ejes será mediante el sistema existente.

SOPORTES DE RUEDAS DE APOYO Y LATERALES

161. Los soportes de las ruedas de apoyo y laterales deberán ser desmontados

tratados mediante arenado superficiales, controlar la existencia o no de fisuras y

deformaciones, luego recibirán un arenado final y esquema de pintura.

Sellos (burletes)

162. La Contratista deberá efectuar todas las mediciones necesarias de las distancias

relativas de pistas de ruedas, diámetros de ruedas, recatas, pistas de burletes, etc., a

fin de que se efectivice el cierre hidráulico perfecto del burlete con la pista y la

suficiente presión. Serán de caucho. Deberán responder a las normas I.R.A.M.

113003/4/9/10.

Ensayos de materiales

163. La Inspección de obra, exigirá en aquellos materiales que crea conveniente los

ensayos de resistencias, calidad y químicos de los materiales utilizados en la ejecución

de las compuertas. El Contratista los deberá trasladar para los ensayos al lugar que le

indique la Inspección de Obra y presentar un protocolo de ensayo por escrito del

elemento ensayado.

164. Todos los aranceles y costos de los ensayos de materiales, estarán a cargo del

Contratista no dándole derecho a reclamo alguno por este concepto.

e. Pintura; arenado y esquema de pintura.

165. Todas las pinturas para las estructuras metálicas sumergidas en agua cumplirán

con las normas IRAM y normas IRAM mixtas del último Catálogo General de IRAM.

Además serán productos de adquisición en la plaza comercial de la República

Argentina.

166. El abrasivo para el arenado será arena silícea tipo San Luis con una proporción de

cuarzo mayor o igual al 60%, dureza mínima siete (7) en la escala de Mohs, brillo

vítreo transparente a traslúcido, tamaño de partículas entre 0,7 a 2 mm y perfil



248

promedio de ondulación de 40 a 60 µm. Al momento del impacto deberá estar libre de

humedad y no podrá utilizarse luego del primer impacto.

167. El grado de arenado será según las normas SSPC-SP1O-Sa 2 ½ con un perfil de

anclaje de 37 a 50 µm (semejante a la tela esmeril N°2). El acabado final será a metal

casi blanco, dejando una superficie de color metálico uniforme gris blanco. El ángulo

de impacto estará comprendido entre los 70° a 90°.

168. Para el recubrimiento electroquímico se debe utilizar un producto a base de

resinas epoxi con alto contenido de polvo de zinc metálico. Debe poseer un gran poder

anticorrosivo, junto con resistencia a la intemperie y al contacto con el agua. Debe

brindar protección catódica en íntimo contacto con chapa de acero. Las características

técnicas son:

- Componentes 3 (A + B + C)



A B C A + B + C

gr / cm³

1,02 +/- 0,02 0,91 +/- 0,02 2,3+/- 0,1 2,9+/- 0,05


A B A + B

gr / cm³

mínimo 1,15 mínimo 1,35 mínimo 1,30

- Contenido de materiales no volátiles 2 hs a 110°C, A+B+C = 82 +/- 0,5%

- Contenido de zinc sobre película seca

91,5% mínimo

- Viscosidad a 20°C A+B+C = 300 a 500 centipoise

- Vida útil (1 kg) a 30°C mínimo 10 hs a 20°C mínimo 20 hs a 10°C mínimo 30 hs

- Período endurecimiento accesible para la inspección película húmeda 1 mm

a 20°C máximo 20 hs a 10°C máximo 30 hs

- Endurecimiento final a 20°C máximo 10 días a 10°C máximo 12 días


- Resistencia eléctrica espesor de película seca 0,1 mm 2000 a 2500 ohm / cm²

169. Como protector mecánico debe utilizarse un producto a base de resinas epoxi y

alquitrán de hulla sin solventes. Debe brindar protección a la acción abrasiva del agua

contra la pintura anticorrosiva. Sus características técnicas son:



249




A B

A + B

gr / cm³



- Vida útil (1 kg) a 20°C mínimo 1 hs a 10°C mínimo 2 hs

- Período endurecimiento accesible para la inspección película húmeda 0,2 mm

a 20°C máximo 24 hs a 10°C máximo 40 hs

- Endurecimiento final a 20°C máximo 8 días a 10°C máximo 12 días


- Humedad relativa máxima de aplicación

90 %

- Adherencia a tracción sobre acero con primer (acondicionador para adherencia del anticorrosivo)

mínimo 9 MPa

- Contenido de volátiles A+B máximo 5%

- Resistencia mecánica

Conservación Resistencia Alargamiento



170. Para brindar protección a la acción abrasiva de las aguas con alto contenido de

sólidos de las zonas de más alta velocidad del agua, se debe usar un producto a base

de resinas epoxi de alta resistencia a los ataques físico-químicos (mortero epoxi). Las

características técnicas son:




A B A + B

gr / cm³



- Vida útil (2 kg)

a 20°C mínimo 60 minutos

a 10°C mínimo 90 minutos

- Período endurecimiento accesible para la inspección película húmeda 5 mm



- Humedad relativa máxima de aplicación

90 %

171. El diluyente a utilizar será el especial para resinas epoxi. El espesor de película

seca del anticorrosivo debe ser como mínimo de 50 a 55 +/- 10 µm por mano.

172. Para el protector electroquímico el espesor de película seca será de 150 +/- 15 µm

por mano.



250

173. Para el protector físico-químico tipo mortero epoxi, el espesor será como mínimo

de 5 +/- 1 mm.

174. Para convertir y estabilizar el óxido en magnetita y hematita se deberá utilizar un

producto que contenga como mínimo las siguientes características técnicas:

- Pesos específicos a 20°C 1,52 a 1,46 gr / cm³

- Rendimiento 110 a 165 gr / cm³

- Presentación En envases sellados

- Viscosidad a 20°C 140 centipoise en copa Ford N°4

- Espesor de la película seca

- Período endurecimiento a 20°C 48 hs

- Resistencia a la temperatura 20°C en seco

- Vida útil del envase almacenado 12 meses a temperatura normal

175. No se podrá utilizar en ambientes agresivos que contengan ácidos, abrasivos o

contacto permanente con agua. En estos casos se utilizarán pinturas resistentes a la

agresividad reinante y que tenga adecuada adherencia con las imprimaciones de

fondo.

176. Para las pinturas sintéticas se deberá cumplir como mínimo los siguientes

requisitos:

- Densidad a 20°C 1,30 a 1,60 gr / cml

- Consistencia en viscosímetro Stormer 70 a 90 UK

- Adhesividad 100% mínimo

- Resistencia a la intemperie 12 meses de exposición

No se presentará cuarteado, ampollado, desprendimiento de película ni agrietado. Tampoco cambio de color

- Brillo Será uniforme sobre superficie pintada

- Diluyente Aguarrás mineral

Granallado (o arenado) y esquema de pintura

177. Las compuertas y demás componentes metálicos deberán ser granallados o

arenados y pintados en galpones cerrados de la Contratista y acondicionados a tareas

generales de arenado y pintura o insitu con la instalación de cámaras de arenado y

pintura que permitan crear el microclima necesario para la ejecución de los trabajos de

acuerdo a las especificaciones.



251

178. Los traslados y medidas de seguridad correrán por cuenta y cargo de la

Contratista

179. En todos los casos el Contratista será la única responsable por accidentes

personales o a terceros por lo cual deberá tomar todas las precauciones necesarias,

incluido el cumplimiento de las reglamentaciones de tránsito.

EL PROCESO DE GRANALLADO O ARENADO SERÁ EL SIGUIENTE:

180. Se utilizará como medio abrasivo Granalla metálica normalizada o arena tipo San

Luis con la adecuada granulometría, contenido de sílice y forma de partícula para

lograr un correcto perfil de la zona tratada.

181. El grado de limpieza será "Sa3". No se admitirá bajo ningún motivo, el uso de otro

tipo de arena que no sea el anteriormente enunciado. La arena al momento de

comenzar con el arenado deberá estar completamente libre de humedad, es decir en

estado seco.

182. Como en la época prevista para la ejecución de la obra, pueden presentarse bajas

temperaturas y aumento de la humedad relativa por encima del cincuenta por ciento

(50%) el Contratista, deberá extremar los recursos construyendo cámaras provisorias

de arenado y bajar el valor de humedad ambiente, mediante calefaccionado por

estufas eléctricas. No se admitirá ningún otro tipo de calefaccionado.

183. El ángulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar deberá estar

comprendido entre 70º y 90º.

184. La línea del equipo de arenado deberá contener obligatoriamente un filtro trampa

de humedad.

185. El tiempo mínimo que deberá transcurrir entre la operación de arenado y la

colocación de la primer mano de pintura anticorrosivo no deberá superar las tres

cuartas partes de la hora (3/4 h). Previamente al pintado, deberá limpiarse la superficie

arenada con el objeto de eliminar las impurezas que pudieran depositarse en ella. La

limpieza será manual.

186. Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con

posterioridad al arenado, deberán recibir este tratamiento como se ha indicado

anteriormente.

187. El contratista deberá tomar las medidas necesarias a los efectos de que el

arenado de los sistemas hidromecánicos ya sea en obra o en taller no contaminen

aquellas partes que estén en proceso de pintura o en período de secado y/o curado.



252

188. El no-cumplimiento de lo indicado, determinará que la inspección de obra paralice

los trabajos hasta tanto se implementen los sistemas anticontaminantes.

EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA SERÁ EL

SIGUIENTE:

189. Se aplicará sobre el metal base dos (2) manos de pintura epoxídica anticorrosivo

Zinc-Rich - Epoxi, de marca reconocida y bajo norma I.R.A.M.

190. Se deberá obtener un espesor mínimo de sesenta (60) micrones en estado seco.

El tiempo que deberá transcurrir entre cada mano de pintura será estrictamente el

tiempo recomendado por el fabricante de la pintura.

191. La temperatura ambiente no deberá ser inferior a los 10º C y la humedad relativa

del ambiente no mayor de 50%.Se deberán construir cámaras de pintura en obra para

lograr estos valores.

192. Posteriormente, se aplicará dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma

I.R.A.M. 1197 de marca reconocida y el espesor a obtener en seco será de 150

micrones para cada una de las manos.

193. Como consecuencia de ello, el espesor final en seco deberá ser como mínimo de

360 micrones.

194. La colocación de Epoxi-Bituminoso se efectuará a las veinticuatro (24) horas de

aplicada la segunda mano de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-

Bituminoso será estrictamente el tiempo recomendado por el fabricante de la pintura.

195. Para la preparación de pintura se deberán seguir estrictamente las indicaciones

del fabricante. El periodo de curado y puesto en servicio, no deberá ser inferior a los

siete (7) días.

196. Para la aplicación de la pintura, se utilizará el exclusivamente sistema Air-Lees

(soplete sin aire). Para cubrir bien las juntas, se podrá utilizar pincel o rodillo de buena

calidad. No se aceptarán gotas, globos, escurrimientos, raspaduras, etc.

197. El contratista deberá entregar a la inspección de obra todos los elementos de

control y medición que crea convenientes para determinar la calidad de los trabajos

efectuados.

198. Los métodos de ensayos se ajustarán a las normas IRAM 1109 y 1022. La

empresa deberá emitir las correspondientes planillas protocolos de ensayos y

mediciones, además de realizar los ensayos de tracción (adherencia de la pintura).

199. Deberá entregar a la Inspección de la obra, las especificaciones técnicas y

garantías de las pinturas emitidas por el fabricante



253

200. Elementos de montaje: Los tornillos, arandelas plana, de presión y tuercas

hexagonales serán galvanizados o inoxidable, nuevos, de diámetros y longitudes

necesarias.

201. Las planchuelas prensaburletes reemplazadas, serán nuevas, de iguales

dimensiones a las existentes, de acero IRAM F 24.

202. En todos los casos estarán incluidos los materiales (panchuelas, burletes, perfiles,

tornillos, electrodos, materiales de consumo etc.), mano de obra y transporte.


203. Se medirá en forma global (glob.) y se computará y certificará en función del

porcentaje de avance de instalación terminada.

14. Tuberías y accesorios

Sub-ítems:

TRT – 01 R1 – 01

Descripción

204. Este ítem incluye la provisión y colocación de tuberías, de acuerdo al proyecto

ejecutivo de la empresa. También se incluyen las piezas especiales y accesorios

necesarios para la ejecución de las trazas establecidas en los planos.

Materiales

205. La tubería que se emplee (PVC, PRFV, etc.) deberá cumplir con la normativa

nacional vigente al momento de la aprobación por parte de la inspección de obra. En

caso que el tipo de tubería seleccionada por la contratista no posea como diámetro

comercial los indicados en el cálculo, la empresa contratista deberá verificar el cálculo

para los diámetros comerciales disponibles o bien proveer tuberías de diámetros

superiores a los especificados.

206. En los planos de proyecto se detallan los diámetros determinados para cada

tramo, el material de la tubería, la clase y las longitudes resultantes.


207. Se medirá por metro lineal (ml) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de

oferta. Se computará y certificará en función de la cantidad de tubería colocada y

terminada. Sin embargo, a pedido del Contratista podrá certificarse hasta el 50% de la

provisión de la cañería en obra, contra la presentación de una Póliza de Seguro de

Caución con vigencia hasta que el tendido esté terminado, probado y aprobado.

Además se deberá entregar una declaración jurada en donde el Contratista se

constituye en depositario de estos bienes con las responsabilidades emergentes de lo



254

establecido en el Código Civil. El porcentaje de certificación de estos materiales

resultará de la incidencia que los mismos tengan dentro de la estructura del Análisis

de Precioo del Ítem.

15. Arquetas

Sub-ítems:

R1 – 02

Descripción y Materiales

208. En este ítem se incluyen las tareas y materiales necesarios para la construcción

de las arquetas proyectadas; tanto la obra civil como la instalación hidromecánica. La

cantidad y ubicación resultante para cada red, se detallan en los planos.

209. Deberán incluirse todas las tareas y accesorios para su materialización, como ser:

Movimientos de suelo

Preparación: Grava de Asiento y Hormigón de Limpieza

Hormigón Armado H25

Piezas especiales (juntas de unión de amplia tolerancia, ramales, carreteles, bridas,

piezas de conexión, etc.)

210. Las tareas a realizar (excavación, rellenos, hormigonados, etc.) deberán respetar

las especificaciones pertinentes, detalladas en este pliego.

211. A continuación se describen los elementos hidromecánicos principales a instalar

en las arquetas.



255

f. Válvula limitadora de caudal y reductora de presión

212. La válvula limitadora de caudal y reductora de presión deberá reducir una alta

presión de entrada a una presión de salida más baja constante, independientemente

de las alteraciones del caudal y/o presión de entrada, siempre que el caudal esté por

debajo del límite preestablecido. También deberá impedir que el caudal sobrepase el

límite máximo prefijado.

Válvula Principal:

213. La válvula principal deberá ser una válvula hidráulica activada por diafragma

guiado centralmente, ya sea de cuerpo oblicuo (Y) o de diseño angular. El cuerpo y la

cubierta deberán ser de hierro dúctil, EN 1563, con asiento de bronce. Las superficies

externas e internas de la válvula deberán estar revestidas con recubrimientos

aplicados por fusión (EPOXI). Las conexiones deberán cumplir con las normas ISO

7005. El cuerpo deberá tener un anillo de asiento no roscado que sea reemplazable y

que se sujete en su posición mediante tornillos que se enrosquen al cuerpo. Este

asiento deberá ser accesible y de fácil manejo sin desmontar la válvula de la tubería.

El área del asiento deberá estar completamente libre, sin correctores de flujo,

rodamientos o nervaduras de soporte.

Accionador:

214. El accionador será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior

del diafragma y el cuerpo. El accionador estará compuesto por: disco de cierre, eje de

válvula y rodamiento, conjunto del diafragma, separador y la tapa superior. Todo el

conjunto se podrá desmontar de la válvula como una sola unidad. La cámara inferior

entre el diafragma y el separador podrá ser abierta, o aislada de la presión interna del

cuerpo. El eje de acero inoxidable deberá ser guiado en su carrera por un casquillo

instalado en el separador. El cierre elástico será de forma rectangular en su sección

transversal y contenido en tres lados y medio. El disco de cierre tendrá una lengüeta

en la parte externa del borde para fijar el cierre en su sitio. En el accionador podrá

instalarse un cierre en forma de Uves simplemente atornillándolo al disco de cierre.

Circuito de control:

215. El piloto de control debe ser de acción directa, con resorte ajustable y accionado

por diafragma. Tendrá incorporado una válvula de aguja para ajustar la velocidad de

cierre de la válvula principal. El cuerpo y la cubierta de la válvula piloto estarán



256

fabricados en bronce o latón con componentes de acero inoxidable y asiento elástico.

El líquido que pasa por el circuito será filtrado y habrá válvulas manuales para aislarlo.

Garantía de calidad:

216. La válvula principal, el piloto, las conexiones de control, el filtro y las válvulas de

aislamiento deberán ser montadas y probadas en la fábrica y deberán cumplir las

normas de garantía de calidad ISO 9002.

217. La válvula será tipo BERMAD 772 o similar.



257

g. Válvula de aire

Válvula principal:

218. Las válvulas de aire son utilizadas para eliminar aire en conducciones a presión y

funcionan evacuando e ingresando grandes caudales de aire cuando se está llenando

o vaciando la tubería respectivamente, permitiendo la eliminación de pequeñas

cantidades de aire (purga) cuando la conducción está funcionando en régimen.

219. La descarga de aire sólo ocurrirá luego de que se haya acumulado un volumen

suficiente de aire. Deberá ser de peso liviano, dimensiones pequeñas y fabricación

confiable. Los límites de la presión de trabajo serán de 0,2 hasta 16 bares.

220. El diseño de la válvula deberá ser dinámico, de forma de permitir la descarga de

aire a altas velocidades, de forma tal que se eviten los cierres prematuros y golpes de

ariete locales y contribuya en la reducción de golpes de ariete en toda la tubería.

221. En función automática el orificio de salida tendrá un área de 7,8 mm² para

diámetros hasta 4” inclusive que permitirá evacuar un caudal de aire igual a 130 m3/h a

16 bar y un orificio de salida de 12 mm2 para válvulas de 6” y 8” que permitirá evacuar

un caudal de aire igual a 160 m³/h a 16 bar, mientras que el orificio cinético, con un

área que va desde 1963 mm² para DN 2” hasta 31400 mm² para DN 8”.

Materiales:

222. Cuerpo y tapa de la válvula: Fundición Esferoidal ASTM A-536-60-40-18 para

válvulas de 3” / 4” / 6” / 8” y Nylon Reforzado para 2”. Conjunto de Sello (Cinético):

Nylon Reforzado + EPDM.

Instalación:

223. Las válvulas de aire deberán instalarse sobre las tuberías en puntos altos de la

red. Además, la distancia máxima entre válvulas no deberá superar los 400 m.

224. Todas las válvulas de aire, se deben instalar de acuerdo con las

recomendaciones del fabricante.

225. Una vez instaladas, las válvulas de aire serán sometidas a una prueba hidráulica

junto con el resto de la tubería.

Revestimiento de protección:

226. El cuerpo y la tapa tendrán un revestimiento interno y externo de epoxi curado al

horno apto para agua servida de espesor mínimo de 150 m.

h. Válvula de alivio rápido



258

227. La válvula de alivio rápido deberá evacuar el exceso de presión de la línea cuando

ésta se eleva por encima del valor de calibración del piloto. Deberá responder a los

aumentos de presión del sistema de forma inmediata y precisa abriendo

completamente y cerrando luego de forma suave.

Válvula principal

228. La válvula principal deberá ser una válvula hidráulica activada por un diafragma

guiado centralmente, su cuerpo será de diseño tipo globo, oblicuo (Tipo Y) o angular.

El cuerpo y la cubierta serán de fundición dúctil, ASTM A 536, con asiento de acero

inoxidable. Las superficies externas e internas de la válvula estarán revestidas con

recubrimientos aplicados por fusión (EPOXI) azul RAL 5005. Las conexiones deberán

cumplir con las normas ISO PN 16. El cuerpo deberá tener un anillo de asiento no

roscado que sea reemplazable y que se sujete en su posición mediante tornillos que se

enrosquen al cuerpo. Este asiento deberá ser accesible y ser de fácil manejo sin

desmontar la válvula de la tubería El área del asiento deberá estar completamente

libre, sin correctores de flujo, rodamientos o nervaduras de soporte.

Actuador:

229. El conjunto del actuador será de cámara doble para prevenir cierres bruscos que

se producen con el principio de funcionamiento de cámara simple. El actuador estará

compuesto por un disco de cierre, un eje, un rodamiento, el conjunto del diafragma y la

tapa superior. Todo el conjunto se deberá poder desmontar de la válvula como una

sola unidad. Para la cámara inferior, entre el diafragma y el separador, no se permitirá

la utilización de discos separadores desmontables, sino que será una unidad

componente del propio actuador. El eje de acero inoxidable deberá ser guiado en su

carrera. El disco de cierre tendrá una lengüeta en la parte externa del borde para fijar

el cierre en su sitio. En el actuador podrá instalarse un cierre en forma de U o V

(también llamado V-Port) simplemente atornillándolo al disco de cierre, además

contará con un indicador de posición. El resorte de cierre no podrá estar ubicado en la

cámara superior de la válvula.

Circuito de control:

230. El circuito de control deberá consistir de un piloto aliviador de acción rápida

ajustable de 2 vías, una válvula de corte y un filtro. Los tubos de conexión serán de

bronce o acero inoxidable. La válvula ensamblada deberá testearse hidráulicamente en

condiciones dinámicas similares a las del sistema donde será instalada.




259

231. El fabricante deberá estar certificado de acuerdo a la norma ISO 9001. Deberá

adjuntarse una copia del certificado junto con la oferta, la omisión de esta

documentación será causal de rechazo de la oferta. La válvula debe estar certificada

como apta para sistemas de agua potable de acuerdo a las normas NSF y WRAS.

i. Válvula de apertura y cierre

232. A continuación se hace una descripción de las válvulas mariposas.

233. La válvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el

obturador (mariposa) se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje,

ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no con éste. Se dice “de

seccionamiento” ú “ON/OFF” cuando permite o interrumpe la circulación de fluido,

según que esté abierta o cerrada.

234. La válvula mariposa estará constituida, como elementos esenciales: por un

cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por un tubo

cilíndrico para ser montado entre bridas; un obturador, de forma circular y superficie

hidrodinámica de seccionamiento del fluido; un eje, que podrá ser único o formado por

dos partes o semi-ejes (en este caso, uno será de arrastre, al que acopla el sistema o

mecanismo de maniobra, y el otro de fijación).

235. Las válvulas mariposas deberán cumplir con la Norma ISO 5752, EN 558, MSS SP

67 y API 609.

236. Se recomiendan entonces las válvulas mariposas de tipo Wafer, es decir para

colocar entre bridas, según se indique en los planos de proyecto ó en el cuerpo

principal del pliego. Serán de cierre estanco, accionadas por mecanismo reductor

manual o palanca, según se fije en cada caso en la planilla de oferta y en los planos

respectivos.

237. La clapeta deberá estar perfectamente balanceada y estará construida en acero

inoxidable. El eje será de acero inoxidable y será del tipo centrado para las válvulas

“ON/OFF” ó “de seccionamiento”.

238. El accionamiento de las válvulas será manual para el caso de las válvulas

“ON/OFF” ó “de seccionamiento”, que garanticen una lenta operación de cierre y

apertura a bajos esfuerzos de maniobra.

239. Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del

fabricante.



260

240. Se aceptarán propuestas alternativas de iguales o superiores prestaciones para

este equipamiento, siempre que correspondan a equipos de reconocida calidad, uso

extensivo y comprobada eficiencia de funcionamiento, a juicio del comitente.

j. Caudalímetro

241. Los caudalímetros serán de turbina con arrastre magnético tipo Woltman, con

contadores instantáneos y totalizadores.



oferta. Se computará y certificará en función del porcentaje de arquetas terminadas.

Sin embargo, a pedido del Contratista podrá certificarse la provisión de hasta el 50%

de las arquetas en obra, contra la presentación de una Póliza de Seguro de Caución

con vigencia hasta que las mismas estén colocadas y aprobadas. Además se deberá

entregar una declaración jurada en donde el Contratista se constituye en depositario

de estos bienes con las responsabilidades emergentes de lo establecido en el Código

Civil. El porcentaje de certificación de estos materiales resultará de la incidencia que

los mismos tengan dentro de la estructura del Análisis de Precio del Ítem

16. Cámaras de Entrega

Sub-ítems:

TRT-01 R1 – 03

Descripción y Materiales


materialización de las cámaras de entrega proyectadas; tanto la obra civil como la

instalación hidromecánica.

244. Deberán incluirse todas la tareas y accesorios para su materialización, como ser:






245. La tareas a realizar (excavación, rellenos, hormigonados, etc.) deberán respetar


246. Los elementos hidromecánicos principales a instalar en las cámaras de entrega

(Caudalímetro, Válvula de apertura y cierre y Válvula de aire) están descriptos en el

ítem “Arquetas”.



261


247. Se medirá en forma global (glob.) de acuerdo a lo que se detalla en la

planilla de oferta. Se computará y certificará en función del porcentaje de cámaras de

entrega terminadas.



262

17. Estación de filtrado

Sub-ítems:

R1 – 04

Descripción

Filtros hidráulicos automáticos de mallas:

248. Estos filtros son ideales para sitios de instalación a distancia. Tienen un

mecanismo autolimpiante hidráulico que no requiere de alimentación de energía

externa para operar.

Proceso de filtración:

249. El proceso de filtración comienza cuando agua sin procesar fluye a través de la

entrada del filtro y pasa a través de la malla gruesa. Aquí, el agua es pre-filtrada para

proteger el mecanismo de limpieza de desechos grandes. Luego, el agua pasa por la

superficie interna de la malla fina; se atrapan las partículas de suciedad y se acumulan

dentro del filtro mientras fluye agua limpia por la salida del filtro. La acumulación

gradual de suciedad en la superficie interna de la malla forma una torta de filtro que

causa un aumento en la diferencia de presión en la malla.

Proceso autolimpiante:

250. Cuando la presión diferencial de la malla alcanza un nivel predefinido, el

controlador de drenaje del filtro inicia el proceso de limpieza al abrir una válvula interna

de lavado. Esto libera una contracorriente que fluye a través de boquillas fuera del eje

del escáner de succión hueco hasta la tubería de drenaje.

Filtros hidráulicos automáticos de anillas:

251. Los filtros de anillas filtran de afuera hacia adentro y necesitan una presión menor

de trabajo que los de mallas para realizar el filtrado. Se recomienda usar este tipo de

filtros.


252. Se medirá en forma unitaria (unidad) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla

de oferta. Se computará y certificará en función de las estaciones de filtrado totalmente

terminadas.

18. Estaciones reguladoras de presión (PRV)

Sub-ítems:

R1 – 05 R1 – 06

Descripción



263


materialización de las estaciones reguladoras de presión; tanto la obra civil como la

instalación hidromecánica.









256. Los elementos hidromecánicos principales a instalar en las estaciones reguladoras

de presión (Válvula de apertura y cierre, Válvula de alivio rápido y Válvula de aire)

están descriptos en el ítem “Arquetas”.

257. El elemento hidromecánico más importante a colocar en estas cámaras se

describe a continuación.

a. Válvula reductora de presión

258. La válvula reductora de presión deberá reducir la presión de aguas arriba,

manteniendo constante la presión de aguas abajo independientemente de los cambios

en la presión de entrada y/o caudal.

Válvula principal:

259. La válvula principal deberá ser una válvula hidráulica activada por un diafragma

guiado centralmente, ya sea con cuerpo oblicuo (Tipo Y) o de diseño angular. El

cuerpo y la cubierta serán de hierro fundido, ASTM A - 126 Clase B, con asiento de

inox. Las superficies externas e internas de la válvula estarán revestidas con

recubrimientos aplicados por fusión (EPOXI). Las conexiones deberán cumplir con las

normas ANSI, ISO, DIN, JIS o cualquier otra estándar internacionalmente reconocida.

El cuerpo deberá tener un anillo de asiento no roscado que sea reemplazable y que se

sujete en su posición mediante tornillos que se enrosquen al cuerpo. Este asiento

deberá ser accesible y ser de fácil manejo sin desmontar la válvula de la tubería. El

área del asiento deberá estar completamente libre, sin correctores de flujo,

rodamientos o nervaduras de soporte.

Accionador:



264

260. El accionador será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior

del diafragma y el cuerpo. El accionador estará compuesto por: disco de cierre, eje de

válvula y rodamiento, conjunto del diafragma, separador y la tapa superior. Todo el

conjunto se podrá desmontar de la válvula como una sola unidad. La cámara inferior,

entre el diafragma y el separador, podrá ser abierta, o aislada de la presión interna del

cuerpo. El eje de acero inoxidable deberá ser guiado en su carrera por un casquillo

instalado en el separador. El cierre elástico reemplazable será de forma rectangular en

su sección transversal y contenido en tres lados y medio. El disco de cierre tendrá una

lengüeta en la parte externa del borde para fijar el cierre en su sitio. En el Accionador

podrá instalarse un cierre en forma de “Uves” simplemente atornillándolo al disco de

cierre.

Circuito de Control:

261. El piloto será de acción directa, con muelle ajustable y accionado por diafragma,

llevará una válvula de aguja separada del piloto para ajustar la velocidad de cierre. El

cuerpo y la cubierta serán de bronce o latón con componentes de acero inoxidable y

asiento elástico. El líquido que atraviese el piloto debe ser filtrado y deben instalarse

válvulas manuales para aislar el circuito de control.


262. La válvula principal, el piloto, las conexiones de control, el filtro y las válvulas de

aislamiento deberán ser montadas y probadas en la fábrica. Deberán cumplir las

normas de garantía de calidad ISO 9002.

263. La válvula será tipo BERMAD 720-ES o similar.


264. Se medirá en forma unitaria (unidad) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla

de oferta. Se computará y certificará en función de las estaciones reguladoras de

presión totalmente terminadas.

19. Válvulas seccionadoras

Sub-ítems:

R1 – 07

Descripción


instalación de válvulas seccionadoras. Las válvulas se instalan alojadas en cámaras de

hormigón armado. El ítem incluye materialización de las cámaras; tanto la obra civil

como la instalación hidromecánica de las válvulas.



265









268. El elemento hidromecánico principal a instalar en estás cámaras (Válvula de

apertura y cierre) está descripto en el ítem “Arquetas”.



oferta. Se computará y certificará en función del porcentaje de cámaras seccionadoras

totalmente terminadas.

20. Válvulas aireadoras

Sub-ítems:

R1 – 08

Descripción


instalación de válvulas de aire. Las válvulas se instalan alojadas en cámaras de











273. El elemento hidromecánico principal a instalar en estás cámaras (Válvula de aire)

está descripto en el ítem “Arquetas”.




266

Se medirá en forma global (glob.) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de

oferta. Se computará y certificará en función del porcentaje de cámaras seccionadoras


21. Válvulas de desagüe

Sub-ítems:

R1 – 09

Descripción


instalación de válvulas de aire. Las válvulas se instalan alojadas en cámaras de











277. El elemento hidromecánico principal a instalar en estás cámaras (Válvula de

apertura y cierre) está descripto en el ítem “Arquetas”.


Se medirá en forma global (glob.) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de

oferta. Se computará y certificará en función del porcentaje de cámaras de desagüe




267

CÓMPUTOS

Si bien la obra se contratará por Unidad de Medida, seguiamente se detallan

como surgen las cantidades las cantidades que figuran en la planilla de

cotización

A. Tareas generales

Se incluyen en este ítem las tareas de limpieza general de obra, estudios

topográficos durante la obra, replanteo y ajustes de proyecto, así como también

el planteo respecto a la metodología de trabajo, asegurando el abastecimiento

de agua durante la ejecución de la obra.

ÍTEM TG-01- Limpieza inicial y Relevamientos topográficos

En este ítem se incluye la limpieza inicial de obra, zona de establecimiento de

obradores, acopios, depósitos, talleres, etc. Se incluye la extracción y

replantación de arbolados, ejecución de caminos de obra en caso que se

requieran y cierres provisorios. Están incluidos todos los costos relacionados

con reparación de rutas y/o calles de tierra, mejoradas, asfaltadas y/o

hormigonadas que hayan sido rotas, demolidas y/o excavadas de acuerdo a las

necesidades de ejecución de las obras.

Se incluye además, los relevamientos topográficos detallados que se

consideren necesarios para ajustar el proyecto ejecutivo, garantizando el

correcto funcionamiento del sistema de riego.

Los estudios topográficos (ejecutados por la contratista) para todas las zonas

de emplazamiento de obras, deberán incluir relevamiento planialtimétrico de

faja de detalle para todas las conducciones, con precisión altimétrica de 2

cm/km doblemente nivelado y relevamiento de superficie en el emplazamiento

de obras singulares.

Se incluyen en este ítem, todas las demoliciones que sea necesario ejecutar

para la correcta ejecución de las obras previstas, ya sean de entubamiento,

canales, o cualquier otra obra dentro del proyecto. Toda demolición deberá

ejecutarse con la aprobación de la Inspección. El producto de la demolición

deberá trasladarse al lugar que indique la Inspección.

Este ítem se computa en forma global.



268

ÍTEM TG-02- Replanteo y Ajustes

En este ítem se incluye las tareas y materiales necesarios para el replanteo

detallado de las obras de riego. Se incluye la elaboración de la documentación

de Proyecto Ejecutivo, debiendo verificarse hidráulica y estructuralmente todas

las obras proyectadas, y los trámites necesarios para su aprobación:

Replanteo detallado de cada tramo a construir y nuevas trazas, así como de las

obras puntuales y los reservorios.

Ajustes de Planos de Proyecto.

Memorias de cálculo.

Justificación técnica de modificaciones al proyecto.

Plan detallado de mantenimiento de servicio de riego durante la ejecución de

obras.

Metodología de trabajo y programación.

Se incluyen además en este ítem, todos los gastos en que deba incurrir el

contratista, referidos a liberación de trazas, servidumbres de paso,

expropiaciones y señalizaciones necesarias para la ejecución de las obras.

Se incluye la ejecución de la mensura, al momento de replanteo de las obras,

de todas las parcelas que se encuentren afectadas por la constitución de

servidumbres y restricciones al dominio, tanto en el caso de la construcción

de canales y/o entubamientos por trazas nuevas, como en el caso de las trazas

existentes para su posterior regularización dominial. Este relevamiento se ha

considerado como parte de las tareas de replanteo que efectuará la empresa

contratista de las obras y será entregado a la inspección de obra.

Este ítem se computa en forma global.

B. Azud Superior y obras anexas

C. Limpieza

ÍTEM AZS-01- Limpieza

Se incluye en este ítem toda extracción de vegetación y/o forestales, necesaria

para la ejecución de las obras del Azud Superior y de las obras anexas. Este

ítem se computa en forma global.



269

D. Sensor de nivel y escala

ÍTEM AZS-02- Sensor de nivel y escala

Este ítem incluye una sección de aforo sobre el arroyo Santa Rita. Dentro del

mismo azud, se colocará un sensor de nivel y una escala limnimétrica de 2 m

de altura a colocar sobre el arroyo aguas arriba del azud.

Dentro del ítem se incluye un sensor de nivel tipo Radar. Se considerará para el

cómputo la instalación de todo el equipamiento provisto. El ítem se computa en

forma global.

E. Protección de Márgenes

ÍTEM AZS-PM-01 Gaviones

Este ítem incluye la estructura de alambre que forma el gavión, y el material

granular (piedra tamaño máximos 5”) que hace el relleno del gavión.

El ítem Gaviones se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se

presentan en el 0.

ÍTEM AZS-PM-02 Excavación

Este ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la

ejecución de la protección de márgenes del Azud Superior.

El ítem Excavación se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas

se detallan en el Cuadro Nº1.

ÍTEM AZS-PM-03 Relleno

En este ítem se incluye la provisión de suelo y todos los trabajos y equipos

necesarios para la realización de rellenos de la protección de márgenes del

Azud Superior. Se computa por metro cúbico de acuerdo a la zona a intervenir.

Los cómputos detallados se presentan en el 0.

ÍTEM AZS-PM-04- Geotextil

Este ítem incluye todos los trabajos y material necesarios para la colocación del

geotextil en la protección de márgenes del Azud Superior. Se computa por

metro cuadrado. Los cómputos detallados se presentan en el Cuadro Nº1.



270

Protección de márgenes.

Progresiva Progresiva Distancias

Inicio Fin Parciales

[m] [m] [m] [m³/m] [m³] [m³/m] [m³] [m2/ml] [m2] [m³/m] [m³]

Defensa MI Aar 0,00 25,00 25,00 6,57 164,25 2,57 64,25 7,00 175,00 6,00 150,00

Defensa MI Aab 0,00 25,00 25,00 3,82 95,50 1,62 40,50 5,50 137,50 3,50 87,50

Defensa MD Aar 1 0,00 25,00 25,00 6,57 164,25 2,57 64,25 7,00 175,00 6,00 150,00

Defensa MD Aar 2 25,00 115,00 90,00 3,82 343,80 1,62 145,80 5,50 495,00 3,50 315,00

Defensa MD Aab 0,00 134,27 134,27 6,57 882,15 2,57 345,07 7,00 939,89 6,00 805,62

∑= 1650 ∑= 660 ∑= 1923 ∑= 1509

ItemExcavación Relleno Geotextil Gaviones

F. Azud

ÍTEM AZS-AZ-01 Gaviones

Este ítem incluye la estructura de alambres que forma el gavión, y el material

granular piedra tamaño que hace el relleno del gavión.

Se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el 0

ÍTEM AZS-AZ-02 Excavación


ejecución del Azud Superior propiamente dicho.

El ítem Excavación se computa por metro cúbico. Se detallan las cantidades en

el 0.

ÍTEM AZS-AZ-03 Relleno


necesarios para la realización de rellenos del Azud Superior propiamente dicho.

Se computa por metro cúbico de acuerdo a la zona a intervenir. Los cómputos

detallados se presentan en el 0.

ÍTEM AZS-AZ-04- Geotextil


geotextil en el Azud Superior propiamente dicho. Se computa por metro

cuadrado. Los cómputos detallados se presentan en el 0.



271

Azud. Movimiento de Suelos y gaviones.

Distancias



Muros Lat MI 0,00 11,00 11,00 26,80 294,80 23,70 260,70 0,00 0,00

Muros Lat MI 11,00 23,30 12,30 25,31 311,31 20,00 246,00 0,00 0,00

Muros Lat MD 0,00 11,00 11,00 26,80 294,80 23,70 260,70 0,00 0,00

Muros Lat MD 11,00 54,00 43,00 11,72 503,96 8,21 353,03 0,00 0,00

Cuerpo azud 0,00 6,00 6,00 23,52 141,12 7,05 42,30 9,00 54,00 4,50 27,00

Cuerpo azud 6,00 54,00 48,00 23,53 1129,44 7,05 338,40 9,00 432,00 4,50 216,00

∑= 2676 ∑= 1502 ∑= 486 ∑= 243

Geotextil GavionesItem

Excavación RellenoProgresiva

Resumen Movimiento de Suelos del Azud.

Gaviones Excavación Relleno Geotextil

243,00 2676,00 1502,00 486,00

1,00 1,10 1,10 1,10

243 2.944 1.653 535

Azud

Obra

∑=

Factor de desperdicio

ÍTEM AZS-AZ-05- Hormigón de limpieza

En este ítem se incluye el hormigón que sirve de apoyo para armaduras y

encofrados del Azud Superior propiamente dicho, debiendo considerarse en

todos los casos el mismo con un espesor mínimo de 5 cm. Se computa por

metro cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

ÍTEM AZS-AZ-06- Hormigón armado H25

En este ítem se incluye el hormigón y el acero estructural para el del Azud

Superior propiamente dicho. El ítem hormigón armado H25 se computa por

metro cúbico. Las dimensiones y espesores computados se presentan en el 0.

ÍTEM AZS-AZ-07- Hormigón armado H30

En este ítem se incluye el hormigón y el acero estructural para la construcción

del Azud Superior propiamente dicho. El ítem hormigón armado H30 se

computa por metro cúbico. Las dimensiones y espesores computados se

presentan en el 0.



272

Azud. Hormigones.

Distancias


[m] [m] [m] [m³/m] [m³] [m³/m] [m³] [m³/m] [m³]

Muros Lat MI 0,00 11,00 11,00 0,20 2,20 4,85 53,35 0,00

Muros Lat MI 11,00 23,30 12,30 0,20 2,46 4,30 52,89 0,00

Muros Lat MD 0,00 11,00 11,00 0,20 2,20 4,85 53,35 0,00

Muros Lat MD 11,00 54,00 43,00 0,20 8,60 4,30 184,90 0,00

Cuerpo azud 0,00 6,00 6,00 0,39 2,31 0,00 7,92 47,52

Cuerpo azud 6,00 54,00 48,00 0,39 18,48 0,00 12,44 597,12

∑= 37 ∑= 345 ∑= 645

Item

Hormigón de

limpiezaHormigón H25 Hormigón H30

Progresiva

Resumen hormigones del Azud.

Hormigón

de

limpieza

Hormigón

armado

H25

Hormigón

armado

H30

37,00 345,00 645,00

1,10 1,03 1,00

41 356 645

Azud

Obra

∑=


ÍTEM AZS –AZ-08- Estructuras metálicas

Este ítem incluye la provisión y colocación de la reja Tipo Parrilla del canal de

captación. Además, se incluyen, las barandas, pasarelas, y compuertas planas

en la materialización del Azud.

Las pasarelas se colocarán para facilitar la operación de compuertas. Las rejas

se colocarán donde lo indique la Inspección de Obra, para evitar accidentes y el

ingreso de residuos a la conducción. Se computa en forma global, de acuerdo

con las compuertas a colocar. Las cantidades computadas se presentan en el

0.

Azud. Estructuras metálicas.

- 44,00 1,00 1

Cantidad

Reja tipo Parri l la Pl. 2 ½"x3/8" sep. 60mm -

Item Tipo Accionamiento EstanqueidadAncho

[m]

Alto

[m]



273

Azud. Estructuras metálicas presupuesto.

1 747.315,36$ 747.315,36$

∑= 747.316,00$

Cantidad

Costo

unitario

[$]

Costo total

[$]

Reja tipo Parri l la Pl. 2 ½"x3/8" sep. 60mm

Item Tipo

G. Desripiador – Vertedero de excedencias

ÍTEM AZS - DV-01- Excavación


ejecución del Desripiador y del Vertedero de excedencias. El ítem Excavación

se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - DV-02- Relleno


necesarios para la realización de rellenos del Desripiador y del Vertedero de

excedencias. Se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se

presentan en el 0.

ÍTEM AZS - DV - 03- Geotextil


Geotextil del Desripiador y del Vertedero de excedencias. Se computa por

metro cuadrado. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - DV - 04- Grava de asiento

En este ítem se incluye la grava que se coloca como base de asiento sobre la

excavación del Desripiador y del Vertedero de excedencias, debiendo en todos

los casos considerarse los espesores mínimos indicados en los planos de

proyecto. El espesor de grava es de 20 cm, y se considera un sobreancho a

cada lado de 20 cm. Se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas

se presentan en el 0.



274

Desripiador y Vertedero de excedencias. Movimiento de Suelos.

Distancias



Sector 1 0,00 9,20 9,20 6,79 62,47 1,46 13,43 5,26 48,39 0,79 7,27

Sector 2 9,20 19,10 9,90 6,79 67,22 1,28 12,67 5,13 50,79 0,74 7,33

Sector 3 19,10 23,00 3,90 5,80 22,62 0,96 3,74 5,06 19,73 0,73 2,85

Sector 4 23,00 32,70 9,70 3,52 34,14 0,96 9,31 3,41 33,08 0,40 3,88

∑= 187 ∑= 40 ∑= 152 ∑= 22

RellenoProgresiva

Geotextil GravaItem

Excavación

Resumen Movimiento de suelos del Desripiador y vertedero.

Excavación Relleno GeotextilGrava de

asiento

187,00 40,00 152,00 22,00

1,10 1,10 1,10 1,10

206 44 168 25

Desripiador - Vertedero

de excedencias


∑=

Obra

ÍTEM AZS - DV - 05- Hormigón de limpieza

Este ítem incluye el hormigón que sirve de apoyo para armaduras y encofrados

del desripiador y vertedero de excedencias, debiendo considerarse en todos los

casos el mismo con un espesor mínimo de 5 cm. Se computa por metro cúbico.

Las cantidades computadas se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - DV -06- Hormigón armado H25

Este ítem incluye el hormigón y el acero estructural para la ejecución de las

obras del desripiador y del vertedero de excedencias. Las dimensiones y

espesores computados se presentan en el cuadro Nº6. El ítem Hormigón

armado H25 se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se

presentan en el 0.



275

Desripiador y vertedero de excedencias. Hormigones.

Distancias


[m] [m] [m] [m³/m] [m³] [m³/m] [m³]

Sector 1 0,00 9,20 9,20 0,19 1,75 1,10 10,12

Sector 2 9,20 19,10 9,90 0,19 1,88 1,14 11,29

Sector 3 19,10 23,00 3,90 0,18 0,70 1,20 4,68

Sector 4 23,00 32,70 9,70 0,10 0,97 0,96 9,31

∑= 6 ∑= 36

Progresiva Hormigón de

limpiezaHormigón H25

Item

Desripiador y vertedero de excedencias. Hormigones.

Hormigón

de limpieza

Hormigón

H25

6,00 36,00

1,03 1,05

7 38

Desripiador - Vertedero

de excedencias


∑=

Obra

ÍTEM AZS - DV - 07- Estructuras metálicas

Este ítem incluye la provisión y colocación de las compuertas y clapetas de las

obras del desripiador y del vertedero de excedencias. Se computa en forma

global. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

Desripiador y vertedero de excedencias. Estructuras metálicas.

4 Caras 1,00 1,00 1

3 Caras 1,50 1,00 1

3 Caras 1,50 1,50 1

- 1,50 - 1

CantidadItem Tipo Accionamiento EstanqueidadAncho

[m]

Alto

[m]

Clapeta Circular -

Compuerta toma Compuerta plana Deslizante con gato reductor

Compuertas desripiador Compuerta plana Deslizante con gato reductor

Compuertas aducción Compuerta plana Deslizante con gato reductor

Desripiador y vertedero de excedencias. Estructuras metálicas presupuesto.

H. Canal de aducción

ÍTEM AZS - CA -01 - Excavación



276


ejecución del canal de aducción. El ítem Excavación se computa por metro

cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - CA - 02 - Relleno


necesarios para la realización de Rellenos del Canal de Aducción. Se computa

por metro cúbico. Las cómputos detallados se presentan en el 0.

Canal de aducción. Movimiento de Suelos.

Inicio Fin

[m] [m] [m3/m] [m3] [m³/m] [m³]

Canal de aducción 0,00 107,50 2,03 218,23 1,87 201,03

∑= 219 ∑= 202

Item

ProgresivaExcavación Relleno

ÍTEM AZS - CA -03 - Geotextil


geotextil en el Canal de aducción. Se computa por metro cuadrado. Las

cantidades computadas se presentan en el 0.

Canal de aducción. Geotextil.

Inicio Fin

[m] [m] [m²/m] [m²]

Canal de aducción 0,00 107,50 3,60 387,00

∑= 387

Item

ProgresivaGeotex

ÍTEM AZS - CA - 04- Grava de asiento


excavación del Canal de Aducción. El espesor de grava es de 20 cm, y se

considera un sobreancho a cada lado de 20 cm. Se computa por metro cúbico.

Las cantidades computadas se presentan en el 0.

Canal de Aducción. Grava de asiento.

Inicio Fin

[m] [m] [m³/m] [m³]

Canal de aducción 0,00 107,50 0,44 47,30

∑= 48

Item

ProgresivaGrava



277

Resumen Movimiento de Suelos, grava y geotextil. Canal de Aducción.


asiento

219,00 202,00 387,00 48,00

1,10 1,10 1,10 1,05

241 223 426 51

Canal de aducción

Obra


∑=

ÍTEM AZS - CA - 05 - Hormigón de limpieza


encofrados del canal de aducción, debiendo considerarse en todos los casos el

mismo con un espesor mínimo de 5 cm. Se computa por metro cúbico. Las

dimensiones y espesores computados se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - CA - 06 - Hormigón armado H20

En este ítem se incluye el hormigón y el acero estructural para la

materialización del Canal de aducción. El ítem Hormigón armado H25 se


presentan en el 0.

Canal de Aducción. Hormigones.

Inicio Fin

[m] [m] [m³/m] [m³] [m³/m] [m³]

Canal de aducción 0,00 107,50 0,11 11,83 0,63 67,73

∑= 12 ∑= 68

Item

ProgresivaH Limpieza

Hormigón armado

H20

Resumen Hormigones. Canal de Aducción.

Hormigón de

limpieza

Hormigón

armado H20

12,00 68,00

1,10 1,05

14 72

Canal de aducción

Obra


∑=

I. Desarenador y Cámara de carga

ÍTEM AZS - DC - 01- Excavación



278


ejecución del Desarenador y la cámara de carga. El ítem Excavación se

computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - DC - 02 - Relleno


necesarios para la realización de Rellenos del Desarenador y la cámara de

carga. Se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se presentan

en el 0.

Desarenador y cámara de carga. Movimiento de Suelos.

Distancias


[m] [m] [m] [m3/m] [m3] [m3/m] [m3]

Sector 1 0,00 4,50 4,50 0,34 1,53 3,23 14,54

Sector 2 4,50 15,65 11,15 4,48 49,95 4,76 53,07

Sector 3 15,65 27,15 11,50 6,54 75,21 4,00 46,00

Sector 4 27,15 33,15 6,00 2,41 14,46 2,87 17,22

Muros Laterales 0,00 6,70 6,70 0,36 2,41 2,87 19,23

Vertedero 0,00 16,56 16,56 0,00 0,00

Recolección 0,00 10,20 10,20 0,89 9,08 0,78 7,96

∑= 144 ∑= 151

Progresiva

ItemExcavación Relleno

Resumen movimiento de suelos. Desarenador y cámara de carga.

Excavación Relleno

144,00 151,00

1,10 1,10

159 167


∑=

Desarenador - Cámara de carga

Obra

ÍTEM AZS - DC - 03 - Geotextil


geotextil en la zona donde se construirá el Desarenador y la cámara de carga.

Se computa por metro cuadrado. Las cantidades computadas se presentan en

el 0.



279

Desarenador y cámara de carga. Geotextil.

Distancias


[m] [m] [m] [m2/ml] [m2]

Sector 1 0,00 4,50 4,50 3,75 16,88

Sector 2 4,50 15,65 11,15 8,50 94,78

Sector 3 15,65 27,15 11,50 8,50 97,75

Sector 4 27,15 33,15 6,00 8,20 49,20

Muros Laterales 0,00 6,70 6,70 1,15 7,71

Vertedero 0,00 16,56 16,56 0,00

Recolección 0,00 10,20 10,20 4,04 41,17

∑= 267

ItemGeotextil

Progresiva

ÍTEM AZS - DC - 04- Grava de asiento


excavación del Desarenador y la cámara de carga, debiendo en todos los casos

considerarse los espesores mínimos indicados en los planos de proyecto. El

espesor de grava es de 20 cm, y se considera un sobreancho a cada lado de

20 cm también. Se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se

presentan en el 0.

Desarenador y cámara de carga. Grava de asiento.

Distancias


[m] [m] [m] [m³/m] [m³]

Sector 1 0,00 4,50 4,50 0,46 2,07

Sector 2 4,50 15,65 11,15 1,42 15,83

Sector 3 15,65 27,15 11,50 1,42 16,33

Sector 4 27,15 33,15 6,00 1,35 8,10

Muros Laterales 0,00 6,70 6,70 0,08 0,54

Vertedero 0,00 16,56 16,56 0,00

Recolección 0,00 10,20 10,20 0,44 4,53

∑= 43

GravaItem

Progresiva

Resumen de cómputos Geotextil y grava de asiento.

GeotextilGrava de

asiento

267,00 43,00

1,10 1,05

294 46


∑=


Obra



280

ÍTEM AZS - DC - 05 - Hormigón de limpieza


encofrados del Desarenador y la cámara de carga, debiendo considerarse en

todos los casos el mismo con un espesor mínimo de 5 cm. Se computa por

metro cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - DC - 06 - Hormigón armado H25


materialización del Desarenador y la cámara de carga. El ítem Hormigón

armado H25 se computa por metro cúbico. Las dimensiones y espesores

computados se presentan en el 0.

Desarenador y cámara de carga. Hormigones.

Distancias


[m] [m] [m] [m3/m] [m3] [m3/m] [m3]

Sector 1 0,00 4,50 4,50 0,12 0,54 0,86 3,87

Sector 2 4,50 15,65 11,15 0,35 3,90 2,39 26,65

Sector 3 15,65 27,15 11,50 0,35 4,03 3,00 34,50

Sector 4 27,15 33,15 6,00 0,34 2,04 2,01 12,06

Muros Laterales 0,00 6,70 6,70 0,02 0,13 0,44 2,95

Vertedero 0,00 16,56 16,56 0,00 0,26 4,35

Recolección 0,00 10,20 10,20 0,12 1,19 0,46 4,69

∑= 11 ∑= 85

Progresiva

Item

Hormigón de

limpiezaHormigón H25

Resumen cómputos Hormigones.

Hormigón de

limpieza

Hormigón

armado H25

11,00 85,00

1,10 1,05

13 90


∑=


Obra

ÍTEM AZS - DC - 07- Estructuras metálicas

Este ítem incluye la provisión y colocación de dos compuertas planas para

permitir la limpieza del desarenador. Se computa en forma global.



281

Desarenador y cámara de carga. Estructuras metálicas.

4 Caras 1,00 1,00Compuerta l impieza

desarenadorCompuerta plana

Deslizante con gato

reductor

Item Tipo Accionamiento EstanqueidadAncho

[m]

Alto

[m]

Desarenador y cámara de carga. Presupuesto de las estructuras metálicas.

2 101.981,51$ 203.963,02$

∑= 203.964$

Compuerta l impieza

desarenador

CantidadCosto unitario

[$]

Costo total

[$]Item

J. Canal de Restitución

ÍTEM AZS - CR - 01 - Excavación


ejecución del Canal de Restitución. El ítem Excavación se computa por metro

cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - CR - 02 - Relleno


necesarios para la realización de Rellenos del Canal de Restitución. Se

computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

Canal de restitución. Movimiento de Suelos.

Distancias


[m] [m] [m] [m³/m] [m³] [m³/m] [m³]

Canal de restitucción 0,00 30,26 30,26 1,30 39,34 1,55 46,90

∑= 40 ∑= 47

Excavación RellenoItem

Progresiva

ÍTEM AZS - CR - 03 - Geotextil


geotextil en la zona donde se construirá el Canal de restitución. Se computa por

metro cuadrado. Las cantidades computadas se presentan en el 0.



282

Canal de Restitución. Geotextil.

Distancias


[m] [m] [m] [m²/m] [m²]

Canal de restitucción 0,00 30,26 30,26 3,50 105,91

∑= 106

GeotextilItem

Progresiva

ÍTEM AZS - CR - 04- Grava de asiento


excavación del Canal de Restitución, debiendo en todos los casos considerarse

los espesores mínimos indicados en los planos de proyecto. El espesor de

grava es de 20 cm, y se considera un sobreancho a cada lado de 20 cm

también. Se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se

presentan en el 0.

Canal de Restitución - Grava de Asiento.

Distancias


[m] [m] [m] [m³/m] [m³]

Canal de

restitucción0,00 30,26 30,26 0,34 10,29

∑= 11

GravaItem

Progresiva

Resumen de cómputos. Movimiento de suelos, grava y geotextil.


asiento

40 47 106 11

1,10 1,10 1,10 1,05

44 52 117 12

Canal de restitución


∑=

Obra

ÍTEM AZS - CR - 05 - Hormigón de limpieza


encofrados del Canal de Restitución, debiendo considerarse en todos los casos

el mismo con un espesor mínimo de 5 cm. Se computa por metro cúbico. Las

dimensiones y espesores computados se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - CR - 06 - Hormigón armado H20


materialización del Desarenador y la cámara de carga. El ítem Hormigón



283

armado H20 se computa por metro cúbico. Las dimensiones y espesores

computados se presentan en el 0.

Canal de Restitución. Hormigones.

Distancias


[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m³/m] [m³] [m³/m] [m³]

Canal de

restitucción0,00 30,26 30,26 1,00 1,00 0,15 0,09 2,57 0,50 14,98

SUBTOTAL ∑= 3 ∑= 15

eH Hormigón H20H LimpItem

BProgresiva

Resumen Hormigones Canal de Restitución.

Hormigón de

limpieza

Hormigón

armado H20

3,00 15,00

1,10 1,05

4 16

Canal de restitución


∑=

Obra

K. Cámara de Inicio Sistema Presurizado

ÍTEM AZS - CI - 01 - Excavación


ejecución de la Cámara de Inicio del sistema Presurizado. El ítem Excavación

se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el 0.

ÍTEM AZS - CI - 02 - Relleno

30. En este ítem se incluye la provisión de suelo y todos los trabajos y equipos

necesarios para la realización de la Cámara de Inicio del sistema Presurizado.

Se computa por metro cúbico. Las cantidades computadas se presentan en el

0.

Canal de Inicio Sistema Presurizado. Movimiento de Suelos.

Distancias


[m] [m] [m] [m3/m] [m3] [m3/m] [m3]

Muro lateral 1 0,00 0,30 0,30 22,50 6,75 5,00 1,50

Cuerpo central 0,30 2,30 2,00 22,50 45,00 5,00 10,00

Muro lateral 2 2,30 2,60 0,30 22,50 6,75 5,00 1,50

Tapa prefabricada 0,00 2,60 2,60 0,00 0,00

∑= 59 ∑= 13

Progresiva

ItemExcavación Relleno

ÍTEM AZS - CI - 03 - Hormigón de limpieza



284


encofrados de la Cámara de Inicio del sistema Presurizado, debiendo

considerarse en todos los casos el mismo con un espesor mínimo de 5 cm. Se


presentan en el 0.

ÍTEM AZS - CI - 04 - Hormigón armado H25


materialización de la Cámara de Inicio del sistema Presurizado. El ítem

Hormigón armado H25 se computa por metro cúbico. Las dimensiones y

espesores computados se presentan en el 0.

Cámara de Inicio Sistema Presurizado. Hormigones.

Distancias


[m] [m] [m] [m3/m [m3] [m3/m [m3]

Muro lateral 1 0,00 0,30 0,30 0,35 0,11 23,70 7,11

Cuerpo central 0,30 2,30 2,00 0,35 0,70 3,84 7,68

Muro lateral 2 2,30 2,60 0,30 0,35 0,11 29,70 8,91

Tapa prefabricada 0,00 2,60 2,60 0,00 1,32 3,43

∑= 1 ∑= 28

ProgresivaHormigón H25

Item

Hormigón de

limpieza

Resumen de cantidades. Movimiento de suelos y Hormigones.

Excavación Relleno

Hormigón

de

limpieza

Hormigón

armado

H25

59,00 13,00 1,00 28,00

1,10 1,10 1,10 1,05

65 15 2 30


∑=

Cámara de inicio

sistema presurizado

Obra

L. Tubería Real de los Toros - TRT

Este sub-ítem incluye la Tubería de Empalme entre Azud Superior y el Canal

Real de los Toros existente, que abastece a la margen izquierda del Sistema de

Riego.



285

ÍTEM TRT-01- PRFV 600 K6

Se incluye en este ítem la provisión y colocación de 1750 m de tubería de

Polietileno reforzado con fibra de vidrio, de diámetro 600 mm. Esta longitud es

la necesaria para conectar la toma del azud superior con el Canal existente

Real de los Toros de Margen Izquierda del Sistema de Riego.

El ítem incluye la excavación necesaria para el armado de la cuna de apoyo de

la tubería. La tubería deberá apoyarse sobre una cama de asiento de arena,

según las dimensiones especificadas en los planos de proyecto.

Luego de posicionar la tubería se colocará un relleno de 1° Etapa, hasta la

cota que determinen los planos de proyecto. Desde la cota que indiquen los

planos, se procederá a colocar el relleno de 2° Etapa.

El ítem TRT-01-

ÍTEM TRT-02- Cámara de entrega

46. Se incluye en este ítem la construcción de una cámara de entrega de

hormigón armado. Este ítem se cotizará por unidad. Las dimensiones de la

cámara de entrega se encuentran en los planos de proyecto.

ÍTEM TRT-03- Válvulas de Aire

Se incluye en este ítem, la provisión y colocación de 3 Válvulas de Aire de

Triple Efecto, Modelo C70, Cuerpo en ASTM A 536, Bridada ISO PN16. El

diámetro de las válvulas es de 150 mm para la tubería de 600 mm.

49. El ítem TRT-03-Válvulas de Aire se computa por unidad.

M. Red 1 Margen derecha _R1 M.D.(ESTE)

45. Este sub-ítem incluye la Tubería de Empalme entre Azud Superior y el

Canal Real de los Toros existente, que abastece a la margen izquierda del

Sistema de Riego.

ÍTEM R1-01- Tubería y Accesorios

Se incluye en este ítem, la provisión y colocación de tramos de tubería de

PRFV, de distintos diámetros y según la tabla que se adjunta. Deberá incluirse

en este ítem las uniones necesarias, la excavación, y la materialización de la

cama de asiento de arena, rellenos de 1° y 2° etapa, según como lo indican los

planos de proyecto.



286

49. El ítem R1-01 Tuberías y accesorios, se cotiza en forma global.

Longitudes de tuberías, por diámetro y clase.

Øcomercial Long. [m]

PVC Ø50 K6 1.150

PVC Ø63 K6 1.563

PVC Ø75 K6 2.234

PVC Ø90 K6 4.157

PVC Ø110 K6 2.162

PVC Ø125 K6 360

PVC Ø160 K6 2.876

PVC Ø200 K6 3.003

PVC Ø250 K6 2.819

PVC Ø315 K6 416

PVC Ø160 K10 217

PVC Ø250 K10 2.782

PVC Ø315 K10 1.527

PRFV Ø500 K6 4.983

PRFV Ø800 K6 3.377

PRFV Ø450 K10 2.403

PRFV Ø500 K10 680

36.708

ÍTEM R1-02- Arquetas

Este ítem incluye la materialización de Arquetas. Las mismas alojan elementos

de control y seguridad para las redes. Pueden incluir todos o algunos de los

siguientes elementos que se muestran en la figura siguiente.

El ítem se computa en forma global.



287

Detalle de elementos por arqueta y por toma.



288

TIPOREGULAD.

/LIM.LIMITADORA

A01 - SI 151 PVC Ø160 K6 50 150 LIM 150 150 150

A02 - NO 3 28 PVC Ø250 K6 80 250 LIM 250 250 250

T01 SI 164 PVC Ø90 K6 80 80

T02 SI 165 PVC Ø75 K6 65 65

T03 SI 166 PVC Ø125 K6 100 100

A03 - SI 167 PVC Ø50 K6 50 50 LIM 50 50 50

A04 - NO 5 90 PVC Ø110 K6 50 100 REG/LIM 100 50 100 100

T01 SI 219 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 220 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 221 PVC Ø50 K6 50 50

T04 SI 222 PVC Ø50 K6 50 50

T05 SI 223 PVC Ø63 K6 50 50

A05 - SI 168 PVC Ø90 K6 50 80 LIM 80 80 80

A06 - NO 2 147 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

T01 SI 310 PVC Ø63 K6 50 50

T02 SI 311 PVC Ø75 K6 65 65

A07 - NO 5 96 PVC Ø160 K6 50 150 REG/LIM 150 65 150 150

T01 SI 224 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 225 PVC Ø110 K6 100 100

T03 SI 226 PVC Ø63 K6 50 50

T04 SI 227 PVC Ø50 K6 50 50

T05 SI 228 PVC Ø50 K6 50 50

A08 - NO 5 146 PVC Ø250 K6 80 250 LIM 250 250 250

T01 SI 306 PVC Ø125 K6 100 100

T02 SI 307 PVC Ø90 K6 80 80

T03 SI 308 PVC Ø90 K6 80 80

T04 SI 309 PVC Ø90 K6 80 80

A09 - NO 4 99 PVC Ø110 K6 50 100 LIM 100 100 100

T01 SI 229 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 230 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 231 PVC Ø50 K6 50 50

T04 SI 232 PVC Ø75 K6 65 65

A10 - NO 3 102 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

T01 SI 233 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 234 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 235 PVC Ø50 K6 50 50

A11 - NO 5 104 PVC Ø110 K6 50 100 REG/LIM 100 50 100 100

T01 SI 236 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 237 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 238 PVC Ø50 K6 50 50

T04 SI 239 PVC Ø50 K6 50 50

T05 SI 240 PVC Ø63 K6 50 50

A12 - NO 5 108 PVC Ø110 K6 50 100 LIM 100 100 100

T01 SI 242 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 241 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 243 PVC Ø50 K6 50 50

T04 SI 244 PVC Ø50 K6 50 50

T05 SI 245 PVC Ø90 K6 80 80

A13 - SI 169 PVC Ø250 K6 80 250 LIM 250 250 250

A14 - NO 2 111 PVC Ø160 K6 50 150 LIM 150 150 150

T01 SI 246 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 247 PVC Ø50 K6 50 50

A15 - NO 2 112 PVC Ø75 K6 50 65 REG/LIM 65 50 65 65

T01 SI 248 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 249 PVC Ø50 K6 50 50

A16 - NO 4 113 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

T01 SI 250 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 251 PVC Ø63 K6 50 50

T03 SI 252 PVC Ø50 K6 50 50

T04 SI 253 PVC Ø50 K6 50 50

A17 - NO 5 116 PVC Ø110 K6 50 100 REG/LIM 100 50 100 100

T01 SI 254 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 255 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 256 PVC Ø50 K6 50 50

T04 SI 257 PVC Ø50 K6 50 50

T05 SI 258 PVC Ø63 K6 50 50

A18 - NO 2 120 PVC Ø110 K6 50 100 REG/LIM 100 50 100 100

T01 SI 259 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 260 PVC Ø90 K6 80 80

A19 - NO 3 121 PVC Ø160 K6 50 150 REG/LIM 150 50 150 150

T01 SI 261 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 262 PVC Ø63 K6 50 50

T03 SI 263 PVC Ø75 K6 65 65

A20 - NO 2 122 PVC Ø110 K6 50 100 REG/LIM 100 50 100 100

T01 SI 264 PVC Ø75 K6 65 65

T02 SI 265 PVC Ø90 K6 80 80

DIÁMETRO

COMERCIAL

VÁLVULA

DE AIRE

SECCIONADOR

A

ARQUETA

N°

TOMA

N°

ENTREGA

DIRECTA

N°

TOMASTRAMO

VÁLVULAS DE CONTROL

ALIVIOCAUDALÍ

METRO

JUNTA DE

DESARME



289

Detalle de elementos por arqueta y por toma. Continuación.

TIPOREGULAD.

/LIM.LIMITADORA

A21 - NO 2 123 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

T01 SI 266 PVC Ø75 K6 65 65

T02 SI 267 PVC Ø75 K6 65 65

A22 - NO 3 148 PVC Ø125 K6 50 100 REG/LIM 100 50 100 100

T01 SI 312 PVC Ø63 K6 50 50

T02 SI 313 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 314 PVC Ø90 K6 80 80

A23 - SI 268 PVC Ø110 K6 50 100 REG/LIM 100 50 100 100

A24 - NO 2 126 PVC Ø160 K10 50 150 REG/LIM 150 65 150 150

T01 SI 269 PVC Ø110 K6 100 100

T02 SI 270 PVC Ø110 K6 100 100

A25 - NO 2 127 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

T01 SI 271 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 272 PVC Ø75 K6 65 65

A26 - NO 2 128 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

T01 SI 273 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 274 PVC Ø75 K6 65 65

A27 - NO 4 149 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

T01 SI 315 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 316 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 317 PVC Ø50 K6 50 50

T04 SI 318 PVC Ø50 K6 50 50

A28 - NO 5 130 PVC Ø250 K10 80 250 REG/LIM 250 50 250 250

T01 SI 275 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 276 PVC Ø75 K6 65 65

T03 SI 277 PVC Ø75 K6 65 65

T04 SI 278 PVC Ø75 K6 65 65

T05 SI 279 PVC Ø125 K6 100 100

A29 - NO 2 132 PVC Ø110 K6 50 100 REG/LIM 100 50 100 100

T01 SI 280 PVC Ø90 K6 80 80

T02 SI 281 PVC Ø90 K6 80 80

A30 - NO 4 133 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

T01 SI 282 PVC Ø50 K6 50 50

T02 SI 283 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 284 PVC Ø50 K6 50 50

T04 SI 285 PVC Ø50 K6 50 50

A31 - NO 4 136 PVC Ø200 K6 50 200 REG/LIM 200 50 200 200

T01 SI 286 PVC Ø63 K6 50 50

T02 SI 287 PVC Ø50 K6 50 50

T03 SI 288 PVC Ø63 K6 50 50

T04 SI 289 PVC Ø75 K6 65 65

A32 - SI 170 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

A33 - SI 171 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

A34 - NO 2 137 PVC Ø75 K6 50 65 REG/LIM 65 50 65 65

T01 SI 290 PVC Ø63 K6 50 50

T02 SI 291 PVC Ø50 K6 50 50

A35 - SI 172 PVC Ø75 K6 50 65 REG/LIM 65 50 65 65

A36 - SI 173 PVC Ø90 K6 50 80 REG/LIM 80 50 80 80

A37 - NO 2 138 PVC Ø200 K6 50 200 REG/LIM 200 80 200 200

T01 SI 292 PVC Ø75 K6 65 65

T02 SI 293 PVC Ø160 K6 150 150

A38 - NO 3 139 PVC Ø110 K6 50 100 REG/LIM 100 50 100 100

T01 SI 294 PVC Ø90 K6 80 80

T02 SI 295 PVC Ø63 K6 50 50

T03 SI 296 PVC Ø63 K6 50 50

A39 - SI 174 PVC Ø110 K6 50 100 LIM 100 100 100

A40 - SI 175 PVC Ø50 K6 50 50 LIM 50 50 50

A41 - SI 176 PVC Ø63 K6 50 50 REG/LIM 50 50 50 50

A42 - NO 2 64 PVC Ø160 K6 50 150 LIM 150 150 150

T01 SI 177 PVC Ø75 K6 65 65

T02 SI 178 PVC Ø63 K6 50 50

DIÁMETRO

COMERCIAL

VÁLVULA

DE AIRE

SECCIONADOR

A

ARQUETA

N°

TOMA

N°

ENTREGA

DIRECTA

N°

TOMASTRAMO

VÁLVULAS DE CONTROL

ALIVIOCAUDALÍ

METRO

JUNTA DE

DESARME



290

ÍTEM R1-03- Cámaras de entrega

Este ítem incluye la materialización de las cámaras de entrega a las tomas. Las

mismas alojan una válvula de apertura/cierre, más un caudalímetro. Las

características de los elementos se encuentran en el 0 y 0. El ítem se computa

en forma global.

ÍTEM R1-04- Estación de filtrado

Este ítem incluye la materialización de la estación de filtrado. Ver los elementos

de control, adaptadores y válvulas incluidos, en los planos de proyecto. El ítem

se computa por unidad.

ÍTEM R1-05- P.R.V. (400mm)

ÍTEM R1-06- P.R.V. (200mm)

Se incluye en estos ítems la provisión y colocación de Estaciones Reguladoras

de Presión, según las características y ubicación detallada en los planos. Se

incluyen tanto las obras civiles como las instalaciones hidromecánicas. El ítem

se computa por unidad. Las válvulas se instalarán en los tramos que se indican

en el 0.

Detalles de Estaciones Reguladoras de Presión.

P Salida

Cámaraf

Válvula

(mm)

TramoNodo

Inicial

Nodo

FinalQ máx Cota Ø int máx mín regulada

Lim

Caudal?Alivio? D min D max

Q

mínimoØ tubería

4 PRV-400 34 34 35 456,46 773,69 799,84 60,39 56,68 30,26 no si 26,42 30,13 91,29 PRFV Ø800 K6

5 PRV-400 37 37 38 426,43 742,19 515,82 61,70 49,36 25,76 no si 23,60 35,94 85,29 PRFV Ø500 K6

6 PRV-400 49 49 50 232,36 668,69 515,82 99,12 72,70 50,22 no si 22,48 48,90 46,47 PRFV Ø500 K6

7 PRV-200 60 60 61 52,39 619,10 235,40 99,74 52,54 40,84 no si 11,70 58,90 10,48 PVC Ø250 K6

Presiones

entrada

ÍTEM R1-07- Válvulas seccionadoras

Se incluye en este ítem la provisión y colocación de Válvulas Seccionadoras,

así como sus cámaras y conexiones, según las características y ubicación

detallada en los planos.

En el 0 se detalla la cantidad Válvulas Seccionadoras resultante para cada

sistema:



291

Válvulas seccionadoras. Red 1_MD Este.

DesignaciónTramo

Nº

Nodo

Inicial

Nodo

FinalØ tramo

diámetro

válvula

VS1 32 32 33 PRFV Ø800 K6 600

VS2 4 4 5 PRFV Ø900 K6 600

VS3 94 34 95 PVC Ø315 K6 300

VS4 40 40 41 PRFV Ø500 K6 500

VS5 48 48 49 PRFV Ø450 K10 400

VS6 54 54 55 PVC Ø315 K10 300

ÍTEM R1-08- Válvulas de aire

Se incluye en este ítem la provisión y colocación de Válvulas de Aire y sus

cámaras y conexiones, según las características y ubicación detallada en los

planos. El ítem se computa en forma global.

En el 0 se detalla la cantidad de Válvulas de Aire resultante para cada sistema:



292

Válvulas de aire. Red 1_MD Este.

DesignaciónTramo

Nº

Nodo

Inicial

Nodo

FinalØ tramo

diámetro

válvula

VA1 1 R-1 2 PRFV Ø800 K6 200

VA2 1 R-1 2 PRFV Ø800 K6 200

VA3 1 R-1 2 PRFV Ø800 K6 200

VA4 1 R-1 2 PRFV Ø800 K6 200

VA5 2 2 3 PRFV Ø800 K6 200

VA6 33 33 34 PRFV Ø800 K6 150

VA7 146 95 147 PVC Ø250 K6 80

VA8 34b PRV-4 35 PRFV Ø500 K6 150

VA9 34b PRV-4 35 PRFV Ø500 K6 150

VA10 35 35 36 PRFV Ø500 K6 150

VA11 35 35 36 PRFV Ø500 K6 150

VA12 37b PRV-5 38 PRFV Ø500 K6 150

VA13 37b PRV-5 38 PRFV Ø500 K6 150

VA14 38 38 39 PRFV Ø500 K6 150

VA15 39 39 40 PRFV Ø500 K6 150

VA16 40 40 41 PRFV Ø500 K6 150

VA17 121 45 122 PVC Ø160 K6 50

VA18 48 48 49 PRFV Ø450 K10 150

VA19 50 50 51 PRFV Ø500 K10 150

VA20 131 131 132 PVC Ø250 K6 80

VA21 136 54 137 PVC Ø200 K6 50

VA22 136 54 137 PVC Ø200 K6 50

VA23 136 54 137 PVC Ø200 K6 50

VA24 59 59 60 PVC Ø250 K10 80

VA25 60b PRV-7 61 PVC Ø250 K6 80

VA26 61 61 62 PVC Ø200 K6 50

VA27 61 61 62 PVC Ø200 K6 50

VA28 62 62 63 PVC Ø200 K6 50

VA29 63 63 64 PVC Ø160 K6 50

VA30 64 64 65 PVC Ø160 K6 50

ÍTEM R1-09- Válvulas de desagüe

Se incluye en este ítem la provisión y colocación de Válvulas de Desagüe, así

como sus cámaras y conexiones, según las características y ubicación

detallada en los planos. El ítem se cotiza en forma global.

En el 0 se detalla la cantidad Válvulas de Desagüe.



293

Válvulas de desagüe. Red 1_MD Este.

Designación Tramo NºNodo

Inicial

Nodo

FinalØ tramo

diámetro

válvula

VD 01 1 R-1 2 PRFV Ø800 K6 150

VD 02 3 3 4 PRFV Ø800 K6 150

VD 03 33 33 34 PRFV Ø800 K6 150

VD 04 35 35 36 PRFV Ø500 K6 100

VD 05 37b PRV-5 38 PRFV Ø500 K6 100

VD 06 41 41 42 PRFV Ø500 K6 100

VD 07 45 45 46 PRFV Ø450 K10 100

VD 08 47 47 48 PRFV Ø450 K10 100

VD 09 125 125 126 PVC Ø250 K10 80

VD 10 129 51 130 PVC Ø250 K10 80

VD 11 136 54 137 PVC Ø200 K6 80

VD 12 136 54 137 PVC Ø200 K6 80

VD 13 59 59 60 PVC Ø250 K10 80

VD 14 60b PRV-7 61 PVC Ø250 K6 80

VD 15 61 61 62 PVC Ø200 K6 80

VD 16 63 63 64 PVC Ø160 K6 80

Resumen general. Red 1 M.D Este.

Unidad Cantidad Precio Unit

glob. 1,00 $ 77.067.166

glob. 1,00 $ 8.185.745,00

glob. 1,00 $ 1.716.211,00

unidad 1,00 $ 2.121.600,00

unidad 3,00 $ 612.457,00

unidad 1,00 $ 140.110,00

glob. 1,00 $ 231.569,00

glob. 1,00 $ 1.483.238,00

glob. 1,00 $ 27.399,00

USD

Cámaras de entrega $ 1.716.211,00

Estación de filtrado $ 2.121.600,00

P.R.V. (400mm) $ 1.837.371,00

Item Total

Tuberías y accesorios $ 77.067.166,00

Arquetas $ 8.185.745,00

Válvulas de desagüe $ 27.399,00

P.R.V. (200mm) $ 140.110,00

Válvulas seccionadoras $ 231.569,00

Válvulas de aire $ 1.483.238,00

$ 92.810.409,00

$ 5.800.651



294

Especificaciones Ambientales y Sociales

Consideraciones Generales Ambientales y Sociales

- Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO)

- Responsable Ambiental de la Contratista

- Gestión y obtención de permisos

- Imposición de multas

Acciones Previo al inicio de las obras

- Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales

- Plan de Manejo Ambiental

- Cartelería

- Ubicación y operación del obrador e instalaciones similares

- Libro de Quejas y Reclamos

Acciones durante la ejecución de la obra

- Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción

- Extracción de materiales

- Daños a terceros

- Señalización y tránsito en la zona de obra

- Hallazgos culturales, arqueológicos, paleontológicos

- Prevención de fenómenos erosivos

- Acopio de suelo vegetal

- Limpieza y conservación de áreas con vegetación

- Derrames de sustancias peligrosas

- Gestión de residuos, efluentes o sustancias tóxicas o peligrosas

- Destino final para residuos sólidos no contaminantes

Conducta, Higiene y Seguridad laboral

Medidas de Gestión Específicas

Acciones de Cierre de la Obra

- Acta de Recepción de Obra



295

- Inspección Cierre de Obra - IASO

- Pasivos Ambientales

Consideraciones Generales Ambientales y Sociales

La Contratista deberá tomar conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental y Social

del Proyecto y sus anexos, y del Plan de Afectación de Activos (PAA). Dichos

documentos se encuentran disponible para su revisión en la página web del PROSAP

www.prosap.gob.ar.

Responsable Ambiental de la Contratista

La Contratista contará con un Responsable Ambiental durante la ejecución de la obra.

Dicha persona deberá ser idónea en la materia y tendrá como funciones supervisar,

monitorear y controlar el cumplimiento del PMA, de las condiciones que pudiese

establecer el permiso ambiental, la legislación provincial y nacional y las

especificaciones ambientales del presente pliego.

El Responsable Ambiental realizará por lo menos inspecciones semanales en todos los

sitios intervenidos por la ejecución de la obra para supervisar el cumplimiento del PMA,

llevará un control ambiental de la corta de árboles permitidos de cortar, especie y

reposición de especies, controlará la gestión adecuada de los residuos, procurará la

gestión de los permisos ambientales de obra necesarios de forma previa al inicio de la

obra, etc. y ejecutará los monitoreos establecidos en este pliego o bien supervisará su

ejecución en caso que sean realizados por otros profesionales.

El Responsable Ambiental completará las planillas de monitoreo de los aspectos

ambientales y sociales que se han definido en efecto en el PMA, a fin de llevar un

control permanente de todas las medidas de gestión, mitigación y prevención incluidas

en este pliego, el PMA y otras medidas acordadas con el IASO. Estas planillas de

control deberán contener columnas que indiquen las “No Conformidades” encontradas

durante cada visita de supervisión.

Estas planillas estarán siempre a disposición del IASO para su verificación y deberá

remitirlas al IASO una vez al mes junto con el informe ambiental de la obra. El

Responsable Ambiental de la Contratista deberá participar en todas aquellas visitas de

http://www.prosap.gob.ar/



296

supervisión, talleres, reuniones de coordinación o con la comunidad a las que el IASO

o el Inspector de Obra lo convoquen.

El Responsable Ambiental en cada inspección deberá tomar conocimiento de las

quejas y reclamos registrados y será responsable de monitorear y gestionar la solución

del hecho que produjo dicha queja o reclamo. El IASO, junto con el Responsable

Ambiental y el Inspector de Obra establecerán el tiempo máximo para resolución de la

situación suscitada.

La Contratista deberá presentar a la UEP copia del curriculum vitae de quien será su

Responsable Ambiental, que estará en funciones hasta que se finalicen las tareas de

restauración y recuperación del terreno afectado por la obra y haya asistido al IASO a

elaborar el Informe de Cierre Ambiental. El Responsable Ambiental deberá estar en

contacto con el Encargado en Seguridad e Higiene.

Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO)

El IASO formará parte de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y es quien supervisará

el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Contratista y el Plan de

Gestión Ambiental y Social (PGAS) incluido en la Evaluación de Impacto Ambiental y

Social (EIAS) del Proyecto, como así también el cumplimiento de la legislación

ambiental nacional y provincial y cualquier otra medida no prevista que él indique.

El IASO podrá realizar visitas de supervisión a la obra en cualquier momento y el

Contratista deberá recibirlo y proveer la información y documentación que solicite. El

interlocutor del IASO por parte de la Contratista será su Responsable Ambiental. Por

otra parte, el IASO verificará que la Contratista cuente con los permisos ambientales

correspondientes según la legislación vigente de forma previa al inicio de la obra.

Durante la ejecución de la obra, el IASO realizará inspecciones, por lo menos

semanalmente, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el PMA,

PGAS y la legislación ambiental vigente y verificará si se generaron reclamos o quejas

por parte de la comunidad. El IASO informará al Responsable Ambiental y al Inspector

de Obra las no conformidades encontradas y las asentará en una planilla de control



297

que será firmada por el Responsable Ambiental, el Inspector de Obra y el IASO.

Asimismo, de corresponder solicitará a la UEP que elabore una orden de servicio.

En caso que se produjera algún hallazgo fortuito de interés el IASO verificará que la

Contratista cumpla con el procedimiento establecido en este pliego e informará

inmediatamente a la UAS.

Cuando se constate alguna falta o afectación a terceros, a estructuras, líneas de

electricidad, vías de acceso, o cualquier otra obra, por negligencia de la Contratista el

IASO supervisará que se reparen los daños en los plazos establecidos en este pliego,

y cuando lo crea necesario solicitará a la UEP la elaboración de una orden de servicio,

y supervisará su solución. Esto será informado en el informe mensual que se elevará a

la UAS.

En cuanto a los reclamos o quejas que se suscitasen el IASO supervisará que sean

resueltos coordinando el diálogo entre las partes, y asistiendo para la resolución del

conflicto. Este proceso será documentado, y elevado a la UAS junto con el informe

mensual. Además, el IASO asegurará que la Contratista en conjunto con la UEP

realice el Primer Taller de Información a la Población dos semanas antes del inicio de

las obras y que convoquen a beneficiarios, afectados, municipio, productores, vecinos,

entes locales, etc. Asimismo, documentará junto con el Responsable Ambiental la

realización de este taller con fotografías y una planilla de asistencia, y registrará las

opiniones de los presentes. Si surgiese algún conflicto éste asistirá al Inspector de

Obra para su pronta solución.

El IASO participará de los talleres de capacitación al personal de la Contratista en

manejo ambiental de obras, manejo de residuos, conservación forestal, etc. La

frecuencia de estos talleres será trimestral.

Por último, una vez finalizada la obra y realizadas las tareas de recomposición, si

correspondieren, el IASO elaborará con la asistencia del Responsable Ambiental un

Informe de cierre ambiental que acompañará con fotografías.

Competencias de cada responsable:



298

RA IASO

Misión

Lograr que las actividades, productos y

servicios del Proyecto que puedan

generar impactos, se ejecuten en forma

ambiental y socialmente sostenible.

Lograr que las actividades, productos y

servicios del Proyecto que puedan generar

impactos, se ejecuten en forma ambiental

y socialmente sostenible.

Función principal

Representante del Contratista en los

aspectos vinculados a la gestión

ambiental y social de la ejecución de las

obras. Responsable de elaborar y

ejecutar el PMA.

Representante de la UEP o EPDA/EE en la

obra y durante toda la etapa de usufructo

(u operación) pertinente al proyecto.

Conocimientos

EIAS o perfil ambiental del proyecto

Pliego / PGAS / Presupuesto / PMA

Legislación Ambiental y Social aplicable

al proyecto

Manual Ambiental y Social de la Unidad

Ambiental y Social de la UCAR

EIAS o perfil ambiental del proyecto

Pliego / PGAS / Presupuesto / PMA

Legislación Ambiental y Social aplicable al

proyecto

Asesorados por IASO UAS

Comunicación directa Jefe e Inspector de obra de la Contratista Gerente e Inspector de obra de la

Provincia

Calificaciones

Profesional de las ciencias ambientales o

afines con experiencia en monitoreo,

vigilancia y control ambiental y social

general de programas y proyectos.

Profesional de las ciencias ambientales o

afines con experiencia en monitoreo,

vigilancia y control ambiental y social

general de programas y proyectos.

Preferentemente, con experiencia en el

sector público y de procedencia local al

proyecto.

Tareas

Principales:

RA IASO

Plan de Manejo Ambiental

y Social (PMA)

Elaborar, presentar ante el IASO y la

UAS para su aprobación y ejecutar. Revisar y supervisar el cumplimiento.

Acta de Inicio de Aspectos

Ambientales y Sociales

Elaborar junto con el IASO. El acta

deberá ser firmada junto con el acta

de inicio de obra.

Confeccionar el acta y realizar un

relevamiento del estado del área del

proyecto, con registro fotográfico, previo al

inicio de la obra y anexar al acta.



299

Informes Mensuales Elaborar y presentar al IASO (hasta el

día 5 del mes siguiente).

Elaborar y presentar a la UAS para su

aprobación (hasta el día 10 del mes siguiente).

Informes Semestrales - Elaborar y presentar a la UAS para su

aprobación

Planes específicos (PMP,

PPI, PAA, PRI u otros)

Estar en conocimiento y/o ejecutar el

cumplimiento de los planes

específicos, cuando corresponda.

Verificar, monitorear y/o ejecutar el

cumplimiento de los planes específicos,

cuando corresponda.

Capacitaciones Elaborar y ejecutar el plan de

capacitación.

Relevar el cumplimiento del plan de

capacitación establecido por el RA y estar

presente en las mismas.

Comunicación a la

comunidad

Preparar y realizar talleres de

comunicación en conjunto con el

IASO.

Participar de los talleres de comunicación que

realiza el RA.

Hallazgos arqueológicos

Informar de manera inmediata al

IASO sobre los hallazgos de interés y

contingencias ambientales

relevantes.

Informar de manera inmediata a la UAS sobre

los hallazgos de interés y contingencias

ambientales relevantes.

Libro de quejas y reclamos

Arbitrar lo medios necesarios para

dar respuestas eficaces frente a

quejas y reclamos relevantes

provenientes de los beneficiarios o la

comunidad. Realizar el seguimiento

de los mismos hasta su resolución y

registrar en el libro.

Informar a la UAS sobre quejas y reclamos

relevantes provenientes de los beneficiarios o

la comunidad. Verificar frecuentemente el

libro.

Incidentes ambientales

Investigar los incidentes ambientales

que pudieran producirse (derrames,

incendios, etc.) y elevar en el informe

mensual al IASO. Realizar el

seguimiento de los mismos hasta su

resolución y dejar registro.

Colaborar en la investigación de los incidentes

ambientales que pudieran producirse

(derrames, incendios, etc.) y elevar en el

informe mensual a la UAS. Realizar el

seguimiento de los mismos hasta su

resolución.

Legislación aplicable (A y S,

Se H)

Arbitrar los medios necesarios para

que el personal de la empresa

contratista cumpla con las leyes

ambientales y sociales y de salud y

seguridad aplicables a las actividades

a su cargo.

Controlar el cumplimiento de la legislación

aplicable al proyecto.



300

Inspecciones de Obra

Realizar inspecciones semanales, en

cada frente de obra y obrador/es,

para supervisar el cumplimiento del

PMA.

Realizar inspecciones al menos semanales, en

cada frente de obra y obrador/es, a fin de

controlar el cumplimiento de lo establecido

en el PGAS/PMA.

Ordenes de servicio / Nota

de Pedido

Resolver y responder mediante Nota

de Pedido a las OS recibidas.

Levantar órdenes de servicio en caso de

incumplimientos.

Permisos/Autorizaciones

Mantener actualizados todos los

permisos ambientales y sociales

necesarios para la ejecución de la

obra. (forestales, residuos, extracción

de material, etc)

Verificación del cumplimiento de la obtención

de los permisos ambientales y sociales

necesarios para la ejecución de la obra. (DIA,

forestales, residuos, extracción de material,

etc.)

Forestales

Realizar un relevamiento inicial de los

forestales a extraer y llevar un

control de las extracciones e iniciar la

reposición con especies acordadas

con el IASO durante la obra.

Verificar y realizar el seguimiento de los

forestales a extraer y su reposición durante la

ejecución de la obra.

Documentación

respaldatoria

Llevar un archivo en campo, con

documentación respaldatoria y

registro semanal de trabajo, donde

anote principales actividades

iniciadas en la obra, medidas de

mitigación, conflictos, etc.

Verificar la documentación respaldatoria que

se encuentre en campo.

Supervisión/Visitas

Participar activamente en las visitas

que realice el personal de la UAS y

Ente Financiador.

Participar activamente en las visitas que

realice el personal de la UAS y Ente

Financiador.

Restauración del terreno

afectado

Ejecutar tareas de restauración y

recuperación del terreno afectado

por la obra.

Controlar las tareas de restauración y

recuperación del terreno afectado por la obra.

Informe de Cierre

Colaborar con el IASO en la

confección del Informe de Cierre

Ambiental y Social.

Elaborar el Informe de Cierre Ambiental y

Social.

Plan de Trabajo Ambiental

y Social

Cumplir el plan elaborado por el IASO

de manera que se tenga un control

permanente de todas las medidas de

gestión, mitigación y prevención

incluidas en el pliego, el PMA y otras

medidas acordadas con el IASO.

Elaborar, previo al inicio de la obra, con lo que

surja del PGAS. Este debe incluir tanto las

acciones de monitoreo con su presupuesto

asociado, como las presentaciones legales

correspondientes al proyecto.



301

Imposición de multas

Cuando, sin mediar causa justificada, la contratista no dé cumplimiento a las normas

ambientales vigentes y a los requisitos ambientales y sociales precedentemente

enumerados, se le aplicará una multa equivalente al cero coma tres por mil (0,3 ‰) del

monto contractual actualizado por cada día que se verifique el atraso.



302

Acciones Previo al inicio de las obras

Gestión y obtención de permisos

La o las Contratistas asociadas al proyecto deberán obtener los permisos ambientales

y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de recursos

correspondientes de forma previa al inicio de la obra. Están facultadas para contactar a

las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de

ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones

requeridas para la ejecución del proyecto.

La Contratista deberá presentar a la UEP/IASO del Proyecto, un programa detallado y

un plan de gestión de todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el

trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones,

deberán ser incluidas dentro de los gastos generales de la Contratista, no recibiendo

pago directo alguno.

Los permisos que debe obtener, de forma previa al inicio de la obra, la Contratista

incluyen (pero no estarán limitados a) los siguientes permisos operacionales tales

como:

Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos.

Habilitación de yacimientos. Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto

ambiental de las canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera).

Permisos de captación de agua en la Administración Provincial del Agua.

Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.

Localización de obrador y campamentos. Contrato de locación.

Disposición de residuos sólidos.

Disposición de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos

(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el patrimonio

cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a propiedades

privadas, o construcción de vías de acceso.

Autorización para la extracción de forestales.

Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de un

servicio subterráneo (telefonía, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, etc.) de la



303

fecha de comienzo de las actividades y cumplimiento de lo dispuesto en la

especificación técnica particular.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los

requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las

resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales

competentes.

Los permisos deben ser obtenidos, de forma previa al inicio de la obra o del uso de

recurso que corresponda, y ser presentados al IASO y a la Inspección de Obra dentro

de los plazos estipulados en las especificaciones técnicas particulares, según

corresponda.

Afectación de activos

Dado que existirán afectaciones a determinados predios/activos en virtud de la traza

de las líneas proyectadas y/o otra infraestructura asociada, se realizó un Plan de

Afectación de Activos (PAA) el cual forma parte integral de los documentos del

proyecto.

El PAA tiene en cuenta las posibles afectaciones a los activos existentes en el área de

influencia del Proyecto con el fin de resguardar los derechos de los afectados

(propietario/arrendatario/etc.).

Será responsabilidad de la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario

(EPDA) / Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), la implementación, seguimiento y

monitoreo del PAA. Asimismo, la Contratista deberá tomar conocimiento de las pautas

establecidas en dicho documento y colaborar en aquello que le sea requerido para una

implementación exitosa.

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá informarse sobre el cumplimiento de

las acciones necesarias de compensación y acuerdos sobre la afectación de activos

establecidas en el PAA.

De producirse un cambio en la traza del proyecto se informará al IASO sobre la

presencia de actividades residenciales o económicas que puedan implicar actividades

de reasentamiento de población y/o actividades económicas. En este caso, el

Contratista deberá interrumpir los trabajos en el sitio, hasta que se obtenga la

autorización correspondiente.



304

Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales

El IASO en conjunto con el Responsable Ambiental de la Contratista elaborará un

informe que será anexado y formará parte del Acta de Inicio de Aspectos Ambientales

y Sociales de Obra, la que será suscripta por el Coordinador de la Entidad de

Programación de Desarrollo Agropecuario de la Provincia (EPDA), por el Responsable

de la Obra por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), por el Inspector Ambiental y

Social de Obra (IASO), por el Responsable de la Unidad Ambiental y Social de la

UCAR (UAS), por el Representante Legal de la Contratista y por su Responsable

Ambiental. En este informe se indicarán las condiciones ambientales del área a

trabajar, la presencia de pasivos ambientales, áreas sensibles, ríos, presencia de

casas o caseríos que puedan afectarse con las obras. Asimismo, se indicarán la zona

del obrador, el depósito de materiales, el lugar de acopio de residuos especiales, la

apertura de accesos, la identificación de las canteras, etc. y toda otra cuestión

detectable previa al inicio de la obra. Si se detectasen sitios con problemas

ambientales o sociales quedarán documentados. A modo de registro este informe será

acompañado de fotografías.

Plan de Manejo Ambiental “preliminar” y “definitivo”

La empresa adjudicada elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) en dos

instancias: primero un documento “preliminar” que deberá ser presentado de forma

previa a la firma del contrato (en el período comprendido entre la recepción de la Carta

de Aceptación y la firma del Contrato) y luego un documento “definitivo” que deberá ser

presentado un mes antes del inicio de las obras.

El PMA deberá basarse en lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social

(PGAS) del proyecto (ver programas específicos al final del documento EIAS) y

teniendo en consideración los costos asociados y los impactos detectados en la

Evaluación de Impacto Ambiental y Social y las medidas de mitigación, prevención, allí

insertas.

El PMA deberá contener mínimamente:

1. El Cronograma de Tareas y los responsables de cumplir las medidas de protección

ambiental del proyecto, como son las medidas de prevención y mitigación de los

impactos ambientales identificados y otros que puedan aparecer. Las actividades que



305

se desarrollarán en el programa de monitoreo, actividades de reforestación,

actividades del programa de manejo de desechos, etc., con indicadores cuantificables

para aquellas medidas que lo requieran a fin de facilitar la supervisión y monitoreo de

las mismas.

2. Listado de permisos que correspondan gestionar (ver punto anterior Gestión de

permisos).

3. Inventario Forestal: en caso de extracción de forestales, el contratista deberá

conseguir los permisos forestales correspondientes por la provincia y presentar junto

con el PMA un inventario que indique las especies a cortar, el número de árboles, el

volumen y su DAP. Además aportará un mapa que indique exactamente las áreas

donde se encuentran los forestales a erradicar para poder ser intervenidas previa

autorización provincial y del IASO. La contratista deberá reforestar 3 (tres) ejemplares

de especie nativa por cada ejemplar extraído (sean nativas o exóticas), además se

deberá cumplir con lo establecido por la autoridad competente si tiene un

requerimiento más exigente. En caso de cambio de traza se deberá realizar un nuevo

inventario.

4. Un Plan de Contingencias que considere las situaciones de emergencia derivadas de

accidentes que involucren derrames de sustancias peligrosas, situaciones derivadas

de condiciones climáticas extremas que determinen temporales de viento,

precipitaciones intensas en forma de granizo o lluvia, crecidas de gran magnitud,

arrastre de material sólido de envergadura e inundaciones, sismos, etc.

5. Un Programa de Manejo de Desechos (de obra-cementos, tóxicos: aceites-llantas-

pinturas, domésticos: orgánicos, etc.).

6. Un Programa para Procedimientos ante Hallazgos Fortuitos de recursos culturales,

paleontológicos y arqueológicos.

7. Un Código de Conducta.

8. Un Programa de Capacitación.

9. Un Programa de Restauración Ambiental y de Reforestación (con especies nativas) de

los sitios a afectarse por las obras.

10. Un Plan de Comunicación para mantener informados a la población y afectados por el

proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras. En las comunicaciones se

informará: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas, consideraciones

ambientales, descripción del proyecto, objetivos y ventajas para los habitantes de la

zona, mecanismo de Gestión de Inquietudes y reclamos, cronograma de actividades,



306

modificaciones de accesos y circulación, alternativas de paso, recomendaciones a los

peatones y automovilistas, etc. En el Plan de Comunicación, la Contratista deberá

definir claramente el Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Reclamos en el Taller de

Presentación del Proyecto.

El PMA “preliminar” deberá reflejar el marco de gestión ambiental y social que la

Empresa oferente implementa para este tipo de proyectos y deberá contener

información sobre los puntos arriba mencionados. La UAS realizará la revisión de este

documento.

El PMA “definitivo” deberá presentarse al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra y

la obra no podrá iniciarse hasta que éste no haya sido revisado por el IASO y

aprobado por la UAS.

Una vez aprobado el PMA y su cronograma de tareas (ajustado a su vez al plan de

trabajo de obras), la Contratista deberá coordinar junto con el IASO el Taller de

Presentación del Proyecto. En este taller se informará a los beneficiarios, afectados,

municipio, productores, vecinos, entes locales, etc. sobre el inicio de las obras, las

tareas a realizar y principalmente de los impactos y de los sitios donde habrá impacto

en los accesos, posibles afectaciones a calles, veredas, etc. Se informará el

Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Reclamos. Este taller será convocado por la

UEP, y se realizará con la coordinación de la Contratista, su Responsable Ambiental y

el IASO. De presentarse algún conflicto será el IASO junto con el Responsable

Ambiental y el Inspector de Obras quienes estarán a cargo de su resolución y dictar

instrucciones a la Contratista.

Cartelería

La Contratista colocará carteles (dimensión de 1,5m x 2m de fondo naranja y letras

negras) en 3 sitios visibles estratégicos de la población (en el obrador, en escuelas, en

municipalidades, etc.) donde se indique: el responsable, el teléfono y otros medios

disponibles (fax, correo electrónico, horarios de atención al público), para que los

vecinos puedan comunicarse con la empresa o presentar una queja.

Ubicación y operación del obrador e instalaciones similares

En base a las tareas de reconocimiento y evaluación iniciales realizadas por el IASO y

el Responsable Ambiental de la Contratista, el IASO asistirá al Inspector de Obra en la

consideración y aprobación de los sitios que proponga el Contratista y verificará que



307

estos sitios tengan los permisos ambientales municipales necesarios, no se ubiquen en

zonas de pendiente, causen impactos ambientales negativos, se encuentren a más de

100 metros de las riberas de ríos o quebradas y no afecten a los vecinos y el contexto

cultural del sitio.

El obrador y las instalaciones similares no deberán ubicarse en sitios no previstos o

evaluados por los estudios ambientales y sociales y/o prohibidos por la legislación

ambiental vigente provincial y nacional. Asimismo, el funcionamiento de estas

instalaciones deberá ajustarse a las normas y reglamentos ambientales y sociales de

la Provincia y/o a los exigidos por el IASO y la UEP, en caso de inexistencia de

legislación.

En esta línea, se deberá prestar especial atención en todo lo relativo a las emisiones

de gases, ruidos molestos o partículas en suspensión; al volcado de efluentes en los

suelos o los cursos de aguas, al acopio y disposición de los residuos y al daño

potencial sobre la fauna local. Está estrictamente prohibido al contratista, a su personal

dependiente o al personal de cualquier subcontratista vinculado a la obra: la caza, la

pesca o recolección vegetal (excepto leña para uso inmediato) dentro o en la

proximidad de la zona de obras. Después del uso del sitio, la zona deberá dejarse en

un estado similar al inicial, limpia, libre de residuos y restos de materiales.

Deberá contar con un depósito transitorio, impermeabilizado y techado, para la

disposición de sustancias y/o residuos peligrosos.

Deberá contar con contrato de locación.

Libro de Quejas y Reclamos

El Mecanismo para la gestión de quejas y reclamos deberá arbitrar los medios y

mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de

las partes interesadas del proyecto y responder a las mismas a fin de solucionarlas y

de anticipar potenciales conflictos.

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la

negociación y esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los

actores involucrados (incluyendo el proyecto) se vean beneficiados con la solución.

El mecanismo estará disponible desde el inicio de la obra y durante todo el ciclo de

vida del proyecto y el responsable de implementarlo será la Contratista y bajo la

supervisión de la UEP, asegurando que:

Sea comunicado en el Taller de Presentación del Proyecto.

Sea implementado en todo el área de intervención de la obra;



308

Provea un proceso predecible, transparente y creíble para todas las partes

interesadas;

Brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a toda parte interesada que

presente una inquietud;

Ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos,

previendo además que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la

presentación de la inquietud.

El mecanismo debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes

aspectos:

Comenzar tempranamente en el ciclo del proyecto y continuar durante toda la vida del

mismo;

Asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la comunidad,

incluyendo a los grupos más vulnerables (i.e. mujeres, jóvenes, comunidades

originarias, etc.);

Desarrollar procedimientos culturalmente apropiados que consideren y respeten las

diferencias culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepción de inquietudes),

formas de negociación, estructura social y formas de administrar el tiempo, entre otros;

Mantener y publicitar sus múltiples puntos en los que se pueda dejar inquietudes a fin

de que el mecanismo sea conocido por todas las partes interesadas del proyecto.

El mecanismo consta de cinco partes:

a) Recepción y registro de inquietudes

Los mecanismos para la recepción de reclamos son:

Buzón de sugerencias y libro de quejas

A través de comentarios entrevistas personales con un responsable designado para

gestionar las inquietudes en cada locación de obra.

Estos mecanismos deberán estar siempre disponibles para cualquier parte interesada

que quisiera acercar una inquietud. En cada obrador se instalarán Buzones de

Sugerencias y un libro de quejas.

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en

una carpeta especial ubicada en cada dependencia/locación del proyecto. Asimismo se

deberá remitir una copia de la inquietud a la dependencia de la UEP.



309

b) Evaluación de inquietudes

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con

respecto a cualquier componente del proyecto, la misma deberá ser atendida en lapso

razonable de tiempo.

En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier

componente del proyecto, deberá evaluarse la pertinencia de la inquietud para

considerarla como apropiada o para rechazarla. Para ello deberá tenerse en cuenta:

Si el reclamo está relacionado con el proyecto;

Si el reclamante está en posición de presentarlo;

Si es pertinente, la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciba la

afectación (molestias, ruidos, olores, vibraciones, etc.) y documentar la severidad de

las mismas.

En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser

informado de la decisión y de los motivos fundados de la misma. Para ello, deberá

brindarse información pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las

características socioculturales del reclamante. El reclamante debe dejar una

constancia de haber sido informado, la cual será archivará junto con la inquietud.

c) Respuesta a inquietudes

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con

respecto a cualquier componente del proyecto, la información que se brinde debe ser

oportuna, pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características

socioculturales de quien efectúa la consulta. Este último debe dejar una constancia de

haber sido informado y de haber sido respondida su consulta, la cual se archivará junto

con la inquietud.

Si la inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente

del proyecto que haya sido considerada como apropiada, la UEP deberá brindar una

solución al motivo que dio origen a la inquietud en un lapso razonable de tiempo. La

solución puede ser propuesta por la UEP, por el reclamante, por una negociación

conjunta o, si es pertinente, por un tercero (i.e. técnico especifico).

A modo de ejemplo, la solución puede implicar la implementación de medidas de

mitigación, la modificación y/o abandono de tareas o actividades del proyecto hasta la

compensación justa por bienes dañados o perdidos.



310

Implementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y

cierre del reclamo; la misma será archivada junto con la inquietud.

d) Monitoreo

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del

reclamante, la UEP realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de

tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente

solucionados.

e) Solución de conflictos

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien presentó la inquietud, sea

por una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar,

la UEP deberá arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto

entre las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros

técnicos u estatales, invitar a mesas de dialogo, mediaciones, conciliaciones.

Deberá incluirse un reporte de lo realizado en el marco de este mecanismo en los

Informes semestrales de la UEP.

Finalmente, como norma general es menester que el contratista cuente con todos los

permisos, licencias y/o autorizaciones pertinentes, previo al inicio de las actividades de

construcción. Los mismos deberán estar en disponibilidad para quien lo requiera.



311

Acciones durante la ejecución de la obra

Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción

El equipamiento y las maquinarias a utilizar en la etapa de construcción deberán ser

aprobados por la Inspección de Obra, contando para ello con la asistencia del IASO,

en función de asegurar una menor emisión de partículas al aire, así como de ruidos y

vibraciones. Los camiones, vehículos de carga y maquinarias deberán tener revisiones

técnicas mecánicas de forma periódica a fin de ser mantenidos en buenas condiciones.

El Responsable Ambiental del contratista deberá mantener la documentación de la

flotilla al día, debe contar con las pólizas de seguro contra accidentes y con los

permisos necesarios para transportar carga, combustible, material forestal, a fin de su

presentación al Inspector de Obra y al IASO cuando lo requieran.

Además, cada vehículo debe contar con lonas para tapar la carga.

La totalidad de vehículos que transiten en obra deberán poseer la alarma de retroceso.

Estas medidas abarcarán las áreas de acopio, caminos de acceso existentes y

transitorios y deberán ser aprobadas por la Inspección.

La Contratista deberá disponer un área para la limpieza de camiones, con un área que

permita el lavado y la contención del material de hormigón (de ser aplicable), para

luego este sea extraído y secado en sitios de acopio que serán definidos para este fin.

El IASO y el Inspector de Obra supervisarán que se construyan estas piletas

adecuadamente y que el material de desecho sea manejado adecuadamente y su

disposición final sirva para algún uso local o se deposite en una escombrera que se

defina para este fin.

Se deberá controlar la puesta a punto y posterior control del funcionamiento y

mantenimiento de equipos de transporte y maquinarias en general, para mitigar efectos

derivados de ruido excesivo de la emisión de gases contaminantes, o pérdida de

aceites, combustibles o cualquier otro fluido contaminante.

Extracción de materiales

En aquellos casos donde sea necesario la extracción de materiales para las obras

(suelos o áridos), este procedimiento se efectuará siguiendo la legislación de la

Provincia (incluyendo los permisos ambientales, municipales y mineros

correspondientes) o las indicadas por el IASO y la UEP, con base en las indicaciones

de los estudios ambientales y sociales. Una vez extraídos los materiales, la Contratista

procederá a la reconstrucción morfológica del área. El IASO evaluará y en caso de



312

corresponder solicitara la reposición de la vegetación, con especies nativas o exóticas

y la factibilidad de que el contratista realice esta tarea de manera adecuada.

En el caso de que deban utilizarse nuevas áreas de préstamo de suelo, su

recuperación se hará bajo los siguientes criterios:

Delimitación del área: Delimitar el área elegida y en el caso de préstamo de material,

segmentarlas en cuadriculas, disponiendo un proceso de exploración ordenado;

Estiba de tierra superficial: Remover toda la tierra fértil, almacenándola en las

proximidades, en un lugar protegido de la erosión; los volúmenes de material deberán

ser suficientes para cubrir el área explotada, con 0,20 metros de espesor.

Acondicionamiento del terreno: al fin de la explotación del área, proceder a la

conformación de los taludes, de modo que guarden, cuando sea posible, una relación

1(vertical): 4 (horizontal), volcándose el material resultante de los cortes, al fondo de la

excavación del área;

Devolución de la camada superficial del suelo: una vez terminados los trabajos de

acondicionamiento del terreno y de los taludes, retornar la camada fértil almacenada

anteriormente por todo el terreno, de manera de garantizar un recubrimiento

homogéneo en todo el área trabajada;

Drenaje: construir, en todo el área trabajada y en sus proximidades, terrazas o bermas,

adecuando la red de drenaje a la nueva situación topográfica y posibilitando una

estabilización del suelo y control de la erosión;

Cercados: en caso de sitios que no estén aislados o protegidos de la entrada de

animales (ganado u otros), asegurar el cercamiento para garantizar la integridad del

sector;

Restitución de Vegetación: después de instaurada la vegetación arbórea y arbustiva se

debe realizar un control de su estado, y proceder a la reposición de plantas muertas o

que estén comprometidas, aplicándose los mismos cuidados observados en el plantío.

El IASO o quién él designe hará la constatación de la restitución de vegetación.

Daños a terceros

Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de

acceso, o cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los

daños y además reconstruir las obras dañadas a su exclusivo costo.

Será por cuenta de la Contratista, proceder a la reparación de alambrados, veredas,

acequias, calles, etc. que pudieran ser dañadas durante el proceso constructivo de la



313

obra. El Responsable Ambiental del contratista deberá velar porque los trabajadores

no afecten veredas, cercas, cultivos, canales, acequias, si se pueden evitar y todos

estos daños los deberá insertar en su registro y llevar un registro de los daños a la

propiedad pública y privada. Los daños se deberán reparar inmediatamente (cañerías

u canales de agua para tomar y consumo humano en menos de 24 horas), cercas,

veredas (2 semanas), accesos a casas, escuelas, (1 semana) y en caso de que

perduren por más tiempo o se requiera una reparación inmediata se elaborará una

orden de servicio con un plazo para la reparación de los daños.

Se deja expresa constancia que todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecución de

las obras deberá ser repuesto por el contratista en iguales o mejores condiciones que

las originales y a entera satisfacción de los posibles damnificados.

Señalización y tránsito en la zona de obra

Durante la realización de las tareas, la Contratista deberá señalizar convenientemente

la zona de trabajo, para dar seguridad al tránsito automotor y peatonal. Deberá tener

perfectamente señalizados todos los sectores de obra con carteles legibles que

indiquen áreas de trabajo, obradores, sectores de acceso restringido, tránsito de

maquinarias pesadas, residuos peligrosos, combustible, etc.

La rotulación deberá tener dimensiones (1.5m x 2m) y colores visibles (rojo, naranja,

negro y blanco) para cumplir su cometido. Los rótulos que informen el mecanismo

para atención de reclamos deberá tener el siguiente texto: “Esta obra la construye la

provincia para usted. Si usted tiene algún reclamo, recomendación o desea

comunicarse con nosotros contacte: (indicar teléfono, indicar página web e indicar

nombre del responsable de atender el reclamo)”.

Ejemplo:



314

La Contratista deberá prever y realizar por su cuenta y cargo los cierres necesarios y

señalizaciones, que a juicio de las autoridades competentes sean necesarios.

Hallazgos culturales, arqueológicos, paleontológicos

Previo al inicio de la construcción de cualquier tipo de infraestructura el terreno debe

ser evaluado por un especialista profesional arqueólogo a fin de evaluar la potencial

afectación a bienes culturales físicos (arqueológico, paleontológico, histórico).

A su vez, deberán seguirse las siguientes medidas de prevención durante la etapa de

construcción de dichas infraestructuras:

Se elaborará un listado de contacto de todos los organismos públicos provinciales y

municipales que tienen injerencia sobre los recursos culturales físicos;

Se elaborará listado de especialistas (i.e. arqueólogos, paleontólogos) presentes en la

región a fin de poder contactarlos rápidamente en caso de necesidad;

Se dictarán capacitaciones por arqueólogos profesionales y/o paleontólogos al

personal involucrado en todas las etapas del proyecto;

La capacitación en esta materia formará parte de los contenidos que se imparten en la

inducción de los nuevos empleados;

Se comunicará a todo el personal involucrado en todas las etapas del proyecto el

procedimiento a seguir en caso de hallazgos;

En caso de que los hubiere, se realizará un seguimiento y control anual para constatar

el estado de preservación de los hallazgos in situ;



315

Ante la eventualidad de realizarse un hallazgo de cualquier tipo durante la

construcción, se seguirá el siguiente procedimiento:

Procedimiento en caso de Hallazgos Fortuitos

En caso de realizarse hallazgo de bienes culturales físicos de cualquier tipo y sea en

superficie o sub-superficie, no habiendo un especialista en la materia en campo, se

deberá:

Suspender los trabajos en el sitio del hallazgo y dar inmediato aviso al responsable de

la Unidad Ejecutora del Proyecto a fin de realizar la denuncia correspondiente;

El responsable del Proyecto en ese momento deberá realizar un registro fotográfico de

la situación del hallazgo, georreferenciarlo, y efectuar una anotación descriptiva del

mismo;

No mover los hallazgos de su emplazamiento original ni recolectarlos, a fin de

preservar la evidencia material y su asociación contextual de aparición.

Denuncia del hallazgo

De acuerdo a lo establecido en la legislación nacional vigente en la materia, las

personas físicas o jurídicas que, en el curso de sus actividades, encuentren evidencias

arqueológicas u paleontológicas de cualquier tipo, tienen la obligación de denunciar

estos hallazgos a la Autoridad de Aplicación provincial:

Avisar a la Autoridad de Aplicación provincial del hallazgo con quien se acordará los

pasos a seguir.

Avisar al IASO y a la UEP quienes a su vez deberán notificar a la UAS

Estos procedimientos deberán ser definidos claramente en el PMA.

Prevención de fenómenos erosivos

A fin de controlar los fenómenos erosivos se deberá asegurar que el sistema de

drenaje sea adecuado, debiendo realizarse minuciosos controles de las excavaciones

y movimiento de suelos cuando corresponda.

Acopio de suelo vegetal

Todo material superficial (suelo vegetal) removido de la zona de la obra deberá ser

acopiado para ser utilizado en restauraciones futuras hasta agotar su existencia antes

de recurrir a otras áreas autorizadas para su extracción. Dichos acopios deberán

hacerse en montículos de hasta 2,50 m de altura recubiertos con membranas de

polietileno o similar.



316

Limpieza y conservación de áreas con vegetación

La limpieza y conservación de áreas con vegetación debe realizarse por métodos

mecánicos o manuales, quedando totalmente prohibido efectuarlas por métodos de

quema. El uso de productos químicos está limitado a aquellos expresamente

autorizados, que excluye la utilización de productos Clase I y II según OMS; los

mismos se aplicarán mediante técnicas que minimicen posibles efectos sobre áreas

vecinas, solo se emplearán en aquellos lugares donde no pueda realizarse un control

por medios mecánicos. En el caso de ejemplares destacados, se consultará a la

autoridad competente sobre la oportunidad de su tala. No se podrán cortar árboles o

vegetación nativa en estado crítico o en peligro de extinción, o protegidas por las

normativas respectivas provincial, estatal o internacional (Libro Rojo de la UICN, listas

de especies amenazadas de otras fuentes).

Derrames de sustancias peligrosas

Para prevenir la posible afectación de la calidad del suelo y del agua superficial por

derrames de sustancias contaminantes se deberá tener en cuenta lo siguiente: (i)

impermeabilizar los sectores a emplear en tareas de mantenimiento de maquinarias y

acopio de residuos, (ii) disponer de material absorbente granulado u otro para contener

posibles derrames, (iii) instalar baños químicos y/o sanitarios para el personal, (iv)

separar los distintos tipos de fluidos y otros elementos contaminantes que se puedan

generar en la obra, (v) delimitar la zona de acopio de combustible y colocar los

elementos de seguridad necesarios en la zona de almacenamiento, carga y descarga

de combustible, (vi) construir un muro de contención de combustible según lo

establecido por la normativa de la Secretaría de Energía de Nación.

Se deberá informar a la Inspección de Obra, quien informará al IASO, en forma

inmediata, de cualquier derrame o vertido de sustancias peligrosas o no

convencionales (combustibles, lubricantes y otros que pudieran producirse) y las

medidas adoptadas, inclusive las de reparación. La Inspección de Obra y el IASO

verificarán que las tareas de reparación previstas hayan sido completadas. Se tomarán

medidas para la contención de los derrames y la limpieza o descontaminación del área

y la restauración del suelo a condiciones similares a las originales. Las medidas de

prevención y de respuesta ante contingencias deben estar claramente descriptas en el

PMA.



317

Gestión de residuos, efluentes o sustancias tóxicas o peligrosas

La Contratista deberá implementar el programa de manejo de desechos incluido en el

PMA, según su naturaleza, (sólidos, líquidos y peligrosos), generados durante la etapa

de construcción. También, deberá tramitar las correspondientes autorizaciones de

disposición final de los residuos generados, según su tipología. El Responsable

Ambiental controlará los remitos de constancia de transporte y de aceptación de los

productos en el sitio de disposición final.

Se deberán retirar los efluentes cloacales mediante un camión atmosférico autorizado

para asegurar una disposición final adecuada cuando se utilicen baños químicos o

pozos sépticos para el personal contratado. Se deberán controlar los remitos de

constancia de transporte y de aceptación de los productos en el sitio de disposición

final.

Estos tipos de sustancias, usadas como insumos para las obras o en las tareas

relacionadas, ya sea como material sobrante o como residuos, (combustible, aceites,

solventes, grasas, plásticos, envases, materiales de embalaje o de construcción, etc.)

deberán ser colocados en contenedores identificados con cartelería visible, y

acopiados en sitios impermeabilizados, alejados de cauces o cursos de agua y

cercado para evitar el ingreso de animales. El retiro deberá gestionarlo la Contratista

debiendo realizarse por transportista habilitado y el sitio de disposición final deberá

encontrarse habilitado para tal fin.

Se deberá contratar servicios de transporte de residuos autorizados. El sitio de

disposición final de los residuos debe estar habilitado para tal fin. Se deberán tramitar

a total cargo y responsabilidad de la Contratista las correspondientes autorizaciones de

disposición final de los residuos generados, según su tipología y controlar los remitos

de constancia de transporte y de aceptación de los productos en el sitio de disposición

final.

Destino final para residuos sólidos no contaminantes

Los materiales sólidos no peligrosos ni tóxicos, residuales o provenientes de

demoliciones de obras existentes (escombros), previa adecuación técnica y aprobación

por la Inspección de Obras, con la asistencia del IASO, deberán usarse para otras

obras (estabilización de banquinas, relleno, mejoramiento de accesos, etc.). Sólo en

casos inevitables y con la debida justificación aprobada, se podrán depositar en

excavaciones realizadas para el propio Proyecto o en sitios similares de otro origen.



318

Conducta, Higiene y Seguridad laboral

La Contratista deberá dar cumplimiento a toda la legislación vigente sobre Higiene

Laboral y Riesgos del Trabajo en el ámbito nacional y provincial, quedando a su cargo

los costos respectivos.

La Contratista deberá confeccionar y presentar al Inspector el Programa de Seguridad

para la adopción de medidas preventivas, correctivas y de control en la obra, según la

Resolución 51/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto 911/96

sobre condiciones de higiene y seguridad en la industria de la construcción. El

Contratista deberá contar con los servicios de un encargado en Higiene y Seguridad

Laboral.

La Contratista deberá tener perfectamente señalizados todos los sectores de obra con

carteles legibles que indiquen áreas de trabajo, obradores, sectores de acceso

restringido, tránsito de maquinarias pesadas, encintados de zanjas, residuos

peligrosos, combustible, etc. El IASO recibirá del Responsable Ambiental una

propuesta de sitios de acopio para los diferentes tipos de desecho y el IASO aprobará

la ubicación de los mismos.

La Contratista tendrá para su personal el equipo de seguridad personal cuyo uso es

obligatorio, entre este: calzado reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de

protección personal requeridos por la legislación vigente en la materia.

La Contratista debe asegurar el cumplimiento por parte del personal de la normativa

que la autoridad laboral determine, además de campañas preventivas de seguridad en

el trabajo y contra enfermedades, según las circunstancias.

La Contratista deberá elaborar y dar a conocer un Código de Conducta destinado a

preservar tanto la salud y las condiciones de higiene del trabajador, como las

condiciones ambientales y sanitarias en toda el área del proyecto y su área de

influencia. Se recomienda la inclusión de los siguientes puntos:

todo trabajador deberá someterse al examen de salud inicial;

deberá ser respetada una conducta adecuada para el trabajo, garantizando la

seguridad y tranquilidad de la comunidad vecina a la obra;

deberá ser utilizada solamente agua potable para consumo propio;

todos los residuos producidos en la obra y comedor deberán ser acondicionados

adecuadamente;

las instalaciones sanitarias deben ajustarse a la normativa específica, ser utilizadas

adecuadamente y preservadas;



319

bajo ningún pretexto será permitida la supresión de vegetación en el obrador y en el

entorno, sin autorización de la autoridad competente;

los conductores de máquinas y equipamientos deberán respetar rigurosamente los

itinerarios trazados y estar habilitados para dicha función y respetar las velocidades

definidas y tapar sus cargas;

los trabajadores se comprometen a respetar el medio ambiente y seguirán las

instrucciones que se les den para cumplir con el Plan de Manejo Ambiental acordado

con el contratista y el Gobierno Provincial;

los trabajadores no tomarán ninguna pieza arqueológica encontrada durante las

excavaciones en los sitios de trabajo. Si tales piezas arqueológicas se encuentran

mientras las obras se están llevando adelante, las obras deberán ser detenidas e

informar al IASO;

ningún trabajador podrá cazar, pescar, capturar especies silvestres en el área del

proyecto;

todo trabajador deberá usar el equipo de seguridad ocupacional definido para la obra;

el personal se compromete a respetar a los vecinos, representantes de la UEP, y otros

visitantes que tendrá la obra;

el personal no podrá consumir alcohol durante horas laborales;

cualquier queja de vecinos, asociaciones locales, etc. por conducta o acciones de los

empleados o subcontratistas del contratista durante las obras de construcción, se

comunicará al contratista y las medidas disciplinarias que se adopten.

Medidas de Gestión Específicas

La Contratista deberá cumplir con las medidas específicas de gestión que se detallan

en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAs) de la Evaluación de Impacto

Ambiental la cual se encuentra disponible en la web del PROSAP. A continuación se

resumen las medidas de mitigación que deberán adoptarse para cada impacto

evaluado.

ALMACENAMIENTO Y USO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS FICHA Nº 1

Objetivo

Evitar y controlar la contaminación de agua superficial y del suelo por derrames de sustancias

potencialmente contaminantes, desde la operación de maquinaria, utilización de combustibles, solventes,

residuos peligrosos, etc., por parte de los operarios en el sitio de la obra.

Acciones generadoras de impactos



320

- Almacenamiento y uso de sustancias peligrosas en obrador y frentes de obra.

- Generación y almacenamiento de residuos peligrosos.

- Contingencias (ej.: derrames, incendios)

Impactos a controlar

- Riesgo de contaminación por incorrecta disposición de residuos generados.

- Aumento del riesgo de emergencias tecnológicas.

- Riesgo de contaminación del suelo y agua por sustancias peligrosas.

- Contaminación del agua por efluentes líquidos.

Ubicación de impactos

- Obrador y frentes de obra.

TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FICHA Nº

2

Objetivo

Evitar y controlar la contaminación de agua superficial y del suelo por derrames de sustancias

potencialmente contaminantes durante el traslado, carga y descarga de combustibles y lubricantes.


- Contingencias (ej.; derrames, incendios)

- Abastecimiento de maquinarias y vehículos en los frentes de obra.


- Aumento del riesgo de emergencias tecnológicas.




- Obrador, rutas, caminos y frentes de obra.

PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE FICHA Nº

3

Objetivo

Minimizar el nivel de emisiones gaseosas y de partículas que puedan contaminar el aire.

Minimizar molestias a la población por ruidos.


- Movimiento de suelos.

- Limpieza y preparación del terreno.

- Excavaciones.

- Demoliciones

- Movimiento de maquinarias y vehículos.



321


- Molestias a la población por ruidos

- Contaminación del aire por polvo y gases de combustión.

- Emergencia de conflictos con la comunidad.


- Frente de obra y obrador.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES FICHA

Nº 4

Objetivo

Preservar la calidad de los recursos naturales (agua, suelo, etc.) ante incorrecta disposición de residuos y

efluentes.

Evitar la generación de sitios propicios y/o favorables para el desarrollo de vectores de enfermedades.

Asegurar la correcta disposición final de los residuos y efluentes generados en obra.


-Instalación y operación del obrador.

-Excavaciones, movimientos de suelo.

- Limpieza y adecuación del terreno.

- Construcción / adecuación de canales.

- Desmonte y tala de forestales.

- Generación de residuos y efluentes.

- Actividades del personal de obra.

- Emergencias.


- Riesgo de contaminación por incorrecta disposición de residuos generados



- Generación de hábitats propicios para la aparición de vectores.


Obrador y frentes de obra

PRESERVACIÓN DE FLORA Y DE FAUNA FICHA Nº

5

Objetivo

Prevenir la afectación de la flora y fauna nativa de los sitios a intervenir.




322

- Limpieza del terreno.

- Actividades del personal de obra.


- Erradicación de vegetación.

- Afectación de fauna en general por prácticas cinegéticas.

- Degradación de suelos utilizados para la extracción de material de préstamo


- Zonas naturales y rurales de la zona del proyecto.

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL FÍSICO DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

FICHA Nº

6

Objetivo

Prevenir la afectación del patrimonio cultural físico en el área.


- Excavaciones, movimiento de suelos y extracción de áridos.


- Posible afectación del patrimonio cultural físico (arqueológico y paleontológico).


- Sitios de extracción de material.

- Traza de obras a construir o adecuar.

PRESERVACIÓN DEL SUELO FICHA

Nº 7

Objetivo

Reducir la afectación del suelo en el área operativa de la obra y en sectores de aporte de material de

préstamos.


- Instalación y operación del obrador.

- Movimientos de maquinarias.

- Limpieza, excavaciones y movimiento de suelos.

- Adquisición de materiales de préstamo.


- Degradación de suelos utilizados para la extracción de material de préstamo.

- Erradicación de vegetación




323

- Área operativa: obrador y zona de circulación de maquinarias y vehículos.

- Zonas de extracción de material de préstamo.

- Frentes de obra.

CONSUMO DEL RECURSO HÍDRICO FICHA Nº 8

Objetivo

Evitar el uso inadecuado del recurso hídrico que derive en derroche de agua y/o su degradación.


Necesidades básicas del personal.

Uso en la construcción.

Humectación de suelo


- Aumento del riesgo de interrupción en el suministro de servicios y aumento de demanda de agua durante

la construcción de las obras.

- Riesgos de contaminación del suelo y del agua por sustancias peligrosas.



Frente de obra.

Obrador.

PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FICHA Nº 9

Objetivo

Mitigar los efectos que el aumento del tránsito de maquinarias y vehículos de obra produzca en el área y

alrededores del proyecto.

Evitar cortes accidentales de servicios.


Transporte de insumos y materiales de construcción

Transporte de personal

Actividades posteriores a la obra


- Obstaculización del tránsito y riesgo de daño de la infraestructura pública y/o privada.



- Afectación sobre el desarrollo de actividades productivas.


- Riesgo de daño de la infraestructura del nuevo sistema de riego.



324


Área operativa del proyecto.

MANTENIMIENTO DE LA CANTIDAD/GARANTÍA DE AGUA

SUPERFICIAL

PARA CONSUMO HUMANO Y PARA RIEGO

FICHA Nº 10

Objetivo

Evitar desabastecer al sistema de agua por períodos prolongados, poniendo en juego aspectos básicos de

consumo humano, salubridad y provisión de agua para riego de cultivos y otros usos.


Obras provisionales.




- Afectación sobre el desarrollo de actividades productivas.

- Emergencia de conflictos en la comunidad.


Área abastecida por la planta potabilizadora (zona urbana de Palma Sola).

Área agrícola del proyecto (zona rural de Palma Sola).

SEGURIDAD EN ZONAS CON CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN Y EN LA

VÍA PÚBLICA

FICHA Nº

11

Objetivo

Evitar conflictos con la población y garantizar la seguridad de los frentistas, de la población circulante

(peatones y vehículos) y de la circulación de maquinarias.


Circulación de maquinarias y vehículos de obra.

Estacionamiento de vehículos.

Acumulación de residuos y herramientas.

Presencia de excavaciones.

Desvíos de tránsito en cruce de ruta, caminos y traza de obras.


- Aumento del riesgo de accidentes en la vía pública por ejecución de obras de construcción.

- Obstaculización del tránsito y riesgo de daño de la infraestructura pública y/o privada.

- Emergencia de conflictos con la comunidad




325

Sitios en donde las obras de infraestructura coincidan con la presencia de concentración de población

asentada a los largo de la traza de canales y desagües.

Sitios en donde las obras de infraestructura coincidan con caminos y rutas.

Zanjas realizadas para ejecutar las obras de infraestructura.

RESTAURACIONES POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA

CIVIL y MEJORAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL

ACCESO A VIVIENDAS Y LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN

FICHA Nº 12

Objetivo

Restablecer las condiciones ambientales y paisajísticas de los sitios afectados por las obras de

infraestructura a una condición equivalente a la situación previa, sin proyecto, o a una condición

mejorada.

Realizar mejoras complementarias a dichas condiciones.


- Operación del obrador.

- Instalaciones abandonadas del obrador.

- Acumulación de residuos de obra.

- Movimiento de suelos en sitios de extracción de materiales.

- Eliminación de forestales y otro tipo de vegetación en el tramo del canal a impermeabilizar.

- Demolición y generación de escombros.

- Demolición de puentes de acceso a viviendas, de veredas y otros.


-Obstaculización del tránsito y riesgo de daño de la infraestructura pública y/o privada.

- Riesgo de contaminación por incorrecta disposición de residuos generados

- Riesgo de contaminación del suelo y agua por sustancias peligrosas


Sitio de obrador.

Área operativa de obra.

PRESERVACIÓN DE FAUNA ICTÍCOLA FICHA Nº 13

Objetivo



326

Evitar la pérdida de fauna ictícola (peces) del Aº Santa Rita, particularmente de especies de peces

migratorios, ante la construcción y operación del azud superior en el nuevo sistema a ejecutarse,

permitiendo el retorno de las especies de peces migratorias, que nadan instintivamente contra la corriente,

aguas arriba, para desovar, alimentarse, etc., mediante la instalación de pasos de fauna cuyo objeto es

evitar la discontinuidad fluvial del curso del río permitiendo tanto el paso de peces (ictiofauna), como de

fauna terrestre y semiacuática.


Construcción y funcionamiento de Azud superior con las correspondientes escaleras de peces.


- Afectación/Interferencia a la fauna ictícola


Zonas del Aº Santa Rita en donde se construirá el azud superior del proyecto, hacia aguas abajo y aguas

arriba.

Ribera del río cercana al sitio de localización de los azudes.

Control

Medidas Tipo

Se contemplará en la construcción del azud superior, tantas escalas de peces como

sean necesarias a lo largo de la estructura de los mismos, las cuales deberán ser

diseñadas en detalle por la Contratista con la asesoría permanente de personal del

Ministerio de Ambiente de la provincia y otros organismos con competencia en el

tema (Universidades, ONGs y otros) a fin de incorporar sus sugerencias al diseño de

la obra.

Preventiva

La construcción del azud no deberá realizarse durante la época de migraciones de

peces

Con el fin de facilitar que los peces encuentren fácilmente la entrada deberá estar

situada en una zona donde haya una corriente de atracción, es decir, turbulencias,

corrientes o un salto de agua que atraiga el pez hacia ese punto.

Se debe asegurar que el primer salto no sea superior a la capacidad de salto de los

peces; que la profundidad del pozo antes del salto le permita al pez conseguir

suficiente impulso para superar el obstáculo; que la distancia entre la lámina de agua

de una cubeta y el límite superior de la siguiente cubeta sea adecuada y que el

diseño de las cubetas sucesivas permitan disipar ciertos valores de energía, ya que

en caso contrario los peces no serían capaces de ascender por la escala por excesiva

agitación y turbulencias (Ver cuadros siguientes).



327

La toma deberá contemplar la construcción de un dispositivo que evite que los peces

ingresen al sistema de riego deteniéndolos en la toma, en donde, en caso de

encontrarse expuestos, no corran riesgo de depredación a tasas más elevadas de lo

que serían de forma natural (por ejemplo rejillas de abertura inferior a su talla u otro

sistema apropiado).

El hecho de obligar a todos los peces del río a pasar por un determinado paso de

fauna en el azud, de sección muy inferior a la del río, puede provocar que éstos sean

depredados con unas tasas mucho más elevadas de lo que serían de forma natural.

Por lo tanto será positivo para el paso que esté protegido con rejillas o alguna

cobertura para evitar la depredación.

Para la localización de la salida del paso aguas arriba, se debe evitar que esté situada

en aguas muy turbulentas, de modo de evitar que los peces puedan caer por el Azud.

Se deberá evitar la remoción de material sedimentario y vegetal del espacio de la

ribera del río que esté fuera del área operativa a fin de prevenir la destrucción de

sitios propicios para la actividad alimentaria, áreas de refugio, sitios para la

reproducción y cuidado parental.

Preventiva

Estudios de base de fauna ictícola en el Aº Santa Rita (determinación de especies,

abundancia, estado sanitario, etc.) antes del inicio de la obra, cuya información

permitirá realizar un monitoreo para verificar el funcionamiento de las escaleras de

peces.

Complementaria

Con respecto al mantenimiento de la escalera de peces, se deberán retirar

periódicamente restos de vegetales y otros elementos arrastrados por la corriente

con el objeto de evitar el bloqueo de la estructura y asegurar el correcto paso de

fauna. Este mantenimiento se aumentará en época de crecidas.

Mitigación

Como el Azud es una estructura usada para elevar el nivel del río, con el fin de derivar parte de este

caudal a los canales, no se considera necesario dejar un caudal ecológico ya que se está extrayendo

sólo parte del caudal del río, no la totalidad del mismo. No se trata de una estructura que acumule

agua para reserva como lo sería un dique.

Sitios de implementación

En el sector correspondiente al azud superior y obra de toma del sistema, sobre el Aº Santa Rita.

Momento de aplicación



328

Durante la fase de replanteamiento de obra deberá concretarse el diseño de los pasos de peces en el azud

previsto en conjunto con la autoridad ambiental provincial. Las escaleras de peces deberán construirse

junto con la obra de azud y toma, para estar operativa al comienzo del funcionamiento de las nuevas

obras.

Los estudios de base se realizarán antes del inicio de la obra y el monitoreo del funcionamiento se

realizará una vez finalizada la obra para verificar su correcto funcionamiento.

El mantenimiento de las escaleras de peces deberá realizarse periódicamente, durante la etapa de

operación y mantenimiento del sistema.

Responsable de la ejecución

El contratista lo ejecutará, según el diseño previsto en el Apéndice 1 del Anexo 1, asesorado por la

Autoridad Ambiental Provincial y por organismos especializados (universidades, ONGs, y otros). En el

presupuesto del PGAS se prevén viáticos, gastos de movilidad y fondo para insumos.

Los estudios de base y monitoreos estarán a cargo de la autoridad de aplicación ambiental y otros

organismos que crea correspondientes. En el presupuesto del PGAS se prevén viáticos, gastos de

movilidad y fondo para insumos.

El Consorcio de Riego realizará el mantenimiento de las escaleras de peces.



329

Acciones de Cierre de la Obra

Acta de Recepción de Obra

Una vez finalizada la construcción de la obra, la empresa contratista deberá

desmantelar las instalaciones y reconstruir el lugar lo más próximo a la “Situación Sin

Proyecto”. Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista

deberá haber procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y reparación de las

eventuales afectaciones ambientales producidas (contaminación por derrame

accidental de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de materiales, etc.).

Además, no deben quedar restos de escombros, ni ningún tipo de residuo obstruyendo

vías públicas o privadas, ni cauces de agua naturales o artificiales.

Realizar cualquier otra indicación de recuperación ambiental que indique el IASO.

Inspección Cierre de Obra - IASO

El IASO verificará que las condiciones finales de las áreas de intervención del proyecto

sean adecuadas en función de las condiciones originalmente registradas en el Acta de

Aspectos Ambientales y Sociales. El IASO verificará las condiciones ambientales de

las áreas intervenidas por el proyecto, conforme éstas se hayan registrado en el Acta,

y elaborará con la asistencia del Responsable Ambiental un Informe de Cierre de

Ambiental y Social incluyendo fotografías para sustentar la comparación con la

situación inicial.

La recepción de obra solo podrá concretarse bajo la aceptación de las condiciones

ambientales de las áreas intervenidas, mediante la elaboración a tal fin del Informe de

Cierre Ambiental y Social que será firmado por el IASO, el Responsable Ambiental del

Contratista, un Representante de la firma Contratista, el Inspector de la Obra y el

Gerente de Obra.

Pasivos Ambientales

En virtud de la adecuada ejecución del PMA, el correspondiente seguimiento y control

de los eventuales impactos, y la verificación de las condiciones finales de las áreas de

intervención una vez concluidas las tareas, la ejecución de las obras no deberá dejar

Pasivos Ambientales de ningún tipo.



330

PLANOS



331

PLANOS DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

1 IN-01 Índice de planos

2 GEO-01 Ubicación geográfica

3 GEO-02 Ubicación general. Obras del proyecto

4 AZS-01 Azud superior. Esquema general de obras

5 AZS-02 Azud superior. Planta, cortes y detalles

6 AZS-03 Azud superior. Planta, cortes y detalles de desripiador

7 AZS-04 Azud superior. Canal de aducción y defensas

8 AZS-05 Azud superior. Desarenador. Cortes y detalles

9 AZS-06 Azud superior. Cámara de carga. Cámara de inicio del sistema presurizado y canala de restitución

10 R1P-01 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Planta general, presentación de planos y sus alcances

11 R1N-01 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- numeracion de nodos- Plano I

12 R1N-02 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- numeracion de nodos- Plano II

13 R1N-03 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- numeracion de nodos- Plano III

14 R1N-04 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- numeracion de nodos- Plano IV

15 R1N-05 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- numeracion de nodos- Plano V

16 R1N-06 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- numeracion de nodos- Plano VI

17 R1N-07 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- numeracion de nodos- Plano VII

18 R1N-08 Red presurizada gravitacional. Sistema R1-tabla de tramos, nodos, longitudes y tuberías

19 R1A-01 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Arquetas y Tomas- Plano I

20 R1A-02 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Arquetas y Tomas- Plano II

21 R1A-03 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Arquetas y Tomas- Plano III

22 R1A-04 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Arquetas y Tomas- Plano IV

23 R1A-05 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Arquetas y Tomas- Plano V

24 R1A-06 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Arquetas y Tomas- Plano VI

25 R1A-07 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Arquetas y Tomas- Plano VII

26 R1A-08 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Detalle de arquetas, tomas y caudales

27 R1V-01 Red presurizada gravitacional. Sistema R1-Detalle de válvulas- Plano I

28 R1V-02 Red presurizada gravitacional. Sistema R1-Detalle de válvulas- Plano II

29 R1V-03 Red presurizada gravitacional. Sistema R1-Detalle de válvulas- Plano III

30 R1V-04 Red presurizada gravitacional. Sistema R1-Detalle de válvulas- Plano IV

31 R1V-05 Red presurizada gravitacional. Sistema R1-Detalle de válvulas- Plano V

32 R1V-06 Red presurizada gravitacional. Sistema R1-Detalle de válvulas- Plano VI

33 R1V-07 Red presurizada gravitacional. Sistema R1-Detalle de válvulas- Plano VII

34 R1E-01 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Detalles específicos- Plano I

35 R1E-02 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Detalles específicos- Plano II

36 R1E-03 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Detalles específicos- Plano III

37 R1E-04 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Detalles específicos- Plano IV

38 RPL-01 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Perfil longitudinal Tramo 01-04 Prog. 0,00-1400,00







45 RPL-08 Red presurizada gravitacional. Sistema R1- Perfil longitudinal Tramo 04-179 Prog.7000,00-8400,00













58 REM-01 Emplame Real de los Toros- Planimetría General- Perfil Longitudinal Prog. 0,00-700,00

59 REM-02 Emplame Real de los Toros- Perfil Longitudinal Prog. 700,00-1750,00 Detalle Cámara Disipadora

INDICE DE PLANOS

1ra ETAPA

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AGRÍCOLA DE PALMA SOLA



332

Documents

· SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY 2 ÍNDICE GENERAL MEMORIA